招标编号：2*开通会员可解锁*70

大唐保定热电厂机组辅机检修项目

招标文件

招

标

人：

.大唐保定热电厂

招标代理机构：

北京国电工程招标有限公司

2026 年 02 月

2

目录

总说明........................................................................7

第一章 招标公告..............................................................9

第二章 投标人须知............................................................1

1.总则 .....................................................................7

2.招标文件 ................................................................12

3.投标文件 ................................................................13

4.投标 ....................................................................17

5.开标 ....................................................................18

6.评标 ....................................................................18

7.合同授予 ................................................................19

8.重新招标和不再招标 ......................................................20

9.纪律和监督 ..............................................................21

10.是否采用电子招标投标 ...................................................22

11. 需要补充的其他内容 ....................................................22

12.招标文件中关于知识产权的免责声明 .......................................22

第三章 评标办法（综合评估法）...............................................23

1.评标方法 ..............................................................30

2.评审标准 ..............................................................30

3.评标程序 ..............................................................30

第四章 合同条款及格式.......................................................33

第一节 通用合同条款.......................................................33

第二节 专用合同条款.......................................................44

第三节 合同附件格式.......................................................45

附件一：合同协议书 ......................................................45

附件二：履约担保 ........................................................47

第二卷 技术文件..............................................................48

第五章 技术标准和要求........................................................49

一、服务要求 ..............................................................49

1.1 招标项目概况 ........................................................49

1.2 服务范围和内容 ......................................................49

1.3 服务方案 ............................................................49

1.4 服务人员要求 ........................................................49

1.5 服务质量及进度 ......................................................49

1.6 其他要求 ............................................................49

3

二、适用规范标准 ..........................................................49

三、招标人财产清单 ........................................................50

3.1 招标人提供的设备、设施以及要求 ......................................50

3.2 招标人提供的资料 ....................................................50

四、招标人的其他要求 ......................................................50

第六章 其他资料..............................................................51

第三卷 投标文件..............................................................52

第七章 投标文件格式.........................................................53

商务投标文件.................................................................54

一、投标函 ................................................................56

二、法定代表人身份证明或授权委托书； ......................................58

（一）法定代表人身份证明 ..................................................58

（二）授权委托书 ..........................................................59

三、联合体协议书（如有） ..................................................60

四、投标保证金 ............................................................61

五、商务差异表 ............................................................62

六、资格审查资料 ..........................................................63

（一）投标人基本情况表 ....................................................63

（二）投标人资质证书情况表 ................................................65

（三）投标人财务状况表 ....................................................67

（五）投标人拟委任主要人员简历表 ..........................................70

（六）投标人需提供的其他资料（拟投入本项目的仪器设备表、荣誉证书、网站截图等

） ............................................................................72

七、廉洁合同 ..............................................................73

八、投标人关于资格的声明函 ................................................75

九、商务部分评标因素统计表 ................................................76

技术投标文件.................................................................77

一、投标人已完成的业绩情况表 ..............................................79

二、服务方案 ..............................................................80

三、项目组织机构 ..........................................................80

四、重点、难点分析 ........................................................80

五、进度及质量保证 ........................................................80

六、安全、环保、培训及其保障措施 ..........................................81

七、服务承诺 ..............................................................81

八、技术差异表 ............................................................82

九、技术部分评标因素统计表 ................................................83

4

十、其他资料 ..............................................................84

价格投标文件.................................................................86

一、报价表 ................................................................88

二、分项报价表（如有） ....................................................89

5

总说明

1 本招标文件由以下章节组成

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 技术标准和要求

第六章 其他资料

第七章 投标文件格式

上述章节和本总说明以及对本招标文件的澄清和修改所产生的书面通知、会议记

录及补充通知均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2 投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性

要求和条件作出响应。投标人应认真审阅全面理解本招标文件中所有的须知、条件、

格式、条款、规范和图纸等。如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由

投标人自负。不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

3 凡获得本招标文件者，无论其投标与否均应对招标文件保密。

6

第一章

招标公告

大唐保定热电厂机组辅机检修项目

招标公告

1.招标条件

大唐保定热电厂机组辅机检修项目已由大唐国际发电股份有限公司批准建

设，建设资金来自企业自筹，招标人为大唐保定热电厂。项目已具备招标条

件，现对该服务项目的进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 招标编号：2*开通会员可解锁*70

