【大唐（内蒙古）能源开发有限公司风电配件综合维修年度长协(电气类)】计划及文件公示_标标达招标网官网

您当前的位置:

标标达 > 【大唐（内蒙古）能源开发有限公司风电配件…

【大唐（内蒙古）能源开发有限公司风电配件综合维修年度长协(电气类)】计划及文件公示

发布时间：

2026-04-21

发布于

内蒙古鄂尔多斯

公告内容

项目编号

立即查看

采购单位

立即查看

供应商

立即查看

采购代理

立即查看

公告详情

您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放，

后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

招标编号：CWEME-TJNM202605-BB03

内蒙古公司风电配件综合维修年度长协

(电气类)

招标文件

招

标

人：大唐（内蒙古）能源开发有限公司

招标代理机构：

中国水利电力物资天津有限公司

2026 年 5 月

总说明........................................................................7

第一章招标公告..............................................................9

第二章投标人须知............................................................1

1.总则 .....................................................................7

2.招标文件 ................................................................12

3.投标文件 ................................................................13

4.投标 ....................................................................17

5.开标 ....................................................................18

6.评标 ....................................................................18

7.合同授予 ................................................................19

8.重新招标和不再招标 ......................................................20

9.纪律和监督 ..............................................................21

10.是否采用电子招标投标 ...................................................22

11. 需要补充的其他内容 ....................................................22

12.招标文件中关于知识产权的免责声明 .......................................22

第三章评标办法（综合评估法）...............................................23

1.评标方法 ..............................................................30

2.评审标准 ..............................................................30

3.评标程序 ..............................................................30

第四章合同条款及格式.......................................................33

第一节通用合同条款.......................................................33

第二节专用合同条款.......................................................44

第三节合同附件格式.......................................................45

附件一：合同协议书 ......................................................45

附件二：履约担保 ........................................................47

第二卷技术文件..............................................................48

第五章技术标准和要求........................................................49

一、服务要求 ..............................................................49

1.1 招标项目概况 ........................................................49

1.2 服务范围和内容 ......................................................49

1.3 服务方案 ............................................................49

1.4 服务人员要求 ........................................................49

1.5 服务质量及进度 ......................................................49

1.6 其他要求 ............................................................49

二、适用规范标准 ..........................................................49

三、招标人财产清单 ........................................................50

3.1 招标人提供的设备、设施以及要求 ......................................50

3.2 招标人提供的资料 ....................................................50

四、招标人的其他要求 ......................................................50

第六章其他资料..............................................................51

第三卷投标文件..............................................................52

第七章投标文件格式.........................................................53

商务投标文件.................................................................54

一、投标函 ................................................................56

二、法定代表人身份证明或授权委托书； ......................................58

（一）法定代表人身份证明 ..................................................58

（二）授权委托书 ..........................................................59

三、联合体协议书（如有） ..................................................60

四、投标保证金 ............................................................61

五、商务差异表 ............................................................62

六、资格审查资料 ..........................................................63

（一）投标人基本情况表 ....................................................63

（二）投标人资质证书情况表 ................................................65

（三）投标人财务状况表 ....................................................67

（五）投标人拟委任主要人员简历表 ..........................................70

（六）投标人需提供的其他资料（拟投入本项目的仪器设备表、荣誉证书、网站截图等

） ............................................................................72

七、廉洁合同 ..............................................................73

八、投标人关于资格的声明函 ................................................75

九、商务部分评标因素统计表 ................................................76

技术投标文件.................................................................77

一、投标人已完成的业绩情况表 ..............................................79

二、服务方案 ..............................................................80

三、项目组织机构 ..........................................................80

四、重点、难点分析 ........................................................80

五、进度及质量保证 ........................................................80

六、安全、环保、培训及其保障措施 ..........................................81

七、服务承诺 ..............................................................81

八、技术差异表 ............................................................82

九、技术部分评标因素统计表 ................................................83

十、其他资料 ..............................................................84

价格投标文件.................................................................86

一、报价表 ................................................................88

二、分项报价表（如有） ....................................................89

总说明

1 本招标文件由以下章节组成

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章评标办法

第四章合同条款及格式

第五章技术标准和要求

第六章其他资料

第七章投标文件格式

上述章节和本总说明以及对本招标文件的澄清和修改所产生的书面通知、会议记

录及补充通知均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2 投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性

要求和条件作出响应。投标人应认真审阅全面理解本招标文件中所有的须知、条件、

格式、条款、规范和图纸等。如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由

投标人自负。不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

3 凡获得本招标文件者，无论其投标与否均应对招标文件保密。

第一章

招标公告

内蒙古公司风电配件综合维修年度长协

(电气类)

招标公告

1.招标条件

内蒙古公司风电配件综合维修年度长协(电气类)已由大唐（内蒙古）能源

开发有限公司（项目审批、核准或备案机关名称）批准建设，建设资金来自自

筹资金：100%，招标人为大唐（内蒙古）能源开发有限公司。项目已具备招标

条件，现对该服务项目的进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 招标编号：CWEME-TJNM202605-BB03

2.2 项目名称：内蒙古公司风电配件综合维修年度长协(电气类)

2.3 建设地点：大唐（内蒙古）能源开发有限公司辖锡盟、蒙西、蒙东、

赤峰、乌兰察布事业部各风电场

2.4 建设规模：3386.3MW

2.5 服务期限： 12 个月

2.6 招标范围：项目名称：风电配件综合维修年度长协(电气类)

建设地点：内蒙古自治区

建设规模：3386.3MW

计划工期：本次招标确定中标单位后，大唐内蒙古分公司所辖各事业部将

与中标单位签订风电配件综合维修框架协议（电气类），框架协议

期一年，按照协议内容完成各风电配件综合维修年度框架（电气

类）工作，最终合同价格为工程量清单中所列工程项目中标单价乘

以实际发生工程量。

招标范围：本次招标内容为大唐内蒙古分公司所辖各事业部各风电场风电

配件（电气类）综合维修服务

3.投标人资格要求

3.1 通用资格条件

3.1.1 投标人须为独立法人或其他组织。

3.1.2 财务要求：没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未

被重组、接管，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施。

3.1.3 否决项包括供应商的以下情形：

（1）在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）

被列入严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；

（2）按照中国大唐集团有限公司供应商管理相关规定，应在规定范围内停

止授标或取消采购活动参与资格（“灰名单”、“黑名单”供应商等），且有

效期结束时间晚于投标截止日的。

对于中标候选人/中标人，将在采购评审、中标公示、合同签订等关键环节

进行复核，如存在违反上述否决投标条款情形的，不予授标或不签订合同。上

述否决投标条款所涉及的事项，接受社会监督，投标人及其利害关系人可按照

招标文件载明的方式进行举证。

3.1.4 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质

进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。

3.1.5 符合法律、法规规定的其他条件。

3.2 专用资格条件

3.2.1 企业资质要求：须具备承装（修、试）电力设施许可证三级及以上

资质。投标人须具有维修、检测、测试相应电气备件的业务能力（投标人需提

供相应的备件测试平台与营业执照合影照片。

3.2.2 企业业绩要求：投标人近三年（2023 年 1 月 1 日至投标截止日，以

合同签订时间为准）具有包括但不限于变流器、断路器、PLC 等风机备件维修

业绩，业绩总数不少于 10 个（提供服务合同扫描件），并需提供至少 5 份业主

单位维修质量认可证明。

3.2.3 人员资质要求：投标人提供 20 名及以上的维修技术人员，并且维修

技术人员应为本公司的在职员工（提供社保证明材料），均具有低压或高压电

工证（提供证明材料）。项目负责人须是中级及以上职称（提供社保证明材

料）。

3.2.4 人员业绩要求：无

3.2.5 本次招标不接受联合体投标。

3.2.6 其他特殊要求：

（1）企业业绩证明材料：合同（至少包含合同首页、签字盖章页和合同主

要内容页）。

（2）拟派项目负责人业绩证明材料：无

（3）首台(套)装备、首批次材料、首版次软件参与投标时，属于工业和信

息化部等部门相关名录所列首台(套)装备、首批次材料、首版次软件的，以及

《中央企业科技创新成果推荐目录》成果的，仅需提交正式印发的名录文件并

说明本次投标属于名录中的哪一项，即视同满足市场占有率、使用业绩等要

求。

3.3 注意事项：

3.3.1 以上资质要求均须提供相关证书扫描件或电子证书。

3.3.2 业绩证明材料必须能证明业绩类型及规模，否则不予认可。

3.3.3 用户证明须由最终用户盖章，可以是验收证明、使用证明、回访记

录。

3.3.4 提供的相关证明材料应清晰可辨，不能识别有效信息的不予认可。

3.3.5 本次招标采用电子方式开评标，除联合体协议书（如有）、法定代

表人身份证明、法定代表人授权委托书需要满足签字盖章要求外，投标商务文

件、技术文件、价格文件和其他文件首页由法定代表人或其委托代理人电子签

字并加盖电子单位公章后，即视为满足招标文件所有签字盖章要求。并按照规

定的时间上传加密的投标文件即可，无需逐页签字盖章。

4.招标文件的获取

4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，2026 年 04 月 28 日

至 2026 年 05 月 13 日 17 时 00 分（北京时间，下同），登录大唐电子商务平

台（网址：http://www.cdt-ec.com），下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价详见大唐电子商务平台（网址：http://www.cdt-

ec.com），标书费汇款账户按大唐电子商务平台提示信息为准。

4.3 招标文件获取须知：为保障电子招标投标交易平台数据安全，潜在投

标单位在下载招标文件时需企业 CA 证书电子钥匙，《CA 证书电子钥匙办理指

南》详见（电子招投标交易平台），咨询电话：400-888-6262。

4.4 其他注意事项：

标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，请正确填写手机号

码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以邮件和短信的形式通

知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收

到短信或邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，

待客服人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。

5.投标文件的递交

5.1 递交投标文件的截止时间及地点：投标文件递交的截止时间（投标截

止时间，下同）为 2026 年 05 月 19 日 09 时 00 分整（如有变化，另行通

知），投标人应在截止时间前通过电子商务平台递交电子投标文件。

5.2 逾期上传的投标文件，大唐电子商务平台将予以拒收。

5.3 开标场所：大唐电子商务平台“电子开标大厅”。

5.4 本次开标评标均在大唐电子商务平台进行，对于大唐电子商务平台投

标操作不熟悉的投标人，请与平台客服人员联系。

5.5 本次招标以大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）投标人上传

加密的投标文件为准，商务投标文件、技术投标文件和价格投标文件的总大小

不能超过 800M，投标文件（含商务、技术和价格投标文件）总数量不能超过 20

个，且单个文件的大小不能超过 100M。投标文件递交截止时间前，投标人须在

大唐电子商务平台上传加密的投标文件。

6.发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（

http://www.cebpubservice.com）和大唐电子商务平台（http://www.cdt-

ec.com）上发布。

7.联系方式

招标人：大唐（内蒙古）能源开发有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市

招标代理机构：中国水利电力物资天津有限公司

地址：天津市河西区汇雅商业中心 2 号楼

邮编：030000

联系人：许鹏

电话：*开通会员可解锁*

8.提出异议、投诉的渠道和方式

接接收单位：中国水利电力物资武汉有限公司

采购业务异议、投诉电话：*开通会员可解锁*-3

采购业务异议、投诉路径：登录大唐集团电子商务平台

（https://www.cdt-ec.com）后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-采购异议投诉栏“异议提交”中提出书面异议。

9. 监督部门

本招标项目的监督部门为：大唐（内蒙古）能源开发有限公司供应链管理

部

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)：（签

名)

招标人或其招标代理机构：（盖章)

第二章

投标人须知

投标人须知前附表

条款号

条款名称

编列内容

1.1.2

招标人

见招标公告

1.1.3

招标代理机构

见招标公告

1.1.4

招标项目名称

见招标公告

1.1.5

服务地点

见招标公告

1.1.6

项目规模

见招标公告

★

1.3.2

服务期限

见招标公告

★

1.3.3

质量标准

满足国家、行业和中国大唐集团有限公司相关服务标准

1.4.1

投标人资质条件、能力、信誉

★一、资质要求：见招标公告；★二、业绩要求：见招标公告；★三、主要人员要求：见招标公告；四、其他要求：投标人应提供真实的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力，具体要求见投标人须知“3.5 资格审查资料”。

★

1.4.2

是否接受联合体

√不接受□接受，应满足下列要求：见招标公告

★

1.4.3

投标人不得存在的其他情形

具体要求见投标人须知“第 1.4.3 和 1.4.4”

1.9.1

踏勘现场

√不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：踏勘联系人：联系方式：

1.10.1

投标预备会

√不召开□召开，召开时间：召开地点：

1.10.2

投标人在投标预备会前提出问题

时间：现场踏勘时间之前形式：大唐电子商务平台上传（网址：http://www.cdt-ec.com）

1.10.3

招标文件澄清发出的形式

在大唐电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

1.12.1

实质性要求和条件

法律法规要求及招标文件中标注“★”的条款和内容均为实质性要求和条件

1.12.3

偏差

□不允许

条款号

条款名称

编列内容

□允许，最高项数：_________________

偏差范围：_________________偏差幅度：_________________

2.1

构成招标文件的其他资料

招标文件的修改、澄清等文件。

2.2.1

投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式

时间：投标截止时间前 10 日形式：投标人应在大唐电子商务平台上传（网址：http://www.cdt-ec.com）

2.2.2

招标人澄清发出的方式

由大唐电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

2.2.3

投标人确认收到招标文件澄清

时间：收到（查看）后即为确认形式：投标人应在大唐电子商务平台确认。（网址：http://www.cdt-ec.com）

2.3.1

招标文件修改发出的形式

在大唐电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

2.3.2

投标人确认收到招标文件修改

时间：收到（查看）后即为确认形式：投标人应在大唐电子商务平台确认（网址：http://www.cdt-ec.com）

3.1.1

构成投标文件的其他资料

在投标截止时间之前对投标文件的补充、修改及相关通知文件；在评标过程中对评标委员会澄清问题的回复及通知。

3.2.1

增值税税金的计算方法

按国家现行办法计算。（1）招标文件未明确税率，投标人报价税率不一致时，按照含税价进行评审；（2）招标文件明确税率，投标人报价税率与招标文件要求税率不一致，一般情况下按照不含税价格折算至同一基准作为评标价格，但招标文件已明确投标报价税率与招标文件要求税率不一致应否决的除外。

3.2.3

报价方式

固定总价形式，投标文件报价全部采用人民币表示。

★

3.2.4

最高投标限价

☑无□有，最高投标限价：

3.2.7

投标报价的其他要求

如有，根据情况填写

★

3.3.1

投标有效期

投标截止时间后 180 天

★

3.4.1

投标保证金

1.投标保证金金额 51749 操作流程：2.1 电子投标保函的递交。投标保证金为电子投标保函形式的，需在电商平台报名参加项目后，选择在线开具电子保函。选择后，自动跳转至电子保函购买界面。电子投标保函无需邮寄保函原件，也无

条款号

条款名称

编列内容

需在投标文件中另行上传。纸质保函需随投标文件上传扫描件。 2.2 纸质投标保函递交。投标保证金为纸质投标保函形式的，需在投标截止时间前将见索即付的投标保函原件送达招标代理机构，同时随投标文件上传投标保函扫描件。纸质投标保函格式应满足招标文件要求。送达地址：天津市河西区汇雅商业中心 2 号楼送达邮编：300200送达联系人：许鹏联系电话：*开通会员可解锁*3.投标保证金为银行电汇的操作流程：保证金电汇金额及账户详见大唐电子商务平台（www.cdt-ec.com），在“参与投标-已参与项目”菜单下查看需要交纳保证金的标段，点击操作栏“参与信息”查看投标人所需保证金支付金额、电汇账户（注意：与购买招标文件开户行账号不同）等支付信息，并根据页面提示信息支付保证金。3.1 为提高投标保证金收退效率，保证金收退方式为大唐电子商务平台线上操作方式，每个标的汇款账号均不相同。登录大唐电子商务平台查看保证金实时收退情况。操作流程：保证金退还由项目经理发起，当退款完成后，在保证金退还管理菜单下可以看到退还的保证金，如果为中标供应商，需要先由项目经理扣除中标服务费后才能退还保证金，退还金额为扣除中标服务费后剩余部分。如果为非原路退还保证金，则需要供应商线下向项目经理提交非原路退还的各种信息如银行账户、大额支付行号、开户行等，若存在其他情况的非原路退回情况，比如公司主体发生变化等，需要提交相关的公司变更证明材料至项目经理处，待审核通过后方可非原路退回。3.2 投标保证金必须以投标人的基本账户电汇（不允许以个人名义电汇或其他公司名义代汇）。如投标人参与多个标的投标，按标的分别单独电汇（不允许将多个标的保证金合成一笔）。如因本条原因造成保证金无法正常退回或延期退回，我方将不承担相关责任。3.3 招标人或招标代理机构将对投标保证金进行核查，投标截止时间前未收到投标保证金，将视同未递交投标保证金。3.4 招标人及/或招标代理机构（代理机构名称）退还投标保证金的地点为线上，投标人收取退还的投

条款号

条款名称

编列内容

标保证金的地点同上。4.投标人参加多个项目或者多个标段时，应按项目、标段分别提交投标保证金。投标人以联合体形式投标的，原则上由牵头方缴纳投标保证金（联合体协议书另有约定的，从其约定），其提交的投标保证金对联合体各方均有约束力。5.中标通知书发出后 5 个工作日内，向未中标投标人退还投标保证金或归还投标保函原件。6.中标服务费结算。一般项目中标通知书发出后向中标人收取招标代理服务费；框架、长协项目，在结算后向中标人收取招标代理服务费。6.1 投标保证金形式采用投标保函的，采购代理机构将发出中标服务费缴纳通知书（一般项目同中标通知书一并发出），要求中标单位在 90 天内足额缴纳中标服务费。如中标单位未按期足额缴纳，采购代理机构将保留向担保人主张担保责任、通过法律途径（包括但不限于诉讼、仲裁）维护自身合法权益的权利。6.2 投标保证金形式采用银行电汇的，中标服务费从投标保证金中直接扣除（多退少补）。中标人的投标保证金金额不足以支付中标服务费的，应在收到中标服务费补缴通知 90 天内足额缴纳。7.电子投标保函注意事项7.1 电子投标保函的延期。电子投标保函的延期由招标代理机构主动发起，无需二次缴纳费用。系统将通过站内信和短信的形式通知投标人延期情况。7.2 电子保函的退还。1）电子保函到期自动失效，无需另行操作。2）投标人开具电子保函后，如未发生投标行为，可随时发起退保，出函单位返还费用。如已完成投标行为，在开标前，需先在电商平台完成撤标后，才可发起退保，出函单位返还费用；开标后，不可主动发起退保。3）因招标人原因项目终止的，投标人可发起退保，出函单位返还费用。

3.5

资格审查资料的特殊要求

☑无□有，具体要求：

3.5.2

近年财务状况的年份要求

近 3 年（2022 至 2024 年或 2023 年至 2025 年）

3.5.3

近年完成的类似项目情况的时间要求

近 3 年（2023 年 1 月 1 日至投标截止日）

3.6.1

是否允许递交备选投标方案

不允许

条款号

条款名称

编列内容

4.1.1

电子投标文件加密要求

投标文件需使用指定的电子钥匙在投标文件上加盖电子签章，并加密上传。注：电子钥匙内企业名称必须与平台注册企业名称一致，否则无法正常使用。各投标人根据实际情况提前变更钥匙名称或平台注册企业名称。投标时需使用电商平台指定的电子钥匙。

