中铁二局东川区烂泥坪光伏发电项目场区和集电线路工程

中铁二局东川区烂泥坪光伏发电项目场区和集电线路工

招标文件

招标文

招标编号

招标编

：东川烂泥坪光伏场区集电工程

：东川烂泥坪光伏场区集电工 LW

L ZB

Z -00

0 1

招标人：中铁二局

招标人：中铁二 集团有限公司

集团有限公

二 〇

二

二 六 年 一 月

目录

目

目录

目

第一章

第一

招标公告

招标公

一、招标内容

一、招标内

二、投标人的资格要求

二、投标人的资格要

第二章

第二

投标人须知

投标人须

一、招标要求及说明

一、招标要求及说

二、对投标单位的要求

二、对投标单位的要

三、现场踏勘

三、现场踏

四、投标费用

四、投标费

五、计划工期

五、计划工

六、各项保证金

六、各项保证

七、

七 不平衡

不平 报价及施工范围调整

报价及施工范围调

八、施工质量与计量

八、施工质量与计

九、投标文件递交

、投标文件递

十、投标保证金

、投标保证

十一、投标文件的编制与提交

、投标文件的编制与提

十二、其它

、其 特别

特 说明

说

第三章

第三 评标办法

评标办

一、评标办法

一、评标办 8

二、投标文件有下列情况的，经评委会审定视为作废

二、投标文件有下列情况的，经评委会审定视为作

三、定标原则

三、定标原

第四章

第四 合同协议书格式

合同协议书格

第五章

第五 工程量清单

工程量清

第六章

第六 图纸及施工组织

及施工组

第七章

第七 投标文件

文

东川区烂泥坪光伏发电项目

东川区烂泥坪光伏发电项 道路

道 招标

招 /邀请书

邀请

第一章

第一

招标公告

招标公

我公司中标承建东川烂泥坪光伏场区集电工程，其中光伏集电工程需进行劳务分包，诚邀中铁二局范围合格协作队伍或与中

铁二局合作过的协作队伍以及具有丰富施工经验和专业资质的队伍参与投标。

一、招标内容

一、招标内

1.分包工程地点：云南省昆明市东川区。2.分包工程概况：东川区烂泥坪光伏场区集电工程项目(具体见附件 1《工程量清单》)3. 计划工期：365个日历天。

二、投标人的资格要求

二、投标人的资格要

1.投标单位及履约人，未在中国中铁劳务分包队伍黑名单之内。2.投标人须具备中铁二局颁发的有效《劳务分包准入证》、分包工程对应的有效施工资质、安全生产许可证，并具备实施分

包工程必要的资源。投标队伍因其它原因，原有准入证过期或者失效，应在投标时提供相应的办理准入证的资料。新进入队伍需

有中铁二局范围项目部副职或本部部门副职及以上员工的实名推荐，且资审合格。

3.经国家工商、税务登记注册，具有一般纳税人资质或具备开具增值税专用发票能力的小规模纳税人，并符合投标项目生产

经营范围，具备承担本招标工程施工能力、能独立承担民事责任的企业法人。

4.具有良好的商业信用和业绩证明。三、招标文件的获取

三、招标文件的获

1.报名时间：20

2 26年1月18

1 日10

1 ：00

0 ——

— 20

2 26年1月28

2 日23

2 ：00

2.报名地点：东川区烂泥坪光伏发电项目部

东川区烂泥坪光伏发电项目

3.每份招标文件售价为1000元，售后不退。四、投标截止时间及开标时间：

四、投标截止时间及开标时间 *开通会员可解锁*11:00

五、开标地点：

五、开标地点 东川区烂泥坪光伏

东川区烂泥坪光 场区集电工程

场区集电工 项目

项 部

六、联系方式

六、联系方 ：陈可新（

：陈可新 电话：

电话 *开通会员可解锁*

1818023881 ）

第二章

第二

投标人须知

投标人须

一、招标要求及说明

一、招标要求及说

投标单位必须认真阅读招标文件内容，按照本工程的特点和要求编写投标文件。投标单位由于对招标文件的理解发生误差，

没有按照文件的要求提供全部资料或递交没有对招标文件诸方面作出实质性响应的投标文件，造成投标风险，将由投标单位自行

承担责任。

二、对投标单位的要求

二、对投标单位的要

本工程禁止分包、转包。一经查出，立即取消分包资格、没收履约保证金，上报中铁二局注销准入证、纳入中铁二局及中国

中铁协作队伍黑名单管理。

投标单位中标后，必须先按照招标文件约定缴纳拟签订合同总价2%履约保证金（若投标单位对中铁二局债权金额超过应缴

纳履约保证金的3倍，投标单位可向中铁二局提出申请，将部分债权转让为履约保证金），签订劳务分包合同后方可进场。

中标单位必须按照设计要求完成招标文件及合同约定的全部工作内容，因中标单位原因造成中途退出，招标单位将扣取中标

单位所完工程款的5%，作为后期队伍引入启动资金。同时全额扣取中标单位缴纳的履约保证金。

三、现场踏勘

三、现场踏

现场踏勘由投标单位自行组织。投标单位需对影响报价的所有因素以及困难条件到施工现场进行查勘和研究，作出自己的判

断结论和估价，投标时要充分考虑上述因素，招标单位认为投标单位的报价是充分考虑了环境、地质等一切影响单价的因素。同

时，招标单位在此明确说明：由于本项目征地、电力供应、施工图纸到位情况、材料供应、资金等因素具有明显的不确定性，投

由于本项目征地、电力供应、施工图纸到位情况、材料供应、资金等因素具有明显的不确定性，

标单位在投标报价时应予以充分考虑。

标单位在投标报价时应予以充分考虑 中标后签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形

中标后签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何

式的增加工程造价或索赔的要求。

式的增加工程造价或索赔的要求

四、投标费用

四、投标费

在投标过程中的一切费用，无论中标与否，均由投标人自负。

五、计划工期

五、计划工

本招标工程范围最长工期 365 天，投标单位根据资源组织情况，自行编制施工组织确定施

工工期。

六、各项保证金

六、各项保证

1.履约保证金：本招标工程采用现金履约保证金（或债权转让为履约保证金），中标单位在签订合同之前向招标单位一次性

缴纳中标合同总价2%的履约保证金（若投标单位对中铁二局债权金额超过应缴纳履约保证金的3倍，投标单位可向中铁二局提出

申请，将部分债权转让为履约保证金）。

2.民工工资保证金：中标后的施工过程中，招标单位将按照中标单位完成其月度产值扣取5%的民工工资保证金，合同履约

完毕后，且乙方人员退场后，在双方签订合同封账协议后，乙方书面承诺已全额支付民工工资，并报甲方审核确认后1个月内全

额返还民工工资保证金，不计息。

3.安全风险金：中标后的施工过程中，招标单位将按照中标单位完成其月度产值扣取2%的安全风险金，合同履约完毕后，

且乙方人员后，在双方签订合同封账协议后，并报甲方审核确认后1个月内全额返还安全风险金，不计息。

4.质量保证金：中标后的施工过程中，招标单位将按照中标单位完成其月度产值扣取3%的工程质量保修基金，用于投标人

原因造成的质量缺陷的修复，若工程质量有问题，由乙方负责无偿返修，如乙方拒不返修，甲方有权将质保金用于支付返修费，

质保金不足支付返修费用时，由乙方补足或由甲方在甲方应向乙方支付的任何款项中扣除；若工程质量无问题，在业主返还甲方

质保金后，甲方相关管理人员及部门同意并会签后，将质保金返还乙方，不计息。

七、

七 不平衡

不平 报价及施工范围调整

报价及施工范围调

招标单位有权在签订合同时在保持中标总价不变的情况下，对中标单位的不平衡报价进行调整，中标单位不得提出任何异议

，若设计范围内工程数量发生变化，以调整后的单价为准，计算合同总价。

招标单位在施工过程中，有权对中标单位的施工任务进行调整，本招标文件“招标内容”中划分的施工任务以甲方安排并实

际施工为准，中标单位不得提出任何异议或要求增加其他合同费用。

特别提醒：请投标人认真、详读该招标文件所有内容，明确投标人在该招标工程中须承担的各项义务，在报价的综合单价中

特别提醒：请投标人认真、详读该招标文件所有内容，明确投标人在该招标工程中须承担的各项义务，在报价的综合单价

要充分考虑投标人须承担的人工费用。

要充分考虑投标人须承担的人工费用

八、施工质量与计量

八、施工质量与计

乙方完成的工程质量符合国家和行业验收标准，达到合格。隐蔽工程在未经甲方和现场监理检查之前均不得覆盖。甲方只对乙方合同签署人结算，并以合同清单单价和甲乙双方现场收方确认、乙方实际完成且经甲方验收合格并由甲方项目

总工程师最终签认的工程数量为准。施工图纸中虽有数量，但清单中未列为单独支付号的项目的费用，均已包含在其他分项工程

的综合单价中（变更项目除外），不再单独计量支付。未经甲方认可，乙方超出甲方提供的施工图范围和因乙方原因造成（无论

甲方或监理单位是否验收）返工的工程量，甲方不予计量。乙方合同签署人未能参加收方，或未能在计价资料上签字，未按要求

提供发票，甲方不支付当月工程款。劳务队伍班组长未按要求签订安全质量承诺书，甲方不支付工程款。

九、投标文件递交

、投标文件递

投标文件要求递交正、副本各一份，保存于U盘的电子文档一份，均需密封包装，并加盖投标单位公章。封面上必须写明投

标单元名称及标段名称、投标单位全称、法人代表姓名、履约代理人姓名及联系方式（并加盖鲜章），不符合上述要求者按废标

处理。严格按照招标文件时间要求递交，逾期不予受理。投标文件不返还。

十、投标保证金

、投标保证

投标单位在投标截止时间前，应以投标单位公司名义采用对公转账形式向招标人一次性缴纳投标保证金人民币壹万元整

万元 。投

标单位中标后，投标保证金自动转为履约保证金；未中标单位的投标保证金，招标单位在开标三个月后退还，不计息，投标人与

招标人本部财务部门联系退还投标保证金事宜。

十一、投标文件的编制与提交

、投标文件的编制与提

1.投标文件应按照招标文件的要求与格式编写，并包括应有的附件和投标单位认为需提出的其它资料。2.投标单位应提交一式两份投标文件和U盘电子版一份，其中一份为“正本”，一份为“副本”。如果“正本”和“副本”

