九峰箱包五金智能园招标预公示_标标达招标网官网

您当前的位置:

标标达 > 九峰箱包五金智能园招标预公示

九峰箱包五金智能园招标预公示

发布时间：

2026-06-18

发布于

浙江金华

公告内容

项目编号

立即查看

采购单位

立即查看

供应商

立即查看

采购代理

立即查看

公告详情

您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放，

后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

九峰箱包五金智能园施工项目

（项目编号：东招施工【2026】058号）

招标文件

（☑公开招标□邀请招标）

招标人：东阳市工业发展有限公司（单位盖章）

招标代理机构：东阳八婺工程项目管理有限公司（单位盖章）

2026 年

月

日

目

录

第一章招标公告 .........................................................

第二章投标人须知 .......................................................

第三章评标定标办法 ....................................................

第四章合同条款及格式 ..................................................

第五章

工程量清单编制 .................................................

第六章

图纸 ..........................................................

100

第七章

技术标准和要求 ................................................

101

第八章

投标文件格式 ..................................................

103

☑第一章招标公告

九峰箱包五金智能园招标公告

1.招标条件

九峰箱包五金智能园已经由东阳市发展和改革局以东发改审批〔

2026〕45号批

准建设，建设资金来自自筹，出资比例为100% ，项目业主为东阳市工业发展有限公

司，招标人为东阳市工业发展有限公司，委托代理机构为东阳八婺工程项目管理有限公

司。项目已具备招标条件，现对该项目的建筑工程的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况：本项目投资概算

43528 万元，其中建安工程造价约 25463.5555

万元，建设规模：本工程为九峰箱包五金智能园，总用地面积约44038平方米，总建筑

面积约为146659平方米，其中地上建筑面积约127823平方米，地下建筑面积约18836平

方米；包括主体建筑、安装、室外附属工程等。

建设地点：东阳市千祥九峰二村田心村工业区。

2.2 招标范围：施工图纸及预算书范围内施工总承包，标段划分为一个标段，其

中，☑建筑面积

146659平方米。

本次招标建安工程造价（含甲供材料）约 25463.5555 万元(最终以财政审核价为

准)。

2.3 施工工期：842日历天。

2.4 是否属于政府采购工程

□是

☑否

2.5 是否专门面向中小企业预留

□是

☑否（不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

2.6 专门面向中小企业预留的实施方式

□2.6.1 本标段整体面向中小企业；

□2.6.2 本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合

体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

3.投标人资格要求

（一）投标人：

☑3.1 具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质；（对应资质应在“浙江省建筑

市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）。投标人须提供

2026年

月

日在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资

质动态核查结果证明”。注：原则上开标时间为周一周二的项目采用上周一资质动态

核查结果，开标时间为周三、周四、周五开标的项目采用本周一资质动态核查结果。

☑3.2 具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经

理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合

格证书；

□3.3 自

/ 年

/ 月

/ 日以来□承接过/□完成过 / 业绩。【证明材料须

同时提供：/】；

3.4 本次招标□接受/☑不接受联合体投标；

□3.5

（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）；

□3.6 面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，

并提供《中小企业声明函》。

（二）拟派项目负责人及安全总监(两者不得兼任）：

3.7 拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业一级注册建造师执

业资格（□职称：

），☑同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标

截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知

书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合

同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负

责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标；☑在建合同工程项目负责人

更换的，更换后该人员不得以项目负责人身份参与本次投标。

□

拟派项目负责人自 /年 / 月 / 日以来□承接过/□完成过 /业绩。【证明

材料须同时提供：/】。

本项目应当配备安全总监：拟派项目安全总监具有注册在投标人单位的注册安全

工程师执业资格(建筑施工安全类)或具有注册在投标人单位的建筑工程专业一级注册

建造师执业资格人员担任临时安全总监(项目临时安全总监与项目负责人不得为同一

人)，☑同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。□其他：

。

☑3.8 拟派项目负责人及项目安全总监须出具在本单位3个月(*开通会员可解锁*-5月)的

社保缴费凭证，且符合以下规定:（1）社保凭证以社保机构(盖章、电子证明)出具养

老保险缴纳清单为准;（2）每月缴费单位(或代缴单位的委托单位)和投标人名称(或投

标人分公司名称)须一致。

（三）其他：

☑3.9 拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格

证书，人数符合住房和城乡建设部相关规定要求；

3.10 投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市

场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务

系统严重失信名单的信息为准）；

3.11 投标人及其拟派项目负责人自 2023 年 6 月 1 日起至投标截止日止无行贿

犯罪记录；

3.12 投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单；

3.13 投标人未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法

失信名单；

3.14 投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩

戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

3.15 省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；

☑3.16 招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求：①开标当日，投标人（或

项目负责人）不在被东阳市住房和城乡建设局或金华市住房和城乡建设局或投标人注

册所在地的建设行政主管部门或浙江省住房和城乡建设厅或国家住房和城乡建设部公

示为不能投标的限制期内；②开标当日，拟派项目负责人无涉嫌犯罪在羁押或因犯罪

被判刑在刑期内（包括缓刑及监外执行）；③专职安全生产管理人员为本单位职工

（以本单位缴纳的*开通会员可解锁*-5月的养老保险缴费证明为准）。

4.招投标方式

4.1 公开招标。

4.2 ☑采用评定分离，不采用评定分离。

5.招标文件的获取

5.1 本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方

式发放网址：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn/ 。

5.2 招标文件下载网址：潜在投标人登录 https://gcjs.ggzyjy.jinhua.gov.cn:

5443/gbweb/#/login 自行下载招标文件。

5.3 招标文件网上下载时间：公告发布之日起至2026年

月

日

时

分。

5.4 以正式发布的招标文件为准。

6.投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026年

月

日

时

分，电子招标投标交易平台：

https://gcjs.ggzyjy.jinhua.gov.cn:5443/gbweb/#/

6.2开标时间及地址：2026 年

月

日

时

分在金华市公共资源交易中心东阳

分中心（广福东街与艺海北路交汇处东阳市总部中心B幢西区10楼）开标室。

6.3投标单位在开标时间后，应根据系统提示在30分钟倒计时内解密，超过时间不

进行解密而无法进入评标环节的由投标单位自行承担。如遇解密问题，及时联系代理

机构或软件公司。

6.4开标时间前30分钟，投标人应使用钉钉软件扫描下方二维码进入开标直播群。

7.行政监督部门

行政监督：

东阳市住房和城乡建设局

地

址：

东阳市总部中心B幢西区14楼

邮政编码：

322100

电

话：

*开通会员可解锁*

投诉受理部门：

东阳市住房和城乡建设局

地

址：东阳市总部中心B幢西区14楼

邮政编码：

322100

电

话：

*开通会员可解锁*

8.联系方式

招标人：东阳市工业发展有限公司

招标代理机构：东阳八婺工程项目管理有限公司

地址：东阳市总部中心D幢东区24楼

地址：东阳市城南东路

487号四楼

联系人：周锋锋

联系人：韦张鑫

电话： *开通会员可解锁*

电话：*开通会员可解锁*

邮箱：

邮箱：467487412@qq.com

2026年

月日

本项目为新系统项目，各投标单位应注意以下几点：

1、本项目采用金华市县一体电子招投标新系统，使用广联达科技股份有限公司的招投

标文件制作工具（2.8.4版本号），投标人可在金华市公共资源交易中心网（http://

ggzyjy.jinhua.gov.cn/）资料下载区下载工具。

2、投标文件工具服务支持：*开通会员可解锁*转7转1（8：30-20：30），*开通会员可解锁*转3加

区号（20：30 以后）。

3、招标代理公司使用广联达科技股份有限公司的招标工具（2.8.4版本号）编制完成

后缀名为“.JhZbs”的电子版本招标文件并上传至网上交易系统，该文件内含工程量

清单及word版招标文件。

4、投标企业自行下载后缀名为“.JhZbs”的电子版本招标文件，投标人必须使用2.8.

4版本号投标工具编制后缀名为“.JhTbs”的电子版本投标文件。

5、投标企业必须将软件生成的投标文件（后缀名“.JhTbs”、后缀名“.JhBfTbs”）

上传至网上交易系统。

6、本工程采用电子招投标不见面开标系统，各参投企业应注意以下几点：

⑴投标单位须在投标截止时间前在全流程系统中上传电子投标书。投标单位在上

传标书时必须将软件生成的投标文件（后缀名“.JhTbs”、后缀名“.JhBfTbs”）上

传，若后缀名为“.JhTbs”的电子版本投标文件无法解密可以启用后缀名“.JhBfTb

s”的电子版本投标文件。

⑵由招标代理发起标书解密后各参投企业应在30分钟内完成标书的解密。建议参

投企业应在开标前提早确认 CA 锁是否能登录金华市公共资源交易不见面开标系统，

并在开标时间截止前进行签到，金华市公共资源交易不见面开标系统网址：https://g

cjs.ggzyjy.jinhua.gov.cn:5443/open/login。若不能登录，及时联系技术人员 0579

-86691821

⑶网上提交的投标文件电子版出现无法打开等异常情况，导致投标文件电子版无

法导入时，按无效标处理。

7、业务系统使用请咨询 *开通会员可解锁*，QQ 请咨询：800181896 选择金华地区（正

常工作时间在线 8:30-17:00）；招投标工具及上传招投标文件过程中遇到问题，请及

时联系服务电话：*开通会员可解锁* 转 7 转 1（8：30-20：30），*开通会员可解锁* 转 3 加区

号（20：30 以后），QQ请咨询：*开通会员可解锁*。

8、评标专家将使用新版评标系统对各企业投标文件进行评审。

9、其他

9.1潜在投标人可在金华市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.jinhua.gov.cn/）

