【河北建投新能源有限公司2025年度生产经营期项目张北桦树岭风电场调相机项目PC总承包】招标公告

[HXZB2025-B1-00725-010]【河北建投新能源有限公司2025年度生产经营期项目张北桦树岭风电场调相机项目PC总承包】招标公告

分享到：

×

我要参与

公告内容

1.招标条件

本招标项目 河北建投新能源有限公司2025年度生产经营期项目张北桦树岭风电场调相机项目PC总承包 已由 / 以 / 批准建设，项目业主为 河北建投新能源有限公司 ，建设资金来自 自筹 出资比例为 100% ，招标人为 河北建投新能源有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：

2.1.1项目名称：河北建投新能源有限公司2025年度生产经营期项目张北桦树岭风电场调相机项目PC总承包

2.1.2建设地点：河北省张家口市张北县

2.1.3建设规模：2×30MVar

2.1.4质量标准：工程项目的质量必须符合国家现行的规范要求和部颁“验标”规定，保证电网公司验收通过并将整个项目接入冀北电力系统。

2.1.5工期：72天。此为预计工期，以实际工期为准。具体进场时间以招标人后续下发的时间为准，实际工期视工程进度情况调整。

2.2招标范围：张北桦树岭风电场调相机项目采用PC总承包模式，包括但不限于：本项目全部工程的设备材料采购、施工、调试、试运行、服务（包括竣工验收）、协调（征地、电网、社会关系等）等全过程的PC总承包。本工程为交钥匙工程，即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行所必须的，则仍须纳入本次招标范围。

（1）项目的手续办理：除环评批复、水保批复、防洪批复、林地手续、土地手续、本次调相机投运涉及的所有建模工作由投标人办理，其他所有与项目相关的依法合规手续由投标人办理并承担相关费用，包括但不限于质监手续、并网手续、调度及供电手续、消防验收等。

（2）前期工作：负责临时用地租赁及恢复，并通过验收；负责树木、草地的移植及恢 复，并通过验收；配合发包人开展长期租地等工作。

（3）设备采购范围：满足本项目建设的所有一次、二次设备。具体要求按设计院技术规范书执行。包括上述设备的监造、催交、运输、接车、倒运（含堆场）、接货验收、仓储保管等，发包人会安排主要设备的监造，发包人的监造不免除投标人对所购设备监造和质量控制的责任。

(4）施工范围：本项目施工范围内涉及的所有土建、安装、调试工程以及其它辅助设施安装工作、竣工资料编制、技术服务等。包含全部设备和材料运输、保险、接车、卸车、仓储保管、试验、调试、试运行、验收、二次搬运、消缺处理至移交给招标人的全部工作；以及承担招标人认为有必要的设备出厂检查验收工作等。全面负责本工程建设施工管理过程中安全、质量、环保等保障工作；施工期间的施工用水、用电（手续由发包人办理）、临时设施由投标人自行解决。

（5）检测及验收：负责建设范围内的调试并网验收、性能考核、专项验收、竣工验收及达产验收，满足国家、行业现行规范及各类要求；按照国家、行业相关规范及要求 编制档案材料提交发包人，按照发包人要求进行信息化管理等。 （6）其他工作：负责缴纳工程保险及招标人安排的其他工作。 本工程作为PC总承包交钥匙工程，包括完成达标投产验收并全部移交生产及质保期内所有工程内容所需的费用，不论招标文件是否提及、投标报价高低，凡涉及本项目所有专项验收、档案竣工验收和竣工验收等相关方面的全部工作内容及费用均属于承包人的工作范围。

3.投标人资格要求

3.1本次招标对投标人的资格要求如下:

3.1.1资质要求:本次招标要求投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，投标人应具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包壹级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.1.2业绩要求:投标人自*开通会员可解锁*（以合同签订时间为准）至投标截止时间，至少具有3项50MW及以上风电工程PC或EPC总承包业绩，并提供业绩合同扫描件（合同需体现承包范围、装机容量、签订时间并提供中标通知书）。 3.1.3信誉要求:

（1）应具有良好的银行资信和商业信誉，不存在骗取中标或严重违约或重大工程质量问题或其他违反招投标法律法规和招投标文件规定的情况，在近3年内不曾在任何合同中有违约或属投标人的原因而被终止合同；近3年内不因诉讼（或仲裁）或因行业不良行为而导致停产整改或重大质量事故等，并在投标文件中附加盖单位公章的承诺函。

（2）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、未被“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”列入失信被执行人名单，并在投标文件中附相关证明材料。

3.1.4其他主要人员要求:

（1）项目经理：具有建筑工程或机电工程专业一级注册建造师证书，具有有效的安全生产考核合格证B本。近3年（*开通会员可解锁*至今，以合同签订之日为准）以项目经理身份具有不少于1项风电项目PC或EPC工程业绩，须附公司任命文件扫描件或合同扫描件（如果能证明），否则按无效业绩处理。