不一致时，则以“正本”为准。投标文件应密封，封口须加印，封皮上注明“东川区烂泥坪光伏发电

东川区烂泥坪光伏发 场区集电项目集电

场区集电项目集 工程分包

分

投标文件

投标文 ”并注明投标工程标段名称。

3.投标单位应完整地填写招标文件规定的全部表格，表格内容不得更改（特别注明处除外）。4.填写投标文件时，如有修改，则应由投标单位的法定代表人或其授权的代表人在修改处签名或盖章。

十二、其它

、其 特别

特 说明

说

1.乙方合同签署人必须是现场负责人且必须常驻工地，每月驻守工地时间不得少于25天，并不得随意离开现场。随意离开现

场的合同签署人按每天2000元处罚，随意离开现场的技术负责人按每天1000元处罚。合同约定的其他主要人员随意离开现场每

人每天处罚500元。如上述人员因故必须离开现场，必须向甲方现场经理部请假批准（由甲方项目经理批准，未经批准视为随意

离开现场），若请假逾期不归，按照上述标准进行处罚。

2.投标人拟投入现场的主要管理人员不得随意更改替换，若人员需要更换，应提前一个月以书面报告的形式向甲方提出申请

，在取得甲方项目经理批准的情况下才能予以替换，更换人员素质不得低于离开人员素质。甲方有权要求乙方对甲方认为不合格

的管理人员予以更换，乙方不得拒绝。

3.由于本项目具有明显的不确定性，项目建设单位存在资金支付滞后的可能，招标人资金必定存在困难，投标人应对此做好

充分的准备。中标进场后，需具有垫资完成500

50 万元

万 以上的合同建安产值周转资金的能力，并不得以招标单位资金未及时支付为

由，影响施工进度甚至停工等待资金拨付。

4.在招标过程中针对任何一个参与的投标单元出现违规情形，招标单位将没收投标保证金。5.参与招标和投标的各方应对招标文件与投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的一切后果承担相应责任

。

6.投标过程中严禁参与单位之间相互串标、围标、恶意低价投标。一经发现有以上情形的，直接作为废标处理，并停止投标

单位在招标单位公司范围内3-6个月的投标。

7.招标人控制价将于*开通会员可解锁*公布，请投标人予以关注。

第三章

第三 评标办法

评标办

一、评标办法

评分项目名称

评分标准

备注

经营内容、资质

经营内容符合投标工程要求，得4分；无法满足经营内容、资质要求的不得分。4分

注册资金

投标总报价在注册资金5倍以内，无法满足投标总报价与注册资金的关系时不得分。4分

准入证、资质证书、营业执照、安

全许可证

三证一照齐全并在有效期内得4分，三证少一份扣1分；营业执照没有办理三证合一，本项不得分。4分

三证合一

业绩

首次参加本公司招标单位，需提供与本招标文件工程类似的施工业绩3个及以上，少一个扣一分；虚假提供得

0分；公司已有施工队伍，具备本次招标工程相关业绩2个及以上不扣分，不满2个扣一分；3分

资金能力

承诺按期交纳履约保证金并按照招标文件垫资，且在公司范围内债权金额大于投标金额的30%得2分；缺少一

项扣1分。2分

增值税

投标人为一般纳税人，能开具11%的增值税专用发票，得3分；投标人为小规模纳税人，仅能开具3%的增值税

专用发票，得1分。3分

信誉

公司已有队伍，根据劳务队伍最近一期评分情况，95分以上加1分、90-95分以上不扣分、80-90扣1分、75-8

0扣2分、70-75扣3分、60-70扣4分；新进场队伍不参评；对在公司获奖队伍，按年计算，一次获奖加2分。

5分

履约人主体资格

履约人为投标单位法人且劳务分包准入证已办理并在有效期内得3分；履约人为投标单位法人未办理劳务分包

准入证得2分；履约人非投标单位法人但办理劳务分包准入证得2分；履约人非投标单位法人且无劳务分包准

入证不得分。3分

项目施工组织情况

根据投标单位提供施工资源投入及进度指标情况得分，最高7分。7分

施工任务

根据投标队伍在建项目个数评分，履约考核分数在85分以上者，在建项目两个及以内不扣分，超过2个每增加

一个扣2分；履约考核分数在85分以下的合格队伍，在建项目一个不扣分，超过一个扣2分，新进入公司虚列

队伍统一按2分评分。5分

履约情况

根据投标队伍在承担任务期间，发生一次恶意围攻项目部及上级单位扣5分，完工未及时结算一个项目扣1分

，扣完为止；新引进队伍不参评。5分

投标报价情况

投标报价低于控制价5%以内，每低1%加1分；投标报价高于控制价不得分。 　基本分35分，最高分40分

不平衡报价情况

根据招标方控制价体系及市场分包价水平，按投标方清单报价与招标方控制价进行对比，投标报价清单正差占

比每1%扣1分。15分

二、投标文件有下列情况的，经评委会审定视为作废

二、投标文件有下列情况的，经评委会审定视为作

1.投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；2.投标文件未按照规定密封的；3.未按照规定格式填写、内容不全或关键字模糊、无法辨认的；4.投标文件未经投标单位盖章或法人代表签字或签章的；5.违反有关法律法规规定的、未实质响应招标文件规定的其它情形。三、定标原则

三、定标原

1.投标文件采用符合性审查。符合性审查没有通过的，该投标人不作为中标人处理；2.依据综合评分确定备选单位，综合排名前三的，作为中标候选单位；3.若投标单位评分一致，以报价底的投标单位作为优选单位。

第四章

第四 合同协议书格式

合同协议书格

编号：

编号 东川区烂泥坪光伏

东川区烂泥坪光 场区集电工程

场区集电工 项目

项 -劳务

劳 00

0 1号

中铁二局东川区烂泥坪光伏场区集电工程

建设工程施工劳务分包合同

建设工程施工劳务分包合

承包人：中铁二局集团有限公司

分包人：

签订地点：成都市金牛区通锦路16号

建设工程施工劳务（专业作业）分包合同

建设工程施工劳务（专业作业）分包合

工程承包人：

工程承包人 中铁二局集团有限公司 （以下简称“甲方”）

劳务分包人：

劳务分包人 （以下简称“乙方”）

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方

就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

第一条

第一 乙方注册情况

乙方注册情

1.1

1.1 企业法人营业执照

企业法人营业执

统一社会信用代码: 1.2

1 企业资质证书

企业资质证

资质证书编号： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 1.3

1.3 安全生产许可证

安全生产许可

安全生产许可证编号： 许可范围： 有效期： 1.

1 4准入证号及年检记录：

准入证号及年检记录

1.5

1 乙方为：

乙方为

纳税人。

纳税人

第二条

第二 工程概况

工程概

2.1 工程名称：东川区烂泥坪光伏发电工程； 2.2 劳务作业地点：昆明市东川区；

2.3 劳务分包内容：东川区烂泥坪光伏发电工程(具体见附件 1《工程量清单》)。

第三条

第三 分包工作期限

分包工作期

3.1 总日历工作天数为： 天。3.2 暂定开始工作日期： 年 月 日，暂定结束工作日期： 年 月 日。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方

总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误和甲方的损失由乙方承担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。

3.3 甲方应根据发包人总工期及分项工期要求下达详细施工计划（含节点计划），乙方必须严格执行，乙方应以甲方实际通

知为准。甲方有权根据施工任务具体情况对工程任务进行重新划分或调整，乙方须无条件服从甲方的统一划分或调整，并不得以

此为理由调整单价和费用。

3.4 本合同执行过程中，因政府、业主、甲方等原因导致项目不能及时开工或停工、窝工给乙方造成的人员、机械误工损失

等风险已计入工程量清单的各项单价中，甲方不再补偿。

第四条

第四 双方驻工地代表

双方驻工地代

4.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为： ，职务：项目经理，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制

、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。

4.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为： ，身份证号： ，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中

的结算、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取合同价款等相关事宜。

4.3 甲乙双方若需更换驻工地代表，应及时通知另一方。甲方有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的乙方

驻工地代表和其他人员，乙方应予以撤换。

4.4 双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字并加盖甲方项目部公章的结算单，作为施工期间和最终结算

、付款的唯一依据，除此之外乙方持有的任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员

的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。

第五条

第五 合同价款

合同价

5.1 合同总价：本合同暂定总价（含增值税）xx元（大写：人民币 xxx）。其中，不含增值税价款为xxx元（大写：人民币 x

xx ），增值税税率为 x %，增值税 xxx元（大写：人民币xxx）。此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以《工程量清

单》（附件一）所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。若因国家税务政策变化导致增值税率调整，不含

增值税价不变，具体税金以变更后的税率计算。

5.2 合同单价：详见附件一《工程量清单》。5.2.1本合同为综合固定单价合同。在合同履行过程中，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同不含增值税单价。

5.2.1本合同为综合固定单价合同。在合同履行过程中，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同不含增值税单价

