【大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目二场址（600MW）】计划及文件公示_标标达招标网官网

您当前的位置:

标标达 > 【大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目二…

【大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目二场址（600MW）】计划及文件公示

发布时间：

2026-04-30

发布于

海南儋州

公告内容

项目编号

立即查看

采购单位

立即查看

供应商

立即查看

采购代理

立即查看

公告详情

您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放，

后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

招标编号：CWEME-2605HN-FW007

大唐海南儋州

120 万千瓦海上风电项目二

场址（

600MW）智能海洋牧场研究与示范

招标文件

招

标

人：

.大唐（儋州）海洋能源开发有限公司

招标代理机构：

中国水利电力物资集团有限公司海南项目部

2026 年 4 月

总说明........................................................................7

第一章招标公告..............................................................9

第二章投标人须知............................................................1

1.总则 .....................................................................7

2.招标文件 ................................................................12

3.投标文件 ................................................................13

4.投标 ....................................................................17

5.开标 ....................................................................18

6.评标 ....................................................................18

7.合同授予 ................................................................19

8.重新招标和不再招标 ......................................................20

9.纪律和监督 ..............................................................21

10.是否采用电子招标投标 ...................................................22

11. 需要补充的其他内容 ....................................................22

12.招标文件中关于知识产权的免责声明 .......................................22

第三章评标办法（综合评估法）...............................................23

1.评标方法 ..............................................................30

2.评审标准 ..............................................................30

3.评标程序 ..............................................................30

第四章合同条款及格式.......................................................33

第一节通用合同条款.......................................................33

第二节专用合同条款.......................................................44

第三节合同附件格式.......................................................45

附件一：合同协议书 ......................................................45

附件二：履约担保 ........................................................47

第二卷技术文件..............................................................48

第五章技术标准和要求........................................................49

一、服务要求 ..............................................................49

1.1 招标项目概况 ........................................................49

1.2 服务范围和内容 ......................................................49

1.3 服务方案 ............................................................49

1.4 服务人员要求 ........................................................49

1.5 服务质量及进度 ......................................................49

1.6 其他要求 ............................................................49

二、适用规范标准 ..........................................................49

三、招标人财产清单 ........................................................50

3.1 招标人提供的设备、设施以及要求 ......................................50

3.2 招标人提供的资料 ....................................................50

四、招标人的其他要求 ......................................................50

第六章其他资料..............................................................51

第三卷投标文件..............................................................52

第七章投标文件格式.........................................................53

商务投标文件.................................................................54

一、投标函 ................................................................56

二、法定代表人身份证明或授权委托书； ......................................58

（一）法定代表人身份证明 ..................................................58

（二）授权委托书 ..........................................................59

三、联合体协议书（如有） ..................................................60

四、投标保证金 ............................................................61

五、商务差异表 ............................................................62

六、资格审查资料 ..........................................................63

（一）投标人基本情况表 ....................................................63

（二）投标人资质证书情况表 ................................................65

（三）投标人财务状况表 ....................................................67

（五）投标人拟委任主要人员简历表 ..........................................70

（六）投标人需提供的其他资料（拟投入本项目的仪器设备表、荣誉证书、网站截图等

） ............................................................................72

七、廉洁合同 ..............................................................73

八、投标人关于资格的声明函 ................................................75

九、商务部分评标因素统计表 ................................................76

技术投标文件.................................................................77

一、投标人已完成的业绩情况表 ..............................................79

二、服务方案 ..............................................................80

三、项目组织机构 ..........................................................80

四、重点、难点分析 ........................................................80

五、进度及质量保证 ........................................................80

六、安全、环保、培训及其保障措施 ..........................................81

七、服务承诺 ..............................................................81

八、技术差异表 ............................................................82

九、技术部分评标因素统计表 ................................................83

十、其他资料 ..............................................................84

价格投标文件.................................................................86

一、报价表 ................................................................88

二、分项报价表（如有） ....................................................89

总说明

1 本招标文件由以下章节组成

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章评标办法

第四章合同条款及格式

第五章技术标准和要求

第六章其他资料

第七章投标文件格式

上述章节和本总说明以及对本招标文件的澄清和修改所产生的书面通知、会议记

录及补充通知均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2 投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性

要求和条件作出响应。投标人应认真审阅全面理解本招标文件中所有的须知、条件、

格式、条款、规范和图纸等。如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由

投标人自负。不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

3 凡获得本招标文件者，无论其投标与否均应对招标文件保密。

第一章

招标公告

大唐海南儋州

120 万千瓦海上风电项目二场址（600MW）智能

海洋牧场研究与示范

招标公告

1.招标条件

大唐海南儋州 120 万千瓦海上风电项目二场址（600MW）智能海洋牧场研究

与示范已由海南省发改委（项目审批、核准或备案机关名称）批准建设，建设

资金来自企业自筹及银行贷款：20%：80%，招标人为大唐（儋州）海洋能源开

发有限公司。项目已具备招标条件，现对该服务项目的进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 招标编号：CWEME-2605HN-FW007

2.2 项目名称：（海南公司）大唐海南儋州 120 万千瓦海上风电项目二场

址（600MW）智能海洋牧场研究与示范

2.3 建设地点：海南省儋州市北部湾海域内

2.4 建设规模：600MW

2.5 计划工期：自合同签订之日-2027 年 12 月 31 日（以实际为准）

2.6 招标范围：包括 1 座导管架式风渔融合一体化装备的渔业系统的定制

研发；渔业系统设备的采购、安装监造及调试（含质保期内技术支持和设备维

护）；网箱内部水文数据监测，首季养殖运营（养殖规模为 30000 尾鱼苗，搭

配 2~3 类鱼种，含鱼苗采购、饲料采购、鱼苗投放、养殖维护及成鱼捕捞等相

关工作）；科技成果申报（含不定量的行业级、省部级奖项申报、2 项发明专

利、2 项实用新型专利、1 项团体标准立项申请及 3 篇论文，发明专利申请

2026 年完成）

3.投标人资格要求

3.1 通用资格条件

3.1.1 投标人须为独立法人或其他组织。

3.1.2 财务要求：没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未

被重组、接管，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施。

3.1.3 否决项包括供应商的以下情形：

（1）在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）

被列入严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；

（2）按照中国大唐集团有限公司供应商管理相关规定，应在规定范围内停

止授标或取消采购活动参与资格（“灰名单”、“黑名单”供应商等），且有

效期结束时间晚于投标截止日的。

对于中标候选人/中标人，将在采购评审、中标公示、合同签订等关键环节

进行复核，如存在违反上述否决投标条款情形的，不予授标或不签订合同。上

述否决投标条款所涉及的事项，接受社会监督，投标人及其利害关系人可按照

招标文件载明的方式进行举证。

3.1.4 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质

进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。

3.1.5 符合法律、法规规定的其他条件。

3.2 专用资格条件

3.2.1 企业资质要求：无。

3.2.2 企业业绩要求：近 3 年须具有 1 个及以上风渔融合养殖项目服务业

绩（风渔融合项目为在海上风电场海域内进行海水养殖鱼种的项目，服务业绩

为项目投资建设、装备研发、采购、安装、养殖运营业绩，服务内容含上述其

一即可）

3.2.3 人员资质要求：无

3.2.4 人员业绩要求：拟派项目负责人须担任过 1 个及以上风渔融合项目

（风渔融合项目为在海上风电场海域内进行海水养殖鱼种的项目，服务业绩为

项目投资建设、装备研发、采购、安装、养殖运营业绩，服务内容含上述其一

即可）项目经理业绩。

3.2.5 本次招标不接受联合体投标。

3.2.6 其他特殊要求：

（1）企业业绩证明材料：合同（至少包含合同首页、签字盖章页和合同主

要内容页，如企业自行投资建设无相关合同，则需要提供投标人企业盖章的相

关证明材料）。

（2）拟派项目负责人业绩证明材料：合同（至少包含合同首页、签字盖章

页和合同主要内容页，如企业自行投资建设无相关合同，则需要提供投标人企

业盖章的相关证明材料）。若合同中无项目负责人姓名，须提供对应的成果文

件、用户证明或投标人说明等有盖章的证明材料，否则不予认可。

（3）首台(套)装备、首批次材料、首版次软件参与投标时，属于工业和信

息化部等部门相关名录所列首台(套)装备、首批次材料、首版次软件的，以及

《中央企业科技创新成果推荐目录》成果的，仅需提交正式印发的名录文件并

说明本次投标属于名录中的哪一项，即视同满足市场占有率、使用业绩等要

求。

3.3 注意事项：

3.3.1 以上资质要求均须提供相关证书扫描件或电子证书。

3.3.2 业绩证明材料必须能证明业绩类型及规模，否则不予认可。

3.3.3 用户证明须由最终用户盖章，可以是验收证明、使用证明、回访记

录。

3.3.4 提供的相关证明材料应清晰可辨，不能识别有效信息的不予认可。

3.3.5 本次招标采用电子方式开评标，除联合体协议书（如有）、法定代

表人身份证明、法定代表人授权委托书需要满足签字盖章要求外，投标商务文

件、技术文件、价格文件和其他文件首页由法定代表人或其委托代理人电子签

字并加盖电子单位公章后，即视为满足招标文件所有签字盖章要求。并按照规

定的时间上传加密的投标文件即可，无需逐页签字盖章。

4.招标文件的获取

4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，2026 年 05 月 06 日

至 2026 年 05 月 20 日 17 时 00 分（北京时间，下同），登录大唐电子商务平

台（网址：http://www.cdt-ec.com），下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价详见大唐电子商务平台（网址：http://www.cdt-

ec.com），标书费汇款账户按大唐电子商务平台提示信息为准。

4.3 招标文件获取须知：为保障电子招标投标交易平台数据安全，潜在投

标单位在下载招标文件时需企业 CA 证书电子钥匙，《CA 证书电子钥匙办理指

南》详见（电子招投标交易平台），咨询电话：400-888-6262。

4.4 其他注意事项：

标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，请正确填写手机号

码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以邮件和短信的形式通

知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收

到短信或邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，

待客服人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。

5.投标文件的递交

5.1 递交投标文件的截止时间及地点：投标文件递交的截止时间（投标截

止时间，下同）为 2026 年 05 月 27 日 09 时 00 分整（如有变化，另行通

知），投标人应在截止时间前通过电子商务平台递交电子投标文件。

5.2 逾期上传的投标文件，大唐电子商务平台将予以拒收。

5.3 开标场所：大唐电子商务平台“电子开标大厅”。

5.4 本次开标评标均在大唐电子商务平台进行，对于大唐电子商务平台投

标操作不熟悉的投标人，请与平台客服人员联系。

5.5 本次招标以大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）投标人上传

加密的投标文件为准，商务投标文件、技术投标文件和价格投标文件的总大小

不能超过 800M，投标文件（含商务、技术和价格投标文件）总数量不能超过 20

个，且单个文件的大小不能超过 100M。投标文件递交截止时间前，投标人须在

大唐电子商务平台上传加密的投标文件。

6.发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（

http://www.cebpubservice.com）和大唐电子商务平台（http://www.cdt-

ec.com）上发布。

7.联系方式

招标人：大唐（儋州）海洋能源开发有限公司

地址：海南省儋州市洋浦经济开发区吉浦路 66 号洋浦科创园

招标代理机构：中国水利电力物资集团有限公司海南项目部

地址：海南省海口市美兰区桂林洋江东大道一横路与东五路交叉口大唐国

贸中心大楼

邮编：571126

联系人：571126

电话：*开通会员可解锁*

电子邮件：wangsiyu@cweme.com

8.提出异议、投诉的渠道和方式

接接收单位：中国水利电力物资武汉有限公司

采购业务异议、投诉电话：*开通会员可解锁*-3

采购业务异议、投诉路径：登录大唐集团电子商务平台

（https://www.cdt-ec.com）后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-采购异议投诉栏“异议提交”中提出书面异议。

9. 监督部门

本招标项目的监督部门为：大唐海南能源开发有限公司供应链管理部

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)：（签

名)

招标人或其招标代理机构：（盖章)

第二章

投标人须知

投标人须知前附表

条款号

条款名称

编列内容

1.1.2

招标人

见招标公告

1.1.3

招标代理机构

见招标公告

1.1.4

招标项目名称

见招标公告

1.1.5

服务地点

见招标公告

1.1.6

项目规模

见招标公告

★

1.3.2

服务期限

见招标公告

★

1.3.3

质量标准

满足国家、行业和大唐集团有限公司相关服务标准1)GB/T 29554 超高分子量聚乙烯纤维2)GB/T 19975 高强化纤长丝拉伸性能试验方法3)GB/T 14343 化学纤维长丝线密度试验方法4)GB/T 6504 化学纤维含油率试验方法5)GB/T 21328 纤维绳索通用要求6)GB/T 18673-2008 渔用机织网片7)GB/T 18674 渔用绳索通用技术条件8)GB/T 8834-2016 纤维绳索　有关物理和机械性能的测定9)GB/T 21292 渔网网目断裂强力的测定10)GB/T 6964 渔网网目尺寸测量方法11)GB/T 6965 渔具材料试验基本条件预加张力12)FZ/T 53028 超高分子量聚乙烯网线13)SC/T 4039 合成纤维渔网线试验方法14)SC/T 4022 渔网网线断裂强力和结节断裂强力的测定15)SC/T 4023 渔网网线伸长率的测定16)SC/T 4028 渔网网线直径和线密度的测定17)SC/T 4046 超高分子量聚乙烯网线通用技术要求18)SC/T 5001 渔具材料基本术语19)SC/T 5022 超高分子量聚乙烯网片经编型20)GB/T 4925-2008 渔网合成纤维网片强力与断裂伸长率试验方法21)SC/T 4005-2000 主要渔具制作网片缝合22)NS-9415-2021

条款号

条款名称

编列内容

23)GB/T 19599.1-2004 合成纤维渔网片试验方法网片重量24)GB/T 19599.2-2004 合成纤维渔网片试验方法网片尺寸25)GB/T 9124 钢制管法兰第 1 部分：PN 系列26)GB/T 38343 法兰接头安装技术规定27)GB/T 20878 不锈钢和耐热钢牌号及化学成分28)GA/T 367 视频安防监控系统技术要求29)GB/T 4208 外壳防护等级（IP 代码）30)GB/T 20068 船载自动识别系统（AIS）技术要求31)GB/T 14016 船用声光报警信号器通用技术条件32)GB/T 36896.1 轻型有缆遥控水下机器人第 1 部分：总则33)GB/T 36896.4 轻型有缆遥控水下机器人第 4 部分：摄像、照明与云台34)HY/T 036 温度盐度深度综合测量系统35)GB/T 12763.2 海洋调查规范第 2 部分：海洋水文观测36)GB/T 13029.1 船舶低压电力系统电缆的选择和敷设37)GB/T 19666 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则38)GB/T 50217 电力工程电缆设计规范39)GB/T 3797 电气控制设备40)GB/T 37391 可编程序控制器的成套控制设备规范41)JB/T 6665 轻小型柴油机 - 泵直联机组42)JB/T 6664 自吸泵43)GB/T 9234 机动往复泵44)GB/T 26135 高压清洗机45)T/QGCML 066 高压清洗橡胶软管46)GB 50126-2013 工业设备及管道绝热工程施工规范47)GB 50185-2010 工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范48)GB/T 3091 低压流体输送用焊接钢管49)GB/T 14976 输送流体用不锈钢无缝钢管50)GB/T 17395 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差

