./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

1

黄岩区江口街道数字智造生产空间（B地块）（施工总

承包）

施工项目

（招标编号/备案登记号：台建招备[2025] 2064号）

招标文件

（

☑ 公开招标□邀请招标）

招标人：台州市黄岩永宁工投科技有限公司（单位盖章）

招标代理机构：浙江建通工程建设管理有限公司（单位盖章）

2025 年 月 日

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

2

目 录

第三章 评标定标办法 .............................................................................................................. 27

第七章 技术标准和要求 ........................................................................................................ 81

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

3

☑ 第一章 招标公告

黄岩区江口街道数字智造生产空间（B地块）（施工总承包）招标公

告

1.招标条件

黄岩区江口街道数字智造生产空间已黄岩区发展和改革局以 项目代码2307-331003-04-

01-302519 批准建设，建设资金来 自自有资金+银行贷款，出资比例为

25.60% +74.40%，项目

业主为 台州市黄岩永宁工投科技有限公司 ，招标人为台州市黄岩永宁工投科技有限公司 ，委托代理机构为 浙江建通工程建设管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的 黄岩区江口街道数字智造生产空间（B地块）（施工总承包）的施工进行公开招标。 2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目位于黄岩区江口街道永椒路南侧、进港路东侧地块，建安工程造

价767800000 元。建设规模：项目总用地面积为165.16亩，总建筑面积约327700平方米，其中地上建筑面积为308297平方米，地下建筑面积为19320平方米。建设内容为工业厂房，建筑功能主要分为生产区和非生产区。生产区主要布置于地块南侧，功能分别为：医药智造厂房、数字智造厂房等。非生产区主要布置于地块北侧，功能分别为：科创办公、职工宿舍、职工食堂及物管配套等附属用房

。

黄岩区江口街道数字智造生产空间（B地块）（施工总承包），为框架结构，建筑面积

205430.56平方米,其中地上建筑面积195992.75平方米,地下建筑面积9437.81平方米。

建设地点：黄岩区江口街道永椒路南侧、进港路东侧地块。 2.2招标范围：本次为施工总承包招标。招标范围为招标人提供的施工图和工程量清单

范围所包含的B地块建筑1#~8#（厂房）、9#及11#~12#（宿舍）、10#（食堂）、门卫及室外配套，主要包括土建工程（基坑围护、桩基、地下室、上部土建）、安装工程（电气、给排水、消防水电、暖通（不含空调）、亮化、智能化（仅预埋）、抗震支架、电梯（宿舍、食堂））、室外配套（道路、景观、绿化、给水（不含市政直供）、雨水、污水、喷灌、景观电气）等工程,具体以招标人提供的工程量清单为准。

本次招标建安工程造价463132906元。 2.3施工总工期：不超过 960日历天。 2.4 是否属于政府采购工程 □是

☑ 否

2.5 是否专门面向中小企业预留 □是 ☑ 否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款） 2.6 专门面向中小企业预留的实施方式 □2.6.1本标段整体面向中小企业； □2.6.2本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中

小企业承担的合同份额需达到

（不低于40%）以上。

3.投标人资格要求

（一）投标人： ☑ 3.1具备 建筑工程施工总承包一级 资质；（对应资质应在“浙江省建筑市场监管

公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）

□3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企

业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书；

□3.3自 年 月 日以来

□承接过/□完成过 业绩；

3.4本次招标□接受/

☑ 不接受联合体投标；

联合体投标的应满足下列要求： / ；

□3.5

（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）；

□3.6面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供

《中小企业声明函》。

（二）拟派项目负责人：

3.7拟派项目负责人具有

注册在投标人单位的建筑工程专业建造师一级执业资格（□职

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

4

称： / ），□同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标；

□拟派项目负责人自 年 月 日以来

□承接过/□完成过

业绩；

3.8 （招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。

（三）其他：

□3.9拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，

人数符合住房和城乡建设部相关规定要求；

3.10投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监

管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；

3.11投标人及其拟派项目负责人自 2022 年 1 月 1 日起至投标截止日止无行贿犯

罪记录；

3.12投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单； 3.13投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统

中列入严重违法失信企业名单；

3.14投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名

单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

3.15省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续； □3.16

（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求） 。

4.招投标方式

4.1公开招标。 4.2

☑ 采用评定分离，□不采用评定分离。

5.招标文件的获取

5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放

https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/

（当地招投标交易平台） 。

5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录 https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/（

当地招

投标交易平台） 自行下载招标文件。

5.3招标文件网上下载时间：

（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为

2025 年 月 日 10

时 00 分，电子招标投标交易平台：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/ 。

6.2工程保函（非电子保函系统）其原件递交时间及地点： 时间：

2025 年 月 日09：30：00-10：00：00

地点：台州市公共资源交易中心（市府大道777号1楼）一楼西大厅

7.联系方式

招 标 人：台州市黄岩永宁工投科技有限公司 地 址： 浙江省台州市黄岩区西城街道劳动南路289号 联 系 人：陈宇航 电 话：*开通会员可解锁* 招标代理机构：浙江建通工程建设管理有限公司 地 址：浙江省台州市黄岩区桔乡大道281号七楼 联 系 人：卢女士 电 话：*开通会员可解锁*

2025年 月 日

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

5

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号

条款名称

编列内容

1.1.2

招标人

名称：台州市黄岩永宁工投科技有限公司 地址：浙江省台州市黄岩区西城街道劳动南路289号 联系人：陈宇航 电话：*开通会员可解锁*

1.1.3

招标代理机构

名称：浙江建通工程建设管理有限公司 地址：浙江省台州市黄岩区桔乡大道281号七楼 联系人：卢女士 电话：*开通会员可解锁*

1.1.4

工程名称

黄岩区江口街道数字智造生产空间（B地块）（施工总承包）

1.1.5

工程建设地点

黄岩区江口街道永椒路南侧、进港路东侧地块

1.1.6

工程承包方式

包工包料

1.2.1

资金来源及比例 自有资金25.60%+银行贷款74.40%

1.2.2

资金落实情况

已落实

1.3.1

招标范围

本次为施工总承包招标。招标范围为招标人提供的施工图和工

程量清单范围所包含的B地块建筑1#~8#（厂房）、9#及11#~12#（宿舍）、10#（食堂）、门卫及室外配套，主要包括土建工程（基坑围护、桩基、地下室、上部土建）、安装工程（电气、给排水、消防水电、暖通（不含空调）、亮化、智能化（仅预埋）、抗震支架、电梯（宿舍、食堂））、室外配套（道路、景观、绿化、给水（不含市政直供）、雨水、污水、喷灌、景观电气）等工程,具体以招标人提供的工程量清单为准。

1.3.2

计划工期要求

计划工期： 960个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 计划开工日期： 年 月 日 计划竣工日期： 年 月 日

1.3.3

质量要求

符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求

1.4.1

投标人资格及要求

☑ 见招标公告 □见投标邀请书

1.4.2

是否接受联合体投

标

☑ 不接受。 □接受。应满足下列要求：见□招标公告□投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求。

1.4.2

（4）

联合体投标其他要

求

1.招标人支付项目各项费用的约定： □（1）各项费用由招标人直接支付给牵头人，再由牵头人按工作内容分配； □（2）各项费用由招标人按联合体成员职责分工，分别支付给联合体各成员；

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

6

条款号

条款名称

编列内容

□（3）中标后由发承包双方另行约定； □（4）其他约定： 。 2.其他： 。

1.4.3

资格审查方式

采用资格后审

1.9.1

踏勘现场

☑ 投标人自行踏勘。 □由招标人组织，时间和地点： ，联系人和联系电话：

1.10.1

投标预备会

☑ 不召开 □召开，召开时间： 。 召开地点： 。

1.11

招标工程是否允许

分包

□不允许 ☑ 允许。分包的工程内容：承包人不得将工程主体、关键性工作分包。工程的其他部分或工作如需分包，须经发包人同意 。 分包金额要求： 。 分包企业应符合规定的资格要求。

1.12.1

实质性要求和条件

详见招标公告或者投标邀请书 其他要求： 。

1.12.2

偏差

☑ 不允许 □允许偏差的内容、范围和幅度：

2.1

构成招标文件的其

他资料

☑ 招标控制价及明细

2.2.1

投标人要求澄清招标文件的截止时间

截止时间：在投标截止时间10日前（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求 ，招标人可以拒绝受理） 提交方式： https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/（由招标人填写） 联系方式： *开通会员可解锁* 联系人：郑挺 卢女士

招标文件澄清

发出的形式

招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。 在当地https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/（

招投标交易平台）上

公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。

投标人确认

收到招标文件澄清

潜 在 投 标 人 应 自 行 关 注 当 地 https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/（

招投标交易平台）发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。

投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.3.1

招标人修改文件发

出的形式

同2.2.1

3.1

投标文件的组成

技术标打分制的综合评估法 投标文件由资格标、资信标、技术标和商务标四部分组成。由

新点投标文件制作软件生成。

1、资格标 由投标文件制作软件生成的资格标电子投标文件包括：

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

7

条款号

条款名称

编列内容

（1）项目负责人简历表（投标文件格式一）； （2）技术负责人简历表（投标文件格式二）； （3）主要施工机械设备表（投标文件格式三）； （4）建设工程投标人资格自查表（投标文件格式四）； （5）建设工程投标项目负责人资格自查表（投标文件格式

五）；

（6）建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式七）； （ 7）建设工程安全生产任职资格承诺书（投标文件格式

九）；

（8）证书材料： ①《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监

管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）（若为联合体，联合体成员为省外企业均应提供）；

②《建筑业企业资质证书》（若为住房和城乡建设部同意企业

资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书），投标人提供的《建筑业企业资质证书》上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管公共服务平台（查询网址： http://jzsc.mohurd.gov.cn/）（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。

③项目负责人的《建造师注册证书》。投标人拟派项目负责人

的建造师证书须采用电子证书打印件扫描上传。其中一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

④投标人营业执照扫描件。 （9）法定代表人授权委托书（投标文件格式八）或法定代表

人身份证明（投标文件格式十三）。

（10）投标人 提供投标截止时间当周或前一周周一在“浙江

省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。

（11）如投标保证金未采用现金、工程保函方式，则须提供银

行支票（分为保兑支票、银行汇票、现金支票）的入账凭证；

（12）其他证明材料（如有）。

备注：（1）以上资格标内容均需在投标工具中的资格标对应

处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。

（2）企业资质证书及项目负责人建造师注册证书在全国建筑

市场监管公共服务平台和省、直辖市相应平台均未能查询到的作无效标处理。

2、资信标

（1）投标人根据招标文件评标办法内容在投标工具中资信标

相对应处自行添加后自动生成。

（2）建设工程投标人及项目负责人资信自查表（投标文件格

式六）。 3、技术标 （1）由投标文件制作软件生成的技术标电子投标文件（投标人根据招标文件评标办法内容自行编制），其中《危大工程清单及安全

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

8

条款号

条款名称

编列内容

管理措施表》（投标文件格式十，由投标人自行添加到技术文件中）。 3、商务标

由投标文件制作软件生成的商务标电子投标文件。

3.2.1

增值税税金的计算

方法

☑ 一般计税法 □简易计税法

3.2.3

工程量清单计价方

式

综合单价法

3.2.4

最高投标限价

☑ 1.最高投标限价 416819615元； ☑ 2.招标控制价人民币（大写）：肆亿陆仟叁佰壹拾叁万贰仟玖佰零陆元（￥ 463132906）， 暂列金额人民币（大写）： / （￥ / ），暂估价/ 人民币（大写）： / 元（￥ / ）。 3．最高投标限价的计算方法：最高投标限价=（招标控制价-暂列金额（含税价）-暂估价（含税价））×（1-下浮值）+暂列金额（含税价）+暂估价（含税价），下浮值（

☑ 房建：招标控制价×90%）

3.2.5

投标报价的

其他要求

/ 。

3.3.1

投标有效期

90 个日历天（从投标截止之日起算）。

3.4.1

投标保证金

1.金额：人民币 50 万元（不得超过项目估算价的2%，且最

高不得超过50万元。）

2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保

险机构保证保险保单、融资担保公司保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

（1）现金

①投标人通过“台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台

（新系统）”取得投标保证金收款账户信息后电汇或转账；

②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户。

（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函

（以下合称“工程保函”）

①工程保函的受益人：台州市黄岩永宁工投科技有限公司

（招标人名称）；

②工程保函的有效期为 1 年；

③递交方式：

递交方式一（电子保函系统）：

通过台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）

在“保证金查询”栏目选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、申购电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天 00:00,各投标人至少须

在投标截止时间前1天申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”，因未确认保

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

9

条款号

条款名称

编列内容

函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。

递交方式二（非电子保函系统）：

投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户

证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。

递交方式：现场递交；

递交时间及地点：详见招标公告；

接收人：浙江建通工程建设管理有限公司（代理机构）；

接收人联系方式：*开通会员可解锁*（代理机构联系方式）；

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限

于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。保费应一函一付，通过企业基本账户支付。工程保函的保险

（保证）责任必须包括本招标文件“投标人须知 3.4.4”所列条

款。

（3）保兑支票、银行汇票、现金支票（以下合称“银行支

票”）

①投标人通过“台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台

（新系统）”取得投标保证金收款账户信息，根据账户信息开具银

行支票，带相应票据到台州市公共资源交易中心 3 楼财务窗口进行背书签章，再到 1 楼民泰银行柜面办理入账手续；

②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户；

③递交方式：银行支票的入账凭证为电子投标文件组成部

分，入账凭证的扫描件在投标截止时间前随电子投标文件一起上传交易系统进行递交。如采用纸质文件投标的，入账凭证的复印件（加盖公章）随纸质投标文件一并递交。

3、注意事项

①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标

的，由联合体牵头人提交投标保证金；

②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生

成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对；

③因各银行系统到账时间不同，采用现金、保兑支票、银行

汇票、现金支票等方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准；

④投标保证金应当从投标人基本账户转出；

⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：*开通会员可解锁*。

备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求

重新递交投标保证金。

3.4.4

其他可以不予退还投标保证金的情形

☑ 1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。 ☑ 2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。 3.有《关于印发<台州市工程建设投标保函管理规定>的通知》（台公管办〔2022〕2号）第十一条规定情形的。 4.其他： / 。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

10

条款号

条款名称

编列内容

注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指： （1）以现金转账形式，转账现金不予退还。 （2）以银行（数字）保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。 （3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。 （4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

3.7.3

（1）

电子投标文件

盖章要求

1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。 ☑ 2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用复制件并加盖投标单位电子印章；

3.7.3

（2）

电子投标文件

的制作

使用投标文件制作软件编制生成电子投标文件。

□3.7.3

（3）

业绩证明文件

要求

□业绩汇总表须按所附证明材料如实填写。 其他： 。

4.1.1

电子投标文件加密

要求

使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。

4.2.1

投标截止时间/电

子投标文件上传截

止时间

详见网页版招标公告

4.2.2

电子投标文件上传

平台

使用专用密钥上传至 台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统） 网址：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/ 。 电子投标文件上传步骤：

1.登录台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）

（网址：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/）；

2.在【上传投标文件】处上传后缀名为“.TZTF”的电子投标

文件。

投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。新点投标

文件制作软件安装包下载地址及具体操作步骤见官网操作指南，网址：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/czzn/infolist.html。

4.2.3

投标文件退还

投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还： 1.递交投标文件的投标人少于3个的； 2.其他： 。

4.2.5

电子投标文件的拒

收情形

1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的； 2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。 3.存在下列情况之一的，视为拒收： （1）电子投标文件无法解密的； （2）电子投标文件解密后无法正确读取的； （3）电子投标文件无法导入成功的；

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

11

条款号

条款名称

编列内容

□4.未被邀请的申请人提交的投标文件。 5.其他： 。

5.1

开标时间和地点

1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。 2.开标地点：台州市公共资源交易中心 。 3.开标平台：当地招投标交易平台 4.其他： / 。

5.2

开标程序和评标程

序

☑ 1.技术标打分制的综合评估法：先确定评审区间，再进行资信标评审，结束后再进行技术标评审，结束后再进行商务标评审，最后再进行资格审查并推荐中标候选人。 □2.技术标通过制的综合评估法：先确定评审区间，再进行资信标评审，结束后再进行技术标评审，结束后再进行商务标评审，最后再进行资格审查并推荐中标候选人。 □3.资信商务评估法：先确定评审区间，再进行商务标评审，结束后再进行资信标评审，最后再进行资格审查并推荐中标候选人。 1、项目所有投标人进入台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台不见面开标大厅（以下简称“新不见面开标大厅”）（https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/BidOpening）； 2、由招标代理开启视频直播，对开标现场情况进行全程直播； 3、招标代理使用编制招标文件的数字证书在新不见面开标大厅中对所有投标文件进行统一解密。解密后，新不见面开标大厅将直接显示投标人名称、解密状态及解密时间；如遇交易平台、平台服务器、平台网络等原因造成的解密异常，允许招标代理再次解密； 4、评标委员会根据招标文件规定的评标程序进行评审，投标单位可自行在新不见面开标大厅中观看开标过程； 5、参数抽取：参数抽取由招标代理负责组织，招标人代表负责现场抽取，行政监督部门负责对抽取过程进行监督，并在新不见面开标大厅中进行视频直播； 6、各投标单位委托代理人或法定代表人须在开评标期间保持电话及网络畅通。对开评标过程有异议的，可通过新不见面开标大厅“发起异议”功能提出异议； 7、在使用新不见面开标大厅过程中，如遇到平台故障或者技术问题，请及时与国泰新点软件股份有限公司联系。 （联系电话：0576—88325280；*开通会员可解锁*）

5.4

特殊情况处置

1.因网络、系统、电力等不可抗力因素投标截止时间延期的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。□2.开标特别说明，当地结合地方电子评标系统相关条款可进行更改。 （1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 （2）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。 3.其他： 。

6.1.1

评标委员会的组建 评标委员会构成： 根据法律法规及相关文件要求组建评标委员会。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

12

条款号

条款名称

编列内容

6.3

评标办法

☑ 1.技术标打分制的综合评估法：详见第三章评标定标办法 。 □2.技术标通过制的综合评估法： 。 □3.资信商务评估法： 。 4.其他 ： 。

☑ 6.3.1

评标基准价的确定

方法

评标基准价＝最高投标限价×调整系数。

6.3.2

评标委员会推荐中

标候选人的人数

推荐五名中标候选人；推荐中标候选人时不得标明排序（中标

候选人排名不分先后）。

7.1.1

中标候选人公示媒

介及期限

公示媒介： https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/（网址） 公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

7.1.2

中标候选人公示的

其他内容

被否决的投标及否决原因，各评标专家（名字不予公布，以评标专家一、二等对应）针对各投标人资信标内容的评分情况，中标候选人的资信标得分依据（包括业绩、奖项等材料），技术标等内容的评分情况。

7.2.1

确定中标人

□授权评标委员会确定中标人。 □根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。 ☑ 评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。 □其他： 。