5.2.2 本合同单价是按业主合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工程量

清单》中注明的以外，各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、小型设备、机械、辅助材料及配件、高强金属

柔性防护网、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、文明施工（包含施工现场文明施工及迎检场地清理）、调遣（进出场）、

治安管理等费用，动力费用（燃油、电力等）；材料、设备二次倒运费用；工、料、机涨价引起的风险费用；测量复核引起的临

时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用；甲供材料、周转料、机械设备的看护

费用；管理费用;乙方管理人员及劳务人员的临时驻地费用；第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用，以及合同明示

或暗示的所有责任、义务和一般风险等。

5.2.3 因变更设计或其他原因增减的合同外工作项目单价确定原则为：劳务单价中未列明的项目，合同有单价的参照合同单

价，合同没有单价的以甲方限价为上限商议决定；合同和甲方限价均没有指导价的施工内容由甲方派员到现场对乙方资源投入进

行核实，在乙方施工工效正常的情况下，按照市场资源价格，核实乙方劳务单价，变更增加工程量按现场实际发生并经甲乙双方

确认的收方数量为准，单价确定后，由双方另行签订补充协议。

5.2.4 本合同清单单价中含除增值税外的其他税费。乙方应按双方确认的当期结算金额向甲方提供增值税专用发票，且保证

发票的真实有效。否则甲方将有权拒绝支付工程款，同时乙方承担相应的损失。

5.2.5 除本合同约定内容外，甲方与项目建设单位（以下简称“业主”）所签合同中的合同清单价格及数量、各种材料价格

、结算拨款方式、各类政策性调整等均与乙方无关。

5.2.6 乙方应于签订本合同前向甲方提供 xx元的（银行保函或现金转账）作为履约保证金，履约保函的有效期至分包工程末

次结算并办理封账协议后自动失效。

5.2.7 乙方提供的履约担保有效期不得早于合同约定的履约截止日期，若乙方在履约担保有效期内无法全部履约，乙方须在

履约期限届满前向甲方提供新的履约担保或延长原履约担保的有效期至实际履约完成之日，由此增加的费用由乙方承担。若乙方

履约保函不在有效期内甲方停止结算和支付。

第六条

第六 专用条款

专用条

6.1乙方作为有经验的分包商在投标及合同签订前对施工现场天气、交通、地理位置、周边环境等因素做了充分调查并考虑

到相关风险，除发生业主审批同意的变更设计外不得以任何的理由调整单价。

6.2由于乙方原因中途退场的（包括乙方不满足甲方管理要求的），甲方不接收乙方在现场的任何设备、料具，乙方所承揽

的主体工程合同单价将按原合同单价下浮5%作为最终结算单价，以此弥补乙方退场给甲方带来的损失。且在甲方同意退场后乙

方的人员、设备及物资必须在5日之内全部退出场地，不得以任何理由阻工。

6.3因甲方需要委托乙方实施的合同外工程，按甲方管理规定签订补充合同。乙方施工合同范围外工程前必须与甲方商谈达

成一致意见后方可实施，原则不得先实施后审批；确须实施后方能确认的，则须在实施完成后10天内书面确认，否则甲方不予

认可。

6.4因乙方操作行为导致的质量缺陷（如实体工程出现蜂窝、麻面、错台、空洞、掉块、脱空、厚度不足、渗漏水、漏筋、

断筋、露筋、仰拱虚渣等问题）由乙方整改并承担费用；若乙方不修复或无力修复的，甲方向乙方履行告知程序后，由甲方负责

修复，费用由乙方全额承担。混凝土强度不足、裂纹等非操作行为引起的缺陷整治，由甲乙双方共同分析原因、界定责任并由责

任方承担相应费用。

6.5施工过程中若出现非乙方责任且设计变更确认的地质变化，如应力变化、塌方等，按甲方管理规定审批后，材料可根据

审批情况核销。

6.6乙方应根据甲方的施工方案、技术交底进行施工，甲方按月对乙方的领用材料、超耗材料及其他应扣款项清理扣款，乙

方需在每月28日前对甲方出具的扣款单进行核对并签字；若逾期未核对签字的，按甲方出具的扣款单执行，概不返还。若乙方

盗卖甲方供应的物资、设备，甲方将按原值5倍的标准进行处罚。（双方约定的甲供材料损耗率应将各种材料全部列示，避免扯

皮）。

6.7经甲乙双方签字确认的计价单是工程价款支付的唯一凭证，计价单乙方签字人员必须为法人代表或经法人代表公正授权

的被委托人，乙方在计价单上签字确认视为对计价单内已完工程数量、各项扣款、材料消耗的认可。

6.8乙方应积极主动配合甲方在退场后三个月内办理末次结算与封账协议，超过退场三个月时间经甲方催促乙方仍未到场配

合甲方办理合同封账的，甲方有权单方面进行合同封账，并视为双方达成一致意见的有效结算。

6.9因乙方原因一旦发生退场情况（包括乙方不满足甲方管理要求的），将列为劳务分包企业黑名单，在中铁二局集团公司

范围不得承揽任何工程。

6.10乙方对甲方合同清单单价及结算相关条款无异议。6.11本合同无预付款，进度款支付比例不超过验工计价金额的85%。乙方应及时提供与验工金额一致的增值税发票，否则

甲方有权拒付并且甲方不承担任何责任。

6.12乙方须接受甲方农民工实名制管理，并按月及时提交民工工资表，甲方审核无误后优先代乙方支付农民工工资，农民工

工资支付前乙方不得申请支付其他款项。

6.13因乙方责任发生农民工上访事件，甲方有权要求乙方立即退场，同时甲方有权全额扣除乙方缴纳的履约保证金。6.14合同附件五《乙方主要管理人员名单》约定的管理人员需驻施工现场进行管理，如需离场48h以上的须提前向甲方报备

，经甲方批准后方可离场。未经甲方允许擅自离场48h以上的管理人员，被发现后处3000元/人/次的罚款。

6.15现场主要管理人员不得随意更换，如特殊原因需更换现场主要管理人员,需提前7天向甲方报备，经甲方同意后方可更换

。未经甲方同意擅自更换现场主要管理人员被发现后处10000元/人/次的罚款。

6.16乙方劳务人员进场后，由乙方负责将进场劳务人员花名册、身份证复印件及乙方与劳务人员签订的劳动合同报甲方项目

部办公室备案，乙方现场作业的劳务人员男性年龄不得超过55周岁，女性年龄不得超过50周岁。

6.17乙方应组织其经考核合格且进入现场作业的劳务人员按照甲方项目部的要求，每人每天进行实名制打卡，打卡率要求1

00%。甲方项目部不负责未打卡人员、未打卡时段的工资发放。若出现乙方进场劳务人员因未按时打卡导致工资不能发放而引

发的起诉或举报，甲方按照3000元/人次的标准对乙方予以处罚。补发的工资在甲方应向乙方支付的任何款项中扣除。

6.18乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方

负担；非乙方原因造成的工期调整，须经甲方书面确认，因工期调整可能产生的相关费用已包含在合同价款中，不再另行考虑。

6.19若乙方原因影响甲方施工进度累计超过28天的，甲方有权变更或者解除合同，并重新引入施工队伍进场。乙方应在接

到甲方退场通知书后3日内退场完毕。给甲方造成的损失、责任及甲方重新引进施工队伍进场施工的费用以及甲方因此所引起的

罚金、索赔等费用与责任，均由乙方承担。同时，甲方有权扣除乙方的履约保证金。

6.20乙方必须按照甲方要求严格执行并配合项目试验室的试验工作。6.21因政府、业主、甲方以及外部迎检等原因导致项目不能及时开工或停工、窝工给乙方造成的人员、机械误工损失等风险

已计入工程量清单的各项单价中，甲方不再补偿。

6.22因甲方原因导致项目停工，对造成乙方停工工序涉及的人员、大型机械设备按以下标准进行补偿：因甲方原因造成乙方

停工、窝工，在一个月内累计停、窝工在5天以内，费用不予补偿；1个月内累计停、窝工在5天以上，对超出5天部分进行补偿

；1个月内停、窝工补偿的上限为10天，补偿标准为：其他技工100元/天，其余普工80元/天的标准补助劳务队伍现场实际作业

人员，每日历天数按一个工天（日）计算；机械设备单价按《铁路工程施工机械台班费用定额》（国铁科法〔2017〕32号）公

布的标准，只计算基本折旧，每日历天数按一个台班计算，国铁科法〔2017〕32号中没有的，由甲方单独核定。

6.23若合同中出现其他合同条款及附件与合同专用条款不一致的，按合同专用条款执行。6.24

.2 乙方无条件接受甲方制定的与乙方相关的管理规定。

乙方无条件接受甲方制定的与乙方相关的管理规定

第七条

第七 计量、结算与支付

计量、结算与支

7.1

7.1 计量

计

7.1.1 工程数量：详见附件一《工程量清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，结算时按实际

完成且经甲方驻工地代表签认的合格工程数量为准。本合同计量规则如下：（1）人工挖孔桩计量规则：以设计图尺寸为依据，

按照乙方实际完成合格数量计算，超出设计图尺寸范围内数量不予计量。具体计量规则详见附件一《工程量清单》中相应计量规

则。

7.1.2 本合同实行按月计量，由甲方每月组织相关人员对乙方已完合格工程数量进行现场收方核实，乙方应派员全程参加。7.1.3 双方遵循以下计量程序: 甲方按照合同约定的计量周期，依据合同约定的工程量清单载明的单项内容、计量规则和施