条款号

条款名称

编列内容

51)JB/T 3002-2008 仓壁振动器型式、基本参数和尺寸52)JB/T 13252-2017 微波（雷达）物位计53)JB/T 8352-2013 阻旋式料位器技术条件54)JB/T 8941.1 一般用途罗茨风机第 1 部分：技术条件55)JB/T 8941.2 一般用途罗茨风机第 2 部分：性能试验方法56)JB/T 6887-2022 风机用铸铁件技术条件57)JB/T 6891-2017 风机用消声器技术条件58)GB/T 2888 风机和罗茨风机噪声测定方法59)GB/T 151-2014 热交换器60)GB/T 28712.6-2023 热交换器型式与基本参数第 6 部分：空冷式热交换器61)GB/T 25234-2010 粮油机械叶轮闭风器62)JB/T 14989-2025 饲料机械旋转卸料器63)JB/T 13451-2018 饲料机械关风器64)JB/T 7387-2014 工业过程控制系统用电动控制阀65)GB/T 5226.1-2019 机械电气安全机械电气设备第 1 部分：通用技术条件66)GB 50054 低压配电设计规范67)GB 7251.1 低压成套开关设备68)GB/T 3047.1-1995 高度进制为 20mm 的面板、架和柜的基本尺寸系列

1.4.1

投标人资质条件、能力、信誉

★一、资质要求：见招标公告；★二、财务要求：见招标公告；★三、业绩要求：见招标公告；★四、主要人员要求：见招标公告；五、其他要求：投标人应提供真实的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力，具体要求见投标人须知“3.5 资格审查资料”。

★

1.4.2

是否接受联合体

√不接受□接受，应满足下列要求：见招标公告

★

1.4.3

投标人不得存在的其他情形

具体要求见投标人须知“第 1.4.3 和 1.4.4”

1.9.1

踏勘现场

√不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：踏勘联系人：联系方式：

1.10.1

投标预备会

√不召开□召开，召开时间：召开地点：

条款号

条款名称

编列内容

1.10.2

投标人在投标预备会前提出问题

时间：现场踏勘时间之前形式：大唐电子商务平台上传（网址：http://www.cdt-ec.com）

1.10.3

招标文件澄清发出的形式

在大唐电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

1.12.1

实质性要求和条件

法律法规要求及招标文件中标注“★”的条款和内容均为实质性要求和条件

1.12.3

偏差

☑不允许□允许，最高项数：_________________

偏差范围：_________________偏差幅度：_________________

2.2.1

投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式

时间：投标截止时间前 10 日形式：投标人应在大唐电子商务平台上传（网址：http://www.cdt-ec.com）

2.2.2

招标人澄清发出的方式

由大唐电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

2.2.3

投标人确认收到招标文件澄清

时间：收到（查看）后即为确认形式：投标人应在大唐电子商务平台确认。（网址：http://www.cdt-ec.com）

2.3.1

招标文件修改发出的形式

在大唐电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

2.3.2

投标人确认收到招标文件修改

时间：收到（查看）后即为确认形式：投标人应在大唐电子商务平台确认（网址：http://www.cdt-ec.com）

3.1.1

构成投标文件的其他资料

招标文件的修改、澄清等文件

3.2.1

增值税税金的计算方法

按国家现行办法计算。（1）招标文件未明确税率，投标人报价税率不一致时，按照含税价进行评审；（2）招标文件明确税率，投标人报价税率与招标文件要求税率不一致，一般情况下按照不含税价格折算至同一基准作为评标价格，但招标文件已明确投标报价税率与招标文件要求税率不一致应否决的除外。

3.2.3

报价方式

固定总价形式，投标文件报价全部采用人民币表示。

★

3.2.4

最高投标限价

☑无□有，最高投标限价：

3.2.7

投标报价的其他要求

如有，根据情况填写

条款号

条款名称

编列内容

★

3.3.1

投标有效期

投标截止时间后 180 天

★

3.4.1

投标保证金

1.投标保证金金额 75023 元，形式可为投标保函或银行电汇。2.投标保证金为保函的操作流程：2.1 电子投标保函的递交。投标保证金为电子投标保函形式的，需在电商平台报名参加项目后，选择在线开具电子保函。选择后，自动跳转至电子保函购买界面。电子投标保函无需邮寄保函原件，也无需在投标文件中另行上传。纸质保函需随投标文件上传扫描件。 2.2 纸质投标保函递交。投标保证金为纸质投标保函形式的，需在投标截止时间前将见索即付的投标保函原件送达招标代理机构，同时随投标文件上传投标保函扫描件。纸质投标保函格式应满足招标文件要求。送达地址：海南省海口市美兰区二横路与白驹大道交叉口东 200 米大唐国际贸易中心大楼 A 座送达邮编：571126 送达联系人：王思宇联系电话：*开通会员可解锁*3.投标保证金为银行电汇的操作流程：保证金电汇金额及账户详见大唐电子商务平台（www.cdt-ec.com），在“参与投标-已参与项目”菜单下查看需要交纳保证金的标段，点击操作栏“参与信息”查看投标人所需保证金支付金额、电汇账户（注意：与购买招标文件开户行账号不同）等支付信息，并根据页面提示信息支付保证金。3.1 为提高投标保证金收退效率，保证金收退方式为大唐电子商务平台线上操作方式，每个标的汇款账号均不相同。登录大唐电子商务平台查看保证金实时收退情况。操作流程：保证金退还由项目经理发起，当退款完成后，在保证金退还管理菜单下可以看到退还的保证金，如果为中标供应商，需要先由项目经理扣除中标服务费后才能退还保证金，退还金额为扣除中标服务费后剩余部分。如果为非原路退还保证金，则需要供应商线下向项目经理提交非原路退还的各种信息如银行账户、大额支付行号、开户行等，若存在其他情况的非原路退回情况，比如公司主体发生变化等，需要提交相关的公司变更证明材料至项目经理处，待审核通过后方可非原路退回。3.2 投标保证金必须以投标人的基本账户电汇（不

条款号

条款名称

编列内容

允许以个人名义电汇或其他公司名义代汇）。如投标人参与多个标的投标，按标的分别单独电汇（不允许将多个标的保证金合成一笔）。如因本条原因造成保证金无法正常退回或延期退回，我方将不承担相关责任。3.3 招标人或招标代理机构将对投标保证金进行核查，投标截止时间前未收到投标保证金，将视同未递交投标保证金。3.4 招标人及/或招标代理机构（代理机构名称）退还投标保证金的地点为线上，投标人收取退还的投标保证金的地点同上。4.投标人参加多个项目或者多个标段时，应按项目、标段分别提交投标保证金。投标人以联合体形式投标的，原则上由牵头方缴纳投标保证金（联合体协议书另有约定的，从其约定），其提交的投标保证金对联合体各方均有约束力。5.中标通知书发出后 5 个工作日内，向未中标投标人退还投标保证金或归还投标保函原件。6.中标服务费结算。一般项目中标通知书发出后向中标人收取招标代理服务费；框架、长协项目，在结算后向中标人收取招标代理服务费。6.1 投标保证金形式采用投标保函的，采购代理机构将发出中标服务费缴纳通知书（一般项目同中标通知书一并发出），要求中标单位在 90 天内足额缴纳中标服务费。如中标单位未按期足额缴纳，采购代理机构将保留向担保人主张担保责任、通过法律途径（包括但不限于诉讼、仲裁）维护自身合法权益的权利。6.2 投标保证金形式采用银行电汇的，中标服务费从投标保证金中直接扣除（多退少补）。中标人的投标保证金金额不足以支付中标服务费的，应在收到中标服务费补缴通知 90 天内足额缴纳。7.电子投标保函注意事项7.1 电子投标保函的延期。电子投标保函的延期由招标代理机构主动发起，无需二次缴纳费用。系统将通过站内信和短信的形式通知投标人延期情况。7.2 电子保函的退还。1）电子保函到期自动失效，无需另行操作。2）投标人开具电子保函后，如未发生投标行为，可随时发起退保，出函单位返还费用。如已完成投标行为，在开标前，需先在电商平台完成撤标后，才可发起退保，出函单位返还费用；开标后，不可主动发起退保。3）因招标人原因

条款号

条款名称

编列内容

项目终止的，投标人可发起退保，出函单位返还费用。

3.5

资格审查资料的特殊要求

☑无□有，具体要求：

3.5.2

近年财务状况的年份要求

近 3 年（2023 年至 2025 年，如企业成立时间不足 3 年，提供成立以来的财务报表）

3.5.3

近年完成的类似项目情况的时间要求

近 3 年（2023 年 1 月 1 日至投标截止日）

3.6.1

是否允许递交备选投标方案

不允许

4.1.1

电子投标文件加密要求

投标文件需使用指定的电子钥匙在投标文件上加盖电子签章，并加密上传。注：电子钥匙内企业名称必须与平台注册企业名称一致，否则无法正常使用。各投标人根据实际情况提前变更钥匙名称或平台注册企业名称。投标时需使用电商平台指定的电子钥匙。

★

4.2.1

投标截止时间

见招标公告

4.2.2

递交投标文件地点

电子投标文件在大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）上传递交

4.2.3

是否退还投标文件

否

5.1

开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点

5.2

开标程序

电子开标

6.1.1

评标委员会的组建

评标委员会构成：5 人及以上单数其中招标人代表：不超过评标委员会总人数三分之一评标专家确定方式：随机抽取

6.3.2

评标委员会推荐中标候选人的人数

1-3 人

7.1

中标候选人公示媒介及期限

公示媒介：中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.cn)；大唐电子商务平台(http://www.cdt-ec.com)；公示期限：3 日

7.4

是否授权评标委员会确定中标人

否

7.6

履约担保

是否要求中标人提交履约担保：☑要求，履约担保的形式：履约保证金或银行保函履约担保的金额：合同金额的 10%

条款号

条款名称

编列内容

□不要求

采用电子招标投标

本次招标以大唐电子商务平台确认（网址：http：//www.cdt-ec.com）投标人上传加密的投标文件为准。投标文件递交截止时间前，投标人须在大唐电子商务平台上传加密的投标文件。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间后未完成投标文件全部传输的（技术文件、商务文件、价格文件、投标总价等），视为投标文件递交不完整，不满足招标文件实质性要求，由评标委员会依法否决其投标。开标采用在大唐电子商务平台网上开标大厅开启投标人上传加密的投标文件方式。投标文件递交截止时，招标公司在大唐电子商务平台开启所有有效投标人报价，投标人可在大唐电子商务平台查看所有有效投标人报价，并进行网上确认。开标后评标委员会对投标人上传的电子投标文件是否解密成功进行核对，如未解密成功，将告知投标人。因投标人原因造成其投标文件任一文件未解密成功的，视为撤销其投标文件；因投标人之外原因造成其投标文件任一文件未解密成功，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失（如招标方原因，赔偿投标人购买招标文件的费用）。解密失败原因的说明由电子钥匙服务商提供。虽然解密成功，投标文件无法读取（含文件损坏、其他加密等导致无法正常识别的情况），由评标委员会依法否决其投标。当发生极端情况（或不可抗力）造成无法正常电子开评标时，视为未递交投标文件。极端情况包括：服务器端软、硬件出现故障且无法修复（程序、中间件、数据库及网络交换机等)；大量投标人第三方控件及电子钥匙出现故障且无法修复；开标现场软、硬件设备出现故障且无法修复（电子钥匙驱动、现场网络、电源、视频等）；服务器端软、硬件出现故障无法修复（解密服务、中间件、数据库及网络交换机、安全设备等）。

需要补充的其他内容

1. 招标代理服务费（中标服务费）和大唐电子商务平台交易费向中标人收取。

条款号

条款名称

编列内容

1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由招标代理机构向中标人收取，发票由招标代理机构开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物〔2012〕150号）。2）大唐电子商务平台交易费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由大唐电商技术有限公司向中标人收取，中标人应在合同签订后，在大唐电子商务平台上缴纳平台交易费，发票由大唐电商技术有限公司开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》（大唐集团物【2016】241 号）。2.招标人与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标人住所地人民法院关于级别管辖的规定向招标人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标人住所地见招标公告。3.“招标代理机构与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标代理机构住所地人民法院关于级别管辖的规定，向招标代理机构住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标代理机构住所地见招标公告。4.关于合同生效及预付款需遵守中国大唐集团有限公司的相关具体要求。5.标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，请正确填写手机号码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以发送邮件和短信的形式通知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收到短信或邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，待客服人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。6.投标文件以投标人在开标截止日期前递交的电子版投标为准。开标截止时间前，投标人应按招标文件要求在中国大唐集团有限公司电子

条款号

条款名称

编列内容

商务平台（投标工具）响应投标：【标书制作】中上传商务技术文件及填写开标一览表（上传分项报价如有）、【评审响应】中绑定每一项详细评审指标项对应的投标文件开始页及结束页、【评审应答】中填写【其他评审因素填写】和【评分类评审因素应答（参照示例填写准确及完整）】。请投标人合理安排投标时间，以免投标不完整。投标工具技术支持400-888-6262。

招标文件中关于知识产权的免责声明

1.招标人有义务对其向招标代理机构提供的文件进行全面的知识产权权利审查，保证其提供的所有文件不侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。2.招标代理机构作为招标代理机构，为招标人和投标人提供交易便利，本公司所发布的招标文件均来自招标人，招标文件已经过招标人审查，其中不涉及侵犯任何第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。3.投标人应对其向招标代理机构递交的投标文件进行全面的知识产权权利审查，保证投标文件中没有侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。4.如招标人或者投标人因自身原因造成在招标文件或者投标文件中存在侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权的内容，应由招标人或者投标人承担相应的赔偿责任。

注：如后续文字描述与本前附表内容有不一致的，以前附表内容为准。

1.总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标

法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，

现对该服务进行招标。

1.1.2 招标人：见招标公告。

1.1.3 招标代理机构：见招标公告。

1.1.4 招标项目名称：见招标公告。

1.1.5 服务地点：见招标公告。

1.1.6 项目规模：见招标公告。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见招标公告。

1.2.2 资金落实情况：见招标公告。

1.3 招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见招标公告。

1.3.2 服务期限：见招标公告。

1.3.3 质量标准：见招标公告。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉，具体应符合

但不限于下列要求：

（1）资质要求：见招标公告；

（2）财务要求：见招标公告；

（3）业绩要求：见招标公告；

（4）信誉要求：见招标公告；

（5）其他主要人员要求：见招标公告；

（6）其他要求：见招标公告；

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第

1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体

牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质

等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中

投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大安全或质量问题（以相关行业主管部门的行

政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）

被列入严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人若出现以下情况，将可能视为串通投标：

（1）不同投标人的联系人名称、身份证号码、电子邮箱、联系电话一致；

（2）不同投标人的投标保证金从同一账号汇出或汇入同一虚拟账号；

（3）不同投标人的招标文件下载或投标文件上传 IP 地址一致；

（4）不同投标人的投标硬件设备环境信息一致，包括：网卡 MAC 地址信

息、硬盘信息、主板信息、CPU 信息；

（5）不同投标人的投标文件作者或最后一次保存者一致（特殊情况除

外）；

（6）同一标段不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件相互混装，或投标文件中出现另一个投标人的