中浏览招标文件。如已注册账号且办理过浙江 CA 证书和电子签章，在市本级交易平

台均可直接绑定使用，无需另行付费（咨询电话：*开通会员可解锁*），可通过账号登录

金华市市县一体公共资源全流程电子交易综合系统（网址：

https://gcjs.ggzyjy.jinhua.gov.cn:5443/gbweb/#/login）下载招标文件；

9.2 招标文件的澄清、修改或招标补充文件等有关招标信息刊登在金华市公共资源交易

中心网（http://ggzyjy.jinhua.gov.cn/）的公告内，投标人应及时关注网站公告下

本项目的补遗文件并下载。因未及时知悉补遗文件内容而引起投标文件无效或废标

的，由投标人自行承担责任。

9.3 采用电子保险保单缴纳投标保证金需使用 CA 锁办理，缴纳后进入“金华市市县一

体公共资源全流程电子交易综合系统”复核是否缴纳成功，若未缴纳成功请及时与 057

9-86691821 联系。

第二章投标人须知

投标人须知前附表

条款号

条款名称

编列内容

1.1.2

招标人

名称：东阳市工业发展有限公司

地址：东阳市总部中心 D 幢东区 24 楼

联系人：

周锋锋

电话：

*开通会员可解锁*

邮箱：

1.1.3

招标代理机构

名称：东阳八婺工程项目管理有限公司

地址：东阳市城南东路 487 号四楼

联系人：韦张鑫

电话：*开通会员可解锁*

邮箱：467487412@qq.com

1.1.4

工程名称

九峰箱包五金智能园

1.1.5

工程建设地点东阳市千祥九峰二村田心村工业区

1.1.6

工程承包方式施工总承包

1.1.7

本项目所属行

业

房屋建筑

1.2.1

资金来源及比

例

建设资金来自自筹，出资比例为

100%

1.2.2

资金落实情况已落实

1.3.1

招标范围

详见招标公告第2.2条

1.3.2

计划工期要求

计划工期： 842日历天。投标承诺工期不得超过该计划工

期。

计划开工日期：

年

月

日

计划竣工日期：

年

月

日

□本工程定额施工工期：

日历天

1.3.3

质量要求

符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的

合格

要求

1.4.1

投标人资格及

要求

☑见招标公告

□见投标邀请书

条款号

条款名称

编列内容

1.4.2

是否接受联合

体投标

☑不接受。

□接受。应满足下列要求：见□招标公告□投标邀请书及投

标人须知相应条款内容要求。

1.4.2

（4）

联合体投标其

他要求

1.招标人支付项目各项费用的约定：

□（1）各项费用由招标人直接支付给牵头人，再由牵头人按

工作内容分配；

□（2）各项费用由招标人按联合体成员职责分工，分别支付

给联合体各成员；

□（3）中标后由发承包双方另行约定；

□（4）其他约定：

因各项费用支付给联合体牵头人，再由

牵头人分配所产生的财务成本由联合体内部自行商议解决，

发包人不再支付额外费用

。

2.其他：

。

1.4.3

资格审查方式采用资格后审

1.9.1

踏勘现场

☑投标人自行踏勘。

□由招标人组织，时间和地点：

，联系人和联系电

话：

1.10.1

投标预备会

☑不召开

□召开，召开时间：

。

召开地点：

。

1.11

招标工程是否

允许分包

□不允许

☑允许。分包的工程内容：投标人拟在中标后将中标项目的

非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规

定；本工程承包人严禁转包且不得违法分包。总承包人选择

的分包单位必须得到发包人的认可后方可进行分包，分包合

同报发包人备案，禁止分包单位将其承包的工程再分包。分

包须满足《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办

法》（建设部令第 124 号）

。

分包金额要求：

视项目情况而定

。

分包企业应符合规定的资格要求：分包人应符合国家法律规

定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作的标准和规

模相适应。并符合浙江省住建厅、金华市住建局的有关规

定。

条款号

条款名称

编列内容

1.12.1

实质性要求和

条件

详见招标公告或者投标邀请书

其他要求：

。

1.12.2

偏差

☑不允许

□允许

偏差的内容、范围和幅度：

2.1

构成招标文件

的其他资料

☑招标控制价及明细

□其他：

。

2.2.1

投标人要求澄

清招标文件的

截止时间

截止时间： 2026 年

月

日

时（投标人在截止时间以

后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理）

提交方式：投标人通过金华市市县一体公共资源全流程电子

交易综合系统网上提出。

联系方式：

*开通会员可解锁*

联系人：韦张鑫

招标文件澄清

发出的形式

1.澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将

在投标截止时间 15 个日历天前，在 http://ggzyjy.jinhua.g

ov.cn/公布，并以电子文件形式上传至金华市市县一体公共

资源全流程电子交易综合系统（网址 https://gcjs.ggzyjy.j

inhua.gov.cn:5443/gbweb/#/login）供投标人下载，不足 15

个日历天的，招标人将顺延投标文件递交的截止时间。

2.招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件

的形式发出。

注：在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自

行下载。

投标人确认

收到招标文件

澄清

潜在投标人应自行关注金华市公共资源交易网

（http://ggzyjy.jinhua.gov.cn/）发布的补充文件信息，

招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败

的，责任自负。

2.3.1

招标人修改文

件发出的形式

同2.2.1

3.1

投标文件的组

成

商务标，□其他投标资料：

。

□技术标（适用于明标）

☑技术标（适用于暗标），暗标编制要求： ①人员配置情况

可体现人员专业、人员数量、证书等级、职称、业绩（工作

年限、完成过 XX 金额、XX 面积以上项目）等内容，电子标书

名称、标书的封面及所有正文中均不得出现可识别投标人身

条款号

条款名称

编列内容

份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标

志、公章或印章、人员姓名、企业名称、以往工程名称、投

标人独有的企业标准或编号等）；②封面及正文使用 A4 幅

面，总进度计划表、总平面布置图使用 A3 幅面；③标题三号

宋体，其他文字采用四号宋体（图表内的字体可不按上述要

求），不允许出现页眉，页脚只准出现页码，页码采用阿拉

伯数字格式，设在页脚对中位置，不得再添加短线、括号等

任何标识，页码应当连续，不得分章或节单独编码，技术标

总页数不得超过 200 页。

□其他投标资料：

。

资信标，□其他投标资料：

。

资格审查资料，□其他投标资料：

。

3.2.1

增值税税金的

计算方法

☑一般计税法

□简易计税法

3.2.3

工程量清单计

价方式

综合单价法

3.2.4

最高投标限价

☑1.最高投标限价 23951.9970 万元；【本工程招标控制价

（扣除甲供材料）下浮3%（暂估价、暂列金不下浮）后的值作

为最高投标限价。其计算公式为：最高投标限价＝（招标控制价（扣除甲供材料）-暂估价-暂列金）×0.97+暂估价+暂列金】□2.在投标截止时间15个日历天前以补充文件的形式公布；