7.2.3

定标会议地点和时

间

招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内在台州市公共资源交易中心召开定标会议。

7.2.4

考察、质询

不组织考察或质询。

7.2.5

定标委员会的组建 定标委员会由（5人及以上单数）组成。

7.2.6

现场面试

不组织现场面试

7.2.7

定标要素及具体内

容

见定标办法

7.2.8

定标方法

直接票决法；

7.2.9

中标公告媒介及期

限

公告媒介:定标结束后，招标人将定标结果（中标结果）在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行中标公告。 公告期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

7.2.10

☑按原定标方法确

定中标人

其他情形：中标人被查实存在不符合招标文件规定影响中标结果的。

7.2.11

□重新定标

其他情形： / 。

7.4

履约担保

及工程款支付

担保

履约担保的金额：合同总价的 2 %（不得超过2%）。 工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。 履约担保/工程款支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、数字保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

13

条款号

条款名称

编列内容

8.1

重新招标其他情形

1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的； □2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 3.法律法规规定的其他情形。 □4.（招标人认为需添加的其他情形）

8.2

不再招标的情形

重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

10

需要补充的

其他内容

投诉受理的具体部门及电话 台州市黄岩区建设工程招标投标事务中心，*开通会员可解锁* 。

10.1

否决投标的情形

1.投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询问核对程序，其投标文件将被否决： （1）评审区间确定内容： ①不同投标人的投标文件检测码（或文件制作机器码、文件创建标识码）一致的（包括但不限于IP地址相同等）。 （2）资格标评审内容： ①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件(如有)的; 企业资质动态核查:投标截止时间当周或前一周周一在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，资质动态核查结果处于“不合格”状态的(或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级)或者未提供资质动态核查证明的; □投标人为非中小企业的，投标人未提供《中小企业声明函》或未按照招标文件所附的《中小企业声明函》格式提供的； ②投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的； ③如为委托代理人，未提供有效的授权委托书的；如为法定代表人，未提供有效的法定代表人身份证明； ④一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定，一级建造师电子证书打印后，未在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的； ⑤投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的； ⑥组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的； ⑦投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的； ⑧投标人不以自己的名义或投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金（含投标保函未按本招标文件格式要求提供）或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的； □⑨投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的； ⑩投标人递交两份或多份内容不同的投标文件； ⑪投标文件中投标承诺书未按要求填写； ⑫投标人所属地区（市内、市外）信息在台州市公共资源交易“浙

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

14

条款号

条款名称

编列内容

里招标”数字平台登记结果与投标人提交的营业执照不一致； ⑬存在法律、法规、规章规定的其他否决投标的情形。 （3）资信标评审内容 ①投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的； ②投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的； ③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件； ④存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情形的。 （4）技术标评审内容： ①技术标文件中出现投标人名称、投标人的人员姓名或其他任何能影射或能推断出投标人的表述； ②投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的； ③投标文件编制不符合投标人须知前附表10.8项的； ④投标人递交两份或多份内容不同的投标文件； ⑤采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的； ⑥项目管理班子配备不能满足要求的； ⑦关键施工技术方案不可行的； ⑧生产措施存在重大安全隐患的； ⑨主要施工机械设备不能满足施工需要的； ⑩采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的； ⑪存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情形的。 （5）商务标评审内容： ①投标报价高于最高限价的； ②改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的； ③投标文件中投标函未按要求填写； ④投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的； ⑤规费、税金报价不符合现行规定的； ⑥改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的； ⑦经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的； ⑧投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，或接受其他投标人委托编制投标文件的； ⑨投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的； ⑩投标人递交两份或多份内容不同的投标文件； ⑪在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效； ⑫安全文明施工费用（包括安全文明施工基本费和创建安全文明施工标化工地增加费）未按照招标文件和工程量清单要求填报的；

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

15

条款号

条款名称

编列内容

⑬存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。 （6）其他： ①投标人及其拟派项目负责人在本招标文件（招标公告）规定时间范围内有行贿犯罪记录的； ②投标人未按投标人须知前附表10.5项，投标人须知第1.4.4条款、1.12条款和3.6条款规定执行的； ③存在台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式七）中串通投标行为的； ④在投标截止时间前，投标人被列入失信被执行人名单的； ⑤投标人及其拟派项目负责人被列入建筑市场严重失信名单的、被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台； ⑥法律、法规、规章规定其它应否决投标的情形。 ⑦投标人存在投标人须知前附表10.4项第2点情形，且未按要求提供相关证明材料的。 注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核对。

10.2

异议与投诉

1.异议： （1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动； （2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过交易中心电子招投标交易平台向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查； （3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （4）其他：（由各地招投标主管部门填写） 。 2.投诉： （1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 （2）其他：（由各地招投标主管部门填写） 。 3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。 提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1）对招标文件公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；（2）对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准；（3）对开标的投诉以开标时间为准；（4）对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。

10.3

定标前核查

1.招标人定标前，将组织: （1）核验《安全生产许可证》和有效的安全生产考核合格证书；“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上最新资质动态核查结果处

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

16

条款号

条款名称

编列内容

于“合格”状态。 （2）查询拟中标人及拟派项目负责人等是否符合招标公告“（三）其他”的要求。 □（3）面向中小企业招标的，核验中标候选人的中小企业身份

10.4

在建合同工程的认

定及变更证明

1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准： （1）拟派项目负责人以注册建造师身份承接工程建设项目的。 （2）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在中华人民共和国境内其他在建合同工程建设项目中担任项目负责人的情形为

“有在建合

同工程

”。

（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。 以下情形视为“有在建合同工程”： 拟派项目负责人在投标截止期前承接的原项目（中标通知书或合同协议书中载明项目负责人的项目）中发生项目负责人变更的，并在投标截止时间前未通过工程竣工验收的，视为“有在建合同工程”。 发生下列情形之一的除外：

a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施

工的；

b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原

建设单位同意的；

c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工报告时

间已超过120天（含），经原建设单位同意的。

如发生以上a、b、c情形的，投标人应在投标文件中提交有关

书面证明材料（以电子文档形式随资格标上传，招标文件提供证明格式的须按照该格式提交），投标截止时间后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。 若是年度招标项目则以具体项目的承接作为是否已承接该项目的判断依据。 2. 拟派项目负责人在全国建筑市场监管公共服务系统或省级建筑市场一体化平台上工程和人员信息为在建状态且两网站均没有已竣工验收信息的(其中之一有竣工验收信息的均认为已竣工验收)，但工程实际已竣工验收合格或已合同解除的，需随资格标上传证明材料:有备案机关盖章的《工程竣工验收备案表》，或按附件格式十四提供工程竣工验收证明和《单位工程质量竣工验收记录》，或提供合同解除协议(放弃中标证明)。投标截止时间后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不子认可。

3. 投标人不宜拟派同一项目负责人同时参加多个项目投标。若拟派同一项目负责人的投标人同日在多个项目被推荐为第一(或唯一)中标候选人，只能承接一个项目(投标人应主动报告，在规定期限内作出选择，否则招标人可以根据实际情况视为其已放弃本项目中标候选人或中标资格)，招标人可以根据实际情况对投标担保作出处理。

10.5

投标文件的澄清、

说明、补正

1.澄清回复时间不得超过在发出通知后30 分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

17

条款号

条款名称

编列内容

投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。 2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

10.7

特别说明

1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。 2.当

word 招标文件与电子招标文件不一致时，以 word 招标文件为

准。

3.商务标编制：根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定： （1）投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。 （2）投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），并不得接受其他投标人委托编制投标文件 □3.暂估价： （1） 内容： ； （2）金额： ； （3）占招标控制价比例： ； □（4）招标计划及内容： 。 □4.监测设施经费保障要求：本工程处于安装监测设施工程范围，投标人扬尘控制及在线监测设施安装、运行费用应充分考虑并列入报价，在合同签订前应向招标人提供对应的实施方案。 5.建筑工人实名制管理和经费保障要求： 。 6.价款结算方式： □竣工后一次性结算 ☑ 施工过程分段结算：☑ 房建工程分段节点 ±0.00以下工程和 ±0.00以上工程 （如可按桩基工程、地下室工程、地上主体结构工程和装饰装修工程划分，或分专业、分单项等）；□市政工程分段节点按 划分（节点划分：如道路工程、给排水燃气工程、隧道工程、河道护岸工程、综合管廊工程等市政工程可按施工段合理划分过程结算周期节点；水处理构筑物工程和生活垃圾处理工程可参照建筑工程划分过程结算周期节点；桥梁工程可按下部结构、上部结构、附属工程划分过程结算周期节点。）。 7.农民工工资保证金： （1）投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金缴纳情况，应按当地有关农民工工资保证金管理制度执行。 （2）农民工工资支付按照当地相关文件执行，具体在合同专用条款中明确。 8.招标人应当按规定向中标人提供工程款支付担保。 □9.实施BIM的内容： 。 □10.投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

18

条款号

条款名称

编列内容

11.创安全文明标准化工地等级要求： 。 12.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理。 13.中标价如出现《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）（以下简称《2018 版计价规则》）所列的异常报价情形，招标人可与中标人协商确定合理单价，并在合同中明确约定。协商确定的单价仅用于工程量调整和变更后综合单价的确定。 14.工伤保险按相关规定要求执行。 15.本招标文件信用评价执行《浙江省建筑施工企业信用评价的实施意见》 《浙江省注册建造师信用评价的实施意见》。 16.投标人应在投标前自行做好“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息的维护工作，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。 17.其他： 。

10.8

技术标相关要求

☑ 技术文件编制要求：

1.技术文件采用暗标形式，不得出现投标人名称、投标人的人员

姓名及其他任何能影射或能推断出投标人的标记、文字描述及图

案；

2.技术文件必须采用A4幅面，总页数（封面、封底、目录、空白

页除外）不得超过10面；

3.建议技术文件字体为四号宋体，行距1.5倍。

4.必须包含《危大工程清单及安全管理措施表》（格式见附件

十，由投标人自行添加到技术文件中）。

10.9

技术文件的暗标

编号

当评标进入技术标评审环节时，系统自动编制暗标编号。技术标（技术文件）评审结束后，系统将自动显示编号对应的投标人名称，并对外公布。

10.11

系统温馨提示

1、本项目在台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（以下简称新系统）进行招标，请投标人在新系统上进行投标，新系统网址 https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/。

2、所有投标人必须在新系统上重新注册账号，完善并提交基本信息，经交易中心验证通过后方可进行投标操作，请各投标人务必提前完成账号注册和入库工作。交易中心主体库审核电话*开通会员可解锁*。

3、在确定投标后，投标人必须登录新系统领取后缀为“.TZZF”格式的招标文件或后缀为“.TZCF”格式的答疑澄清文件。

4、在新系统官网-操作指南-【投标文件制作软件下载】处下载“新点投标文件制作软件”，用于制作电子投标文件。

5、新系统支持全省介质 CA 互认，在官网-操作指南-【驱动下载】处下载“浙江省公共资源交易 CA 签章互认驱动”，驱动安装完成后，CA 锁才能用于绑定账号、登录、签章、加解密等操作。已在台州市公共资源交易网办理的天谷 CA 锁可以直接使用 。 如 无 CA 锁 ， 请 提 前 到 浙 江 省 公 共 资 源 交 易 服 务 平 台（ https://ggzy.zj.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html ） 办 理 介 质

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

19

条款号

条款名称

编列内容

CA 锁。

6、投标人应在投标截止时间前，在新系统的【上传投标文件】处上传后缀名为“.TZTF”的电子投标文件。

7、投标人可使用新系统注册的账号直接登录新不见面开标大厅（ https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/BidOpening ） ， 查 看 整 个 开 标 过程。

8、具体操作，请到新系统官网-操作指南处下载操作手册。

9、投标工具开发商：国泰新点软件股份有限公司（台州市公共资源交易中心 3 楼），如有技术问题请联系技术人员，联系电话：*开通会员可解锁*；*开通会员可解锁*。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

20

投标人须知

1.总则

1.1招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等

有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。 1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。 1.1.4 工程名称：见投标人须知前附表。 1.1.5 工程建设地点：见投标人须知前附表。 1.1.6 工程承包方式：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。 1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。 1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。 1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉： （1）资质要求：见投标人须知前附表； （2）业绩要求：见投标人须知前附表； （3）拟派项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表； （4）其他要求：见投标人须知前附表。 1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标

人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和

各方权利义务；

（2）联合体的各专业资质等级，根据联合体协议约定的专业分工，分别按照承担相

应专业工作的资质等级较低的单位确定；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标； （4）联合体投标其他要求见投标人须知前附表。 1.4.3 投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。 1.4.4 投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人； （3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的； （4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的； （5）为本标段的监理人； （6）为本标段的代建人； （7）为本标段提供招标代理服务的； （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； （11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （12）进入清算程序，或被宣告破产； （13）被依法暂停或取消投标资格的； （14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形； （15）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

21

（16）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定

；

（17）投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（追溯期由招

标公告或投标邀请书3.11条款约定，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（18）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江

省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的；

（19）投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一被人民法院列入限制失信被执行人名

单。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则

应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时

间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损

失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制

投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定

的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律

法规规定。

1.12偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人

的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招

标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。 2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）； （2）投标人须知； （3）评标定标办法； （4）合同条款及格式；

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

22

（5）工程量清单编制； （6）技术标准和要求； （7）图纸及其他资料； （8）投标文件格式； （9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的

组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及

时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

2.3招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标

人。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

技术标打分制的综合评估法、技术标通过制的综合评估法的投标文件由商务标、技术

标、资信标、资格标组成，资信商务评估法的投标文件由商务标、资信标、资格标组成，详见投标人须知前附表3.1。

3.2投标报价

3.2.1 投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。 3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件

“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单

编制”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高

投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标

文件。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责

任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）

通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投

标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 3.4.3 投标保证金的退还： 3.4.3.1 未中标单位的在中标通知书发出后退还。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

23

3.4.3.2 中标单位的在合同签订后退还。 3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤

销其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时

向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.6备选投标方案

3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作

为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、

招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3电子投标的要求 （1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 （2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。 （3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。 3.7.4投标文件格式 投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所

提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。 4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。 4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交

回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文

件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电

子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收

取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的

规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 5.开标

5.1 开标时间和地点

见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4 特殊情况处置

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

24

见投标人须知前附表

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标

代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标

文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评

标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 7.合同授予

7.1 中标候选人公示媒介及期限

中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

7.2 定标方式

7.2.1招标人在定标会议前对中标候选人进行定标核查。核查内容包括信用信息、受贿

行贿情况、履约能力等内容。招标人在定标会议前不对中标候选人进行考察、质询。定标

委员会在投票前不对中标候选人及其项目负责人进行面询。

7.2.2定标会议一般在评标结果公示结束后10日内召开。定标会议在台州市公共资源交

易中心进行，并全程录音录像和现场监督。

7.2.3定标委员会由招标人负责组建。定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主

代表和项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成

员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会成员总人数的二分之一。招标人组建的定

标委员会人数为5人。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的，应当主动说明并申请

回避。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。

7.2.4定标要素

①价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的 合理性、不平衡报价情况等。

②企业匹配性：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状

况、过往业绩（含业绩影响力、难易 程度）等。

③企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等

（可查询全国和浙江省建筑市场监 管公共服务平台（系统）、浙江省交通运输信用综合管

理服务系统、全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）。

④投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

⑤拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员

的资信实力等。

⑥招标人认为需要考量的其他因素。

7.2.5定标办法

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

25

定标委员会按照第三章“评标定标办法”第二节规定的方法、定标因素、标准和程序

进行评审。第三章“评标定标办法”第二节没有规定的方法、定标因素和标准，不作为定

标依据。

7.2.6其它规定

（1）评标委员会按投标人总得分从高到低推荐5名中标候选人，推荐5名中标候选人时

不得标明排序(随机排列)；如出现3个≤投标人数量<5个的情况时，则推荐所有投标人成为

中标候选人，推荐中标候选人时不得标明排序(随机排列)，评标结果公示期间，中标候选

人放弃中标资格或被查实存在违法行为被取消中标资格后，剩余中标候选人只有2家时继续

定标，只有1家时应重新招标。

（2）定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按

原定标方法确定中标人：

a.中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

b.中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

c.招标文件规定的其他情形。

（3）定标后有下列情形之一的，应重新定标或重新招标：

a.定标委员会未按定标办法公正履职的；

b.定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

c.招标文件规定的其他情形。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同

时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司

保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。

7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证

金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的

投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证

金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承

担连带责任。 8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

26

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （3）其他情形见投标人须知前附表。

8.2 不再招标

见投标人须知前附表。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家

利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员

行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评

审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章

“评标办法”没有规定的评审

因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投

标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议和投诉

9.5.1异议 （1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日

前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异

议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书

面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

9.5.2投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自

知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

27

第三章 评标定标办法

第一节 评标办法

技术标打分制的综合评估法

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一

致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正

应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

一、评标程序

（一）评审区间确定

（二）资信标评审

（三）技术标评审

（四）商务标评审

（五）评标总得分的确定

（六）资格审查并推荐中标候选人

二、评审区间确定

评标委员会发现投标人投标文件存在招标文件规定应当否决投标情形的，应先对投标

人进行书面询问核对，情况属实的，否决其投标。

根据《台州市住房和城乡建设局关于公布建筑工程和市政公用工程企业信用等级划分

标准的通知（试行）》（台建〔2022〕228号），浙江省建筑市场监管公共服务系统中房屋

建筑工程和市政公用工程施工总承包企业评价等级分为A、B、C、D、E五个等级，各等级分

值的具体标准如下：

A级：110分以上（含110分）

B级：105-110分（含105分）

C级：100-105分（含100分）

D级：90-100分（含90分）

E级：90分以下。

（一）招标人推荐 3 名。招标人自主决定是否推荐投标人进入评审区间，若推荐的，

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

28

必须推荐 3 名。推荐名单须按照招标人所在单位的内控管理制度集体研究确定。开标前招

标人应做好名单保密工作。

（二）市内企业入围20名

1、市内企业投标人≤20 名，全部进入评审区间；

2、市内企业投标人>20名，按以下方式及顺序确定评审区间：

（1）对所有市内企业投标人（招标人推荐的投标人除外）进行省信用评价总分排行，

前 10 名全部进入评审区间，如投标人省信用评价总分相同且涉及入围的，抽签确定入围单

位；

（2）在余下信用评价等级为Ａ的市内企业投标人中随机抽取 6 名进入评审区间，若不

足 6 名，则在余下所有市内企业投标人中随机抽取替补；

（3）在信用评价等级为Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ以及未取得省信用评价得分的市内企业投标人

