建设工程施工图设计合同

工 程 名 称: 发 包 人: _ _ | 绛县农业农村局 承 包 人: _ 长大工程设计有限公司 签:订 200期: 2020 2026. 5. 20

发包人: | | 绛县农业农村局

承包人: 长大工程设计有限公司

双方在平等、自愿、协商一致的基础上就绛县和美乡村建设项目的 施工图设计工作,签订本合同,共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

第二条 设计依据

1、《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2025版);

2、《农村生活污水处理工程技术标准》(GB/T 51347);

3、《乡村道路工程技术规范》(GB/T 51224-2017);

4、参照《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG 2111);

5、参照《小交通量农村公路工程设计规范》(JTG 3311);

6、参照《农村公路简易铺装路面设计施工技术细则》(JTG/T3351):

7、《室外排水设计标准》(GB50014-2021);

8、《冷库设计规范》(GB 50072);

9、《气调冷藏库设计规范》(SBJ16);

10、《和美乡村建设项目管理导则》(2025年 12月);

11、工程建设相关规范、标准及政府相关政策、法规;

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不 一致,则根据如下优先次序来判断:

1 合同书。

2 发包人要求。

第四条 本合同项目的名称、阶段、设计内容及项目负责人

本合同为绛县和美乡村建设项目施工图设计合同,该项目主要设 计内容为:村庄污水管网设施、村内道路、排水沟渠以及产业园区的道路基 础设施以及农产品采后商品化处理设施等。

项目负责人:薛泽

第五条 发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间

发包人于合同签定后 10 日内向承包人提供:

1、基础资料。

2、设计过程中需要由发包人提供的其它资料。

2

第六条 承包人向发包人交付的设计文件、份数。

承包人于发包人提供完以上资料后 20天内向发包人提交绛县 和美乡村 建设项目施工图设计成果4份。

第七条 设计费

依据中标通知书,本次绛县和美乡村建设项目施工图设计费用为人民 币 壹佰伍拾贰万捌仟伍佰元整 (大写) ¥1528500.00元(小写), (最终设计费用以绛县财政局财政评审结果为准)。

第八条 支付方式

承包人按照本合同约定服务内容完成设计并向发包人提供设计成果资 料后,发包人应在10日内一次性向承包人支付设计费用。

第九条 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向承包人提 交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承 包人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15天以内,承包人按本合同 第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定

期限15天以上时,承包人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或 所提交资料作较大修改,以致造成承包人设计返工时,双方除另行协商签订 补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按承包人所耗工 作量向承包人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意,承包人为发包人所做的各项设计工作, 发包人应支付相应设计费。

9.1.3 在合同履行期间,由于发包人的原因,造成合同不能履行或合同 终止,已开始设计工作的,发包人应根据承包人已进行的实际工作量,不足 一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部 支付。

9.1.4 发包人应按本合同规定的金额和目期向承包人支付设计费,每逾 期支付一天,应承包应支付金额千分之二的逾期违约金,且承包人提交设计 文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,承包人有权暂停履行下阶段工作, 并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合 同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

9.1.5 发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得 承包人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

9.2 承包人责任

9.2.1 承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按

本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、 9.1.2、9.1.4、9.1.5 规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交 的设计文件的质量负责。

9.2.2 承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包 人设计错误造成工程质量事故损失,承包人除负责采取补救措施外,应免收 受损失部分的设计费。

9.2.3 由于承包人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减 收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.4 合同生效后,承包人要求终止或解除合同,承包人要向发包人赔 偿由此造成的全部损失。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方 的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。 如发生以上情况,泄密方承包一切由此引起的后果并承包赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议,发包人与承包人应及时协商解决。也可 由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意采用以下第 2 种方式解决。

1、由 -------------- 仲裁委员会仲裁;

2、向 —— 终县 ———人民法院提请诉讼。

第十二条 合同生效及其他

12.1 发包人要求承包人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问 题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2 本工程项目中,承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货 商。发包人需要承包人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包 人承包。

12.3 发包人委托承包人承包本合同内容以外的工作服务,另行签订协议 并支付费用。

12.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

12.5 本合同双方签字盖章即生效,一式 肆 份,发包人 贰 份,承包 人 贰 份。

12.6 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

12.7 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具 有同等效力。

电

电

话:*开通会员可解锁*

银行帐号:61*开通会员可解锁*000233