财务审计报告、或资质证书等资料；

（8）不同投标人的投标文件异常一致，或投标报价呈规律性差异，或投标

文件中错误的内容异常一致、或分项报价的价格多处完全相同；

（9）其他串通投标行为。

具体情况由评标委员会结合相关法律法规、招标文件等认定。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标代理服务费（中标服务费）和大唐电子商务平台交易费向中标

人收取。

（1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。

一般项目招标代理服务费计费按单标段中标金额计算，中标通知书发出后向中

标人收取招标代理服务费，中标人的投标保证金金额不足以支付招标代理服务

费或采用银行保函等形式投标保证金的，中标人应及时补足差额或足额支付招

标代理服务费。框架、长协项目按单个合同或订单实际执行情况结算。取费标

准执行《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物

〔2012〕150 号）。

招标代理服务费取费标准

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100 万元以下

1.6500%

1.1000%

100～500 万元

1.2100%

0.8800%

0.7700%

500～1000 万元

0.8800%

0.4950%

0.6050%

1000～5000 万元

0.5500%

0.2750%

0.3850%

5000～10000 万元

0.2750%

0.1100%

0.2200%

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

1～5 亿元

0.0550%

5～10 亿元

0.0385%

10～50 亿元

0.0088%

50～100 亿元

0.0066%

100 亿元以上

0.0044%

一次招标最高限额

（完成一次招投标全流程）

350 万元

300 万元

450 万元

有关说明：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费

额如下：

100 万元×1.65%=1.65 万元

（500-100）万元×0.88%=3.52 万元

（1000-500）万元×0.495%=2.475 万元

（5000-1000）万元×0.275%=11 万元

（6000-5000）万元×0.11%=1.1 万元

合计收费=1.65+3.52+2.475+11+1.1=19.745（万元）

（2）电子商务平台交易费向成交供应商收取。电子商务平台交易费应包含

在总报价中，在报价中不再单独列项。中标人在电子商务平台上缴纳平台交易

费，发票由大唐电商技术有限公司开具。非长协类项目（含框架采购等），交

易费收取额按照单个合同金额或单个订单金额计算,大唐电商技术有限公司定期

结算。取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》

（大唐集团物【2016】241 号）。长协类项目，采购计划金额在“124”以上

的，收费标准参照国家计委计价格〔2002〕1980 号文规定的招标代理服务费基

础标准的 55%向中标人收取；采购计划金额在“124”以下的，收费标准为实际

成交金额的 1.8%。费用由大唐电商技术有限公司按照每 12 个月向供应商收

取。

电子商务平台交易费取费标准

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100 万元以下

0.8250%

0.5500%

100～500 万元

0.6050%

0.4400%

0.3850%

500～1000 万元

0.4400%

0.2475%

0.3025%

1000～5000 万元

0.2750%

0.1375%

0.1925%

5000～10000 万元

0.1375%

0.0550%

0.1100%

1～5 亿元

0.0275%

5～10 亿元

0.0193%

10～50 亿元

0.0044%

50～100 亿元

0.0033%

100 亿元以上

0.0022%

一次招标最高限额（完成一次招投标全流程）

175 万元

150 万元

225 万元

有关说明：

例如：某服务招标业务中标金额为 6000 万元，计算电子招标平台交易收费

额如下：

100 万元×0.825%=0.825 万元

（500-100）万元×0.44%=1.76 万元

（1000-500）万元×0.2475%=1.2375 万元

（5000-1000）万元×0.1375%=5.5 万元

（6000-5000）万元×0.055%=0.55 万元

合计收费=0.825+1.76+1.2375+5.5+0.55=9.8725（万元）

注：本标段中标服务费为 19.745 万元，大唐电子商务平台交易费为

9.8725 万元，本标段投标人应交纳 19.745+9.8725 万元=29.6175 万元。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密

保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文

注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附

表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现

场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤

亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投

标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前

附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达

招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知

前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的

组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利

于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见招标公

告。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应

当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

1.12.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的差异表中列

明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）其他资料

（7）投标文件格式

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，

构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件

不全，应及时向招标人或招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标

人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人或招标代理机构，要

求招标人或招标代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标

文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项

规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将

相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通

知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人

在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有

已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标

截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投

标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式

通知招标人或招标代理机构，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10

日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复

前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1 商务投标文件

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金

（5）商务差异表

（6）资格审查资料

（7）廉洁合同

（8）投标人关于资格的声明函

（9）商务部分评标因素统计表

3.1.1.2 技术投标文件

（1）投标人已完成的业绩情况表

（2）服务方案

（3）项目组织机构

（4）重点、难点分析

（5）进度及质量保证

（6）安全、环保、培训及其保障措施

（7）服务承诺

（8）技术差异表

（9）技术部分评标因素统计表

（10）其他资料

3.1.1.3 价格投标文件

（1）报价表

（2）分项报价表

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构

成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联

合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章

第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有

规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格

式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应按照本招标文件规定的招标范围，以一个固定的价格报

价，投标价格应当是充分考虑了工程性质、规模、难易程度以及工作条件等情

况，并按照合同规定的范围提供全部服务所需要的费用。报价原则为以工作成

本加合理利润及税金及可能遇到的风险报价。除合同另有规定外，在合同签订

后，因国家有关服务的取费标准发生调整或工程实施过程中出现变更导致工程

造价变化的，将不产生合同费用变化。投标人应根据自身的经验和实力实事求

是地报价，不得哄抬报价或恶性压价。

3.2.3 本项目的报价方式见招标公告。投标人在投标截止时间前修改投标

函中的投标报价总额。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标

限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价已包含项目人员的工资、福利费、工会经费、教育经费、

养老保险、住房公积金、办公费、差旅费、现场补贴、公司管理费、劳保用品

费、现场必备的办公器具（包括计算机）、检测设备和交通工具合理的购置及

使用费用、现场的食宿费、电话通讯费等完成服务范围内的所有费用。

3.2.6 本项目不保证最低价中标。

3.2.7 投标报价的其他要求见招标公告。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期见招标公告。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律

规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有

投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其

投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件。在延长期内，本

须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用；投标人拒绝延长的，其投

标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保

证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金

额、形式和七六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，

并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保

证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体

投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规

定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将

否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人退

还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存

款利息。中标人的投标保证金在签订书面合同并提交履约担保（如有），扣除

应由中标人支付的其他费用（招标代理服务费、大唐电子商务平台交易费等）

后，退还余款。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签

订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资

料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应具有投标人营业执照及年检合格的证明材

料、资质证书副本等材料的复印件。其他组织需具有有效的证明文件。

3.5.2“投标人财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会

计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，

具体年份要求见招标公告。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份

的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“投标人已完成的业绩情况表”应附中标通知书和（或）合同协议

书、建设单位评价意见复印件；具体时间要求见招标公告，每张表格只填写一

个项目，并标明序号。

3.5.4“投标人资质证书情况表”应附投标人具有的资质情况。

3.5.5“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目

负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身

份证、学历证、职称证和社保缴费证明复印件，并附能证明其管理过项目业绩

的证明材料包括合同（至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页）、

成果文件或用户证明；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书

和社保缴费证明复印件。

3.5.6 拟投入本项目的设备应配备满足本次招标所需的合格设备。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第

3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，

否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方

案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件

要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个

报价，但同时提供两个或两个以上方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以

增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录（如有）在满足招标

文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、招标人要

求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件以上传的电子投标文件为准。除投标人须知前附表另有规

定外，电子投标文件所附证书证件均为原件扫描件。当投标人在投标工具中填

写的内容与上传的投标文件(含电子签章 PDF 版)不一致时，以上传的投标文件

(含电子签章 PDF 版)为准。

3.7.4 在中标候选人公示时，招标代理机构将中标候选人的企业业绩、拟

派项目负责人业绩同时公示，便于投标人互相监督。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子投标文件投标人应当按照招标文件和电子商务平台的要求加密

投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求递交的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传递交投标

文件。

4.2.2 电子投标文件大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）上传递

交，具体见投标须知前附表。除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交

的投标文件不予退还。

4.2.3 投标人完成电子投标文件上传后，须在大唐电子商务平台确认投

标。递交时间以传输完成后确认投标的时间为准。

4.2.4 逾期上传的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回

已递交的投标文件。

4.3.2 投标人对已递交的投标文件需要修改的，需在大唐电子商务平台上

撤回原投标文件，修改后按照本章 3.7.3（4）项要求重新上传。

4.3.3 投标人撤回投标文件且放弃投标的，在开标结束后须向招标人提供

退还投标保证金的书面申请，招标人自收到投标人书面通知之日起 5 日内退还

已收取的投标保证金。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公

开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（3）招标人通过大唐电子商务平台对已递交的电子投标文件进行解密，公

布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目经理

服务期限及其他内容，并记录在案；

（4）现场开标结束；

（5）投标人在大唐电子商务平台上对开标记录进行线上确认或由系统自动

确认。

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并

制作记录。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或

其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专

家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见招标公

告。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受

过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等

原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审

结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准

和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素

和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候

选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见招标公告。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到采购结果审核意见的通知之日起 3 日内，按照投标人须知前

附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示

期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停

招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为

可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文

件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，由招标人确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中

标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约担保

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和

招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履

约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担

保为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约担保以联合体各方或者联合

体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中

标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中

标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文

件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合

同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标

人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投

标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同

时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成

损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项

目向招标人承担连带责任。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）购买招标文件的潜在投标人少于 3 个的；

（2）到投标截止时间时，投标人少于 3 个的；

（3）评标委员会否决所有投标，或否决部分投标后因有效投标少于 3 个使

得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的；

（4）国家法律法规规定的其他应重新招标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核

准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串

通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标

委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取

中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投

标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评

标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得

擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的

评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他

人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他

情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程

序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法

规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。

投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉

的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提

出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见招标公告。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见招标公告。

12.招标文件中关于知识产权的免责声明

见投标人须知前附表。

第三章

评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号

评审因素

评审标准

评标方法

中标候选人排序方法综合得分排序

投标人名称

与营业执照、资质证书一致

投标函签字盖章

有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。

法人授权委托书签字

盖章

有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。

投标文件格式

符合第七章“投标文件格式”的规定

联合体投标人（如

有）

提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

2.1

形式评审标准

备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案

营业执照

符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照

资质要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

财务要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

业绩要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

项目负责人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他主要人员

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

联合体投标人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

2.1

资格评审标准

不存在禁止投标的情

形

不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形

投标报价

符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

投标内容

符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

服务期限

符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

质量标准

符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

投标有效期

符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

投标保证金

符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

2.1

响应性

评审标准

权利义务

符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

服务方案

符合第五章“招标人要求”中的实质性要求和条件

分包资格评审

符合第二章“投标人须知”第 1.11 款规定

条款号

条款内容

编列内容

本次评标采用综合评

估法

根据商务、技术和报价评分标准进行评分。按照综合得分的高低进行综合排序，综合排序高者优先。

总计

技术

商务

报价

2.2.1

分值权重构成

100%

50%

10%

40%

2.2.2（1）商务评分标准

商务评分标准表

序号

评标项目

分值

评分标准

对招标文件商

务部分的响应

性和投标文件

制作

1.完全响应招标文件要求者得 5 分；偏差表中列出的，则

每存在一条商务负偏差扣 0.5 分；未在偏差表中列出的，

则每存在一条扣 1 分；扣至 0 分为止。

2.完全响应商务部分评标因素统计表填写要求得 5 分；每

出现一项未按要求填写情况扣 0.2 分，最多扣至 3 分。

3.投标文件完整性、编制水平 5 分。投标文件逻辑严密、

重点突出，文字表述精准无歧义，图表数据详实的为好：4

（含）-5 分；投标文件逻辑较严密、重点不突出，文字表

述存在少量冗余或模糊，图表数据较详实的为较好：2

（含）-4 分；投标文件逻辑混乱、无重点，文字表述不

清，图表数据不详实的为一般：0-2 分。

企业实力

2.1

营业收入（近

三年平均）

营业收入≥ 2000 万元，得 25 分；

1000 万元≤营业收入＜2000 万元，得 23 分；

500 万元≤营业收入＜1000 万元，得 21 分；

100 万元≤营业收入＜500 万元，得 19 分；

其余得 17 分。

2.2 企业人数

人数≥500 人，得 5 分； 200 ＜人数＜ 500 ，得 4 分；人数≤200 人，得 3 分。

企业荣誉及

获奖情况

近五年，每获得 1 项国家级荣誉得 2 分，每获得 1 项省部

级荣誉得 1 分，最高不超过 10 分。

(中共中央、国务院、全国人大、全国总工会等为颁发单

位，或两个部委以上联合颁发的，或国家级（评审）委员

会颁发的，视为国家级荣誉)

财务状况

3.1 经营状况

三年盈利得 25 分；两年盈利得 21 分；一年盈利得 17 分；

三年均不盈利得 5 分。

序号

评标项目

分值

评分标准

3.2

流动比率（最近一年）

流动比率≥2 ，得 15 分；

1.7≤流动比率＜2，得 14 分；

1.3≤流动比率＜1.7，得 13 分；

1≤流动比率＜1.3，得 12 分；

其余得 11 分。

银行资信等

级

银行资信良好、等级为 AAA 级，得 5 分；银行资信较好、等级为 AAA-、AA+、AA 级，得 4 分；其余等级或银行出具的“结算良好”等描述性证明，得 3分；

如是非银行机构出具的信用证明，得 0 分。

合计

100

备注：未提供经审计的会计报表或无法分辨、模糊不清的会计报表，商务评分项财务

评审指标按照评分项最低分计算。

2.2.2（2）技术评分标准

技术评分标准序号

评审因素

分值

评分标准

对招标项目的理解和总体服务思路

对招标项目理解和认识的客观性、全面性和深度；总体服务思路的科学性、合理性、先进性、创新性和经济性。对投标人响应按优、良、一般分档优档（7≤得分≤10）；良档（4≤得分＜7）；一般档（0≤得分＜4）；

项目组织管理，包括机构设置和主要人员安排

项目组织机构设置的合理性；管理制度办法健全完备性；要求的项目负责人资质、业绩情况；项目其他技术人员专业的配备、人员数量等情况。拟投入项目的设备情况。对投标人响应按优、良、一般分档优档（7≤得分≤10）；良档（4≤得分＜7）；一般档（0≤得分＜4）；