中随机抽取 4 名，若不足 4 名，则在余下信用评价等级为Ａ的市内企业投标人中随机抽取

替补；

（三）市外企业入围20名

1、市外企业投标人≤20 名，全部进入评审区间；

2、市外企业投标人>20名，按以下方式及顺序确定评审区间：

（1）对所有市外企业投标人（招标人推荐的投标人除外）进行省信用评价总分排行，

前 10 名全部进入评审区间，如投标人省信用评价总分相同且涉及入围的，抽签确定入围单

位；

（2）在余下信用评价等级为Ａ的市外企业投标人中随机抽取 6 名进入评审区间，若不

足 6 名，则在余下所有市外企业投标人中随机抽取替补；

（3）在信用评价等级为Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ以及未取得省信用评价得分的市外企业投标人

中随机抽取4名，若不足4名，则在余下信用评价等级为Ａ的市外企业投标人中随机抽取替

补；

投标人的信用等级及得分情况根据本工程投标截止日前两个月，经台州市建筑业信息

管理网网站省信用评价公示公布发布的评审结果为准（例：投标截止日为7月X日采用台州市建筑业信息管理网网站发布的5月份信用等级）。

评审区间确定环节投标人所属地区（市内、市外）以台州市公共资源交易＂浙里招

标＂数字平台登记结果为准，投标人应在投标截止时间前确认平台中登记的地区信息是否

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

29

有误。

三、资信标评审（5分）

评标委员会对进入评审区间的投标人进行资信标评审。

评标委员会发现投标人投标文件资信标存在招标文件规定应当否决投标情形的，应先

对投标人进行书面询问核对，情况属实的，否决其投标。

（一）投标人的信用评价分（3分）

与招标项目相同专业类别的投标人信用等级Ａ的，资信标得分按下表确定：

省信用评价总分

110-120

（含110分）

120-130

（含120分）

130-140

（含130分）

140-150

（含140分）

资信标得分

2.8

2.85

2.9

3

与招标项目相同专业类别的投标人信用等级Ｂ的，资信标得分按下表确定：

省信用评价

总分

105-106

（含105分）

106-107

（含106分）

107-108

（含107分）

108-109

（含108分）

109-110

（含109分）

资信标得分

2.55

2.6

2.65

2.7

2.75

与招标项目相同专业类别的投标人信用等级Ｃ的，得 2.3 分；与招标项目相同专业类

别的投标人信用等级Ｄ的，得 1.8 分；与招标项目相同专业类别的投标人信用等级Ｅ的，

得 1.3 分；未取得与招标项目相同专业类别信用等级的投标人，其信用评价分为 0.8 分。

投标人的信用等级以及省信用评价总分根据本工程投标截止日前两个月，经台州市建

筑业信息管理网网站省信用评价公示公布发布的评审结果为准（例：投标截止日为7月X日

采用台州市建筑业信息管理网网站发布的5月份信用等级）。

（二）项目负责人的信用评价分（2分）(此项待项目负责人信用评价实施细则出台后

实施，未实施前均得满分)

与招标项目相同专业类别的投标人信用等级A的，得2分；B的，得1.8分；C的，得1.3

分；D的，得0.8分；E的，得0.4分；未取得与招标项目相同专业类别信用等级的投标人，

其信用评价分为0.2分。

（三）资信标得分＝投标人的信用评价分+项目负责人的信用评价分。

四、技术标评审（5分）

（一）评标委员会对符合条件的投标文件进行技术标评审：

评标委员会发现投标人投标文件技术标存在招标文件规定应当否决投标情形的，应先

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

30

对投标人进行书面询问核对，情况属实的，否决其投标。

（二）技术标评分标准（技术文件）（5分）

类别

壹类（好）

贰类（较好）

叁类（一般）

肆类（差）

分值范围

5.00~4.90

4.80~4.70

4.60~4.50

4.40~3.40

技术文件的编写内容为：针对本工程的特点、难点分析和解决措施，以及重要部位的

施工方案及安全保证措施。

（三）技术标评分标准（5分）

类别

壹类（好）

贰类（较好）

叁类（一般）

肆类（差）

分值范围

5.00~4.90

4.80~4.70

4.60~4.50

4.40~3.40

（四）技术标评分

评标委员会成员针对投标人的技术标（技术文件）的内容进行独立评审。具体步骤如

下：

1、评标委员会成员视其科学性、针对性、可行性、先进性、完善程度对投标人的技术

标（技术文件）给出评审意见，按照技术标评分标准进行打分（小数点后保留 2 位，第 3

位四舍五入）。

2、系统根据评标委员会成员打分分值，按照技术标评分标准自动匹配对应类别，得出

各评标委员会成员对投标人的技术标（技术文件）的打分分值对应类别。

3、投标人的技术文件的最终类别按中位数法（即对评标委员会成员打分分值对应类别

进行排序，取中间类别）确定。

4、在确定的最终类别分值范围中，根据各评标委员会成员打分所对应类别的偏离度，

按照以下方式对投标人的技术文件进行重新赋分，确定最终分值：

（1）类别从高到低排序依次为壹类、贰类、叁类、肆类。

（2）如评标委员会成员打分分值对应类别与最终类别一致，则投标人的技术文件最终

分值＝打分分值；

（3）如评标委员会成员打分分值对应类别高于最终类别，则投标人的技术文件最终分

值＝最终类别分值范围的最高分值（壹类 5.00 分；贰类 4.80 分；叁类 4.60 分；肆类

4.40 分）

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

31

（4）如评标委员会成员打分分值对应类别低于最终类别，则投标人的技术文件最终分

值＝最终类别分值范围的最低分值（壹类 4.90 分；贰类 4.70 分；叁类 4.50 分；肆类

3.40 分）。

5、评标委员会成员对应的最终分值平均值作为投标人技术文件的得分（小数点后保留

2位，第3位四舍五入）。

6、示例：（1）评标委员会成员打分分值自动匹配对应类别：

评标委员会

评委 1

评委 2

评委 3

评委 4

评委 5

打分分值

4.93

4.80

4.73

4.55

3.80

打分对应类别

壹类

贰类

贰类

叁类

肆类

（2）中位数法确定最终类别：

评委 1

评委 2

评委 3

评委 4

评委 5

最终类别

壹类

贰类

贰类

叁类

肆类

贰类（4.80~4.70）

（3）在确定的最终类别分值范围（贰类 4.80~4.70）中重新赋分，确定最终分值：

评标委员会

评委 1

评委 2

评委 3

评委 4

评委 5

打分对应类别

壹类

贰类

贰类

叁类

肆类

最终分值

4.80

4.80

4.73

4.70

4.70

备注

重新赋分

未重新赋分

未重新赋分

重新赋分

重新赋分

（五）技术标得分=技术文件得分。

评标委员会按投标人技术标得分（技术文件得分）从高到低进行排名（若技术标得分

相同但不涉及淘汰的，由评标委员会确定排名先后；若技术标得分相同且涉及到淘汰的，

由招标人代表抽签确定排名先后）。如此时经评审的有效投标人技术标（S家），S≤10

时，所有经评审的有效投标人技术标均予以通过；如此时S＞10时，排名靠后的T家（T=S×

20%,T保留整数，小数点后第1位四舍五入，下同）技术标不予通过，技术标不予通过的投

标人予以淘汰，其投标文件不再进入下一阶段评审，投标文件作无效标处理。

五、商务标评审（90分）

（一）商务标评审是对投标文件中工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

32

比分析。投标人存在招标文件规定应当否决投标情形的，评标委员会组织投标人询问核实

后，情况属实的，商务标不予通过，否决其投标。

（二）评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否

有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前

的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，

此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生

的误差忽略不计。

（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其

一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后

的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在收到确认通知后30分钟

内不能确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入

下一阶段评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

（三）评标基准价

最高投标限价乘以调整系数作为评标基准价，即评标基准价＝最高投标限价×调整系

数。（以元为单位，保留整数，小数点后第1位四舍五入）

调整系数＝（100–D）%，D值在0.00～1.99范围内随机抽取产生。先从0～1中抽取个

位数字X，再从0～9中抽取十分位数字Y，最后从0～9中抽取百分位数字Ｚ，则抽取的D值即

X.YＺ。

（四）商务标得分

投标人的投标报价等于评标基准价的得90分。偏离评标基准价的，每高于或每低于评

标基准价1个百分点的均扣1分，即商务标得分=90-|(投标报价-评标基准价)|/评标基准价

×100×1（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。

六、评标总得分的确定

投标人的评标总得分＝资信标得分＋技术标得分＋商务标得分。

七、资格审查并推荐中标候选人 评标委员会按投标人总得分从高到低推荐5名中标候选人，推荐5名中标候选人时不得

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

33

标明排序（随机排列）。如果出现总得分相同，无法确定中标候选人时，抽签确定（抽取

结果由招标人、监管部门签字确认）。

评标委员会按排名顺序依次对拟推荐为中标候选人（中标候选人的人数见投标人须知

前附表）的投标人和其拟派的项目负责人的资格和其他要求，是否列入失信被执行人名单

以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录；投标人及其拟派项

目负责人是否被列入建筑市场严重失信名单的、是否被市场监督管理机关在全国企业信用

信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、是否被人力资源社会保障行政部门列入失

信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台的进行查验，并对拟派项目负责

人是否有在建项目进行查验，同时对拟推荐为中标候选人的投标人提交的营业执照上的地

区信息进行复核。评标委员会发现投标人存在招标文件规定应当否决投标情形的，应先对

投标人进行书面询问核对，情况属实的，否决其投标。空缺的名额由之后排名靠前的投标

人进行替补，然后再对其资格进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力，若评标委员会认

为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

34

第二节 定标办法

一、定标原则

定标应遵循充分竞争、优质优价的原则。

二、定标会议前准备

招标人在定标会议前对中标候选人进行定标核查。核查内容包括信用信息、受贿行贿

情况、履约能力等内容。招标人在定标会议前不对中标候选人进行考察、质询。定标委员

会在投票前不对中标候选人及其项目负责人进行面询。

三、定标时间

定标会议一般在评标结果公示结束后10日内召开。

四、定标地点

定标会议在台州市公共资源交易中心进行，并全程录音录像和现场监督。

五、定标委员会的组建

定标委员会由招标人负责组建。定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和

项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀

请的外部成员人数不得超过定标委员会成员总人数的二分之一。招标人组建的定标委员会

人数为5人。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的，应当主动说明并申请回避。评标

委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。

六、定标会议流程

（1）定标委员会成员到岗签到。招标项目负责人负责与会人员身份核验、签到登记，

填写《参加定标会议人员签到表》。

（2）定标委员会组长主持定标会议，宣布定标会议正式开始，

并宣读定标委员会组

建情况和成员名单及《定标会议会场纪律》，定标成员签署《定标委员会成员承诺

书》。

（3）定标委员会组长负责介绍项目基本情况、招标情况、评标情况，以及定标原则与

定标办法。如已对中标候选人进行考察、质询的，还应介绍考察、质询情况。同时提供相

关资料（包括招标文件、开标记录、评标报告、定标要素的基本情况表以及涉及定标的其

他资料），不得用有倾向性的语言。

（4）拆封和发放定标资料。监督人员（招标人纪检监察人员）检查定标资料密封情

况。代理机构人员拆封定标资料，给每位定标人员分发各中标候选人定标资料、定标委员

会成员选票表格等,发放后退出定标室，到另外房间等候。

（5）审阅相关资料。定标委员会成员负责审阅所有中标候选人的相关资料并进行分析

比较。

（6）投票。采用规定的定标办法确定中标人。

（7）定标唱票。监督人员监督之下，唱出定标委员会成员投票结果及投票理由。

（8）宣读投票结果和定标结果。定标委员会组长按统计汇总的情况宣读最终投票结果

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

35

和定标结果。

（9）定标成员签署《定标报告》，定标会议结束。

七、定标要素

①价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

②企业匹配性：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状

况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

③企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等

（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务平台（系统）、浙江省交通运输信用综合管

理服务系统、全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；

④投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

⑤拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员

的资格实力等；

⑥招标人认为需要考量的其他因素。

八、定标办法

（1）定标办法采用票决方式，定标委员会成员投票时，按照招标文件规定的投票规则

独立行使投票权；投票采用记名方式并需注明投票理由。

（2）定标委员会采取直接票决法确定中标人：通过投票，取票数最多且超过半数的为

中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前2名再次票决确定中标人。因并列无

法确定前2名时，定标委员会对并列的中标候选人再次投票确定排序。

九、定标报告

定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。

对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报

告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见

和理由的，视为同意定标结果。

十、中标公告和备案

定标结束后，招标人将定标结果（中标结果）在交易场所（发布招标公告的媒体上）

进行中标公告。并将定标报告作为《招投标情况书面报告》的内容之一，在法律规定的时

间内报送相关行政监督部门。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

36

第四章 合同条款及格式

使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合

同（示范文本）》（GF-2017-0201）及《建设施工合同（GF-2017-0201专用条款台州示范文本）》（台建〔2020〕120号）编写。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

37

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：台州市黄岩永宁工投科技有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循

平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 黄岩区江口街道数字智造生产空间（B地

块）（施工总承包） 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1．工程名称： 黄岩区江口街道数字智造生产空间（B地块）（施工总承包）。

2．工程地点：黄岩区江口街道永椒路南侧、进港路东侧地块。

3．工程立项批准文号：2307-33*开通会员可解锁*-302519。

4．资金来源：自有资金+银行贷款，出资比例为

25.60% +74.40%。

5．工程内容：黄岩区江口街道数字智造生产空间（B地块）（施工总承包），为框架结

构，建筑面积205430.56平方米,其中地上建筑面积195992.75平方米,地下建筑面积9437.81平方米。

6．工程承包范围：本次为施工总承包招标。招标范围为发包人提供的施工图和工程量清

单范围所包含的B地块建筑1#~8#（厂房）、9#及11#~12#（宿舍）、10#（食堂）、门卫及室外配

套，主要包括土建工程（基坑围护、桩基、地下室、上部土建）、安装工程（电气、给排水、

消防水电、暖通（不含空调）、亮化、智能化（仅预埋）、抗震支架、电梯（宿舍、食

堂））、室外配套（道路、景观、绿化、给水（不含市政直供）、雨水、污水、喷灌、景观电

气）等工程,具体以招标人提供的工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：

年

月

日（以开工令为准）。

计划竣工日期：

年

月

日（实际竣工日期以竣工报告为准）。

工期总日历天数：

天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算

的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

形象进度工期要求： 。

三、质量标准

工程质量符合

标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：

人民币（大写） 整（¥ 元）；除税价（大写）：人民

币 （¥： 元），税率为：9%；税金（大写）：人民币 （¥：

元）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） （¥ 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

38

人民币（大写） （¥ 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） （¥ 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） （¥ 元）。

2．合同价格形式： 单价合同 。

3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中

的银行账户。发包人在付款前应先收到承包人提供的正规、合法、等额、有效的增值税专

用发票，否则，发包人的付款期限顺延，且不视为甲方违约，由此产生的责任由承包人承

担且乙方不得以发包人未付款为由而拒绝履行其合同义务。

承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第 （1） 种方法，并与工程计价

时采用的计税方法一致。

（1）一般计税方法。

（2）简易计税方法。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类

内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、创优目标

工程质量创 / 。

安全文明施工创 / 。

八、承诺

1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的

期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不

进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

39

人有权将应拔付的工程款，先代付工人工资。

4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行

签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十一、签订地点

本合同在 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

十四、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 柒 份，承包人执 伍

份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

40

第二部分 通用合同条款（略）

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

41

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件《台州市本级政府投资项目工程变更管理

办法》（台政办函〔2019〕25号）、黄财发[2013]20号文件《关于转发省财政厅《浙江省

政府投资预算管理办法实施细则》的通知》、《关于印发黄岩区政府投资项目工程变更管

理若干意见的通知》（黄政办发[2018]43号）、农民工工资遵照《黄岩区建设领域民工工

资管理办法（试行）》（黄政办发〔2017〕141号）、《关于加快推进建设领域人工费用与

其他工程款分账管理制度的通知》（黄防欠办发〔2018〕1号）、黄防欠办发（2018）10号

《黄岩区工程建设领域农民工工资支付分账管理指导管理》文件执行、黄发改（2018）89

号文件《关于进一步推进黄岩区建设工程应用预拌砂浆的通知》及黄岩区相关文件规定、

除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件、经批准的施工组织设

计、专项施工方案、涉及工程量变更等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名 称：

；

资质类别和等级：

；

联系电话：

；

电子信箱：

；

通信地址：

。

1.1.2.5 设计人：

名 称：

；

资质类别和等级：

；

联系电话：

；

电子信箱：

；

通信地址：

。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

1.1.3.9 永久占地包括：

1.1.3.10 临时占地包括：

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《建设工

程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB

50856－2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857－2013）、《园林绿化工程工程

量计算规范》（GB 50858－2013）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018

版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

42

（2018版）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕

63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计

〔2014〕31号）、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的

通知（浙建建发〔2019〕92号）等工程所在地现行的有关工程造价方面规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标

准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： ；

发包人提供国外标准、规范的份数： ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国家没有相应标准、规范且不

使用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案施工。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款（注：如有特殊要求另编列顺序）。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：

14天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图 捌 套并附目录清单及与其一致的电子版施

工图。若承包人需要增加纸质施工图套数的，其增加的费用由承包人承担、图纸上索引相

关图集由承包人承担。

发包人向承包人提供图纸的内容：须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、

目录、已有的变更联系单编号等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：资金月使用计划、施工组织设计（须监理及发包

人签字确认）、专项施工方案(含危大工程,下同)、工程总进度计划、工程月进度计划

表、项目各施工阶段（桩基阶段、地下室施工阶段、主体施工阶段、装饰装修施工阶段）

场地平面布置图(采用BIM建模)、场地大门及施工围墙设计方案(采用BIM建模)等；承包人

提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，

且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准。联系单必须按

发包人要求及时上报，变更理由（原因）、业主变更函件（如有）、专题会议纪要（如

有）、变更设计图、原始记录（现场照片和影像资料）等整理完成后扫描件与纸质均须及

时提交至发包人。

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知后7天内，项

目各施工阶段（桩基阶段、地下室施工阶段、主体施工阶段、装饰装修施工阶段）场地平

面布置图(采用BIM建模)、场地大门及施工围墙设计方案(采用BIM建模)需在项目正式开工

前提供，专项施工方案在相应部位施工前7天内；专项施工方案在相应部位施工前7天内；

发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应

7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包人提交下一月进度计划和施工方案，

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

43

以及本工程形象进度报告（包括本月完成工程量和投资情况、下月资金计划、到本月末累

计完成投资额、完成的形象进度、当月材料验收合格表（含阶段性材料检测报告）、当月

的变更单统计报表）；

承包人提供的文件的数量为：

；

承包人提供的文件的形式为：

；

发包人审批承包人文件的期限：

7天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人

及有关人员进行工程检查等活动时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在

7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指

示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：

；

发包人指定的接收人为： （注：2人以上及联系电话） 。

承包人接收文件的地点： 本工程现场办公室 ；

承包人指定的接收人为： （注：2人以上及联系电话） 。

监理人接收文件的地点： 本工程现场办公室 ；

监理人指定的接收人为： （注：2人以上及联系电话） 。

发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提

前3天通知各方。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通的边界按现状，场内按施工平面图

边界所属范围内。如因工程需要临时占用发包人提供的工程红线范围外的场地及公共道

路，由承包人自行协调并负责办理审批手续，并承担相应费用 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 发