□3.招标控制价人民币（大写）：

（￥

）

暂列金额人民币（大写）：

（￥

）暂估价

人民币（大写）：

（￥

）。

最高投标限价的计算方法：最高投标限价=（招标控制价-暂

列金额-暂估价）×（1-下浮值）+暂列金额+暂估价，下浮值

由招标人在开标时从

、

等

3～5个数组成的

等差数列中随机抽取其中一值作为下浮值的方式确定，投标

报价不得超过最高投标限价。（招标人在编制招标文件时从

0.5%、1%、1.5%、2%……10%等20个数中确定一组（3～5）

个数组成的等差数列）。本项扣减的暂列金额、暂估价等为

含税金额。

☑4.风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限

价的 85 %作为风险控制价（20359.1975万元）。

条款号

条款名称

编列内容

5.其他：招标控制价约25463.5555万元（其中含标化工地增

加费

/万元（含税）、优质工程增加费 /

万元（含税）、

其他暂列金 / 万元（含税）、暂估价约 71.94 万元（含

税）、甲供材料约773万元（含税）；

6.本工程招标控制价中：□未包含渣土处置费用（□由建设

单位直接支付给消纳场/□无渣土需要处置）/☑已包含渣土

处置费用，土石方外运至花园消纳场地，运距按23km计入，

实际运距达不到23km，结算时每立方米土石方按1元/km扣

回。

3.2.5

投标报价的

其他要求

☑有危险性较大的分部分项工程。

☑有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

其他：1.本工程验收所需的工程质量检测业务，由建设单位

负责委托具备相应资质的第三方检测机构实施，包括但不限

于：基坑监测、消防检测、水质检测、室内空气检测、节能

检测、弱电系统检测、环境检测、防雷检测、烟道防串烟防

倒灌性能检测等，由检测机构出具符合工程竣工验收要求的

检测报告，建设单位与检测机构签订书面委托合同并支付相

关费用。投标人投标报价中应包含施工单位自检、见证取样

送检配合、以及合同约定由承包人承担的其他检测费用，并

充分考虑检测配合相关成本。

2.本工程建筑垃圾减量化措施要求详见金市建【2026】42号

文件、金市建（2026）28号文件。

3.本工程严格执行《关于完善政府投资类项目渣土消纳管理

相关工作的意见》（东综执〔2025〕4号）文件、《关于加强

工程渣士消纳场建设运营的若干意见》规定。

3.3.1

投标有效期

60 个日历天（从投标截止之日起算）。

3.4.1

投标保证金

□不要求提交投标保证金

☑要求提交投标保证金，具体要求如下：

一、投标保证金的金额：人民币 50 万元（不得超过项目估算

价的 2%，且最高不得超过 50 万元）。

缴纳截止时间： 2026 年

月

日

时

分（以到账

时间为准）

二、投标保证金形式：投标人可以采用以下任意一种形式递

交投标保证金：

条款号

条款名称

编列内容

1.以银行转账形式从企业基本账户汇出，网上缴纳投标保证

金

账户全称：金华市公共资源交易中心东阳分中心（保证金专

户）

账号、开户行信息获取方式：登录“金华市市县一体公共资

源全流程电子交易综合系统”，在“我的投标项目管理”菜

单的项目列表里找到参与投标的标段，点击“进入项目”，

点击“银行转账”获取缴纳订单，选择订单中的一个子账

号，线下完成转账递交；

投标人在转账时请按照“缴纳订单”中的信息填写收款账

号、开户行信息。

注：

（1）缴款子账号根据不同项目（标段）随机生成，此账号只

在本项目（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混

填或错填均视为未按时缴纳保证金。

（2）投标保证金要求单笔付款，并且与“缴纳订单”中的金

额一致。未在规定时间内足额到账的，其投标文件将不予受

理。

咨询电话：

*开通会员可解锁*

。

2.数字保函缴纳：

统”，在“我的投标项目管理”菜单的项目列表里找到参与

投标的标段，点击“进入项目”，点击“数字保函”按钮跳

转至数字保函平台并按系统提示完成购买。

注：

（1）投标人应当以基本账户购买数字保函；

（2）数字保函的出单时间应当在投标保证金截止时间之前，

逾期视作无效；

（3）投标人不按流程操作，导致交易系统无法记录数字保函

信息的，造成的后果由投标人自负。

3.纸质保函或纸质保单（银行保函、保险公司保单或保函、

融资性担保公司保函）缴纳：

统”，在“我的投标项目管理”菜单的项目列表里找到参与

投标的标段，点击“进入项目”，点击“纸质保函”按钮并

条款号

条款名称

编列内容

确认采用此方式递交保证金；银行保函、保险公司保单或保

函、融资性担保公司保函上须明确注明用于本项目投标保证

金，保函额度须满足投标保证金额度要求。出具保函的银行

需满足以下条件：

（1）银行或保险公司或融资性担保公司；

（2）按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付；

（3）纸质保函或纸质保单有效期须大于等于投标有效期。不

符合上述条件的，视为未按要求递交投标保证金。投标人以

纸质保函方式投保的，由经授权的投标单位人员在开标当天

携带纸质保函（保单）、法定代表人授权委托书和授权委托

人身份证件原件、单位基本账户证明材料的复印件（加盖公

章）、保费支付的银行回单（原件并加盖公章）至开标现

场。经评标委员会查验，确认纸质保函属实有效的，视为投

标保证金缴纳成功。

4.信用免缴：符合金华市建设工程智慧管理平台发布的信用

等级 ☑房屋建筑类 □市政公用类 A 级企业，可免缴投标保

证金。

统”，在“我的投标项目管理”菜单的项目列表里找到参与

投标的标段，点击“进入项目”，点击“信用免缴”按钮并

确认采用此方式缴纳投标保证金；投标企业信用等级、类别

以投标截止时间上一旬在金华市建设工程智慧管理平台发布

的信用分和信用等级为准。

3.4.4

其他可以不予

退还投标保证

金的情形

☑1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假

的。

☑2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上

担任项目负责人的情形（以招标公告或投标邀请书资格要

求，以及投标人须知前附表 10.3 中相关认定口径为准）。

3.其他：中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合

同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交

履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。若

因中标人违约给招标人造成的损失超过投标保证金数额，中

标人还应对超出部分承担赔偿责任。

注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。

条款号

条款名称

编列内容

（2）以银行（数字）保函形式，招标人作为受益人向银行提

起索赔。

（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保

险人提起索赔。

（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起

索赔。

（5）以信用免缴形式,如投标人出现应当被扣除投标保证金

的情况, 将在十五日内以银行转账方式补交保证金,否则接受

企业信用评价等级降级处罚，同时允许招标人作为受益人向

投标人提起索赔。

3.5

资格审查资料

1.“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码

证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行

登记的，可仅提供营业执照复制件）、☑投标人资质证书、☑

安全生产许可证副本等材料的复制件。

投标人须提供 2026 年

月

日在“浙江省建筑市场监管

公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证

明”。注：原则上开标时间为周一周二的项目采用上周一资

质动态核查结果，开标时间为周三、周四、周五开标的项目

采用本周一资质动态核查结果。

□《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人或联合

体中的中小企业需提供）。

☑2.企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安

全生产的副经理、企业技术负责人）的安全生产考核合格证

书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件。☑企业

经理、技术负责人任命书复制件。

☑3.☑拟派项目负责人建造师注册证书、☑安全生产考核合

格证书、□职称证书复制件。建造师以浙江省建筑市场监管

公共服务系统信息，或注册执业证书（一级建造师应按相关

要求提供有效的电子证书），或建设主管部门相关证明材料

为准。☑拟派项目安全总监安全工程师(建筑施工安全类)注

册证书或具有注册在投标人单位的建筑工程专业一级注册建

造师执业资格人员担任临时安全总监、安全生产考核合格证

书、□其他：

。

☑4.施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证

书复制件。

条款号

条款名称

编列内容

□5.联合体各方签订的联合体协议（联合体投标的提供）。

☑6.法定代表人身份证明书、授权委托书（投标文件委托代

理人签字的提供，联合体投标的，委托代理人应由联合体牵

头人委派本单位在职职工担任）。

7.投标承诺书（应按招标文件提供的格式填写）。

8.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投

标保险保单或融资担保公司保函或其他形式保证金证明，并

提供购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人

基本账户转出凭证）。

9.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信

息截图复制件。

10.《项目班子成员信息表》（应按招标文件提供的格式和要

求填写）。

11.项目班子成员须出具在本单位3个月(*开通会员可解锁*-5月)的社

保证明。

12.拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程

上担任项目负责人的承诺书（应按招标文件提供的格式和要

求填写）；

13.财务状况：《企业基本账户开户许可证》或《基本存款账户

信息》

☑14.（招标人需要增加的其他符合法律法规规定的资料）。

涉及证书、资料应为最新取得的版本，在投标文件中附复

制件，并加盖投标人公章。上述证书、资料均应在有效期

内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效。相关部

门已明确自动延期的仍有效，但应附上相关证明文件。评标

专家评标时，可要求投标人在规定时间内通过系统等方式澄

清，但提供的资料不得超出投标文件的范围或者改变投标文

件实质性内容。

3.6

是否允许递交

备选投标方案

☑不允许。

□允许。

3.7.3

（1）

电子投标文件

盖章要求

1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地

方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印

章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协

议书格式（可由联合体各方加盖实体章后复制上传）之外的

仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子

条款号

条款名称

编列内容

印章即可。

☑2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等

证明材料使用复制件并加盖投标单位电子印章；

☑3.其它要求：①本项目采用全流程电子投标，投标人电子

公章与电子法定代表人印章与鲜章具有同等效力。投标文件

中需要签字的，相关页面打印成纸质文件，由相应人员亲手

书写签字后扫描并制作进电子投标书中。投标文件中需要加

盖其他印章（电子印章中不包括的印章）的，相关页面打印

成纸质文件，加盖相应印章后扫描并制作进电子投标书中；

②招标文件中“签字”是指要求本人亲手书写的姓名；③招

标文件中“法定代表人盖章”是指盖个人印章；④招标文件

中“单位公章”是指盖投标人单位法人印章（法定名称），

不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或非法人

印章代替。

3.7.3

（2）

电子投标文件

的制作

招、投标工具使用：广联达科技股份有限公司的招投标文件

制作工具（2.8.4 版本号）。

其他：电子投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定

进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可

能导致无效标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可

根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。

投标工具开发商：广联达软件开发

联系电话：*开通会员可解锁*；*开通会员可解锁*

其他：本项目采用全流程电子评标，无需递交纸质投标文

件。但中标单位须在中标公示结束后向招标代理机构提供完

整的纸质投标文件三套（包含一套正本，二套副本）。

其他：

。

☑3.7.3

（3）

业绩证明文件

要求

☑业绩汇总表须按所附证明材料如实填写。

其他：

。

4.1.1

电子投标文件

加密要求

使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。

4.2.1

投标截止时间/

电子投标文件

上传截止时间

详见招标公告。

4.2.2

电子投标文件使用专用密钥上传至：金华市市县一体公共资源全流程电子

条款号

条款名称

编列内容

上传平台

交易综合系统https://gcjs.ggzyjy.jinhua.gov.cn:5443/gb

web/#/login

。

4.2.3

投标文件退还

投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件

退还：

1.递交投标文件的投标人少于3个的；

2.其他：

。

4.2.5

电子投标文件

的拒收情形

1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件

要求上传的；

2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。

3.存在下列情况之一的，视为拒收：

（1）电子投标文件无法解密的；

（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；

（3）电子投标文件无法导入成功的；

□4.未被邀请的申请人提交的投标文件。

5.其他：

。

5.1

开标时间和地

点

1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。

2.开标地点：东阳市总部中心 B 幢西区 10 楼开标室。

3.开标平台：本项目采用不见面开标，投标人须在开标前登

录不见面开标大厅，不见面开标大厅网址：

https://gcjs.ggzyjy.jinhua.gov.cn:5443/open/login。

4.其他：根据《浙江省综合评标专家库和评标专家管理办

法》（浙江省人民政府412号令）的要求，评标专家名单抽取

确定之后，在规定时间内开始评标，本项目评标时间2026年

月

日

时

分。

注：不见面开标软硬件要求：

（1）建议电脑配置：系统windows10及以上64位操作系统；

电脑内存4G及以上；

（2）网络环境：应在稳定良好的网络环境，保障在线解密及

远程开标过程流畅；

（3）驱动程序：应安装最新版本CA互认客户端，请前往金华

市市县一体公共资源全流程电子交易综合系统登录页面“驱

动下载”模块进行下载安装；

（4）浏览器：建议使用GoogleChrome-139.0.7258.140（64

位）以上。

条款号

条款名称

编列内容

5.2

开标程序

1.投标文件开启顺序：以系统开标流程为准，分两阶段展示

开标结果，第一阶段于 2026 年

月

日

时

分展示参

加投标单位名单、招标人推荐入围评审名单、随机抽取入围

评审名单及最终入围评审名单，内容详见开标记录标表（第

一阶段）。第二阶段于商务标评审开始前展示入围评审单位

投标报价，内容详见开标记录表（第二阶段）。商务标评标

基准价 K 值在商务标符合性评审完成后由招标人代表在开标

现场抽取。

2.由招标代理建立钉钉群，投标人应在开标前扫描招标公告

中的二维码进入直播群。

3.由代理公司（或软件公司）在系统中发起解密，投标单位

自行解密。投标单位在开标时间后，应根据系统提示在 30 分

钟倒计时内解密，超过时间未完成解密而无法进入评标环节

的视为投标无效。如遇解密问题，及时联系代理机构或软件

公司。□公证机构☑代理工作人员将现场宣布解密情况。

4.□公证机构☑代理工作人员宣读招标人推荐的进入评审区

间的投标单位名单，并核对推荐名单中实际参与投标的投标

人名单以及根据招标文件要求需要抽取补足进入评审区间的

投标人数量。

5.由招标人代表在开标现场随机抽取需要补足进入评审区间

的投标人（如有）。

6.宣布开标结束。

7.开标结束后次日，系统对各进入评审区间的投标人电子投

标文件进行智能检测是否存在不同投标人的电子文件制作机

器码（指硬盘号、MAC 地址和 CPU 号）相同；两个及以上投

标文件被评标系统确认，采用同一计价软件加密锁编制；投

标人递交两份或多份内容不同的投标文件。存在以上情形

的，经评标委员会核实后否决其投标文件。评标委员会根据

招标文件规定的评标程序对各进入评审区间的投标人电子投

标文件进行评审，招标代理在钉钉群直播中对每个评审环节

结果进行现场宣布。

8.以上环节均由行业监管部门、交易中心工作人员、招标人

代表、□公证处共同监督见证下进行。

9.其他：/。

条款号

条款名称

编列内容

5.4

特殊情况处置

1.因网络、系统、电力等不可抗力因素投标截止时间延期

的，需重新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。

☑2.开标特别说明：

（1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销

其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为

撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解

密的，视为撤回其投标文件。

（2）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电

子投标文件。

3.其他：

。

6.1.1

评标委员会的

组建

评标委员会成员构成：评标委员会由招标人依法组建，

共（5）人。其中招标人代表（1）人；从浙江省综合评标专

家库中随机抽取专家（4）人【其中：经济专家（1）人,建筑

工程技术专家（3）人,其他专家（0）人】；

由评标委员会成员推举产生组长1人（招标人代表不得担

任组长），主持评标工作。

库选经济、技术专家确定方式：执行《浙江省综合评标

专家库和评标专家管理办法》（浙江省人民政府令第412号）

相关请求及主张

有效线索和相关证明材料（可以

另附材料）

备注

注：投诉人应当按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委、住建部等七部委第

11 号令）规定提起投诉。

有以下情形之一的投诉，将不予受理：

1、投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉

项目无任何利害关系；

2、投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；3、投诉书未署具投

诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；

4、超过投诉时效的；5、已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据的；6、投诉事

项已进入行政复议或行政诉讼程序的；

第三章评标定标办法

第一节评标办法

综合评估法（二）

综合评估法（二），适用于采用新工艺、技术复杂或具有特殊专业技术要求的房

屋建筑和市政基础设施工程施工招标。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

综合评估法（二）应先确定评审区间，再对进入评审区间内的投标人进行资格审

查和初步评审，已通过资格审查和初步评审的采用百分制记分法对投标人分别进行技

术、资信、商务报价评分，根据总得分推荐中标候选人。

总分（100分）：技术标评分 30 分,资信标评分 2 分,商务标评分 68 分之和。

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为

5人。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述

不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明

或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内

容。

一、评标程序

（一）评审区间确定；

（二）初步评审；

（三）技术标评审；

（四）资信标评审；

（五）商务标评审；

（六）投标人总得分计算；

（七）资格审查；

（八）推荐中标候选人；

（九）出具评标报告。

二、评审区间确定

（一）本项目规定的评审区间数量为M=20个，由招标人采用推荐及组合方式分别

选定相应数量的投标人进入评审区间。选定规则如下：

招标人推荐：由招标人开标前确定

N1= 20 家，招标人确定的投标人未参加投标

的，不再由招标人补充推荐，不足数量计入N3，并按照组合方式另外补足剩余的入评

投标人（例：N1=20，推荐名单中实际参与家数N2=18家，则N3=M-N2=2家）。

组合方式（随机抽取法）确定剩余的入评投标人（N3）：开标时，由招标人在所

有投标人（已由招标人确定的投标人不计入）中随机抽取N3家单位进入评审区间。

投标人数量≤M时，所有投标人进入评审区间；投标人数量＞M时，根据选定规则

选择进入评审区间的投标人。后续资信标、商务标和资格审查评审中出现否决投标情

形的，不再替补投标人。

三、初步评审

评标委员会对通过进入评审区间的投标文件进行初步评审。若有投标人未通过初

步评审的，将不再替补投标人。

投标人存在投标人须知前附表10.1情形之一的，评标委员会否决其投标（☑组织

投标人询问核实后，情况属实的，初步评审不予通过，否决其投标）。

四、技术标评审（暗标，30分）

评标委员会对通过初步评审的投标文件进行技术标评审：

（一）投标人存在否决投标的情形的，技术标评审不予通过，否决其投标。

（二）技术标评分（30 分）

评标委员会针对投标人技术文件内容进行评审。视其科学性、针对性、可行性、

先进性和完善程度等，对投标人的技术文件进行讨论后确定类别，然后在该类别的分

值范围内由评标委员会成员分别打分（小数点后保留2位），再取平均分作为投标人技

术文件得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。评标委员会如对类别有划档分歧

的，可以记名投票方式确定类别。

技术标一般评审因素

序

号

评审项

评审因素

一类

（好）

二类

（一般）

三类

（差）

缺实质

性内容

施工组

织设计

总体施工部署、场地平面

布置及说明

25.0～

24.9

24.8～

24.7

24.6～

24.5

无效标

主要施工方案

工程质量保障措施

施工进度计划和保障措施

安全生产、文明施工、环

境保护措施

项目管理人员配置情况

主要施工设备配置情况

针对本工程的重点、难点

五、资信标评审（2分）

（1）投标企业信用评价：A级1.5分，B级1.2分，C级0.8分，D级0.4分，E级0分。备注：评标时，投标企业信用等级、类别以投标截止时间上一旬在金华市建设工

程智慧管理平台发布的信用分和信用等级为准。

https://jsgczhgl.jsj.jinhua.gov.cn:9443/#/。

投标截止时间在当月1-10号的，采用省平台上月21号发布的信用分生成的等级，

市平台信用等级公布时间原则上为上月底;

投标截止时间在当月11一20号的，采用省平台当月1号发布的信用分生成的等级，

市平台信用等级公布时间原则上为当月10号;

投标截止时间在当月21一31号的，采用省平台当月11号发布的信用分生成的等

级，市平台信用等级公布时间原则上为当月20号。

本次招标项目相同专业类别为：☑房屋建筑类□市政公用类

（2）项目负责人（项目经理）信用评价：

根据“注册建造师信用评价管理应用”

