北京排水集团通惠河流域分公司高碑店厂

2026 年沼气发电机房屋顶大修招标公告

1.招标条件

北京排水集团通惠河流域分公司高碑店厂

2026 年沼气发电机房屋顶大修

已批准建设，招标人为北京城市排水集团有限责任公司，建设资金企业自筹

100%。本招标项目北京排水集团通惠河流域分公司高碑店厂 2026 年沼气发电

机房屋顶大修已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 招标人名称：北京城市排水集团有限责任公司

2.2 工程名称：北京排水集团通惠河流域分公司高碑店厂 2026 年沼气发电

机房屋顶大修

2.3 资金来源和落实情况

2.3.1 资金来源： 企业自筹

2.3.2 出资比例： 100%

2.3.3 资金落实情况： 已落实

2.4 建设规模：高碑店厂沼气发电机房建筑地上建筑面积 1308.4㎡，地下

建筑面积

0.0㎡，最高建筑层数为地上 2 层，最高建筑高度 8.30m；其中沼气

发电机车间单体建筑面积

1561.66㎡，基底面积 1046.78㎡，建筑高度 8.300m，

为地上单层丁类厂房，采用钢框排架结构。

本项目为既有建筑屋面翻新改造工程，主要针对沼气发电机房二层屋面北

侧（图纸阴影区）域屋面进行拆除与重新构造施工。

2.5 建设地点：北京市朝阳区小郊亭 1 号高碑店再生水厂。

2.6 招标范围：屋面结构施工、屋面防水施工、屋面保温防火施工。

2.7 计划工期

定额工期：

60 日历天

要求工期：

60 日历天

计划开工日期：

2026 年 7 月 24 日

计划竣工日期：

2026 年 9 月 22 日

除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：

/

2.8 质量要求：

质量标准：

合格

2.9 其他要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级：

达标

2.10 踏勘现场：

√不组织

£组织，踏勘时间：

/

踏勘集中地点：

/

2.11 投标预备会：

√不召开

£召开，召开时间：

/

召开地点：

/

预备会前，投标人提出问题的截止时间：

/ 年 / 月 / 日 / 时 / 分

预备会后，招标人书面澄清的时间：

/ 年 / 月 / 日 / 时 / 分

2.12 偏离

√不允许

□允许，可偏离的项目和范围见第五章“技术标准和要求”；

允许偏离最高项数：

/

偏差调整方法：

/

3.投标人资格要求

3.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力：

（

1）资质条件：住房和城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级

（含）以上资质；具有有效的安全生产许可证。

（

2）财务要求：财务制度健全，财务状况 2024 年或 2025 年经会计师事

务所审计；

具体年份要求为近

1 年，指 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止；

或

2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

（

3）业绩要求： 具有单个项目合同

100 万元(含)以上建筑物施工或屋

顶改造或屋顶大修工程合同业绩。

具体年份要求为近

3 年，指 2023 年 1 月 1 日起至投标截止日止（含）。

（

4）主要项目管理人员资格要求：

项目经理资格：建筑工程

专业 贰 级（含以上级）注册建造师执业资格，

具备有效的安全生产考核合格证书（

B 本）。且在确定中标人时不得担任其他

在施建设工程项目的项目经理。

其他：

/

（

5）其他要求

1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的营利法人。

2）一般纳税人，提供增值税普通发票。

3.2 是否接受联合体投标：

√不接受

£接受，应满足下列要求：

（

1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体

牵头人和各方权利义务；

（

2）两个以上资质类别相同但资质等级不同的成员组成的联合体投标人，

以联合体成员中资质等级最低者的资质等级作为联合体投标人的资质等级；

（

3）两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合体协议中约定

的内部分工分别认定联合体投标人的资质类别和等级，不承担联合体协议约定

由其他成员承担的专业工程的成员，其相应的专业资质和等级不参与联合体投

标人的资质和等级的认定；

（

4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程中投

标；

（

5）其他： /

联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

3.3 信誉要求：

3.3.1 信用标评审

本次招标是否采用信用标评审

√不采用

□采用投标人北京排水集团行为信用评价

□采用投标人市场行为信用评价

□采用建造师市场行为信用评价

3.3.2 失信被执行人

本次招标采用失信被执行人惩戒方式

□采用失信被执行人限制性惩戒

√采用失信被执行人否决性惩戒

失信被执行人的信息采集相关要求见第三章

“评标办法”第 3.6.1 项约

定。对于两个以上法人或其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同