2.2 项目名称：大唐保定热电厂机组辅机检修项目

2.3 建设地点：大唐保定热电厂

2.4 建设规模：1100MW

2.5 计划工期：2026 年 03 月 30 日至 11 月 15 日（随机组检修进行,2026

年 3 月,11 号机 D 修 9 天；2026 年 3 月,13 号机 A 修 60 天；2026

年 9 月,12 号机 C 修 22 天；2026 年 10 月,11 号机 B 修 32 天；2026

年 4 月,10 号炉 C 修 7 天。）

2.6 招标范围：本检修项目包括：

1. 13 号汽轮机汽封部件维修；

2. 13 号机汽轮机非标工具制作；

3. 11、12、13 号汽轮发电机轴颈、轴瓦及汽缸结合面修复；

4. 11、12、13 号机冷却塔综合治理；

5. 13 号炉干渣机标准节中心调平及鳞斗输送带解体检修；

6. 10、11、12、13 号机炉机金属表面预处理；

7. 11 号锅炉下层催化剂进行更换；

8. 13 号锅炉烟道及除尘器清灰；

9. 11、13 号机真空皮带机检修；

10. 12、13 号锅炉本体钢架、外护、炉外管、烟风煤粉管道整体冲洗。

7

具体工作量详见技术要求。

3.投标人资格要求

3.1 通用资格条件

3.1.1 投标人须为独立法人或其他组织。

3.1.2 财务要求：没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未

被重组、接管，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施。

3.1.3 否决项包括供应商的以下情形：

（1）在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）

被列入严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；

（2）按照中国大唐集团有限公司供应商管理相关规定，应在规定范围内停

止授标或取消采购活动参与资格（“灰名单”、“黑名单”供应商等），且有

效期结束时间晚于投标截止日的。

对于中标候选人/中标人，将在采购评审、中标公示、合同签订等关键环节

进行复核，如存在违反上述否决投标条款情形的，不予授标或不签订合同。上

述否决投标条款所涉及的事项，接受社会监督，投标人及其利害关系人可按照

招标文件载明的方式进行举证。

3.1.4 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质

进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。

3.1.5 符合法律、法规规定的其他条件。

3.2 专用资格条件

3.2.1 企业资质要求：

1.投标人具有电力工程施工总承包贰级及以上资质，且证书在有效期内。

2.安全生产许可证，且证书在有效期内。

3.2.2 企业业绩要求：投标人自 2023 年 1 月至投标截止日（以签订时间为

准），具有 1 项及以上火力发电机组 A 级检修（或大修）业绩，并提供有关证

明资料。合同证明资料应体现签订时间、施工范围、签字盖章页等，以能够体

现本项目业绩各项要求为准。

3.2.3 人员资质要求：/

3.2.4 人员业绩要求：/

3.2.5 本次招标不接受联合体投标。

8

3.2.6 其他特殊要求：

（1）企业业绩证明材料：提供业绩合同证明资料（至少包含施工范围、签

字盖章页、合同签订时间等有效证明材料）, 以能够体现本项目业绩各项要求

为准。

（2）拟派项目负责人业绩证明材料：/

3.3 注意事项：

3.3.1 以上资质要求均须提供相关证书扫描件或电子证书。

3.3.2 用户证明须由最终用户盖章，可以是验收证明、使用证明、回访记

录。

3.3.3 提供的相关证明材料应清晰可辨，不能识别有效信息的不予认可。

4.招标文件的获取

4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，2026 年 02 月 13 日

至 2026 年 03 月 03 日 17 时 00 分（北京时间，下同），登录大唐电子商务平

台（网址：http://www.cdt-ec.com），下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价详见大唐电子商务平台（网址：http://www.cdt-

ec.com），标书费汇款账户按大唐电子商务平台提示信息为准。

4.3 招标文件获取须知：为保障电子招标投标交易平台数据安全，潜在投

标单位在下载招标文件时需企业 CA 证书电子钥匙，《CA 证书电子钥匙办理指

南》详见（电子招投标交易平台），咨询电话：400-888-6262。

4.4 其他注意事项：

标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，请正确填写手机号

码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以邮件和短信的形式通

知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收

到短信或邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，

待客服人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。

5.投标文件的递交

5.1 递交投标文件的截止时间及地点：投标文件递交的截止时间（投标截

止时间，下同）为 2026 年 03 月 10 日 09 时 00 分整（如有变化，另行通

知），投标人应在截止时间前通过电子商务平台递交电子投标文件。

5.2 逾期上传的投标文件，大唐电子商务平台将予以拒收。

9

5.3 开标场所：大唐电子商务平台“电子开标大厅”。

5.4 本次开标评标均在大唐电子商务平台进行，对于大唐电子商务平台投

标操作不熟悉的投标人，请与平台客服人员联系。

5.5 本次招标以大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）投标人上传

加密的投标文件为准，商务投标文件、技术投标文件和价格投标文件的总大小

不能超过 800M，投标文件（含商务、技术和价格投标文件）总数量不能超过 20

个，且单个文件的大小不能超过 100M。投标文件递交截止时间前，投标人须在

大唐电子商务平台上传加密的投标文件。

6.发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（

http://www.cebpubservice.com）和大唐电子商务平台（http://www.cdt-

ec.com）上发布。

7.联系方式

招标人：大唐保定热电厂

地址：河北省保定市天威西路 2688 号

招标代理机构：北京国电工程招标有限公司

地址：北京石景山银河大街 6 号院 1 号楼银河财智中心 B 座

邮编：100043

联系人：田书宇

电话：*开通会员可解锁*

电子邮件：tianshuyu@cweme.com

8.提出异议、投诉的渠道和方式

接接收单位：中国水利电力物资武汉有限公司

采购业务异议、投诉电话：*开通会员可解锁*-3

采购业务异议、投诉路径：登录大唐集团电子商务平台

（https://www.cdt-ec.com）后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-采购异议投诉栏“异议提交”中提出书面异议。

9. 监督部门

本招标项目的监督部门为：大唐国际发电股份有限公司供应链管理部

10

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)： （签

名)