渔业系统研发方案

渔业系统研发方案的完备性、合理性、针对性。对投标人响应按优、良、一般分档优档（12≤得分≤20）；良档（6≤得分＜12）；一般档（0≤得分＜6）本项包含网衣系统、投喂、监控等本项目服务范围内的渔业设备的研发工作方案。

渔业系统建造安装调试方案

渔业系统建造安装及调试方案的完备性、合理性、针对性。对投标人响应按优、良、一般分档优档（12≤得分≤20）；良档（6≤得分＜12）；一般档（0≤得分＜6）本项包含网衣系统、投喂、监控等本项目服务范围内的渔业设备的建造安装及调试工作方案。

养殖运营方案

养殖运营方案的完备性、合理性、针对性。对投标人响应按优、良、一般分档优档（7≤得分≤10）；良档（4≤得分＜7）；一般档（0≤得分＜4）养殖运营方案需包含鱼苗采购运输投放、饲料采购运输、收鱼运输和养殖方案等。

导管架网

箱设计能

力

投标人提供的方案材料需体现投标人在导管架网箱上的

设计能力，本项目提供技术方案不得与【渔业系统研发

方案】重复，可提供企业获奖、发明等体现投标人设计

能力的证明材料。对投标人响应按优、良、一般分档：

优档（8≤得分≤12）；良档（5≤得分＜8）；一般档

（0≤得分＜5）。

投标人技

术实力

投标人每提供 1 项风渔融合技术能力证明的（需至少包

含以下其中之一①研发设计、②设备研发采购及网箱建

造工作内容），得 9 分，本项满分 18 分；

注：投标人需提供相关研发设计合同、网箱建造合同及

渔业设备采购合同，如建造厂址及设备制造为投标人企

业自行完成无法提供合同的，需提供相关证明材料。

合计

100

2.2.2（3）报价评分标准

报价评分标准表

序号

评分因素

评分标准

投标报价

审核

是否按招标文件规定进行报价。

评标价格

计算

1. 投标人应按照招标文件规定的币种进行报价。2. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。2.1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；2.2 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。经修正后的投标报价为评标价格 P。3. 投标人出现报价错误时，评标价格将以不利于投标人的原则进行确定。

评标基准价

（K）计算方法

评标基准价（K）计算方法：1.若有效评标价为小于等于 3 家时，则各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= { (P1+P2+P3+…+Pn)/n）}；（n≤3）】2.若有效评标价为 4-6 家时，则去掉最高有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= {（P1+P2+P3+…+Pn-1)/(n-1)}；（4≤n≤6）】3.若有效评标价为 7 家（含 7 家）以上时，则去掉最高有效评标价和最低有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= {（P2+P3+P4+…+Pn-1)/(n-2)}；(n≥7)】4. 有效评标价计算评标基准价时，若开标时投标人为 7 家及以上，通过评审后合格投标人少于 7家，则按照上述 1 和 2 原则进行计算。

报价评分

计算

（100 分）

1. 报价分（100 分）报价分计算办法：

（1）若评标价 P 等于 K 时，得 95 分（基准分）；（2）评标价 P 每高于评标基准价 1%在基准分基础上扣 1 分，最低得 60 分；（3）评标价 P 每低于评标基准价 1%在基准分基础上加 1 分，最高为 100 分；（4）若评标价 P 低于评标基准价 5%以上时，每再低1%在 100 分基础上扣 1 分；（5）若评标价 P 低于评标基准价 20%以上时，得 85分；

序号

评分因素

评分标准

（6）中间采用插值法计算，分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标

文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按照商务因素评分、技术

因素评分和报价评分乘以分值权重加权得出综合评分；并按照综合评分由高到

低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等

的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，以业绩多者优先。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值权重构成与评分标准

2.2.1 分值权重构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）报价部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（1）商务评分标准；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（2）技术评分标准；

（3）报价评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（3）报价评分标准。

3.评标程序

评标开始前，评标委员会应复核招标文件的内容是否符合法律法规的强制

性规定，是否遵守公开、公平、公正和诚实信用原则。

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关

证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投

标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投

标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标

文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）因大唐电子商务平台投标人失信系统预警，被评标委员会认定/视为

串通投标的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标

报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委

员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点

有明显错误的除外。

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致

的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。如投标报价汇总表中各项数

字累计之和低于投标函的报价时，以修正后的总价为准；如投标报价汇总表中

各项数字累计之和高于投标函的报价时，则以投标函的报价为准，并对所有分

项进行同比例调整；

（4）如果投标报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在投标报价之

中；

（5）如果超招标范围报价，超出部分将予以核减，投标报价以核减后的总

价为准。

3.1.4 经评标委员会评审，满足招标文件要求的投标人不足两个，或两个

投标人满足招标文件要求，但投标明显缺乏竞争性的，按中国大唐集团有限公

司招标采购相关制度执行。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计

算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得

分 A；

（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得

分 B；

（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得

分 C；

A 为所有商务评标专家对投标人商务部分评分的算术平均值。B 为所有技术

评标专家对投标人技术评分的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A×权重+B×权重+C×权重。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标

报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证

明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当

认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中

含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要

的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接

受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的

实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求

投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员

会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候

选人名单。

第四章

合同条款及格式

第一节通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文

件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款及其附件、通用合

同条款、技术标准和要求（技术协议书）、已标价服务项目清单以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录（如有）。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以

及合同双方当事人约定的对其所做的修改和补充。

1.1.1.7 三措两案：是指服务项目承包人在国家法律法规范围内，依据项目实际和发包人

的要求制定的针对服务项目的文件，包含“组织措施、安全措施、技术措施、施工方案、应急

预案”，简称“三措两案”。

1.1.1.8 图纸：是由发包人提供满足工作需要的图纸资料，以及在合同履行过程中形成的

图纸文件。

1.1.1.9 已标价服务项目清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要

求填写并标明价格的服务项目清单。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻服务现场的全权负责人。

1.1.3 服务

1.1.3.1 “服务”为完成发包人需求，承包人提供的服务性工作。

1.1.3.2 “承包人设备”系指承包人用于实施本项目及弥补缺陷所需的、承包人自有或租

赁的、且不构成永久项目一部分的所有器具及物品，不包括临时项目、发包人提供的设备、备

件及专用工具、以及属于材料范畴的任何物品。

1.1.3.3 “材料”系指项目实施过程中耗用的材料，包括根据合同约定分别由发包人和承

包人供应的只以材料形式提供的物品，不包括发包人提供的设备、备件及专用工具、承包人设

备及生产设备。

1.1.3.4 “现场”指用于服务项目工作的场所，以及在合同中指定作为服务工作场地组成

部分的其他场所。

1.1.4 日期

1.1.4.1 “服务期”是指承包人按合同约定为发包人提供服务的期限和起始、结束日期。

1.1.4.2 进厂日期：指合同生效后发包人指定的进厂日期。

1.1.4.3 离厂日期：指合同约定服务期满后，发包人同意的承包人离厂的日期。

1.1.4.4 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次

日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 合同价格：指签定合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.5.2 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊

的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

书面形式：指合同文件、信函、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内

容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地

方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件

的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款及附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（技术协议书）；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约

定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同

生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 发包人提供的图纸

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括服务方案、记录等，承包人应按约定的数

量和期限报送发包人。发包人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.7 联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等

重要文件，均应采用书面形式。

按合同约定应当由发包人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请求、申

请和报批等，发包人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限

的，其相应期限均为收到相关文件后 7 天。

1.8 知识产权

1.8.1 投标人根据招标人要求在履行项目过程中专门为招标人或根据招标人提供的有关信

息、资料而产生的服务成果，其知识产权和其他权益全部归招标人所有。未经招标人事先书面

许可，投标人不得以任何形式自行使用、擅自许可任何第三方使用或向任何第三方提出有关意

见和建议。

1.8.2 招标人根据本项目要求向投标人提供的技术性信息、商业性信息、文件、程序、计

划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法和其他专有信息

等，其知识产权和其他权益全部归招标人所有，未经招标人事先书面许可，投标人不得以任何

形式自行使用或擅自许可任何第三方使用。

1.8.3 投标人提供的产品及服务，如涉及第三方合法享有的知识产权和/或其他权益，须

提供相关授权证明文件。

1.8.4 投标人保证其提供的产品及服务不侵犯任何第三方合法享有的知识产权和/或其他

权益。若因上述原因引起的第三方追溯，招标人概不负责，投标人承担由此引起的全部责任，

并赔偿因此给招标人带来的全部损失。

1.8.5 未经招标人事先书面许可，投标人不得将本项目涉及的相关权益转让给第三方。

2. 发包人

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的

任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人按合同约定进厂时间向承包人发出进厂通知。

2.3 提供服务工作现场及技术资料、图纸

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供服务工作现场及技术资料、图纸等，并保证资

料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理相关入厂证件及服务作业手续。

2.5 组织技术交底

发包人应在作业前向承包人进行安全、技术交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织对承包人考评、结算

发包人应按合同约定对承包人履约期满后进行整体考评和完工结算。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1 按照发包人制度办理入场手续和证件，并将办理结果书面报送发包人留存。

3.1.2 按合同约定的服务项目工作范围、内容、技术要求及质量、性能保证、安全、环

保、文明施工等既定目标完成项目，并在合同期内承担维护和缺陷修复等义务。

3.1.3 按合同约定采取安全文明施工和环境保护措施，确保人员、材料、设备和设施的安

全，防止发生人身伤害和财产损失。

3.1.4 按合同约定的服务内容和要求，编制服务方案（“三措两案”），并对服务作业的

完备性和安全可靠性负责；

3.1.5 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政

管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，并对邻近生产设施进行有效隔离。

承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

3.1.6 按照第 7.3 款约定负责服务现场及其周边环境与生态的保护工作；

3.1.7 按安全文明施工要求采取安全措施，确保人员、设备和设施的安全，防止因作业造

成的人身伤害和财产损失；

3.1.8 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于服务项目，且应及时支付其雇用人员工

资；

3.1.9 合同履行期间，承包人所有人员应严格遵守发包人及其上级公司制订的各项管理制

度。

3.1.10 承包人应履行的其他义务。

3.2 履约担保

3.2.1 承包人应保证其履约担保在服务期限内一直有效。发包人应在合同结算后 28 天内

把履约担保退还给承包人。

3.2.2 如项目延期，承包人有义务继续提供履约担保。

3.3 承包人项目经理及人员

3.3.1 承包人项目经理

3.3.1.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目经理应

负责组织合同的实施。承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的管理机构章，

并由承包人项目经理或其授权代表签字。

3.3.1.2 项目经理应驻现场，项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需

离开现时，应取得发包人的书面同意，临时代行其职责的人员需经过发包人的书面同意，该人

员应具备履行相应职责的能力。承包人项目经理未经发包人同意擅自离开现场的，发包人有权

按照相关管理制度进行考核。

3.3.1.3 承包人更换项目经理时，应提前 28 天书面通知并取得发包人书面同意。替换人

员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。

3.3.1.4 项目经理按合同约定组织服务工作。在紧急情况下为确保作业安全和人员安全，

在无法与发包人代表及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与作业有关的人身、

财产的安全，但应在 24 小时内向发包人代表提交书面报告。

3.3.1.5 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求

更换的理由。承包人应在接到更换通知后 2 天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改

进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 3 天内进行更换，并将新任命的项

目经理的相关资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行合同约定的职责。

3.3.2 承包人人员

3.3.2.1 承包人派驻到现场的主要管理人员应相对稳定。项目实施过程中如有变动，承包

人应及时向发包人提交现场人员变动情况的报告。承包人更换主要管理人员时，应提前 7 天书

面通知并取得发包人书面同意。

3.3.2.2 特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，发包人可以随时检查。

3.3.2.3 承包人的主要管理人员离开现场应报发包人同意。主要管理人员离开现场前应指

定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发

包人的同意。

3.3.2.4 承包人擅自更换主要管理人员，或前述人员未经发包人同意擅自离开施工现场

的，发包人有权按照相关管理制度进行考核。

3.4 提前入场和交接

3.4.1 承包人应在合同开始工作前 21 天，进驻现场进行项目部建设，工器具布置，设备

熟悉、与本项目之前的服务单位工作交接等工作。合同开始工作之日前，具备工作条件，合同

开始工作之日立即开展服务工作，与前一服务单位无缝对接。

3.4.2 承包人有义务在合同结束前 21 天对本项目下一阶段的服务单位人员进行技术交底

等交接工作，双方交接完成，承包人才能退出本项目。

3.4.3 在承包人提前入厂期间，如因承包人原因造成相关设备、设施损坏的，由承包人负

责修复或更换，并承担由此产生的费用。

3.5 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同项目。

4. 工期

4.1 合同工期

在专用合同条款中约定，发包人提出服务的合同期限。

4.2 服务工作实施

4.2.1 发包人在专用合同条款中约定通知承包人进厂的时间，承包人应按合同约定的期限

内完成合同服务工作。

4.2.2 如果是由于发包人的原因或发生不可抗力事件，承包人因此无法按期完工，双方应

共同商议延期后相关事宜。

4.3 工作延期

发包人由于工作需要提出的服务工作延期，如有在专用合同条款中约定。

4.4 其他

5. 服务质量

5.1 服务质量要求

5.1.1 服务质量标准必须符合发包人要求，以及相关验收规范和标准。有关服务质量的特

殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因承包人原因造成服务质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直

至质量达到合同约定的标准为止，由此增加的费用由承包人承担。

5.2 不合格项的处理

因承包人原因造成的不合格项，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同

要求的质量标准，由此增加的费用由承包人承担。无法补救的，由双方协商解决。

5.3 质量争议检测

合同当事人对服务质量有争议的，由双方协商确定的检测机构鉴定，由此产生的费用及因

此造成的损失，由责任方承担。

6. 安全文明与环境保护

7. 支付

7.1 付款方式

具体付款方式在专用合同条款中约定。

7.2 结算

7.2.1 服务期满后 7 天内，承包人应按发包人规定的格式向发包人提交项目结算申请。发

包人将按相关制度的规定及程序及时对承包人报送的结算申请进行审核。

7.2.2 结算原则在专用合同条款约定。

8. 保险

8.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应为其参与本项目全体人员购买工伤保险或全过

程的人身意外伤害险，未按合同约定办理保险的承包人人员禁止进入服务场地；因投保产生的

保险费和其他相关费用已包含在合同价中。合同延期，保险期限应相应延长。

8.2 承包人应向发包人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，相关凭证将作为

合同付款的依据之一。

9. 不可抗力

9.1 不可抗力的确认

9.1.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不

能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用

合同条款中约定的其他情形。

9.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的

证据，并及时认真统计所造成的损失。发生争议时，按第 12 条【争议的解决】的约定处理。

9.2 不可抗力的通知

9.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合

同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

9.2.2 不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，

说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关

资料。

9.3 不可抗力后果的承担

9.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承

担。不可抗力发生前已完成的服务工作应当按照合同约定进行支付。

9.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等后果，由合同当事人按以下原则

承担：

（1）永久工程、已运至现场的材料的损坏，以及因设备、设施损坏造成的第三方人员伤

亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人工器具的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人