工内容签认单等，编制详细工程量计算书（工程量计算书须包含计算过程和施工内容签认单），交由乙方在3日内完成签字确认

，双方合同约定的工地代表签字确认的工程量计算书，作为结算的依据。

7.1.4 乙方未按本合同约定的时间签认甲方出具的已完工程量计算书，甲方有权按甲方编制的工程量计算书作为结算依据。7.1.5 对未经甲方认可、超出技术交底（或变更设计）、合同范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。 7.2 结算

7.2 结

7.2.1 过程结算：甲方应在每月20日前对乙方已完合格工程的验工计价结算资料审核完毕，乙方如对该次审核结果有异议，

应在接到审核结果后的3日内向甲方提出书面异议，甲方据此进行书面、现场核实，经甲方核实后的结果为最终结果。若乙方在

本款约定的期限内未提出书面异议，审核结果即视为被乙方确认，并作为当期最终计量结果和结算依据。

7.2.2 甲方在每次结算时应扣除当期结算款（不含增值税）的2％作为安全风险金，同时扣除当期发生的材料及机械租赁等

其他应扣款项。安全风险金待工程竣工后视其安全情况予以返还，不计利息。

7.2.3 甲方在每月结算时扣除当期结算款（不含增值税）的5%作为农民工工资专项保证金，存入甲方设立的专项账户，合同

终止后，除甲方代为拨付的民工工资以外，其余无息退回乙方。

7.2.4 工程竣工结算时一次性扣留结算总价款的3%作为工程质保金，经双方验收合格且保修期满后，待发包人返还甲方质保

金，扣除乙方原因造成的整修、赔偿（含材料在内的全部费用），且乙方已全部履行完质保义务后，甲方将余额支付乙方（不计

息）。

7.2.5 在当期结算时，扣除安全风险金、农民工工资保证金等按合同约定应当扣除的项目后，以剩余款项作为当期结算，并

按照90%作为应予支付的当期工程款项，剩余10%工程结算款在本工程竣工结算后12个月内按合同约定支付。

7.2.6 最终结算：乙方已完成本合同的全部工作任务并经甲方验收合格后90日内，或者在合同履行过程中因甲乙双方或者单

方的原因致使合同解除的，自合同解除之日起90日内，甲方根据乙方实际完成工程量，完成最终验工计价结算资料，交由乙方

核实。若乙方对甲方结算资料无异议，以甲方结算资料为最终验工计价；若有异议，则按第7.2.1条款的程序办理。

7.2.7 合同封账：最终结算无异议后，双方办理封账手续，签订封账协议。若乙方未按约定的期限或甲方要求配合完成最终

结算单及相关资料，则以甲方单方计算或者核定的数量为最终完成的工程数量进行封账。

7.2.8 甲方向发包人、监理和其它单位报送工程有关的资料，仅视为甲方向发包人、监理和其它单位履行《建设工程施工合

同》约定内容的必经程序，而不作为甲乙双方结算的依据。

7.2.9 乙方的法定代表人或授权代表与甲方办理结算，以合同单价和工程量计算书载明的工程量为结算依据。对包含在合同

价款中，而实际由甲方提供或承担的费用在结算时予以扣除；同时，按合同约定应扣除的超耗材料、返工材料机械费用、违约金

、有关处罚等费用，也一并扣除。

7.3

7.3 支付

支

7.3.1 本合同无预付款。

7.3.2 双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期结算金额向甲方提供增值税

专用发票，并于发票开具后15日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。

7.3.3 除乙方委托甲方代付的农民工工资外，本合同款项以银行转账方式或银行承兑方式支付，其中承兑付款比例由甲乙双

方在付款过程中进行协商，甲方不另外支付承兑贴息。乙方需甲方代付的劳务工资必须是扣除个人所得税后工资，其劳务工个人

所得税由乙方自行申报。

乙方账户信息如下：开户名称： 开 户 行： 账 号： 7.3.4 乙方所有农民工工资均需委托甲方代付，乙方应每月及时提供农民工工资发放明细单，内容应包含人员姓名、身份证

号、工资金额、银行账号等信息。该农民工工资发放明细单应经乙方驻工地代表签字确认，乙方农民工工资总额必须控制在其结

算剩余工程款余额内。若因乙方原因致使甲方未将工资代发至农民工手中，由此产生包含但不限于农民工索要工资的非诉、上访

、诉讼、仲裁等法律责任由乙方承担。

7.3.5 乙方同意与甲方共同承担因发包方原因付款迟延或不足支付的风险。因发包人原因对本项目款项支付迟延或不足支付

的，乙方无条件同意甲方付款迟延或不足支付，乙方同意甲方在收到发包人拨付款的前提下，同时完成甲方内部管理系统上的结

算审批及付款审批流程后，及时支付给乙方当期工程款，因此造成的逾期支付，乙方不可向甲方索赔。

第八条

第八 材料设备供应

材料设备供

8.1 材料供应8.1.1 本合同中混凝土由甲方在额定数量内提供，费用由甲方承担，超耗费用在乙方结算款内扣除，具体详见附件二《甲方

供应材料一览表》，其他材料由乙方自购。

8.1.2 乙方每月25日以前向甲方上报下月甲供材料的书面材料计划，若不及时上报造成的一切损失和费用乙方自负。乙方

指定 为本工程材料领用人，负责材料的领用和签认工作。乙方领料人须携带身份证原件、复印件，乙方法定代表人授权委托书等资料。

8.1.3 乙方在施工中不得偷工减料，但对其丢失、损坏以及其他原因导致使用的材料超过规定损耗范围的，甲方在每期结算

时对损耗进行核算，对超出约定损耗范围外的材料由乙方按含税到场价进行赔偿。乙方有权领料人须全程参与甲方核算、清算，

参与甲方物资月盘点并对盘点数据签字确认，甲方根据乙方有权领料人签字确认的物资领用记录、盘点记录作为核算、清算依据

，按月开展主要物资消耗核算、辅助材料领用清算，根据核算、清算结果形成“扣款清单”并向乙方下达。乙方在收到甲方下达

的“扣款清单”后，3日内完成核对确认工作。乙方对“扣款清单”有异议的，应在下达后3日内提出书面异议，未提出书面异

议或逾期提出视为乙方放弃异议，甲方将从乙方合同价款中直接扣除相关费用，双方约定的材料损耗率如下：（1）钢材1.5%

（2）混凝土2%，（3）其他材料的损耗按照国家或行业规定的损耗率执行。

8.1.4 合同明确的甲供材料，乙方必须无条件使用，严禁自行采购，否则甲方有权认定乙方使用了不合格材料，乙方必须无

偿返工并承担由此造成的一切损失和责任。且乙方领用出库的材料由乙方需按甲方要求自行保管、堆码、遮盖，费用由乙方承担

，并接受甲方监督。所有乙方领用的甲方材料发生的二次及多次转运均由乙方负责并承担转运费用。

8.1.5 乙方自行采购的辅料，必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方检验后方可使用，否则，视为乙方使用了不合格材

料，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任；甲方的检验不免除乙方对其所购材料质量应负的责任和义务，使用该

材料对工程和他人人身、财产造成损害的，乙方应承担一切责任。

8.1.6 因天气、便道等原因致使车辆无法正常进入工地，乙方应积极配合，保证材料到场，若乙方不配合造成材料短缺，所

引起的损失和费用由乙方承担。

8.1.7 甲方将施工用电接至二级配电箱，二级以下配电箱由乙方负责；甲方提供施工用水接入端口；乙方的用电、用水设备

、线路、电费、水费由乙方自行负责并承担费用。如该费用由甲方垫付的，甲方有权从乙方计价款中直接扣除。其中：电费扣款单价1元/度，水费扣款单价5元/m3。

8.1.8安全帽、反光背心等安全防护用品，项目部按照乙方领用情况以甲方购买单价在验工计价中扣款。8.2 机械设备及周转材料的供应8.2.1 本工程施工所需的起重机。运输车等机械设备均由乙方提供，并承担相应费用。8.2.2 除合同清单另有明确外，乙方提供的机械设备的场地转运费用由乙方承担。8.2.3 本工程所用其他小型机械、劳动工具由乙方自行解决，详见附件四《乙方投入小型机械一览表》。乙方自备的小型机

械、劳动工具需符合安全性能要求，满足施工需要，由乙方妥善保管。

8.2.4 乙方小型机械进场后、使用前，由甲乙双方共同对安全性能符合要求的进场机械进行现值评估，评估结果由双方签认

后作为本合同的组成部分。乙方进场的机械必须服从甲方的统一管理。

8.2.5 乙方中途退场，乙方进场的所有机具设备无条件退场，不得遗留甲方工地，阻碍甲方施工，乙方怠于撤离，导致机具

设备损坏遗失的后果，或由此给甲方或第三方造成的损失均由乙方承担。

8.3 乙方不得倒卖工地材料，不得将甲供材料和设备用于非本合同约定的施工内容及范围。第九条

第九 临时设施

临时设

9.1 乙方施工所需驻地由乙方自行解决，费用由乙方承担，驻地的选址必须遵守甲方的统一规划方案。如甲方认为乙方施工

所需驻地需统一规划并实施，乙方驻地面积由甲方统一分配，并按5元/m2.月在乙方每月验工计价中扣取相关费用。

第十条

第十 质量要求

质量要

10.1 工程质量标准为：满足甲方与发包人总包合同对工程质量的约定。其中质量标准文件包括但不限于以下所列内容：（1）《公路工程施工质量验收标准》 DG/TJ08-119-201810.2 乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量

，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。

10.3 在施工中甲方根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程

质量不符合要求又无法修复的，由乙方负责赔偿包括发包人质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。