招标人或其招标代理机构： （盖章)

11

第二章

投标人须知

投标人须知前附表

条款号

条款名称

编列内容

1.1.2

招标人

见招标公告

1.1.3

招标代理机构

见招标公告

1.1.4

招标项目名称

见招标公告

1.1.5

服务地点

见招标公告

1.1.6

项目规模

见招标公告

★

1.3.2

服务期限

见招标公告

★

1.3.3

质量标准

满足国家、行业和大唐集团有限公司相关服务标准

1.4.1

投标人资质条件、能力、信誉

★一、资质要求：见招标公告；★二、财务要求：见招标公告；★三、业绩要求：见招标公告；★四、主要人员要求：见招标公告；五、其他要求：投标人应提供真实的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力，具体要求见投标人须知“3.5 资格审查资料”。

★

1.4.2

是否接受联合体

√不接受□接受，应满足下列要求：见招标公告

★

1.4.3

投标人不得存在的其他情形

具体要求见投标人须知“第 1.4.3 和 1.4.4”

1.9.1

踏勘现场

√不组织□组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：踏勘联系人： 联系方式：

1.10.1

投标预备会

√不召开□召开，召开时间：召开地点：

1.10.2

投标人在投标预备会前提出问题

时间：现场踏勘时间之前形式：大唐电子商务平台上传（网址：http://www.cdt-ec.com）

1.10.3

招标文件澄清发出的形式

在大唐电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

1.12.1

实质性要求和条件

法律法规要求及招标文件中标注“★”的条款和内容均为实质性要求和条件

12

条款号

条款名称

编列内容

1.12.3

偏差

不允许□允许，最高项数：_________________

偏差范围：_________________偏差幅度：_________________

2.2.1

投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式

时间：投标截止时间前 10 日形式：投标人应在大唐电子商务平台上传（网址：http://www.cdt-ec.com）

2.2.2

招标人澄清发出的方式

由大唐电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

2.2.3

投标人确认收到招标文件澄清

时间：收到（查看）后即为确认形式：投标人应在大唐电子商务平台确认。（网址：http://www.cdt-ec.com）

2.3.1

招标文件修改发出的形式

在大唐电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

2.3.2

投标人确认收到招标文件修改

时间：收到（查看）后即为确认形式：投标人应在大唐电子商务平台确认（网址：http://www.cdt-ec.com）

3.1.1

构成投标文件的其他资料

招标文件的修改、澄清等文件

3.2.1

增值税税金的计算方法

按国家现行办法计算。（1）招标文件未明确税率，投标人报价税率不一致时，按照含税价进行评审；（2）招标文件明确税率，投标人报价税率与招标文件要求税率不一致，一般情况下按照不含税价格折算至同一基准作为评标价格，但招标文件已明确投标报价税率与招标文件要求税率不一致应否决的除外。

3.2.3

报价方式

分项报价形式，投标文件报价全部采用人民币表示。

★

3.2.4

最高投标限价

无□有，最高投标限价：

3.2.7

投标报价的其他要求

如有，根据情况填写

★

3.3.1

投标有效期

投标截止时间后 180 天

★

3.4.1

投标保证金

1.投标保证金金额详见采购公告，形式可为投标保函或银行电汇。2.投标保证金为保函的操作流程：2.1 电子投标保函的递交。投标保证金为电子投标保函形式的，需在电商平台报名参加项目后，选择在线开具电子保函。选择后，自动跳转至电子保函购买界面。电子投标保函无需邮寄保函原件，也无

13

条款号

条款名称

编列内容

需在投标文件中另行上传。纸质保函需随投标文件上传扫描件。 2.2 纸质投标保函递交。投标保证金为纸质投标保函形式的，需在投标截止时间前将见索即付的投标保函原件送达招标代理机构，同时随投标文件上传投标保函扫描件。纸质投标保函格式应满足招标文件要求。送达地址：同招标公告招标代理信息送达邮编：同招标公告招标代理信息 送达联系人：同招标公告招标代理信息 联系电话：同招标公告招标代理信息 3.投标保证金为银行电汇的操作流程：保证金电汇金额及账户详见大唐电子商务平台（www.cdt-ec.com），在“参与投标-已参与项目”菜单下查看需要交纳保证金的标段，点击操作栏“参与信息”查看投标人所需保证金支付金额、电汇账户（注意：与购买招标文件开户行账号不同）等支付信息，并根据页面提示信息支付保证金。3.1 为提高投标保证金收退效率，保证金收退方式为大唐电子商务平台线上操作方式，每个标的汇款账号均不相同。登录大唐电子商务平台查看保证金实时收退情况。操作流程：保证金退还由项目经理发起，当退款完成后，在保证金退还管理菜单下可以看到退还的保证金，如果为中标供应商，需要先由项目经理扣除中标服务费后才能退还保证金，退还金额为扣除中标服务费后剩余部分。如果为非原路退还保证金，则需要供应商线下向项目经理提交非原路退还的各种信息如银行账户、大额支付行号、开户行等，若存在其他情况的非原路退回情况，比如公司主体发生变化等，需要提交相关的公司变更证明材料至项目经理处，待审核通过后方可非原路退回。3.2 投标保证金必须以投标人的基本账户电汇（不允许以个人名义电汇或其他公司名义代汇）。如投标人参与多个标的投标，按标的分别单独电汇（不允许将多个标的保证金合成一笔）。如因本条原因造成保证金无法正常退回或延期退回，我方将不承担相关责任。3.3 招标人或招标代理机构将对投标保证金进行核查，投标截止时间前未收到投标保证金，将视同未递交投标保证金。3.4 招标人及/或招标代理机构（代理机构名称）退还投标保证金的地点为线上，投标人收取退还的投