没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

在合同延期期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

9.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有

权解除合同。合同解除后，由双方当事人商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的费用；

（3）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（4）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（5）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 42 天内完

成上述款项的支付。

10. 违约

10.1 发包人违约

10.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（2）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（3）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（2）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包

人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 3 天内仍不纠正违约行为的，承包人

有权暂停相应的服务工作。

10.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事

人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

10.1.3 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解除

履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的款项；

（3）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（4）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（5）按照合同约定应退还的质量保证金；

（6）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 12 条【争议的解决】的约定处

理。

承包人应妥善做好已完项目的保护和移交工作，并将工器具和人员撤出作业现场，发包人

应为承包人撤出提供必要条件。

10.2 承包人违约

10.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定使用不合格的工器具、材料等的；

（2）因承包人原因导致检修服务质量不符合合同要求的；

（3）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入现场的材料、工器具等撤离施工现场

的；

（4）因承包人违反合同约定造成暂停服务的；

（5）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（6）由于承包人的责任使一项或更多项的技术性能和保证值没有达到要求的；

（7）承包人未能在合同期内对缺陷进行修复或拒绝按发包人要求进行修复的；

（8）未能按照合同约定履行其他义务的。

10.2.2 承包人违约的责任

10.2.2.1 承包人应承担因其违约行为而增加的费用。增加的费用除应包括由于上述违约

行为直接造成发包人的所有支出或损失外，还应包括由于承包人违约而造成的发包人向第三方

支付的费用。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计

算方法。

10.2.2.2 承包人提交违约金后，仍有义务向发包人提供技术支持。由于承包人的原因导

致发包人拒收项目的，并不免除承包人支付违约金的义务。

10.2.2.3 承包人因发生第 10.2.1（5）目约定的违约情形应支付违约金，违约金额度在

专用条款里中约定。

10.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第 10.2.1 项【承包人违约的情形】第（5）目约定的违

约情况时，发包人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同

目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使

用承包人在现场的材料、工器具、临时设施、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文

件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或

减轻承包人应承担的违约责任。

10.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和

清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按发包人确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提

供的材料、临时设施等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款

项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。

发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 12 条【争议解决】

的约定处理。

10.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约

责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

11. 索赔

11.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向发包人递交索赔通知书。索

赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额，并附必要的记录和证明材料；

（2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向发包人递

交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额，并附必要的记录和证明材料；

（3）承包人未在前述 14 天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款的权利。

11.2 承包人索赔处理程序

（1）发包人收到承包人提交的索赔通知书后，在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一

步证明材料后的 14 天内，将索赔处理结果答复承包人；

（2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 14 天内完成赔

付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 11 条的约定执行。

11.3 承包人提出索赔的期限

承包人在接到发包人结算通知后，应被认为已无权再提出服务作业期间所发生的任何索

赔。

11.4 发包人索赔的提出

根据合同约定，发包人认为有权扣减付款的，应按以下程序向承包人提出索赔：

（1）发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向承包人递交索赔通知书。索

赔通知书应详细说明索赔理由以及要求扣减的付款金额，并附必要的记录和证明材料；

（2）索赔事件具有连续影响的，发包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向承包人递

交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的扣减付款金额，并附必要的记录和证明材料。

11.5 发包人索赔处理程序

（1）合同当事人双方就索赔事件达成一致意见，承包人应付给发包人的金额可从拟支付

给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。承包人在收到索赔通知书

或有关索赔的进一步证明材料后的 14 天内，将索赔处理结果答复发包人。如承包人在收到索

赔通知书后 14 天内未做答复，则视为该索赔已被接受；

（2）承包人接受索赔处理结果后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第

11 条的约定执行。

12. 争议的解决

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决

不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

（招标人可根据实际情况进行增加合同条款）

《专用合同条款》是对《通用合同条款》的补充或对合同双方责任与义务的进一步明确，

条款之间如有不一致之处，《专用合同条款》应优先于《通用合同条款》。《专用合同条款》

的序号与《通用合同条款》的序号一致，如果有增加的条款，可增加新的条款号。

智能海洋牧场研究与示范项目合同

《专用合同条款》是对《通用合同条款》的补充或对合同双方责任与义务的进一步明确，

条款之间如有不一致之处，《专用合同条款》应优先于《通用合同条款》。《专用合同条款》

的序号与《通用合同条款》的序号一致，如果有增加的条款，可增加新的条款号。

甲方：大唐（儋州）海洋能源开发有限公司

乙方：

本合同甲方大唐（儋州）海洋能源开发有限公司（以下简称甲方）委托乙方

******公司（以下简称****）就智能海洋牧场研究与示范项目，并支付相应的技术服

务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人

民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：甲方委托乙方进行项目服务的内容如下：

项目服务的内容：包括 1 座导管架式风渔融合一体化装备的渔业系统的定制研发；

渔业系统设备的采购、安装监造及调试（含质保期内技术支持和设备维护）；网箱内

部水文数据监测，首季养殖运营（养殖规模为 30000 尾鱼苗，搭配 2~3 类鱼种，含鱼

苗采购、饲料采购、鱼苗投放、养殖维护及成鱼捕捞等相关工作）；科技成果申报

（含不定量的行业级、省部级奖项申报、2 项发明专利、2 项实用新型专利、1 项团体

标准立项申请及 3 篇论文，发明专利申请 2026 年完成）。

第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1.项目服务地点：地点不限，但乙方应按甲方要求到海南儋州洋浦经开区洋浦科

创园进行必要的工作交流汇报；养殖运营服务地点为海南省儋州市西北部 CZ3-2 海上

风电场，场址中心离岸距离约 34km，风电场范围东西向宽约 5km，南北宽约 20km，规

划场址面积 97km2，水深约为 21m~36m。

2.技术服务期限：自合同签订之日起开展渔业系统的研发工作，2026 年 10 月完成

全部渔业系统（设备）的研发、采购、安装和调试工作，2026 年 12 月 31 日前完成发

明专利申请，2027 年 6 月前进行养殖运营工作，全部项目申报成果交付时间不迟于

2027 年 12 月 31 日。

第三条：为保证乙方有效进行服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协

作事项：

1.提供技术资料：甲方应向乙方提供 CZ3-2 海上风电场必要的设计资料等，提供

相应的图纸。

2.提供工作条件：甲方应为乙方人员入场及安全作业提供便利条件

第四条：甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1.项目服务费为：￥：人民币***（大写：人民币***整），其中：不含税金额：

人民币***（大写：人民币***整），含税金额：人民币***（大写：人民币***整），

税额：人民币***（大写：人民币***整）（税额根据服务内容变动，如研发服务可开

具 9%专用发票、设备供应可开具 13%专用发票，鱼苗为免税发票，其余服务内容均为

9%专用发票）。

2.项目服务费具体支付方式和时间如下：

（1）预付款：甲乙双方签订服务合同后，乙方在签订合同内的 15 日内开具总合

同金额 20%的专用发票以及相应金额的预付款保函，甲方应在接收发票和保函后的 60

日内向乙方支付项目预付款（乙方仅可将预付款作为前期研发费用及设备采购支付款

项，不得将此预付款用作其他用途，一经甲方发现，乙方应无条件退回甲方挪用金

额），项目累计支付总合同额的 20%。

（2）设备出厂验收款：乙方完成全部渔业系统（设备）的采购工作后（在设备出

厂前），且各项渔业设备经过甲乙双方共同前往设备制造厂家验收并共同签署设备出

厂验收合格单后的 15 日内，开具总合同金额 30%的专用发票，甲方应在接收发票后的

60 日内向乙方支付项目设备出厂验收款，项目累计支付总合同额的 50%。

（3）设备安装调试验收款：乙方完成全部渔业系统（设备）的研发采购及安装工

作后，且导管架网箱完成吊装并进行渔业设备水下调试后，经甲方验收并认定具备投

苗养殖条件，并完成 2026 年发明专利申请，且双方共同签署可养殖验收确认书之后的

15 日内，开具总合同金额 20%的专用发票，甲方应在接收发票后的 60 日内向乙方支付

项目设备进度款，项目累计支付总合同额的 70%。

（4）养殖进度款：网箱完成鱼苗投放后，甲乙双方共同签署鱼苗投放确认单（至

少包含鱼苗种类，鱼苗数量）之后的 15 日内，开具总合同金额 10%的专用发票，甲方

应在接收发票后的 60 日内向乙方支付项目养殖进度款，项目累计支付总合同额的

80%。

（5）养殖验收款：网箱完成养殖成鱼收鱼，甲乙双方共同签署成鱼捕捞确认单后

的 15 日内，开具总合同金额 10%的专用发票，甲方应在接收发票后的 60 日内向乙方支

付项目养殖验收款，项目累计支付总合同额的 90%。

（6）项目成果申报服务费：乙方按甲方要求完成项目成果申报清单剩余的全部工

作，向甲方提交证明材料并经甲方验收通过后的 15 日内，开具总合同金额 10%的专用

发票，甲方应在接收发票后的 60 日内向乙方支付项目成果申报服务费，项目累计支付

总合同额的 97%。

（7）质保金比例为 3%，即元，大写：。扣留合同价款的 3%，

或者乙方提交合同金额 3%质保保函后完成 100%付款。质保保函期限应与质保期一致。

质保期为 1 年(自导管架网箱完成吊装并经过设备水下调试，确认网箱具备养殖条件起

计)，质保期内不计利息。待质保期满后，经甲方确认服务无质量问题且乙方无其他违

约行为，甲方收到乙方质保验收单后 60 日内支付合同剩余款项（若有）。

注：

乙方开具的发票需符合国家税法规定，发票不合规的，甲方有权拒绝付款，且

不承担逾期付款责任，乙方需在 3 日内重新开具合规发票。

3.付款方式：银行电汇。

4.本合同主要包括但不限于乙方履行合同约定的服务内容所发生全部费用。

第五条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:

2.涉密人员范围:

3.保密期限：同项目实际服务期限。

4.泄密责任：一方违反本条款导致合同对方遭受损失或不利影响的，责任方应按

合同结算总价的 5％向合同对方支付违约金，给对方造成重大损失的，应负责赔偿对方

经济损失。

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:

2.涉密人员范围:

3.保密期限：同项目实际服务期限。

4.泄密责任：一方违反本条款导致合同对方遭受损失或不利影响的，责任方应按

合同结算总价的 5％向合同对方支付违约金，给对方造成重大损失的，应负责赔偿对方

经济损失。

第六条：经双方协商一致，可以变更或解除合同。

第七条：双方确定以下列标准和方式对乙方的服务工作成果进行验收：

1.乙方完成服务工作的形式：

2.服务工作成果的验收标准（如有）：

第八条：双方确定：

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术

成果，归甲方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技

术成果，归甲方所有。

第九条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 *** 为甲方项目联系人，乙方

指定 *** 为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本

合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可

以解除本合同：

1.发生不可抗力事由的。

2.双方协商同意解除合同的。

除不可抗力和情势变更的，因解除合同而造成一方损失的，由过错方承担赔偿责

任。

第十一条：双方因履行本合同而发生的争议，应优先协商、调解解决。协商、调

解不成的，约定向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条：因本合同（协议）产生的所有书面通知，双方均可以邮寄形式及指定

电子邮箱形式向本合同（协议）所载地址（邮箱）邮寄送达（发送送达）。任何一方

变更送达地址，应提前书面通知协议对方。

第十三条：双方约定本合同其他相关事项为：

1.乙方在要求的服务期内完成项目后，需向业主提供 6 套纸版印刷的最终版报告

相关资料及一份带有电子印章的电子版材料。

2.因甲方原因造成的合同完成日期推迟，乙方不承担违约责任。双方协商后重新

确定完成日期，并出具书面说明。

3.因甲方责任引起项目中止，经甲乙双方协商后，由甲方赔偿乙方合理部分的直

接损失。

第十四条：本合同经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委

托）签字或盖章，并加盖公章(合同专用章)后合同生效，在双方履行完毕本合同约定

的所有义务后终止。所有依附于本合同的技术协议、廉洁合同等文件随本合同的生效

而生效。

第十五条：本合同一式六份，甲方执

三份，乙方执三份，具有同等法

律效力。

第三节合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称为实施

项目名称

)，已接受

(服务商名称，以

下简称

“承包商”)对该项目服务投标。

发包人和承包商共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.1 中标通知书；

1.2 投标函；

1.3 专用合同条款；

1.4 通用合同条款；

1.5 发包人要求；

1.6 服务费用清单；

1.7 服务方案；

1.8 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以

上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币(大写)

(¥)

。

4. 项目负责人：

。

5. 服务工作质量符合的标准和要求：

。

6. 承包商承诺按合同约定承担其应负责的服务工作。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。

8. 承包商计划开始服务日期：，实际日期按照发包人在开始服务通知中载明的开

始服务日期为准。服务期限为

天。

9. 本合同协议书一式份，合同双方各执份。

10. 合同未尽事宜，双补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发人：

(盖单位章) 承包商：

(盖单

位章

)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 法定代表人或其委托代理人：

(签字)

年

月

日

年月

日

附件二：履约担保

履约担保

（招标人名称）：

鉴于（招标人人名称，以下简称“招标人”）与（中标人名称，以下称“中标人”）于年

月日就（项目名称）协商一致共同签订《

XX 合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就中标

人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自招标人与中标人签订的合同生效之日起至招标人签发或应签发竣工验收

证书之日起

50 天后失效。

3. 在本担保有效期内，因中标人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收

到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在

7 天内无条件支付。

4. 招标人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.履约保函在开具前与招标人确认开具机构，开具履约保函的金融机构或者银行需得到招