10.4在发包人组织的验收过程中及质保期内发现的质量瑕疵及缺陷，乙方应按甲方通知进行返工消除缺陷，并自行承担有关

返工消除缺陷的费用，造成甲方损失的，乙方承担赔偿责任。若乙方未按甲方通知时间组织进场返工消除缺陷，甲方可另行安排

人员进行返工消除缺陷，产生的返工消除缺陷费用由乙方承担，甲方可在无需乙方签字同意的情况下，依据与第三方签订的合同

及费用结算从乙方工程尾款及质保金中扣除。

10.5 隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖的工程进行检

查和测量，合格后才能覆盖。否则应由乙方返工并承担一切费用。

第十一条

第十一 安全文明施工、环境保护与职业病防治

安全文明施工、环境保护与职业病防

11.1 乙方对本合同工程的安全质量承担全部责任。乙方应遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全生产、劳动保

护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，做好本工程的安全管理工作，采取必要

的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

11.2 乙方发现存在安全隐患的，应立即通知甲方，发生安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，同时按国家有关法律

法规和规章的规定对事故进行报告和处理。

11.3由于乙方违规行为、操作不当、安全措施不力等造成事故或其他人身、财产损害的，其责任和费用由乙方承担。11.4 甲方根据需要在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，乙方负责安全文明设施的安装和保管，费用已

包含于相应清单单价中。

11.5 乙方应根据要求设置专职安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业技术培训，取得安全技术监督局颁发的

操作证，在证件有效期内，方能上岗操作。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。乙方必须接受甲方对其施工作

业人员的培训，并且应当配合甲方做好安全教育培训的记录和存档。

11.6 乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并购买人身保险，保险费用乙方承担。如

乙方为其工作人员提供的安全劳动保护用品不能满足甲方要求时，甲方有权代为提供，其费用在乙方当期结算中扣除。

11.7 在施工期间乙方须遵守甲方的各项规章制度，若乙方违反甲方制定的各项规章制度而发生的任何人身或财产的损害等

均由乙方承担责任。

11.8 搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。11.9 乙方自行承担政府部门按规定收取的一切费用。11.10 按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、

康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

11.11 乙方对其员工（包括农民工）负有治安管理责任，如发生打架斗殴等治安或刑事案件，由此给甲方造成的损失由乙方

承担。

第十二条

第十二 甲方权利义务

甲方权利义

12.1 全面负责与设计单位、发包人、监理的联系和协调工作。加强对乙方施工人员的定期点名制度，加强过程管控。12.2 负责该工程项目控制测量、复测、试验工作，及时提供设计图纸、工程地质及地下管线等有关资料（变更原因影响的

除外），负责施工、安全技术交底，协助解决施工中出现的技术难题。向乙方提供工程定位桩、水准点、坐标控制、施工图纸、

技术交底、安全、质量和环境标准。

12.3 负责工程测量定位、沉降观测，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收，负责竣工资料及各种

质量评定表的收集、整理和汇总。

12.4 负责按合同约定供应本工程所需的材料和设备。12.5 负责对乙方使用本合同资金的情况进行过程监控，乙方应保证专款专用。12.6 负责依据发包人、监理及上级管理单位和部门的要求，结合本工程的实际情况，制定各项管理办法并送达乙方。12.7 负责工程的施工检查，对工程质量、安全生产、文明施工、环境、进度等进行监督检查和验收。向乙方派出质量监督

员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管

理规定进行违约处理。

12.8 按照本合同约定的质量等级及施工图设计（含变更设计）、该项目规定使用的《技术规范》、甲方有关技术文件要求

对乙方所施工的工程进行检查、验收、评比、兑现奖罚。

12.9 负责按本合同约定办理结算、支付。12.10 根据发包人（发包人）对工期的要求及乙方合同履行情况，调整工程内容和工程数量，乙方不得因此向甲方索赔。12.11 甲方有权对乙方用工和工资支付情况进行监督， 乙方应为招用的农民工申办银行个人工资账户并办理实名制工资支

付银行卡，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，交甲方委托银行通过其设立的农民工工资（劳

务费）专用账户直接将工资划入农民工个人工资账户，如乙方未按时支付农民工工资，甲方有权采取相应的解决措施：包括但不

限于直接从乙方应得合同价款中代为支付，甲方的代为支付视为对乙方合同价款的支付。

12.12 如乙方为履行本合同向他人租赁物资、购买材料等，但未及时结清租赁费、购货款及其他一切款项的，甲方有权暂不

向乙方支付剩余合同价款或在剩余合同价款中直接扣除代乙方支付。

12.13 甲方的驻工地代表若发生变更，应及时通知乙方。12.14 甲方提供的机械设备性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用。12.15 甲方提供的周转材料、低值易耗材料应按时运入现场交付乙方，保证施工需要。第十三条

第十三 乙方权利义务

乙方权利义

13.1 复核甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料，按照图纸、交底、规范要求组织施工。配合日常施工测

量、监控量测及现场试验工作并及时上报资料，完成安全应急预案的准备和实施，严格执行甲方的施工计划和现场安排，向甲方

提供各工序的原始施工记录。配合甲方办理交工验收。对甲方供应材料和设备办理签认手续。

13.2 负责其施工范围内场地平整的施工、管理和维修，以及完工后拆除和复耕工作。施工期间设专人维护好甲方的水、电

管线等，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。

13.3 按照国家现行法律法规和当地政府规定与农民工签订劳动合同。凡乙方为履行本合同所投入的人员，需向甲方提供其

身份证、劳动合同、特殊工种证等复印件，以便甲方备核。乙方应每月向甲方提供人员花名册，保持动态更新，并配合甲方的检

查。

13.4 自行制定农民工的工资待遇，按月足额支付农民工工资，每月向甲方提供加盖乙方公章的工资发放单，并接受甲方的

监管。及时、足额为其农民工缴纳社保费用、办理保险，提供必要的劳动保护用品和费用。

13.5 按工程规范及甲方要求组织人员进场。确保施工负责人、技术负责人、质量安全负责人等主要人员及时到位，并常驻

现场，上述人员离开现场必须向甲方履行请假手续。乙方向甲方提供施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主

要人员的资格证和上岗操作证原件以供核对，并留存复印件备案。

13.6 乙方应当建立健全职业健康安全体检制度，在进场前对其员工进行健康体检，并向甲方提供相关健康证明，以满足本

合同施工作业需要。另乙方承诺按照甲方要求组织从事接触职业病危害作业人员进行岗位中职业健康体检，承诺定期（每年不少

于1期）组织其管理管理人员及劳务人员进行体检，体检费用由乙方自行承担，体检报告应及时整理并提交给甲方的项目部。

13.7 按合同约定及施工计划需要，组织自备小型机械准时进场，按甲方统一规划堆放材料机械。妥善保管、合理使用甲方

提供的机械、周转材料及其他设施；按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

13.8 遵守国家有关法律、法规和乡规民约，妥善处理与当地政府、村民发生的纠纷和矛盾，自行承担相应费用。因自身原

因导致的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的处罚等，均由乙方自行处理。

13.9 按照工程需要提供施工照明、看守、维护和保卫。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成

品保护工作，因乙方原因发生损坏的，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

13.10 配合甲方做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验。上道工序完成后，未经甲方质检人员和监理同意

，不得进入下道工序施工。及时通知甲方对隐蔽工程进行检查。

13.11 尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。不得使用甲方企业名称、甲方项目经

理部名称或其他任何与甲方有关的名称与他人签订任何种类的合同。乙方与他人签订的合同（包括但不限于劳动合同、租赁合同

、买卖合同）所产生的债务，概由乙方负责履行；乙方发生的侵权行为，亦由乙方承担侵权责任。

13.12 在本项工程中，发包人对甲方的要求以及甲方向发包人的承诺，对乙方具有同样的约束力，乙方须服从甲方转发的发

包人及监理工程师的指令。承担因乙方原因导致发包人对甲方的罚款以及甲方对乙方的违约处罚。

13.13 积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续。乙方开具的增值税专用发票在送达甲方后如发

生丢失、灭失，乙方应按照税法规定和甲方的要求及时向甲方提供该发票的存根联复印件，以及乙方所在地主管税务机关开具的

《丢失增值税发票（专用发票/普通发票）已报税证明单》，如因乙方拒绝履行配合义务，造成甲方经济损失的，应由乙方承担

。

13.14 在本合同发生变更涉及增值税专用发票记载项目发生变化时，如果甲方取得的增值税专用发票尚未认证抵扣,乙方应

于专用发票认证期限内办理红字增值税专用发票开具申请，并重新开具增值税专用发票。如果原增值税专用发票已经抵扣，乙方

就合同增加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额甲方负责办理红字增值税专用发票开具申请，乙方开具红字增值税专用发

票。

13.15 遵照甲方各项管理要求及规定，安排组织施工管理并上报资料。遵照甲方相关管理体系运行要求及规定，加强相应的

质量、环境保护、职业健康安全管理。

13.16 加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，与甲方签订《安全生产责任状》，乙方

的班组长与甲方签订《安全质量责任书》及向甲方出具《安全质量承诺书》（具体出具时间）。

13.17 保护和维护施工道路和桥梁畅通，因乙方原因损坏所通行的道路及桥梁的，责任及费用均由乙方承担。13.18 撤离现场时，应按甲方要求对施工现场进行清理，做到现场和工程整洁。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承