★

4.2.1

投标截止时间

见招标公告

4.2.2

递交投标文件地点

电子投标文件在大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）上传递交

4.2.3

是否退还投标文件

否

5.1

开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点

5.2

开标程序

电子开标

6.1.1

评标委员会的组建

评标委员会构成：5 人及以上单数其中招标人代表：不超过评标委员会总人数三分之一评标专家确定方式：随机抽取

6.3.2

评标委员会推荐中标候选人的人数

1-3 人

7.1

中标候选人公示媒介及期限

公示媒介：中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.cn)；大唐电子商务平台(http://www.cdt-ec.com)；公示期限：3 日

7.4

是否授权评标委员会确定中标人

否

7.6

履约担保

是否要求中标人提交履约担保：□要求，履约担保的形式：履约保证金或银行保函履约担保的金额：合同金额的 10%□不要求

采用电子招标投标

本次招标以大唐电子商务平台确认（网址：http：//www.cdt-ec.com）投标人上传加密的投标文件为准。投标文件递交截止时间前，投标人须在大唐电子商务平台上传加密的投标文件。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间后未完成投标文件全部传输的（技术文件、商务文件、价格文件、投标总价等），视为投标文件递交不完整，不满足招

条款号

条款名称

编列内容

标文件实质性要求，由评标委员会依法否决其投标。开标采用在大唐电子商务平台网上开标大厅开启投标人上传加密的投标文件方式。投标文件递交截止时，招标公司在大唐电子商务平台开启所有有效投标人报价，投标人可在大唐电子商务平台查看所有有效投标人报价，并进行网上确认。开标后评标委员会对投标人上传的电子投标文件是否解密成功进行核对，如未解密成功，将告知投标人。因投标人原因造成其投标文件任一文件未解密成功的，视为撤销其投标文件；因投标人之外原因造成其投标文件任一文件未解密成功，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失（如招标方原因，赔偿投标人购买招标文件的费用）。解密失败原因的说明由电子钥匙服务商提供。虽然解密成功，投标文件无法读取（含文件损坏、其他加密等导致无法正常识别的情况），由评标委员会依法否决其投标。当发生极端情况（或不可抗力）造成无法正常电子开评标时，视为未递交投标文件。极端情况包括：服务器端软、硬件出现故障且无法修复（程序、中间件、数据库及网络交换机等)；大量投标人第三方控件及电子钥匙出现故障且无法修复；开标现场软、硬件设备出现故障且无法修复（电子钥匙驱动、现场网络、电源、视频等）；服务器端软、硬件出现故障无法修复（解密服务、中间件、数据库及网络交换机、安全设备等）。

需要补充的其他内容

1. 招标代理服务费（中标服务费）和大唐电子商务平台交易费向中标人收取。1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由招标代理机构向中标人收取，发票由招标代理机构开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物〔2012〕150号）。2）大唐电子商务平台交易费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由大唐电商技术有限公司向中标人收取，中标人应在合同签订后，在大唐电子商务平台上缴纳平台交易费，发票由大唐电商技术有限公司开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商

条款号

条款名称

编列内容

务相关业务取费标准》（大唐集团物【2016】241 号）。2.招标人与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标人住所地人民法院关于级别管辖的规定向招标人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标人住所地见招标公告。3.“招标代理机构与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标代理机构住所地人民法院关于级别管辖的规定，向招标代理机构住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标代理机构住所地见招标公告。4.关于合同生效及预付款需遵守中国大唐集团有限公司的相关具体要求。5.标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，请正确填写手机号码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以发送邮件和短信的形式通知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收到短信或邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，待客服人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。6.投标文件以投标人在开标截止日期前递交的电子版投标为准。开标截止时间前，投标人应按招标文件要求在中国大唐集团有限公司电子商务平台（投标工具）响应投标：【标书制作】中上传商务技术文件及填写开标一览表（上传分项报价如有）、【评审响应】中绑定每一项详细评审指标项对应的投标文件开始页及结束页、【评审应答】中填写【其他评审因素填写】和【评分类评审因素应答（参照示例填写准确及完整）】。请投标人合理安排投标时间，以免投标不完整。投标工具技术支持400-888-6262。

招标文件中关于知识产权的免责声明

1.招标人有义务对其向招标代理机构提供的文件进行全面的知识产权权利审查，保证其提供

条款号

条款名称

编列内容

的所有文件不侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。2.招标代理机构作为招标代理机构，为招标人和投标人提供交易便利，本公司所发布的招标文件均来自招标人，招标文件已经过招标人审查，其中不涉及侵犯任何第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。3.投标人应对其向招标代理机构递交的投标文件进行全面的知识产权权利审查，保证投标文件中没有侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。4.如招标人或者投标人因自身原因造成在招标文件或者投标文件中存在侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权的内容，应由招标人或者投标人承担相应的赔偿责任。

注：如后续文字描述与本前附表内容有不一致的，以前附表内容为准。

1.总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标

法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，

现对该服务进行招标。

1.1.2 招标人：见招标公告。

1.1.3 招标代理机构：见招标公告。

1.1.4 招标项目名称：见招标公告。

1.1.5 服务地点：见招标公告。

1.1.6 项目规模：见招标公告。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见招标公告。

1.2.2 资金落实情况：见招标公告。

1.3 招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见招标公告。

1.3.2 服务期限：见招标公告。

1.3.3 质量标准：见招标公告。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉，具体应符合

但不限于下列要求：

（1）资质要求：见招标公告；

（2）财务要求：见招标公告；

（3）业绩要求：见招标公告；

（4）信誉要求：见招标公告；

（5）其他主要人员要求：见招标公告；

（6）其他要求：见招标公告；

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第

1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体

牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质

等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中

投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大安全或质量问题（以相关行业主管部门的行

政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）

被列入严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止时间的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人若出现以下情况，将可能视为串通投标：

（1）不同投标人的联系人名称、身份证号码、电子邮箱、联系电话一致；

（2）不同投标人的投标保证金从同一账号汇出或汇入同一虚拟账号；

（3）不同投标人的招标文件下载或投标文件上传 IP 地址一致；

（4）不同投标人的投标硬件设备环境信息一致，包括：网卡 MAC 地址信

息、硬盘信息、主板信息、CPU 信息存在四项全部一致情形的；

（5）不同投标人的投标文件作者或最后一次保存者一致（特殊情况除

外）；

（6）同一标段不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件相互混装，或投标文件中出现另一个投标人的

财务审计报告、或资质证书等资料；

（8）不同投标人的投标文件异常一致，或投标报价呈规律性差异，或投标

文件中错误的内容异常一致、或分项报价的价格多处完全相同；

（9）其他串通投标行为。

具体情况由评标委员会结合相关法律法规、招标文件等认定。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标代理服务费（中标服务费）和大唐电子商务平台交易费向中标

人收取。

（1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。

一般项目招标代理服务费计费按单标段中标金额计算，中标通知书发出后向中

标人收取招标代理服务费，中标人的投标保证金金额不足以支付招标代理服务

费或采用银行保函等形式投标保证金的，中标人应及时补足差额或足额支付招

标代理服务费。框架、长协项目按单个合同或订单实际执行情况结算。取费标

准执行《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物

〔2012〕150 号）。

招标代理服务费取费标准

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100 万元以下

1.6500%

1.1000%

100～500 万元

1.2100%

0.8800%

0.7700%

500～1000 万元

0.8800%

0.4950%

0.6050%

1000～5000 万元

0.5500%

0.2750%

0.3850%

5000～10000 万元

0.2750%

0.1100%

0.2200%

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

1～5 亿元

0.0550%

5～10 亿元

0.0385%

10～50 亿元

0.0088%

50～100 亿元

0.0066%

100 亿元以上

0.0044%

一次招标最高限额

（完成一次招投标全流程）

350 万元

300 万元

450 万元

有关说明：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费

额如下：

100 万元×1.65%=1.65 万元

（500-100）万元×0.88%=3.52 万元

（1000-500）万元×0.495%=2.475 万元

（5000-1000）万元×0.275%=11 万元

（6000-5000）万元×0.11%=1.1 万元

合计收费=1.65+3.52+2.475+11+1.1=19.745（万元）

（2）电子商务平台交易费向成交供应商收取。电子商务平台交易费应包含

在总报价中，在报价中不再单独列项。中标人在电子商务平台上缴纳平台交易

费，发票由大唐电商技术有限公司开具。非长协类项目（含框架采购等），交

易费收取额按照单个合同金额或单个订单金额计算,大唐电商技术有限公司定期

结算。取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》

（大唐集团物【2016】241 号）。长协类项目，采购计划金额在“124”以上

的，收费标准参照国家计委计价格〔2002〕1980 号文规定的招标代理服务费基

础标准的 55%向中标人收取；采购计划金额在“124”以下的，收费标准为实际

成交金额的 1.8%。费用由大唐电商技术有限公司按照每 12 个月向供应商收

取。

电子商务平台交易费取费标准

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100 万元以下

0.8250%

0.5500%

100～500 万元

0.6050%

0.4400%

0.3850%

500～1000 万元

0.4400%

0.2475%

0.3025%

1000～5000 万元

0.2750%

0.1375%

0.1925%

5000～10000 万元

0.1375%

0.0550%

0.1100%

1～5 亿元

0.0275%

5～10 亿元

0.0193%

10～50 亿元

0.0044%

50～100 亿元

0.0033%

100 亿元以上

0.0022%

一次招标最高限额（完成一次招投标全流程）

175 万元

150 万元

225 万元

有关说明：

例如：某服务招标业务中标金额为 6000 万元，计算电子招标平台交易收费

额如下：

100 万元×0.825%=0.825 万元

（500-100）万元×0.44%=1.76 万元

（1000-500）万元×0.2475%=1.2375 万元

（5000-1000）万元×0.1375%=5.5 万元

（6000-5000）万元×0.055%=0.55 万元

合计收费=0.825+1.76+1.2375+5.5+0.55=9.8725（万元）

注：以上示例标段中标服务费为 19.745 万元，大唐电子商务平台交易费为

9.8725 万元，本标段投标人应交纳 19.745+9.8725 万元=29.6175 万元。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密

保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文

注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附

表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现

场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤

亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投

标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前

附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达

招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知

前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的

组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利

于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见招标公

告。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应

当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

1.12.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的差异表中列

明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）其他资料

（7）投标文件格式

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，

构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件

不全，应及时向招标人或招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标

人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人或招标代理机构，要

求招标人或招标代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标

文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项

规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将

相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通

知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人

在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有

已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标

截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投

标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式

通知招标人或招标代理机构，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10

日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复

前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1 商务投标文件

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金

（5）商务差异表

（6）资格审查资料

（7）廉洁合同

（8）投标人关于资格的声明函

（9）商务部分评标因素统计表

3.1.1.2 技术投标文件

（1）投标人已完成的业绩情况表

（2）服务方案

（3）项目组织机构

（4）重点、难点分析

（5）进度及质量保证

（6）安全、环保、培训及其保障措施

（7）服务承诺

（8）技术差异表

（9）技术部分评标因素统计表

（10）其他资料

3.1.1.3 价格投标文件

（1）报价表

（2）分项报价表

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构

成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联

合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章

第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有

规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格

式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应按照本招标文件规定的招标范围，以一个固定的价格报

价，投标价格应当是充分考虑了工程性质、规模、难易程度以及工作条件等情

况，并按照合同规定的范围提供全部服务所需要的费用。报价原则为以工作成

本加合理利润及税金及可能遇到的风险报价。除合同另有规定外，在合同签订

后，因国家有关服务的取费标准发生调整或工程实施过程中出现变更导致工程

造价变化的，将不产生合同费用变化。投标人应根据自身的经验和实力实事求

是地报价，不得哄抬报价或恶性压价。

3.2.3 本项目的报价方式见招标公告。投标人在投标截止时间前修改投标

函中的投标报价总额。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标

限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价已包含项目人员的工资、福利费、工会经费、教育经费、

养老保险、住房公积金、办公费、差旅费、现场补贴、公司管理费、劳保用品

费、现场必备的办公器具（包括计算机）、检测设备和交通工具合理的购置及

使用费用、现场的食宿费、电话通讯费等完成服务范围内的所有费用。

3.2.6 本项目不保证最低价中标。

3.2.7 投标报价的其他要求见招标公告。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期见招标公告。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律

规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有

投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其

投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件。在延长期内，本

须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用；投标人拒绝延长的，其投

标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保

证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金

额、形式和七六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，

并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保

证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体

投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规

定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将

否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人退

还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存

款利息。中标人的投标保证金在签订书面合同并提交履约担保（如有），扣除

应由中标人支付的其他费用（招标代理服务费、大唐电子商务平台交易费等）

后，退还余款。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签

订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资

料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应具有投标人营业执照及年检合格的证明材

料、资质证书副本等材料的复印件。其他组织需具有有效的证明文件。

3.5.2“投标人财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会

计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，

具体年份要求见招标公告。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份

的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“投标人已完成的业绩情况表”应附中标通知书和（或）合同协议

书、建设单位评价意见复印件；具体时间要求见招标公告，每张表格只填写一

个项目，并标明序号。

3.5.4“投标人资质证书情况表”应附投标人具有的资质情况。

3.5.5“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目

负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身

份证、学历证、职称证和社保缴费证明复印件，并附能证明其管理过项目业绩

的证明材料包括合同（至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页）、

成果文件或用户证明；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书

和社保缴费证明复印件。

3.5.6 拟投入本项目的设备应配备满足本次招标所需的合格设备。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第

3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，

否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方

案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件

要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个

报价，但同时提供两个或两个以上方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以

增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录（如有）在满足招标

文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、招标人要

求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件以上传的电子投标文件为准。除投标人须知前附表另有规

定外，电子投标文件所附证书证件均为原件扫描件。当投标人在投标工具中填

写的内容与上传的投标文件(含电子签章 PDF 版)不一致时，以上传的投标文件

(含电子签章 PDF 版)为准。

3.7.4 在中标候选人公示时，招标代理机构将中标候选人的企业业绩、拟

派项目负责人业绩同时公示，便于投标人互相监督。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子投标文件投标人应当按照招标文件和电子商务平台的要求加密

投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求递交的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传递交投标

文件。

4.2.2 电子投标文件大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）上传递

交，具体见投标须知前附表。除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交

的投标文件不予退还。

4.2.3 投标人完成电子投标文件上传后，须在大唐电子商务平台确认投

标。递交时间以传输完成后确认投标的时间为准。

4.2.4 逾期上传的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回

已递交的投标文件。

4.3.2 投标人对已递交的投标文件需要修改的，需在大唐电子商务平台上

撤回原投标文件，修改后按照本章 3.7.3（4）项要求重新上传。

4.3.3 投标人撤回投标文件且放弃投标的，在开标结束后须向招标人提供

退还投标保证金的书面申请，招标人自收到投标人书面通知之日起 5 日内退还

已收取的投标保证金。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公

开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（3）招标人通过大唐电子商务平台对已递交的电子投标文件进行解密，公

布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目经理

服务期限及其他内容，并记录在案；

（4）现场开标结束；

（5）投标人在大唐电子商务平台上对开标记录进行线上确认或由系统自动

确认。

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并

制作记录。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或

其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专

家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见招标公

告。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受

过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等

原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审

结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准

和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素

和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候

选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见招标公告。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到采购结果审核意见的通知之日起 3 日内，按照投标人须知前

附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示

期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停

招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为

可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文

件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，由招标人确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中

标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约担保

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和

招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履

约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担

保为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约担保以联合体各方或者联合

体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中

标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中

标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文

件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合

同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标

人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投

标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同

时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成

损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项

目向招标人承担连带责任。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）购买招标文件的潜在投标人少于 3 个的；

（2）到投标截止时间时，投标人少于 3 个的；

（3）评标委员会否决所有投标，或否决部分投标后因有效投标少于 3 个使

得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的；

（4）国家法律法规规定的其他应重新招标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核

准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串

通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标

委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取

中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投

标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评

标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得

擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的

评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他

人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他

情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程

序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法

规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。

投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉

的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提

出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见招标公告。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见招标公告。

12.招标文件中关于知识产权的免责声明

见投标人须知前附表。

第三章

评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号

评审因素

评审标准

评标方法

中标候选人排序方法综合得分排序

投标人名称

与营业执照、资质证书一致

投标函签字盖章

有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。

法定代表人授权委托

书签字盖章

有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。

投标文件格式

符合第七章“投标文件格式”的规定

联合体投标人（如

有）

提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

2.1

形式评审标准

备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案

营业执照

符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照

资质要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

财务要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

业绩要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

项目负责人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他主要人员

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

联合体投标人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

2.1

资格评审标准

不存在禁止投标的情

形

不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形

投标报价

符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

投标内容

符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

服务期限

符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

质量标准

符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

投标有效期

符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

投标保证金

符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

2.1

响应性

评审标准

权利义务

符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

服务方案

符合第五章“招标人要求”中的实质性要求和条件

分包资格评审

符合第二章“投标人须知”第 1.11 款规定

条款号

条款内容

编列内容

本次评标采用综合评

估法

根据商务、技术和报价评分标准进行评分。按照综合得分的高低进行综合排序，综合排序高者优先。

总计

技术

商务

报价

2.2.1

分值权重构成

100%

50%

10%

40%

2.2.2（1）商务评分标准

商务评分标准表

序号

评标项目

分值

评分标准

对招标文件商

务部分的响应

性和投标文件

制作

1.完全响应招标文件要求者得 5 分；偏差表中列出的，则

每存在一条商务负偏差扣 0.5 分；未在偏差表中列出的，

则每存在一条扣 1 分；扣至 0 分为止。

2.完全响应商务部分评标因素统计表填写要求得 5 分；每

出现一项未按要求填写情况扣 0.2 分，最多扣至 3 分。

3.投标文件完整性、编制水平 5 分。投标文件逻辑严密、

重点突出，文字表述精准无歧义，图表数据详实的为好：4

（含）-5 分；投标文件逻辑较严密、重点不突出，文字表

述存在少量冗余或模糊，图表数据较详实的为较好：2

（含）-4 分；投标文件逻辑混乱、无重点，文字表述不

清，图表数据不详实的为一般：0-2 分。

企业实力

2.1

营业收入（近

三年平均）

营业收入≥ 2000 万元，得 25 分；

1000 万元≤营业收入＜2000 万元，得 23 分；

500 万元≤营业收入＜1000 万元，得 21 分；

100 万元≤营业收入＜500 万元，得 19 分；

其余得 17 分。

2.2 企业人数

人数≥100 人，得 5 分；30＜人数＜100 ，得 4 分；人数≤30 人，得 3 分。

企业荣誉及获

奖情况

近五年，每获得 1 项国家级荣誉得 2 分，每获得 1 项省部

级荣誉得 1 分，最高不超过 10 分。

(中共中央、国务院、全国人大、全国总工会等为颁发单

位，或两个部委以上联合颁发的，或国家级（评审）委员

会颁发的，视为国家级荣誉)。同一个项目获奖以最高级

别获奖得分记入，不重复计分。

财务状况

3.1 经营状况

三年盈利得 25 分；两年盈利得 21 分；一年盈利得 17 分；

三年均不盈利得 5 分。年度盈利指该会计年度的净利润＞

0，年度不盈利指该会计年度的净利润≤0。

序号

评标项目

分值

评分标准

3.2

流动比率（最近一年）

流动比率≥2 ，得 15 分；

1.7≤流动比率＜2，得 14 分；

1.3≤流动比率＜1.7，得 13 分；

1≤流动比率＜1.3，得 12 分；

其余得 11 分。

银行资信等级

银行资信良好、等级为 AAA 级，得 5 分；银行资信较好、等级为 AAA-、AA+、AA 级，得 4 分；其余等级或银行出具的“结算良好”等描述性证明，得 3分；