得分作相应赋分，该应用未上线前，投标人均按满分0.25分计取。

（3）招标人根据工程特点，补充的评审内容及标准（0.25分）：

A：有新型建筑工业化建造业绩的投标企业，资信标得分增加0.05分，业绩评审依

据及标准：提供⑴施工合同协议书、⑵施工图或构件深化设计图等能反映新型建筑工

业化特性的相关证明材料复印件 ;（该项投标人均按满分0.05分计取）

B：拟派项目负责人自 2021 年 1 月 1 日至今（以获奖文件上的时间为准）以项

目负责人或施工负责人身份完成过的房屋建筑类业绩，获设区市级优质工程奖的得

0.1分。若证明材料中不能体现本项目拟派的项目负责人身份信息时，还须同时提供项

目业主单位出具的该项目负责人参与获奖类似业绩的有效证明材料（加盖业主单位公

章，格式自拟），否则不得分。

和关键部分进行分析并阐

明可行的施工组织方案

投标人

陈述和

答辩

不设置答辩环节，该项所

有投标人均赋满分

5.0～4.9

4.8～4.7

4.6～4.5

无效标

备注：①确认为一类、三类或无效标的，评标委员会必须在评标报告中说明理由。②

技术文件页数超过200页的，投标人技术标施工组织设计项得分扣0.1分。

C：拟派项目负责人具有工程类高级及以上技术职称的得0.05分；

D：拟派项目负责人自 2021 年 1 月 1 日至今获得过设区市级及以上建筑业行业

协会或建设行政主管部门颁发的优秀建造师或优秀项目经理荣誉的得 0.05 分，多次

荣誉不重复计分。

资信标得分=投标企业信用评价得分（1.5分）+项目负责人（项目经理）信用评价

得分（0.25分）+附加分（0.25分）

六、商务标评审（68分）

商务标评审是对投标文件中工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比

分析。投标人存在初步评审或商务标评审中否决投标的情形的，商务标评审不予通

过，否决其投标。

商务标得分=商务总报价评分 58 分、工程量清单综合单价评分 10 分。

计算过程中各项评分精确到小数点后两位数（第三位四舍五入）。

（一）商务报价评分（58分）

评标基准价的确定：

1.最高投标限价乘以调整系数作为评标基准价，即评标基准价＝最高投标限价×

调整系数（计算结果以元为单位，保留整数，小数点后第1位四舍五入）。

2.调整系数＝（100-K）%，K为Z.XY，K值在Z.00～Z.99范围内随机抽取产生。X、

Y分别从0～9中抽取；

Z值的确定在以下两种方法中选择：

☑①由招标人在招标文件中明确：本项目Z值为： 7 。

报价分的确定：投标报价等于评标基准价的得58分。偏离评标基准价的，每低于

评标基准价1个百分点扣 0.25 分，即商务总报价得分=58-｜投标报价-评标基准价｜/

评标基准价×100× 0.25 ；每高于评标基准价1个百分点扣 0.5 分，即商务总报价得

分=58-｜投标报价-评标基准价｜/评标基准价×100× 0.5 ；计算结果小数点后保留2

位，小数点后第3位四舍五入。除计算差错外，评标过程中基准价保持不变。

□②由招标人代表在开标现场随机抽取。

报价分的确定：投标报价等于评标基准价的得58分。偏离评标基准价的，每低于

评标基准价1个百分点扣E1（E1=0.2～0.5分，由招标人根据实际情况合理确定），即

商务总报价得分=58-｜投标报价-评标基准价｜/评标基准价×100×E1；每高于评标基

准价1个百分点扣E2（E2=2×E1分），即商务总报价得分=58-｜投标报价-评标基准

价｜/评标基准价×100×E2；计算结果小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入。

除计算差错外，评标过程中基准价保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定

的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新

评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

招标控制价下浮后作为最高投标限价的，Z值范围另行确定，但不能超出规定范围

的上限。

采用现场随机抽取确定Z值的，抽取范围应为公差等于1的6个整数数列。

（二）报价质量分（10分）

报价质

量分

（10

分）

① 投标报价大小写不符，但未达到否决投标规定的，扣 2 分；

② 已标价工程量清单中出现算术性错误，但未达到否决投标规定

的，扣 2 分；

③ 已标价工程量清单中有综合单价未填报的，但未达到否决投标

规定的，扣 2 分；

④ 其他：主要材料、设备要求一览表，品牌或规格有要求的，未

响应的，每发现一处扣 1 分，

注：异常报价按以上评分原则进行统一扣分，扣分总值累计大于

10 分的，按 10 分扣。其中①～③项由系统辅助审核，第④项（如

有），由评标委员会手工评审。

七、投标人总得分计算

投标人总得分=技术标评分 30 分+资信标评分 2 分+商务标评分 68 分

八、资格审查

评标委员会对投标人按总分从高到低进行推选（如总分相同的，以投标报价低的

优先；总分、报价都相同的由招标人代表用随机方式在开标现场确定），并按照推选

依次进行资格审查，直至产生符合投标人须知前附表6.3.2规定数量个通过资格审查

的投标人。

投标人存在投标人须知前附表10.1情形之一的，评标委员会否决其投标（☑组织

投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过，否决其投标）。

评标委员会应审查投标人须知前附表3.5规定要求的“资质动态核查结果证明”。

九、推荐中标候选人

评标委员会推荐通过资格审查投标人为中标候选人。

十、出具评标报告

评标委员会出具评标报告。

☑第二节定标办法（适用于“评定分离”项目）

一、定标原则

定标应遵循招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

二、定标组织

（一）定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建：

1.定标委员会组建人数见投标人须知前附表。

2.定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。

确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不

得超过定标委员会成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员

会成员。

3.招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组

长，主持定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员

会的，或其中两人进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。

4.定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。

5.定标委员会名单在中标结果确定前应保密。

（二）定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，

招标文件没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。

三、定标方法

定标委员会按下列方法确定中标人：

□票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

□直接票决法：

□直接票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持

一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的 2 个中标候选人（按上一轮

得票多少的顺序选择，在选择第 2 个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签

抽取中标候选人□报价低者（报价相同时抽签抽取 1 个中标候选人）□由招标人法定

代表人或其委托代表直接确定 1 个中标候选人作为二次投票的范围，直至出现得票过

半数的中标候选人为止。

□直接票决法二：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持

N （N 不得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人

为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的 2 个中标候选人（按上一轮

得票多少的顺序选择，在选择第 2 个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签

抽取中标候选人□报价低者（报价相同时抽签抽取 1 个中标候选人）□由招标人法定

代表人或其委托代表直接确定 1 个中标候选人作为二次投票的范围，直至出现得票过

半数的中标候选人为止。

□直接票决法三：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持

（N 不得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多的中标候选人为中标人。

当得票最多的中标候选人出现多个时，采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时

抽签抽取 1 个中标候选人）由招标人法定代表人或其委托代表直接确定 1 个中标候

选人作为中标人。

□逐轮票决法：

□逐轮票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N

(N≥3)个中标候选人的方式，得票最多的 N 个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。在

确定第 N 个中标候选人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取或报价低者（报价相同

时抽签抽取 1 个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定 1 个中标

候选人进入下一轮的淘汰投票。

对进入淘汰投票的中标候选人逐轮进行淘汰，原则上每轮淘汰 1 名中标候选人。

各轮投票时，每人投 1 个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的

中标候选人不止 1 个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的中标候选

人不少于 2 名，否则在得票最多的 N 个中标候选人中按前述规则进行二次淘汰，剩余

的中标候选人进入下一轮淘汰投票。根据前述规则，直至剩余 1 名中标候选人为中标

人。

□逐轮票决法二：定标委员会对全部中标候选人采取多轮逆淘汰方式表决。原则

上逐轮淘汰 1 名中标候选人。各轮投票时，每人投 1 个淘汰单位，该轮得票最多的中

标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止 1 个时，一并加以淘汰，但必须确保存

在中标人，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票，最终确定中标人。在确定最终中

标人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取 1 个中

标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定最终的中标人。

□票决抽签法：

□票决抽签法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N

(N≥3)个中标候选人的方式，得票较多的 N 个中标候选人（最终得票均须超过半数）

进入抽签环节，中标候选人数量不足时全部进入。投票过程中出现票数相同时，则采

用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽取 1 个中标候选人） □由招标人法定

代表人或其委托代表直接确定 1 个中标候选人的方式确定进入抽签范围的中标候选

人。

当得票超过半数的中标候选人数量不足 N 时（假设此时得票超过半数中标候选人

数量为 n），按照前一轮得票数量由多到少的顺序，在得票未过半数的中标候选人中，

取“N-n+2”个中标候选人进行二次投票（在取第“N-n+2”个中标候选人时出现同票

的，一并进入二次投票），以每人投票支持“N-n”个中标候选人，直至确定 N 个得票

超过半数的中标候选人为止。定标委员会在上述 N 个中标候选人中随机抽签确定中标

人。

□票决抽签法二：定标委员会对全部中标候选人采取逐轮逆淘汰方式表决。原则

上逐轮淘汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标

候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保

N个中

标候选人，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票，最终确定

N个中标候选人。在最终

确定第

N个中标候选人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同

时抽签抽取1个中标候选人） □

由招标人法定代表人或其委托代表直接确定进入抽签

环节的中标候选人。定标委员会在上述

N个中标候选人中随机抽签确定中标人。

☑集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由

定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面

记录，并由定标委员会成员签字确认。

□其他定标办法：

。

四、定标报告

（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体

成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见

和理由，定标报告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不

书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。

（二）定标报告应包括以下内容：

1.定标程序；

2.定标委员名单；

3.定标要素；

4.定标办法；

5.定标结果。

第三节确定进入评审区间投标单位相关表格格式

表1：

招标人推荐进入评审区间入围名单

（项目名称）已于2026年

月

日（时间）在

确定推荐进入评审区间单位名单。本名单已通过我单位“三重一大”会议审议，具体

推荐名单如下：

一、确定结果

序号

推荐进入评审区间单位名称

序号

推荐进入评审区间单位名称

招标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：

2026年

月

日

表2：

随机抽取进入评审区间入围名单记录表

（项目名称）于2026年

月

日（开标时间）在（开标地点）

准时开标，本项目招标人共推荐进入评审区间单位

家，推荐名单中实际参与投标

单位

家，□本次投标人数量≤20家，所有投标人进入评审区间，□本项目投标人

数量

家＞20家，根据选定规则还需通过组合方式（随机抽取法）从剩余

家单位

中确定

家入评投标人，经招标人代表现场随机抽取，名单如下：

序号

随机抽取进入评审区间单位名称

招标人：

招标代理：

交易中心：

监督部门：

公证机构（如有）：

时间：

年

月日

表3：

最终入围评审区间名单记录表

（项目名称）于2026年

月

日（开标时间）在（开标地

点）准时开标，根据招标文件评审区间确定规则，最终确定入围评审名单如下：

序号

最终入围评审区间单位名称

是否推荐（√或×）

是否随机抽取（√或×）

招标人：

招标代理：

交易中心：

监督部门：

公证机构（如有）：

时间：

年

月日

第四章合同条款及格式

使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范

文本）》（

GF-2017-0201）及当地建设主管部门颁发的施工合同专用条款（范本）

（一）协议书

（二）通用条款

（三）专用条款

第一部分合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵

循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就九峰箱包五金智能园施工及有关事项协

商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：九峰箱包五金智能园

。

2.工程地点：东阳市千祥九峰二村田心村工业区。

3.工程立项批准文号：东发改审批〔

2026〕45号。

4.资金来源: 自筹。

5.工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6.工程承包范围：

施工图纸及预算书范围内施工总承包，标段划分为一个标段

二、合同工期

计划开工日期：

年

月

日。

计划竣工日期：

年

月

日。

工期总日历天数：

日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计

算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行国家有关施工验收规范和标准的合格要求标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）

(¥

元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）

(¥

元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）

(¥

元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）

(¥

元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）

(¥

元)。

2.合同价格形式：

。

五、项目经理

承包人项目经理：

。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内

容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另

行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于

年

月

日签订。

十、签订地点

本合同在

签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发承包双方签字并盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式十三份，均具有同等法律效力，发包人执六份，承包人执二份。行

业主管部门、东阳市财政局、东阳市审计局、交管办、代理公司各执一份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

住所：

住

所：

法定代表人：

委托代表人：

电

话：

电

话：

传

真：

传

真：

账

号：

工程款账号：

开户银行：

邮政编码：

农民工工资账户：

开户银行：

邮政编码：

第二部分通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2017—0201）《第二部分通用条款》

第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招投标文件、经批准的施工组织设计、履行合同过程

中双方书面确认的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名

称：

；

资质类别和等级：

；

联系电话：

；

电子信箱：

；

通信地址：

。

1.1.2.5 设计人：

名

称：

；

资质类别和等级：

；

联系电话：

；

电子信箱：

；

通信地址：

。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供

的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家颁布的有关法律、行政法规、部门规章、以及

工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。如《中华人民共和国民

法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共

和国劳动法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设

工程价款结算暂行办法》、以及国家、省、市地方政府颁发的地方性法令、法规及文件

等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款，国家及本工程所在地、行业

的有关标准执行

。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：所有标准、规范均由承包人自备，发

包人不另行提供；

发包人提供国外标准、规范的份数：不另行提供

；

发包人提供国外标准、规范的名称：不另行提供

。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：执行通用条款。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限进场前一周内；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套，标准图集由承包人自备；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图（含勘察文件）及效果图、地下管线