担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。

13.19 当甲方依据法律规定或合同约定解除本合同时，乙方在接到解除合同的通知后应立即采取措施撤离劳务作业现场。超

过10天未撤离的，甲方有权采取应对措施，由此产生的损失和责任均由乙方承担。

第十三四条

第十三四 变更

变

14.1 甲方有权根据发包人和监理要求对本工程进行设计变更，乙方必须认真执行。因变更增加工程量的，合同价款相应调

整，工期相应顺延；因变更减少工程量的，合同价款应相应减少，工期相应调整。

14.2 施工中乙方不得私自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给

甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

14.3 变更价款的确定：经监理、设计方及发包人批准的工程数量变更，按照乙方实际完成并经甲方审定的变更数量，依据

合同附件中的细目单价进行计价；无单价的项目，由甲乙双方协商确定。

第十五条

第十五 保险

保

15.1 乙方必须为其农民工办理工伤保险、意外伤害保险，并为劳务作业场地内自有施工机械设备办理财产保险，支付保险

费用，并报甲方备案。合同综合单价中已经包含了各项保险费用。

15.2 乙方发生保险事故时，乙方负责处理，甲方给予协助；若因乙方保险事故造成甲方损失的，乙方负责赔偿。15.3 当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍有责任采取必要的措施，防止或减少损失。若乙方未能采取及时、有

效的措施，致使损失进一步扩大而无法从保险公司获得赔偿时，则乙方应承担由此造成的损失。

15.4 当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍应积极主动配合甲方，及时提供有关保险理赔所需要的有关资料、文

件和证明。若因乙方对资料、文件或证明保管不善导致延误或失去保险理赔时，因此造成的损失由乙方承担。

第十六条

第十六 文物和地下障碍物

文物和地下障碍

16.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并

于4小时内以书面形式通知甲方，甲方应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，双方按文物管理部门的要求采取妥

善保护措施。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

16.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方，同时提出处置方案，甲方收到处置

方案后24小时内予以认可或提出修正方案。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。

第十七条

第十七 违约责任

违约责

17.1 如甲方出现资金困难，乙方同意给予12个月的付款宽限期，在此宽期间内不视为甲方违约。宽限期过后，仍未按照本

合同约定向乙方支付合同价款的（乙方未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），甲方向乙方支付违约金。违

约金按中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付

部分的结算价款，违约金最高不得超过本合同项下双方结算价款的1%。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任。

17.2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：17.2.1 若乙方未能按本合同工期和甲方及发包人的要求完成本工程，每延期一日，应向甲方支付10000元违约金，违约金

上限为合同总额的5%；因工期延误不能实现甲方合同目的的，甲方有权单方面解除合同，一切损失由乙方承担。

17.2.2 乙方劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准，该部分不予计量，同时乙方应向甲方支付不少于5000元/次违约金

，违约金上限为合同总额的2%，甲方有权单方面解除合同。由此造成的返工、修复、罚款等一切损失均由乙方自行承担。

17.2.3 乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付不少于5000元/次违约金，乙方还应赔偿因其违约给甲

方造成的经济损失，延误的工期不予顺延。

17.2.4 因乙方原因造成的质量事故或经有关单位和部门认定的质量事件，材料、重作、返修、返工等一切损失均由乙方承

担，并应向甲方赔偿损失，赔偿数额据实计算，甲方有权单方面解除合同。

17.2.5 乙方擅自停工的，承担违约金10000元/天，连续停工3日（含3日）以上的，累计停工10日（含10日）以上的，甲方

有权单方面解除合同，乙方必须无条件退场，赔偿因停工给甲方造成的一切损失，损失从计价款中扣除。

17.2.6 乙方在劳务作业和验收过程中，被发现偷工减料、以次充好或劳务作业质量存在问题的，每发现一次乙方须向甲方

支付2000元违约金，并承担因此造成的损失，甲方有权单方面解除合同。

17.2.7 乙方未履行按时足额发放员工（包括农民工）工资引起不良影响的，乙方应承担200元/人次违约金。17.2.8 乙方或乙方相关人员不得以任何理由和方式，阻碍、干扰甲方项目部、公司本部、上级单位、发包人、监理及政府

部门的正常工作，如有违反本条款，乙方承担由此造成的各种损失，并承担违金20000元/次，甲方有权单方面解除合同。

17.2.9 未经甲方同意，乙方擅自退场的，损失从计价款中扣除。应向甲方赔偿由此造成的一切损失，甲方有权没收部分或

全部履约保证金。

17.2.10 乙方将本合同项下的作业内容转包或再分包给他人的，应向甲方支付50000元/项•次(一条清单细目按一项计)违约

金，并应赔偿甲方因此所造成的损失，损失从计价款中扣除且甲方有权解除合同。

17.2.11 如乙方被中国铁路总公司、建设单位或中国中铁股份有限公司及其关联企业、列入“限制交易供应商名单”、“不

合格供应商名单”或“供应商黑名单”等限制交易名单，甲方可以单方解除合同，解除合同的一切后果由乙方承担。

17.2.12 乙方未全面、适当履行合同的其它违约情形。17.2.13 乙方未能按甲方要求提供增值税专用发票（含税务机关代开），甲方有权拒付相应工程款。17.2.14 若因逾期送达造成甲方无法抵扣发票相应税款的，乙方还应赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可

抵扣金额，并加收按逾期送达发票金额10%的违约金。

17.2.15 乙方应提供真实、有效、合格的发票，如发现乙方提供虚假发票或虚开增值税专用发票的情况，乙方须按发票金额

的10%向甲方支付违约金，并承担对甲方造成的全部损失。由于乙方原因造成甲方无法抵扣相应税款，发现问题后退回，乙方

应无条件更换为有效发票，拒绝或逾期不更换发票的，造成甲方损失及相关风险，由乙方予以承担发票金额的30%违约金。发

生上述情况时，甲方有权选择解除合同。

17.2.16 乙方有义务配合甲方接受税务机关、审计部门、安全质量等部门的检查工作，如果乙方拒不配合，由乙方支

付20000元/次的违约金，并承担对甲方造成的损失。

17.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第十八条

第十八 合同解除

合同解

18.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同。18.2 因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。18.3 本合同其他条款约定的合同解除条款。18.4 一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十九条

第十九 争议

争 解决

解

甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，选择以下第 ① 种方式：①提交甲方所在地法院进行诉讼；

②由 / 仲裁机构进行仲裁。

第二十条

第二十 不可抗力

不可抗

20.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不能预见，在合同履行过程中不能避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如

台风、泥石流、洪水、山体滑坡、地震、海啸、流行疾病、骚乱、戒严、暴动、战争、政府行为等。 不可抗力发生后，甲乙双方应收集证据证明不可抗力发生及不可抗力造成损失，并及时认真统计所造成的损失。双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，按第十八条〔争议解决〕的约定处理。 20.2 不可抗力的通知 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并

于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

20.3 不可抗力后果的承担20.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程

应当按照合同约定进行计量支付。

20.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的甲方提供的材料和工程设备的损坏，由甲方承担；（2）乙方自备的机械、材料的损坏由乙方承担；（3）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失；（4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失

由甲方和乙方合理分担。

不可抗力发生后，乙方应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，乙方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承

担责任。

因乙方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。20.4 因不可抗力解除合同因不可抗力导致合同无法履行连续超过30天或累计超过90天的，双方均有权解除合同。第二十一条

第二十一 审计

审

根据发包人对本工程审计的要求，相关审计部门对本工程的审计结论对乙方同时具有约束力，甲方有权根据审计结论对乙方

合同价款等进行对应调整。

第二十二条

第二十二 附则

附

22.1 合同签订前乙方必须提供其营业执照、税务登记证、资质等级、安全生产许可证、经公证的法人授权委托书等资料原

件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方应将以上证件复印件加盖公章交由甲方，并作为本合同附件之一。

22.2 在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的3日内书面

通知对方变更情况，并提供相关信息资料，未按合同约定履行告知义务的，由责任方承担10万元/次违约金。

22.3 双方确定所预留的以下地址为往来函件、法院（仲裁、公证等机构）法律文书的送达地址，任一方变更送达地址必须

在变更之日起 7日内书面通知对方，否则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达。

甲方送达地址： 联系人： 联系电话： 电子邮箱： 乙方送达地址： 联系人： 联系电话： 电子邮箱：

22.4 本合同书自双方签字并盖章后生效，全部工程完工经竣工验收合格、质保期满后终止。22.5 本合同中所涉及的债权，乙方不得擅自转让，也不得用于任何形式的担保。若乙方擅自转让或用于担保的，则该行为

无效，乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。

22.6 双方对本合同条款均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件

变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。

22.7 本合同中涉及乙方向甲方提交的资料，乙方必须对其资料的真实性、合法性、有效性、完整性负责，否则，视为乙方

违约并自行承担责任。

22.8 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：　

（1）本合同及附件及补充协议；

（2）中标通知书；（3）合同在执行过程中，发包人、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知

和文件要求；

（4）双方签约人的授权委托书；（5）本工程施工总承包合同；（6）施工范围内的施工图。

22.9 本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。。

附件一 《工程量清单》附件二 《甲方供应材料一览表》附件三 《甲方供应机械设备及周转材料一览表》附件四 《乙方投入小型机械一览表》附件五 《乙方主要管理人员名单》附件六 《违约责任书面通知书》附件七 《质量缺陷修复通知书》附件八 《施工作业安全、消防及文明施工管理协议》附件九 《安全质量承诺书》附件十 《承诺书》 附件十一 森林草原防火承诺书 工程承包人：（盖章） 劳务分包人：（盖章）住所地址： 住所地址：