（2）技术负责人：须具备机电工程专业一级注册建造师证书，具有有效的安全生产考核合格证B本。近3年（*开通会员可解锁*至今，以合同签订之日为准）以技术负责人身份具有不少于1项风电项目PC或EPC工程业绩，须附公司任命文件扫描件或合同扫描件（如果能证明），否则按无效业绩处理。

（3）项目经理、技术负责人不得相互兼任，且拟任项目经理、技术负责人在本项目实施期间未在其他项目任职，投标人须就此出具承诺函，有社保机构出具的投标人为其缴纳的养老保险相关证明。

3.1.5其他要求:与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按无效投标处理。

3.2本次招标 不接受 （接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：无。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于 *开通会员可解锁* 14:00:00 至 *开通会员可解锁* 17:00:00 （北京时间，下同）， 登录招标通电子招投标交易平台（http://www.hebztb.com/） 下载招标文件。

4.2招标文件售价 0 元，售后不退。

4.3其他说明: 凡有意参加的潜在投标人必须登录“招标通电子招投标交易平台”，下载电子招标文件及相关资料，未按要求在招标通网站下载文件的造成无法上传投标文件投标的后果自负。在下载招标文件后请及时查看有无澄清、补遗、修改等文件。文件在网上发布后即视为已送达所有潜在投标人。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 *开通会员可解锁* 09:30 ，地点为 投标人应在截止时间前通过“招标通电子招投标交易平台”递交电子投标文件。

5.2逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 河北省招标投标公共服务平台、招标通电子招投标交易平台（因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，招标人、招标代理机构概不负责） 上发布。

7. 其他公示内容

7.1未按要求在招标通电子招投标交易平台下载文件的造成无法上传投标文件投标的后果自负。在下载招标文件后请及时查看有无澄清、补遗、修改等文件。文件在网上发布后即视为已送达所有潜在投标人。电子招标、投标、开标的流程详见“招标通”操作手册，“招标通”联系方式：400-0311-616。

7.2投标人应在截止时间前通过“招标通电子招投标交易平台（http://www.hebztb.com/）”使用河北CA数字证书加密并上传电子投标文件（河北CA办理有一定周期，如未办理河北CA，请及时登录“招标通电子招投标交易平台”http://www.hebztb.com/进行咨询办理，河北CA联系方式：400-707-3355，以免影响本次投标）。

8. 提出异议渠道和方式

招标人：河北建投新能源有限公司，联系人：王宇星，电话：*开通会员可解锁*，电子邮件：angyuxing@suntien.com。

招标代理机构：河北宏信招标有限公司，联系人：邢俸永、李兴，电话：*开通会员可解锁*、*开通会员可解锁*，电子邮件：lxing958@126.com。

9. 本招标项目的监督部门

监督部门名称:河北建投新能源有限公司党群部 电话: *开通会员可解锁* 电子邮箱: /

10. 本招标项目是否属于依法必须招标项目

否

11. 本招标项目是否采用双盲评审

否

12. 招标人或者其委托的招标代理机构使用的第三方交易平台的付费主体及收费标准

标段名称	付费主体	收费金额(元)
河北建投新能源有限公司2025年度生产经营期项目张北桦树岭风电场调相机项目PC总承包	投标人/供应商	4500

13. 联系方式

招标人：	河北建投新能源有限公司	招标代理机构：	河北宏信招标有限公司
地址：	河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座8楼	地址：	石家庄市新华区新合作城市广场B座14层
邮编：	050000	邮编：	050051
联系人：	王宇星	联系人：	马志勇、邢俸永、李兴
电话：	*开通会员可解锁*	电话：	*开通会员可解锁*、*开通会员可解锁*
传真：	-	传真：	-
电子邮件：	wangyuxing@suntien.com	电子邮件：	lxing958@126.com
网址：	-	网址：	http://www.hbhxzb.com/#/index
开户银行：	-	开户银行：	交通银行河北省分行营业部
账号：	-	账号：	*开通会员可解锁**开通会员可解锁*

附件信息下载

重要提醒

参与投标，请在下载专区下载并安装“投标管家”；请及早办理河北CA，并在下载专区下载并安装河北CA驱动，以免影响参与和投标。（注：建议使用IE11版本浏览器）

快捷下载入口

投标管家

ca办理

ca驱动

操作手册

帮助视频

电子保函

投标引导

投标工具下载

点击下载投标管家，制作/递交投标文件

CA办理

点击办理河北CA

CA驱动下载

点击下载河北CA驱动

保函办理

立即办理投标电子保函

时间汇总

参与时间

开始：*开通会员可解锁* 14:00 结束：*开通会员可解锁* 17:00

文件下载时间

开始：*开通会员可解锁* 14:00 结束：*开通会员可解锁* 17:00

招标文件售卖时间

开始： 结束：

投标时间

开始：*开通会员可解锁* 14:00 结束：*开通会员可解锁* 09:30

开标时间

开始：*开通会员可解锁* 09:30

参与投标，请在下载专区下载并安装“投标管家”；请及早办理河北CA，并在下载专区下载并安装河北CA驱动，以免影响参与和投标。（注：建议使用IE11版本浏览器）

快捷下载入口

投标管家

ca办理

ca驱动

操作手册

帮助视频

电子保函