包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘。

发包人只提供现有施工道路，施工期间临时道路由承包人根据现状自行施工组织布

置，并满足施工要求及桩基检测等工程验收、检测要求，同时提供满足桩基检测用所有场

地要求，费用不再另外增加。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用：已包含在

签约合同价中，由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技

术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

44

同条款 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用合同条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：

。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方

式：

。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单特征描述不符引起造价变化

的子目及工程量清单漏项子目按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整合同价格 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：因招标工程量清单中的工程量计算偏差或工程

变更等引起的工程量变化不调整综合单价；但如综合单价异常（综合单价异常是指：投标

综合单价与按专用合同条款21.2条中计价依据计算的综合单价偏差±30%以上），工程量增

加，调整综合单价的工程量偏差范围及综合单价确定方法按专用条款10.4.1（1）（2）

（3）（4）条约定，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：

；

身份证号：

；

职 务：

；

联系电话：

；

电子信箱：

；

通信地址：

。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对承包人的工程质量管理、安全文

明施工和施工进度管理等进行监督，协调施工现场，配合完成验收，按有关规定办理接收

手续。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：

7天前 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 施工现场用水用电由承包人接至本

项目场地范围，场地内接线及施工期间的维护工作由承包人自行负责，水电费由承包人承

担，且相关人员应持证上岗。施工用水如涉及市政管网供水的水压不能正常满足施工条

件，相应措施由承包人自行解决，此费用由承包人报价时综合考虑，不再另外计取。发包

人提供的施工用电容量如不能满足施工高峰期的用电量时，承包人须另行配备发电机组，

此费用由承包人报价时综合考虑，不再另外计取。水准点与坐标控制点交验完毕即由承包

人负责保护，此后由于破坏和失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由

承包人承担。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

45

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： 是 。

发包人提供支付担保的形式： 工程担保或现金 。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量

验收标准及时组织工程质量验收。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的

竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设

工程资料存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工资料和竣工图纸（含照片、声像资料）各陆

套，其中竣工资料一套原件，伍套复印件及一套电子光盘。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质及相关电子数据 。

（10）承包人应履行的其他义务：

a.向发包人、监理人提供施工现场办公室共6间免费使用,室内提供基本办公家具、通

讯网络及配套设施（含空调、电脑及一体化打印机）；另外精装修多媒体会议室1间（50人

参会标准），基本办公家具及设施所有权归承包人。

b.在施工中必须严格按照规范操作，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成

的损失由承包人承担。

c.本项目施工安全由承包人负总责。

d.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫、排污排水和施工

噪音管理等手续。

e、必须设立独立的农民工工资专用账户，且按照有关规定执行。与发包人、各专业

分包人签订委托代发农民工工资授权协议书，并允许和配合各专业分包人通过该农民工工

资专用账户，按相关规定发放相应的农民工工资，同时做好对各专业分包人相应的农民工

人员考勤和农民工工资款项管理工作。相关费用已包含在合同价中。

f.联系单必须按发包人要求及时上报，变更理由（原因）、业主变更函件（如有）、

专题会议纪要（如有）、变更设计图、原始记录（现场照片和影像资料）等整理完成后扫

描件与纸质均须及时提交至发包人。

g.其他：

①承包人必须遵守浙江省、台州市等地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

46

承包单位的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由承包

人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括施工备案费用、排污

管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。

②施工过程涉及的地基基础验收、中间主体工程验收、竣工初验收等各阶段验收，及

各个部门相关人员到工地检查等承包人必须无条件按照相关规定及发包人要求，做好施工

现场的卫生清理、门窗、楼地面保洁工作，相关费用含在合同价款中。

承包人在施工期间配备专职安保人员，负责整个施工现场内外的保安、保卫工作；施

工现场专职安全生产管理人员在施工期间无特殊原因必须每天在岗。对工地出入口车辆、

人员进出进行管理，工地出入口应24小时有人值守，相关费用含在合同价款中。

③施工现场的标语、条幅和围挡图案、廉政文化宣传、文化长廊、党建文化等按照安

全文明标化工地标准制作，在悬挂和喷涂前应征得发包人同意，如发包人提出修改意见，

承包人应无条件修改，直到符合要求为止。廉政文化长廊设置必须上报方案经发包人同意

后实施。以上费用由承包人投标时综合考虑，合同价款不予调整。

④承包人进场后，发包方需对平整后的场地标高委托第三方进行测量，测量前应通知

监理人及承包人代表到场，监理人、承包人代表、发包人代表对测量成果签字确认，此测

量成果将作为工程量计量的结算依据。

⑤承包人应负责协助办理质量监督委托、安全监督委托及施工许可证等开工手续，费

用按相关规定承担（如需分期办理施工许可证，承包人应按发包人要求执行）。协助办理

竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交（包括招标人另行招标的专业分包、设备安

装工程）的相关手续，并协助发包人进行工程移交。承包人协助组织施工过程中的专项验

收、竣工验收等，相关费用含在本合同价款中，发包人不再另行支付。

⑥承包人负责落实对施工现场各分包单位的安全文明施工的管理制度、交底，进行定

期及不定期检查，并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承

包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承

担相关的索赔费用。

⑦不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。承

包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配，并采取包括自

备电源在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行。该笔费用已

包含在合同价内，不再另行计取。

⑧施工用临时水源、电源由发包人提供接入点，承包人自行负责从场外接至场内及场

内进一步安装，承包人承担施工期间的水、电费用，承包人必须每月按水、电部门的计价

标准，按所需缴纳金额及时足额向水、电部门缴纳，若因承包人不按时缴纳造成工程影响

或工期延误的，则发包人有权采取相应措施进行处罚。

⑨对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人、监理人的管

理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作，如承包人与其他分包单位交叉施

工时，承包人应根据其他分包单位的施工要求调整现场布置及施工流程，不得由此向发包

人提出相关费用及工期的索赔要求。

⑩从合同生效之日起至工程通过竣工验收的期间内，承包人应承担合同规定的现场各

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

47

项临时房屋、设施、设备的修建、购置、安装、管理、保养、维修及拆除工作，并提供必

要的设施保洁服务。其中，承包人须提供用于本项目的不少于1名的专职人员对临时配电房

内的设施进行日常维护和管理，专职人员须持有在电力部门备过案的高压电工证。浪涌保

护器必须符合气象局相关防雷检测部门验收要求。发包人提供的现场临变设施设备由承包

人承担日常管理与维护责任，如施工期间出现临变设施设备被盗、缺失等损失责任由承包

人承担，费用不再另行计取。

⑪承包人的各项工作和生活设备、设施及场地平面布置，应事先提交书面说明及必要

的图纸给发包人和监理工程师审阅批准。发包人现场既有的临时道路、围墙等设施归承包

人使用，如既有的临时道路、围墙等设施不能满足文明施工要求，承包人自行拆建需达到

文明施工要求，并负责使用期间维护、管理，使用结束后按发包人的指令要求由承包人负

责拆除并运至场外，此费用由承包人在投标报价中综合考虑，结算时不再另行计取；承包

人负责修建的场地内的临时道路、临时办公、临时住宿等必须由承包人负责拆除，并清理

至场地外，所发生的费用由承包人承担。所有现场临时设施不得影响室外绿化、管网、市

政工程施工，否则由承包人无条件拆除，承包人的以上设施和服务被认为包含在合同价款

中，结算时不再另行计取。

⑫承包人应承担法律法规以及按规范、标准要求必须进行的各类复试检测，所发生的

一切费用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要

重新检测时，承包人应无条件重新检测，重新检测的材料费由承包人承担，当检测合格

时，检测费用由发包人承担；当检测不合格时，检测费用由承包人承担，并无条件更换已

进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用（包括再次重新检测时发生的材

料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。

⑬承包人必须严格执行有关规定，负责组织需要通过专家论证确定的专项方案。结算

时，（包括但不限于会议费、专家补助费、住宿费、往返交通、脚手架搭设拆除、钢管租

赁费用、油漆、除锈、天棚施工满堂脚手架费用等）均含在合同价款中，结算时不做调

整。

⑭承包人在编制施工方案时除必须满足设计图纸及现行的国家及地方有关规范、规

程、标准、图集等的要求外，还必须编制施工现场消防安全、建筑节能等专篇。施工现场

消防安全的专篇中必须详细反映如何保证施工现场消防安全的具体措施，建筑节能的专篇

中必须详细反映如何满足目前建筑节能规范要求的具体施工措施和质量保证措施，合同价

款中应充分考虑上述措施的一切费用，结算时不作调整。

⑮承包人应重点保证公共区域临时照明安装到位，包括为室外公共区域、道路、室内

楼梯间提供临时照明，满足其他分包单位施工人员或机械正常通行需要，分包单位加工

区、作业面照明由分包单位自行负责。室外照明要求开工后10天内完成，并随着工程进展

扩大照明范围；室内临时照明要求主体结顶后15天内完成。

⑯承包人必须完成本合同规定的全部工作内容，如某项工作内容达不到相关要求，在

监理方下达整改通知后仍不执行，则发包人有权委托第三方完成该项工作，并将相应费用

从承包人的工程款中扣除，由此造成的损失和后果由承包人自行承担。

⑰工程质量保修期间，承包人须设立电子邮箱，发包人的通知指令发送至承包人设立

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

48

的电子邮箱，即视为承包人已收到发包人的相关通知。

○

18 承包人须处理、协调好周边关系（发包人予以必要的协助），由此发生的检测、协

调、鉴定、赔偿、诉讼等费用全部由承包人负责。如果出现扯皮现象，发包人有权根据单

方面确认的费用从工程款中直接代扣、代付相应费用。

⑲如发包人要求承包人配合后续专业项目工作，承包人不得拒绝。承包人在各专业项

目施工前须与每个专业项目分包人联系，以了解专业项目分包人在该专业项目上的特别要

求，如预留孔洞、预埋配件，并在每次砼浇筑前请有关专业项目分包人确认。承包人负责

做好第一次补槽费、补洞费、预留洞位置、预埋箱位置和相应的建筑垃圾清理（包括第一

次在预埋时模板开洞对承包人造成的模板损耗），但因专业项目分包人自身原因发生再次

补槽、补洞现象、返工开洞现象所需的费用，承包人可在监理工程师的协调下书面按实确

认后向专业项目分包人收取，在此协调过程中，承包人、专业项目分包人应服从监理工程

师核定的结果，对于因布设管道，电缆等而降低了结构整体强度的结构部位，承包人必须

根据发包人的书面指令对构件进行加固处理。

（11）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监

理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定

的全部义务。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺： 无。

3.2 项目经理

3.2.1项目经理：

姓 名：

；

身份证号：

；

建造师执业资格等级：

；

建造师注册证书号：

；

建造师执业印章号：

；

安全生产考核合格证书号：

；

联系电话：

；

电子信箱：

；

通信地址：

；

承包人对项目经理的授权范围如下： 全面负责本工程的质量、安全、文明施工、工

期及成本控制。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 月到岗率须不少于24天；

月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部发布的规定处理；遇有工程检查、验收或参观

等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用

合同条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗须不少于24天，不足天

数，每天扣除履约担保金额的0.1%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达

不到要求且项目经理不能到岗的，一次性扣除履约担保金的10%（含前三个月已扣除的履约

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

49

担保金），且发包人有权要求承包人更换项目经理或终止合同，并没收全部履约担保金，

同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特

殊原因不得离开施工现场。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住

院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目经

理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门备案，

更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按每更换一

人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归

发包人，并赔偿发包人损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解

除合同，所有履约担保金归发包人。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知

（或确定开工日期）后7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包

人全部解除合同，所有履约担保金归发包人。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款；未经批

准擅自离开施工现场按相关行业主管部发布的规定处理；另遇有工程检查、验收或参观等

活动时，无特殊原因不得请假。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、生病住

院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位

工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门

备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人；如承包人擅自更

换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣

除履约担保金额的5%。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员到岗达不到24

天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，每月结算，在当期工程款支付时扣

除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除履约担保金

的3%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人

员。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：

。

主体结构、关键性工作的范围：

。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：

。

其他关于分包的约定： 。

3.5.4 分包合同价款

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

50

关于分包合同价款支付的约定：

。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执

行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是，提供履约保函 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：按招标文件规定执行，担保合同作为本合

同附件。履约担保如为现金, 不计息退还。金额为中标价的2%。因工程延期竣工导致履约

担保失效的，承包人应在履约担保有效期截止日15日历天前重新办理履约担保，并保证履

约担保在工程竣工验收前持续有效，否则发包人将从承包人未支付的工程款中扣回履约担

保，无论因何种原因导致的工程延期，重新办理履约担保导致的费用增加均由承包人自行

在投标报价时综合考虑。

发包人在工程竣工验收合格后10天内，向承包人全额返还；承包人应保证履约担保在

工程竣工验收前持续有效。

非承包人原因导致的工期延长，承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承

担。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更

等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人免

费提供办公室3间使用，室内提供基本办公家具、通讯网络及配套设施（含空调、电脑及一

体化打印机）。基本办公家具及设施所有权归承包人。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定： 。

（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异

议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小

时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均有权要求监理人提供书面的授权文

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

51

件，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行

确定：

（1） ；

（2） ；

（3） 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

除通用条款约定外，要达到设计及国家、地方现行的有

关规范和标准的质量要求，并最终一次性验收合格。承包人须严格按照设计图纸进行施

工，如项目过程中涉及平面及立面的方案调整，承包人须根据调整方案图纸进行施工，工

程量按实调整，综合单价参照本合同约定方式计取，实现土建与配送工艺设备及其他专业

分包工程有效对接，如存在问题，按照责任划分，由责任方无条件整改直至合格，如整改

不到位，将追究相关责任并赔偿相应损失。

关于工程质量奖项的约定： 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用合同条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。

重要节点的隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，承包人还应保留验收

部位、验收过程、验收人员相片、影像等资料。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化

管理规定》（浙建建〔2012〕54号），及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安

全文明施工（含扬尘防护、监测），门禁考勤管理，噪音、污水排放，视频监控等管理规

定执行。

1）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管

理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人

自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

2）承包人在施工过程中造成发包人或第三方人身、财产等损失的，由承包人承担赔偿

责任；若导致发包人损失的，则赔偿发包人的全部损失。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行，争创省级安

标化工地。同时安装高空监控（要求具有独立存储功能，存储时间必须20天及以上，承包

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

52

人需要将每周的监控记录拷贝给发包人）。由此引起的相关费用已由承包人在投标报价时

综合考虑，并已包含在合同价内，不再另行计取。施工过程中，在市、区政府或者有关部

门组织的检查中因安全生产文明施工被通报批评的，每次违约金按5万元由承包人向发包人

支付，并可在当期工程款中扣除。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用不

包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化

工地增加费）总额的30% ，金额为（ ）元，其余部分与进度款同期支付。安全文明施

工费承包人应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。

安全文明施工费包含在合同价内。承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施

所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费

用；

6.2承包人应完成的其他安全文明施工及环境保护工作：

（1）做好施工场地内的日常卫生打扫和消毒工作，符合施工清洁卫生的要求，所产生

的费用由承包人承担。符合工程所在地相关主管部门之要求。

（2）承包人应遵守施工现场安全管理实施细则相关规定，并按相关规定接受监理人的

监督。

（3）承包人应做好施工现场相关安全标识的张贴和警示工作。

（4）承包人因工程需要进行夜间施工时，除应按规定办理夜间施工许可外，要采取措

施降低噪音，并做好周围居民、厂房的告示和解释工作，以取得谅解，避免产生矛盾和冲

突。

（5）承包人对施工场地周边一定范围环境负有责任，各类垃圾和建筑材料的弃置场所

必须得到环卫部门许可。

（6）在项目建设中，必须加强环保设施的建设和管理，认真落实各项污染防治措施，

加强工程施工期环境保护，采用先进的施工工艺，合理安排施工时间，采取必要的隔声降

噪措施，确保施工噪声达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）,并按

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的有关规定实行施工噪声申报和公告制度。同时

要求认真落实施工扬尘、废水、固废等各项污染防治措施。

（7）为减小施工期环境空气的影响，建筑物四周配置工地滞尘防护网,每天洒水，同

时限速行驶及保持路面清洁;在土方挖掘、平整阶段，运土车辆必须做到净车出场，最大限

度减少泥土撒落构成扬尘污染；在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输；必需的

临时土石方堆场、砂料场应尽量设置在场地中部，必要时通过洒水降尘减少起尘量，渣土

应尽早清运；减少建材露天堆放，保证一定的含水率。

（8）严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定要求，采

用先进的施工工艺和低噪声设备，合理安排施工时间，夜间（22:00以后）禁止进行对居民

生活环境产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有区级以上人民政

府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。

（9）小型混凝土搅拌机主要污染物应经中和后与砂石料冲洗废水合并进行沉淀处理。

（10）为减少施工期间噪声对周围声环境的影响，须设置临时施工维护（如彩钢板、

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

53

实体围墙等），阻隔部分设备的噪声影响。

（11）对施工运输车辆和流动机械进行冲洗后的水应进行油水分离、沉淀处理，汽车

和机械设备在维护、检修过程中产生的污染物应经隔油后与汽车和机械冲洗废水合并进行

油水分离、沉淀处理。

（12）在项目现场内设临时厕所和化粪池，将各施工营地的生活污水收集并及时清

理。

（13）对于施工过程中产生的建筑垃圾应进行妥善收集统一清运，严禁任意堆放，避

免造成二次污染。

（14）建筑垃圾和生活垃圾指定专人管理，委托当地环卫部门及时清运。

（15）废泥浆应在环保部门指定地点及处理标准处理。

（16）建筑废料应实行分类堆放，对于可回收的建筑废料，如破损工具等应予以回收

处理。

（17）废机油以及沾有机油的废物丝，应集中收集后作为危险废物交由当地环保管理

部门认定资质的单位处理。

（18）由于承包人未做好安全文明施工及环境保护工作，导致被政府行政部门处罚的，

应承担相应的罚款和由此给发包人带来的损失。

（19）承包人应在建设工地的主要出入口处设置醒目的施工标牌，标明工地总平面图、

工程概况等。在施工区域或危险区域应设置醒目的警示标志。

（20）场内泥浆固化要满足相关部门的要求。

以上工作所需费用及相关审批手续费用均已包含在合同价款中。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性

较大分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方

案）应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。

（1）项目部组织架构、资质等级、人员分工及岗位职责等。 （2）施工平面设计（承包人应根据发包人提供的总平图布置场地，包括但不限于拟

建建筑物位置、起重运输设施的设计、临时建筑的设计、运输道路的设计、临水、临电、等动力的供应获取及布置等）及对发包人独立发包单位临时施工、加工及办公场地的规划。

（3）施工总体进度计划。 （4）拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划。 （5）劳动力计划表、劳动力保证措施及劳动力来源。 （6）材料与设备计划等。 （7）质量目标及确保工程质量的保证体系。 （8）安全管理体系和确保安全生产的技术、组织措施。 （9）确保文明施工的技术组织措施。