14

条款号

条款名称

编列内容

标保证金的地点同上。4.投标人参加多个项目或者多个标段时，应按项目、标段分别提交投标保证金。投标人以联合体形式投标的，原则上由牵头方缴纳投标保证金（联合体协议书另有约定的，从其约定），其提交的投标保证金对联合体各方均有约束力。5.中标通知书发出后 5 个工作日内，向未中标投标人退还投标保证金或归还投标保函原件。6.中标服务费结算。一般项目中标通知书发出后向中标人收取招标代理服务费；框架、长协项目，在结算后向中标人收取招标代理服务费。6.1 投标保证金形式采用投标保函的，采购代理机构将发出中标服务费缴纳通知书（一般项目同中标通知书一并发出），要求中标单位在 90 天内足额缴纳中标服务费。如中标单位未按期足额缴纳，采购代理机构将保留向担保人主张担保责任、通过法律途径（包括但不限于诉讼、仲裁）维护自身合法权益的权利。6.2 投标保证金形式采用银行电汇的，中标服务费从投标保证金中直接扣除（多退少补）。中标人的投标保证金金额不足以支付中标服务费的，应在收到中标服务费补缴通知 90 天内足额缴纳。7.电子投标保函注意事项7.1 电子投标保函的延期。电子投标保函的延期由招标代理机构主动发起，无需二次缴纳费用。系统将通过站内信和短信的形式通知投标人延期情况。7.2 电子保函的退还。1）电子保函到期自动失效，无需另行操作。2）投标人开具电子保函后，如未发生投标行为，可随时发起退保，出函单位返还费用。如已完成投标行为，在开标前，需先在电商平台完成撤标后，才可发起退保，出函单位返还费用；开标后，不可主动发起退保。3）因招标人原因项目终止的，投标人可发起退保，出函单位返还费用。

3.5

资格审查资料的特殊要求

无□有，具体要求：

3.5.2

近年财务状况的年份要求

近 3 年（2022 年至 2024 年）

3.5.3

近年完成的类似项目情况的时间要求

近 3 年（2023 年 1 月 1 日至投标截止日）

3.6.1

是否允许递交备选投标方案

不允许

15

条款号

条款名称

编列内容

4.1.1

电子投标文件加密要求

投标文件需使用指定的电子钥匙在投标文件上加盖电子签章，并加密上传。注：电子钥匙内企业名称必须与平台注册企业名称一致，否则无法正常使用。各投标人根据实际情况提前变更钥匙名称或平台注册企业名称。投标时需使用大唐电子商务平台指定的电子钥匙（指所使用的数字证书为 CFCA 提供）

★

4.2.1

投标截止时间

见招标公告

4.2.2

递交投标文件地点

电子投标文件在大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）上传递交

4.2.3

是否退还投标文件

否

5.1

开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点

5.2

开标程序

电子开标

6.1.1

评标委员会的组建

评标委员会构成：5 人及以上单数其中招标人代表：不超过评标委员会总人数三分之一评标专家确定方式：随机抽取

6.3.2

评标委员会推荐中标候选人的人数

1-3 人

7.1

中标候选人公示媒介及期限

公示媒介：中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.cn)；大唐电子商务平台(http://www.cdt-ec.com)；公示期限：3 日

7.4

是否授权评标委员会确定中标人

否

7.6

履约担保

是否要求中标人提交履约担保：□要求，履约担保的形式：履约保证金或银行保函履约担保的金额：合同金额的 10%不要求

10

采用电子招标投标

本次招标以大唐电子商务平台确认（网址：http：//www.cdt-ec.com）投标人上传加密的投标文件为准。投标文件递交截止时间前，投标人须在大唐电子商务平台上传加密的投标文件。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间后未完成投标文件全部传输的（技术文件、商务文件、价格文件、投标总

16

条款号

条款名称

编列内容

价等），视为投标文件递交不完整，不满足招标文件实质性要求，由评标委员会依法否决其投标。开标采用在大唐电子商务平台网上开标大厅开启投标人上传加密的投标文件方式。投标文件递交截止时，招标公司在大唐电子商务平台开启所有有效投标人报价，投标人可在大唐电子商务平台查看所有有效投标人报价，并进行网上确认。开标后评标委员会对投标人上传的电子投标文件是否解密成功进行核对，如未解密成功，将告知投标人。因投标人原因造成其投标文件任一文件未解密成功的，视为撤销其投标文件；因投标人之外原因造成其投标文件任一文件未解密成功，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失（如招标方原因，赔偿投标人购买招标文件的费用）。解密失败原因的说明由第三方机构中国金融认证中心（CFCA）提供。虽然解密成功，投标文件无法读取（含文件损坏、其他加密等导致无法正常识别的情况），由评标委员会依法否决其投标。当发生极端情况（或不可抗力）造成无法正常电子开评标时，视为未递交投标文件。极端情况包括：服务器端软、硬件出现故障且无法修复（程序、中间件、数据库及网络交换机等)；大量投标人第三方控件及电子钥匙出现故障且无法修复；开标现场软、硬件设备出现故障且无法修复（电子钥匙驱动、现场网络、电源、视频等）；服务器端软、硬件出现故障无法修复（解密服务、中间件、数据库及网络交换机、安全设备等）。