如是非银行机构出具的信用证明，得 0 分。

合计

100

备注：未提供经审计的会计报表或无法分辨、模糊不清的会计报表，商务评分项财务

评审指标按照评分项最低分计算。

2.2.2（2）技术评分标准

技术评分标准序号

评审因素

分值

评分标准

对招标文件技术部分的响应性

1、完全响应招标文件要求者得 3 分；偏差表中列出的负偏差，则每存在一条技术负偏差扣 0.25 分；未在偏差表中列出的，则每存在一条扣 0.5 分；扣至 0 分为止。2、完全响应技术部分评标因素统计表填写要求得 2 分；每出现一项未按要求填写的扣 0.1 分，扣至 1.5 分为止。

企业业绩

满足招标文件资格要求的业绩数量得 5 分，每增加 1 个有效业绩得 5 分，最高不超过 10 分；

对招标项目的理解和总体服务思路

对招标项目理解和认识的客观性、全面性和深度；总体服务思路的科学性、合理性、先进性、创新性和经济性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 6 分优档（9≤得分≤10）；良档（7≤得分＜9）；一般档（6≤得分＜7）；

项目组织管理，包括机构设置和主要人员安排

项目组织机构设置的合理性；管理制度办法健全完备性；要求的项目负责人资质、业绩情况；项目其他技术人员专业的配备、人员数量等情况。拟投入项目的设备情况。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 6 分优档（9≤得分≤10）；良档（7≤得分＜9）；一般档（6≤得分＜7）；

整体服务方案的完备性、合理性

整体服务方案的完备性、合理性、针对性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 9 分优档（14≤得分≤15）；良档（11≤得分＜14）；一般档（9≤得分＜11）

项目重点、难点分析及突发事件应对措施

项目实施重点、难点认识及分析的客观性、全面性和深度，应对措施的合理性、针对性、先进性、创新性和经济性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 9 分优档（14≤得分≤15）；良档（11≤得分＜14）；一般档（9≤得分＜11）；

服务工作的质量、

根据服务工作的质量情况、服务进度情况以及提供的保障措施合理性、针对性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 6 分

进度及保障措施

优档（9≤得分≤10）；良档（7≤得分＜9）；一般档（6≤得分＜7）；

安全、环保、培训及其保障措施

根据提供的安全、环保、培训等管理制度及保障措施的完备性和针对性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 9 分优档（14≤得分≤15）；良档（11≤得分＜14）；一般档（9≤得分＜11）；

服务承诺

服务承诺及保证措施。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 6 分优档（9≤得分≤10）；良档（7≤得分＜9）；一般档（6≤得分＜7）；

合计

100

2.2.2（3）报价评分标准

报价评分标准表

序号

评分因素

评分标准

投标报价

审核

是否按招标文件规定进行报价。

评标价格

计算

1. 投标人应按照招标文件规定的币种进行报价。2. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。2.1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；2.2 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。经修正后的投标报价为评标价格 P。3. 投标人出现报价错误时，评标价格将以不利于投标人的原则进行确定。

评标基准价

（K）计算方法

评标基准价（K）计算方法：1.若有效评标价为小于等于 3 家时，则各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= { (P1+P2+P3+…+Pn)/n）}；（n≤3）】2.若有效评标价为 4-6 家时，则去掉最高有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= {（P1+P2+P3+…+Pn-1)/(n-1)}；（4≤n≤6）】3.若有效评标价为 7 家（含 7 家）以上时，则去掉最高有效评标价和最低有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= {（P2+P3+P4+…+Pn-1)/(n-2)}；(n≥7)】4. 有效评标价计算评标基准价时，若开标时投标人为 7 家及以上，通过评审后合格投标人少于 7家，则按照上述 1 和 2 原则进行计算。

报价评分

计算

（100 分）

1. 报价分（100 分）报价分计算办法：（

1）若评标价 P 等于 K 时，得 85 分（基准分）；

（

2）评标价 P 每高于评标基准价 1%在基准分基础

上扣

1 分，最低得 60 分；

（

3）评标价 P 每低于评标基准价 1%在基准分基础

上加

1 分，最高为 100 分；

（

4）若评标价 P 低于评标基准价 15%以上时，每

再低

1%在 100 分基础上扣 1 分；

（

5）若评标价 P 低于评标基准价 30%以上时，得

85 分；

序号

评分因素

评分标准

（6）中间采用插值法计算，分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标

文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按照商务因素评分、技术

因素评分和报价评分乘以分值权重加权得出综合评分；并按照综合评分由高到

低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等

的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，以业绩多者优先。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值权重构成与评分标准

2.2.1 分值权重构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）报价部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（1）商务评分标准；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（2）技术评分标准；

（3）报价评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（3）报价评分标准。

3.评标程序

评标开始前，评标委员会应复核招标文件的内容是否符合法律法规的强制

性规定，是否遵守公开、公平、公正和诚实信用原则。

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关

证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投

标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投

标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标

文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）因大唐电子商务平台投标人失信系统预警，被评标委员会认定/视为

串通投标的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标

报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委

员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点

有明显错误的除外。

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致

的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。如投标报价汇总表中各项数

字累计之和低于投标函的报价时，以修正后的总价为准；如投标报价汇总表中

各项数字累计之和高于投标函的报价时，则以投标函的报价为准，并对所有分

项进行同比例调整；

（4）如果投标报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在投标报价之

中；

（5）如果超招标范围报价，超出部分将予以核减，投标报价以核减后的总

价为准。

3.1.4 经评标委员会评审，满足招标文件要求的投标人不足两个，或两个

投标人满足招标文件要求，但投标明显缺乏竞争性的，按中国大唐集团有限公

司招标采购相关制度执行。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计

算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得

分 A；

（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得

分 B；

（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得

分 C；

A 为所有商务评标专家对投标人商务部分评分的算术平均值。B 为所有技术

评标专家对投标人技术评分的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A×权重+B×权重+C×权重。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标

报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证

明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当

认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中

含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要

的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接

受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的

实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求

投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员

会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候

选人名单。

XLVII

第四章

合同条款及格式

第一节通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的

文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款及其附件、

通用合同条款、技术标准和要求（技术协议书）、已标价服务项目清单以及其他合同文

件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录（如有）。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文

件，以及合同双方当事人约定的对其所做的修改和补充。

1.1.1.7 三措两案：是指服务项目承包人在国家法律法规范围内，依据项目实际和发

包人的要求制定的针对服务项目的文件，包含“组织措施、安全措施、技术措施、施工方

案、应急预案”，简称“三措两案”。

1.1.1.8 图纸：是由发包人提供满足工作需要的图纸资料，以及在合同履行过程中形

成的图纸文件。

1.1.1.9 已标价服务项目清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式

和要求填写并标明价格的服务项目清单。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻服务现场的全权负责人。

1.1.3 服务

1.1.3.1 “服务”为完成发包人需求，承包人提供的服务性工作。

XLVIII

1.1.3.2 “承包人设备”系指承包人用于实施本项目及弥补缺陷所需的、承包人自有

或租赁的、且不构成永久项目一部分的所有器具及物品，不包括临时项目、发包人提供的

设备、备件及专用工具、以及属于材料范畴的任何物品。

1.1.3.3 “材料”系指项目实施过程中耗用的材料，包括根据合同约定分别由发包人

和承包人供应的只以材料形式提供的物品，不包括发包人提供的设备、备件及专用工具、

承包人设备及生产设备。

1.1.3.4 “现场”指用于服务项目工作的场所，以及在合同中指定作为服务工作场地

组成部分的其他场所。

1.1.4 日期

1.1.4.1 “服务期”是指承包人按合同约定为发包人提供服务的期限和起始、结束日

期。

1.1.4.2 进厂日期：指合同生效后发包人指定的进厂日期。

1.1.4.3 离厂日期：指合同约定服务期满后，发包人同意的承包人离厂的日期。

1.1.4.4 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，

从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 合同价格：指签定合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.5.2 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应

分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

书面形式：指合同文件、信函、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所

载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地

的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同

文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

XLIX

（4）专用合同条款及附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（技术协议书）；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另

有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章

后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 发包人提供的图纸

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包

人。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括服务方案、记录等，承包人应按约定

的数量和期限报送发包人。发包人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.7 联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决

定等重要文件，均应采用书面形式。

按合同约定应当由发包人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请

求、申请和报批等，发包人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定

回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后 7 天。

1.8 知识产权

1.8.1 投标人根据招标人要求在履行项目过程中专门为招标人或根据招标人提供的有

关信息、资料而产生的服务成果，其知识产权和其他权益全部归招标人所有。未经招标人

事先书面许可，投标人不得以任何形式自行使用、擅自许可任何第三方使用或向任何第三

方提出有关意见和建议。

1.8.2 招标人根据本项目要求向投标人提供的技术性信息、商业性信息、文件、程

序、计划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法和其

他专有信息等，其知识产权和其他权益全部归招标人所有，未经招标人事先书面许可，投

标人不得以任何形式自行使用或擅自许可任何第三方使用。

1.8.3 投标人提供的产品及服务，如涉及第三方合法享有的知识产权和/或其他权益，

须提供相关授权证明文件。

1.8.4 投标人保证其提供的产品及服务不侵犯任何第三方合法享有的知识产权和/或其

他权益。若因上述原因引起的第三方追溯，招标人概不负责，投标人承担由此引起的全部

责任，并赔偿因此给招标人带来的全部损失。

1.8.5 未经招标人事先书面许可，投标人不得将本项目涉及的相关权益转让给第三

方。

2. 发包人

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引

起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人按合同约定进厂时间向承包人发出进厂通知。

2.3 提供服务工作现场及技术资料、图纸

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供服务工作现场及技术资料、图纸等，并保

证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理相关入厂证件及服务作业手续。

2.5 组织技术交底

发包人应在作业前向承包人进行安全、技术交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织对承包人考评、结算

发包人应按合同约定对承包人履约期满后进行整体考评和完工结算。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1 按照发包人制度办理入场手续和证件，并将办理结果书面报送发包人留存。

3.1.2 按合同约定的服务项目工作范围、内容、技术要求及质量、性能保证、安全、

环保、文明施工等既定目标完成项目，并在合同期内承担维护和缺陷修复等义务。

3.1.3 按合同约定采取安全文明施工和环境保护措施，确保人员、材料、设备和设施

的安全，防止发生人身伤害和财产损失。

3.1.4 按合同约定的服务内容和要求，编制服务方案（“三措两案”），并对服务作

业的完备性和安全可靠性负责；

3.1.5 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、

市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，并对邻近生产设施进行有

效隔离。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

3.1.6 按照第 7.3 款约定负责服务现场及其周边环境与生态的保护工作；

3.1.7 按安全文明施工要求采取安全措施，确保人员、设备和设施的安全，防止因作

业造成的人身伤害和财产损失；

3.1.8 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于服务项目，且应及时支付其雇用人

员工资；

3.1.9 合同履行期间，承包人所有人员应严格遵守发包人及其上级公司制订的各项管

理制度。

3.1.10 承包人应履行的其他义务。

3.2 履约担保

3.2.1 承包人应保证其履约担保在服务期限内一直有效。发包人应在合同结算后 28 天

内把履约担保退还给承包人。

3.2.2 如项目延期，承包人有义务继续提供履约担保。

3.3 承包人项目经理及人员

3.3.1 承包人项目经理

3.3.1.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目经

理应负责组织合同的实施。承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的管理

机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

3.3.1.2 项目经理应驻现场，项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理

确需离开现时，应取得发包人的书面同意，临时代行其职责的人员需经过发包人的书面同

意，该人员应具备履行相应职责的能力。承包人项目经理未经发包人同意擅自离开现场

的，发包人有权按照相关管理制度进行考核。

3.3.1.3 承包人更换项目经理时，应提前 28 天书面通知并取得发包人书面同意。替换

人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。

3.3.1.4 项目经理按合同约定组织服务工作。在紧急情况下为确保作业安全和人员安

全，在无法与发包人代表及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与作业有关

的人身、财产的安全，但应在 24 小时内向发包人代表提交书面报告。

3.3.1.5 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明

要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 2 天内向发包人提出书面的改进报告。发包

人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 3 天内进行更换，并

LII

将新任命的项目经理的相关资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行合同约定的职

责。

3.3.2 承包人人员

3.3.2.1 承包人派驻到现场的主要管理人员应相对稳定。项目实施过程中如有变动，

承包人应及时向发包人提交现场人员变动情况的报告。承包人更换主要管理人员时，应提

前 7 天书面通知并取得发包人书面同意。

3.3.2.2 特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，发包人可以随时检查。

3.3.2.3 承包人的主要管理人员离开现场应报发包人同意。主要管理人员离开现场前

应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且

应征得发包人的同意。

3.3.2.4 承包人擅自更换主要管理人员，或前述人员未经发包人同意擅自离开施工现

场的，发包人有权按照相关管理制度进行考核。

3.4 提前入场和交接

3.4.1 承包人应在合同开始工作前 21 天，进驻现场进行项目部建设，工器具布置，设

备熟悉、与本项目之前的服务单位工作交接等工作。合同开始工作之日前，具备工作条

件，合同开始工作之日立即开展服务工作，与前一服务单位无缝对接。

3.4.2 承包人有义务在合同结束前 21 天对本项目下一阶段的服务单位人员进行技术交

底等交接工作，双方交接完成，承包人才能退出本项目。

3.4.3 在承包人提前入厂期间，如因承包人原因造成相关设备、设施损坏的，由承包

人负责修复或更换，并承担由此产生的费用。

3.5 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同项目。

4. 工期

4.1 合同工期

在专用合同条款中约定，发包人提出服务的合同期限。

4.2 服务工作实施

4.2.1 发包人在专用合同条款中约定通知承包人进厂的时间，承包人应按合同约定的

期限内完成合同服务工作。

4.2.2 如果是由于发包人的原因或发生不可抗力事件，承包人因此无法按期完工，双

方应共同商议延期后相关事宜。

4.3 工作延期

发包人由于工作需要提出的服务工作延期，如有在专用合同条款中约定。

4.4 其他

LIII

5. 服务质量

5.1 服务质量要求

5.1.1 服务质量标准必须符合发包人要求，以及相关验收规范和标准。有关服务质量

的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因承包人原因造成服务质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返

工直至质量达到合同约定的标准为止，由此增加的费用由承包人承担。

5.2 不合格项的处理

因承包人原因造成的不合格项，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到

合同要求的质量标准，由此增加的费用由承包人承担。无法补救的，由双方协商解决。

5.3 质量争议检测

合同当事人对服务质量有争议的，由双方协商确定的检测机构鉴定，由此产生的费用

及因此造成的损失，由责任方承担。

6. 安全文明与环境保护

7. 支付

7.1 付款方式

具体付款方式在专用合同条款中约定。

7.2 结算

7.2.1 服务期满后 7 天内，承包人应按发包人规定的格式向发包人提交项目结算申

请。发包人将按相关制度的规定及程序及时对承包人报送的结算申请进行审核。

7.2.2 结算原则在专用合同条款约定。

8. 保险

8.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应为其参与本项目全体人员购买工伤保险或

全过程的人身意外伤害险，未按合同约定办理保险的承包人人员禁止进入服务场地；因投

保产生的保险费和其他相关费用已包含在合同价中。合同延期，保险期限应相应延长。

8.2 承包人应向发包人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，相关凭证将

作为合同付款的依据之一。

9. 不可抗力

9.1 不可抗力的确认

9.1.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免

且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战

争和专用合同条款中约定的其他情形。

LIV

9.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损

失的证据，并及时认真统计所造成的损失。发生争议时，按第 12 条【争议的解决】的约定

处理。

9.2 不可抗力的通知

9.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通

知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

9.2.2 不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报

告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告

及有关资料。

9.3 不可抗力后果的承担

9.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自

承担。不可抗力发生前已完成的服务工作应当按照合同约定进行支付。

9.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等后果，由合同当事人按以下

原则承担：

（1）永久工程、已运至现场的材料的损坏，以及因设备、设施损坏造成的第三方人员

伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人工器具的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当

事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

在合同延期期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

9.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均

有权解除合同。合同解除后，由双方当事人商定或确定发包人应支付的款项，该款项包

括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的费用；

（3）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（4）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（5）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 42 天内

完成上述款项的支付。

10. 违约

10.1 发包人违约

10.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（2）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（3）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（2）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发

包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 3 天内仍不纠正违约行为的，

承包人有权暂停相应的服务工作。

10.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用，并支付承包人合理的利润。此外，合同

当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

10.1.3 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解

除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的款项；

（3）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（4）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（5）按照合同约定应退还的质量保证金；

（6）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 12 条【争议的解决】的约定

处理。

承包人应妥善做好已完项目的保护和移交工作，并将工器具和人员撤出作业现场，发

包人应为承包人撤出提供必要条件。

10.2 承包人违约

10.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定使用不合格的工器具、材料等的；

（2）因承包人原因导致检修服务质量不符合合同要求的；

（3）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入现场的材料、工器具等撤离施工现

场的；

（4）因承包人违反合同约定造成暂停服务的；

LVI

（5）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（6）由于承包人的责任使一项或更多项的技术性能和保证值没有达到要求的；

（7）承包人未能在合同期内对缺陷进行修复或拒绝按发包人要求进行修复的；

（8）未能按照合同约定履行其他义务的。

10.2.2 承包人违约的责任

10.2.2.1 承包人应承担因其违约行为而增加的费用。增加的费用除应包括由于上述违

约行为直接造成发包人的所有支出或损失外，还应包括由于承包人违约而造成的发包人向

第三方支付的费用。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承

担方式和计算方法。

10.2.2.2 承包人提交违约金后，仍有义务向发包人提供技术支持。由于承包人的原因

导致发包人拒收项目的，并不免除承包人支付违约金的义务。

10.2.2.3 承包人因发生第 10.2.1（5）目约定的违约情形应支付违约金，违约金额度

在专用条款里中约定。

10.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第 10.2.1 项【承包人违约的情形】第（5）目约定

的违约情况时，发包人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并

致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，

发包人有权使用承包人在现场的材料、工器具、临时设施、承包人文件和由承包人或以其

名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继

续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

10.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款

和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按发包人确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已