（10）主要分部分项工程施工方案和技术措施。

（11）其它主要技术方案：如冬、雨季施工方案、任何可能发生的紧急情况的处理措

施、预案以及抵抗风险等。

（12）对总包管理的认识以及对本工程由招标人独立发包的各个工程总包管理的配

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

54

合、协调、管理、服务方案，特别是对于发包人另行发包的专业承包工程的配合、协调措

施。

（13）对于工程成品保护的具体措施和承诺。

（14）对于工程保修工作的管理措施和承诺。

（15）施工重点难点分析。

（16）相应的应急预案及措施。

本条所述的施工组织设计不应对招标文件规定的工期做实质性变动，而是对其的进一

步细化。在施工过程中，监理人及发包人有权要求承包人随时提交监理人及发包人认为必

要的关于施工组织设计的任何说明和文件，对此类指示，承包人应遵照执行。承包人应按

照经监理人及发包人批准的施工组织设计进行施工。但在任何情况下，监理人及发包人对

施工组织设计批准不应解除承包人对其应负的责任。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天

内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出

质疑和合理修正时，承包人应7天内修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下月进

度计划和施工方案；

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应

文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应

文件后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天

内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中

载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人

有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的

损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期

限： 按通用合同条款执行 。

7.5 工期延误

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

55

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更；②因政策处理不完善

导致无法施工

。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天〔35000 〕元

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度，对发包人造

成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。

（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的

保护要求。

（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承

担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则

参照通用合同条款17.3条处理。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8级以上持续24小时的大风（台风）；\

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气 。

承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发

包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程

现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

本工程中 / 材料由发包人提供，详见附件2：发包人供应材料设备一览

表。

发包人提供的 / 材料费用（除税价款）在每期应付工程款（或竣工结

算）的税前工程造价中扣回。（适用一般计税方法）

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。凡是招

标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工；

如需调整，必须经得发包人认可。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

56

（2）本工程已确定价格的建筑材料均由承包人自行采购、运输和保管。

（3）本工程要求使用材料要求：商品混凝土、进口沥青混凝土、商品砂浆。

（4）所有材料必须有相关合格证明资料，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需

报监理人及发包人备案后方可进场。

（5）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采

购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申

请后，7日内审批完毕。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

（1）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供材料金额（含进项税）

为基数，乘以费率（ / ）%计算。

（2）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供设备金额（含进项税）

为基数，乘以费率（ / ）%计算。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据

工程需要和发包人意见执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要配备的试验设备： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.4材料、设备和工程的试验和检验的费用：（1）材料、设备和工程的试验按《建

设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规

定》、《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等及工程所在地有

关工程质量检测的规定实施。

（2）对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工

程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化

学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他

特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。

（3）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷

时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）

验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

57

包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（4）当质量安全管理机构根据规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实

体或某项材料设备质量抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节

能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，

检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费

用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人

不得因此拒绝施工。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）变更后项目与投标人已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确

定。如该综合单价异常，则投标清单中合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项

目，其工程量增加超过本项目工程数量15%以上；或投标清单中合价金额占合同总价不到2%

的分部分项清单项目，工程量增加超过本项目工程数量25%以上，该分部分项清单超过约定

幅度外部分工程量的综合单价按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整，工程量减少

按投标综合单价计算，不调整综合单价。

综合单价异常是指：投标综合单价与按专用合同条款21.2条中计价依据计算的综合单

价偏差±30%以上。

（2）变更后项目与投标人已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程

项目综合单价，承包人可参照类似工程项目综合单价计算，并报发包人确定。

a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同

的材料市场价格之差；

b、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程

内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

c、如该类似工程项目的综合单价异常，则不宜参照，按专用条款10.4.1（3）（4）款

重新计算综合单价。

（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由承包人按招标控制价编

制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算综合单价=按招标控

制价编制依据计算的综合单价×投标总报价/招标控制价）编制变更项目的综合单价，报发

包人审核后确定。但确定综合单价时，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍

按合同约定调整;合同中未约定的，按施工期信息价（或签证价）确定。

（4）如按以上编制依据缺项的内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，并报发

包人确定后执行。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

58

（5）清单项目组合内容项目特征描述中，局部工程内容对应的工程数量变化，可仅调

整计算变化部分的差价。

10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申

请。

承包人提出工程变更、专项施工方案等变更应同时提交变更估价申请。

承包人提交的变更估价申请，发包人和监理人应予以签收，并在14天内审批完毕。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金

额为： 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

无承包价（暂定价）或工程变更新增的单项材料、设备、专业分包工程估算价在50万

元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过招标确

定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包

人，并提交暂估价招标方案和工作分工。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按通用合同条款。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 。

10.7.4专业发包工程管理费

发包人另行发包的专业工程，向承包人支付专业发包工程管理费（或称总承包服务

费），以另行发包的专业工程税前金额（指不含销项税）为基数，乘以费率 %计算。

需总承包人配合的具体事项： 。

发包人另行发包的专业工程： 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。

创标化工地增加费计算方法：本工程无创标化工地目标。

创优质工程增加费计算方法：本工程无创优质工程目标。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用市场价格信息进行价格调整。

调整金额为可调整人工、材料差价乘对应数量。人工、材料数量根据分部分项及技术

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

59

措施项目的工程数量乘对应综合单价所包含的人工、材料用量计算；人工、材料调整的差

价部分不作为企业管理费、利润及施工组织措施费、规费的取费基数，仅另计取税金；人

工、材料差价计算时间均为在合同工期（包括发包人同意顺延的工期）范围内。人工、材

料差价按下列方式计算：

1．列入调差范围的人工、材料种类：人工（包括机械费中机上人工）、主要材料【特

指钢材、水泥、商品砼、预拌砂浆、砖、砌块、砂、塘渣、碎石、电缆电线、预制构件、

铝合金型材(除铝合金门窗外)、铝单板、铝合金门窗（以上材料仅限《台州造价》（正

刊）范围内材料），其中电缆电缆按浙江省信息价（正刊），下同】市场价格波动调整价

格，再按投标含量调整综合单价；其余材料及机械费（除机上人工）市场价格波动不调

整。人工（含机上人工）调整的差价部分不作为企业管理费、利润及施工组织措施费、规

费的取费基数，仅另计取税金。本条约定的调整时间均为在施工合同工期范围内。

备注：上述主要材料中，钢材特指圆钢、螺纹钢、槽钢、角钢、钢板、型材、钢管、

镀锌型钢、T型钢、扁钢等。

其差价计算方法如下：

（1）基准价格 A1 的确定：A1=编制招标控制价（预算书）时所采用《台州造价》

（工程所在地）对应月份的人工、材料价格。

（2）施工期市场价格 A2 的确定：桩基及围护工程的A2＝桩基及围护工程实际施工期

（指以第一根桩基础砼开始施工所在月份开始计，至完成桩基及围护工程砼浇筑所在月份

止）内的各月《台州造价》（正刊）（工程所在地）对应人工、材料信息价的算术平均

价；地下室工程的A2＝地下室工程结构实际施工期（指以基础垫层砼开始施工所在月份开

始计，至最后一块地下室顶板浇筑完成所在月份为止）（若以上工程实际施工期超过6个月

的，则该部分实际施工期按前6个月计）内的各月《台州造价》（工程所在地）对应人工、

材料信息价的算术平均价；地下室顶板以上各单体工程(仅指商品砼及钢材)的A2＝地下室

顶板以上各单体工程结构实际施工期（按地下室顶板以上各单体工程开始施工所在月份开

始计，至完成该单体工程屋面梁板砼浇筑所在月份止)内的各月《台州造价》（正刊）（工

程所在地）对应人工、材料信息价的算术平均价。地下室装饰及地下室顶板以上各单体工

程(不含商品砼及钢材)的A2＝地下室顶板以上各单体工程实际施工期(各单体工程各自完

成屋面梁板砼浇筑所在月份开始计，往后计算10个月为止）对应人工、材料信息价算术平

均价。

（3）材料（人工）差价=A2－A1。

a.当A2＞A1时，该材料（人工）结算单价按超出的金额调增，即该材料（人工）结算

单价=承包人的投标单价+（A2－A1）；

b.当A2＜A1时，该材料（人工）结算单价按低于的金额调减，即该材料（人工）结算

单价=承包人的投标单价－（A1－A2）；

c.当A2＝A1时，该材料（人工）结算单价不作调整。

注1、如因承包人原因引起的施工延期期间的上述人工、主要材料上涨时不予调整。 注2、±0.00以上工程各幢楼各自分开调差。 2．未列入调差范围的材料，如其合价（含税材料价）超过 30 万元或占签约合同价2%

（指同一材质材料），且在施工期的市场平均价相对基准价格（或招标控制价中对应价格）涨跌幅度超过20%，则超过部分的差价调整。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

60

3．除上述第 1、2 点可调差情形外，其余材料及机械费（除机上人工）施工期市场价

格波动不调整价格。

第 3 种方式：其他价格调整方式：

11.2 法律变化引起的调整 ： 基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导

致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第 1 种方式 单价合同 确定。

1．单价合同。

综合单价包含的风险范围：

本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包

人的投标承诺不作调整：

（1）综合单价；

（2）施工组织措施项目费的费项及费率；

（3）规费费率、税金税率（工程实施期间如果遇国家新的税率政策，政府出台相关

税率调整文件的，以政府文件约定为准；政府未出台相关税率调整文件的，新税率实施前

的工作内容按原税率，新税率实施后的工程内容接新税率）；；

（4）计日工单价：技术工（260）元/工日、普工（180）元/工日，工日数经发包人签

证;该项费用仅另计算税金；

（5）其他可能发生的费用：

a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和

施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决；

b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它费用。

c.其他（预算编制说明）：

1）因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和

施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此，造成工期延长由承包人负责。

如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。承包人因工程

需要进行夜间施工时，除应按规定办理夜间施工许可外，要采取措施降低噪音，并做好周

围居民、厂房的告示和解释工作，以取得谅解，避免产生矛盾和冲突。

2）实际施工中可能发生如街道管理费、人行道临时占用费及押金、干扰费、环保清洁

费、办理噪音排放许可证、建筑垃圾处置许可证、环卫保洁费、二次搬运费、已完工程及

设备保护费等全部由承包人承担，不管实际情况如何，结算时都不予调整。

3）本预算安全生产责任险费用按相关规定纳入企业管理费中，承包人投标时已综合考

虑，结算时不作调整。

4）商品砼运距、商品砂浆运距、成品PC预制构件运距均按投标报价包定，超过部分运

距费用，承包人综合考虑，工程结算时不另行调整。

5）非夜间施工照明费、施工降水排水按项包干，结算时不作调整。

6)本项目所有大型机械场外运输费用、进出场及安拆费按项一次性包干，承包人投标

时已综合考虑，结算时不作调整。

7)本项目塔吊基础费用按项一次性包干，费用包括塔吊基础、桩基、土方开挖、回

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

61

填、承台、预埋件及拆除等一切费用，承包人已在投标报价中综合考虑，结算时不作调

整。

8）由于承包人未做好安全文明施工及环境保护工作，导致被政府行政部门处罚的，应

承担相应的罚款和由此给发包人带来的损失。

9）场地进一步平整费用：包含旧混凝土路面破除、生活垃圾、表皮土、水沟、农作

物、植物、杂物、地下障碍物清理处置、河塘回填等，由此产生的废料、弃土、淤泥等必

须外运处置并达到发包人要求；包含施工期间场地内铺装塘渣、修筑临时道路、路基钢板

铺设等，满足桩基施工等各项工程顺利开展并同时满足桩基检测、验收用所有场地要求。

以上费用按项一次性包干，承包人投标时已综合考虑，结算时不作调整。

10）水电接入费用：由场外指定点接入接至场地内保证水电畅通费用，包含用水用电

设备、管线等安装施工及其他一切满足用水用电所需要的所有工作内容；接入点由发包人

提供。以上费用按项一次性包干，承包人投标时已综合考虑，结算时不作调整。

11）本工程混凝土柱（除构造柱）φ14至φ20钢筋接头按电渣压力焊考虑，混凝土

柱、梁φ22、φ25及以上钢筋接头按直螺纹机械连接考虑，其余柱、梁钢筋接头按绑扎，

钢筋定尺长度按9m考虑，绑扎钢筋超过定尺长度的计算规则同定额计算规则；承包人投标

时已综合考虑，结算时不作调整。

12）本项目的墙体拉结筋、构造柱、圈梁等钢筋施工工艺按植筋考虑，价格均包含在

各型号钢筋的综合单价内；承包人投标时已综合考虑，结算时不作调整。

13）本项目桩充盈系数由承包人已在投标报价中综合考虑，实际不同不作调整。

14）施工后桩检测接桩费用按根包干，承包人报价时已综合考虑，结算不作调整。

15）土方开挖类别由承包人在报价时已自行考虑，结算时不作调整。

16）泥浆处理含泥浆固化、泥浆外运、处置等一切相关费用，由投标人综合考虑在报

价内，固化方式由投标人自行考虑。

17）余方弃置包含弃置土方装车、土方外运及消纳处置等一切相关费用，综合单价包

干，结算时不做调整，由投标人综合考虑。

18）地下室四周及顶板采用原土回填，回填用土方调运，来回总运距按1公里包干（多

次短驳不再另行计取），回填土运距及堆置场地投标人自行考虑。

19）地下室下翻构件土方回填由承包人在报价中综合考虑，此费用结算时不予另外计

取 。

20）本项目宿舍（9#、11#、12#）及食堂（10#）的室内二次精装修后期实施，本预算

中该上部建筑的综合脚手架和垂直运输按乘0.9系数，承包人报价时已综合考虑，结算不作

调整。

21）配电房（包含正式和临时）内设备日常维护和管理的2名专职人员的看护费用已包

含在合同价内，结算时不再另行计取；项目竣工后临时用电设备由承包人负责拆除并运至

发包人指定地点，相关费用包含在合同价内，结算时不再另行计取；配电房正式用电设备

进场到整个工程竣工移交的设施设备看护费已包含在合同价内，结算时不再另行计取。如

设备失窃，承包人须按原价赔偿给发包人。

22）承包人在装配式施工时，需自行考虑支模方案及塔吊选型，涉及装配式吊装施

工，现有塔吊无法满足配重要求的，由承包人自行解决，该费用由承包人在投标报价中综

合考虑，结算时不再另行计取。

23）本工程中所有石材的开洞、面层处理的损耗等其费用已均由承包人在投标报价中

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

62

综合考虑，结算时不再另行计取。

24）相关主管部门要求的视频监控费用及相关手续已均由承包人在投标报价中综合考

虑，结算时不再另行计取。

25）电梯招标范围内全部工作内容的价格表现其应包括产品设计、制造、包装、运

输、装卸、现场设备保管、吊装、二次搬运、井道照明、机房改造、护栏、爬梯、电缆、

井道改造（含加固）、现场安装、基础安装、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装

过程中产生的垃圾、产品保护、安装完毕后的成品保护、水电费、调试及试运行、到备品

备件、有关行业专管部门验收、培训、售后服务、保险、质量保修、利润、税金、政策性

文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用，其相关费用包含在相应综合单价中，

承包人已在投标时综合考虑，实际不同结算不作调整。

26)承包人应按当地有关要求办理土方开挖及外运、处置及泥浆外运、固化、处置。外

运土方的消纳场地由承包人自行解决。所有外运土方相关审批手续、运输路线等有关土方

消纳的一切问题均由承包人自行解决，不得偷排、偷运、偷放，该费用包含在合同价中，

结算时不作调整。若因承包人未处理好以上问题被相关部门处罚的，由承包人自行承担相

关处罚及费用；若因此造成的工期延误，发包人不顺延工期；若因此造成发包人被处罚或

通报批评等情况的，发包人有权将此事上报当地行政主管部门，且承包人需赔偿发包人因

被处罚造成的双倍损失。

27）项目特征中未明确描述，但施工图纸、相关施工规范、图集、设计大样图、剖面

图等要求的工作内容，承包人已在投标报价中综合考虑。设计图纸中虽未明确，但施工工

艺所必须的工序内容，承包人已在投标报价中综合考虑.