参与投标活动的，应当对所有联合体成员进行失信被执行人信息查询。联合体

中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人。联

合体失信被执行次数应按联合体各成员失信被执行条数合计计算。

3.3.3 其他信誉要求

（

1）近年发生的诉讼和仲裁情况

£本次招标不评审近年发生的诉讼和仲裁情况

√本次招标评审近年发生的诉讼和仲裁情况【投标人须提供中国裁判文书网

（

https://wenshu.court.gov.cn/）截图，加盖公章】

诉讼及仲裁情况是指与履行下述合同有关及本款项要求的已作出生效裁决

或判决的败诉。败诉是指：

□投标人作为原告时，其诉求/ （完全/未完全）获得法院支持

√投标人作为被告时，原告诉求完全（完全/未完全）获得法院支持

□其他 /

调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼不纳入本次评审。本次评

审包括的合同类型为：

√施工总承包合同 □专业分包（或承包）合同

□劳务分包合同 □工程材料设备采购合同

其他要求：

/

具体年份要求为近

3 年，指 2023 年 1 月 1 日起至投标截止日（含）止。

（

2）近年企业不良行为记录情况

□本次招标不评审近年企业不良行为记录情况

√本次招标评审近年企业不良行为记录情况

企业不良行为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工

程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行

政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。

本工程所指的企业不良行为记录仅限于住建部全国建筑市场监管公共服务平台

（

http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index）已经公布的不良行为记录。

其他要求：以评标准备阶段招标代理现场查询结果为准

具体年份要求为近

3 年，指 2023 年 1 月 1 日起至投标截止日（含）止。

（

3）被警示为施工安全风险企业情况

施工安全风险企业是指因发生各类事故（亡人、火灾、挖断管线）或施工

扬尘不达标且情节严重，被北京市（区）住房城乡建设主管部门依法警示为施

工安全风险企业的企业。

本工程是否对施工安全风险企业采取惩戒：

□不采取。

√采取。【须提供《投标人是否被警示为施工安全风险企业的说明》，格式

自拟，加盖公章】

□限制性惩戒。

√否决性惩戒。施工安全风险企业无法获得本工程的中标资格。

对于两个以上法人或其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同

参与投标活动的，应当对所有联合体成员采取惩戒。联合体中有一个或一个以

上成员被依法警示为施工安全风险企业的，联合体视为被警示的施工安全风险

企业。

（

4）其他信誉要求：

1）投标人不得存在以下情形：

① 投标截止日，在北京排水集团集中采购供应商黑名单中；

② 投标截止日，供应商的法定代表人在上述“（1）”情形的供应商中担任法

定代表人（法定代表人信息以国家企业信用信息公示系统

（

http://www.gsxt.gov.cn/index.html）为准）的情形。

投标人是否存在上述

“①”情形以招标人集中采购管理部门在投标截止日当

天提供的证明材料为准；

投标人是否存在上述

“②”情形以投标人出具的《投标人信誉信用承诺书》

（格式）为准。

2）投标人没有处于投标资格被取消，被责令停业，财产被接管、冻结，破

产状态；

3）投标人在近年内没有出现骗取中标、严重违约、重大工程质量、安全等

问题。

3.4 分包

√不允许

□允许，针对分包工程工作内容、分包工作金额、以及接受分包的第三人资

质等方面应满足下列要求：

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2026 年 6 月 18 日 00 时至 2026 年 7 月 8 日 17

时（北京时间，下同），登录北京排水集团电子招标投标交易平台

（

http://cg.bdc.cn/bpsdzzb）下载电子招标文件。

4.1.1 下载电子招标文件，须首先登录“北京排水集团电子招标投标交易平台”

（

http://cg.bdc.cn/bpsdzzb）完成注册、申办 CA 数字证书（单位 CA 数字证书、

法定代表人个人

CA 数字证书），供应商注册、CA 数字证书申办方法及流程详

见北京排水集团官网（

https://www.bdc.cn/）采购招标板块“结果公示/重要通知”

栏

“重要通知”的《北京排水集团电子招标投标交易平台供应商注册及申办 CA 数

字证书须知》。

投标人应妥善保管本招标投标交易平台账号及密码、单位数字认证证书及密码，

因上述账号、数字认证证书或密码保管不当造成的损失，由投标人自行承担。

4.1.2 凡有意参加本项目投标者，须通过投标公司账户将平台使用及技术支持费

转账（或电汇）至收款人账户，并请在汇款凭证的备注（或摘要）中注明

“（XXX 项目）平台使用及技术支持费”。如备注未标注或标注错误，或付款单

位为非投标公司，将导致无法下载本项目招标文件。

4.1.3 平台使用及技术支持费汇款证明（须加盖公章）上传至北京排水集团电子

招标投标交易平台（

http://cg.bdc.cn/bpsdzzb）“报名投标”中“标书购买”的“缴纳

凭证

”，并立即电话 *开通会员可解锁* 3372/3357（获取文件电话）通知项目经理，经

审核后，投标人可登录下载招标文件。

4.1.4 投标人登录“北京排水集团电子招标投标交易平台”