11

需要补充的其他内容

1. 招标代理服务费（中标服务费）和大唐电子商务平台交易费向中标人收取。1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由招标代理机构向中标人收取，发票由招标代理机构开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物〔2012〕150号）。2）大唐电子商务平台交易费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由大唐电商技术有限公司向中标人收取，中标人应在合同签订后，在大唐电子商务平台上缴纳平台

17

条款号

条款名称

编列内容

交易费，发票由大唐电商技术有限公司开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》（大唐集团物【2016】241 号）。2.招标人与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标人住所地人民法院关于级别管辖的规定向招标人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标人住所地见招标公告。3.“招标代理机构与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标代理机构住所地人民法院关于级别管辖的规定，向招标代理机构住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标代理机构住所地见招标公告。4.关于合同生效及预付款需遵守中国大唐集团有限公司的相关具体要求。5.标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，请正确填写手机号码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以发送邮件和短信的形式通知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收到短信或邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，待客服人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。6.投标文件以投标人在开标截止日期前递交的电子版投标为准。开标截止时间前，投标人应按招标文件要求在中国大唐集团有限公司电子商务平台（投标工具）响应投标： 【标书制作】中上传商务技术文件及填写开标一览表（上传分项报价如有）、【评审响应】中绑定每一项详细评审指标项对应的投标文件开始页及结束页、【评审应答】中填写【其他评审因素填写】和【评分类评审因素应答（参照示例填写准确及完整）】。请投标人合理安排投标时间，以免投标不完整。投标工具技术支持400-888-6262。

18

条款号

条款名称

编列内容

12

招标文件中关于知识产权的免责声明

1.招标人有义务对其向招标代理机构提供的文件进行全面的知识产权权利审查，保证其提供的所有文件不侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。2.招标代理机构作为招标代理机构，为招标人和投标人提供交易便利，本公司所发布的招标文件均来自招标人，招标文件已经过招标人审查，其中不涉及侵犯任何第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。3.投标人应对其向招标代理机构递交的投标文件进行全面的知识产权权利审查，保证投标文件中没有侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。4.如招标人或者投标人因自身原因造成在招标文件或者投标文件中存在侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权的内容，应由招标人或者投标人承担相应的赔偿责任。

注：如后续文字描述与本前附表内容有不一致的，以前附表内容为准。

19

1.总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标

法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，

现对该服务进行招标。

1.1.2 招标人：见招标公告。

1.1.3 招标代理机构：见招标公告。

1.1.4 招标项目名称：见招标公告。

1.1.5 服务地点：见招标公告。

1.1.6 项目规模：见招标公告。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见招标公告。

1.2.2 资金落实情况：见招标公告。

1.3 招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见招标公告。

1.3.2 服务期限：见招标公告。

1.3.3 质量标准：见招标公告。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉，具体应符合

但不限于下列要求：

（1）资质要求：见招标公告；

（2）财务要求：见招标公告；

（3）业绩要求：见招标公告；

（4）信誉要求：见招标公告；

（5）其他主要人员要求：见招标公告；

（6）其他要求：见招标公告；

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第

1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

20

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体

牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质

等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中

投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大安全或质量问题（以相关行业主管部门的行

政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）

被列入严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人若出现以下情况，将可能视为串通投标：

（1）不同投标人的联系人名称、身份证号码、电子邮箱、联系电话一致；

（2）不同投标人的投标保证金从同一账号汇出或汇入同一虚拟账号；

（3）不同投标人的招标文件下载或投标文件上传 IP 地址一致；

（4）不同投标人的投标硬件设备环境信息一致，包括：网卡 MAC 地址信

息、硬盘信息、主板信息、CPU 信息；

21

（5）不同投标人的投标文件作者或最后一次保存者一致（特殊情况除

外）；

（6）同一标段不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件相互混装，或投标文件中出现另一个投标人的

财务审计报告、或资质证书等资料；

（8）不同投标人的投标文件异常一致，或投标报价呈规律性差异，或投标

文件中错误的内容异常一致、或分项报价的价格多处完全相同；

（9）其他串通投标行为。

具体情况由评标委员会结合相关法律法规、招标文件等认定。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标代理服务费（中标服务费）和大唐电子商务平台交易费向中标

