天津枢纽环线铁路有限公司办公系统信创改造及云平台建设工程公开招标公告

发布时间：*开通会员可解锁* 16:58信息来源：央企招投标原文链接地址

天津枢纽环线铁路有限公司办公系统信创改造及云平台建设工程

公开招标公告

（项目编号：0747-2560SCCTJ322）

1. 招标条件

本招标项目天津枢纽环线铁路有限公司办公系统信创改造及云平台建设工程项目已由天津枢纽环线铁路有限公司批准建设，招标人（项目业主）为天津枢纽环线铁路有限公司。项目已具备招标条件，中化商务有限公司受天津枢纽环线铁路有限公司的委托，现对该项目的 施工 进行公开招标择优选定承包人。

2. 项目概况与招标范围

2.1本招标项目的建设地点：天津枢纽环线铁路有限公司管内。

2.2本招标项目的计划工期：自合同签订之日起2个月内完工，具体时间以合同签订为准。

2.3招标范围：天津枢纽环线铁路有限公司办公系统信创改造及云平台建设工程，根据图纸及工程量清单要求对天津枢纽环线铁路有限公司管内办公系统信创改造及云平台建设工程进行施工，项目建设地点为天津枢纽环线铁路有限公司管内指定区域。项目工期为自合同签订之日起2个月内完工，具体时间以合同签订为准。质量标准为国家及行业验收规范合格标准。具体详见本项目招标文件的图纸及工程量清单。项目投资额660万元。

2.4质量要求：国家及行业验收规范合格标准。

3. 投标人资格要求

（1）投标人应在中华人民共和国境内依法成立并有效存续，具有独立承担民事责任能力。

（2）投标人须具备建设行政主管部门核发的在有效期内的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

（3）投标人须具备有效的安全生产许可证。

（4）项目部人员配备：（1）正项目经理1名，应具有建设行政主管部门颁发的机电工程专业或通信与广电专业二级及以上且有投标资格的注册建造师证书，具备5年及以上施工现场管理工作经历，为本单位职工；（2）技术管理负责人1名，应具有工程技术类中级及以上技术职称，具备5年以上施工现场管理工作经历，为本单位职工。

（5）投标人近3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等情形（较大数额罚款的额度范围以各行业、各地方相关行政机关规定为准）。

（6）投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在自递交投标文件之日起前3年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。

（7）与投标人负责人为同一人的其他投标人、与投标人存在直接控股、管理关系的其他投标人，不得同时参加本项目。

（8）投标人未在“信用中国”网站（www.creditchima.gov,cn）中被人民法院列为失信被执行人、重大税收违法失信主体。投标人未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。投标人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单”。

（9）本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

（1）发售时间：*开通会员可解锁*上午9:00至*开通会员可解锁*下午17:00时（北京时间）。

（2）网络标书销售：登录中化商务化云数智平台（d.sinochemitc.com）获取招标文件并通过网上支付方式支付平台使用及技术支持费（平台使用及技术支持费：500元/包件/供应商）。潜在申请人需先进行网上注册（免费），注册成功后开通“投标服务”（免费开通）。曾在中化商务电子招投标平台（e.sinochemitc.com）注册的供应商和已在化云数智平台注册的供应商无需重复注册。注册成功后即可进行平台使用及技术支持费缴费及下载文件。平台目前开放的平台使用及技术支持费支付方式包括：银联、微信，可自由选择（注意：本公司不接受任何电汇支付）。支付成功后，可下载磋商文件及增值税电子普通发票。获取磋商文件和电子发票的操作手册详见：“进入平台—综合办公—常用文件—中化招投标平台－供应商操作手册”。中化商务化云数智平台供应商注册/文件获取/技术支持等相关事宜请咨询：*开通会员可解锁*。

（3）未在中化商务有限公司登记购买本招标文件的投标人，其投标将被拒绝。

（4）在售标截止日前，投标人必须同时在“国铁采购平台（https://cg.95306.cn/）”注册并报名，否则不具备参与本项目投标的资格。国铁平台注册操作过程如有问题，请联系国铁采购平台客服，联系电话：010-95306转8号键，客服服务时间：周一至周日（8时-18时）。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为*开通会员可解锁*上午09时30分，地点为天津市河西区南京路58 号中化大厦A座2层会议室。

5.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6.发布媒介

本项目招标公告在以下网站发布。以任何形式对本招标公告进行的篡改、转载或发布一律无效，招标人和招标代理机构不承担任何责任。

中国招标投标公共服务平台：http://www.cebpubservice.com/ ，

国铁采购平台：https://cg.95306.cn/

7. 联系方式

招 标 人：天津枢纽环线铁路有限公司

地 址：天津市河北区八马路8号

联 系 人：任工

电 话：*开通会员可解锁*

电子邮件：/

招标代理机构：中化商务有限公司

地 址： 天津市河西区南京路58号中化大厦

业务联系人：崔喆、孔令芳、张相丞

电 话： *开通会员可解锁*

电子邮件：cuizhe01@sinochem.com

*开通会员可解锁*