（

http://cg.bdc.cn/bpsdzzb）“投标报名”栏目中“标书购买”处，用单位数字认证

证书下载本项目招标文件。

4.2 招标文件平台使用及技术支持费每套 1000 元，支付后不退。

平台使用及技术支持费收款账户信息如下：

收款人：中化商务有限公司

开户银行：中国工商银行北京长安支行

账号：

*开通会员可解锁*0001750

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年 7 月 9

日

9 时 30 分。

5.2 本项目将使用“北京排水集团电子招标投标交易平台”在线远程投标，

投标人在投标截止时间前无需递交纸质投标文件，同时也无需到达开标现场，

投标文件递交方法如下：

（

1）投标人应在投标文件递交截止时间前，通过互联网使用“北京排水集

团电子招标投标交易平台投标工具

”上传并递交电子投标文件；

（

2）投标人应在 2026 年 7 月 9 日 8 时 00 分至 2026 年 7 月 9 日 9 时 30

分使用单位

CA 数字证书通过互联网在“北京排水集团电子招标投标交易平台投

标工具

”远程电子签到；

（

3）投标人应在 2026 年 7 月 9 日 9 时 30 分至 2026 年 7 月 9 日 10 时

30 分使用单位 CA 数字证书通过互联网在“北京排水集团电子招标投标交易平台

投标工具

”对所递交的电子投标文件进行远程解密。

特别说明：投标人未通过

“北京排水集团电子招标投标交易平台投标工具”

上传并递交电子投标文件，或上传的电子投标文件为非使用

“北京排水集团电子

招标投标交易平台投标工具

”编制的，或未在上述第（2）款规定时限内远程电

子签到或未在上述第（

3）款规定时限内对电子投标文件远程解密的，因此产生

的一切后果由投标人自行负责，包括但不限于未成功投标。

当通过

“北京排水集团电子招标投标交易平台投标工具”上传并递交的电子

投标文件与中标后递交的纸质投标文件不一致的，以上传至

“北京排水集团电子

招标投标交易平台

”的投标文件为准。

5.3 投标文件递交的地点：

通过

“北京排水集团电子招标投标交易平台投标工具”向“北京排水集团电子

招标投标交易平台

”递交，递交完成后请立即向本项目招标公告预留的联系方式

中的项目负责人电话确认上传的文件是否递交成功。

投标人要确保上传的文件为使用

“北京排水集团电子招标投标交易平台投

标工具

”编制本项目的投标文件，否则因此产生的一切后果由投标人负责，包括

但不限于未成功投标。

5.4 本次投标文件以上传至“北京排水集团电子招标投标交易平台”的电子

投标文件为准，如非因北京排水集团电子招标投标交易平台或

CA 数字认证系

统故障导致的投标文件未能成功下载及解密的，投标人投标不成功。

5.5 逾期上传或解密的投标文件，北京排水集团电子招标投标交易平台将

予以拒收。

5.6 本项目将使用“北京排水集团电子招标投标交易平台”远程线上开标，

投标人可通过

“北京排水集团电子招标投标交易平台投标工具”查看本项目的开

标结果及最高投标限价，同时投标人应使用个人

CA 数字证书对开标结果进行

签章确认，投标人不对开标结果进行签章确认，不影响开标结果的合法有效。

投标人可登录

“北京排水集团电子招标投标交易平台”

（

http://cg.bdc.cn/bpsdzzb），在“04 投标人使用手册”及“05 视频操作流程”处

下载供应商远程在线投标、开标的使用及视频操作流程。

5.7 本项目施工组织设计采用“暗标”评审方式，施工组织设计的编制与制

作应符合相关要求。

6.发布公告的媒介

6.1 本 次 招 标 公 告 同 时 在 中 国 招 标 投 标 公 共 服 务 平 台

（

http://www.cebpubservice.com）和北京排水集团官网（https://www.bdc.cn/）

采购招标板块上发布。

7.联系方式

招标人：北京城市排水集团有限责任公司

地

址：北京市西城区车公庄大街北里乙 37 号

中化商务有限公司（章）

招标代理：中化商务有限公司

地

址：北京市丰台区丽泽路 24 号院平安幸福中心 B 座 23 层

联系人：李茂

/刘旋飞/邵振宇/王岩/于广洋/高晗

电

话：*开通会员可解锁* 3372/3357（电话无法取得联系时请通过电子邮件联系）

电子邮件：

limao1@sinochem.com/liuxuanfei@sinochem.com

对招标文件异议、评标结果异议均应通过

‘北京城市排水集团有限责任公司

电子招标投标交易平台

’（http://cg.bdc.cn/bpsdzzb）‘澄清异议’栏“质疑与澄清’

中本项目的

‘异议’模块提出”。

2026 年 6 月 18 日

中化项目经理签名