资料等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括施工组织设计、工程总进度计划、专项施工方

案、人员到岗、设备配备情况、工程款申报计划；

承包人提供的文件的期限为：进场前一周内；

承包人提供的文件的数量为：一式肆份；

承包人提供的文件的形式为：纸质版本；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指

示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：（现场代表）。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：（项目负责人或授权代表）。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：（总监及其指定的授权代表）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责发包人指定的场外道路至

场内道路，以及场内道路和交通设施的维修、养护和管理，并承担相关手续费用和建设

费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：用地红线范围内为场内交通，其余为

场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约

定：由承包人自行负责。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由执行

通用条款承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编

制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归：执

行通用条款

。

1.11.2关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包单位必须对本工程相

关资料做好保密工作

。

1.11.3 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与本工程无关的其他事

项。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承

担方式：执行通用条款

。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：

是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

工程量增加或减少15%及以上时，应按

《建设工程工程量清单计价规范》（2013）9.3条规定调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓

名：现场代表

；

身份证号：

；

职

务：

；

联系电话：

；

电子信箱：

；

通信地址：

。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人做好现场全过程协调、监督、签

证等管理工作及技术服务工作，行使工程质量管理、隐蔽工程的验收、工程量确认、设

计变更工程签证、材料价格的签证、工程价款的拨付等工作。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地于

年月

日前移交完成，

满足开工条件。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 1.施工用水、施工用电由发包

方指定接入点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自

行解决，承包人每月底自行向供水供电单位缴纳水电费；2.其他执行通用条款。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：

。

发包人是否提供支付担保：是

。

发包人提供支付担保的形式、金额及期限：合同签订后，提供与履约担保对等的

工程支付担保，采用银行保函或保险公司保函（单）或现金。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整施工资料、竣工

图纸及竣工图电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数：肆套

。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担

。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档

。

（10）承包人应履行的其他义务：双方另行确定

。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓

名：

；

身份证号：

；

建造师执业资格等级：

；

建造师注册证书号：

；

建造师执业印章号：

；

安全生产考核合格证书号：

；

联系电话：

；

电子信箱：

；

通信地址：

；

3.2.3 项目安全总监：

姓

名：

；

身份证号：

；

建造师执业资格等级：

；

建造师注册证书号：

；

建造师执业印章号：

；

安全生产考核合格证书号：

；

联系电话：

；

电子信箱：

；

通信地址：

；

承包人对项目经理的授权范围如下：按照合同约定组织本工程实施，全面履行

合同约定的工程质量、安全和工期要求。

项目临时安全总监应于*开通会员可解锁*前取得建筑施工类注册安全工程师证书，并

向省建设厅申请核发项目安全总监安全生产考核合格证书转任为项目正式安全总监，

如若变更项目安全总监按合同条款进行处罚。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发

包人有权取消其承包资格，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理及项目安全总监每月

带班生产时间不得少于本月施工时间的80%；发包方处项目经理及项目安全总监擅离天

数乘人民币2000元/日历天的违约金

。

3.2.3 承包人更换项目经理的违约责任：未经发包人同意擅自变更项目经理及项

目安全总监，按合同总价的 1.5%向发包人支付违约金；若确因特殊原因需更换（不可

抗力除外），经发包人同意并向行业监管部门备案后可进行更换项目经理及项目安全总

监，同时向发包人支付违约金为合同总价的0.75%。更换后的项目经理及项目安全总监

资质等级不得低于原项目经理及项目安全总监资质等级。

3.2.4 发包人有正当理由认为项目经理不符合要求的，承包人无正当理由拒绝更

换项目经理的违约责任：承包人应每次向发包人支付违约金20万元，且承包人应承担

上述违约给发包人造成的损失。项目班子成员因意外死亡不进行处罚。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后

7天内，由承包人按招标文件规定组建项目管理班子成员（主要施工管理人员）。

3.3.3 发包人有正当理由认为主要施工管理人员不符合要求的，承包人无正当理

由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每发生一次处以人民币2万元违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由监理工程师批

准，发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意擅自变更项

目技术负责人，按合同总价的1.0%向发包人支付违约金；擅自变更其他项目班子成员

的，按合同的总价的0.5%向发包人支付违约金；若确因特殊原因需更换（不可抗力除

外）。

承包人经发包人同意更换主要施工管理人员的违约责任：经发包人同意更换技术负

责人的，按合同总价的0.5% 向发包人支付违约金；经发包人同意更换其他项目班的子

成员的，按合同总价的0.25% 向发包人支付违约金。更换后的项目技术负责人或其他项

目班子成员资质等级不得低于原技术负责人或其他项目班子成员职称等级。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目经理及项目安全总监

每月带班生产时间不得少于本月施工时间80%,工程其他项目管理班子人员每月出勤均不

少于22天，发包人根据每月考勤，缺勤或擅自离岗的项目经理、及项目安全总监、项目

技术负责人、其他项目班子成员按2000元/天向发包人支付违约金。对项目经理每月出

勤率少于15 天的，发包人有权单方中止合同的履行，其一切损失均由承包人承担，并

不再支付工程款。

3.3.6 双方约定承包人应做的其他工作：强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故

发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，并承担全部费用。

违约金由承包人缴纳，人员变更的违约金在办理变更前以现金或转账的方式缴

纳，人员违约金按每检查一次处理一次当月结算，都以现金或转账的方式缴纳，不得

在工程款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：

按招标文件规定执行

。

主体结构、关键性工作的范围：

。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：

按招标文件规定执行

。

其他关于分包的约定：

按招标文件规定执行

。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：未交付使用前由承

包人负责保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用含在承包人投标报

价中。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：

是

。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签订前，提供合同价款2%

的履约担保，采用银行保函或保险公司保函（单）或现金。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同

。

关于监理人的监理权限：按通用条款执行

。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理

合同

。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓

名：

；

职

务：

；

监理工程师执业资格证书号：

；

联系电话：

；

电子信箱：

；

通信地址：

；

关于监理人的其他约定：

。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进

行确定：

（1）

；

（2）

；

（3）

。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求根据国家现行标准执行。关于工程奖项的约定：

。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前24小时书面

通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前

小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：

小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查

标准》（JGJ59-2011）标准。/《市政工程施工安全检查标准》（CJJ-2018）

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，

自费承担安全保卫工作。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应根据工程特点和现场实际情况编

制临时用电施工方案、安全生产管理办法、各项安全防范应急预案。

6.1.5 文明施工

（1）合同当事人对文明施工的要求：达到《建设工程施工现场环境与卫生标

准》（ JGJ146-2013）标准。

（2）垃圾减量化措施：按照金市建〔2026〕42号文件、金市建〔2026〕28号文件

执行。

（3）渣土消纳管理：按照《关于加强工程渣土消纳场建设运营的若干意见》、

《关于完善政府投资类项目渣土消纳管理相关工作的意见》（东综执〔2025〕4号）文

件等规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按浙江省、金华市文明生

产措施费管理规定。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标

文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天

。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：

收到后7

日内，逾期视为认可

。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到

后5日内，逾期视为认可

。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行

。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行

。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60天内发出开工通知

的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资

料的期限：合同签订后、开工前7天

。

7.5 工期延误

7.5.1 双方约定工期顺延的情形： ①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响

施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗

力，或非承包人原因引起的，发包人和监理单位共同确认需要延长工期的，可按发包

人、监理单位双方协商一致后的书面签证予以顺延

。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按合同工期，提前或

按期完工，工期不奖不罚；若承包人达不到本工程施工工期的要求，延误10天内每天向发

包人支付5000元违约金；延误11-30 天每天向发包人支付10000元违约金(含前面的10

天)；延误 30 天以上每天向发包人支付30000元违约金(含前面的30天)；发包人有权

从履约保证金中扣除或承包人以现金或转账的方式缴纳违约金。

因承包人原因造成工期延误，若中途实际施工进度严重延期影响进度工期 20%及以

上时发包人有权终止合同，同时不支付工程款。

安全文明施工方面：承包人必须按浙江省及国家有关文件规定实行安全文明施工，

工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清，若违反安全文明施工方面的有关规定，发

包人有权从履约保证金中扣除或承包人以现金或转账的方式缴纳相应发生的实际费

用。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的

1%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）持续高温：连续三日日最高气温38℃以上；

（2）持续低温：连续三日日最高气温0℃以下；

（3）暴雨天气：日降雨量50mm，雨日超过1天及以上，或降雨强度大于20mm/h；

（4）大风天气：日风力在6级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于8级以上台

风灾害；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量4cm及以上；

（6）其它异常恶劣气候灾害。

异常恶劣的气候数据以工程所在地气象部门资料为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：

无

。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 13#地上、地下室和14#地上混

凝土为甲供，甲供材料含税价共计665万元（含3%增值税专用发票），甲供材料保管费用由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按

管理部门要求和发包人需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：

。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：项目估算、概算、预算和工程变更按照东政发（2017）4

8号、东发改(2026)7号文件，承包人不得擅自修改设计图纸或变更。未经审批的工程变

更一律不纳入工程款结算，但减少的价款仍将在工程结算中扣减，对此引起的工程质量

和使用功能问题一律由承包方负责。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）合同中已有变更项目综合单价的，按已有的综合单价

计算。（2）合同中有类似清单项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价

计算确定。（3）由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单

价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。（4）但以上议定的单价不能高

于本项中标报价单价和浙江省及金华市现行工程造价计价依据确定的单价。

因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程量发生变化时，应按《建设工程工

程量清单计价规范》（2013）9.3条规定调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量增加或减少15%及以上时，应按

《建设工程工程量清单计价规范》（2013）9.3 条规定调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：

。

发包人审批承包人合理化建议的期限：

。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的

方法和金额为：

。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第1种方式:承包人依照招标相关规定组织招标，招标方案、招标文件、中标候选

人等招标相关文件报送发包人确认批准后实施招标，确定中标人并签订合同。

第2种方式:由发包人和承包人共同组织招标确定暂估价项目中标单位。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后执行。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照东财建（2009）526号文件《关于

加强东阳市政府性投资项目施工合同管理的意见》规定执行。

10.9 暂估价按照东财建（2009）526号文件《关于加强东阳市政府性投资项目施

工合同管理的意见》暂定价条款规定执行由发包人按实签证，属于法定范围的按规定

执行。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：材料按东阳市人民政府办公室【2018】23号

专题会议纪要执行、人工按东阳市人民政府办公室【2011】29号专题会议纪要执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1、单价合同（本项目采用单价合同）。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用

费、管理费、利润等变化及风险因素，在风险范围内不作调整。但符合专用条款11.1

条规定的可以调整

。

本工程合同价款为固定单价。中标价即为合同价，固定综合单价承包，工程量按实

结算。

风险费用的计算方法：风险因素范围内的风险费用在投标报价时考虑，已包含在

投标报价中，不另行计列调整

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（一）工程量的调整：

项目的工程量依据约定的计价规则按实调整；

（二）单价的确定

根据合同专用条款11.1执行。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：按本合同专用条款 12.4 工程进度款支付方式支付。

预付款支付期限：合同签订且承包人主要管理人员、主要施工机械进场、临时设

施搭设完毕后，发包人按本合同专用条款 12.4 工程进度款支付方式支付。

预付款扣回的方式：按本合同专用条款 12.4 执行。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：

。

预付款担保的形式为：支付预付款时需提供同等金额不可撤销的银行或保险公司的

预付款保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据图纸及变更按照《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50500-2013）及相关浙江省、金华市规定的工程量计算规则计算工程量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月20日（逢法定节假日顺延）提交已完工程量报告。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按月计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：