人收取。

（1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。

一般项目招标代理服务费计费按单标段中标金额计算，中标通知书发出后向中

标人收取招标代理服务费，中标人的投标保证金金额不足以支付招标代理服务

费或采用银行保函等形式投标保证金的，中标人应及时补足差额或足额支付招

标代理服务费。框架、长协项目按单个合同或订单实际执行情况结算。取费标

准执行《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物

〔2012〕150 号）。

招标代理服务费取费标准

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100 万元以下

1.6500%

1.6500%

1.1000%

100～500 万元

1.2100%

0.8800%

0.7700%

500～1000 万元

0.8800%

0.4950%

0.6050%

1000～5000 万元

0.5500%

0.2750%

0.3850%

5000～10000 万元

0.2750%

0.1100%

0.2200%

22

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

1～5 亿元

0.0550%

0.0550%

0.0550%

5～10 亿元

0.0385%

0.0385%

0.0385%

10～50 亿元

0.0088%

0.0088%

0.0088%

50～100 亿元

0.0066%

0.0066%

0.0066%

100 亿元以上

0.0044%

0.0044%

0.0044%

一次招标最高限额

（完成一次招投标全流程）

350 万元

300 万元

450 万元

有关说明：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费

额如下：

100 万元×1.65%=1.65 万元

（500-100）万元×0.88%=3.52 万元

（1000-500）万元×0.495%=2.475 万元

（5000-1000）万元×0.275%=11 万元

（6000-5000）万元×0.11%=1.1 万元

合计收费=1.65+3.52+2.475+11+1.1=19.745（万元）

（2）电子商务平台交易费向成交供应商收取。电子商务平台交易费应包含

在总报价中，在报价中不再单独列项。中标人在电子商务平台上缴纳平台交易

费，发票由大唐电商技术有限公司开具。非长协类项目（含框架采购等），交

易费收取额按照单个合同金额或单个订单金额计算,大唐电商技术有限公司定期

结算。取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》

（大唐集团物【2016】241 号）。长协类项目，采购计划金额在“124”以上

的，收费标准参照国家计委计价格〔2002〕1980 号文规定的招标代理服务费基

础标准的 55%向中标人收取；采购计划金额在“124”以下的，收费标准为实际

成交金额的 1.8%。费用由大唐电商技术有限公司按照每 12 个月向供应商收

取。

电子商务平台交易费取费标准

23

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100 万元以下

0.8250%

0.8250%

0.5500%

100～500 万元

0.6050%

0.4400%

0.3850%

500～1000 万元

0.4400%

0.2475%

0.3025%

1000～5000 万元

0.2750%

0.1375%

0.1925%

5000～10000 万元

0.1375%

0.0550%

0.1100%

1～5 亿元

0.0275%

0.0275%

0.0275%

5～10 亿元

0.0193%

0.0193%

0.0193%

10～50 亿元

0.0044%

0.0044%

0.0044%

50～100 亿元

0.0033%

0.0033%

0.0033%

100 亿元以上

0.0022%

0.0022%

0.0022%

一次招标最高限额（完成一次招投标全流程）

175 万元

150 万元

225 万元

有关说明：

例如：某服务招标业务中标金额为 6000 万元，计算电子招标平台交易收费

额如下：

100 万元×0.825%=0.825 万元

（500-100）万元×0.44%=1.76 万元

（1000-500）万元×0.2475%=1.2375 万元

（5000-1000）万元×0.1375%=5.5 万元

（6000-5000）万元×0.055%=0.55 万元

合计收费=0.825+1.76+1.2375+5.5+0.55=9.8725（万元）

注：本标段中标服务费为 19.745 万元，大唐电子商务平台交易费为

9.8725 万元，本标段投标人应交纳 19.745+9.8725 万元=29.6175 万元。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密

保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文

注释。

24

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附

表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现

场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤

亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投

标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前

附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达

招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知

前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的

组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利

于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见招标公

告。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应

当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

1.12.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的差异表中列

明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

25

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）其他资料

（7）投标文件格式

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，

构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件

不全，应及时向招标人或招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标

人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人或招标代理机构，要

求招标人或招标代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标

文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项

规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将

相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通

知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人

在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有

已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标

截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投

标截止时间。

26

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式

通知招标人或招标代理机构，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10

日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复

前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1 商务投标文件

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金

（5）商务差异表

（6）资格审查资料

（7）廉洁合同

（8）投标人关于资格的声明函

（9）商务部分评标因素统计表

3.1.1.2 技术投标文件

（1）投标人已完成的业绩情况表

（2）服务方案

（3）项目组织机构

（4）重点、难点分析

（5）进度及质量保证

（6）安全、环保、培训及其保障措施

（7）服务承诺

（8）技术差异表

（9）技术部分评标因素统计表

（10）其他资料

27

3.1.1.3 价格投标文件

（1）报价表

（2）分项报价表

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构

成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联

合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章

第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有

规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格

式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应按照本招标文件规定的招标范围，以一个固定的价格报

价，投标价格应当是充分考虑了工程性质、规模、难易程度以及工作条件等情

况，并按照合同规定的范围提供全部服务所需要的费用。报价原则为以工作成

本加合理利润及税金及可能遇到的风险报价。除合同另有规定外，在合同签订

后，因国家有关服务的取费标准发生调整或工程实施过程中出现变更导致工程

造价变化的，将不产生合同费用变化。投标人应根据自身的经验和实力实事求

是地报价，不得哄抬报价或恶性压价。

3.2.3 本项目的报价方式见招标公告。投标人在投标截止时间前修改投标

函中的投标报价总额。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标

限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价已包含项目人员的工资、福利费、工会经费、教育经费、

养老保险、住房公积金、办公费、差旅费、现场补贴、公司管理费、劳保用品

费、现场必备的办公器具（包括计算机）、检测设备和交通工具合理的购置及

使用费用、现场的食宿费、电话通讯费等完成服务范围内的所有费用。

3.2.6 本项目不保证最低价中标。

3.2.7 投标报价的其他要求见招标公告。

28

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期见招标公告。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律