提供的材料、临时设施等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款

项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款

项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 12 条【争议

解决】的约定处理。

LVII

10.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担

违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

11. 索赔

11.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向发包人递交索赔通知

书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额，并附必要的记录和证明材

料；

（2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向发包

人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额，并附必要的记录和证明材

料；

（3）承包人未在前述 14 天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款的权利。

11.2 承包人索赔处理程序

（1）发包人收到承包人提交的索赔通知书后，在收到上述索赔通知书或有关索赔的进

一步证明材料后的 14 天内，将索赔处理结果答复承包人；

（2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 14 天内完成

赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 11 条的约定执行。

11.3 承包人提出索赔的期限

承包人在接到发包人结算通知后，应被认为已无权再提出服务作业期间所发生的任何

索赔。

11.4 发包人索赔的提出

根据合同约定，发包人认为有权扣减付款的，应按以下程序向承包人提出索赔：

（1）发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向承包人递交索赔通知

书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求扣减的付款金额，并附必要的记录和证明材

料；

（2）索赔事件具有连续影响的，发包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向承包

人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的扣减付款金额，并附必要的记录和证明材

料。

11.5 发包人索赔处理程序

（1）合同当事人双方就索赔事件达成一致意见，承包人应付给发包人的金额可从拟支

付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。承包人在收到索赔

LVIII

通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 14 天内，将索赔处理结果答复发包人。如承包人

在收到索赔通知书后 14 天内未做答复，则视为该索赔已被接受；

（2）承包人接受索赔处理结果后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，

按第 11 条的约定执行。

12. 争议的解决

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商

解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

LIX

第二节专用合同条款

《专用合同条款》是对《通用合同条款》的补充或对合同双方责任与义务的进一步明确，条

款之间如有不一致之处，《专用合同条款》应优先于《通用合同条款》。《专用合同条款》的序号

与《通用合同条款》的序号一致，如果有增加的条款，可增加新的条款号。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 目修改为：

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构

成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合

同条款、技术标准和要求（技术协议书）已标价检修维护项目清单、维修方案、招标文件及澄清、

投标文件及澄清以及其他合同文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：；

1.1.2.3 承包人：；

1.1.2.4 承包人项目经理：；

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

本款修改为：

（

1）合同协议书；

（

2）中标通知书；

（

3）投标函及投标函附录；

（

4）专用合同条款及附件；

（

5）通用合同条款；

（

6）技术协议书（技术标准和要求）；

（

7）已标价维修项目清单；

（

8）维修方案；

（

9）招标文件及澄清

（

10）投标文件及澄清

（

11）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 发包人提供的图纸

发包人在时间内提供份图纸供承包人借阅，用完返还给发包人。

1.6.2 承包人提供的文件

由承包人提供的文件，包括：维修方案、维修记录等，维修方案承包人应在合同签订后

天内报送发包人份。发包人应在

7 天内批复。

2. 发包人义务

2.3 提供作业现场及技术资料、图纸

（

1）发包人提供的办公、作业场所：

（

2）发包人提供的作业所需要的条件：

a、维修用电、用气等所必需的接口；

b、维修工作需要的进入现场的交通运输条件；

c、其它：。

（

3）技术资料和图纸：

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理相关入厂证件及作业手续：

2.8 发包人其他义务

本款修改为：

2.8.1 与承包人签订《安全协议书》，对承包人进行安全、培训或考试。

2.8.2 发包人负责对承包人检修维护工作的检查、监督与考核。

2.8.3 负责向承包人提供集团、分（子）公司及发包人的安全生产各项规章制度及规程，并

负责检查、落实。

2.8.4 发包人应为承包人提供图纸、检修技术标准和有关技术资料，并有专责人员适时解决

承包人提出或遇到的各类问题。

2.8.5 发包人审核承包人提供的工作计划、“三措两案”（涉及环保的项目应编制“四措两

案”

）等。

2.8.6 发包人负责进行设备系统解列、隔离和验收工作，为检修维护提供作业条件。

2.8.7 组织维护现场的管理，负责协调承包人与发包人相关职能部门及第三方的有关工作。

2.8.8……。

增加此款：

2.9 发包人的其他权利

2.9.1 发包人有权撤换承包人中不能胜任维修工作或玩忽职守的人员，并不得重返现场，由

此造成的后果承包人自负。

2.9.2 发包人有权制止承包人在作业过程中发生的不安全和违反安全规程有关内容规定的行

为。有权对承包人违章工作停工、处罚。

2.9.3 发包人有权要求承包人必须按照厂家的图纸检修维护，并督促承包人严格按照相关工

LXI

艺所规定的内容进行作业。对承包人不按工艺要求作业的有停工权和处罚权。

2.9.4 发包人应及时掌握承包人对执行过程中的各项工作内容，对承包人在作业中发生的不

符合规程规定的事项及时进行纠正。

2.9.5 如发生紧急或重大事项情况，承包人因技术力量不足或准备不及时等因素而无法处理

或耽误进度等，发包人有权另行委托其它施工队伍进行紧急处理，承包人应担负相应费用。

2.9.6 ……。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.9 修改为：合同履行期间，承包人所有人员应严格遵守发包人及其上级公司制订的各项管理制度；将

发包人按合同约定支付的各项价款专用于本合同工程并接受发包人监督；及时支付其雇用人员工资，当工程所在地政府部门对雇用人员有特殊规定时，承包人应按当地规定执行。

3.1.10 承包人应履行的其他义务

（

1）承包人所有维护人员应在合同约定时间进入现场，接受发包人的安全教育，技术交底，

考试合格后方可开展工作。维修分为现场维修、返场维修两种方式，发生的各项费用均由承包人

承担。

（

2）承包人应与发包人签订技术协议书和安全协议书，作为合同的附件一并执行。

（

3）承包人应服从发包人统一指挥，遵守发包人各项规章制度，自觉接受发包人的监督检

查。承包人应按要求参加发包人组织的会议，并执行会议的有关要求。

（

4）组织作业人员学习设备说明书、作业文件、“三措两案”（涉及环保的项目为“四措两

案”

）等。

（

5）承包人应提供现场作业人员的名单、工种、资质、相关的操作证等有关资料。

（

6）承包人不得进入与作业无关的区域，不得擅动与作业无关的任何设备设施，以防发生

安全事故。

（

7）承包人在作业过程中应遵守相关的安全规定。

（

8）作业过程中如出现异常情况或发现设备缺陷，承包人应立即通知发包人确认，并逐级

汇报。

（

9）作业中发包人提出安全、质量问题，承包人应给予相应回复。

（

10）承包人应按要求填写检修、维护记录，并由相关人员审核，不得漏项。对质量有异议

时，原则上协调解决，未经发包人验收合格的设备不得进行下道工序或投入运行。

（

11）检修工作票由承包人填写。

（

12）承包人在作业前清点设备标识的安装情况，在设备检修结束后，修前设备标识不能有

缺损，如有缺损，则由承包人负责配制、安装完善，所产生的费用由承包人负责。

（

13）承包人在使用特种作业设备过程中应按规程进行认真检查，操作安全责任由承包人负

责。

LXII

（

14）承包人认真做好标准化作业，按照标准执行维护工作。

（

15）维修过程中应做好地面、通道等保护。

（

16）负责作业区域内一切设施的卫生保洁清扫，产生的垃圾负责清运、处理。

（

17）负责作业需用临时电源、水源等铺设、接引

（

18）承包人现场使用的安全工器具、电动工器具等必须合格有效，承包人应将详细的工器

具清单和检验报告报发包人备案。

（

19）承包人在作业过程中若发生不可预见的重大问题时，应及时向发包人报告共同制定处

理方案并执行。

（

20）再鉴定工作按发包人要求执行。

（

21）承包人应保证工作人力和技术力量的投入，服从发包人的安排，不能出现因人力和技

术力量不足等原因造成拖延、质量达不到标准要求等问题。如果因为承包人问题不能满足维修要

求，发包人有权拿出部分项目重新外委。

（

22）作业时需采取的临时措施，如脚手架搭设、设备保温拆装、阻碍设备运入场地的设备

临时拆除安装等由承包人负责。

（

23）承包人应接受发包人临时增加的工作任务。

（

24）由于备件维修质量问题导致风机故障停机，自风机停机至恢复运行期间电量损失由承

包人按照标杆电价乘以故障损失电量进行赔偿。

3.2 履约担保

本款修改为：3.2.1 无。

4. 工期

4.1 合同工期：开始日期：，结束日期：。

4.2.1 发包人通知承包人进厂的时间：以发包人电话通知或函件为准。

4.3 发包人由于工作需要提出的延期：以实际通知为准。

4.4 其他。

6.安全文明与环境保护

6.1 安全文明生产

6.1.1 安全生产要求

本项修改为：

承包人作业时按照《中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定》、《中国大唐集团工作票、

操作票使用和管理标准》

、

《中国大唐集团公司有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》等的要

求执行。

6.1.2 安全生产保证措施

LXIII

本项修改为：

发包人、承包人要建立安全生产保证体系和监督体系，充分发挥其保证和监督作用，深入贯

彻落实国家安全生产法律、法规及与电力行业安全生产的各项规章制度。

承包人建立安全生产责任制度，应遵守双方签订的安全协议，编制“三措两案”（涉及环保

的项目应编制“四措两案”