28）拉森钢板桩、HC工法桩及钢管支撑租赁费用包含钢板桩及钢管进出场运输费、吊

装上车费、制作损耗等未列举费用，使用时间按90天包干，承包人根据自身情况自行考

虑，实际不同结算不作调整。

29）本次工程招标控制价按普通钢管架支模编制考虑，主体结构部分的梁、板及阳

台、雨篷、楼梯等构件为满足当地强制性文件及施工要求等规定，实际采用铝模、盘扣或

其他支模架所产生的费用由承包人自行考虑，结算时不再另行计取。

30）施工时发生的超重支模架、超高支模架、超危高大支模架及钢管配件，租赁使用

时间按60天编制。工程量根据论证后的施工方案按实计算。

31）主管道接入现状市政砖砌检查井，洞口凿除、封堵等相关费用，按项包干，承包

人已在投标时综合考虑，结算不作调整。

32）幕墙脚手架、吊篮、钢架等相应垂直运输和措施费用预算中已综合考虑，承包人

根据本工程的实际情况，结合施工组织设计、实际施工的需要综合考虑报价，结算时不作

调整。

33）本工程基坑围护开挖、超重及超高支模架等工程的专家论证费用预算已综合考

虑，承包人根据本工程的实际情况，结合自身实际施工的需要综合考虑报价，清单已综合

考虑，结算时不作调整。

34）门窗、幕墙、装配式PC构件及预制墙板、外墙一体板等二次深化费用预算已综合

考虑，承包人位根据本工程的实际情况，结合自身实际施工的需要综合考虑报价，结算时

不作调整。

其余详见工程量清单编制说明。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

63

风险费用的计算方法：已包含在合同价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量按照专用条款12.3.1条规定，由承包人计量，发包人及其委托的相关机构

审核。

（2）市场价格波动引起的调整按专用合同条款第11.1款约定调整。

（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加

或减少，综合单价的确定按专用条款10.4.1条执行。

（4）发包人提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目、工程量清

单项目特征局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方

法按专用条款10.4.1条约定调整。

（5）因非承包人原因的分部分项工程量清单漏项、错项、工程变更及清单工程量增减

等，引起措施项目内容、工程数量发生变化，则调整措施项目费用：

a、采用综合单价计价的按专用条款第10.4.1条计算综合单价。

b、计量单位采用以“项”计价的措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施

变动部分重新组价。合同另有规定的按规定执行。

c、施工组织措施项目，按合同约定的费率内容，调整措施费用计算基数。

（6）未在投标价中包含的专项施工方案（注：主要指超过一定规模的危险性较大的分

部分项工程）的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1款约定方法

确定或签证。

2．总价合同。

总价包含的风险范围： 。

风险费用的计算方法： 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 。

3．其他价格方式： 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价（不包含安全文明施工费）的10%，金额（ ）

元，本预付款不包含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费。

预付款支付期限： 开工通知载明的开工日期7天前支付 。

预付款扣回的方式：不扣回，作为工程款，不抵扣每期应付进度款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 。

预付款担保的形式为： 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，

工程量计算规则按照《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856－2013）、《市政工程

工程量计算规范》（GB 50857－2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858－

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

64

2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63

号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计

〔2014〕31号）及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计量。

12.3.2 计量周期：

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行，

（4）确认的当期工程量和单价仅作为当期工程进度款支付的依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计

量〕约定进行计量： 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程

量价款的75%工程价款（不含预付款）。人工、材料市场价格调整引起合同价款调整，在完

成专用条款第11.1条约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程进度款；工程变更、索

赔、现场签证等办理完毕的，计入当期工程进度款。

合同范围内施工内容施工完成，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）

对工程验收并签署工程质量合格文件后，支付至进度款审核汇总的合同价格的90%（包含

已支付的10%预付款）。工程结算经审定后，承包人提交工程质量保证金保函（保证金额

为1.5%的工程结算价款）给发包人，然后发包人付清余款。工程实际竣工验收合格后满两

年后工程质量保证金保函自动失效。承包人必须及时将工程进度款足额用于本工程，不得

挪作它用。

其余按通用合同条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。

（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按同

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

65

期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之

日止计算利息。

（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，仅

为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分

工作或已确认计量结果。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 。

12.5 支付帐户

发包人将当期计量工程进度款的( 20 )%拨付到承包人的农民工工资专用账

户： ；其余合同价款支付至合同协议书中约

定的承包人帐户。

如承包人因经营需要将工程款支付至其他指定帐户时，应向发包人书面申请，并由承

包人法定代表人或授权代表签字、盖章。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要

验收人员相片、影像等资料。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

绿化养护期为一年，养护期自交工验收合格以后开始计算。

养护：交工验收合格后由承包方负责养护一年，养护期内死亡的花草苗木由承包方及

时免费补种（补种的花草苗木按原发包人要求的标准，并经发包人认可），补种的花草苗

木尚需负责养护一年。

养护期间应组织养护队伍进行日常养护，及时除去杂草和修剪（不低于1次/月）、施

肥、浇水（不低于1次/半月）、有效防治病虫害等，确保绿化效果。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：竣工验收程序按通用合同条款。

承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监

理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位

完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计

违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的验收申请报告42天内完成验收，或完

成验收不予签发工程接收证书的，以提交验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.3竣工日期

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

66

（1）承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，工程经验收合格的，以承包人

提交验收申请报告之日为合同工期计算终止日。

（2）其余按通用合同条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按通用条款执行 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 。

（1）单机无负荷试车费用由 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。

13.6.2地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时

占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生

的费用由承包人承担。

本工程场地恢复的要求：

（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；

（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；

（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。

（4）其它要求： 。

14. 竣工结算

14.1竣工结算申请

1.承包人提交竣工结算申请的期限：

承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位

等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托

的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。

工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包

人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工

程结算结果。

2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投

标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记

录，〔各分段节点工程结算审核报告、〕工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

67

料。

14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：

发包人收到承包人递交的最终工程结算报告及结算资料后，在（180）天内审核完毕，

并签发最终工程结算证书。

因非承包人原因逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人

递交的最终工程结算申请后，由非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核。发包人向

承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，逾期审核时间60天内，利率

按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日

至支付工程款日止；逾期审核时间超过60天，超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借

中心公布的贷款市场报价利率的2倍计算；

（2）发包人在签署最终工程结算证书后14天内，按专用条款15.3条办理工程质量保证

金留置手续后完成对承包人的付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款

市场报价利率支付违约金；逾期超过56天，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市

场报价利率的2倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意

见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算

价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。

（4）结算特殊要求：工程结算由发包人委托中介机构或相关部门审核，审核费按《浙

江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2009〕84号）计

算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5％以外的核减额）和核增造价引起的追加收费

（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付

给中介审核机构。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 2份 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止后7天内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用条

款 。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 留置质量保证金 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （1） 种方式：

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

68

（1）质量保证金保函，保函形式为银行保函〔保险保函〕，金额为1.5 %的工程结算

价款；

（2） 1.5 %的工程结算价款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留：

质量保证金的扣留采取以下第 （3） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付

款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保

函 。

关于质量保证金的补充约定： 承包人提供质量保证金保函后,发包人付清工程结算价

款。工程实际竣工验收合格后满两年工程质量保证金保函自动失效。

15.3.3 质量保证金的退还：

质量保证金按以下第 方式退回：

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。

（2）建筑工程：工程竣工验收合格后满1年返还质量保证金的30%，满2年返还全部预

留的质量保证金。

（3）市政工程：工程竣工验收合格后满1年返还全部质量保证金。

（4）其它：

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按通用条款 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：赔偿承包

人相关损失；属于专用合同条款7.3.2条约定情形的，按该条款约定处理；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为

应付合同价款的利息；造成工期延误的顺延工期，并承担承包人的相应损失费用；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或

转由他人实施的违约责任： /；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

69

原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并

承担增加的造价及承包人的相应损失费用等；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并

承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约

责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。

（7）其他： 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 30 天后发包人仍不纠正

其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

（2）本工程在实施过程中，承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不

符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；

（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因

造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整

充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发

包人损失。

（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿

发包人损失，并责令退出工地。

（4）未达到投标所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标，按每一项扣减履

约担保金的10%。

（5）承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上

涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。

工期顺延对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当施工工期超过合同工期〔30%〕以

上时，可解除施工合同。

（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知

承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人

有权解除或终止本合同，没收承包人的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

70

担。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人

或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 使用施工现场的材料、设备按实结算，使用

施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包

人为本工程施工所编制的相应文件等 。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理：发包人有权解除或终止本合同，没收承包人

的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 10级（不含10

级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱， 罢工、政府禁令 。

17.2 不可抗力的通知

按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包

人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时

一并提交所采取的合理措施内容。

17.3 不可抗力后果的承担

按通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：建筑工程施工人员人身意外伤害保险，并为施工场内自有

人员生命财产和施工机械设备办理保险，保险费用由承包人自行承担并支付，费用包含在

投标报价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 按通用条款执行 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 提交争议评审时再选定 。

选定争议评审员的期限： 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 。

其他事项的约定： 。

20.3.2 争议评审小组的决定

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

71

合同当事人关于本项的约定： 按通用条款。

20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

21．补充条款

21.1工程分段结算

21.1.1本工程按施工完成的工程形象进度节点实施分段结算，分段结算节点划分如

下：±0.00以下工程和 ±0.00以上工程。脚手架、垂直运输费用及除结构外的其他工程在

工程最后一段结算时一次性计价。各分段结算节点的工程内容完工后，承包人28天内向发

包人（或其委托监理、造价审核单位）提交该节点前未结算工程内容的结算资料。

承包人完成合同范围内全部施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单

位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后，可在28天内向发包人或监理人、发包人委

托的中介机构提交最终工程结算申请单，包括已完成的各分段工程结算审核报告等（详合

同专用条款14.1.2条）。

工程竣工验收合格后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28

天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包

人认可工程结算结果。

21.1.2各分段节点工程结算审核时间：发包人收到承包人递交的各分段工程完整的结

算报告及结算资料后（180）天内审核完毕，并签发结算审核报告，该审核报告作为最终工

程竣工结算的依据。

发包人收到承包人递交的最终工程结算申请后，在（ 180）天内审核完毕，并签发最

终工程结算证书（注：政府性投资工程项目，在确定审核时间时应将相关部门监管复核时

间计入）。

因非承包人原因，各分段结算未在约定的时间内完成，而导致最终工程结算逾期审核

责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，

因非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核，发包人向承包人支付违约金，违约金为

工程结算后应付工程款的利息，逾期审核时间60天内，利率按同期全国银行间同业拆借中

心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止；逾期审核

时间超过60天，超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率

的2倍计算。

21.1.3分段结算价款支付：

本工程分段结算审核完成后，分段结算价款支付：发包人14天内向承包人支付至该段

节点工程结算价款的（90）%（即按比例扣除工程预付款、该段节点内已付工程进度款后的

余款）。

发包人逾期支付结算价款的违约金的计算方式：支付应付工程价款的利息，利率按同

期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

72

日止计算。

21.2 本工程招标控制价计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-

2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》及浙江省有关补充规定。《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858－2013）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)、浙建建﹝2018﹞61号《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》、浙江省建设工程计价依据（2018 版）综合解释及动态调整补充（二）、工程材料价格依据营改增后的“浙建站信[2016]25号”文及《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、计税方式依据营改增后的建建发[2016]144号文执行和“建建发[2018]104号”文执行及其它补充规定。其余详见招标控制价编制报告。

21.3由于总承包工程与其他专业施工单位的进展项目有交错或其它特殊原因，发包人

保留在签约后调整部分承包范围的权力，直至某些项目的取消，合同价作相应调整，承包人不得拒绝。

21.4双方同意，若对本工程质量有争议，则由发包人指定的鉴定机构鉴定，鉴定费用

由造成质量瑕疵的责任方承担。

21.5纳入总承包管理的所有工程，若由于总承包管理人管理不到位（包括通知不及

时）等原因引起已完工的结构凿除、修复或重新返工，其责任由承包人承担；造成发包人损失的，相关损失将从工程款中扣除。

21.6承包人必须严格按照图纸、规范、技术规程进行施工，否则，针对施工质量、进

度、安全等方面，在质量监督站、建工处等主管部门的监督下，监理方可视情形对承包人进行经济处罚，相关费用发包人可直接从工程款中扣除。

21.8铝合金门窗深化设计要求： 承包人必须进行施工图深化设计，并考虑到所有使用

功能性、技术性问题及材料规格、加工制作、施工安装、检测检验、现场配合协调、竣工验收和保修因素。铝合金门窗等应符合发包人提供的建筑效果及设计风格要求，充分体现景观建筑的特点，符合安全、实用、经济、美观的设计理念，铝型材规格、玻璃厚度符合设计要求及国家现行规范和标准，且经济合理。承包人不得擅自对设计进行调整，或以不能满足验收或使用功能等任何理由提出设计变更进而追加费用，并承担由此给发包人带来的一切损失。

应由具备相应设计资质的设计单位进行深化设计并出正式施工图，涉及的向有关部门

图纸报审、鉴章、施工、验收申请均由承包人负责并承担费用，由于审查未通过而需增加的所有费用由承包人自行承担。

发包人（公章）：

地 址：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电 话：

传 真：

承包人（公章）：

地 址：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电 话：

传 真：

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

73

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：预付款担保格式（略）

附件10：支付担保格式（略）

附件11：暂估价一览表（略）

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

74

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：台州市黄岩永宁工投科技有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协

商一致就 黄岩区江口街道数字智造生产空间（B地块）（施工总承包）（工程全称）签

订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生

间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修

工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程合同范围内的

所有工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为 2 年； 7．其他项目保修期限约定如下： 除绿化工程外，其余均为两年。双方约定本项目

的绿化工程养护期（以交工验收合格之日起算）为一年，绿化工程竣工验收在交工验收一

年后进行，养护期内死亡的花草苗木由承包方及时免费补种，补种的花草苗木尚需负责养

护一年。

绿化苗木养护的内容包括：基本工作指一般的正常维护，即浇水、清理垃圾、防风防

汛、补植和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪等；定期工作是指全面修剪整

形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。

具体如下：1、修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程

适时进行。

2、灌溉与排水：根据天气、立地条件和树种的抗旱能力，进行适期、适量的灌溉，保

持土壤中有效水分。

3、中耕除草：绿地中影响植物景观的直立性杂草和影响苗木生长的各类野生藤蔓，

应及时清除，及时清除树木周边生长的杂草，保证树木的正常生长。

4、施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以

上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

75

效果。

5、保护措施：即使作到抗旱、防风、防寒。园林绿地在整个养护过程中，应防止人为

践踏、碰撞和折损等影响树木生长的行为。在不影响景观条件下，经监理、业主同意后可

在树木周围设置栏杆围护。

6、草坪养护：养护期满后单纯性草坪纯洁度保持大于95%。混合草坪应达到没有影响

景观的双子叶植物和与草坪不协调的木本植物的要求。

7、补植：及时补植，力求种类、规格与原有的接近。

8、抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，

促使生长形态美观，营养集中

9、病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类

植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程

先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即

向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相

应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，

其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：

地 址：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电 话：

传 真：

开户银行： 账 号： 邮政编码：

承包人（公章）：

地 址：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电 话：

传 真：

开户银行： 账 号： 邮政编码：

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

76

第四部分 工程建设项目廉政责任书

工程项目名称： 黄岩区江口街道数字智造生产空间（B地块）（施工总承包）

工程项目地址：黄岩区江口街道永椒路南侧、进港路东侧地块

建设单位（甲方）：台州市黄岩永宁工投科技有限公司

施工单位（乙方）： 。

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生

各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有

关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活

动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规

定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管

理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严

重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵

守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处

费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女

的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活

动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设

备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位

和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工

程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规

定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

77

证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工

作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴

请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有

关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事

责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有

关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事

责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双

方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章） 法定代表人： 地址： 电话：

年 月 日

甲方监督单位（盖章）

年 月 日

乙方单位：（盖章） 法定代表人： 地址： 电话：

年 月 日

乙方监督单位（盖章）

年 月 日

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

78

第五章 工程量清单编制

（一）工程量清单编制须按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施，所采用的

表格格式详见电子招标文件。

（二）招标控制价编制应按省建设厅、省财政厅和省发改委联合颁布的计价政策性文

件以及建设主管部门颁布的相关政策性文件实施。

（三）招标人在招标文件中设置专门条款明确最高投标限价，防止投标人围标抬价。

最高投标限价即为招标控制价，不得高于批准的概算造价。

（四）为防止投标人恶意低价竞标，招标人可以在招标文件中设置风险控制价。

（五）工程量清单计价相关事项依据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施。

二、投标报价

投标人应根据工程的实际，结合现行安全文明施工规范、施工现场管理规定要求、扬

尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，进行相应报价。

1 投标报价组成

1.1报价方式：本工程项目报价方式为工程量清单报价法。

1.2工程量清单由招标人提供，投标人填报综合单价。综合单价指完成一个规定清单项

目（或定额项目）所需人工费、材料费、机械费和对应的企业管理费、利润及一定范围内

的风险费用，但不包括规费及税金。人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及一定

范围内的风险费用由投标人自报。其中管理费、利润的计算基数中的人工费所涉及的人工

和机械单价按投标人自报的人工和机械台班单价计取。企业管理费、利润费率由企业自主

确定。人工费、材料费、机械费和对应的企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用内

容按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》确定。

1.3投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括

完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、

规费和税金。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，以及

本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

1.4本招标文件中提供的工程量是根据完整的施工图纸及有关资料，按《建设工程工程

量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程量计算规范、《建设工程工程量清单

计价规范》浙江省补充条款及补充内容的规定计算得出的，是统一投标报价口径的主要依

据。

1.5分部分项工程费是指根据设计规定，按照施工验收规范、质量评定标准的要求，完

成构成工程实体所耗费或所发生的各项费用，包括人工费、材料费、机械费和企业管理

费、利润以及风险费用。

1.6措施项目费是指为完成建筑安装工程施工，按照安全操作规程、文明施工规定的要

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

79

求，发生于该工程施工前和施工过程中用作技术、生活、安全、环境保护等方面的各项费

用，由施工技术措施项目费和施工组织措施项目费构成，包括人工费、材料费、机械费和

企业管理费、利润以及风险费用。

（1）施工技术措施项目费是指为完成工程项目施工而采取的各项技术措施所需的费

用。包括通用施工技术措施费（大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费）、专业工

程施工技术措施项目费和其他施工技术措施费等以综合单价形式报价。

（2）施工组织措施项目费是指为完成工程项目施工而采取的各项组织措施所需的费

用。包括安全文明施工费（安全文明施工基本费和创建安全文明施工标准化工地增加费

（简称“标化工地增加费”），提前竣工增加费，二次搬运费，冬雨季施工增加费，行

车、行人干扰增加费（*行车、行人干扰增加费，仅指边施工边维持行人与车辆通行的市

政、城市轨道交通、园林绿化等市政基础设施工程工程设定）和其他施工组织措施费等费

用。施工组织措施项目费的取费费率按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定的

范围，由投标人自行报价。施工组织措施项目费取费基数中的人工费和机械费按投标人自

报的人工费和机械台班费计取。

1.7其他项目费包括施工总承包服务费和优质工程增加费。施工总承包服务费是指施工

总承包人为配合、协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备

等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用，包括发包人发包专

业工程管理费（以下简称“专业发包工程管理费”）和发包人提供材料及工程设备保管费

（以下简称“甲供材料设备保管费”）。优质工程增加费是指建筑施工企业在生产合格建

筑产品的基础上，为生产优质工程而增加的费用。

1.8规费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费和住房

公积金等“五险一金”。投标人应根据本企业实际缴纳“五险一金”情况在《浙江省建设

工程计价规则（2018版）》标准费率的30%~100%范围内自主确定规费费率。

规费的计算基数以投标人自报的人工费和机械台班费计取。

1.9税金应根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及国家税法规定的税率计取。

2. 投标报价要求

2.1招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据报价要求，结合工程施工

的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。

2.2投标人在投标报价中每单项单价和合价均需填写，对没有填写单价和合价的项目，

其费用视为已包含或分配到其他项目的单价或合价中。

2.3投标人的报价要求详见“电子招标文件工程量清单部分”，未按要求报价的，作无

效标处理。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

80

第六章 图纸

施 工 图 纸 详 见 台 州 市 公 共 资 源 交 易 网（https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/）

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

81

第七章 技术标准和要求

1. 工程概况

1.1招标工程：黄岩区江口街道数字智造生产空间（B地块）（施工总承包） 1.2建设规模：黄岩区江口街道数字智造生产空间（B地块）（施工总承包），为框架

结构，建筑面积205430.56平方米,其中地上建筑面积195992.75平方米,地下建筑面积9437.81平方米。

1.3招标控制价: 招标控制价电子数据详见附件 （仅供投标人参考）

1.4建设地点：黄岩区江口街道永椒路南侧、进港路东侧地块

2. 技术规范及标准

2.1 依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下

现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要

求有出入则以较严格者为准。

《工程测量规范》GB50026-2016

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

《地基与基础工程施工及验收规范》GB50209-2002

《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012、J220-2012

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015

《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006

《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92

《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013

《钢筋机械连接通用技术规程》JBJ107-2010

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《屋面工程技术规范》GB50345-2012

《钢结构焊接及验收规程》JGJ81-2003

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2016

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《钢结构施工及验收规范》GB50205-2002

《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022-2015

《钢结构高强度螺栓连接的设施工及验收规程》JGJ82-91

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

82

《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《建筑装修工程质量验收规范》GB 50210-2001

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325－2010

《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19－2003

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2007

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017

……

2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应

使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

3．材料质量要求

3.1 材料选择

（1）本章节附件为“主要设备、材料备选品牌一览表”， 投标人在投标时必须按表中

所列的备选品牌之一进行报价。

（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求

及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名

度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工

实施。

3.2 材料的质量保证

（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一

切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不

可抗因素造成的损坏。

（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供

的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

3.3 供应要求

（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国

家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权

利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、

发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后

方可使用。

（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期

质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

83

4．工程管理的要求

4.1 本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消

承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

4.2 承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人

委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

5．其他

5.1、电梯 电梯技术规格书

5.1.1-1电梯设备参数一览表1（生产时需现场核对各项参数）

参数

内容

DT1、DT5、

DT9

DT2、DT6、

DT10

DT3、DT7、

DT11

DT4、DT8、

DT12

电梯类型

9#、11#、12#楼

9#、11#、12#楼

电梯功能

客梯兼无障碍梯

客梯

客梯兼消防

梯

客梯

电 梯 厅

1个电梯厅

1个电梯厅

呼梯盘布置

独立

独立

独立

独立

数量（台）

3

3

3

3

载重量（每台）

≥1000 Kg

≥1000 Kg

≥1000 Kg ≥1000 Kg

速 度

≥1.75m/s

≥1.75m/s

≥1.75m/s ≥1.75m/s

层/站/门

14/14/14

14/14/14

14/14/14

14/14/14

基 站

地面一层

地面一层

地面一层

地面一层

井道尺寸

（宽×深）

2160*2160

2160*2160

2160*2160 2160*2160

门洞尺寸

（宽×高）

1200*2300

1200*2300

1200*2300 1200*2300

开门方式

中分

中分

中分

中分

开门尺寸

约（宽×高）mm

1000*2200

1000*2200

1000*2200 1000*2200

井道结构

砖混结构

砖混结构

砖混结构

砖混结构

服 务 层 标 高 及 基 坑

（m）

基坑

1.60

1.60

1.60

1.60

地下层

详见图纸

详见图纸 详见图纸 详见图纸

1层

2层

3层

......