规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有

投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其

投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件。在延长期内，本

须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用；投标人拒绝延长的，其投

标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保

证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金

额、形式和七六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，

并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保

证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体

投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规

定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将

否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人退

还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存

款利息。中标人的投标保证金在签订书面合同并提交履约担保（如有），扣除

应由中标人支付的其他费用（招标代理服务费、大唐电子商务平台交易费等）

后，退还余款。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签

订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

29

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资

料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应具有投标人营业执照及年检合格的证明材

料、资质证书副本等材料的复印件。其他组织需具有有效的证明文件。

3.5.2“投标人财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会

计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，

具体年份要求见招标公告。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份

的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“投标人已完成的业绩情况表”应附中标通知书和（或）合同协议

书、建设单位评价意见复印件；具体时间要求见招标公告，每张表格只填写一

个项目，并标明序号。

3.5.4“投标人资质证书情况表”应附投标人具有的资质情况。

3.5.5“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目

负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身

份证、学历证、职称证和社保缴费证明复印件，并附能证明其管理过项目业绩

的证明材料包括合同（至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页）、

成果文件或用户证明；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书

和社保缴费证明复印件。

3.5.6 拟投入本项目的设备应配备满足本次招标所需的合格设备。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第

3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，

否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方

案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件

要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个

报价，但同时提供两个或两个以上方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

30

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以

增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录（如有）在满足招标

文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、招标人要

求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件以上传的电子投标文件为准。除投标人须知前附表另有规

定外，电子投标文件所附证书证件均为原件扫描件。当投标人在投标工具中填

写的内容与上传的投标文件(含电子签章 PDF 版)不一致时，以上传的投标文件

(含电子签章 PDF 版)为准。

3.7.4 在中标候选人公示时，招标代理机构将中标候选人的企业业绩、拟

派项目负责人业绩同时公示，便于投标人互相监督。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子投标文件投标人应当按照招标文件和电子商务平台的要求加密

投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求递交的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传递交投标

文件。

4.2.2 电子投标文件大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）上传递

交，具体见投标须知前附表。除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交

的投标文件不予退还。

4.2.3 投标人完成电子投标文件上传后，须在大唐电子商务平台确认投

标。递交时间以传输完成后确认投标的时间为准。

4.2.4 逾期上传的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回

已递交的投标文件。

4.3.2 投标人对已递交的投标文件需要修改的，需在大唐电子商务平台上

撤回原投标文件，修改后按照本章 3.7.3（4）项要求重新上传。

31

4.3.3 投标人撤回投标文件且放弃投标的，在开标结束后须向招标人提供

退还投标保证金的书面申请，招标人自收到投标人书面通知之日起 5 日内退还

已收取的投标保证金。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公

开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（3）招标人通过大唐电子商务平台对已递交的电子投标文件进行解密，公

布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目经理

服务期限及其他内容，并记录在案；

（4）现场开标结束；

（5）投标人在大唐电子商务平台上对开标记录进行线上确认或由系统自动

确认。

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并

制作记录。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或

其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专

家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见招标公

告。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

32

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受

过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等

原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审

结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准

和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素

和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候

选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见招标公告。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到采购结果审核意见的通知之日起 3 日内，按照投标人须知前

附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示

期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停

招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为

可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文

件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，由招标人确定中标人。

7.5 中标通知

33

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中

标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约担保

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和

招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履

约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担

保为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约担保以联合体各方或者联合

体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中

标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中

标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文

件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合

同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标

人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投

标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同

时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成

损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项

目向招标人承担连带责任。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）购买招标文件的潜在投标人少于 3 个的；

（2）到投标截止时间时，投标人少于 3 个的；

（3）评标委员会否决所有投标，或否决部分投标后因有效投标少于 3 个使

得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的；

（4）国家法律法规规定的其他应重新招标的。

34

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核

准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串

通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标

委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取

中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投

标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评

标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得

擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的

评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他

人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他

情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程

序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法

规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。

投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉

的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提

出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10.是否采用电子招标投标

35

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见招标公告。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见招标公告。