）

，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制安全生

产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.5 文明生产

6.1.5.1 承包人作业时按照中国大唐集团公司《安全文明生产管理办法》的要求执行。

7. 支付

7.1 付款方式

本款修改为：经发包方验收合格、发包方收到承包方提交的下述文件并审核无误后

90 日内支付合同价款

的

97%，剩余合同价款 3%为质保金，质保期一年，质保期以发包方签署竣工验收日期之日起计

算。质保期满后并验收通过，提供相应质保验收单据办理质保金支付：

（

1）由双方授权的代表签署的该合同发生的维修服务项目竣工验收单；

（

2）承包方应提供金额为实际发生工程量合同总价 100%的符合财务要求的发票及合同价

款

97%的收据。

7.2 结算

本款修改为：7.2.2 结算原则：按实际完工量每季度进行结算一次。

10. 违约

10.2 承包人违约

本款修改为：10.2.2 承包人违约的责任

10.2.2.3 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的应支付违约金，违约金额

度为 XXX 元，违约金具体约定方式、金额由项目单位自定。

10.2.2.4 违约金从拟支付给承包人的合同价款中扣除；当拟支付给承包人的合同价款不足时，

应由承包人直接支付给发包人。

12.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决。如协商未能解决，任何一

方可根据争议标的金额及合同签订地人民法院关于级别管辖的规定向合同签订地有管辖权的人

LXIV

民法院提起诉讼。”同时在合同条款中明确约定合同签订地点。合同签订地点应以采购主体单

位实际办公地址为准（建议明确到具体的办公楼号），具体为：

XXX。

LXV

第三节合同附件格式

附件一：廉洁合同

LXVI

附件二：安全协议书

安全协议书

（本章所有条款仅供参考。招标人应根据中国大唐集团有限公司专业部门的管理要求进行修改完善）

合同编号：发包单位：（以下简称发包人）承包单位：（以下简称承包人）一、项目概况

1.项目名称：

2.项目地址：

3.项目承包范围和内容：

4.承包形式：

二、项目期限

自

XXXX 年 XX 月 XX 日起开工至 XXXX 年 XX 月 XX 日止完工。

三、总则

发包人将项目委托承包人实施，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，依据中华人

民共和国《安全生产法》、《建筑法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》以及《电力安全工

作规程》、《电力设备典型消防规程》等法律、法规，以及大唐集团公司对安全生产的相应规定，

双方自愿签订本协议，作为合同的附件，双方应严格执行。

此协议在双方签字盖章后方可生效。此协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

四、发包人的安全责任

1. 对承包人安全资质进行审查，确认符合下列条件：

1.1 审查承包人的安全资格证书。

1.2 审查承包人维护人员的居民身份证、健康证明（体检表）以及维护工种配备情况是否符

合要求。

1.3 审查承包人近三年的安全记录。

1.4 审查承包人安全管理机构的专、兼职安全管理人员是否符合中国大唐集团有限公司有关

规定。

1.5 审查工器具和劳动保护用品的配备和检验情况。特种作业人员、特种设备操作人员要持

证上岗；施工机械、工器具、安全防护设施、安全用具等应能满足维护工作安全的要求。

2. 发包人应全面进行安全技术交底，并应有完整的记录。

3.发包人在承包人教育培训的基础上，对承包人全体作业人员进行安全教育培训和考试，并

LXVII

提供有关安全生产的规程、制度、要求。

4.审查承包人编制的“三措两案”（涉及环保的项目应编制“四措两案”），并监督其落实。

特别在有危险性的电力生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、

烫伤、坠落、溺水等人身伤害、设备损坏及电网破坏事故的，发包人应事先要求承包人做好危险

点分析，并按《电业安全工作规程》要求承包人设监护人，必要时发包人派人到现场监督，承包

人应积极配合。

5.发包人有义务根据工作的需要，协助承包人取得工作票、动火票资格权限。

6.发包人管理人员应定期到现场进行安全检查，对现场安全状况进行点评，针对问题和隐患

等提出整改意见，并且要留有记录。

7.发包人发现承包人或作业人员的违章行为有责任及时制止，并按规定考核，严重时有权停

止作业，进行必要的整改。

8.承包人因严重违章作业造成设备停运、损坏，火灾及人身伤亡等影响安全生产的，发包人

按有关规定进行考核。对于情节严重的，发包人有权停止该项合同的执行。

9.两个及以上的不同承包人在同一区域内进行作业活动，可能危及对方安全的，发包人应当

组织双方签订安全协议，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全管理

人员进行安全检查和协调。

五、承包人的安全责任

1.承包人应具备承揽项目所需的、符合规定的资质和条件，并应按照发包人要求，提供资质

和条件等相关材料，接受发包人审查。

2.承包人存在劳务分包情况时，应将与分包方签订的合同、安全协议、人员情况以及缴纳保

险情况报发包人备案。

3.承包人禁止使用童工；禁止使用未成年人从事特殊工种、重体力和危险、危害大的工种；

高危工作人员年龄不得超过

55 岁；所有工作人员不得有电力生产的职业禁忌症。

4.承包人特种作业人员，应经过有关部门的安全、技术培训，取得相应的操作证，并持证上

岗。

5.合同期内承包人应为每个员工办理相应工伤保险或人身意外伤害保险，确保作业人员受到

伤害时能及时得到赔偿和补偿。

6.承包人具有两级及以上机构的应设专职安全管理机构；主要负责人、安全监察人员应按照

国家规定持证上岗。超过

100 人的单位应设有专门的安全管理机构；承包方人员超过 30 人的须

配有专职安全员；

30 人以下的须设有兼职安全员。安全管理机构、专兼职安全管理人员要满足

要求；现场负责人和安全员应佩戴醒目的标识。

7.承包人安全负责人对现场人员和现场的安全工作负责。承包人安全负责人应具有相应的安

全资质，要求定期到发包人安全监察部汇报安全情况及隐患排查和整改情况，并且参加由发包人

组织召开的安全工作例会，服从发包人的监督、管理和指导，对发包方提出的技术和安全方面的

LXVIII

意见应及时整改，在作业过程中除工作负责人外，项目经理、项目安全员至少应有

1 人在现场进

行全过程监护；

8.承包人应熟知并在作业中严格执行《电业安全工作规程》、《中央企业安全生产禁令》和

《中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定》及发包人有关安全、消防、治安及文明生产的相

关规定。

9.承包人应积极主动地了解所承包项目的生产和工艺流程的特点，对作业现场可能的危险因

素进行分析，组织全体人员认真学习并留有记录。

10.承包人在入厂前应对全体作业人员进行全面的安全规程、消防安全、电力设施保护和社

会治安等方面的培训和考试。开工前为人员办理出入证，并要求人员正确佩戴。承包人因特殊情

况需要换人时应征得发包人的同意，并对新参加工作人员进行相应的安全教育、培训，合格后办

理准入手续。

11.承包人在办理手续时需提供作业人员的登记表，提供工器具及安全防护用品登记表。对

提供的数据和信息的真实性负责。

12.承包人应自觉接受发包人的安全监督、管理和指导，对发包人提出的技术和安全方面的

意见及时整改；发生危及人身或设备安全的情况，除按规定逐级上报外，还应立即停止作业并报

告发包人。

13.承包人项目负责人应坚持在现场管理，未经发包人允许，不得擅自离开现场，要保证在

接到通知后

XX 分钟内到达作业现场或指定地点，并且要定期组织现场安全检查（至少每周一

次）

，及时排除隐患，定期将隐患检查和整改情况报发包人审阅签字、备案。

14.作业前，承包人编制“三措两案”（涉及环保的项目应编制“四措两案”）并及时送达发

包人审核，经发包人审批后严格执行。在有危险性的电力生产区域内作业的，承包人应对负责人、

技术人员和人员进行培训和考试。同时承包人应事先做好危险点分析，制订安全措施和防止发生

危险的预案，经发包人审核批准后，设专职监护人监督实施。

15.项目过程中在未得到发包人允许的前提下，严禁承包人跨越本项目范围以外的区域从事

各种作业活动；如需跨区作业，需由发包人带领并全程监护或者重新办理有关手续。

16.发生安全问题应及时汇报发包人；发生人身事故或危及设备的不安全情况，除按规定逐

级上报外还应立即报告发包人安全监察部，不得延迟汇报或隐瞒不报。

17.因承包人责任造成的人身和设备等安全事故，承包人承担相应责任。承包人应配合发包

人进行事故的调查和分析，相关的事故报告由承包人填报或与发包人共同填报。

18.承包人应根据作业环境为作业人员配备必要的职业病防护用具，如因用具配备不到位、

不执行国家和发包人规定、不听从发包人指挥和建议等原因导致的承包人人员职业病及其处置由

承包人负全责。

19.承包人禁止使用不符合安全要求的机械、工器具、安全用具、安全防护用具。现场安全

设施不满足安全需要不允许开工。

LXIX

20.承包人因违章作业，造成设备停运、损坏，火灾及人身伤亡等影响安全生产的，应接受

发包人的考核。

21.承包人存在违反本协议以及相关安全管理规定的行为，发包人按照本协议以及相关安全

管理规定对承包人进行考核。

六、如遇以下情况，发包人对承包人进行相应考核

1.承包人每发生 1 起一般违章，考核行为者 XXX 元，连带管理者 XX 元；每发生 1 起较严

重违章，考核行为者

XXX 元，连带管理者 XXX 元，监督者 XXX 元；每发生 1 起严重违章，考

核行为者

XXX 元，连带管理者 XXX 元，监督者 XXX 元，领导 XXX 元；必要时发包人可立即

强制承包人停工整顿，由此产生的经济损失由承包人完全承担。

2.作业人员擅自进入作业区域以外的生产场所，每人次考核 XXX 元，造成事故或后果的另

外追加赔偿。

3.不按规定时间上报作业中的安全情况或不按规定及时上报作业中发生的不安全情况，考核

XXX 元/次。

4.作业人员擅动生产设备、设施等，考核 XXX 元/次，同时直接责任人予以清退。

5.承包人使用童工；未成年从事特殊工种、重体力和危险、危害大的工种；高危工作人员年

龄超过

55 岁；工作人员有电力生产职业禁忌症的，每使用 1 人考核 XXX 元，同时责令承包人

及时清退。

6.承包方未为员工办理工伤保险或人身意外伤害保险，发现一例考核 XXX 元。

7.承包人对发包人提出的安全隐患不及时整改或重复发生的，每项考核 XXX 元；情节严重

或对发包人造成影响的，停止该项作业，同时，负责赔偿发包人的损失。

8.因承包人违章造成火险考核 XXX—XXX 元；造成火情，考核 XXX—XXX 元；造成火灾

的，按有关规定考核和赔偿。

9.承包人不按规定办理手续或证件不全开工的，责令停止施工，补办手续，并考核 XXX 元。

10.因承包人责任造成的人身轻伤及以上人身事故，承包人承担全部责任，并立即停工整改，

给发包人造成经济损失和社会影响的，扣除

XX%的合同款，并同时接受上级部门及地方政府的

考核，视情况发包人有权终止合同。

11.因承包人责任造成的生产设备事故，承包人要承担全部责任，并负责赔偿发包人的损失。

12 承包人在作业过程中违反安规或安全措施不规范、不到位，根据情节的严重程度处以

XXX-XXX 元/人次的考核。

13.承包人项目负责人如发生未履行现场管理职责，未及时组织进行隐患排查，未及时上报

隐患排查结果，安全投入不足，擅自离开现场等行为时，每次处以

XXX—XXX 元考核。

14.现场管理混乱，存在严重的安全隐患，发包人有权要求停工整改，并可处以 XXX-XXX

元的考核；若不按时间整改或整改不符合要求的，可不予复工，并处以

XXX-XXX 元的考核。

15.未经发包人审批同意擅自搭设临建设施或随意在相关区域入住的，视情况将处以 XXX-

LXX

XXX 元的考核，造成设施（设备、结构、地面、草皮等）破坏的，要求尽快复原，否则处以被

破坏设施经济损失

X 倍的考核。

16.承包人发生违反《XXX 公司交通安全管理规定》行为的，按该规定进行处罚。

17.承包人发生偷盗行为的，每次处以 XXX 元/人次的考核。

18. 两个及以上不同承包方在同一作业区域内进行可能危及对方安全作业的，未签订安全协

议或者未指定专职安全管理人员进行安全检查与协调的，责令停工整改；逾期未整改的，处以

XXX 元的考核。

19.承包人未办理入场手续的人员进入现场，相关人员予以清除出厂，发现一例考核 XXX 元。

20.因本协议产生的争议、纠纷解决方式以主合同为准，但主合同失效或无效的并不导致本

协议失效或无效。

七、双方需约定的其他安全管理条款：

在签订承包合同之前，双方应签订安全协议书作为合同的附件，本协议书一式

XX 份，XX

份由发包人保存，

XX 份由承包人保存。

发包人负责人签字：

发包人安监部负责人签字：

承包人负责人签字：

盖章：

年月日

LXXI

附件三：合同协议书

甲方合同编号：

乙方合同编号：

XX 公司 - 年度

（品类名称）长协平台管理服务协议

（供应商简称）

LXXII

甲方：

乙方：

合同签订地：

（此处填写甲方所在地）

第一部分合同协议书 ................................................1

第二部分合同条款 ..................................................4

第 1 条定义 ........................................................4

第 2 条平台管理及服务内容 ..........................................5

第 3 条产品上架及订单管理 ..........................................6

第 4 条费用及结算方式 ..............................................6

第 5 条履约保函 ....................................................7

第二种：本合同不要求乙方提供履约保证。 .............................8

第 6 条验收 ........................................................8

第 7 条质量保证 ....................................................9

第 8 条违约责任及索赔 .............................................12

第 9 条最终用户保障责任及处理 .....................................14

第 10 条订单的取消 ................................................14

第 11 条合同的变更、中止、终止和解除 ..............................16

第 12 条不可抗力 ..................................................17

第 13 条通知与送达 ................................................17

第 14 条合同争议的解决 ............................................19

第 15 条其它 ......................................................19

附件一“长协产品单价表” ..........................................20

附件二“合同执行范围” ............................................21

附件三“履约保函格式” ............................................22

附件四“订单” ....................................................24

附件五“技术规范” ................................................26

附件六“到货验收单” ..............................................27

第一部分合同协议书

本合同由有限公司（以下简称“甲方”）和有

限公司（以下简称“乙方”）按下述条款和条件签署。

鉴于最终用户有意向乙方采购

（填写：品类名称） ，用于其生产基建

所需，且乙方同意向最终用户供应上述产品及服务，并接受甲方的平台管理服务。

本合同为采购平台管理服务合同，合同相对方为甲乙双方，最终用户为《民法典》

第五百二十二条规定的第三人。乙方接收最终用户以本合同规定的在中国大唐集团

公司电子商务平台(电子商务平台网址:tang.cdt-ec.com)中电子超市中所提交的电

子订单直接向最终用户履行订单义务当乙方未按照本合同约定的验收、质量保证等

向最终用户履行义务或者履行义务不符合约定时，甲乙双方一致同意，依据《民法

典》第五百二十二条第二款的规定,最终用户有权直接请求乙方向最终用户履行，

或直接请求乙方按照本合同约定的验收、质量保证、违约责任及索赔条款直接向最

终用户承担违约责任。“

为此，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章的规定，甲乙

双方经协商一致，订立本协议。

第 1 条 本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相

同。

第 2 条 下述文件是本合同不可分割并相互补充和说明的一部分，与本合同具

有同样的法律效力，并与本合同一起阅读和解释。

2.1 在本合同签署后双方签署的洽商、补充、变更等明确双方权利义务的纪

要、协议、电子超市采购订单；

2.2 合同协议书；

2.3 （中标/成交）通知书(招标方式/非招标方式)；

2.4 合同条款；

2.5 技术协议；

2.6 合同其他附件；

2.7 采购文件和投标应答文件(招标方式/非招标方式)；

第 3 条 上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列

顺序在前的为准。

第 4 条合同价格

本合同为单价合同，产品单价详见合同附件一：长协采购单价表，平台管理服

务费价格为订单总价的

4% ，具体以订单实际有效订单为准。

第 5 条保证

5.1 乙方保证按照合同约定供应、提供相关技术服务并承担质量保证责任。

5.2 乙方保证按照合同约定的期限和方式向甲方支付合同平台管理服务费。

5.3 甲方保证按照合同约定提供平台管理及服务内容。

第 6 条合同生效

本合同经两方法定代表人或公司授权代表人签字并加盖合同专用章或公章之日

起生效。合同执行期年（自年月日至年月日止）。

如延期的，需签订延期协议。本合同达到合同期限或达到最终用户与乙方的合同期

限及合同执行最高限额时合同即行终止，以最先达到本条约定的条件为准。

第 7 条合同份数

本合同一式正本 2 份，副本 2 份；甲方执正本 1 份，副本 1 份；乙方执正本 1

份，副本 1 份。

合同签字页

甲方：

乙方：

法定代表人(负责人)：

法定代表人或授权代理人（签字盖章）:

签订日期：

通讯地址：

通讯地址:

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

传真：

Email:

开户银行：

开户银行:

账号：

税号：

开户行地址：

第二部分合同条款

第 1 条定义

本合同和附件中所用下列名词的含义在此予以说明。

1.1“甲方”是指有限公司，包括该法人、法人的继任方和法人的受

让方。

1.2“乙方”是指，包括该法人、法人的继任方和法人的受

让方。乙方为平台上架产品的供应商，该供应商为本次长协采购项目（采购编

号：）的中选单位。

1.3“最终用户”是指购买合同货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的

承继者，即电子超市订单的买方。

1.4“合同”是指甲乙双方签署的文件中载明的双方所达成的协议，包括所有的附

件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。上述文件是本合同不可分割并相

互补充和说明的一部分，与本合同具有同样的法律效力，并与本合同一起阅读和解

释。前后文件有不一致的地方，以时间发生在后的为准；图纸和文字发生矛盾时，以

文字说明为准；如标准有不一致的，以要求较高的为准。

1.5“订单”是指合同有效期内，乙方接收最终用户以本合同规定的在中国大唐集

团公司电子商务平台（电子商务平台网址：tang.cdt-ec.com）中电子超市中所提交的

电子订单。订单为本合同的关联部分，与本合同具有同等的法律效力。

1.6“订单价款”是指在乙方完全和适当地履行其订单合同义务后，最终用户根据

订单合同规定应支付给乙方的价款。

1.7“合同执行最高限额”是指本合同项下所有有效订单的总额。

1.8“平台管理服务”是指合同有效期内，基于本合同内容，由甲方提供中国大唐

集团有限公司电子商务平台（电子商务平台网址：tang.cdt-ec.com），为乙方产品销

售、售后服务、订单支付、交易退款及结算等经营活动提供有偿服务。

1.9“平台管理服务费”是指甲方提供平台管理及服务的过程中，乙方根据订单价

款，按照

4% 比例向甲方支付平台管理服务费。

1.10“产品”是指本合同中约定各种规格型号的商品及相关服务。

1.11“上架”是指将产品陈列到大唐集团公司电子商务平台的电子超市,使其可供

销售。

1.12“下架”是指暂停或停止销售已在大唐集团公司电子商务平台的电子超市上

架的产品。

1.13“出厂验收”是指产品出厂前的检验和试验,即在设备发货之前为保证设备满

足最终用户质量要求乙方所进行的检验或/和检测。

1.14“到货验收”是指产品到达现场后，最终用户依据供应商提供的装箱清单，

对设备外观、质量、数量及质量证书进行逐一盘点及检查。

1.15“技术服务”是指在对本合同产品由乙方提供的技术指导、技术配合等全过

程的服务。

1.16“现场”是指订单指定到货地点现场。

1.17“产品缺陷”是指乙方提供的合同产品达不到本合同规定的性能、质量标准

要求的情形。

1.18“运杂费”是指合同产品从乙方发货地到最终用户收货地发生的各种运费、

保险费及运输过程中发生的其他费用。

1.19“书面形式”是指任何手稿、传真、打字或印刷的有印章或签名的文件。

第 2 条平台管理及服务内容

2.1 甲方作为大唐电子超市的管理、维护及长协物资平台管理方，为乙方及最终用

户提供平台管理服务，全面管理平台交易过程中涉及的信息流及资金流。

2.2 甲方为乙方产品上架提供平台保障及技术服务，并对产品质量进行管控。

2.3 甲方将协助乙方提供平台编码服务。

2.4 甲方将为乙方提供平台账户的生效、平台上架操作、订单管理、订单销售、结

算及执行过程中的操作指导、培训及技术服务。

2.5 甲方将保障中国大唐集团电子商务平台（以下简称平台）最终用户合法权益，

维护平台正常经营秩序，服务乙方规范化运营，向乙方整合提供平台需求信息，协助

乙方完成平台操作流程及数据流转，提高合同和订单的执行效率。

第 3 条产品上架及订单管理

3.1 产品名称、规格、价格见附件二“长协产品单价表”，价格已包含运杂费及质

保期内退货、换货、技术指导、技术配合等各项费用。产品的技术要求、质量要求等

应满足附件五“技术规范”。

3.2 乙方必须依照订单要求进行供货并与最终用户结算订单价款，平台电子订单受

平台统一管理，无需签章即生效且具备法律效力。严禁乙方与最终用户线下私自交

易，否则甲方有权根据《中国水利电力物资集团有限关于加强框架、长协履约管理的

相关措施》等有关规定，采取中止、变更、终止、解除协议等措施。

3.3 产品价格采用以下

（示例：第一种） 方式确定：

第一种：固定单价，合同价格包含产品、运杂费、税费、保险、利润等与本合同

相关的所有费用，产品单价具体价格详见附件二“长协采购单价表”。

第二种：买卖双方（即最终用户与乙方）按照如下机制进行调价，在满足条件

时，依调价规则执行调价，具体如下：（如有）

3.4 合同执行最高限额为￥万元（大写金额：人民币），其中不

含税最高限额为万元人民币。 XX% 增值税税额为万元人民币，具体以实际

订单结算金额应收取的服务费为准），合同执行总金额达到最高限额时甲方有权单方

终止本合同并下架产品。

第 4 条费用及结算方式

4.1 平台管理服务费及结算方式

4.1.1 本合同平台管理服务费金额，根据乙方实际发生的订单价款，甲方按照

比例向乙方收取平台管理服务费，含 6%增值税。

4.1.2 平台管理服务费支付方式：电汇。

4.1.3 平台管理服务费结算：合同执行期间，每 3 个自然月，甲方根据乙方实际

发生的订单（产品验收合格的订单）价款合计计算平台管理服务费，乙方确认平台管

理服务费金额后在 15 日内向甲方支付平台管理服务费，甲方收到平台管理服务费后 15

日内向乙方开具 100%的增值税专用发票。

4.2 订单价款及结算方式

4.2.1 订单价款支付内容及方式：电汇。

合同订单产品到货验收合格后，乙方须按本合同及附件要求将发票及时送达至最

终用户，最终用户收到乙方下列规定文件并审核无误后支付订单价款。

A.由最终用户和乙方签署的该批订单产品的“物资到货验收单”扫描件 1 份；

B.金额为该批产品订单价格 100%的税率为 XX %的增值税专用发票。

4.2.2 结算期限：分批次结算、付款，乙方按照当期双方确认的到货量及合 s 同结

算单价，向最终用户开具当期全额订单价款的增值税专用发票，最终用户收到发票后

完成付款。

4.3 如乙方未按照本合同约定支付平台管理服务费，在收到甲方催款通知之日起

30 日内仍未支付平台管理服务费用，甲方将有权从乙方提供的履约保证金额中扣除，

并有权将乙方在大唐集团有限公司电子超市所有商品进行下架，直至乙方支付平台管

理服务费并补齐履约保函金额，经甲方评估具有继续履约能力后，可重新进行产品上

架工作。

第 5 条履约保函/保证金

合同生效后，根据本合同实际履约情况，甲乙双方同意选择以下

（示例：第一种/

第二种）方式由乙方提供履约保证：

第一种：产品上架前，乙方须向甲方提供由乙方主办银行开具的保函有效期与服务

协议有效期保持一致，以甲方为受益人的，金额为

（

提示：此处按合同执行最高限额 6%，向上取整）的不可撤销的履约保函，履约保

函格式见合同附件。该保函不可撤销、见索即付。且有效期应覆盖合同物资到货验收环

节。如履约保函到期前 30 天未完成到货验收的，供应商应延长保函期限或重开具保函

（仅限于国有银行，股份制银行）。

第二种：履约保证金直接一次性打入买方指定银行账户(单位名称:中国水利电力

物资天津有限公司;开户银行:工行天津分行营业部（行号：1*开通会员可解锁*；账号：

*开通会员可解锁*2548769）。履约保证金支付时间为卖方产品上架前全部支付。履约保证

金在合同执行完毕之日起不迟于 60 天退还;但如果此时存在合同争端并且未能解决，

那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后 30 天。

第 6 条验收

6.1 产品到达合同订单规定交货地点后，乙方随货提供到货验收单和生产商出具

的“质量检验证书”或“合格证”1 份，验收标准按技术规范中规定的质量标准执

行。

6.2 到货验收时，由乙方、最终用户共同完成，如乙方如不派员参与验收则视为

同意最终用户的验收结果。

6.3 验收时，如发现产品有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同及技术规范中规

定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为最终用

户向乙方提出修理和/或更换和/或索赔的依据；所有修理备件的费用由乙方承担；

乙方应第一时间补发丢失或损坏的产品，并承担给最终用户带来的损失。

6.4 产品的交货数量公差（磅差）应按合同技术协议执行，合同没有规定的，按

国家或行业有关规定执行。

6.5 如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权

威的第三方检验机构/双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束

力，检验费用和由此引起的工期延误由责任方负担。

6.6 乙方在接到最终用户按规定提出的验收通知后，应尽快修理，更换或补发短

缺部分，由此产生所有费用包括但不限于制造、修理和运杂费等均应由责任方负

担。如不能按通知要求完成，视为乙方未能全部履行合同义务，按本合同条款 8.1

执行。

6.7 上述所述的各项检验仅是现场的到货检验，现场没发现问题或乙方已按要求

予以更换或修理均不能被视为乙方按协议及技术协议的规定应承担的质量保证责任

的解除。

6.8 乙方应在完成到货验收后，通过以下任一方式将最终用户签字确认的到货验

收单：(a)上传至电子超市平台；(b)发送至与最终用户约定的电子邮箱。若乙方未

能按时提交符合要求的验收单，则视为未完成交货义务。

第 7 条质量保证

7.1 质量保证期为产品到最终用户到货验收合格之日起

（示例：12 个月）如产品

标注质量保证期超过上述时间，以产品标注为准。

7.2 订单货物若因主要技术指标不合格，经处理后合格出厂的，质量保证期重新计

算。

7.3 在订单货物质量保证期内，如发现乙方提供的订单货物有缺陷，不符合合同或

订单规定时，最终用户可向乙方提出索赔。如乙方对索赔有异议，应在收到最终用户

索赔通知后的 7 日内（含本数）书面提出，否则视为承认最终用户的索赔请求。如果

乙方未对最终用户的索赔提出异议或乙方的异议不成立，乙方应按最终用户要求进行

修理、更换，或赔偿最终用户的损失。由此产生的费用由乙方承担。

7.4 在订单货物质量保证期内，由于乙方责任需要修理、更换有缺陷的设备导致订

单货物停运时，质量保证期自乙方消除该缺陷后重新计算，由此产生的损失由乙方承

担。订单货物如在质量保证期内发现订单货物部件出现缺陷但不影响货物的正常运

行，经维修或更换后的部件的质量保证期重新计算。

7.5 质量保证期的终止不能视为乙方对订单货物中存在的可能引起订单货物损坏的

潜在缺陷所应负的责任的解除。

乙方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果乙方发现合同设备由于设计、制

造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，乙方将及时通知甲方及最终用

户并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷（如需）。

7.6 乙方应保证订单货物经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良

好，乙方承诺订单货物的寿命不少于国家标准或行业标准规定的年限，具体见技术规

范相关要求（如需）。

7.7 乙方提供的软件系统需对硬件具有广泛的适用性。如果当前系统所匹配的硬件

设备停产，乙方保证最新的硬件设备可以确保原有软件的正常运行。如果最终用户选

择另外的硬件设备，乙方保证系统可以正常运行（如需）。

7.8 最终用户发生设备故障停运且未查明原因的情况下，如果需要乙方提供技术支

持，乙方保证做到全力配合最终用户恢复设备运行并查明故障原因。如果是乙方产品

原因，则由此产生的费用由乙方承担；如果是最终用户设备自身原因，则最终用户承

担乙方适当的技术服务费。

7.9 当最终用户选购与订单货物有关的配套设备时，乙方保证提供接口部分相关设

备的技术规范和资料，确保配套设备接入系统后的正常运行。

7.10 对于订单货物，乙方应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术和材料；若

采用乙方过去未采用过的新技术、新材料，应经甲方和最终用户事先同意。甲方和最

终用户的同意并不减轻或免除乙方根据本合同所应承担的责任。乙方从分包商处采购

的设备及部件的一切质量问题应由乙方负责。

7.11 订单执行期间，如果发现乙方提供的订单货物有缺陷或技术资料有错误，或

者由于乙方技术人员指导错误，造成工程返工、货物报废，乙方应立即无偿进行修理

或更换。需更换货物的，乙方应承担由此产生的到安装现场换货的一切费用，包括但

不限于新货物的费用、将新货物运至安装现场的费用及处理被更换货物的费用等。乙

方更换或修理订单货物的期限按技术规范规定执行，如逾期未完成更换或修理工作

的，按延迟交货处理。

7.12 如果由于最终用户未按照乙方所提供的技术资料、图纸、说明书进行安装、

操作或维护，及非乙方原因造成订单货物损坏，由最终用户负责修理、更换，但乙方

有义务尽快提供所需更换的部件，对于最终用户要求的紧急部件，乙方应安排最快的

方式运输，所有费用均由最终用户承担。

7.13 在从订单货物运至交货地点之日起至质量保证期结束之日的期间，如发现乙

方提供的订单货物有缺陷，不符合本合同规定时，最终用户有权选择且乙方需采取以

下补救措施：

7.13.1 修理

乙方对不符合合同或订单规定的订单货物进行修理，以使其符合合同或订单要

求，费用由乙方承担。除非最终用户同意，修理工作应在 30 天内（含本数）完成。

7.13.2 更换

乙方以符合合同或订单要求的货物替换不符合要求的货物，费用由乙方承担。除

非最终用户同意，更换应在 30 天内（含本数）完成。

7.13.3 退货

最终用户将有缺陷的订单货物退还乙方，乙方 30 天内负责将被退还的订单货物运

出安装现场。在此种情况下，乙方应退还已收取的该货物的货款并承担最终用户支出

的安装、拆卸、运输、保险及购买替代品的差价等费用。

7.13.4 让步接受

在最终用户和乙方同意的前提下，对有缺陷的订单货物作让步接受处理。

最终用户根据合同技术协议进行到货验收，确保接收的材料、设备等物资符合合

同约定的各项参数，质量达到标准要求。对没有达到合同约定的技术指标或质量标准

的材料、设备等物资，如在特殊情况下需要最终用户做出让步接收，应满足如下要

求：

（1）采购的材料、设备等物资没有达到合同约定的技术指标或质量标准，但可以

满足使用要求。其不符合的项目和指标物资的性能、寿命、安全性、可靠性、互换性

及正常运转使用无实质性不良影响。

（2）对于最终用户以及乙方同意让步接收的设备物资进行质量风险、安全风险以

及费用补偿评估，并形成报告（必要时可请专家参加质量、安全风险评估或委托权威

的专业机构出具相关评估报告），最终将报告结果和约定形成书面协议，由乙方、最

终用户双方共同签署。

7.13.5 赔偿损失

除已有规定外，乙方应赔偿甲方和最终用户因采取上述措施所发生的损失。

第 8 条违约责任及索赔

8.1 如果（因乙方原因）乙方未能全部履行合同或订单义务，最终用户有权向乙方

收取违约订单金额 20%的违约金，乙方承担由此给最终用户造成的经济损失。

8.2 在订单生效开始后，如因乙方原因未按期到货或未在电子超市进行到货登记

的，超过协议约定交货期，乙方可在电子超市提交延期申请并经最终用户确认，否则

每延迟 1 日最终用户有权按该逾期物资金额的 0.5%收取违约金，如果该违约金不足以

弥补最终用户损失的，乙方应予补足。

8.3 如乙方发货时未随物资提供商品清单、合格证等有关证件的，视为违约行为。

每次出现此类情况，最终用户有权按本次订单总金额的 1%向乙方收取违约金。

8.4 如未实际到货验收但在电子超市平台进行虚假到货登记的，每发生一次，甲方

有权按实际发生订单金额的 10%向乙方收取违约金，乙方继续履行供货义务。

8.5 在从订单货物运至交货地点之日起至质量保证期结束之日的期间，如发现乙方

提供的订单货物有缺陷，不符合本合同规定时，按本合同 7.13 条款执行。

8.6 如乙方所销售的产品存在假冒伪劣、未经合法授权或侵犯知识产权，乙方应承

担由此给甲方及最终用户造成的损失。

如果第三方向乙方、甲方、最终用户任何一方就上架产品提起侵权诉讼，无论乙

方侵权事实成立与否，甲方有权立即与乙方解除合同，乙方应赔偿甲方或最终用户因

解除合同所遭受的损失和应诉所发生的全部费用，应诉所发生的全部费用包括但不限

于律师费、调查取证费、公证费、被裁判或与第三方调解或和解支付的赔偿费用等所

有费用。

8.7 乙方发生上述违约行为且在收到甲方或最终用户发出的要求乙方纠正违约行

为、按约履行订单的通知后 15 天内（含本数）仍未能采取纠正措施、或者拟定的纠正

措施未能获得甲方或最终用户认可、或者采取的纠正措施仍不符合约定的，则最终用

户可向乙方发出书面通知取消订单、甲方可向乙方发出书面通知解除本协议。

乙方在与甲方签订本协议后，发现存在本项目招标文件附件《投标人须知》中投

标人不良行为，被列入中国大唐集团有限公司投标人黑名单且未按期完成整改从投标

人黑名单中移除的，甲方有权根据《中国大唐集团有限公司投标人管理办法》、《投

标人不良行为处理工作指引》等有关规定，采取中止、变更、终止、解除协议等措

施。

取消部分订单的，乙方退还取消部分的货款，乙方应继续履行合同中未取消的部

分；取消全部订单的，最终用户退还乙方已交付产品，乙方退还最终用户全部已支付

货款。同时乙方应当支付订单取消部分金额 20%的违约金，并承担由此给甲方和最终用

户造成的损失；

8.8 对于上述索赔，乙方应在收到甲方或最终用户通知后 60 天内支付，若乙方未

及时支付，最终用户可暂停支付本协议项下任意订单相应金额付款，直至乙方予以补

齐。甲方也可以从乙方履约保证金中直接扣除，或向开具履约保函的银行要求支付该

保函项下的款项。

8.9 产品上架后，乙方线下接受订单并完成供货的，每发生一笔考核 2000 元并需

补全线上下单流程，该笔订单仍需按规定缴纳 4% 服务费。累计发生两次，按不良供

应商处理。

8.10 合同生效后 5 个工作日内完成电子超市中产品上架工作，商品信息严格依据

合同签订内容（包含但不限于：商品名称、商品描述、规格型号、材质、图号、品

牌、计量单位、交货期、生产厂家等必须说明的信息）完成录入，其中上架的实物图

片应与实际设备（配件）相符；若发生商品信息缺失、与清单不一致、图片不清晰、

等影响用户下单情况不予上架。且根据情节严重程度，赔偿买方 500-2000 元（不累计

计算）；期间如未按照规定时间内完成产品上架，根据情节严重程度，每延期一天上

架赔偿买方 1000-2000 元（按天累计计算），如情节特别严重影响现场生产的，买方

有权解除合同，并追究相关法律责任。

第 9 条最终用户保障责任及处理

9.1 乙方明确了解并同意乙方是消费者（最终用户）保障的责任主体。乙方应保证

产品及服务质量并保障最终用户的权益。对于最终用户因产品质量、安全及服务提出

的要求，乙方应积极处理。

9.2 乙方在注册成为平台卖家并接受平台服务时，应该向平台提供真实有效的联系

方式（包括您的电子邮件地址、联系电话、联系地址等），对于联系方式发生变更

的，乙方有义务及时更新有关信息，并保持可被联系的状态。平台将向乙方上述联系

方式的其中之一或其中若干向您送达各类通知，而此类通知的内容可能对您的权利义

务产生的有利或不利影响，请乙方必及时关注。

9.3 乙方应当遵守诚实信用原则，确保您在平台上所发布的商品及/或服务信息真

实、与实际所销售的商品及/或提供的服务相符，并在交易过程中切实履行相关交易承

诺。

9.4 乙方承诺不进行任何虚假行为，保证每一笔交易内容均为真实、可信，绝无虚

构、炒作行为。不发布、不传播、不推广任何有关交易信用炒作的违规信息，并积极

举报此类违规信息。乙方应积极接受电子超市平台管理监督，严格遵守、积极维平台

交易信用体系的各项规则，若乙方违反电子超市交易管理的各项规则，需自愿接受电

子超市平台的相应处理措施，并承担因此引发的相关责任。

第 10 条订单的取消

10.1 双方约定最终用户享有订单取消权的情形

若发生下列（1）、（2）、（3）所述的任何一种情形，且乙方在收到最终用户或

甲方发出的要求乙方纠正违约行为、按约履行订单的通知后 15 天内（含本数）仍未能

采取纠正措施、或者拟定的纠正措施未能获得最终用户认可、或者采取的纠正措施仍

不符合约定的，则最终用户可向乙方发出书面通知取消订单。

（1）乙方未能在合同约定的期限内或最终用户认可的延期内交付部分或全部产

品；

（2）乙方向最终用户提供的产品存在产品缺陷、质量问题或不符合合同约定；

（3）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

最终用户有权依据本条主张取消订单，也有权依据订单取消的规定主张解除合

同。

10.2 取消订单后，最终用户可以向乙方主张如下权利：

10.2.1 取消部分订单的，最终用户有权拒付取消部分的订单价款，乙方应继续履

行合同中未取消的部分；取消全部订单的，最终用户退还乙方已交付产品，乙方退还

最终用户全部已支付订单价款，并承担由此给最终用户造成的损失；

10.2.2 最终用户可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分或全部的产

品，乙方应承担最终用户因购买类似产品产生的所有额外费用及采购差价；

10.2.3 乙方交付的产品若质量存在瑕疵，但经过修理后满足使用条件，则最终用

户有权要求乙方进行折价；若产品质量存在严重缺陷，则乙方还应承担因订单取消产

生的其他所有损失；

10.2.4 发生 10.2.1-10.2.3 情况的，甲方有权从乙方履约保证金中直接扣除。

10.3 因乙方违反 10.1 项约定，最终用户通知取消订单的，最终用户有权要求乙方

按照订单价款的 20%向最终用户支付违约金；乙方应在收到支付违约金的通知后 30 天

内支付。

第 11 条合同的变更、中止、终止和解除

11.1 本合同一经生效，两方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方

的变更。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、取消或补充的建议，对

方应在收到上述变更通知书后的 5 日内作出书面回复。两方同意变更的，经两方法定

代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字并加盖合同专用章或公章后

生效。

11.2 如果乙方有违反或拒绝执行合同规定的行为，或订单争议未协商处理完毕

时，甲方有权暂停乙方部分或全部产品在电子超市的销售，并书面通知乙方，乙方应

在接到通知后 15 个工作日内对违反或拒绝执行合同的行为进行纠正，如果认为在 15

个工作日内来不及纠正时，应在此期限内向甲方提出纠正计划。如果乙方未在上述期

限内对违反或拒绝执行合同的行为进行纠正，亦未提出纠正计划，或者乙方提出的纠

正计划未能得到甲方的认可，甲方有权中止履行本合同。对于此种中止，甲方无需另

行通知乙方，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方承担。甲方行使中止权利

后，最终用户有权停付到期应向乙方支付的中止部分的订单价款，并有权索回已支付

给乙方的中止部分的订单价款，并保留部分或全部终止本合同的权利；

11.3 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，甲方

或乙方可以向对方提出终止执行合同或变更合同有关条款的建议，与之有关的事宜甲

乙双方协商办理。

第 12 条不可抗力

12.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸

等）、战争（不论是否宣战)、叛乱、动乱等。合同甲乙双方中的任何一方，由于不可

抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件

影响的时间，但是甲乙双方均无权因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

12.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗

力事件的情况以传真或电报通知另一方，并尽快地将有关当局出具的证明文件提交给

另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，

一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即以书面形式通知对方。

12.3 如甲乙双方对不可抗力事件的影响估计将延续到 30 天以上时，甲乙双方应通

过友好协商终止本合同的执行。

第 13 条通知与送达

13.1 双方在主体信息中确认的通讯地址、电子邮箱、联系人、联系电话等适用范

围包括双方非诉时各类通知文件的送达以及发生纠纷时法律文书的送达，包括但不限

于民事诉讼程序一审、二审、重审、再审和执行程序。

通讯地址、电子邮箱、联系人、联系电话等需要变更时，应当通过书面方式通知

对方新的有效通讯地址、电子邮箱、联系人、联系电话等。未通知视为未变更。

诉讼期间，任一方通讯地址、电子邮箱、联系人、联系电话等变更，该方应及时

书面告知受诉法院变更后的通讯地址、电子邮箱、联系人、联系电话等。如果提供的

通讯地址、电子邮箱、联系人、联系电话等不确切，或不及时书面告知变更后的送达

地址、电子邮箱、联系人、联系电话等，导致诉讼文书无法送达或未及时送达，该方

将自行承担由此可能产生的法律后果。受诉法院将诉讼文书邮寄至通讯地址即视为有

效送达。

13.2 一方根据本合同发给另一方的任何通知，包括但不限于批准、证明、同意、

确定和请求均应采用书面形式，并发送至本合同主体信息中所载通讯地址、电子邮

箱。

通知的有效方式包括专人送达、邮递（包括特快专递、挂号邮寄）、电子邮件。

13.3 任何文件、通讯、通知及上述法律文书，只要按照本合同主体信息中所载通

讯地址或邮箱发送，即应视作在下列日期被送达:

13.3.1 如果以邮递（包括特快专递、挂号邮寄）形式发出，在信件签收之日视为

送达；

如果以邮递形式发出后，出现非因发件人原因的拒收、退信等未签收情形，第二

次邮递在信件发出后第三个工作日或实际送达相关地址（以时间较前者为准）时视为

送达；

13.3.2 如果以电子邮件形式发出，在发件人邮件系统显示已成功发送时视为送

达；

13.3.3 如果以专人送达，收件人签收之日视为送达。收件人拒收的，送达人可采

取拍照、录像方式记录送达过程，并将文书留置，亦视为送达。”

13.4 乙方有如下情况之一，应在下述情况发生当天通知甲方，并向甲方提供其具

备继续履行合同能力的分析报告，甲方知悉下列情况之日起，有权要求乙方提供甲方

认可的履约担保，包括第三方保证、乙方或第三方物保，在乙方提供经甲方认可的履

约担保前，最终用户有权拒付到期的订单价款，并且不因此构成违约。在甲方依据上

述约定拒付到期订单价款的情况下，并不影响乙方依据合同约定交付产品及合同约定

的其他义务，乙方仍应按照合同约定履行相应义务。

13.4.1 涉及争议标的 100 万元以上的诉讼；

13.4.2 乙方财产（包括财产性权利）设定抵押或质押；

13.4.3 为他人提供担保；

13.4.4 被司法机关采取司法措施查封或冻结财产、存款；

13.4.5 股东或股权发生变化；

13.4.6 注册资本变动；

13.4.7 申请重组、和解、破产；

13.4.8 出售、转让或以其他方式处分其任何重大资产（重大资产指价值 200 万元

以上的资产）；

13.4.9 其他可能影响本合同履行的情况。

第 14 条合同争议的解决

凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。如协商不

成，双方同意因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均有权向

天津市人民法院

提起诉讼。

第 15 条其它

15.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

15.2 乙方必须执行《中国大唐集团电子商城平台操作手册》、《中国大唐集团有

限公司电子超市供应商使用规则》、《电子超市平台类长协商品管理办法》等具体文

件要求，保证在电子超市上熟练操作，提高上架、订单、服务等执行效率。上述文件

要求以电子超市网站发布最新版为准。

15.3 附件。

附件一“长协产品单价表”

附件二“合同执行范围”

附件三“履约保函格式”

附件四“订单”

附件五“技术规范”

附件六“到货验收单”

附件一：长协采购单价表

产品编号

商品名称

规格/型号/材质

图号/件号

（如有）

单位

生产厂家

不含税单价（元）

含税单

价

（元）

交货期（天）

...

备注

报价总金额：XXXXXX 元人民币，（大写：XXX 元人民币）税率：XX%

附件二：合同执行范围

本合同约定合同执行范围所在地为： ******有限公司所属企业。

交付最终地址以中国大唐采购网-电子超市中服务地址为准。

附件三：履约保函格式

（格式可以参考银行范本，但履约保函具体内容不得违背如下履约保函格式要求，

最终以买方认可的版本为准）

履约保函（格式）

致：甲方

本保函是为（乙方名称）（以下称乙方）于（日期）签订第（合同号）

合同为甲方提供见索即付的履约担保。本保函有效期至年月日。

（银行名称）（以下简称银行）以及他的继承人，受让人为了无条件地，不

可撤销地并放弃追索权，根据并同意下列条款，保证付给甲方 XX 万元，即 XX 万元整

人民币。

（a）当乙方未能忠实地履行合同文件规定和此后双方同意的对合同的有效修改、

补充和变动（以下简称违约），无论乙方有无不同意见，银行在收到甲方的书面通知

时，银行将按甲方所要求的上述金额和方式付给甲方。

（b）按上述承付的金额将是净数，不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、

费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。

（c）本保函的规定是我们银行无条件的不可撤销的直接义务。合同条件的修改，

以及甲方所允许的时间改变或任何让步，除条款中有规定免除银行的责任外，都不能

解除我们银行在这方面的义务。

（d）本保函自开立之日起生效。履约保函在合同执行完毕之日起不迟于 60 天退

还；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保函的有效期应延长到上述争

端最终解决且理赔完毕后 30 天。

(出证银行的名称) 公章

(签发人名和签字)

年月日

附件四：订单

产品订单

时间: 年月日

订单编号：

客户名称：

送货地址：

收货联系人：电话：

移动电话:

序号

产品名称

品牌

单位

数量

单价

总价

供货周期

大唐编

码

其他

总金额

小写：元

大写：

不含税金额：

合计

增值税额：

质保期：

备注：（

买卖双方可针对该订单约定具体的交货要求、违约责任等条款，未单独约定的按

《XX 公司 XX 品类二级长协采购平台管理服务合同》。）

买方发票开具信息

单位名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行：

开户行账号：

发票接收人：

发票邮寄地址及邮编：

买方卖方

单位名称：单位名称：

采购联系人：业务联系人：

联系电话：联系电话：

手机：手机：

邮箱：邮箱：

（备注：本表以电子超市最新版本为准。）

附件五：技术规范

具体详见采购文件第 4 章采购需求，供应商投标文件中技术参数优于供货要求的，按

较高标准签订。

附件六：到货验收单

（仅供参考）物资到货验收单

项目名称：

合同名称

订单编号

物资名称

物资数量

到货日期

验收日期

年月日　

供应商

项目单位

通用验收内容

1．包装情况良好：（是 ; 否）

2. 物资数量齐全：（是 ; 否）

3. 物资外观良好：（是 ; 否）

专用验收内容

1. 装箱清单（有；无）

2. 产品质检合格证书（有；无）

检验意见及处

理要求：

物资包装符合要求，外观完好无损，随货资料齐全，物资数量及

型号同合同范围一致，到货验收合格。

参加检验人员签字

供应商

参加人员：通知未到（）

监理单位

如需

安装单位

如需

最终用户（签

字并盖部门

章）

第五章

技术标准和要求

一、服务要求

招标人要求提供的有关服务，应尽可能清晰准确，通常包括但不限于以下内

容：

1.本文件仅适用于大唐内蒙古分公司所辖各事业部各风电场风电配件综合维

修。

2.本文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述

有关标准和规范的条文，投标人保证提供符合本文件和有关附件要求的检修维

护工作。

3.在合同生效后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补

充要求，具体项目由投标人、招标人双方共同商定。

4.维修服务所涉及的人工、材料、机械、运输、税费等全部费用均已包含在投

标报价中，合同执行过程中不作价格调整。

5.若投标人无正当理由拒绝维修申请、擅自提高维修价格或降低服务标准，招

标人有权暂停付款、单方解除合同，并追究投标人因此给招标人造成的全部损

失。

6.招标人发出维修申请后，投标人应在约定时限内予以响应并按时实施维修，

未按要求响应或拒绝提供服务的，视为投标人违约。

7.本文件所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，以较高标准执

行。

文件投标人提供的人员、服务应完全符合本文件范的要求。如未对本招标文件

提出偏差，招标人将认为投标人提供的内容符合本招标文件和标准的要求。偏

差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中的附件“差异表”中。

如果投标人承包项目涉及到的设备界面划分不明确的，由招标人另行界定。不

限于维修项目清单内的维修，若在维修清单中没有体现的同类型维修项目可参

照执行，价格不做调整。

1.1 招标项目概况

蒙西事业部

1.那仁宝力格风电场，位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗境内距离乌拉特后旗

120 公里，北与蒙古国交界，年平均风速约 6.19 m/s，全年最低气温-28 摄氏

度，最高气温 38 摄氏度,风场平均海拔 1600 米。2008 年并网投产，装机容量

49.5MW。安装有金风 S48/750 型号 66 台。

2.别里奇风电场，位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗境内距离乌拉特后旗 130

公里，北与蒙古国交界，年平均风速约 6.06m/s，全年最低气温-31 摄氏度，最

高气温 38 摄氏度,风场平均海拔 1680 米。安装有湘电 XE82-2000 直驱型号 25

台、上海电气 SEC-1250 双馈型 34 台、保定天威 TW-1500 双馈型号 5 台。

3.图古日格风电场，位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗图古日格地区。场址位

于内蒙古高原荒漠草原地带，属巴彦淖尔市管辖，距旗政府所在地 96 公里，距

川井镇 50 公里。北与蒙古国交界，边界线长 184km，该地区地势平缓，海拔高

度约 1250-1300m，风资源丰富，年平均风速约 7.1m/s。安装有 66 台金风

S48/750 型号 66 台。

4.大元山风电场，位于内蒙古呼和浩特市武川县境内，距呼和浩特市约 115 公

里，距武川县约 60 公里。大元山风电场属高原丘陵草原地带，所在地区地势平

坦开阔，海拔高度约 1748m，风资源丰富，风电场所在地区年平均风速为

7.93m/s。安装有 Vestas 850 型号 58 台。

5.怀朔风电场，位于蒙古自治区包头市固阳县城东北约 20km，场区内地形变化

较大，植被稀疏，为丘陵地貌，海拔高程约为 1600m～1710m，年平均风速

6.7m/s。安装有金风 GW82-1500 型号 33 台。

6.万义隆风电场，位于包头市固阳县西斗铺镇红泥井乡西北 12km 处，海拔约为

1620m-1660m，70m 高度年平均风速为 7.6m/s，年平均风功率密度为 476.5W/

㎡。安装有华创 CCWE1500-93DF 双馈异步型号 33 台。

乌兰察布事业部

1.卓资一号风电场,位于内蒙古自治区乌兰察布市卓资县东北部辉腾锡勒草原

上，距离县政府所在的卓资山镇约 30km，西至呼和浩特 73km，东至乌兰察布市

政府所在集宁市 52km。平均海拔 2100 米，气候类型属于中温带大陆性季风气

候，平均风速在 6m/s 以上。安装有苏司兰 S64-1250 型号 32 台，湘电 Z72-

2000 型号 24 台。

2.卓资二号风电场，位于乌兰察布市卓资县辉腾锡勒草原，距离县政府所在地

卓资山镇约 30km。风电场地势西北部高、东南部低，地形多丘陵地，少平川，

平均海拔 2108 米，气候类型属于中温带大陆性季风气候，平均风速 6.4m/s。

安装有湘电 Z72-2000 型号 24 台，苏司兰 S64-1250 型号 39 台。

3.红牧风电场，位于锡勒乡二道河村附近，场址内海拔高程约为 1650～

1850m，其间有县级公路相通，交通便利。安装有东汽 FD77D-1500 型号 33 台、

湘电 XE72-2000 型号 24 台。

4.红山口风电场，位于察哈尔右翼前期和集宁区的西北部，距乌兰察布市约 20

公里处，其间有县级公路相通，交通便利。海拔平均高度 1716m，安装有

SPT15A-77 型 1.5MW 双馈异步型号 33 台。

5.锡勒风电场，位于内蒙古乌兰察布市察右后旗境内，场址处在察右后旗西约

25km 处，海拔高程在 1620m～1727m，场区风能资源丰富，年平均风速在 7m/s

以上。安装有华创 CCWE 77/1500 型号 33 台。

6.兴和风电场，位于内蒙古自治区乌兰察布市兴和县赛乌素镇境内，距乌兰察

布市兴和县政府所在地约 77km，风场平均海 1440m，年平均风速约 7.5m/s，安

装有航天万源 EWT-900 型号 55 台。

7.三瑞里项目位于内蒙古乌兰察布市兴和县境内张皋镇境内，风电场中心位置

距县政府所在地城关镇 33km、经度为东经 111°32′38.74″，纬度为北纬

40°43′56.33″，风电场海拔高度在 1460m～1720m 之间，地形特点为北高南

低。三瑞里风电场共 17 台风机，9 台 MY2.0-110/80 型和 8 台 MySE4.0-156/100

型风力发电机组。

蒙东事业部

1.霍林河风电场距通辽市 360 公里，位于内蒙古通辽市霍林郭勒市西北约 30 公

里，场址处为低山、丘陵地带，平均海拔 1100 米左右，80m 高度处年平均风速

为 8.2m/s，极端最低气温零下 36.7 摄氏度，年平均气温-5.6-7.5℃，安装北

重 BZD80-2.0MW 机型 25 台，叶片长度 39.1 米。

2.扎鲁特风电场距通辽市扎鲁特旗 130 公里，位于内蒙古通辽市扎鲁特旗北

部，属通辽市扎鲁特旗和霍林郭勒市的交汇地带，位于霍林郭勒市区南 17 公里

处，厂区范围内平均海拔高度为 1100 米，地势起伏较大。年平均风速为 8.5 米

/秒。年平均气温-5.8-7.7℃。厂区范围内平均海拔高度为 1100 米。极端最低

气温零下 38 摄氏度。该风场是通辽公司在役最大风电场、拥有机型最多的风电

场。安装有维斯塔斯 V52-850kW 机型 58 台、V80-2.0MW 机型 25 台、上海电气

W1250C-1.25MW 机型 39 台、华锐 SL1500/70 机型 33 台、明阳 MY1.5Se-1.5MW

机型 33 台、苏司兰 S88-2.1MW 机型 23 台。

3.兴盛风电场距通辽市 80 公里，位于内蒙古自治区通辽市科左后旗甘旗卡镇东

南约 7 公里处，平均海拔高度为 240 米，80m 高度处年平均风速为 7.5m/s。安

装中科 CS82-1.5MW 机型 30 台，轮毂高度 80 米，叶片长度 40.3 米；安装许继

WT2000-2.0MW 机型 2 台，轮毂高度 80 米，叶片长度 45.3 米。

4.唐兴风电场距通辽市 90 公里，地处内蒙古自治区东部兴安盟南端、距离科尔

沁右翼中旗政府所在地东南 100 公里，好腰苏木镇南 12 公里处，海拔在 180m

左右，年最低气温零下 35 摄氏度，80m 高度处年平均风速为 7.59m/s，该风电

场包括好腰、奈曼铺两个项目，安装有华锐 FL1500/82 机型 66 台。

5.兴牧风电场距通辽市 400 公里，位于内蒙古兴安盟科右前旗额尔格图镇，距

离乌兰浩特市区 35 公里，海拔高度在 400 米左右，70m 高度处年平均风速为

7.14m/s，是通辽公司目前距离地市城市最近的风电场。年最低气温零下

35.2℃，安装维斯塔斯 V60-0.85MW 机型 58 台，轮毂高度 60 米，叶片长度 29

米。

6.太和风电场距通辽市 260 公里，位于内蒙古兴安盟突泉县太和乡，平均海拔

高度在 490-610 米左右，年平均风速为 7.1m/s，年最低气温零下 34.8℃，安装

湘电 XE93-2000 直驱机型 24 台、天威 TW1500-82 机型 1 台、明阳 MySE3.2_145

机型 15 台、明阳 MY1.5Se-1.5MW 机型 1 台。

7.扎罗木得风场距通辽市 1200 公里，位于呼伦贝尔市海拉尔区东北方向的哈克

镇境内，距离海拉尔市区 53 公里，平均海拔 746 米，80m 高度处年平均风速为

7.07m/s，年最低气温零下 40.2℃，年平均气温-1℃，是蒙东事业部最北、最

冷的风电场，也是集团公司最北端的风电场。安装维斯塔斯 V90-2.0MW 风机 25

台，轮毂高度 80 米，叶片长度 44 米。

8.绿源风电场距通辽市 100 公里，位于内蒙古通辽市开鲁县富裕村，海拔高度

在 200 米左右，70m 高度处年平均风速为 6.54m/s。年最低气温零下 28.2℃，

安装远景 EN-156/3.3 机型 15 台，轮毂 110 高度米，叶片长度 94 米。

9.兴盛光伏电站距通辽市 80 公里，位于内蒙古自治区通辽市科左后旗甘旗卡镇

东南约 7 公里处，平均海拔高度为 240 米。安装上能电气 SP-250K-H 逆变器

400 台，总装机量 10 万千瓦。

赤峰事业部

1.塞罕坝风电场距离赤峰市 170 公里，位于赤峰市克什克腾旗南部与河北省承

德市围场县毗邻，地形及山区、丘陵、草原于一体，属于华北平原与内蒙古高

原交汇处，厂区范围内平均海拔高度为 1750 米，年平均风速为 8.7 米/秒，全

年无霜期仅三个月，极端最低气温零下 40 摄氏度，安装有维斯塔斯 V52-850kW

机型 142 台、V60-850kW 机型 2 台；湘电 XE82 2.0MW 机型 5 台；联合动力

UP2000-96 2.0MW 机型 44 台。

2.东山风电场距离赤峰市 120 公里，位于内蒙古赤峰市西北部，地处内蒙古大

草原与大兴安岭山地和华北山地过度地带，厂区范围内平均海拔高度为 1700

米，年平均风速为 9.8 米/秒。极端最低气温零下 38 摄氏度。东山电场分布在

赤峰市两旗一区（克什克腾旗、翁牛特旗、松山区）交界处，安装有维斯塔斯

V52-850kW 机型 58 台、V80-2.0MW 机型 100 台。

3.大黑山风电场位于内蒙古赤峰市克什克腾旗芝瑞乡南端台地，北距克旗经棚

100 公里，东南部距赤峰约 140 公里。地形容草原、熔岩台地和丘陵山区于一

体，厂区范围内平均海拔 1750-1850 米，年平均风速为 9.7 米/秒，风力资源极

其丰富，季节以冬春较长极端，最低气温零下 36.7 摄氏度，安装有维斯塔斯

V52-850kW 机型 116 台;金风 S48-750kW 机型 132 台。

4.达里风电场位于赤峰市克什克腾旗西北部达里诺尔苏木境内，距旗政府所在

地经棚镇约 70 公里。平均海拔 1400 米，属于起伏较大的丘陵地带。年最低气

温零下 38 摄氏度，年平均风速 8.5 米/秒，安装有华锐 FL1500/70 机型 33 台；

东汽 FD70B 1.5MW 机型 33 台。

5.查干哈达风电场位于内蒙古赤峰市巴林左旗查干哈达苏木境内，内蒙古省际

大通道 709 公里处，距赤峰市区 240 公里，厂内海拔 700—940 米，地势起伏较

大，年平均风速 6.74m/s，年最低气温-32℃，安装有华锐 FL1500/82 机型 33

台。

6.道德风电场位于赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇乌兰查哈村东侧，距旗政府所在

地天山镇约 19 公里，风厂中心位置的经纬度为 E120°11′，N44°1′。风厂

地势开阔，平均海拔 480 米，年最低气温零下 35.7 摄氏度，年平均风速 6.7 米

/秒，华锐 FL1500/82 机型 33 台。

7.西场风电场位于赤峰市翁牛特旗，距离赤峰市 110 公里，平均海拔 1500 米，

年平均风速 9.6 米/秒，安装有金风 GW77-1500kW 机型 33 台;上海电气 W2000c-

93-80 2.0MW 机型 25 台。

8.大水菠萝风电场位于赤峰市林西县境内，距离林西镇 60 公里，厂区平均海拔

1700 米，年平均风速 8.9 米/秒，安装有维斯塔斯 V80-2.0MW 机型 25 台；歌美

飒 G87-2.0MW 机型 25 台。

9.如德风电场位于赤峰市阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木，距离赤峰市 360 公

里，厂区平均海拔 750 米，年平均风速 7.5 米/秒，安装有联合动力 UP86-

1500kW 机型 30 台。

10.塔林花风电场位于赤峰市阿鲁科尔沁旗塔林花嘎查，距离赤峰市 564 公里，

安装有华创 CCWE1500-82/DF 型风机 267 台。

锡盟事业部

1.辉腾梁风电场位于锡林郭勒盟阿巴嘎旗，属平原风场，海拔 1370 米，年平均

风速为 5.8 米/秒，总装机 24.75 万千瓦，共 165 台风机，分五期项目建设，其

中 B 区一期、二期、三期安装 99 台单机容量 1500 千瓦的东汽风机，于 2007

年 12 月投产发电，A 区一期、二期安装 66 台单机容量 1500 千瓦的华锐风机，

于 2008 年 10 月投产发电。

2.大西山风电场位于锡林郭勒盟多伦县，属丘陵风场，海拔 1500 米，年平均风

速为 7.9 米/秒，总装机 11.01 万千瓦，共 89 台风机，分三期项目建设，其中

一期安装 36 台单机容量 850 千瓦的 VESTAS 风机，于 2007 年 11 月投产发电，

二期安装 20 台单机容量 1500 千瓦的明阳风机，于 2008 年 12 月投产发电，三

期安装 33 台单机容量 1500 千瓦的明阳风机，于 2009 年 12 月投产发电。

3.巴音塔拉风电场位于锡林郭勒盟镶黄旗，属山地风场，海拔 1322 米，年平均

风速为 8.3 米/秒，总装机 5.03 万千瓦，共 24 台风机，其中安装 23 台单机容

量 2100 千瓦的苏司兰风机，于 2008 年 12 月投产发电。1 台单机容量为 2000

千瓦的明阳风机，于 2019 年 07 月投产发电。

4．萨如拉风电场位于锡林郭勒盟西乌旗，属丘陵风场，海拔 1322 米，年平均

风速为 7.9 米/秒，总装机 5 万千瓦，共安装 25 台单机容量 2000 千瓦的海装风

机，于 2012 年 1 月投产发电。

1.2 服务范围和内容

1.2.1 服务范围大唐内蒙古分公司所辖各事业部各风电场风电配件综合维修信息如下表：

序号

配件名称

厂家

型号

单位

维修发生概率

单价（万元）实际执行结算用价

分项预估维修单价

（=

单次维修发生概

率*

单价）

备注

UPS 电源

山特

C1K-800W

台

0.31

电磁抱闸

BFK458-12N SPRING-APPLIED BRAKE

205V DC 46NM 40W

套

0.31

变桨充电

器

SSB

UCC-225-8i 225V DC/3,5A

个

0.93

变桨驱动

器

SSB

Goldwind(G1-04-00-101)

台

0.31

变桨充电

器

亚安航

天

YA1250-230S250B

台

0.62

变频器检

测板

禾望

HWL1K5M211

块

1.23

变桨驱动

器

LUST

CDE54.043 DZ

个

0.62

变桨控制

器

雷奥

LE8000

个

0.62

变桨变频

器

伦茨

Lenze ECSCA064C4V

个

0.93

变桨变频

器

KEB

KEB\14F5M1E-Y00D

个

0.62

控制电源

|CCU||

歌美飒

【歌美飒】控制电源\GP132911CCU

控制电源 \风机型号：

G90\GP132911

个

0.31

网关

歌美飒

GATEWAY 网关\GP006115\风机型

号：G87-2.0MW\GP006115

个

0.31

驱动板

歌美飒

smart crowbar 驱动板 AS3339

个

0.31

T54C 电

源

维斯塔

斯

POWER SUPPLY TPS271

个

0.31

泰开 SVG功率模块

泰开

TG600HF17M1-S300

个

0.31

泰开 SVG功率模块

泰开

AD-084722-DL

个

0.31

变桨变频

器

KEB

KEB\14F5M1E-Y00D

台

0.31

偏航变频

器

KEB

F5-COMPACT

台

0.31

变流器

禾望

机侧功率模块

个

3.08

变流器

禾望

网侧功率模块

个

3.08

变桨充电

器

亚安

YA500-216C

件

0.93

变桨控制

器

LUST

GEL8231LUST

台

1.54

不间断电

源

科华

KR100-F

台

0.93

变流器模

块组件

尚能

CM10750-D103GV-L03

台

1.85

变流器低压控制板

尚能

SN-ZK-V004

件

2.47

偏航变频

器

KEB

F5-COMPACT

台

1.54

不间断电

源 UPS

RINCK

APU 230V 24V-1.5A/1.3Ah

个

3.09

SKF 自动

加脂机

SKF

SKF 772-201-4003 SKF(KFGS1-

5W1MDA4083-24VDC)

台

1.23

林肯自动

加脂机

LINCOLN

P223-2XLBO-1K6-24-2A6.15/5.14-

MF01 O.FETT(644-40864-7)