法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

电 话：　　　　　　　　 电 话：

纳税人识别号： 纳税人识别号：

开 户 银 行： 开 户 银 行： 账 号： 账 号：

附件一：

附件一

工程量清单

工程量清

工程项目名称：东川区烂泥坪光伏发电工程 合同编号：

序号

项目名称

单位 工程数量 劳务费 材料费 机械费

单价

合价

工作内容

费用组成

计量规则 备注

不含税合计

不含税合

0.0

0

0

税金

税 3%

3

0.0

0

0

含税合计

含税合

0.0

0

0

甲方： 乙方：

附件二

附件 ：

甲方提供的材料清单

甲方提供的材料清

工程项目名称：东川区烂泥坪光伏发电工程

序

号

品种

规格型号 单位 数量（

暂定）

单价

损耗率

送达地点

备注

甲方： 乙方：

附件三

附件 ：

《甲方供应机械设备及周转材料一览表》

《甲方供应机械设备及周转材料一览表

工程项目名称：东川区烂泥坪光伏发电工程 合同编号：

序号

品种

规格

型号

单位

单价

数量

供应时间

送达地点

备注

甲方： 乙方：

附件四

附件 ：

《乙方投入小型机械一览表》

《乙方投入小型机械一览表

工程项目名称：东川区烂泥坪光伏发电项目工程

序

号

品种

规格型号

单位

数量

供应时间

送达地点

备注

甲方： 乙方：

附件五

附件 ：

乙方主要管理人员名单

乙方主要管理人员名

工程项目名称：东川区烂泥坪光伏发电工程

序号

姓名

身份证号码

联系电话

职责

备注

乙方（盖章）： 年 月 日

附件六：

违约责任书面通知书

致 公司： 贵公司在合同履约过程中出现如下违约事项：1、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

根据《合同》第 条第 　 款的约定，扣除贵公司违约金 元，直接从贵公司缴纳的履约保证金中扣除。

特此通知！ 通知单位：（公章） 　　　　　　　　　　　　　　　 　 年　　月　　日

附件七：

质量缺陷修复通知书

致： 年 月 日，经 对你方施工的 进行质量检查后，发现以下部位存在质量缺陷。

请你方接到本通知书后，于 日内进行修复/返工/重作，并承担与此有关的一切费用（包括但不限于因此给其他工序施工单

位和我方造成的赶工或/和工期损失）。同时，本通知所指定的修复/返工/重作的时间，并不构成对你方工期责任的免除。

出现质量缺陷的部位和缺陷内容：一、 ；二、 ；

如对本通知中所涉及的质量缺陷有异议，请于接到本通知后 日内书面向 提出。对所提异议，由甲方委托的监理

工程师作出最终认定。

中铁二局集团有限公司

公司现场负责人：

年 月 日

附件八：

施工作业安全、消防及文明施工管理协议

甲方：中铁二局集团有限公司乙方： 根据国家、行业及地方政府有关安全生产、消防和文明施工的相关规定，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针

，明确双方责任，确保施工作业安全，特签订本协议。

1．总则

1．总

1.1 由乙方承担乙方劳务作业范围内的安全生产主体责任。1.2乙方须向甲方的项目经理部提供有效的企业法人营业执照、安全生产许可证、三类人员安全生产考核合格证书、特种作

业人员操作证书的复印件，上述复印件均须加盖乙方的企业法人公章。

乙方须向甲方提供乙方全部现场管理人员及劳务作业人员的花名册和身份证的复印件，并按月更新。1.3乙方须遵守甲方项目经理部制订的安全生产、环境保护、文明施工、治安消防等管理制度和办法，接受甲方的督促、检

查和指导。

1.4乙方须承担乙方原因造成的经济责任：（1）因乙方原因引起的工程实体、设备设施的损害及人员伤亡的损失。（2）因乙方原因（如违反法律规章、发生安全质量事故、无证上岗、不文明作业等）引起的政府主管部门、业主、监理等

单位对甲方开出的罚单。

（3）因乙方原因（环境污染、损坏设施等）引起的地方公路、水利、林业、电力、通讯、环保等政府部门和当地企事业单

位、居民以及其他劳务作业队伍等所提出的各种赔偿。

（4）因乙方原因引起的自身以及其他劳务作业队伍的工时损失。2．教育培训

2．教育培

2.1乙方派遣到项目工地的管理人员和作业人员，必须接受甲方项目经理部组织的三级安全教育，考试合格后方准进入作业

现场。

2.2从事特种作业的人员必须经行政主管部门培训考试合格后持证上岗。2.3 作业人员变换作业场地或转换作业岗位，必须通知甲方的项目经理部，接受经理部组织的转场或转岗教育。2.4 甲乙双方共同对乙方所属人员进行防控（防火、防洪、防盗、防诈骗、防违章、防中毒、防职业病、防传染病）教育、

民风民俗教育和法制宣传教育。

3．文明施工

3．文明施

3.1乙方应按照甲方项目经理部提供的平面布置图设置各项临时设施。3.2 乙方须按甲方项目经理部的规划堆放材料、机具，所堆放的大宗材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路和

安全防护等设施。

3.3乙方在施工作业现场应采取有效措施控制扬尘，对水泥、粉煤灰等材料采取覆盖或围挡措施，必要时在作业现场及道路

上进行洒水防尘。

3.4乙方应保护好施工作业现场周围的农田、道路、河流、果林、绿化景观等不受污染或损害。3.5乙方的运输车辆、道路及施工作业范围内应有保洁措施。施工作业完成后，乙方应及时清理施工作业场地，将杂物弃至

指定地点，做到工完场清。

3.6 乙方不得在施工作业现场熔融沥青或焚烧杂物。3.7乙方在施工作业现场应按甲方统一标准设置照明、警示标志、标识标牌和其它必要的防护设施。4．管理制度

4．管理制

管理制度由甲方的项目经理部制订，由经理部通过会议、安全专题学习或工地夜校等形式进行宣贯。下列安全管理制度乙方

必须严格执行：

4.1 班前安全讲话制度。乙方的任何作业班组，班组长必须在班前就需要注意的安全事项，向全体作业人员交代清楚，讲话内容记入安全记录簿。4.2 安全教育培训、持证上岗制度。4.3 安全专项作业方案制度。甲方的项目经理部将根据乙方劳务作业的具体情况制订安全专项作业方案，乙方必须按甲方的安全专项作业方案组织实施。4.4 安全技术交底制度由甲方的项目经理部向乙方进行安全技术交底，乙方工地的所有管理人员、班组长和作业人员必须参加，交底结束后双方进

行签字确认。

从事机械设备操作的作业人员必须接受安全操作规程交底，交底结束后双方进行签字确认。4.5安全生产检查制度乙方必须接受甲方的项目经理部及其上级主管部门、政府行业主管部门、业主、监理、安全质量监督站等单位的各种安全生

产检查，乙方项目上的主要管理人员和安全员必须参与安全检查。

乙方必须自行建立自检的安全检查制度并付诸实施。4.6机械设备验收制度机械设备必须证件齐全有效，机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏可靠。4.7 治安消防管理制度。4.8 民用爆炸物品管理制度。4.9 事故报告、调查和责任追究制度。乙方作业范围内如果发生了安全、环境、治安事件，乙方须立即通告甲方的项目经理部，由甲乙双方按事故处理程序办理。乙方应全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时须做好影像记录。5．安全防范

5．安全防

5.1由甲方的项目经理部根据乙方劳务作业内容制订应急预案，乙方必须按应急预案的要求备齐所需物资设备。5.2乙方必须按甲方项目经理部要求参加事故救援和防灾演练。5.3施工作业过程中，遇有动力设备、电力通信线路、管道管网、压力容器、易燃易爆品、有毒有害物体等情况需要特殊防

护的，乙方必须及时通知甲方的项目经理部，经研究采取可靠的防护措施后，方可继续作业。

5.4施工作业过程中，如发现文物古迹，不得移动和私藏，应暂时停止作业，保护好现场，并立即将有关情况通知甲方的项

目经理部。

5.5乙方须制订防火措施并认真执行，按规定配置消防器材，坚持动用明火审批、监护制度。5.6乙方应制订治安管理规定，杜绝所属人员发生违法犯罪事件。5.7乙方必须执行有关个人劳动防护用品的规定，为作业人员提供符合国家标准的防护用品并督促其正确穿戴。5.8在施工过程中，乙方必须指派1名专职安全人员，做好现场安全防护及安全管理工作。6．其他

6．其

6.1本协议为甲乙双方于 年 月 日所签订的《 合同》的附件，自双方代表签字并盖章之日起生效，在乙方完

成全部劳务作业任务且与甲方签订清算协议之日终止。

6.2．本协议一式六份，甲方四份，乙方两份。 甲 方： 乙 方：

日 期： 年 月 日

附件九：

安全质量承诺书

我承诺：我和我的班组施工的 东川区烂泥坪光伏发电 工程是严格按照作业指导书、技术交底、作业标准组织施工，经自查自检完全

符合安全生产规范和质量验收标准，工程质量满足各项指标要求。否则，我和我的班组愿承担相应责任！

承诺人身份证复印件及具体负责施工的工程内容附后。

班组长签字：

年 月 日

附件十：

承 诺 书

中铁二局集团有限公司：我方 ，为杜绝施工中的不良行为，确保安全生产，文明施工，现就有关事宜承诺如下：1.我方或者我方工地受到业主或贵方的上级单位、县级及以上地方政府部门的书面批评，每发生一次我方向贵方支付20000

元的违约金。

2.因我方原因，业主向贵方发出黄牌，每发生一次我方向贵方支付50000元的违约金。3.因我方原因，县级及以上质监部门发出处罚通知，每发生一次我方向贵方支付50000元的违约金。4.因我方原因，业主约谈甲方的公司领导，每发生一次我方向贵方支付50000元的违约金。5.因我方原因，造成工程质量问题被举报，每发生一次我方向贵方支付50000元的违约金。6.我方的员工因薪酬问题上访或举报，每发生一次我方向贵方支付50000元的违约金。7.我方的员工与业主、设计单位、监理单位以及贵方的人员发生肢体冲突，每发生一次我方向贵方支付50000元的违约金。8.我方的员工内部之间发生群体斗殴事件，每发生一次我方向贵方支付50000元的违约金。9.我方的员工与驻地居民发生群体斗殴事件，每发生一次我方向贵方支付50000元的违约金。10.因我方原因，发生需县级及以上组织处理的安全质量事故，每发生一次我方向贵方支付100000元的违约金。11.我方的合同签署人不按本合同约定履行沟通管理责任，每发生一次我方向贵方支付100000元的违约金。12.人员、机具配备，见主要人员情况表及主要机械、设备、仪器情况表，若未按表中投入该项目资源，同意按合同约定扣

