建设工程勘察合同

[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)

工程测量、工程物探]

工程 名 称:运城经济技术开发区禹都片区老旧街区更新项

目工程勘察

中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 监制

开幕

发包人:运城经济技术开发区管理委员会建设事业部

勘察人: 山西省第八地质工程勘察院有限公司

发包人委托勘察人承担:运城经济技术开发区禹都片区老旧街区 更新项目工程勘察 任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,结合本工 程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包 人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条:工程概况

1.1工程名称:运城经济技术开发区禹都片区老旧街区更新项目 工程勘察

1.2工程建设地点:运城经济技术开发区

1.3工程规模、特征:离都片区八条道路的道路工程,其中,经二 路道路长度 616.627米,宽度 8米,摩托街道路长度 647.157米,宽 度 23 米;祥和路道路长度 606.937米,宽度 38.5米;东华路道路长 度646.224米,宽度23米;樊邑路道路长度462.513米,宽度18米;

铁南街道路长度1138.56米,宽度10米;禹王街道路长度 1176.446 米,宽度40米;禹王南街道路长度1150.24米,宽度23(17)米。 1.4工程勘察任务委托文号、日期: 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:查明场地范围内不良地 质作用的种类成因、分布范围、发展趋势及危害程度,对场地稳定性 及适宜性做出评价,并提出设计所需的岩土技术参数。查明场地地基

及地下水位埋藏情况,对天然地基可行性进行分析,提出合理的地基 处理建议等。

1.6 承接方式: 中标。

1.7预计勘察工作量:约1100米。

第二条:发包人应及时间勘察人提供下列文件资料,并对其准确 性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、 施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、道 路平面布置图。

2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高 资料。

2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、 各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

2.5 发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察

人支付相应费用。

第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的 份数另行收费。

第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于 年 月 日开工, 日开工, 年

月 __ 日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按 期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定 的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响 以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

4.2 收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准 《工程勘察服务成 本要素信息(2022版)》(中设协字[2022]52号) 计取费用。

4.2.2本工程勘察费为财政预算评审勘察费的98.7%。

4.2.3 付款方式:合同签订后支付合同价的 30%作为预付款,提交 勘察成果资料后,发包人一次付清全部工程款。

第五条:发包人、勘察人责任

5.1 发包人责任

5.1.1 发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务 及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

18

್ಷನ

ারী

100.

04

司号

修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等), 并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业 时,发包人应派人负责安全保卫工作。

5.1.5 勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应 按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.6 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费 用。

5.1.7由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外。发包 人应支付停、窝工费(计算方法见6.1)。

5.1.8 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、 资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经 勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向 第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法 律责任,勘察人有权索赔。

5.1.9本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托 书及技术要求进行工程勘察。按本合同规定的时间提交质量合格的勘

4,8

The Production of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of th

00

0

- H

察成果资料,并对其负责。

5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责 无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另 委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用。

5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计。

5.2.4在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其 它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。

5.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条:违约责任

6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝 工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算 的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来 回进出场费和调遣费。

6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术 要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。

6.3 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合

同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘 察工作的;完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算 额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算 额100%的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日, 应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘 察人不履行合同时,双倍返还定金。

第七条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补 充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第八条:其它约定事项:无。

第九条:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决, 协商不成的按下列第 (二) 种方式解决:

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依法向发包人所在地人民法院起诉;

第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效,发包人、勘 察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

本合同一式 陆 份,发包人 叁 份、勘察人 叁 份。

以下无正文。

银行帐号:

开户银行:

真:

传