台

1.23

盘古自动

加脂机

盘古

2L XC OEM

台

1.23

变频器机

侧模块

ABB

ACS800-104--0400-7

台

1.54

变频器网

侧模块

ABB

ACS800-104-0580-7

台

1.54

K1K1 控

制板

科孚德

029357820/09

块

0.62

K1K6 控

制板

科孚德

029232603/10

块

0.62

K1K8 控

制板

科孚德

029374091/02

块

0.62

K1K10 控

制板

科孚德

029374089/02

块

0.62

网侧

IGBT

科孚德

29358808

个

0.62

机侧

IGBT

科孚德

29358805

个

0.62

变桨驱动

器

LUST

CDE54.044.D||

台

0.93

不间断电

源

alpha

pinnacle

个

1.23

滑差柜风

扇

ebmpaps

D4E225-FH01-06

台

0.62

变桨驱动

器

埃斯倍

EPD45-V6

个

0.62

轴流通风

机

诺达佳

DKA-NO5.0

个

0.31

西门子控

制单元

西门子

6ES7675-1DK30-7AB0

台

0.31

轴承卡涩

码盘板

（A2AP4

）

科诺

1004131

块

0.93

需要对三个风扇进行更换、支架换新的

网侧 CPU

板

科诺

KN001001311

块

0.31

网侧配置

板

科诺

KN001006112

块

1.54

变流器

IGBT

科诺

BSBC-1100-0406-6981

台

0.93

撬棒模块

科诺

KN-Crowbar 1500-DF

台

0.31

SVG 功率

模块

思源

QPM266-600

台

0.31

IGBT 模

块

金风

金风 1.5MW 风机使用

个

4.63

变流控制

器

金风

CCM VE1500H

个

2.47

ABB 变频

器

ABB

ACS510

个

0.62

倍福模块

倍福

BK3150

个

0.93

倍福模块

倍福

BC3150

个

2.78

控制板

航天万

源

RCB（LY-RCB-LYREV2）

块

3.09

控制板

航天万

源

BCB（LY-BCB-LYREV2）

块

3.09

控制板

航天万

源

CRB（LY-CRB-DC-LYREV2）

块

3.09

金

风

750

风机用

IGBT 模

块

塞米控

Skiip 513 172

台

3.09

断路器电动操作机

构

（4M11）

西门子

VL630-VL800 220-250V AC/DC

3VL9600-3MQ00 MR||

台

1.54

主控板

丹控

PCM4.3

块

0.93

振动通讯

板

丹控

PCM4.4

块

0.62

信号测量

板

丹控

IOM4.2

块

0.62

金

风

750

风机用

功率模块

禾望

HWPM580

台

0.93

CROWBAR

禾望

HWACB-4-1

台

0.62

网侧控制

板

禾望

HWA1K5U111

块

0.62

机侧控制

板

禾望

HWA1K5U112

块

0.62

外围接口

控制板

禾望

HWA1K5U1

块

0.31

检测板

禾望

HWA1K5M11

块

0.62

外围接口

板

禾望

HWA1K5I11

块

0.31

主动

Crowbar

功率组件

禾望

HWSCB-2

个

0.31

351 模块

米塔

MITA WP-LINE351 COMBl-1

个

0.62

软启动

苏司兰

W/CTRL SVNK013S070M32 IXYS

台

1.54

IGBT

ABB

ACS800-104LC-0705-7

台

1.54

IGBT

ABB

ACS800-104LC-0700-7

台

3.09

变桨充电

器

苏司兰

WS*开通会员可解锁*0

台

0.62

IGBT

禾望

HW3100

台

0.93

G1 接触

器

穆勒

DILH 1400/22 MOLLER

台

3.09

G2 接触

器

穆勒

LC1F2656

台

1.54

驱动器

SHIYOU

PM-E40.2CVA960P

台

0.62

驱动器

XEMC

PM-E40.2CVA960P

台

0.62

驱动器

禾望

PMD100-40045CAB

台

0.62

变桨充电

器

苏司兰

GCS210-4.5（格远）

台

0.93

变桨充电

器

苏司兰

YS-300V/4.5A

台

0.62

变桨充电

器

苏司兰

REGEON P.C-CG-5.S

台

0.62

变桨充电

器

苏司兰

YS-300V/4.5A

台

0.93

电源模块

ABLETEC

T54C POWER SUPPLY TPS271

个

1.54

UPS

山特

不间断电源（UPS）|C1K||

台

0.93

UPS

伊顿

塔基 UPS（伊顿出产）

台

1.43

合计

1.3 服务方案

1.3.1 整体服务方案

维修工作需符合现行的最新国家标准和规范,采用优质、全新的材料和先进工

艺，并能满足人身安全和劳动保护条件，设备、部件装复投入运行后满足原始

技术参数要求。

1.4 服务人员要求

1.4.1 人员资质与业绩要求

投标人至少提供 20 名及以上的维修技术人员，并且维修技术人员应为本公司的

在职员工（提供社保证明材料），均具有低压或高压电工证（提供证明材

料）。项目负责人须是中级及以上职称（提供社保证明材料）。

人员业绩要求：无

1.5 服务质量及进度

1.5.1 服务期限为：1 年，预计起始日期为 XXXX 年 XX 月 XX 日，具体以招标人

通知为准。

1.5.2 服务质量

1.投标人所提供的所有附件和备件须按最新的有效的标准规范进行设计、制

造、检验。同时还必须满足国家关于标的物的安全、质量、工业卫生、劳动保

护、节能、环保、消防等强制性标准。

2.投标人应提供部分备件的设计、制造、检验等标准及清单，当标准、规范、

招标文件之间出现矛盾时，按较高的标准执行。同时，投标人应将这些矛盾在

投标文件中注明提交给招标人，以便进行修正。

3.除非合同另有规定，如采用原装进口或合资或合作产品，应采用标的物技术

按投标人所在国的国家技术标准进行设计、制造、检验。

4.本技术规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或

附录）如下。投标人提供的设备应符合下列所有规范、标准或材料规格的最新

版本，即以招标人发出订单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本技术

规范书与参照的文献之间有不一致之处，投标人应向招标人指明，并按高标准

执行。

5.投标人有责任对本规范书中未提及的技术条款提出补充。如果投标人未以书

面形式对本规范书中的条款提出异议，那么招标人可以认为投标人提供的产品

完全符合本规范书的技术要求，并按此进行验收。

6.如果投标人在设计和产品制造及系统性能验收等方面采用的一些标准和规范

不在本节所列的标准和规范范围内，或投标人采用其他标准或规范，则投标人

应详细说明其采用的标准或规范，并向招标人提供其采用标准或规范的中文版

本。只有当其采用的标准或规范是国际公认的、惯用的或国家强制性标准，且

不低于本技术规范的要求时，投标人采用的标准或规范才能为招标人认可。

7.从合同签订之日至投标人开始制造之日的这段时期内，不论招标人知道与

否，投标人有责任及时书面通知招标人有关规程、规范和标准发生的变化，招

标人有权提出因规程、规范和标准发生变化而补充要求，投标人应按这些要求

执行，且价格不变。

8.投标人提交技术资料应使用中文，组织结构清晰、逻辑性强。

9.解决故障问题时，投标人需接到通知后 8 小时内响应、回馈处理意见，服务

人员在近程 24 小时、远程 36 小时内（不可抗力的特殊情况除外）赶到现场处

理有关质量问题。

1.5.3 服务技术要求

1.变频器机侧功率模块类维修将原始的 IGBT 及驱动板、散热水冷板全部换新，

提供备件采购证明及所更换备件的序列号，所更换下的备件归委托方所有，随

备件一起返回场站，同时提供维修检测报告（提供维修照片及所更换的备件序

列号，发回原厂进行核实）。

2.ABB 变频器将原始的 ISU、INU 内部实现门极驱动板和 IGBT 分离，并将门极

驱动板靠近冷却风扇的出风口，确保门极驱动板散热良好；

3.使用全新的驱动保护板+IGBT 代替原有的门极驱动板和 IGBT；

4.将全新的门极驱动板移至原功率单元风扇电源板 AFPS 和风扇变频控制板

AFIN 的位置，移除上述板件，风扇控制改为外接。

5.连接驱动保护板和门极驱动板的扁平线缆改用优化过的圆形线缆，重新布置

安装位置，绕过三相母排，优化内部结构。

6.维修时 ABB 功率单元中的门极驱动板、IGBT、AINT-14C 全部使用全新件；

7.维修中替换下的备件，归委托方所有，随备件一起返回场站，同时提供维修

检测报告（提供维修照片及所更换的备件序列号）。

8.变桨驱动器类维修

将原始的主板全部换新及程序升级，将抱闸继电器升级为固态继电器，IGBT 全

部换新，电源板上所有电容全部换新，维修中替换下的备件，归委托方所有，

随备件一起返回场站，同时提供维修检测报告（提供维修照片及所更换的备件

序列号）。

9.UPS 电源类维修

将 UPS 内部电池全部换新，维修中替换下的备件，归委托方所有，随备件一起

返回场站。同时提供维修检测报告（提供维修照片及所更换的备件序列号）。

10.PLC 类维修

PLC 内部软件程序优化，对腐蚀严重的主板进行更换，需出具原厂测试合格报

告。

11.维修合格率 95%以上，且不允许有拼凑维修现象。如合格率低于 90%，甲方

可以要求解除合同。

12.需现场维修的备件，乙方接到甲方通知后 72 小时内携带维修所用工器具及

物料到甲方现场进行维修，同时按照甲方相关规定办理相关手续如三措两案、

工作票等。

1.6 其他要求

无

二、适用规范标准

引用的规范和标准（不限于此）：

IEC

国际电工技术委员会标准

ISO

国际标准化协会标准

德国劳埃德

IEA

国际能源署

CEE

电气设备验收规则国际委员会

中国国家标准

中国电力行业标准

Q/GW 206013-2013 风力发电机组叶片疲劳试验方法

Q/GW 3.60-2013 风力发电机组通用制造规范球墨铸铁

Q/GW 3.63-2013 风力发电机组通用制造规范焊接

Q/GW 3.65-2013 风力发电机组通用制造规范玻璃钢件

Q/GW 3.66-2013 风力发电机组通用制造规范锻造

Q/GW 203003-2013 风力发电机组零部件技术规范变桨轴承

Q/GW 203005-2013 风力发电机组零部件技术规范偏航轴承

Q/GW 203006-2013 风力发电机组通用技术规范制动器

Q/GW 203007-2013 风力发电机组通用技术规范液压系统

Q/GW 203008-2013 风力发电机组通用技术规范紧固件

Q/GW 203011-2013 风力发电机组通用技术规范主轴承润滑脂

Q/GW 203012-2013 风力发电机组通用技术规范集中润滑系统

Q/GW 203013-2013 风力发电机组零部件技术规范提升机

Q/GW 203014-2013 风力发电机组零部件技术规范齿形带

Q/GW 203015-2013 风力发电机组通用技术规范齿轮箱

Q/GW 203016-2013 风力发电机组通用技术规范减速器

Q/GW 206014-2013 变桨系统地面零电压穿越测试规范

Q/GW 206032-2013 液压扭矩扳子校准规范

Q/GW 212001-2013 风力发电机组职业健康安全手册

Q/GW 208001 风力发电机组机舱部分包装运输手册

Q/GW 208002 风力发电机组叶轮部分包装运输手册

Q/GW 208003 风力发电机组发电机部分包装运输手册

Q/GW 208004 风力发电机组叶轮部分包装运输技术要求

Q/GW 208005 风力发电机组机舱部分包装运输技术要求

Q/GW 208006 风力发电机组发电机部分包装运输技术要求

三、招标人财产清单

3.1 招标人提供的设备、设施以及要求

招标人能提供的服务项目现有基本状况，包括不限于以下内容：

3.1.1 招标人提供的备件说明书、风机数据、图纸、维护手册等。

3.1.2 备件的维修要求及维修后测试要求等。

四、招标人的其他要求

无

第六章其他资料

见招标文件附件（如有）

第七章

投标文件格式

(请各投标人务必仔细阅读招标文件，特别提醒认真阅读招标文件评分标准，结合评分标

准编写有关内容)

（分子公司简称）项目（项目容量）（标段名称）

商务投标文件

投标人：（盖单位章）

年月日

一、投标函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、联合体协议书（如有）

四、投标保证金

五、商务差异表

六、资格审查资料

七、廉洁合同

八、投标人关于资格的承诺函

九、商务部分评标因素统计表

一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了（服务名称）招标项目招标文件的全部内

容，愿意以人民币（大写）（¥）的投标总报价（其中，增值税税率

为 %），服务期限：日历天，按合同约定完成该服务工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

2.1 商务投标文件

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金

（5）商务差异表

（6）资格审查资料

（7）廉洁合同

（8）投标人关于资格的承诺函

（9）商务部分评标因素统计表

2.2 技术投标文件

（1）投标人已完成的业绩情况表

（2）服务方案

（3）项目组织机构

（4）重点、难点分析

（5）进度及质量保证

（6）安全、环保、培训及其保障措施

（7）服务承诺

（8）技术差异表

（9）技术部分评标因素统计表

（10）其他资料

21.3 价格投标文件

（1）报价表

（2）分项报价表

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存

在招标规定的任何一种不得存在的情形。

6.（其他补充说明）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

二、法定代表人身份证明或授权委托书；

（一）法定代表人身份证明

(适用于无委托代理人的情况)

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人：________（签字）

________年__月__日

附：法定代表人身份证复印件。

（二）授权委托书

(适用于有委托代理人的情况)

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递

交、撤回、修改本招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方

承担。本授权委托书生效后，可对被授权人签署的有关本项目的其他文件进行事后追

认。

委托期限：。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签

字。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

三、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加

（项目名称）的招标活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，递交和接收相

关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，

以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均

予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义

务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本招标项目。

5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：__________

6. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并

加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式__份，联合体成员和招标人各执一份。

（注：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。）

联合体牵头人名称：________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

联合体成员名称：________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

联合体成员名称：________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

……

四、投标保证金

____________________（投标人名称）：

标段名称：_________________________招标编号：____________________

投标保证金电汇底单复印件：

银行汇款底单复印件

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：________（签字）

地址：________

邮政编码：________

电话：________

________年__月__日

投标保函

保函编号：

致: 致: (以下简称受益人，备注：受益人应为本项目的招标代理机构)

鉴于（以下简称“被保证人”）将参加贵方项目的投标，标段

编号为，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供无条件、不可撤销、见索即付

的投标保证:

一、本保函的保证金额为人民币 (小写) (大写)。

二、本保函自开立之日起生效，有效期至年月日(不得少于投标有效期)。

三、在本保函的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔:

1.被保证人中标后未按招标文件约定或规定时限支付中标服务费的；

2.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签

署合同；

4.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或者拒绝按招标文件的规定

提交履约担保；

5.投标人有串通投标、弄虚作假等行为；

6.投标人有招标文件中有关投标保证金不予退还的其他情形的。

四、在本保函的有效期内，我方收到受益人向我方发出的书面索赔通知时（索赔通知应写明要

求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明被保证人违约的证明材料），将不争辩、不挑

剔、不可撤销地在 7 个工作日内向受益人支付索赔金额。受益人的索赔通知必须在本保函的保证期

间内送达我方，超过保证期间送达的我方无义务支付。

五、本保函项下的权利不得转让。

六、本保函的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保函的保证金额，我方的保证责任免

除。

七、本保函适用中华人民共和国法律（为本保函之目的，不包括香港、澳门特别行政区和中国

台湾地区的法律）并按其解释。因本保函发生争议协商解决不成，应向受益人所在地的人民法院起

诉。

八、

、本保函自我方法定代表人或负责人或授权代表签名并加盖我方印章之日起生效。

保证人：

法定代表人（或负责人或授权代表）：

地址：

邮政编码：

电话：

日期：年月日

五、商务差异表

招标文件

投标文件

序号

条目

简要内容

条目

简要内容

注：

1.投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著的差异或保留。

2.投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招

标文件有差异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明。

投标人名称：______ __（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签字）

________年__月__日

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址

邮政编码

联系人

电话

联系方式

传真

网址

法定代表人

姓名

技术职称

电话

技术负责人

姓名

技术职称

电话

成立时间

员工总人数：

营业执照号

高级职称人员

注册资金

中级职称人员

开户银行

初级职称人员

账号

其中

其他

经营范围

关联企业情况

1 单位负责人为同一人的其他单位的名称；

2 存在控股管理关系的其它单位的名称。

备注

附件：投标人营业执照

（二）投标人资质证书情况表

序号

资质证书名称

等级

证书编号

发证单位

有效期

备注

……

注：1、包括投标人资质证书、信用等级证书及银行资信等级证书等相关证件的复印

件

2、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

附件：投标人资质证书（投标人根据招标公告及招标文件要求提供所需资质）

（三）投标人财务状况表

年份

单位

20XX 年

备注

营业收入

万元

流动资产

万元

流动负债

万元

流动比率

净利润

万元

所有者权益

万元

净资产收益率

负债总额

万元

资产总额

万元

资产负债率

固定资产

万元

注：四舍五入，保留 2 位小数即可。

1.本表后应附近年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表，包括资产

负债表、现金流量表、利润表等复印件，报表应清晰可辨认。

2.本表所列数据必须与本表财务报表中的数据相一致。

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

4.招标人成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务报表。

附件：投标人财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表等复印

件，报表应清晰可辨认）

（四）投标人拟委任的主要人员汇总表

根据招标文件和公告资格条件要求提供相应材料。

执业或职业资格证明

序号

本项目任职

姓名

职称

专业

证书名称

级别

证号

备注

（五）投标人拟委任主要人员简历表

根据招标文件和公告中投标人资格条件要求提供相应材料。

姓名

年龄

执业或职业资格证书名称

职称

学历

拟在本项目任职

工作年限

从事类似工作年限

毕业学校

____年毕业于____学校____专业

主要工作经历

时间

参加过的类似项目

担任职务

发包人/招标人

联系电话

注：投标人应在本表后附相关证明材料。

附件：投标人提供拟招标人员的资质业绩等资料（招标文件和公告中要

求的内容）

（六）投标人需提供的其他资料（拟投入本项目的仪器设备表、荣誉证书、网站截图等）

七、廉洁合同

项目名称：

___________________________________

招标（合同）编号：

___________________________

甲方（招标人）：

_____________________________

乙方（投标人）：

_____________________________

为规范中国大唐集团有限公司招标投标工作，防止违法违纪事件的发生，

经甲方和乙方协商同意，双方将严格执行以下条款。一、甲方的权利和义务

（一）甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规

定。甲方的纪检监察人员有权对双方在招标投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（二）甲方的工作人员不得向乙方泄露招标投标中的商业秘密。（三）甲方的工作人员在招标投标过程中以及合同执行过程中，不得以任

何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决

谢绝，无法拒绝的要在一个月内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（五）甲方的工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其

他有关规定。二、乙方的权利和义务

（一）乙方的纪检监察人员有权对双方在招标投标及合同执行过程中的廉

洁从业情况进行监督，并积极配合甲方纪检监察人员就有关违纪问题进行调查取证。

（二）乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合

甲方遵守执行。

（三）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解招投标中的

商业秘密。

（四）乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲

方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员装修房子；不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

（五）乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在

48 小时内署名报

告甲方的纪检监察人员或有关领导。

守廉洁自律的其他有关规定。

三、违约责任

（一）甲方的工作人员违反廉洁规定，经调查属实的，甲方将依据党纪政

纪对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

（二）乙方的工作人员违反廉洁规定，经调查属实的，乙方应依据党纪政

纪对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。甲方有权退回其投标；对中标的乙方，甲方有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订合同总价款的

0.5-10%，直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。

四、合同的生效

（一）本合同在双方签字盖章后即生效。（二）本合同一式两，双方各执一份。（三）本合同在主合同授予、履行的全过程有效，并作为主合同的附件。

甲方：

___________________________________

法定代表人（或授权代表）签字：

___________

盖章：

___________________________________

签字日期：

_______________________________

乙方：

___________________________________

法定代表人（或授权代表）签字：

___________

盖章：

___________________________________

签字日期：

_______________________________

八、投标人关于资格的承诺函

致：（招标人名称）（本项目招标代理机构）

我公司愿意针对（服务名称）进行投标。投标文件

中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，

我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：________

（签字）

地址：________

________年__月__日

九、商务部分评标因素统计表

序号

评分项目

简要描述（投标人根据投标文件内容进行提

炼，简明描述，字数控制在

500 字之内。）

评标因素所在投标文件位置

对招标文件商务部分的响应

性

存在

条商务负偏差。

第几章第几节第几页

企业实力

2.1

营业收入（近三年平均）

XXX 万元(每年营业收入相加后取算术平均

值

)

第几章第几节第几页

2.2

企业人数

XXX 人

第几章第几节第几页

2.3

企业荣誉及获奖情况

1.近五年，获得国家级荣誉 XXX 项。

获得荣誉名称：

1、XXXX；2、XXXX；3、

XXXX；

2.近五年，获得省部级荣誉 XXX 项。

获得荣誉名称：

1、XXXX；2、XXXX；3、

XXXX；

(中共中央、国务院、全国人大、全国总工会

等为颁发单位，或两个部委以上联合颁发

的，或国家级（评审）委员会颁发的，视为

国家级荣誉

)

第几章第几节第几页

财务状况

3.1

经营状况