标人认可。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年月日

第五章

技术标准和要求

一、服务要求

招标人要求提供的有关服务，应尽可能清晰准确，通常包括但不限于以下内

容：

1.1 招标项目概况

项目概况：本项目作业海域位于海南省儋州市西北部 CZ3-2 海上风电场，

场址中心离岸距离约 34km，风电场范围东西向宽约 5km，南北宽约 20km，规划

场址面积 97km2，水深约为 21m~36m。

拟建设 1 台导管架风机+网箱风渔融合一体化装备，采用吸力桶导管架式基

础，配备 10MW 大容量风电机组，设计养殖水体不小于 4500m3，渔业系统设计使

用寿命 10 年（网衣系统除外）。

1.2 服务范围和内容

1.2.1 服务范围：包括 1 座导管架式风渔融合一体化装备的配合设计工作

（因本项目为大唐海南儋州 120 万千瓦海上风电项目二场址（600MW）的衍生项

目，风电项目设计单位为中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，故本项

目设计单位依旧指定为华勘院，投标人仅需提供配合设计工作）；渔业系统的

定制研发；渔业系统设备的采购、安装监造及调试（含质保期内技术支持和设

备维护）；网箱内部水文数据监测，首季养殖运营（养殖规模为 30000 尾鱼

苗，搭配 2~3 类鱼种，含鱼苗采购、饲料采购、鱼苗投放、养殖维护及成鱼捕

捞等相关工作）；科技成果申报（含不定量的行业级、省部级奖项申报、2 项

发明专利、2 项实用新型专利、1 项团体标准立项申请及 3 篇论文，发明专利申

请 2026 年完成，全部项目成果交付时间不迟于 2027 年 12 月 31 日）。

1.2.2 渔业系统研发工作范围：根据招标人提供的海上风机导管架式基础，进行

养殖网箱网衣系统研发、网衣系统工装方案研发、网衣系统绑扎方案研发、网衣系统

载荷输出；养殖相关渔业系统研发、必要附属结构及舱室方案研发、必要管路及电缆

需求确认等研发工作。其中，附属结构、管路及设备基座的施工图由招标人所指定的

总包设计单位完成；投标人应配合完成与海洋牧场渔业养殖系统所有有关图纸的设计

工作，包括不限于渔业系统设备、渔业操作平台、走线、因渔业系统设计方案增加的

过渡爬梯、平台以及过渡段内外平台的接口等；对于需要在风机基础上焊接的构件应

与本项目风机基础设计单位做好交互，未征求风机基础设计单位同意而进行的焊接件

和承重设备布置均不予接受；对于需要基础制作方加工、焊接的结构，由投标人完成

设计后，提供盖章版相关图纸或接口文件，供风机基础设计单位复核、出图；投标人

设计的图纸中，涉及因渔业养殖而增加的需考虑海况作用、耐久性等内容的承重操作

平台应提供相应的结构复核报告；投标人应配合该风场总体的实施进度，提高设计效

率，不晚于 6 月 13 日提供需风机基础设计单位接收的附属结构接口图纸或文件，6 月

底完成所有图纸设计。

1.2.3 设备采购工作范围：本项目招标范围内由投标人负责定制化研发的各项渔业

设备设施的采购工作，包括但不限于网衣、自动投喂设备、洗网设备、监控监测设备

及配套线路辅材等。

1.2.4 设备安装监造工作范围：本项目招标范围内的采购设备的安装监造工作，包

括但不限于网衣、自动投喂设备、洗网设备、监控监测设备的安装监造及各设备线路

接线工作（不含管路、设备基座建造安装），设备安装监造所需的工程施工机械等资

源由投标人自行解决，招标人给予协调。

1.2.5 设备调试工作范围：本项目招标范围内的研发采购设备的陆上及海上系统调

试。

1.2.6 养殖工作范围：首季（暂定 2027 年，以实际养殖时间为准）养殖运

营服务（养殖运营暂定为 30000 尾，搭配 2~3 类鱼种，养殖运营服务含鱼苗采

购、饲料采购、鱼苗投放、养殖维护及成鱼捕捞等相关工作）。

1.2.7 科技成果申报

不定量的行业级、省部级奖项申报

发明专利 2 项:

(1) 导管架基础与智能养殖网箱的耦合结构设计方法;

(2) 风渔融合深水网箱多源异构智能监测平台

实用新型 2 项:

(1)深水网箱多通道精准投饵控制系统:

(2)台风自适应的可升降式深水养殖网箱结构

论文指标(阐述论文的数量、质量、所发表刊物水平、被检索水平等)发表

论文 3 篇(3 篇核心及以上期刊，项目结项论文状态为录用)

团体标准立项申请 1 项:

海洋牧场检测规范（方向仅供参考）

注：发明专利、实用新型专利名称可做适当修改，但应保持与原方向相

同。

全部项目申报成果的交付时间为：不迟于 2027 年 12 月 31 日。

1.3 服务（供货）要求

1.3.1 项目概况

本项目作业海域位于海南省儋州市西北部 CZ3-2 海上风电场，场址中心离

岸距离约 34km，风电场范围东西向宽约 5km，南北宽约 20km，规划场址面积

97km2，水深约为 21m~36m。

拟建设 1 台导管架风机+网箱风渔融合一体化装备，采用吸力桶导管架式基

础，配备 10MW 大容量风电机组，设计养殖水体不小于 4500m3，渔业系统设计使

用寿命 10 年（网衣系统除外）。

1.3.2 主要功能要求

1.3.2.1 养殖功能

该导管架风机+网箱一体化装备，养殖水体不小于 4500m3，配备网衣系统

（含网衣防污涂层）、自动投喂系统、水上水下监控系统、水质水文监测系

统、网衣清洗系统等智能化养殖设备，实现科学、自动化养殖。

1.3.2.2 供电功能

导管架风机+网箱采用风渔融合的结构形式，养殖用电力供应来源于风力发

电机组及电网，实现清洁能源直接供电，绿色环保，且可协助解决风电消纳问

题。

1.3.2.3 环境监测功能。

一体化装备配置有多参数水质传感器，可实时监测水温、盐度、溶解氧、

PH 值、叶绿素等鱼类养殖所需的参数。且各参数超出阈值即可发出警报，保障

养殖水质安全。

1.3.2.4 远程管理功能

一体化装备通过远程数据传输系统，可在陆基端实时掌握养殖网箱的水质

数据及实时水上水下监控画面，并可通过远程投喂系统进行自动投喂设定，实

现远程日常养殖管理功能。

1.4 研发输出成果

1.4.1 网衣系统研发

网衣系统方案研发及仿真分析，网衣系统载荷报告，网衣系统物理量清

单，网衣系统安装方案研发。

1.4.2 渔业系统选型及布置研发

网箱研发总体布置研发，含饵料舱及投喂系统、水上水下智能监控系统、

洗网系统、水质水文监测系统、网箱看护系统、内部通讯系统、渔业供配电系

统、远程数据传输系统以及岸站集控系统的定制化研发工作。

1.4.3 附属结构方案研发

饵料舱结构方案，养殖走台结构方案，网衣工装结构方案，渔业设备基座

方案研发。

1.4.4 其他

渔业系统管路路径规划，渔业系统电缆路径规划研发。

1.5 定制化研发系统（设备）清单

1.5.1 网衣系统

网衣系统供货清单

序号

零部件名称

数量

材质

备注

网片

超高分子量聚乙烯

绳纲

超高分子量聚乙烯

绑扎线/绳

超高分子量聚乙烯

备品绑扎绳及网衣

超高分子量聚乙烯

安装调试所需的其他

一切物品

网衣防污涂层

1.5.2 投喂系统

投喂系统供货清单

序号

零部件名称

数量

备注

罗茨风机

1 台

卸料器

1 台

电气控制柜

1 台

舱壁振动器

2 套

料舱监测传感器

1 套

电动分路阀

1 套

固定式喷洒器

2 套

投喂管路

1 套

系统附件

1 套

安装调试所需的其他设施

1 套

备品备件

1 套

管路密封件、中间继电

器、中间继电器底、直流

微型断路器、PE 弯管、

两端配置法兰

1.5.3 监控监测系统（含配电、通讯、集控等系统）

监控监测系统供货清单

序号

子系统

零部件名称

数量

备注

水上监控系统

室外、室内摄像机

1 套

水下监控系统

水下摄像机

2 套

含安装结构

水质水文监测系统

多参数水质传感器

1 套

含防护结构

水质水文监测系统

单点流速仪

1 套

含防护结构

水质水文监测系统

水听器

1 套

含防护结构

集控管理系统

机柜等设备

1 套

集控管理系统

渔业系统集成控制软

件系统

1 套

网箱看护系统

AIS 等

1 套

远程数据传输

光纤交换机、光模块

等

1 套

气象监测系统

气象监测仪

1 套

配电系统

配电柜

1 套

定制

通信设备

IP 网络广播设备等

1 套

含软件

其他

安装调试所需的其他

设施

1 套

备品备件

1 套

锌块、水密接插件堵头、定

制自清洁毛刷、格兰头

1.5.4 洗网收鱼系统

洗网收鱼系统供货清单

序号

子系统

零部件名称

数量

备注

洗网系统

高压泵站

1 台

洗网系统

高压水管

1 套

洗网系统

洗网终端

1 套

洗网系统

潜水泵

1 台

洗网系统

配套附件

1 套

1.5.5 电缆及附件

电缆及附件供货清单

序号

零部件名称

数量

备注

渔业系统船用动力电缆

1 船套

渔业系统船用通讯电缆

1 船套

渔业设备防水电缆

1 船套

其他

1 套

电缆拉放、绑扎等

所需设施

注：以上供货清单仅供参考，以最终招标人认可的设计方案和清单为准

1.6 服务人员要求

人员资质与业绩要求详见招标公告

1.7 服务质量及进度

服务期限为：自合同签订之日至

2027 年 12 月 31 日（以实际情况为准）

1.8 其他要求

如：服务承诺

质保期内的网衣更换、清洗与渔业养殖系统运行维护、备品备件供应及更换

由投标人承担，质保期后由甲、乙双方协商决定。

二、适用规范标准

暂无

三、招标人财产清单

3.1 招标人提供的设备、设施以及要求

招标人能提供的服务项目现有基本状况，包括不限于以下内容：

3.1.1 招标人提供的办公房屋及冷暖设施，如办公室数量及面积、空调等。

3.1.2 招标人提供的设备清单，如电脑、投影、打印机、复印机等。

3.1.3 招标人提供的设施清单，如办公桌椅、文件柜等。

3.1.4 设备、设施的使用要求及退还要求

3.2 招标人提供的资料

招标人能提供的服务项目现有基本状况，包括不限于以下内容：

3.2.1 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播

电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程

的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

3.2.2 定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3.2.3 招标人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。