。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同

的计量〕约定进行计量：

。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

。

12.4 工程进度款支付：

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：中标价即为支付工程款的依据。以下所述的合同价在付款

计算时应扣除暂列金额。如出现处罚或违约金，以现金或转账支付缴纳。

（1）合同签订且承包人主要管理人员、主要施工机械进场、临时设施搭设完毕

后，发包人向承包人支付占合同价款总额（扣除含税暂列金额及含税专业工程暂估

价）10%的预付款（跨年度项目按年度投资计划支付预付款）及安全文明施工费、1%的

工资性工程款（以 100 万为上限）。发包人有权对所有工程款进行监管。

（2）工程量按月计量，在完成后的当月 25 日前按已完工程量上报进度款支付

报表，经监理人和发包人审核确认后，支付至已完工程量价款的 85%（已含当期工资

性工程款，若有违约金则予以缴纳。从第一个月支付进度款时开始扣回预付款，分 2

期扣回，每期按预付款的 50%扣，若所需支付的工程款低于预付款的，则该次工程款

不予支付；超出预付款时，支付差额），工程竣工验收并达到合同规定质量等级标准

后，工程款支付至实际完成工程量的 85%（含已支付的安全生产文明措施费及工资性

工程款）。

（3）其余工程款待竣工结算经审定扣留 1.5%的质量保修金（或承包人递交等额

的银行保函、保险公司保单保函）后三个月内结清。质量保修金在竣工质量验收合格

二年后并按规定履行了保修责任后付清（不计利息）。

（4）本项目工程款实行工资款和其他工程款分账管理制度，具体按《东阳市建设

工程农民工工资分帐管理实施细则（试行）》（东人社〔2018〕223 号）文件执行。

同步按照中共东阳市委办公室、东阳市人民政府办公室《关于纵深推进根治欠薪工作

的实施意见》（东委办发〔 2021〕33 号）、东阳市人力资源和社会保障局《东阳市

工程建设领域落实“四实”管理工作指引手册》执行。每月工资性工程款按当月已完

清单工程量对应工程款的 30%支付。

（5）工程变更引起的工程款增减额支付按东发改【2026】7 号文件执行。

（6）项目结算审计按《关于进一步规范和加强公共投资项目审计监督工作的意

见》（东政发〔2020〕24 号）执行，在工程竣工验收通过后 30 日内，建设单位应督

促施工单位及时提交项目结算书、竣工图等完整的项目结算资料，并提交结算审计。

施工单位应当积极配合，因不配合，造成不能及时结算审计和支付工程款的，责任由

施工单位自负。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

按 12.4.1 周期计量工程量

。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：

按 12.4.1 计量周期提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：

。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请 7 天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请 7 天内。

（2）发包人支付进度款的期限：

。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /

。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 12 小时提交书面延期要求。关于延

期最长不得超过： 12

小时。13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行

。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：

/ 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：

。

（1）单机无负荷试车费用由

承担；

（2）无负荷联动试车费用由

承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：本工程不适用

。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。竣工结算申

请单应包括的内容：执行通用条款

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款

。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：

三份

。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满

。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28

天内。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

24个月

。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同

条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）

种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：

；

（2）

1.5 %的工程款；

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2

种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包

括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: /

。

关于质量保证金的补充约定：

1、承包人未能及时进行维修或不能维修或未能在

发包人指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，发包人有权自行另请

他人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用及加收20%的管理费可以从质量保

证金中扣除，但不等于解除承包人的任何应负的责任。

2、承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和发包人

的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，工程保修期相应顺延。

3、质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、因渗漏问题，两次整改不合格按每个渗漏点扣除保修金1000元，以此累加，一直

到整改合格。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款执行

。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人自行承担相关费用，发包人可

追究相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成本合同无法履行时，发包

人有权解除或终止本合同

。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包

人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行约定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条