10层

11层

机房层

机房顶

备注

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

84

注：a. 以上各表中土建尺寸为目前施工图上的设计尺寸，仅供参考。

承包人需根据自身技术要求，并考虑电梯美观、舒适的要求，对轿厢高度、门洞尺

寸、开门宽度和高度等进行合理调整，以提高本项目的档次。

b. 楼层最终实际标高尺寸可能会有所变化，承包人须按实际层高提供电梯。

c. 未来根据发包人及设计院要求对尺寸进行调整，承包人应予以配合，费用不另行增

加。5.1.2客梯技术要求

(一) 所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在

另行条文中的说明。

1）气候：亚热带湿润气候

2）安装场所： 户内

3）海拔高度： ≤500m，沿海地区

4）环境温度： 室外-10℃ ~ 50℃，室内0℃ ~ 40℃

5）相对湿度： 85%（+ 25℃）且满足沿海地区

6）地震烈度： 须适应7度地震烈度，建筑结构正常的前提下，能正常

运行

7）电源条件： 380V 50Hz 三相五线制（TN-S系统）

220V 50Hz 单 相

波动范围：电压±7%，频率±2%

接地电阻要求：≤4欧姆

(二) 配置要求

1）梯型要求：技术较先进、市场使用较成熟的合资品牌或外商独资品牌

住宅永磁同步无齿轮曳引机客梯、担架梯。

2）采用全电脑集散模块化串行通讯网络控制系统。

3）开门系统采用VVVF门机系统或其它性能相当的门机系统。

4）配置：

a)曳引机：与电梯同品牌或与该品牌电梯配套的、高端的产品；属国内

合资或外商独资产品的，其主要零部件必须先进、可靠、稳定。

b)控制柜：与电梯同品牌或与该品牌电梯配套的、高端的产品；属国内合资或外商

独资产品的，其主要零部件必须先进、可靠、稳定。

c)门机：与电梯同品牌或与该品牌电梯配套的、高端的产品；属国内合资或外商独

资产品的，其主要零部件必须先进、可靠、稳定。

d)门保护：与电梯同品牌或与该品牌电梯配套的、高端的产品；其主要零部件必须

先进、可靠、稳定。

(三)

除对重架、对重块、线槽、厅门、小门套、导轨支架及承载钢梁、曳引机承载

钢梁、井道照明等安装附件外，其余部件应根据产品安全性能和生产情况配置最先进的零部

件。如涉及到进口件，进口件产地在日本、欧洲、美国的。

(四)

在合同签订之后进口件必须提供：

a、原产地出厂合格证；

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

85

b、原产地装箱清单；

c、原产地船运单；

d、中国海关报关证明文件；

e、中国商检检验合格等证明文件。

f、 无障碍电梯应设置满足无障碍电梯要求的轿厢操作盘、设置盲文按钮、设置中文语

音报站、正对厅门側设置半身镜、设置三側发纹不锈钢扶手,且满足国家标准要求要

求。

(五)

操作方法：并联控制、单控

(六)

曳引机采用钢丝绳或者钢带均可。

(七)

门保护：光幕，（≥154束红外线）。

(八)

电梯的水平振动、垂直振动加速度:电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振

动加速度分别不应大于10cm/s

2和13cm/s2。

(九)

起动加速度和制动减速度:电梯的起动加速度和制动减速度最大值均不得大于

2m/s

2。

(十)

噪音指数:运行时，轿内噪声≤48dB（A）、开关门噪声≤52 dB（A）、井道噪

音≤ 65dB（A）、机房≤65db。

(十一) 平层精度：在±3mm范围之内。

(十二) 平衡系数: 在0.4～0.5之间。

(十三) 电梯每起制动运行60000次中失效(故障)次数不应超过3次。特种设备管理部门

验收合格后，在正常使用和维保情况下，故障修复时间超过一小时的记一次故障发生，如其

中某台电梯超过一次允许故障率，则此台电梯质保期免费延长一年。

(十四) 电梯每起制动运行60000次中,控制柜失效(故障)次数不应超过2次。

(十五) 称重装置：精密度±1%。

(十六) 轿厢导轨：≧13kg/m。

(十七) 电梯装修要求-轿厢和厅门入口(包括指示器和按钮) 装修要求

1)

轿厢壁：纯304发纹不锈钢，壁厚不小于1.2mm。具体式样由发包人确

认，费用不另行增加。

2)

地面：耐磨塑胶地板。承包人提供至少3种符合上述要求的塑胶地板供

业主选择，发包人可以在样本范围任意选择，费用不另行增加。

3)

轿厢顶：顶部含灯光、空调、通风扇、风口，中档偏上装修。发包人

可以在样本范围内任意选择，费用不另行增加。轿厢顶需留有摄像机孔，随行电缆中应附视频

电缆(由承包人提供至少3个吊顶方案供业主选择，发包人可以在样本范围任意选择，费用不另

行增加)。

4)

轿门：自动双扇中分门，纯304发纹不锈钢，轿门厚度不小于1.2mm，

红外线光幕保护。

5)

操纵盘：每台电梯设一个主操纵盘。装有触摸式发光二极管背景照明

的楼层按钮，轿厢内应有楼层显示、方向显示。发包人可以在样本范围内任意选择，费用不另

行增加。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

86

6)

踢脚板：发纹不锈钢

7)

轿厢门坎：铝合金

8)

厅门坎：铝合金

9)

扶手型式：不锈钢扁扶手或不锈钢圆扶手，由投标人送样业主方确认

为准。

10)

全层厅门及小门套均为单层纯304发纹不锈钢。

11)

门厅按钮及显示：楼层显示器与按钮装在同一发纹不锈钢面板上，装

有微动发光二极管照明的触摸式按钮，颜色同操作盘。呼梯盘采用明装，每层均有楼层显示、

运行方向显示、故障显示和检修显示，电梯外召唤面板无预埋底盒，电梯外召唤面板与井道内

连通孔定位开孔及指示器留孔，召唤面板与墙面的空隙须封堵，费用已计入电梯报价中。

12)

轿厢装修后净高不小于2600mm。

(十八) 电梯门在关闭状态下，耐火极限不低于1.0小时。

(十九) 其它要求：

1）电梯供货及安装完成后，承包人须负责电梯全部设备的保护和清洁工作，包括电梯轿

厢的成品保护设置，直至设备验收合格并取得政府有关部门的使用证书，交付业主方之日为

止。移交物业前由于承包人成品保护不到位造成成品损坏的，如承包人无法追责责任人的，相

关费用由承包人承担。

2）免费质保期（至少二年）内电梯若有损坏，应由承包人先行维修，保证电梯正常运

行，再由责任方支付费用。

3）本项目所有客梯须为同一品牌。

5.1.3 电梯基本功能：

要电梯的标准功能须包括或更优于下列功能，承包人推荐的其它合适的功能可能被接受。

(一) 通讯功能

a.警铃（若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向小区控制中心和机房呼叫，在轿厢顶

和一楼井道的铃声响起。）

b.轿厢数字式位置指示器（位于轿厢内，包括轿厢位置、消防、超载等信息显示）

c.厅和轿厢呼梯/登记（当按下铵钮，按钮将出现光环以显示该呼梯已被登记）

d.厅数字式位置指示器（位于大厅呼梯装置上，数字式显示轿厢所在位置）

e.厅及轿厢方向灯（轿厢运行方向由LED显示）

(二) 运行功能

a.设立独立的厅、轿门时间（可以调整开关门速度及时间、提高电梯运行效率）

b.开门时间保护（当电梯门在规定的时间内不能正常开门时，该功能将自动熄灭方向指示

灯，清除轿厢呼梯和重新登记大厅呼梯。电梯将移动至三个不同的层站以试图将门打开。如果

门还是不能完全打开，则电梯停止运行，门关闭。

c.关门时间保护（当电梯门在规定的时间内不能正常关闭时，该功能将自动熄灭方向指示

灯，清除轿厢呼梯和重新登记大厅呼梯。在尝试关门三次还不能关门时。则门将保持打开状

态，然后每两分钟再试关一次。）

d.开、关门按钮（按下按钮可使电梯门立即打开或关闭，且按住开门按钮可使电梯保持开

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

87

门状态。）

e.全集选控制（对于已登记的所有轿厢和厅门呼梯，电梯依层站到达顺序，依次响应。电

梯运行方向由登记的第一个轿厢或厅门呼梯指令决定。）

f.称重启动（电梯根据轿厢状况，自动选最佳启动力矩，使电梯启动平稳舒适。）

g.重复关门（若关门受阻，电梯会重复关门动作，直至杂物被清除。）

h.本层再开门（在电梯关门过程中，按同方向大厅呼梯按钮，电梯将重新开门。）

i.取消错误呼叫功能（ 如果错按轿厢操作盘的选层按钮，在0.3-1.0秒内再连续二次按此

钮，可以取消。）

j.满载不停梯（当轿厢达到满载负荷时，电梯不再接受厅门呼梯而直驶目的层站，以提高

电梯运行效率。）

k.自动再平层。通过再平层提高平层精度（无论电梯负载多少，都能在开门区域平层，精

度在±3mm内。）

l.有无司机操作（可通过轿厢操纵盘内的专用开关选择自动操作或有无司机操作。）

m.无呼自返基站功能。

(三) 节能功能（轿内通风及照明自动控制功能）

如果在规定时间内无呼梯信号，轿内通风及轿厢照明自动关闭以节省能源。如遇召唤在轿

门打开时，同时自动开启照明和通风。通风装置应为低噪音，照明装置应采用节能环保型产

品。

(四) 应急功能

a.轿厢紧急照明（轿厢照明应选用高效节能灯具，并配备应急照明，当照明断电，紧急照

明灯会自动打开。当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。）

b.紧急消防操作（假如火险发生，所有电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定

层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号。）

(五) 安全功能

a.红外线光幕装置(红外线光幕门保护装置，当门打开和关闭时，探测进出的乘客和物

体，以防止夹持。)

b.内部电话（五方通话）：

电梯机房、底坑、轿顶、管理中心和轿内之间能五方互通，按下轿厢中的紧急呼叫按钮能

向机房和管理中心呼叫、通话。承包人负责轿内、底坑、轿顶、机房、安全中心的对讲设备，

负责五方通讯中的机房与轿内、底坑、轿顶、的接线及调试工作，此费用已计入电梯报价中；

承包人负责电梯机房至管理中心的通讯管线的系统调试等，并提供管理中心与各电梯通讯用交

换机。

c.顶与机房紧急操作（启动位于操纵箱内的此开关，可使用轿顶或机房内的一个装置来控

制电梯低速运行，以便于安装、调试和检修。）

d.超载不启动（含警示灯及蜂鸣器）：

当轿厢负载超过额定值，轿厢内蜂鸣器发声，超载批示灯亮，电梯停留在该层并开门，直

到负载减少到额定值以下。当超重现象消除时,警报自动解除,电梯恢复正常运行。

e.强迫关门：

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

88

如果电梯门保持开门的时间超过预定的时间，强制功能工作，蜂鸣器发声，门开始以缓慢

的速度关闭。

f.运行次数显示功能：控制柜设有运行次数计数器，即时显示电梯已运行次数。

g.电动机过热保护：当电动机过热时暂停运转以保护电动机，延长使用寿命。

h.超速保护功能：当电梯运行速度超过预设值时，超速保护装置发生作用，电梯将自动减

速并停止运行。

i.极限保护功能

控制轿厢位置，若轿厢上行时触碰极限保护开关，极限保护装置发生作用，使电梯停止运

动，杜绝冲顶的可能。

j.电源缺相故障检测：电梯自动检测电源状况，当出现缺相状态时，主机停止运动以保护

主机。

k.轿内反向召唤消除：控制柜自动取消与轿厢运行方向相反的轿内呼梯登记，以提高电梯

运行效率。

l.门过载保护功能：如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将往相反方向运

行。

m.安全停靠：若电梯因故停在非开门区，电梯将自动进行安全检测，若符合启动要求，则

电梯将就近停层开门。

n故障自动检测功能

控制柜内故障自动检测、储存、显示功能，控制柜自动检测电梯运行状况，当故障发生

时，自动检测并判断故障原因，大大减少维修时间。

(六) 消防功能

消防梯需满足当发生火灾时，受消防控制中心指令或首层消防队员专用操作按钮控制进入

消防状态的情况下，应达到：

a.电梯如果正处于上行中，则立即在最近层停靠，不开门，然后返回首层站，并自动打开

电梯门。

b.如果电梯处于下行中，立即关门返回首层站，并自动打开电梯门。

c.如果电梯已在首层，则立即打开电梯门进入消防员专用状态。

d.各楼层的叫梯按钮失去作用，召唤切除。

e.恢复轿厢内指令按钮功能，以便消防队员操作。

f.关门按钮无自保持功能。

(七) 每台电梯均需配置整套空气调节系统（轿厢通风风扇）。

(八) 远程监控接口、BA接口功能

电梯安全运行监控系统（96333要求）与电梯日常维护保养单位的电梯安全运行监控中心

联网，质量技术监督部门的检验费均包括在总价中（含安装调试完毕的验收费用）。

(九) 随行电缆：要求含有监控摄像所需的视频及电源随行电缆。

(十) 其它按照国家标准规范要求的电梯标准功能。

(十一) 安全设备

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

89

(1)断相和错相保护；

(2)上、下终点开关和上、下极限开关；

(3)缓冲器；

(4)限速器；

(5)安全钳；

(6)紧急停止按钮；

(7)层门安全设施；

(8)轿门安全设施。

5.1.4 电梯安全运行监控系统技术规范书

(十二) 制定和验收依据

电梯安全运行监控系统验收以TSG T7001-2009《电梯监督验收和定期验收规则—曳引与强

制驱动电梯》、GB/T 24475-2009《电梯远程报警系统》和GB/T 24476-2009《电梯、自动扶梯

和自动人行道数据监视和记录规范》为法规、标准依据。电梯安全运行监控系统属电梯辅助设

备，必须符合有关规定的安装位置、系统配置和中心联网等总体要求。电梯安全运行监控系统

安装前后，应不影响TSG T7001-2009规定的检验项目的具体实施。电梯安全运行监控系统要参

照GB/T 24475-2009和GB/T 24476-2009实施。

(十三) 电梯安全运行监控系统管理平台（中心）的要求

1)

支持实时查看电梯运行状态数据，电梯故障时能自动报警，报警时应

有自动弹出窗口和报警声音；

2)

支持电梯困人报警时语音安抚。

3)

支持可配置优先级的短信告警，告警号码可设置5个；

4)

平台软件中应提供各类统计报表。对电梯故障进行统计、分类、分

析，为监管提供技术支撑。

5)

软件系统具体要求：

⑴软件系统可以管理所属所有品牌电梯的运行参数采集功能的电梯安全运行监控系统；

⑵至少支持实时查看三个电梯运行状参数，包括运行方向、当前层站、轿门开闭，至少能

够支持电梯五种故障（门区外停梯、冲顶、蹲底、运行中开门、超速）及困人事件的自动报

警，报警时应有声光报警；

⑶支持电梯困人报警时语音对讲功能和视频查看功能，为保护电梯隐私，视频查看功能仅

在电梯困人时激活；

⑷支持可配置短信告警；

⑸支持电梯故障报警的应急处置：

接到电梯运行监控系统故障报警时，维保单位监控中心对每次故障报警以表单的形式进行

管理：内容包括电梯的基本信息：电梯注册编码、电梯设别码、电梯内部编号、使用单位名

称、地址、电梯安全管理员、联系电话、维保单位、24小时值班专用手机号码、维保单位负责

人、手机号码；故障报警应急处置：报警时间、故障类型、接警时间、接警人、派遣时间、派

遣维修人员、故障原因、维修情况记录、维修完成时间。维保单位监控中心通过数据接口将每

次电梯故障报警及应急处置信息上报到台州市特种设备应急处置中心，每24小时发送一次。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

90

⑹支持电梯困人报警的应急处置：

接到困人报警时，维保单位监控中心能够在电梯安全运行监控系统的处置窗口对事故进行

监控和管理，窗口中能支持自动显示该电梯的基本信息：电梯注册编码、电梯设别码、电梯内

部编号、使用单位名称、地址、电梯安全管理员、联系电话，维保单位、24小时值班专用手机

号码、维保单位负责人、手机号码；困人报警应急处置：困人报警时间、接警时间、接警人、

困人数量、有无人员伤亡（如有，是否通知120，通知时间）、派遣时间、派遣救援人员、手

机号码、到达时间、是否解救成功、解救困人数量、救援完成时间、困人原因、电梯是否能正

常运行（如不行，需维修，维修完成时间）。维保单位监控中心能够通过数据接口实时将每次

电梯困人报警及应急处置信息上报到台州市特种设备应急处置中心，台州市特种设备应急处置

中心可以根据接收到的数据动态监督维保单位对困人事故的处理过程。

(十四) 接口

1)