3.2.4 招标人提供的勘察文件、设计文件等资料。

3.2.5 招标人提供的技术标准、规范。

3.2.6 工程承包合同及其他相关合同。

3.2.7 投标人需要自备的工作条件，如必须可列明。

3.2.8 其他资料。

四、技术规范书

本技术规格书仅针对导管架网箱的智能化渔业系统，包含网衣系统、水上

水下监控系统、水文水质监测系统、自动投喂系统、洗网系统、大数据集控等

系统和设备做出规定。

导管架风渔融合网箱示意图

4.1 环境条件

表 4-1 环境条件

事项

参数

空气最低温度

0.0℃

空气最高温度

41.0℃

海水最低温度

5.0℃

海水最高温度

35.0℃

年平均相对湿度

80%

盐雾影响

有

振动影响

有

设计表层流速（50 年一遇）

2.26m/s

设计波高（H13%）

6.48m

4.2 规范性引用文件

下列标准在本规格书中引用而成为本规格书的条文，承包方应遵循标准要

求执行。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本文件。

GB/T 29554 超高分子量聚乙烯纤维

GB/T 19975 高强化纤长丝拉伸性能试验方法

GB/T 14343 化学纤维长丝线密度试验方法

GB/T 6504 化学纤维含油率试验方法

GB/T 21328 纤维绳索通用要求

GB/T 18673-2008 渔用机织网片

GB/T 18674 渔用绳索通用技术条件

GB/T 8834-2016 纤维绳索　有关物理和机械性能的测定

GB/T 21292 渔网网目断裂强力的测定

GB/T 6964 渔网网目尺寸测量方法

GB/T 6965 渔具材料试验基本条件预加张力

FZ/T 53028 超高分子量聚乙烯网线

SC/T 4039 合成纤维渔网线试验方法

SC/T 4022 渔网网线断裂强力和结节断裂强力的测定

SC/T 4023 渔网网线伸长率的测定

SC/T 4028 渔网网线直径和线密度的测定

SC/T 4046 超高分子量聚乙烯网线通用技术要求

SC/T 5001 渔具材料基本术语

SC/T 5022 超高分子量聚乙烯网片经编型

GB/T 4925-2008 渔网合成纤维网片强力与断裂伸长率试验方法

SC/T 4005-2000 主要渔具制作网片缝合

NS-9415-2021

GB/T 19599.1-2004 合成纤维渔网片试验方法网片重量

GB/T 19599.2-2004 合成纤维渔网片试验方法网片尺寸

GB/T 9124 钢制管法兰第 1 部分：PN 系列

GB/T 38343 法兰接头安装技术规定

GB/T 20878 不锈钢和耐热钢牌号及化学成分

GA/T 367 视频安防监控系统技术要求

GB/T 4208 外壳防护等级（IP 代码）

GB/T 20068 船载自动识别系统（AIS）技术要求

GB/T 14016 船用声光报警信号器通用技术条件

GB/T 36896.1 轻型有缆遥控水下机器人第 1 部分：总则

GB/T 36896.4 轻型有缆遥控水下机器人第 4 部分：摄像、照明与云台

HY/T 036 温度盐度深度综合测量系统

GB/T 12763.2 海洋调查规范第 2 部分：海洋水文观测

GB/T 13029.1 船舶低压电力系统电缆的选择和敷设

GB/T 19666 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

GB/T 50217 电力工程电缆设计规范

GB/T 3797 电气控制设备

GB/T 37391 可编程序控制器的成套控制设备规范

JB/T 6665 轻小型柴油机 - 泵直联机组

JB/T 6664 自吸泵

GB/T 9234 机动往复泵

GB/T 26135 高压清洗机

T/QGCML 066 高压清洗橡胶软管

GB 50126-2013 工业设备及管道绝热工程施工规范

GB 50185-2010 工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范

GB/T 3091 低压流体输送用焊接钢管

GB/T 14976 输送流体用不锈钢无缝钢管

GB/T 17395 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差

JB/T 3002-2008 仓壁振动器型式、基本参数和尺寸

JB/T 13252-2017 微波（雷达）物位计

JB/T 8352-2013 阻旋式料位器技术条件

JB/T 8941.1 一般用途罗茨风机第 1 部分：技术条件

JB/T 8941.2 一般用途罗茨风机第 2 部分：性能试验方法

JB/T 6887-2022 风机用铸铁件技术条件

JB/T 6891-2017 风机用消声器技术条件

GB/T 2888 风机和罗茨风机噪声测定方法

GB/T 151-2014 热交换器

GB/T 28712.6-2023 热交换器型式与基本参数第 6 部分：空冷式热交换

器

GB/T 25234-2010 粮油机械叶轮闭风器

JB/T 14989-2025 饲料机械旋转卸料器

JB/T 13451-2018 饲料机械关风器

JB/T 7387-2014 工业过程控制系统用电动控制阀

GB/T 5226.1-2019 机械电气安全机械电气设备第 1 部分：通用技术条

件

GB 50054 低压配电设计规范

GB 7251.1 低压成套开关设备

GB/T 3047.1-1995 高度进制为 20mm 的面板、架和柜的基本尺寸系列

4.3 技术方案与要求

4.3.1 网衣系统

网衣系统规格参数应满足表 4-2 的要求，更多信息以图纸要求为准。

表

0-2 网片规格参数表

序号

事项

材质

参数

网衣

UHMWPE

网目 6.0cm，单层网

网线直径不小于 3mm（含涂层）；

网目破断强力≥260kgf

绳纲

UHMWPE

12 股编绳

端部插接

破断力满足 GB/T 18674 优等品要求

边纲

UHMWPE

12 股编绳

端部插接

绑扎线

UHMWPE

编织线

破断强力不低于 300kgf

绑扎绳

UHMWPE

12 股编绳

破断强力不低于 50KN

网衣系统规格选型、绳纲规格及布置方案等需经过详细的水动力仿真分

析，给出合理可行的各网片设计方案，要求考虑合适的海生物附着影响，附件

图纸仅供参考。

4.3.1.1 纤维材料

用于生产网衣、绳纲的超高分子量聚乙烯纤维材料的外观、物理性能、包

装、运输、贮存等应符合 GB/T 29554 的相关要求，承包方应提供纤维的型式认

可证书和出厂合格证。除特殊说明外，生产网衣、绳纲等均应使用超高分子量

聚乙烯纤维材料。

4.3.1.2 网衣

网衣的编织型式应为经编型，所有网衣网目尺寸为 6cm，其外观、性能等

应符合 SC/T 5022 和表 4-2 的相关技术要求，网衣在编制完成后应进行拉伸以

消除结构伸长。

网衣应尽量减少拼接缝数量，拼接缝处两片网衣至少相互重叠 3 个网目，

并使用 3mm 超高分子量聚乙烯绑扎线进行两道绑扎。

网衣边缘应进行热切割或热定型，保证边缘无线头和毛刺。

承包方应从编织完成网衣上取合适长度送检第三方进行直径、网目和破断

力测试并出具相应报告，测试标准参考 GB/T 18674 和 GB/T 8834，测试结果应

满足表 4-2 的相关要求。承包方应邀请甲方人员对相关测试进行见证，相关检

测费用由承包方承担。

4.3.1.3 绳纲

绳纲应采用十二股编绳，绳纲的尺寸应满足设计图纸要求。

横/纵纲端部绕过边纲采用插接方式固定，插接损失的破断力不大于 10%。

承包方应从每一种规格每批次绳纲上取合适长度送检第三方进行直径和破

断力测试并出具相应报告，测试标准参考 GB/T 18674 和 GB/T 8834，测试结果

应满足表 4-2 的相关要求。承包方应邀请甲方人员对相关测试进行见证，相关

检测费用由承包方承担。

绳纲应采用与网衣相同的反复拉伸进行处理。

4.3.1.4 边纲

边纲采用十二股编绳，其外观、性能应满足 GB/T 21328 的相关要求。每条

边纲只允许存在一个插接接头。承包人应向发包方提供第三方检验测试报告，

证明其性能满足表 4-2 的要求。

4.3.1.5 绑扎线

绑扎线应采用 3mm 编织线，破断力不低于 3 KN。

绑扎线用于将网片与绳纲绑扎固定，绑扎工艺应满足设计图纸要求。

承包方应向甲方提供第三方检验测试报告，证明其性能满足表 4-2 的要

求。

4.3.1.6 绑扎绳

绑扎绳采用不小于 6mm 十二股编绳，破断力不低于 50KN。其外观、性能应

满足 GB/T 21328 和 GBT 18674-2018 渔用绳索通用技术条件的相关要求。

绑扎绳用于将装配好的网片与网衣工装绑扎连接到一起，绑扎绳的绑扎工

艺应满足设计图纸要求。

承包方应向甲方提供第三方检验测试报告，证明其性能满足表 4-2 的要

求。

4.3.1.7 封堵方案

承包方应提供合理可行的封堵方案，封堵绳的要求和绑扎应保证网衣系统

边缘不逃鱼。

4.3.1.8 装配

网片及绳纲应严格按照设计图纸划线定位装配，装配后的网片尺寸、横/纵

纲偏差距离均不得大于 10mm。若验收时尺寸偏差较大，业主有权要求承包方返

工修改。

4.3.1.9 安装

承包方提供网衣系统陆上安装所需人员、工具、张紧器具等，并在业主的

现场监督下完成网衣系统安装。安装所需高空车、吊机、脚手架等由业主协调

提供。

网衣系统绑扎安装应严格按照设计图纸进行，绑扎圈数及打结数量不得少

于图纸要求，且安装完成后网片应平整无变形，无松弛。安装绑扎过程中，网

片边纲与绑扎管之间不得留有空隙。

封堵绳穿过连接管完成封堵后，应用绑扎线进行分段绑扎，以避免封堵绳

松弛脱落。

4.3.1.10 网衣系统防污涂层

网衣系统应采用防污涂层处理，防污涂层应采用仿生自洁防污漆，至少保证 1 年

的防污有效期。

防污漆的涂覆应不影响网衣系统的绑扎安装，无变硬或明显收缩，不会随着时间

逐渐分解消散。

防污涂层应无毒无害，对养殖鱼类生长没有影响。在防污涂层施工前，应进行网衣系统的拉伸以消除结构伸长。防污涂料厂家选择

应获得业主认可，由涂料厂家技术人员现场指导操作，并应提前邀请业主进行现场监督验收。

4.3.2 监控监测系统

监控监测系统由水质水文系统、水上监控系统、水下监控系统、AIS 及声

光报警系统、信息传输系统、IP 网络广播系统、集控管理系统等组成，构成

如下图所示（示意），监控监测系统数据应能保存至少 3 个月，可通过拷贝存

储，存储容量最小为 1TB，可自行扩展。

监控监测系统拓扑示意

4.3.2.1 水上监控系统

水上监控系统应至少配备 3 台室外防腐蚀球形摄像机，布置于导管架外平

台合适位置，视角覆盖走道平台、水面网衣、投料口、导管架外平台，及以导

管架为中心半径 500m 范围内的水域。

表 4-3 水上监控系统摄像头功能及参数要求

序号

项目

室外防腐蚀球形摄像机参数要求

成像质量

像素不低于 400 万

最低照度

0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；

0lux（补光灯开启）；

旋转范围

水平 0°- 360°，垂直-15°～90°

防护等级

IP66 防护等级

其他功能

光学变焦、夜视功能、入侵报警功能

4.3.2.2 水下监控系统

水下监控系统包括 1 台水下自清洁单体摄像机、1 台水下自清洁双目摄像

机及安装配件等。水下监控应能够提供清晰的图像以观测水下鱼类行为及网衣

系统生物附着或破损等情况。

表 4-4 水下摄像机功能及参数要求

序号

项目

水下自清洁单体摄像机参数要求

耐压能力

30m 静水压下设备正常工作

成像质量

高清型，像素不低于 200 万

水下视场角

≥120°

水下灯光功率

2 个≥15W 补光灯

核心功能

鱼种识别，体长、体高测量，自清洁毛

刷

序号

项目

水下自清洁双目摄像机参数要求

耐压能力

30m 静水压下设备正常工作

成像质量

高清型，像素不低于

200 万

水下视场角

≥120°

水下灯光功率

1 个≥15W 补光灯

核心功能

鱼种识别，体长、体高测量，自清洁毛刷

4.3.2.3AIS 声光报警系统

AIS 声光报警系统需配备有 1 台船舶 AIS 信号接收机及配套天线，对网箱

周边水域船只进行定位与识别。即在船只进入到系统监控范围后，系统会对船

只进行定位并记录船舶船名、呼号、航线等信息。AIS 声光报警系统还配备有

1 台声光报警器，声光报警器应与水面监控摄像头、AIS 接收机联动，当摄像头

捕捉到入侵等异常情况时自动触发声光报警器。

4.3.2.4 水质监测系统

水质监测系统应可同时进行水温、盐度、叶绿素、PH 值、溶解氧、浑浊度

等参数的实时监测。同时，水质监测系统应具有设定参数阈值的功能，当某参

数超过设定阈值时给出报警信息。

表 4-5 水质监测系统功能及参数要求

序号

事项

参数

耐压能力

30m 静水压下设备正常工作

水温量程及精度

0~50℃, ±0.2℃

序号

事项

参数

盐度量程及精度

0-5000uS/cm/ 1%FS

叶绿素量程及精度

0~500ug/L；±5%

PH 值量程及精度

0-14 pH/ ±0.1pH

溶解氧量程及精度

0-20mg/L / ±0.3mg/L

浑浊度量程及精度

0~1000NTU，±5%

4.3.2.5 水听器

本项目配置水听器，采用水下固定式安装方案，通过夹具固定于导管架网

箱内侧，有人值守时可实现多水深移动采集，用于监测不同水层风电场噪声及

养殖生物声信号，为养殖安全与生态监测提供可靠声学数据支撑。

4.3.2.6 单点流速仪

本项目配置单点流速仪，布放于导管架主体合适位置，以监测养殖海域不

同季节流速流向情况。

4.3.2.7IP 网络广播系统

本项目配置 IP 网络广播系统，由网络广播话筒、IP 网络终端机、号角扬

声器及手持对讲机组成，IP 网络广播系统应能使陆上集控中心监控人员实时向

导管架网箱进行广播和喊话。同时承包方需提供一款相适应的手机端控制软

件，实现手机广播功能。手持式对讲机应能保证人员在导管架外平台及养殖走

台上任意位置，均能实现互相通话。

表 4-6 IP 网络广播系统参数要求

序号

项目

参数要求

网络广播话筒

可调节广播音量；

具有 USB 接口和网络接口

IP 网络终端

尺寸不大于 25cm x 20cm x50cm

�支持的音频文件格式：MP3,WMA,OGG 等

�广播最高速率：192K/S

号角扬声器

音量不低于 100dB

对讲机

频率范围:430-440MHZ 频率范围:430-

440MHZ 信号传输距离：1.5km

4.3.2.8 气象监测系统

本项目配置气象监测系统，用于风速、风向、气温、湿度、气压、降雨量

等气象参数自动观测。要求其性能应稳定可靠，界面应直观，操作方便。气象

系统布置于外平台合适位置，以实时监测养殖海域气象数据。

4.3.2.9 集控管理系统

集控管理系统由机柜、岸基服务器、电脑主机、显示屏、硬盘录像机等组

成，用于本项目渔业系统的远程控制、数据存储、数据处理与呈现，承包方应

保证各部件的合理兼容，硬件设备应至少保证陆上一套，海上一套。

4.3.2.10 远程数据传输系统

本项目远程数据传输系统通过风机海底光纤，承包方应配置合适的光纤转

换及连接设施，以使渔业系统数据独立于风机单独传输。

4.3.2.11 渔业系统集成控制软件

承包方应为本项目提供渔业系统集成控制软件，能够用于渔业养殖信息实

时监测、数据记录及分析、远程设备系统控制等。集控软件应同时集成监控监

测系统（含所有适用子系统）、料仓监测及自动投喂系统等显示控制功能。集

控系统应能实现养殖信息实时监测、养殖过程数据实时记录、养殖设备远程智

能控制、养殖数据分析等功能。

4.3.2.12 配电系统

承包方需对本项目各渔业系统的配电系统进行设计和供货，需将业主提供

的 220V 交流电源进行整流与降压，为网箱所有渔业系统设备提供所需的电源。

表 4-7

配电柜参数要求

序号

项目

参数要求

输入电压

220VAC

防护等级

IP56

柜体材质

S31608

安装方式

壁挂式安装

安装位置

导管架外平台合适位置

接线方式

水密处使用水密航空插头

尺寸（长 x 宽 x 高）

不大于 80cm x 60cm x 20cm

4.3.3 采购项目中的网信系统、工控系统设备清单

涉及网信系统、工控系统的硬件须符合自主可控要求（根据招标人所提供

的相应文件来定义），招标人可对投标人出具的设备清单进行自主可控审查，

因硬件设备不符合自主可控要求而导致的一切损失由投标人承担。

表 4-8 网信系统、工控系统设备清单

名称

主要技术参数

单位

数量

数字 IP 广播对讲

控制软件

套

IP 网络广播话筒

尺寸：252×174×51mm

功率：≤15W

套

壁挂式 IP 网络终

端

安装方式：壁挂式

接口：本地具有 1 个 10/100M RJ45

网络接口

IP 获取：支持 DHCP 自动获取 IP 地址

解码方式：音频采用硬解码形式

音频格式：音频文件支持

MP3,WMA,OGG 等格式

速率：广播最高可位速率：

192K/S(44.1,16)

尺寸：248.6×190×48mm

功率：20W

台

号角扬声器

尺寸：325×350mm

功率：50～100W

台

手持式对讲机

频率范围:430-440MHZ；

功率:小于等于 5W；

存储信道:16 组；

工作电压:DC3.7 伏(可充式锂电)

天线阻抗:50Ω

电池容量:1500mAh(锂电池)

体积:约 115.5x56.8x34.5mm(不含天

线)

重量:约 180g(带电池和天线)

