信息来源：湖州市公共资源交易网原文链接地址

104 国道长兴李家巷至湖州施家桥段改建工程治超站改造施工发包公告

1.发包条件

本项目为全流程电子竞包施工类项目。【采用远程不见面竞包方式】

本招标项目104国道长兴李家巷至湖州施家桥段改建工程已由浙江省发展和改革委员会以浙发改设计【2017】109号文批准建设，施工图已由浙江省交通运输厅以浙交许〔2022〕5000003号文批复。项目业主为湖州市公路与运输管理中心，建设资金来自上级补助与地方自筹，资金已落实，发包人为湖州市公路与运输管理中心、湖州市聚通建设发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。

2.项目概况与发包范围

发包项目建设地点：湖州市

工程概况：104 国道长兴李家巷至湖州施家桥段改建工程起点位于长兴李家巷(g104 与 g318 交叉口向北 610米)，顺接已建成的 104 国道长兴李家巷段改建工程，并与 g318 设李家巷互通，向南穿越戚家山，上跨宣杭铁路，从施家门村中间穿过，设临港互通后继续向南，跨吕山港，下穿商合杭高铁，跨西苕溪，在聂村附近接上 306 省道；路线向东利用 306 省道拼宽改建，下穿申嘉湖高速西延段，继续利用 306省道拼至毛塘坞村，路线与 306 省道分离，向东设百亩山隧道，从南太湖产业集聚区城南片区规划西侧边缘斜穿，终于湖州施家桥附近，与既有 104 国道相接，路线全长约 27.2km。采用一级公路标准，设计速度80km/h，双向六车道，路基宽度 32.0m。项目批复概算总投资 29.41 亿元，占地 2899 亩。

发包范围：司机之家（含装修、安装）、公路管理处（含装修、安装）以及室外配套的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任等。（具体详见工程量清单和图纸）

计划工期：60日历天

3.竞包人资格要求

竞包人资格要求：建筑工程施工总承包三级及以上资质【本工程不接受联合体竞包】。

竞包人业绩要求：自*开通会员可解锁*（以实际竣(交)工日期为准）以来按一个标段成功完成过一个新（或改、扩）建房屋建筑工程（含装修、安装）的施工。

项目负责人资格要求：1人

①具有工程师及以上技术职称，具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书

②近三年（自*开通会员可解锁*以来），拟委任项目经理无行贿犯罪行为（项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网网页页面出具的查询结果为准，时间以法院判决书判决日期为准）。

③有有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（b 类）。

④拟委任项目经理未在其他在建合同工程中任项目经理。

技术负责人要求：1人，有工程师及以上技术职称

安全负责人要求：1人，有效期内的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（c类）。

其他要求：1.竞包人及其相关人员在工程建设招投标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故，受到行政处罚的，在处罚有效期内（无有效期的按一年计），发包人拒绝其参加本项目的竞标。

2.本项目采用电子招投标，投标单位须在湖州市公共资源电子交易平台完成相关注册。

4.发包文件的获取

4.1登录湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）—“湖州市限额发包平台”—“建设”下载获取本项目后缀名为“.hzzf”的发包文件、工程量清单、pdf格式电子版施工图等。

5.竞包文件的递交

5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为*开通会员可解锁*09时00分。竞包人应在竞包截止时间前，登录湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传竞包文件模块，上传“ca加密后的电子竞包文件”。

5.2逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。

6.发布公告的媒介

本次发包公告在湖州市限额发包平台上发布。

7.联系方式

发包人：湖州市公路与运输管理中心

地址：湖州市吴兴区龙溪北路290 号

邮编：313000

联系人：赵先生

电话：*开通会员可解锁*

发包人：湖州市聚通建设发展有限公司

地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇前丘路189号1幢101室

邮编：313019

联系人：范工

电话：*开通会员可解锁*

发包代理机构：北京中交建设工程咨询有限公司

地址：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城3号楼

邮编：100020

联系人：吕女士

电话：*开通会员可解锁*

邮箱：2721425746@qq.com

8.软件技术支持

联系人：国泰新点客服电话：400980000

联系人：国泰新点电话：*开通会员可解锁*

本项目为限额以下工程建设项目，本项目开标方式为远程不见面形式开标。

远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，发包人、竞包人只需登录网上不见面开标大厅，无需到竞包会议现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线异议、发包人在线回复等操作。