除违约金，乙方代表每月驻守现场时间不少于25天。

13.若擅自停工或中途退场，同意贵公司没收上交的履约保证金，剩余工程的价格在原完成产值中的5%来弥补。每月更换人

员不得超过50%，否则罚款10万元。

14.若发生安全、质量事故，损失除甲方负责之外的其余均由我方负责。15.若未按时完工，同意按合同约定扣除违约金。16.进场后1个月无付款，我方同意垫资。17.本项目开挖出的土石方等所有资源权属归于甲方，我方无条件配合。18.我方对承包的所有工程不合伙、不分包、不转包。19．在合同单价内，我方已充分考虑成本风险，除合同约定的不可抗力外，本工程无论什么原因引起我方成本加大，我方

自行承担，不向贵方提出合同外费用的补偿

承诺人： （盖章）

法定代表人

或委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

第五章

第五 工程量清单

工程量清

序号

项目名称

单位 工程数量 劳务费 材料费 机械费 单价 合价 工作内容 费用组成 计量规则 备注

不含税合计

不含税合

0.00

0.0

税金

税 3%

3

0.00

0.0

含税合计

含税合

0.00

0.0

二、清单说明：

1.投标报价表中的每一个细目都需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在投标报价表中的其他单价或总额价中，乙方必须

完成投标报价表中未填入单价或总额价的细目，但不能得到结算与支付。损耗按照国家或行业规定的损耗率执行。超过损耗的招标人按当期混凝土购买单价加上5%采管费予以扣款。

2.工程数量为暂定数量，仅作为投标人报价的共同基础，不作为最终支付的依据，实际支付以双方共同确认的数量结算，计量数量以投标人实际完成的合

格工程数量为准。

3.投标综合单价均包含为实施和完成合同项目、工序及各子项目、缺陷修复与维护所需的一切人工、质检（自检）、缺陷修复、生活设施费、施工队伍调

遣费、管理、保险、乙方利润、税金（除增值税、简易征收税外的其他税费）和任何因素造成的停窝工（包括但不限于地亩、征地拆迁影响、停水停电、各级各类检查、各类变更设计等待、临时待料、施工配合、地质灾害处理、气候影响等）等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和履行本合同所发生的一切风险。

4．本合同清单单价中含除增值税、其他税费以外的简易征收税。税费在清单中单独列项，甲方根据乙方开具的税务发票税负据实计量。乙方在甲方应支

付乙方工程款的当月20日前提供等额的税票，且保证发票的真实有效。否则甲方将有权拒绝支付工程款，同时乙方承担相应的损失。

5.投标综合单价应结合本工程工期，充分考虑国家、行业、地区等政策性变化，物价（包括油、燃料）上涨等因素的影响，本合同综合单价无论何种原因

均不作调整。

6.工程因为拆迁、管线迁改等其它障碍由招标人原因所造成的工程推迟开工或延期，工期延误仅顺延工期,合同工期作相应调整，投标人不得提出任何其

他补偿或索赔费用。投标人应充分考虑本工程项目因拆迁、管线迁改等其它障碍原因所产生的相关费用综合考虑在报价中。

7.管段内便道施工平台由甲方修建，乙方负责日常维护，吊装设备（含钢筋笼到场卸车吊装及下孔吊装）由甲方提供，乙方提供人员配合，发生人工费已

含在相关综合单价中不再计列点工，甲方也不再单独考虑相关费用。

8.投标报价表中各项金额均以人民币（元）结算。

第六章

第六 图纸及施工组织

图纸及施工组

本招标工程范围，招标单位不单独提供图纸及施工组织，投标单位自己行到

本招标工程范围，招标单位不单独提供图纸及施工组织，投标单位自己行 中铁二局东川区烂泥坪光伏

中铁二局东川区烂泥坪光 场区集电工程

场区集电工 项目查

项目

阅，联系人：

阅，联系人 陈可新

陈可 电话：

电话 *开通会员可解锁*

818023881

第七章

第七 投标文件

投标文

一、投标文件的组成

投标文件必须包含以下内容：1. 投标函（格式附件1）；2. 法人代表证明或授权委托书（格式附件2）；3. 投标报价（按招标文件附件《工程细目清单》格式）；4. 资格证明材料（企业法人营业执照、企业资质证书及纳税人资格证明等相关材料）；5. 业绩及诚信证明（附件3）；6. 施工组织设计（主要编制拟定投入人力的资源，及拟定完成的进度指标）；7. 承诺书；8. 投标人专项说明（本招标文件要求投标人提供的或投标人认为需要提供其他内容）。

投标文件封面样表：

中铁二局东川区烂泥坪光伏发电项目工程

中铁二局东川区烂泥坪光伏发电项目工

投

标

文

件

投标单元名称：

投标单元名称

标段名称：

标段名称

投标单位全称：

投标单位全称

法人代表姓名

法人代表姓 :

: 电话：

电话

履约代理人姓名：

履约代理人姓名

电话：

电话

附件1：投标函格式

致：XXX公司：

1. 根据贵方分包工程项目招标编号为 ，经我方考察项目现场和研究上述工程的招标文件要求及其他招标

资料后，我方愿意以人民币（大写） 元（¥ 元）投标总价（其中： 不含税价为 元，增值税为 元）或附件《工程细目清单》所报单价，并按

施工图纸、合同条款、规范标准及贵公司提供的其他招标资料要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。2. 我方资质为 ，如我方中标，我方保证本工程不转包、分包。3. 如我方中标，我方拟派 、身份证号 为本工程实施代表，拟派的主要技术管理人员、持证技术工人详见附

件《拟投入主要人员表》，在本工程结束前不予变更。4. 我方同意所提交的投标书在投标文件规定的投标截至期开始和投标有效期30日内有效，在此期间内如中标，我方将受此约束

。我方理解你们将不受必须接受你们所收到的最低标价或其他任何投标书的约束。5. 你方的中标通知书及招标文件和本投标书将成为约束双方的合同文件的组成部分。

附件2：授权委托书

本授权书声明：我 系注册于 的 公司的法定代表人，现授权委托 （姓名、职务）为我公司代

理人，参加 的投标事宜，代理人在投标过程中所签署的一切文件及与之相关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。 法定代表人签字： ；被授权人签字： ；授权单位（盖章）： ；手机： ；固定电话： 。

附件3：投标报价工程量清单

用第五篇格式

用第五篇格

附件4. 资格证明材料（企业法人营业执照、企业资质证书及纳税人资格证明等相关材料）

附件5：业绩及诚信证明

业绩一览表

序号

参建项目

工程内容

合同价值 结算价值 承揽时间 备注

业绩证明材料附后

业绩证明材料附

附件6：拟投入的主要人员表

拟投入人员情况

序号

序

姓名

姓

职务

职 /工种

工

所持证照

所持证

备注

备

名称

名

证机关

证机

编号

编

本公司承诺：

表中人员及参与分包工程施工的所有劳务人员均为本是正式员工，劳动合同齐全、社保手续完善。

附件7：施工组织：根据以上资源配置，结合投标工程内容，简要编写施工组织，主要内容为，人员资源组织，进度指标等。

附件8：

承 诺 书

致：

致 中铁二局集团有限公司

中铁二局集团有限公 ：

感谢贵公司邀请我公司参加 工程的投标，如有幸我公司中标，为确保工程保质、保量按期完成施工任务，

达到双方合作愉快的目的，我司特作如下承诺：

一、人员配备： ； 二、安全保证： ； 三、质量保证： ； 四、工期保证： ； 五、文明生产： ； 六、生活区管理： ； 七、响应招标文件中已列表的合同条款： ；八、资金： ；九、施工任务调整：我方自愿无条件服从招标单位对我方的施工任务调整；十、如贵方选择我公司为中标单位，我方确保项目规定时间正式施工。

如贵方选择我公司为中标单位，我方确保项目规定时间正式施工

十一、我方承诺：如贵方选择我公司为中标单位，在合同履行过程中，向贵方开具

十一、我方承诺：如贵方选择我公司为中标单位，在合同履行过程中，向贵方开

%增值税的专用发票。

增值税的专用发票

十二、在我方的报价中，已充分考虑施工过程中各种对成本的影响，除合同约定的不可抗力外，我方不向贵方提出任何形式

十二、在我方的报价中，已充分考虑施工过程中各种对成本的影响，除合同约定的不可抗力外，我方不向贵方提出任何形

的补偿。

的补偿

同时，我方愿意服从贵公司现场管理和指挥，保证按照合同约定以及招标文件中要求完成施工任务。 单位名称： （公章） 法定代表人： （签字或盖章）

项目负责人： （签字）

附件8：

投标人专项说明

投标人专项说

一、投标人应说明自身资金状况及垫资能力，主要说明投标人拟在本工程中如何垫资及拟投入的垫资金额。二、投标人应重点说明对于本工程施工的施工组织或总体构想。1、说明如何保证质量、进度、安全，以及具体的措施。2、说明在施工中如何应对本工程的交通状况、既有线施工情况，如何采取措施做好文明施工、安全保证，如何做好建筑垃圾的

处理，如何响应招标人对于文明施工的具体要求。3、投标人对于本工程的一些建设性意见和建议。