台

50 英寸显示器

面板尺寸：50 英寸；

尺寸：1116×655×82；

屏幕比例：16:9；

分辨率：2160p；

重量：10kg；

套

硬盘录像机

盘位：4

支持最大 32 路网络视频接入；

套

电脑主机（含键

盘鼠标）

内存：8G硬盘：1T独立显卡

CPU 类型：i5

台

岸基服务器

2U 机柜式服务器；

I7-8700/16G/1T/WIN10；

台

APIMS 软件系统

实时数据库性能：60000 个标签 / s

（单个连接）；

运行数据库更新间隔：缺省 1000ms，

最低 100ms；

系统支持点数：2048、4096、2k、

64k、100k 可选；

支持设备数：最大 256 台；支持同时使用用户数：10；

套

APP 端

可实现水质、水文参数显示、投喂设

备控制功能

套

光纤交换机

网口特性：1-48 口

10/100/1000Base-T（X）自动侦测，

全/半双工；

供电标准：符合 IEEE802.3af/at 国

际标准

MDI/MDI-X 自适应；

最高单口/平均功率：30W/15.4W；总功率/输入电压：600W （AC100-

240V；

整机功耗：待机功耗：＜35W；满载

功耗：＜600W；

台

光模块及跳线

含 120KM 光模块 1 套、40KM 光模块 1

套；

套

多参数监测终端（含多参软件）

工作电压：220VAC；

功耗：20W；

工作温度：-40℃- +85℃；

工作湿度：5% - 95%；

处理器：ARM Cortex-A8 架构 @

600MHz；

存储空间：4GB；

箱体尺寸：300*400*160mm

整体重量：3.5Kg

台

AIS 接收机及天

线

天线长度：1m

供电电压： 9~18VDC

重量： 2Kg

额定功率：0.9W

套

声光报警器

供电：12VDC；

材质：铝、PC；

防护等级：IP56；

音量：最大 120dB

套

大中继箱

供电电压：220VAC；

最大输出功率：1200W；

防护等级：IP66；

重量：10kg；

工作温度：-20-65℃。

台

4.3.4 投喂系统

承包方负责对本项目的投喂系统进行设计和供货。投喂系统采用风送式空

气动力投喂，系统可实现定时、定量自动投料，可通过本地及远程两种方式进

行操作，系统总体参数见表 4-9。投喂系统包括罗茨风机、空冷器、卸料器、

加速室、舱壁振动器、喷洒器、投喂管路、电气控制柜等，投喂管路共计 2

路，可根据不同流向选择合适的投喂口进行投料。该系统的原理为：通过饵料

舱底部的旋转供料器释放饵料，罗茨风机提供输送用风，高速高温气流经过空

冷器冷却后在饵料舱底部供料器加速室与饲料进行混合，形成高速料流，经过

分路设施选择投喂所需管道，饲料被送至固定式喷洒器，均匀喷洒至网箱水面

区域，实现投喂工作。

4.3.4.1 饵料仓

饵料舱由业主提供，悬挂于导管架外平台下方，舱容约 10m³。饵料舱底部

法兰对应接口设计由承包方负责。投喂系统主要设备设置于饵料舱上方及下方

的投喂设备间内。

表 4-9 投喂系统总体参数要求

输送方式

正压气力输送

投饲效率

不低于 1.5t/h

投饲距离

≥20m

投喂频次

2-3 次/天，1 小时/次

输送线数量

2（单次启用一条）

饲料破碎率

<5%

4.3.4.2 料位计及温湿度传感器

本项目的饵料舱需配置料位计及温湿度传感器。料位计应能够实现对料舱

内料位的实时监测。温湿度传感器用于监测料舱内的实时温湿度数据，并将数

据传输至渔业系统集成控制软件。

4.3.4.3 舱壁振动器

本项目的饵料舱下方配置 2 台舱壁振动器，防止物料板结导致无法下料从

而影响投喂系统的正常使用。

投喂系统基本参数应满足表 4-8 中的技术要求，此外还应该具备本地和远

程两种操作模式。

投喂管路应采用食品级 PE 管/不锈钢管，管内壁及接头处需保持平滑。

4.3.5 洗网系统

洗网系统由潜水泵、高压泵站、手持式清洗盘、手持式清洗枪、高压水管

以及配套软管等组成，承包方应保证各设备和零件间具有良好的兼容性，同时

与环境条件及设计寿命相适应。

4.3.5.1 潜水泵

潜水泵负责为高压泵供水，其排量、扬程等参数应与高压泵相匹配，同时

应带自吸功能，扬程不低于 20m。

4.3.5.2 高压泵

高压泵负责将海水加压至洗盘、洗枪工作所需的压力，高压泵入水口处应

安装有过滤器，高压泵应最大输出压力需不小于 25MPa（压力可调节），同时

应满足 GB/T 9234 和 GB/T 26135 的相关要求。

表 4-10 高压泵功能及参数要求

序号

事项

参数

动力

电动

最大输出压力

≥25MPa，压力可调节

最大排量

≥40L/min，排量可调节

防护等级

电气控制箱不低于 IP56

泵体等与海水直接接触部分的材

质

2205 不锈钢材料

尺寸（长 x 宽 x 高）

≤1300*950*1200mm

其他

应设置有安全泄压装置，且开启压

力不高于额定排出压力的 1.10 倍

4.3.5.3 手持式清洗盘、清洗枪

手持式清洗盘和手持式清洗枪是最终用于清洗网衣的终端设备，承包方应

保证其适用于潜水员水下手持使用，并能清理网衣上附着的藻类、贻贝、藤壶

等常见海生物，同时应满足 GB/T 26135 的相关要求。

4.3.5.4 高压水管

高压水管用于连接高压泵与洗盘/洗枪，承包方应提供合理高效的连接方案

及配件与高压泵出水口及与洗盘/洗枪快速连接，同时连接方式应保证安全可靠

无泄漏。高压水管及其连接件的爆破压力应不低于 2 倍高压泵出口压力。高压

水管长度根据实际布置方案确定。同时，高压水管应满足 T/QGCML 066 的相关

要求。

4.4.技术服务和责任

4.4.1 承包方承担工作包括智能化渔业养殖系统的方案设计、采购供货、安装调试、质保等，交付成果符合第 2 章国家法律法规及相关标准要求，满足第 5章约定的功能及质量标准要求。

4.4.2 智能化渔业养殖系统功能方案设计应包含技术方案、材料/设备选型、制作安装工艺等内容，应充分考虑渔业系统设计的整体合理性、各子系统之间的相互关联性。

4.4.3 智能化渔业养殖系统的所有设备选型及防护应满足第 5 章海洋环境条件要求，所有水下设备要求 IP68 防护等级，水下电缆采用防水电缆。

4.4.4 在双方的合作过程中，甲、乙双方应履行技术资料保密的责任和义务，绝不泄漏于第三方。

4.4.5 承包方依据甲方要求完成设计、制造、装配和试验，保证产品参数、设计寿命和可靠性满足甲方设计要求。

4.4.6 在签订合同之后，甲方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，承包方应允诺予以配合。如有技术（标准、规范、图纸）变更，双方应相互书面确认，或另行签订补充条款（技术规格书版本升级），具体项目和条件由甲、乙双方协商确定。

4.4.7 承包方所使用的标准与甲方技术规格书要求的标准发生矛盾或者与现行国家标准、ISO 等标准不一致时，按较高标准执行。

4.4.8 其他未尽事宜双方协商解决

4.5.附图

网衣系统布置图示意（以最终设计方案为准）

4.6.附件

承包方应在规定时间内向甲方提供表 4-11 所列各附件。

表 4-11 文件清单

序号

附件名称

提交时间

A8.1

渔业系统技术方案

签订合同后 2 周

A8.2

渔业系统生产计划

签订合同后 2 周

A8.3

渔业系统设备布置图

签订合同后 2 周

A8.4

渔业系统设备生产制造图

签订合同后 4 周

A8.5

渔业系统电气单线图

签订合同后 4 周

A8.6

渔业系统电缆选型报告

签订合同后 4 周

A8.7

渔业系统电缆敷设工艺

签订合同后 4 周

A8.8

渔业系统安装维护手册

交付验收前 2 周

A8.9

渔业系统设备使用说明书

交付验收前 2 周

A8.10

渔业系统检验测试报告、合格证书

交付验收前 2 周

五、招标人的其他要求

无

第七章

投标文件格式

(请各投标人务必仔细阅读招标文件，特别提醒认真阅读招标文件评分标准，结合评分标

准编写有关内容)

智能海洋牧场研究与示范项目

商务投标文件

投标人：（盖单位章）

年月日

一、投标函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、联合体协议书（如有）

四、投标保证金

五、商务差异表

六、资格审查资料

七、廉洁合同

八、投标人关于资格的声明函

九、商务部分评标因素统计表

一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了（服务名称）招标项目招标文件的全部内

容，愿意以人民币（大写）（¥）的投标总报价（其中，增值税税率

为 %），服务期限：日历天，按合同约定完成该服务工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

2.1 商务投标文件

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金

（5）商务差异表

（6）资格审查资料

（7）廉洁合同

（8）投标人关于资格的声明函

（9）商务部分评标因素统计表

2.2 技术投标文件

（1）投标人已完成的业绩情况表

（2）项目服务方案

（3）项目组织机构

（4）重点、难点分析

（5）进度及质量保证

（6）服务承诺

（7）技术差异表

（8）技术部分评标因素统计表

（9）其他资料

21.3 价格投标文件

（1）报价表

（2）分项报价表

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存

在招标规定的任何一种不得存在的情形。

6.（其他补充说明）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

二、法定代表人身份证明或授权委托书；

（一）法定代表人身份证明

(适用于无委托代理人的情况)

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人：________（签字）

________年__月__日

附：法定代表人身份证复印件。

100

（二）授权委托书

(适用于有委托代理人的情况)

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递

交、撤回、修改本招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方

承担。本授权委托书生效后，可对被授权人签署的有关本项目的其他文件进行事后追

认。

委托期限：。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签

字。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

101

三、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加

（项目名称）的招标活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，递交和接收相

关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，

以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均

予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义

务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本招标项目。

5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：__________

6. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并

加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式__份，联合体成员和招标人各执一份。

（注：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。）

联合体牵头人名称：________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

联合体成员名称：________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

联合体成员名称：________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

……

102

四、投标保证金

____________________（投标人名称）：

标段名称：_________________________招标编号：____________________

投标保证金电汇底单复印件：

银行汇款底单复印件

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：________（签字）

地址：________

邮政编码：________

电话：________

________年__月__日

103

投标保函

保函编号：

致: (以下简称受益人):

鉴于（以下简称“被保证人”）将参加贵方项目的投标，标段

编号为，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供无条件、不可撤销、见索即付

的投标保证:

一、本保函的保证金额为人民币 (小写) (大写)。

二、本保函自开立之日起生效，天日历日内有效(不得少于投标有效期)。

三、在本保函的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔:

1.被保证人中标后未按招标文件约定或规定时限支付中标服务费的；

2.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签

署合同；

4.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或者拒绝按招标文件的规定

提交履约担保；

5.投标人有串通投标、弄虚作假等行为；

6.投标人有招标文件中有关投标保证金不予退还的其他情形的。

四、在本保函的有效期内，我方收到受益人向我方发出的书面索赔通知时（索赔通知应写明要

求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明被保证人违约的证明材料），将不争辩、不挑

剔、不可撤销地在 7 个工作日内向受益人支付索赔金额。受益人的索赔通知必须在本保函的保证期

间内送达我方，超过保证期间送达的我方无义务支付。

五、本保函项下的权利不得转让。

六、本保函的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保函的保证金额，我方的保证责任免

除。

七、本保函适用中华人民共和国法律（为本保函之目的，不包括香港、澳门特别行政区和中国

台湾地区的法律）并按其解释。因本保函发生争议协商解决不成，应向受益人所在地的人民法院起

诉。

八、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖我方印章之日起生效。

保证人：

法定代表人（或授权代表）：

地址：

邮政编码：

电话：

104

日期：年月日

105

五、商务差异表

招标文件

投标文件

序号

条目

简要内容

条目

简要内容

注：

1.投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著的差异或保留。

2.投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招

标文件有差异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明。

投标人名称：______ __（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签字）

________年__月__日

106

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址

邮政编码

联系人

电话

联系方式

传真

网址

法定代表人

姓名

技术职称

电话

技术负责人

姓名

技术职称

电话

成立时间

员工总人数：

营业执照号

高级职称人员

注册资金

中级职称人员

开户银行

初级职称人员

账号

其中

其他

经营范围

关联企业情况

1 单位负责人为同一人的其他单位的名称；

2 存在控股管理关系的其它单位的名称。

备注

107

附件：投标人营业执照

108

（二）投标人财务状况表

年份

单位

2023 年

2024 年

2025 年

备注

营业收入

万元

流动资产

万元

流动负债

万元

流动比率

净利润

万元

所有者权益

万元

净资产收益率

负债总额

万元

资产总额

万元

资产负债率

固定资产

万元

注：四舍五入，保留 2 位小数即可。

1.本表后应附近年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表，包括资产

负债表、现金流量表、利润表等复印件，报表应清晰可辨认。

2.本表所列数据必须与本表财务报表中的数据相一致。

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

4.招标人成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务报表。

109

附件：投标人财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表等复印

件，报表应清晰可辨认）

110

（三）投标人拟委任的主要人员汇总表

根据招标文件和公告资格条件要求提供相应材料。

执业或职业资格证明

序号

本项目任职

姓名

职称

专业

证书名称

级别

证号

备注

111

（四）投标人拟委任主要人员简历表

根据招标文件和公告中投标人资格条件要求提供相应材料。

姓名

年龄

执业或职业资格证书名称

职称

学历

拟在本项目任职

工作年限

从事类似工作年限

毕业学校

____年毕业于____学校____专业

主要工作经历

时间

参加过的类似项目

担任职务

发包人/招标人

联系电话

注：投标人应在本表后附相关证明材料。

112

附件：投标人提供拟招标人员的资质业绩等资料（招标文件和公告中要

求的内容）

113

（五）投标人需提供的类似业绩资料（要求详见招标公告及评分办法）

114

（六）投标人需提供的其他资料（拟投入本项目的仪器设备表、荣誉证书、网站截图等）

115

七、廉洁合同

项目名称：

___________________________________

招标（合同）编号：

___________________________

甲方（招标人）：

_____________________________

乙方（投标人）：

_____________________________

为规范中国大唐集团有限公司招标投标工作，防止违法违纪事件的发生，

经甲方和乙方协商同意，双方将严格执行以下条款。一、甲方的权利和义务

（一）甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规

定。甲方的纪检监察人员有权对双方在招标投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（二）甲方的工作人员不得向乙方泄露招标投标中的商业秘密。（三）甲方的工作人员在招标投标过程中以及合同执行过程中，不得以任

何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决

谢绝，无法拒绝的要在一个月内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（五）甲方的工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其

他有关规定。二、乙方的权利和义务

（一）乙方的纪检监察人员有权对双方在招标投标及合同执行过程中的廉

洁从业情况进行监督，并积极配合甲方纪检监察人员就有关违纪问题进行调查取证。

（二）乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合

甲方遵守执行。

（三）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解招投标中的

商业秘密。

（四）乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲

方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员装修房子；不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

116

（五）乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在

48 小时内署名报

告甲方的纪检监察人员或有关领导。

守廉洁自律的其他有关规定。

三、违约责任

（一）甲方的工作人员违反廉洁规定，经调查属实的，甲方将依据党纪政

纪对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

（二）乙方的工作人员违反廉洁规定，经调查属实的，乙方应依据党纪政

纪对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。甲方有权退回其投标；对中标的乙方，甲方有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订合同总价款的

0.5-10%，直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。

四、合同的生效

（一）本合同在双方签字盖章后即生效。（二）本合同一式两，双方各执一份。（三）本合同在主合同授予、履行的全过程有效，并作为主合同的附件。

甲方：

___________________________________

法定代表人（或授权代表）签字：

___________

盖章：

___________________________________

签字日期：

_______________________________

乙方：

___________________________________

法定代表人（或授权代表）签字：

___________

盖章：

___________________________________

签字日期：

_______________________________

117

八、投标人关于资格的声明函

致：（招标人名称）

我公司愿意针对（服务名称）进行投标。投标文件

中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，

我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：________

（签字）

地址：________

________年__月__日

118

九、商务部分评标因素统计表

序号

评分项目

简要描述（投标人根据投标文件内容进行提

炼，简明描述，字数控制在

500 字之内。）

评标因素所在投标文件位置

对招标文件商务部分的响应

性

存在

条商务负偏差。

第几章第几节第几页

企业实力

2.1

营业收入（近三年平均）

XXX 万元(每年营业收入相加后取算术平均

值

)

第几章第几节第几页

2.2

企业人数

XXX 人

第几章第几节第几页

2.3

企业荣誉及获奖情况

1.近五年，获得国家级荣誉 XXX 项。

获得荣誉名称：

1、XXXX；2、XXXX；3、

XXXX；

2.近五年，获得省部级荣誉 XXX 项。

获得荣誉名称：

1、XXXX；2、XXXX；3、

XXXX；

(中共中央、国务院、全国人大、全国总工会

等为颁发单位，或两个部委以上联合颁发

的，或国家级（评审）委员会颁发的，视为

国家级荣誉

)

第几章第几节第几页

财务状况

3.1

经营状况