电梯运行参数接口

2)

概述：电梯运行参数发送包含两种情况：

第一：正常运行时电梯相关运行参数。

第二：电梯发生故障时电梯相关运行参数及故障信息。

3)

内容：对于一般的电梯故障，需以表单形式提供以下数据：

(1)基本信息：电梯注册编码、电梯识别码、电梯内部编号、

使用单位名称、地址、电梯安全管理员、联系电话、

维保单位、24小时值班专用手机号码、

维保单位负责人、手机号码。

(2)处置信息：报警时间、

故障类型、

接警时间、 接警人、

派遣时间、 派遣维修人员 、故障原因、

维修情况记录、维修完成时间。

4)

对于困人事件，需以窗口形式实时提供以下数据：

(1)基本信息：电梯注册编码、电梯识别码、电梯内部编号、

使用单位名称、地址、电梯安全管理员、联系电话、

维保单位、24小时值班专用手机号码、

维保单位负责人、手机号码。

(2)处置信息：困人报警时间、

接警时间、接警人、困人数量、

有无人员伤亡（如有，是否通知120，通知时间）、

派遣时间、派遣救援人员、手机号码、

达到时间、是否解救成功、解救困人数量、

救援完成时间、困人原因、

电梯是否能正常运行（如不行，维修完成时间）

5)

传输方式

(1)通过web服务，数据传输通过自定义节点的统一XML进行传输

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

91

(2)故障（困人事故）处置状态定义（以下表格仅作示例）

状态代码

状态名称

00

已接警

10

救援已派遣

20

救援已抵达现场

30

已完成救援

15

120已派遣

25

120已抵达现场

35

120已完成救护

40

已维修完成

50

已救援回访

60

已维修回访

6)

联网

电梯安全运行监控系统能够支持不同的网络传输方式(无线, 以太网，VPN等)中的一种或

多种，确保与维保单位电梯安全运行监控中心进行实时通畅传输。维保单位电梯安全运行监控

中心计算机设备必须接入互联网，所提供网络带宽＞2M，丢包率<5‰，故障率< 3％，延时

<50ms，保证监控信息与台州市特种设备处置中心管理平台进行实时通畅交换。

(十五) 电梯安全运行监控系统终端的要求

1)

电梯运行参数采集装置

（1）电梯运行参数采集方式若为加装独立传感器采集方式，加装的传感器应不影响电梯

原有的机械结构，且与电梯原有电气回路无任何连接。若为主控制器通讯采集方式，通讯协议

无电梯运程控制指令，且保证电梯停电时，采集电梯信息准确。

（2）电梯运行参数采集装置至少能够采集到四个电梯运行参数，包括：运行方向、当前

层站、轿门开闭。至少能够报出五种电梯故障，包括：门区外停梯、冲顶、蹲底、运行中开

门、以及困人故障。

（3）电梯运行参数采集装置应至少保存最近的10条电梯故障记录，记录的时间和日期应

以电梯运行参数采集装置的内部时钟为基准，内部时钟与北京时间对齐。在主电源断电的情况

下，也能保存7天以上。

2)

网络通讯

电梯安全运行监控系统所使用的网络,若为有线网路,应具有足够的带宽和稳定性,若为无

线网络,应具有足够的带宽和信号强度。

3)

施工

（1）轿顶、井道和机房所有布线应整洁，无导线外露。

（2）每台电梯的安全运行监控系统涉及的模块应置于同一金属壳机箱内，若机房和轿顶

都有模块，则在机房和轿顶分别设置机箱。

4)

后备电源

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

92

（1）主电源断电的情况下，后备电源应能使电梯安全运行监控系统继续工作2小时以上。

（2）后备电源仅在主电源断电的情况下使用。

5)

ID卡管理功能，应具备非接触式ID卡读取窗口，可实现维保人员、特

种设备巡查人员及管理人员ID卡签到和管理等功能。

6)

应具备远程升级功能，系统管理平台以远程访问的形式改变监测终端

的相关工作参数。

7)

系统平台：

（1）要有多级用户权限，便于管理。

（2）支持双机热备功能。

(十六) 电梯安全运行监控系统的知识产权要求：系数统供应方所提供的所有设备都不

得损害第三方的利益，如发生知识产权的法律责任，由承包人全权承担。

(十七) 其他：电梯安全运行监控系统必须根据台州市质监局特种设备应急中心的要求

与其应急管理中心平台相连。接口标准符合其要求，如其更改，本系统必须相

应调整。

5.1.5制造

提供的设备备件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置、控制系统

等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

5.1.6设备性能

提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家

最新标准和相应的国际标准。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

93

附件：主要设备、材料备选品牌一览表

序号

材料名称

备选品牌或厂家

备用品牌

1

铝型材

兴发、凤铝、坚美或相当于

/

2

玻璃

耀皮、南玻、信义、辉玻、合耀或相当于

台玻、浙玻

3

耐候密封胶

之江、浙江时间、道康宁、通用电气、科顺或相当于

硅宝、Sika

4

钢质防盗门、防火门

（含配件）

步阳、美心、王力、盼盼、TATA（钢板厚度须≧1.2mm）或相当于

群升、春天

5

给水管

中财、伟星、公元、天雁、阮氏或相当于

联塑、保利

6

塑料排水管及电线管

公元、伟星、中财、联塑、天雁或相当于

保利、星井

7

成品木质防火门、成品

免漆木门（含配件）

春天、 TATA、梦天、美心、浙江同恒或相当于

王力、群升

8

抛光砖、地砖

诺贝尔、希睿、蒙娜丽莎、新中源、马克波罗或相当于

吉米娜、特地

9

防水卷材、防水涂料等

防水材料

东方雨虹、北新月皇、凯伦、北新禹王、科顺或相当于

宏源、大禹

10

外墙涂料、真石漆

华润、厦光、博星、铂润、立邦或相当于

亚士漆、三棵

树

11

内墙涂料、防霉涂料、

地坪漆、乳胶漆

亚士漆、紫荆花、嘉宝莉、博星、立邦或相当于

铂润、三棵树

12

电缆、照明线、动力线

燎原电缆、万德力电缆、常丰线缆、开元电缆、太平洋电缆或相当于

天环线缆、飞

洲电缆

13

插座、开关

西门子、松下、TCL、公牛、公元或相当于

杭州鸿雁、

ABB

14

各种阀门（阀芯材质均

采用全铜质）

上海冠龙、河北远大、上海良工、杭州春

江、龙珠或相当于

上海申银、宁

波埃美柯

15

镀锌钢管、暗配钢管、

钢管

浙江金洲、江苏国强、上钢、泰洲管业、

公元或相当于

中财、宝钢

16

卫生洁具（洗脸盆、座

便器等（瓷质））

科勒、四维、箭牌、恒洁、九牧或相当于

TOTO、安华

17

配电箱元器件

西门子、罗格朗、ABB、海格（惠州）、

施耐德（非EZ7及LS8系列）或相当于

AEG、伊顿

18

智能疏散系统

杭州台谊、中川科技、三雄极光、ABB、

青岛阳浦或相当于

宁波敏悦、安

徽层峰

19

灯具、光源

飞利浦、欧普、松下、阳光、今上或相当

于

TCL、雷士

20

成套配电箱

浙江台盈电气有限公司、杭州合荣电气设备有限公司、欣美成套电气有限公司、杭州电力设备制造有限公司、杭州鸿雁或相

当于

临海耀明电力有限公司、浙

江白象

21

喷淋泵、消火栓泵、排

污泵

青岛三利、申银、熊猫、山东双轮、上海

凯泉或相当于

威派格、广州

白云

22

消防稳压设备

熊猫、青岛三利、申银、山东双轮、上海

凯泉或相当于

威派格、广州

白云

23

消防报警设备

松江、海湾、国泰怡安、熊猫、北大青鸟

或相当于

依爱、格兰富

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

94

24

能耗监测系统

Alerton、WEACTIVE、Vykon、天龙科技、

江森自控或相当于

质蓝、为一泰

科

25

风机

浙江明新、上建风机、上虞鼎鑫、上风高

科、浙江亿利达或相当于

浙江金盾、上

虞专用

26

抗震支架

旗鱼、置华、喜利得（中国）、浙捷榕、

杭州重景或相当于

浙江亿火、安

可美

27

电梯

日立MCA、三菱LEHY-III、奥的斯Gen3、蒂升mate200或相当于

/

28

楼宇对讲系统

冠林、视得安、慧锐通、麦驰、宇视或相

当于

大华、海康卫

视

29

道闸系统

捷顺、大华、冠林、富士、宇视或相当于 科拓、安居宝

30

外墙有釉面发泡陶瓷保

温板

鑫玥、孚瓯、俱安、德胜、墙煌或相当于

萨博、传化

31

交换机

锐捷、中兴、思科、源拓、TP-Link或相

当于

瞻博、安移通

32

弱电线缆

天诚、力唯、德馨、浩鸣、晨林或相当于 凯仕勒、鸿蒙

33

UPS主机及电池

港胜达、劢迪、艾迪威、施耐德、伊顿或

相当于

科华、维谛

34

桥架

浙江桥母、浙江宸奥、杭州方森、温州迈

遵、镇江云龙或相当于

大全、温州施

柏利

注：若某设备材料的品牌与厂家存在同名时，以品牌为先。

相关材料的样式和颜色由发包人统一考虑。钢材须达到国标要求。

弹性外墙涂料相关要求：

施工时符合JGJ/t29-2015《建筑涂饰工程施工及验收规范》的规程

弹性涂料产品性能符合JG/T172-2014《弹性建筑涂料》的要求

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

95

第八章 投标文件格式

目 录

一、项目负责人简历表

二、技术负责人简历表

三、主要施工机械设备表

四、建设工程投标人资格自查表

五、建设工程投标项目负责人资格自查表

六、建设工程投标人及项目负责人资信分自查表

七、建设工程诚信投标承诺书

八、法定代表人授权委托书

九、建设工程安全生产任职资格承诺书

十、危大工程清单及安全管理措施表

十一、停工证明

十二、未验收证明

十三、法定代表人身份证明

十四.工程竣工验收证明

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

96

一、项目负责人简历表

工程

项目负责人简历表

姓名

性别

年龄

专业

资质等级

职称

学历

参加工作时间

从事项目负责人年限

证书号

身份证

简

历

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期： 年 月 日

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

97

二、技术负责人简历表

工程

技术负责人简历表

姓名

性别

年龄

专业

职称

毕业院校

学历

参加工作时间

从事技术负责人年限

简

历

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期： 年 月 日

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

98

三、主要施工机械设备表

工程

主要施工机械设备表

序号

设备名称

规格型号

数量

设备能力

进场时间

备注

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期： 年 月 日

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

99

四、建设工程投标人资格自查表

工程

建设工程投标人资格自查表

序

号

自查内容

招标文件

条款号

投标要求 自查情况

1

投标人资质条件是否符合

1.4.1（1）

是

2

是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）

1.4.4（1）

否

3

是否为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人

1.4.4（2）

否

4

是否为与不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的

1.4.4（3）

否

5

是否为本标段前期准备提供设计或咨询服务的

1.4.4（4）

否

6

是否为本工程的监理人

1.4.4（5）

否

7

是否为本工程的代建人

1.4.4（6）

否

8

是否为本工程提供招标代理服务

1.4.4（7）

否

9

是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人

1.4.4（8）

否

10

是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股

1.4.4（9）

否

11

是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作

1.4.4（10）

否

12

是否被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照

1.4.4（11）

否

13

是否进入清算程序，或被宣告破产

1.4.4（12）

否

14

是否被依法暂停或取消投标资格

1.4.4（13）

否

15

是否存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形

1.4.4（14）

否

16

是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内

1.4.4（15）

否

17

是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定

1.4.4（16）

否

18

是否存在投标人（包括法定代表人）其一有行贿犯罪记录的（追溯期由招标公告或投标邀请书3.11条款约定，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）

1.4.4（17）

否

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

100

19

是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的（仅指浙江省省外企业）（若为联合体，联合体成员为省外企业均应提供）

1.4.4（18）

否

20

是否被被人民法院列入限制失信被执行人名单

1.4.4（19）

否

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

101

五、建设工程投标项目负责人资格自查表

工程

建设工程投标项目负责人资格自查表

序号

自查内容

招标文件

条款号

投标要

求

自查情况

1

投标项目负责人建造师专业和等级是否符合

1.4.1（3）

是

2

投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的：

（1）无在建； （2）原承接的项目与本工程属于同一

工程相邻分段发包或分期施工的；（证明格式自拟）

（3）因非承包方原因致使工程项目停

工超过120天（含），经原建设单位同意的（须提供停工报告和经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门盖章的书面停工证明（详见招标文件格式十一））；

（4）合同约定的工程已完工，承包方

向建设单位提交竣工报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的（须提供竣工报告和工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明（详见招标文件格式十二））。

属上述（2）、（3）、（4）情形的，

投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资格标上传）。

10.4

应是

（1）、（2）、（3）、（4）之

一情

形。自查应填写属何种情形

属 情形

3

项目负责人是否被依法暂停或取消投标资格 1.4.4（13）

否

4

项目负责人是否存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形

1.4.4（14）

否

5

项目负责人是否存在安全生产任职资格不符合相关规定

1.4.4（16）

否

6

是否存在项目负责人有行贿犯罪记录的（追溯期由招标公告或投标邀请书3.11条款约定，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）

1.4.4（17）

否

7

是否被被人民法院列入限制失信被执行人名单

1.4.4（19）

否

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

102

年 月 日

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

103

六、建设工程投标人及项目负责人资信自查表

工程

建设工程投标人及项目负责人资信分自查表

根据本工程投标截止日前两个月，经台州市建筑业信息管理网网站

（http://tzjzy.jsj.zjtz.gov.cn/）省信用评价公示公布系统公布栏

发布的评审结果，我公司及项目负责人的信用评价等级以及省信用评价

总分如下：

信用评价等级

省信用评价总分

投标人

项目负责人

/

/

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）： 年 月 日

姓名

项目负责人

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

104

七、建设工程诚信投标承诺书

建设工程诚信投标承诺书

（招标人名称） ：

本公司已详细阅读 （工程名称） 招标文件，自觉遵守中华人民共和

国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，

同意作无效投标处理。

2.承诺我单位法定代表人、拟派项目负责人、授权代表等主要责任人诚信投

标。

3.承诺不存在以下串通投标行为：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或

者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同、电子检测码（或制作

码、创建码）一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低

价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

5.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同

意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

6.承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任

项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。

7.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”

相关信息，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

8.承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），参与

投标资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态（或者资质“合格”状态的等级低于资质证书相应资质等级）同意作否决投标处理或取消中标资格。

9.承诺本招标文件要求的人员和我单位没有被人民法院列入限制失信被执行人

名单和至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。

10.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单(严重违法失信企业名单、

联合惩戒名单)或限制参加投标。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

105

11.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更拟派项目负责人，拟派项

目负责人在变更之日起六个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程投标。

12.承诺本公司的投标资格已按照《建设工程投标人资格自查表》和《建设工

程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写。

13.承诺不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行

为。

14.承诺不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。 15.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人 （身

份证号码： ，联系手机号码：

（必须为本人实名办理的手机号

码） ）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表 （身份证号码： 联系手机号码：

（必须为本人实名办理的手机

号码） ） ，上述人员承诺承担相应的法律责任。

16.其他：

（招标人可根据实际情况增加相应的条款） 。

17.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损

失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

本人___拟派项目负责人（签字）： __对所在单位参与本次投标知情,投标中

使用的本人相关业绩真实有效。

法定代表人（签字或盖章）： 投标人（单位盖章）：

年 月 日

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

106

八、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （投标单位名

称） 的法定代表人，现授权委托 （姓名） 在 年 月 日至 年

月 日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加 工程 的投标活

动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与

之相关的一切事务，本人均予以承认

。

代理人无权转委托。特此委托。

附

代理人身份证正面、背面粘贴处

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（注：此委托书格式供参考，各地可根据实际需求更改）

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

107

九、建设工程安全生产任职资格承诺书

工程

建设工程安全生产任职资格承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的

项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格

符合相关规定。

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）： 年 月 日

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

108

十、危大工程清单及安全管理措施表

危大工程清单及安全管理措施表

黄岩区江口街道数字智造生产空间（B地块）（施工总承包）

危大工程清单及安全管理措施表

序号

危大工程清单

相应的安全管理措施

1

基坑围护

2

3

……

……

……

注：1：以上危大工程清单由招标人列出。

2、投标单位在投标时应补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

109

十一．停工证明

停工证明

____________(原建设单位）：

我公司承接的贵单位____________(原工程项目名称），于___年

___月___日取得施工许可证，并于___年___月___日开工。但因非我承

包人原因自___年___月___日至今，已连续停工超过120天。特申请同

意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

原建设单位意见：

原建设单位（盖章）

___年___月___日

原工程项目所在地建设行政主管部门证明：

自___年___月___日开始停工，至今已超过120天。情况属实。

行政主管部门（盖章）

___年___月___日

注：在承接新项目时原承接的项目仍处于连续停工状态。若原承接项目已复工的本

《证明》不得使用。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

110

十二．未验收证明

未验收证明

____________(原建设单位）：

我公司承接的____________(原工程项目名称）于___年___月

___日竣工，并于___年___月___日向贵单位提交竣工报告。但非我

承包人原因至今已超过120天未进行该项目的竣工验收。特申请同意

我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

原建设单位意见：

原建设单位（盖章）

___年___月___日

原工程项目所在地建设行政主管部门证明：

承包人向原建设单位提交了竣工报告至今已超过120天。情况属

实。

行政主管部门（盖章）

___年___月___日

注：在承接新项目时原承接的项目已经竣工验收的，本《证明》不得使用。

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

111

十三．法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

单位名称： 地 址：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 的法定代表人。

附

法定代表人身份证正面、背面粘贴处

特此证明。

投标人： （单位盖章）

日 期： 年 月 日

（注：此证明书格式供参考，各地可根据实际需求更改

）

./tmp/a1a215ca-1abf-4a67-8438-b9e4e7e67bdb-html.html

112

十四.工程竣工验收证明

工程竣工验收证明

____________(原建设单位）：

我公司承接的____________(原工程项目名称）于___年___月

___日已通过工程竣工验收。

特此证明。

承包人（盖章）

___年___月___日

原建设单位意见：

原建设单位（盖章）

___年___月___日

原工程项目所在地建设行政主管部门证明：

情况属实。

行政主管部门（盖章）

___年___月___日

注:1.本《证明》仅用于在承接新项目时原承接的项目在全国建筑市场监管公共服务

系统或省级建筑市场一体化平台为在建状态且已经竣工验收的，其他情形不得使用

本《证明》。2.需附上原工程项目包含所有单位工程的《单位工程质量竣工验收记

录》，未全部附上的，此《证明》无效。