款执行。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60

天内完成款项的支

付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须按浙江省、东阳市相关保险规定，办理相

关保险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：

。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行

。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /

。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：

。

选定争议评审员的期限：

。

争议评审小组成员的报酬承担方式：

。

其他事项的约定：

。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：

。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向

仲裁委员会申请仲裁；

（2）向

工程所在地

人民法院起诉。

21．补充条款

一、本合同以《招标文件》为依据，招标文件中有规定的按《招标文件》办，

《招标文件》没有规定的按本合同办。

二、履约保证金在竣工验收合格后30日内无息返回承包人。

三、合同双方确认，本合同及本合同约定的其他文件组成部分中的各项约定都是通

过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一

致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合

同双方不构成任何合同和法律约束力。合同双方也不存在且也不会签定任何背离本合同

实质性内容的其他协议或合同，如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或

合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同和法律约束力。

四、工期的计算：开工日期以批准的开工报告（承包人在签订合同后30天内，完成临

时设施建设、配合办理好施工许可证、开工审查、提交开工申报表及开工报告）开始计

算，至施工单位提交竣工验收报告（包括整改达到合格）之日为工期完成。

五、施工管理人员到岗监督

（1）承包人应按投标文件的承诺组建工程项目管理班子，并按《金华市建筑施工

现场主要管理人员考勤预警管理办法》、浙江省住房和城乡建设厅《关于加强推进全省

“智慧工地 ”建设的通知》（浙建质安发[2019]208 号）执行。

（

2）对施工现场关键岗位人员（包括经批准更换的人员），中标人应将投标文件

中承诺的项目班子成员信息录入浙江省建筑市场监管公共服务系统。项目竣工验收后进

行核销。

（

3）项目班子成员必须录入实名制管理平台，并每月考核：要求项目经理及项目

安全总监每月带班生产时间不得少于本月施工时间80%，技术负责人、安全员等主要管

理人员到岗率按当月实施施工天计核。每月考勤不符合要求的，每人每缺勤一天罚款

2000元，当月累计超过3次以上的，同时报送建设主管部门处理。不按投标项目班子到

位的、班子成员月到岗率达不到要求的，或因施工方责任导致工期延长十天以上的，由

建设单位报行业主管部门核定后列入不良行为记录，予以通报。

（4）除项目经理、及项目安全总监、技术负责人、安全员等无特殊情况不允许更

换外，其余工程负责人如达不到业主要求的，须无条件更换，如施工单位自行需更换人

员的，必须经业主核准；

（

5）承包人遇特殊情况确需要更换项目经理或其项目部主要管理人员（指项目安

全总监、技术负责人、安全员等）的，按市政府和行业主管部门的相关规定办理。

六、施工单位对防治扬尘污染的管理按《东阳市建设工程扬尘污染防治管理办法》

（东政发【2015】45号）文件执行。若管理不符合政府各职能部门要求引起行政处罚

的，责任由承包人承担，若行政处罚对发包人作出，发包人有权要求承包人对损失予以

赔偿。

七、其他

1、工程支付担保严格按“浙建【2024】5号《浙江省房屋建筑和市政基础设施领域

推行工程款支付担保的实施意见》 ”执行，建设单位和承包单位签订合同时，应将工

程款支付担保文书作为建设工程合同的组成部分。

2、确定中标人后招标人可就投标人的清单报价与财政审核清单预算进行比较，若

存在不平衡报价的招标人有权要求中标人进行修正。报价的修正不改变投标总价，最终

的报价以修正后的价格为准，不平衡报价的幅度以清单计价规范为准。

3、本项目13#地上、地下室和14#地上混凝土为甲供，甲供材料含税价共计665万元

（含3%增值税专用发票），甲供材料价款按招标工程量清单*（1+1%定额损耗）*招标控

制价编制月份信息价(*开通会员可解锁*份)计算，施工单位在施工时应严格控制好混凝土用量

杜绝浪费，混凝土用量(按施工图+设计变更+签证等所有有依据计算的工程量)*（1+1%

定额损耗）为实际混凝土甲供工程量，实际混凝土甲供工程量大于(按施工图+设计变更

+签证等所有有依据计算的工程量)*（1+1%定额损耗）外所产生的混凝土用量全部由施

工单位承担，每次供货单上必须由施工单位签字确认，甲供混凝土供货方量不足时施工

单位应及时监督和反馈，如未反馈在后续双方结算时发现混凝土供货方量不足，全部责

任由施工单位承担。

第五章

工程量清单编制

（一）工程量清单编制须按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施，所采

用的表格格式如下（具体详见附件）：

（1）招标工程量清单封面

（2）招标工程量清单扉页

（3）编制说明

（4）分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表

（5）施工组织（总价）措施项目清单与计价表

（6）其他项目清单与计价汇总表

（7）暂列金额明细表

（8）材料（工程设备）暂估单价及调整表

（9）专业工程暂估价表

（10）专项技术措施暂估价表

（11）计日工表

（12）总承包服务费计价表

（13）主要工日一览表

（14）发包人提供材料和设备一览表

（15）主要材料和工程设备一览表

（16）主要机械台班一览表

（二）招标控制价编制应按省建设厅、省财政厅和省发改委联合颁布的计价政策

性文件以及建设主管部门颁布的相关政策性文件实施。

（三）招标人在招标文件中设置专门条款明确最高投标限价，防止投标人围标抬

价。最高投标限价不得高于招标控制价，不得高于批准的概算造价。

（四）为防止投标人恶意低价竞标，招标人可以在招标文件中设置风险控制价。

（五）工程量清单计价相关事项依据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实

施。

（六）投标人应根据工程的实际，结合现行安全文明施工规范、施工现场管理规

定要求、扬尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，进

行相应报价。

附：1.招标工程量清单封面（格式）

2.招标工量清单扉页（格式）

3.招标工量清单编制说明（格式）

4.工程量清单格式详见投标文件商务标格式中的有关栏目（略）。

附件1：

招标工程量清单封面

工程

招标工程量清单

招

标

人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

年

月

日

附件2：

招标工程量清单扉页

工程

招标工程量清单

招标人：

造价咨询人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编制人：

复核人：

（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

年

月

日

编制时间：

年

月

日

附件3：

编制说明

一、工程概况：

本工程为九峰箱包五金智能园，位于东阳市千祥九峰二村田心村工业区。总用地

面积约44038平方米，总建筑面积约为146659平方米，其中地上建筑面积约127823平方

米，地下建筑面积约18836平方米；包括主体建筑、安装、室外附属工程等。

二、编制依据及取费标准：

1、建设单位提供海德联创设计集团有限公司设计的施工图(出图日期：2026 年 5

月)；

2、核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司出具的岩土工程勘察报告；

3、浙江城建勘查研究院有限公司出具的基坑支护图纸；

4、业主情况说明及设计回复；

5、《建设工程量清单计价规范（GB50500-2013）》；

6、《浙江省建设工程量清单计价指引》；

7、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》；

8、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（

2018 版）；

9、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）；

10、《浙江省市政程预算定额》（

2018 版）；

11、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018 版）；

12、《浙江省建设工程计价规则》（

2018 版）；

13、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》

(2018 版)；

14、主要材料价格按 2026 年第 5 期金华建设工程造价信息、义乌造价信息计

入、浙江省造价信息及建设单位提供的主要材料调查表计入；

15、人工费单价按 2026 年第 5 期金华建设工程造价信息人工市场价计入；

16、取费按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）所有弹性费率取费均按中值

计取，固定费率按规定计取；

17、《颁发浙江省建设工程计价依据（2018 版）的通知》（浙建建（2018）61

号）；

18、按浙建建发[2019[92 号“关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税

率及有关计价调整的通知”执行；

19、按浙建建函[2025]320 号“关于调整我省 2018 版建筑安装工程安全文明施工

费的通知”执行；

20、东阳市财政局、东阳市审计局联合发布的计价问题研讨会会议纪要 (第一期

~第六期)；

21、现行国家及地方有关施工规范和相关法规规定。

三、编制说明：

（一）、整体部分：

1、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、设计回复、联系单、招标

文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描

述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标

后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑

时提出疑问，未提出的以招标人解释为准；

2、本项目以“项”为计量单位的措施费用一次性包干，投标人根据图纸、现场、

规范等因素自行报价，费用计入总价，结算时不作调整；

3、工程量清单中项目描述不详之处，各投标人结合施工图纸、图集及规范等要求

进行报价和施工。不能以工程量清单描述不全作为要求调整合同价款的理由；

4、请投标单位结合现场综合考虑施工场地不能满足正常使用所产生的额外费用；

5、由施工单位支付的试验费、检测费等投标单位在投标报价时自行考虑，结算不

做调整；

6、根据《金华市住房和城乡建设局关于明确“承插型盘扣式钢管脚手架”费用计

取的通知》，模板工程采用工具式支撑架及模板(板底支撑要求采用类似现浇混凝土板

模板支撑体系)，若实际施工不同，结算时予以调整。

7、根据金市建[2024]81 号“关于推广应用承插型盘扣式钢管作业架和钢板防护

立网的通知”执行；

（二）、土建部分：

1、混凝土采用商品砼或自拌砼、泵送费、运输费、抗渗混凝土(高效抗裂防水

剂)、膨胀剂、抗裂纤维添加剂等投标单位根据现场踏勘及相关规范要求自行考虑报

价，砼梁、板、柱不再注明高度或者标高，因高度引起的增加费用请投标单位在相应

的子目的综合单价中充分考虑报价；

2、湿土排水、降水投标单位结合地质勘察报告及实际情况、现场踏勘施工现场等

可能涉的其他费用均一项进行综合报价，中标后不作调整；

3、投标单位应根据岩土工程勘察报告、基坑支护设计图纸及现场踏勘、场地等情

况，在投标单价中综合考虑土石方类别、湿土、土石方调配方案、场内外运距、堆放

场地等因素；

4、本工程中所有砂浆均使用干混预拌砂浆，清单项目描述跟设计图纸一致，换算

详见下表：

DG/TJ08-502-2012版标

准（GB/T25181-2010）

干混砂浆

传统砂浆

抹灰砂浆

DP M5.0

1:1：6水泥混合砂浆

DP M10

1:1：4水泥混合砂浆

DP M15

1:3水泥砂浆

DP M20

1:2、1:2.5水泥砂浆

1：1：2水泥混合砂浆

砌筑砂浆

DM M7.5

M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆

DM M10

M10混合砂浆、M10水泥砂浆

DM M15

M15水泥砂浆

DM M20

M20水泥砂浆

地面砂浆

DS M20

1:2水泥砂浆

DS M15

1:3水泥砂浆

5、钢筋接头方式按竖向钢筋直径≥14 采用电渣压力焊，钢筋直径≥22 采用套筒

连接，横向钢筋直径≥22 采用套筒连接，其余直径采用绑扎连接计入；

6、女儿墙内侧按外墙外墙真石漆计入；

100

7、根据业主情况说明，本工程土方开挖原土标高按场地平整后标高计入；

8、根据业主情况说明，宿舍楼厨房二次设计外，其余装修全部计入；

9、根据业主情况说明，厂房地下室装修全部计入，厂房楼梯间装修全部计入，生

产车间地面面层计入，其余面层装修做法不计入；

10、根据业主情况说明，厂房卫生间做法仅计算至防水层，卫生间门不计入；

11、根据业主情况说明，厂房除楼梯间外，天棚装饰做法不计入；

12、根据设计回复，首层强弱电井地面同二层以上做法；

13、根据设计回复，首层活动室地面同二层以上做法；

14、根据设计回复，二层及以上空调机位楼面做法按楼面五、墙面、天棚做法参

设备井做法；

15、根据设计回复，地面 1 做法修改，按设计回复做法计入；

16、根据设计回复，宿舍楼内墙 2 墙砖尺寸同地砖；

17、根据设计回复，宿舍楼铝方板卫生间 300*300*0.8mm；

18、土石方外运至花园消纳场地，运距按 23km 计入，实际运距达不到 23km，结

算时每立方米土石方按 1 元/km 扣回；

（三）、安装部分

1、从配电房引至配电箱的电缆回路，每个回路暂按专变配电房内预留 17 米，发

电机房预留 12 米,公变配电房内预留 21 米计入；

2、从消控室引出的各个回路，每个回路暂按预留 5 米计入；

3、抗震支架工程量暂定；

4、太阳能光伏系统未计入本次预算；

5、厂房强电电气部分(除地下室、井道、湿式报警阀间、楼梯间及电梯机房外)仅

预留管、线、接线盒，灯具不计入；

6、厂房给、排水管只计入立管，支管及洁具不计入；

7、厂房卫生间里的通风系统不计入;

8、弱电部分仅计入预埋管、线及底盒；

9、室外充电桩设备不计入本次预算。

（四）、室外部分：

101

1、根据设计回复：开挖出来的中风化岩按 30%用于道路塘渣层回填，其他用于道

路基层回填；

2、道路砼养护按养护毯计入；

3、根据设计回复：雨水检查井 D700 采用圆形砖砌排水检查井，管径≤300 的采

用φ700 检查井、管径≤400 的采用φ800 检查井、管径≤700 的采用φ1000 检查井，

做法参国标图集 20S515。污水检查井采用预制装配式混凝土检查井，管径≤400 的采

用φ800 检查井。做法参国标图集 22S521。

4、根据设计回复：DE700 雨水管按 D800 钢筋混凝土管计入埋深 0.6 米，不需要

方包；

5、根据设计回复：HDPE 管沟槽管道基础图同 PE 管管道基础计入；

6、根据设计回复：方包管、钢筋混凝土管沟槽回填同 PE 管管道基础回填材料计

入；

7、根据设计回复：溢流口连接管采用 DE225HDPE 管计入；

8、根据设计回复：排水管 HDPE 管敷设同 PE 管管道基础图做法，钢筋混凝土管参

23S516P8 计入；

9、根据设计回复：雨污水管均做闭水试验计入；

10、根据设计回复：混凝土管砂石基础材料按天然级配砂石计入；

11、雨污水管道开挖，沟槽顶面标高按路基底开挖计算；

12、本工程一体化雨水回收系统图纸不详按暂估综合价计入；

13、本工程绿化养护按 1 年计入；

14、高温阶段苗木种植养护费不单独计算，由投标单位在报价时自行考虑；

15、绿化种植土均按 30cm 厚计入；

16、树木支撑架根据图纸胸径 10cm 以上按树棍“井”字支撑计入，实际不同时

按实调整；

17、草绳绕树干胸径 15 以内按 1.5m 计入，草绳绕树干胸径 20 以内按 2m 计入；

四、暂估材料价和暂估综合价见下表：

序号

项目名称

单位

数量

价格

合价

备注

1.雨水调蓄池（50m3），清水

套

140000

暂估除税

102

池（20m3）；

2.埋地模块式雨水回收装置；

3.由水处理专业设备单位深化

设计；

4.含土方挖运填及外运；

5.配套基础结构部分；

6.基坑开挖措施费；

7.含雨水回收系统所涉及的所

有费用；

8.详海绵城市设计图纸。

综合价

1.雨水调蓄池（160m3），清

水池（100m3）；

2.埋地模块式雨水回收装置；

3.由水处理专业设备单位深化

设计；

4.含土方挖运填及外运；

5.配套基础结构部分；

6.基坑开挖措施费；

7.含雨水回收系统所涉及的所

有费用；

8.详海绵城市设计图纸。

套

520000

暂估除税

综合价

小计

660000

税金9%

59400

暂估价合计

719400

五、招标人指定的建材品牌、规格、型号一览表见下表：

序号

材料（设备）名称

品牌

备注

固化地坪

久诺漆、志强、凯拓、恒固、

执高

优等

墙地砖

新中源、萨米特、东鹏、诺贝

尔、马可波罗

优等

铝扣板吊顶

顶尚、福友、格莱仕、美克

莱、添源

优等

103

真石漆

宝佳丽、立邦、三棵树、多乐

士、嘉宝莉

优等

铝合金门、窗

兴发、坚美、凤铝、中铝、伟

业

优等

混凝土外加剂

宁波万狮、杭州力盾、贵州鸿

祥业、江苏苏博特、温州盈佳

优等

防水卷材、防水涂料

科顺、江苏凯伦、东方雨虹、

雨中情、宏源、宏成

优等

无机涂料、防霉无机涂

料

华润漆、立邦、三棵树、多乐

士、嘉宝莉

优等（无甲醛，环

保E0级）

水泥

红狮、三牛、尖峰、双狮、金

元

优等

钢筋

沙钢、杭钢、宝钢、鞍钢、河

钢

优等

配电箱

中国人民、德力西、正泰、施

耐德、ABB

优等

电线管JDG

联塑、金洲、友发、宝胜、宏

润达

优等

开关、插座

公牛、鸿雁、西蒙、欧普、飞

利浦

优等

PPR、UPVC管材

中财管道、伟星、亚通、日

丰、金牛

优等

灯具

佛山照明、雷士照明、欧普、

三级雄光、飞利浦

优等

风机、风阀、风口、消

声器、风管

都乐、南方风机、荣文、亿利

达、富贵风

优等

阀门

上海冠龙、沪航科技、广东永

泉、贵龙阀门、尔约阀门

优等

电线、电缆

杭州中策、上上、白云、正

泰、远东

优等

104

给水设备、消防稳压供

水机组、泵

上海熊猫、上海凯泉、上海凯

源、新界泵业、贝德

优等

空气源热泵机组

中广欧特斯、三菱日特、生

能、四季沐歌、博浪

优等

水箱

贝德、凯泉、泉水之源、浙江

杭特、上虞舜特

优等

抗震支架

旗鱼、新奇、深圳固耐达、江

苏沁隆、泰德阳光

优等

消防报警设备

海湾、青鸟消防、北京利达、

上海松江、云安

优等

智能应急照明灯具

台谊、泛海三江、海湾、松

江、北大青鸟

优等

洁具

箭牌、恒洁、澳斯曼、法恩

莎、九牧

优等

注：1、中标单位使用的品牌必须为推荐品牌中的其中一个，如遇特殊情况确需更换品

牌时须经招标人同意，选用相当于或比推荐品牌高一档的材料，但价格不再调整。

2、上表消防设备必须达到消防验收要求。

105

第六章

图纸

（内容由招标人提供）

106

□图纸清单

设计人：

第

页共

页

序号

图号

图纸名称

日期

备注

107

第七章

技术标准和要求

本招标项目的材料、设备、施工须达到下列标准和要求：

1、本项目设计文件要求。

2、国家或浙江省级、行业建设主管部门颁发的现行工程建设标准、规范、文件要

求。

3、金华市级政府、金华市级行业建设主管部门颁发的现行相关工程建设文件要求。

4、东阳市级政府、东阳市级行业建设主管部门颁发的现行相关工程建设文件要求。

5、其它： / 。

108

□标准图集清单

以下标准图集，限于招标文件中指明的章节和内容，构成图纸的一部分。

第

页共

页

序号

图集编号

图集名称

日期

编写人

109

第八章

投标文件格式

招标人可将下列投标资料按相应的评标办法进行组合，投标文件格式可根据实际要求进

行增减。

（招标人可参考投标人须知第 3.1 条款根据实际要求编辑目录内容）

1. 投标文件资格审查资料格式

2. 投标文件技术标格式

3. 投标文件资信标其他格式

4. 投标文件商务标格式

110

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：

商务标

投标人：

（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

日期：

年

月

日

111

目

录

1.投标函

2.投标函附录

3.投标总价封面（具体格式以投标工具生成为准）

4.工程量清单报价说明

5.主要材料（或设备）品牌

6.已标明价格的工程量清单（具体格式以投标工具生成为准）

7.招标文件要求投标人提交的其它投标资料

112

投标函

（招标人名称）:

1.我方已仔细研究了贵方的招标标段编号为

的（项目名称）标段施工

招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）

元 (￥

)的投标总报价，项

目负责人

，身份证号码

，工期

个日历天，按合同约定实施和

完成承包工程，履行所有的义务，工程质量达到

。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。投标人投标函与投标函附录不一致的，

以投标函为准；除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与工程量清单汇总报价不一致的，

以投标函报价为准。

4. □我方已按招标文件要求提交投标保证金。

□我方符合投标人须知前附表第3.4.1条规定的信用免缴的情形，并已在交易系统中确认采

用此方式缴纳投标保证金。如我方出现应当被扣除投标保证金的情况,将在十五日内以银行转账

方式补交保证金,否则愿意接受企业信用评价等级降级处罚，同时允许招标人作为受益人向我方

提起索赔。

5.如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并交付全部合同工程。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“

投标人须知”第1.4.4项规定的任何一种情形。

7.（招标人可补充其他说明）。

投标人：

（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

联系人：

联系地址：

电话：

邮

编：

日期：（格式采用：- 年 -

月 -

日）

113

投标函附录

序号

项目内容

约定内容

优于招标条件（如有）

履约担保

银行保函金额

履约担保书金额

按照招标文件要求

施工准备时间

按照招标文件要求

误期违约金额

按照招标文件要求

误期赔偿费限额

按照招标文件要求

提前工期奖

按照招标文件要求

创优质工程（如有）

按照招标文件要求

工程质量违约金最高金额

按照招标文件要求

预付款金额

按照招标文件要求

预付款保函金额

按照招标文件要求

进度款付款金额

按照招标文件要求

竣工结算款付款时间

按照招标文件要求

保修期

按照招标文件要求

主要材料（或设备）品牌

按照招标文件要求

114

主要材料（或设备）品牌

主要材料（或设备）品牌推荐表

序号

材料/设备名称

品牌或相当于同等档次（原则上不得

少于5个）

其他规定

1、施工期间同一种材料

/设备原则上选用同一品

牌；材料/设备需要选用

两个及以上推荐品牌

的，采购前要经招标人

同意。

2、施工期间有下列特殊

情况发生的，经招标人

同意后，中标人可以选

择与推荐品牌高一档次

的其他品牌，但价格不

作调整； ①中标人发现

材料/设备中有特殊规

格，招标人推荐的品牌

厂家均不生产的。 ②中

标人发现招标人推荐品

牌的材料/设备市场供应

不足，均无法满足工程

施工进度要求的。

3、招标人推荐品牌在标

后原则上不作修改，若

招标人在标后修改推荐

品牌高一档次的其他品

牌，价格不作调整。

4、所有推荐品牌内的材

115

料采购前，需将采购品

牌报招标人同意。

116

□适用于技术标明标:

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：

技术标

投标人：

（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

日期：

年

月

日

117

☑适用于技术标暗标:

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：

技术标

日期：______年_____月______日

注：本项目技术标为暗标，投标人制作时，本格式中技术标封面的页眉、页脚、页码

水印及本段文字均删除。

118

目

录

（由投标人根据技术标评审因素自行编写）

一、…

二、…

119

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：

资信标

投标人：

（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

日期：

年

月

日

120

目

录

1.□中小企业声明函

2.近年财务状况表（表 2）

3.业绩汇总表（表 3）（若有）（附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列

入）；

4.投标人资信分自评表；

5.拟派项目负责人注册证书；

6.根据资信标评分条款提供的相应证明材料；

7.招标人要求提交的其他资料（详见投标人须知前附表）。

121

□中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财

库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体)参加

（单位名称）的（工程标段名称）招

投标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合

政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议

的中小企业）的具体情况如下：

1.（

工程标段名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为

（

企业名称）,从业人员

人，营业收入为_

万元，资产总额为___万元，属于（□

中型企业、□小型企业、□微型企业）；

（工程标段名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为

（企业名称）,从业人员

人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（□

中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存

在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：

122

表2

近年财务状况表

（格式招标人自拟或者由投标人自拟）

123

表3

（一）业绩汇总表（评分业绩的汇总）

序号

该业绩证明

对象

工程名称

建设单位

（项目业主）

与评审有关的

时间、规模、

技术指标及其

他要求

提交证明

材料内容

在投标文

件的位置

例如：企业

名称或项目

负责人或技

术负责人名

字等

例如：XX

工程等

例如：XX公司

或指挥部等

例如：X年X月X

日完成，长度

或深度X米等

例如：施

工合同或

中标通知

书等

例如：投

标文件第

X页

……

备注：不录入此表的不作为评审依据。

124

投标人资信分自评表

序号

评分内容

自评得分

证明材料

页码

备注

„

投标人：

（盖章）

年

月

日

125

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：

资格审查资料

投标人：

（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

日期：

年

月

日

126

目

录

1.“投标人基本情况表”（表1）应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按

照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）、☑

投标人资质证书、☑安全生产许可证副本等材料的复制件。并提供符合招标公告第3.1

条要求的“资质动态核查结果证明”。

□《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人或联合体中的中小企业需提

供）。

☑2.企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技

术负责人）的安全生产考核合格证书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制

件。☑企业经理、技术负责人任命书复制件。

☑3.☑拟派项目负责人建造师注册证书、☑安全生产考核合格证书、□职称证书复制

件。建造师以浙江省建筑市场监管公共服务系统信息，或注册执业证书（一级建造师

应按相关要求提供有效的电子证书），或建设主管部门相关证明材料为准。☑拟派项

目安全总监安全工程师(建筑施工安全类)注册证书或具有注册在投标人单位的建筑工

程专业一级注册建造师执业资格人员担任临时安全总监、安全生产考核合格证书、□

其他：

。

☑4.施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复制件。

□5.联合体各方签订的联合体协议（联合体投标的提供）。

☑6.法定代表人身份证明书、授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供，联合体

投标的，委托代理人应由联合体牵头人委派本单位在职职工担任）。

7.投标承诺书（应按招标文件提供的格式和要求填写）。

8.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投标保险保单或融资担保公

司保函或其他形式保证金证明，并提供购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用

从投标人基本账户转出凭证）。

9.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件。

10.《项目班子成员信息表》（应按招标文件提供的格式和要求填写）。

11.项目班子成员 (*开通会员可解锁*-5月)的社保证明；

☑1

2.拟派项目负责人及项目安全总监须出具在本单位3个月(*开通会员可解锁*-5月)的社保缴

费凭证，且符合以下规定:（1）社保凭证以社保机构(盖章、电子证明)出具养老保险

127

缴纳清单为准；（2）每月缴费单位(或代缴单位的委托单位)和投标人名称(或投标人

分公司名称)须一致。

13.资格业绩材料（若有），含业绩汇总表（资格后审业绩条件的汇总）及相关附件；

14.财务状况：《企业基本账户开户许可证》或《基本存款账户信息》

15.招标文件要求投标人提交的其他资料。

128

表1

投标人基本情况表

投标人名称

联系人

电话

注册地址

邮政编码

投标责任人（法

律责任人）

投标直接责任人员为本

次投标委托授权代表

电话

身份证号

住址

投标的主管人员为法定

代表人

电话

身份证号

住址

组织结构

法定代表人

姓名

技术职称

电话

技术负责人

姓名

技术职称

电话

成立时间

员工总人数：

企业资质等级

其中

项目负责人

营业执照号

高级职称人员

注册资金

中级职称人员

开户银行

初级职称人员

账号

技工

经营范围备注

附营业执照、资质证书等相关资料。

投标人：

（盖章）

投标人法定代表人：

（签字或盖章）

129

法定代表人身份证明书

单位名称：

地

址：

姓名：

身份证号：

性别：

年龄：

职务：

系

的法定代表人。

附

法定代表人身份证正面复印件粘贴处

法定代表人身份证背面复印件粘贴处

特此证明。

投标人：

（单位盖章）

法定代表人：

（签字或盖章）

日

期：

年

月

日

（注：此证明书格式供参考，各地可根据实际需求更改

）

130

授权委托书

本授权委托书声明：我

（姓名）系

（投标单位名称）的法定代表

人，现授权委托

（姓名）身份证号

在

年

月

日至

年

月

日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加

工程的投标活

动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之

相关的一切事务，本人均予以承认，并承诺诚信投标。

代理人无权转委托。特此委托。

附

代理人身份证正面复印件粘贴处

代理人身份证背面复印件粘贴处

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

年

月

日

（注：此委托书格式供参考，各地可根据实际需求更改）

131

业绩汇总表（资格后审业绩条件的汇总）（若有）

序号

该业绩证明

对象

工程名称

建设单位

（项目业主）

与评审有关的

时间、规模、

技术指标及其

他要求

提交证明

材料内容

在投标文件

的位置

例如：企业

名称或项目

负责人或技

术负责人名

字等

例如：XX

工程等

例如：XX公司

或指挥部等

例如：X年X月

X日完成长度

或深度X米等

例如：施

工合同或

中标通知

书等

例如：投标

文件第X页

……

备注：不填写此表的不作为评审依据，并附上相关附件

132

联合体协议书（若有）

(格式供参考)

(所有成员单位名称) 自愿组成(联合体名称)联合体，共同参加(工程名称)投标。

现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.(某成员单位名称)为联合体牵头人。2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活

动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人承担

连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工和具体合作量化指标如下表：

名称

联合体牵头人

成员1

成员N

职责分工（工作内容），必填写项，未

填写的按照未附联合体协议书处理。

合同价格比例

（根据职责分工及投标报价计算）

拟派项目班组名单

违约责任

权利义务

企业负责人带班检查的分配和频次

质量安全管理分工

保修责任分担

......

5.本协议书自签署之日起生效。联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联

合体各成员单位有合同约束力。

6.本协议书一式

份，招标人和联合体各成员各执一份。

牵头人名称：

( 单位盖章 )

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):成员名称：

( 单位盖章 )

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):

年

月

日

133

投标保证金缴纳证明资料

1.银行转账记录或银行保函或投标保险保单或融资担保公司保函或其他形式保证

金证明，并提供购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出

凭证。

2.投标保函格式由投标人自拟。

134

投标承诺书

（招标人名称）

：

本公司已详细阅读

（项目名称及标段编号）

招标文件，自觉遵守中华人民

共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，

现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同

意作无效投标处理。

2.承诺我单位法定代表人、拟派项目负责人、授权代表等主要责任人诚信投标。

3.承诺无串通投标行为，若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷

同、电子检测码（码）一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部

门的调查和处罚。

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价

竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

5.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接

受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

6.承诺本项目拟派项目负责人、施工负责人在投标截止日无在其他任何在建合同

工程上担任项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的情

形。

7.承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），资质条

件在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为

“不合格”状态同意作否决投标处理。

8.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相

关信息，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、

完整性负责。

9.承诺不存在招标公告 3.10 至 3.14 项的情形，承诺若我方中标，拟派施工现场专

职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，人数符合住房和城乡

建设部相关规定要求，其余施工班组主要管理人员承诺不低于行业协会相关配备标

准。

10.承诺不存在招标文件规定的投标限制情形。

11.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更拟派项目负责人，拟派项目负

责人在变更之日起六个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程投标。

12.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人

（身份证

号码：

，联系手机号码：

（必须为本人实名办理的手机号

码）

）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表（或

拟派项目负责人）

（身份证号码：

联系手机号码：

135

（必须为本人实名办理的手机号码）

），上述人员承诺承担相应的法律

责任。

13.承诺将按照本项目行政监督部门要求及时配合标中相关预警信息核查工作，

未按要求配合或配合不力或联系不上或故意隐瞒等情形影响监管部门核查的，自愿接

受评标委员会按照本前附表10.1的要求否决投标，同时涉及本前附表3.4.4要求情形

的，投标保证金不予退还。

14.承诺如单位投标资格明显不符合资格要求的（资质不符合、业绩不符合及信

用不符合等）以及投标保证金未缴纳的，接受按照投标人须知前附表 3.4.4 的要求投

标保证金不予退还或者追索。

15.承诺我方根据招标人推荐的品牌及其他规定进行投标报价。

16.承诺我方已标价工程量清单中所填品牌与招标人推荐品牌不符的，以招标人

推荐品牌为准。

17.承诺若我方中标，严格按招标人推荐品牌进行材料/设备的采购，因特殊情况

更换同档次品牌的，价格不作调整。

18.承诺我方拟派的项目负责人不存在从其他在建合同工程项目中更换出来的情

形（因发包人原因造成工程停工 6 个月以上的除外，但须在此表后附发包人盖章出具

的证明材料）。

19.其他：

。

20.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损

失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

本人

是本次招标的拟派项目负责人（签字）：

，对所在单位参与本次

投标知情，投标中使用的本人相关业绩真实有效。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（单位盖章）：

年

月

日

136

项目班子成员信息表

序

号

岗位

姓名身份证号码

联系方式

承诺

到位

率

是否为本单

位在职人员

是否缴

纳社保

在本单位缴纳

社保的期限

（*开通会员可解锁*-

5月）

项目负

责人

项目安

全总监

技术负

责人

安全负

责人

备注：请如实填写此表，除社保缴纳证明（退休人员提供退休证及返聘合同）外无需

附相关证明附件。项目班子成员信息表一般需包含项目负责人、项目安全总监、技术

负责人、安全负责人等，如未设置该岗位或投标时尚未确定岗位人员的可不填写，填

写内容应准确、完整，退休人员缴纳社保情况按退休时的实际情况填“是”或“否”

，并明确具体退休时间。

标标达分站

华东：

上海江苏浙江安徽福建山东

华北：

北京天津河北山西内蒙古

西南：

重庆四川贵州云南西藏

东北：

黑龙江辽宁吉林

华南：

广东广西海南

西北：

陕西甘肃青海宁夏新疆

华中：

河南湖北湖南江西

合作机会

合作伙伴等你一起赚钱>

意见反馈

请输入您的联系电话(必填)

请选择您反馈的问题类型(必填)

系统问题

功能建议

其他问题

0/500

提交