12.招标文件中关于知识产权的免责声明

见投标人须知前附表。

36

第三章

评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号

评审因素

评审标准

1

评标方法

中标候选人排序方法 综合得分排序

投标人名称

与营业执照、资质证书一致

投标函签字盖章

有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。

法人授权委托书签字

盖章

有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。

投标文件格式

符合第七章“投标文件格式”的规定

联合体投标人（如

有）

提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

2.1

.1

形式评审标准

备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案

营业执照

符合第二章“投标人须知”第

3.5.1 项规定，

具备有效的营业执照

资质要求

符合第二章“投标人须知”第

1.4.1 项规定

财务要求

符合第二章“投标人须知”第

1.4.1 项规定

业绩要求

符合第二章“投标人须知”第

1.4.1 项规定

项目负责人

符合第二章“投标人须知”第

1.4.1 项规定

其他主要人员

符合第二章“投标人须知”第

1.4.1 项规定

其他要求

符合第二章“投标人须知”第

1.4.1 项规定

联合体投标人

符合第二章“投标人须知”第

1.4.2 项规定

2.1

.2

资格评审标准

不存在禁止投标的情

形

不存在第二章“投标人须知”第

1.4.3、1.4.4

项规定的任何一种情形

投标报价

符合第二章“投标人须知”第

3.2 款规定

投标内容

符合第二章“投标人须知”第

1.3.1 项规定

服务期限

符合第二章“投标人须知”第

1.3.2 项规定

质量标准

符合第二章“投标人须知”第

1.3.3 项规定

投标有效期

符合第二章“投标人须知”第

3.3.1 项规定

投标保证金

符合第二章“投标人须知”第

3.4.1 项规定

2.1

.3

响应性

评审标准

权利义务

符合第二章“投标人须知”第

1.12.1 项规定

和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

37

服务方案

符合第五章“招标人要求”中的实质性要求和条件

分包资格评审

符合第二章“投标人须知”第

1.11 款规定

条款号

条款内容

编列内容

1

本次评标采用综合评

估法

根据商务、技术和报价评分标准进行评分。按照综合得分的高低进行综合排序，综合排序高者优先。

总计

技术

商务

报价

2.2.1

分值权重构成

100%

50%

10%

40%

38

2.2.2（1）商务评分标准

序号

评标项目

分值

评分标准

1

对招标文件商务部分的响应

性

10

完全响应招标文件要求者得 5 分；偏差表中列出的，则每存在一条商务负偏差扣 0.5 分；未在偏差表中列出的，则每存在一条扣 1 分；扣至 0 分为止。2、完全响应商务部分评标因素统计表填写要求得 5 分；每出现一项未按要求填写情况扣 0.2 分，扣至 3 分。

2

企业实力

55

2.1

营业收入（近

三年平均）

20

有效投标人中最高者得满分，每降低一个名次减 1 分，最低得12 分。(每年营业收入相加后取算术平均值)

2.2

资产总额（近

三年平均）

20

有效投标人中最高者得满分，每降低一个名次减 1 分，最低得12 分。(每年资产总额相加后取算术平均值)

2.3

企业人数

5

公司人数≥ 200 人，得 5 分； 100 ＜公司人数＜ 200 ，得 4 分；公司人数≤ 100 人，得 3 分。

2.4

企业荣誉及获

奖情况

10

近 5 年：获得国家级一项为 6 分，每增加一项加 2 分，最高 10 分；获得省部级或行业级一项为 4 分，每增加一项加 2 分，最高 8分；国家级未得满分的，有省部级或行业级的无论多少项最高得分为 9 分；其他等级 0-3 分。同一个项目获奖以最高获奖得分记入，不重复计分。

3

财务状况

30

3.1

负债率（近三

年平均）

15

近三年平均资产负债率＜40%的，得 15 分；40%≤近三年平均资产负债率≤60%的，得 13 分；60%＜近三年平均资产负债率≤80%的，得 10 分；80%＜近三年平均资产负债率得 6 分。(每年资产负债率相加后取算术平均值)

3.2

流动比率（最

近一年）

15

流动比率≥2，得 15 分；1.5≤流动比率＜2，得 12 分；其余得 6 分。(流动比率=流动资产/流动负债)。

39

序号

评标项目

分值

评分标准

4

银行资信等级

5

银行资信良好、等级为 AAA 级，得 5 分；银行资信较好、等级为 AAA-、AA+、AA 级，得 4 分；其余等级或银行出具的“结算良好”等描述性证明，得 3 分；如是非银行机构出具的信用证明，得 0 分。

合计

100

40

2.2.2（2）技术评分标准

41

序号

项目

分值

评分标准

（一）

投标文件响应

招标文件要求，内容详

实、完整，无

明显缺漏

5

1、完全响应招标文件要求者得 3 分；偏差表中列出的负偏差，则每存在一条技术负偏差扣 0.5 分；未在偏差表中列出的，则每存在一条扣 1 分；扣至 0 分为止。2、完全响应技术部分评标因素统计表填写要求得2 分；每出现一项未按要求填写的扣 0.5 分，扣至 0 分为止。

（二）

企业业绩

10

满足招标文件资格要求的业绩数量得 6 分，每增加 1 个有效业绩得 1 分，最高不超过 10 分；

（三）

组织机构及人

员配置

30

1

组织机构

10

组织机构职能涉及安全管理、质量管理、技术管理、综合管理（物资材料、工器具等）、检修班组划分等。组织机构设置齐全、

完整、

界面划分清晰得 8（含）

-10 分（含）组织机构设置合理得 6（含）-8 分组织机构设置基本合理得 3（含）-6 分

2

管理人员配置

10

管理人员配置数量及资格证书人员配置技术力量雄厚得 8（含）-10 分（含）人员配置基本满足要求得 5（含）-8 分

3

检修人员配置

10

检修人员配置数量及技能等级证书能力及水平优秀得 8（含）-10 分（含）能力及水平良好得 6（含）-8 分能力及水平一般得 3（含）-6 分

（四）

工器具

10

设备工器具提供的数量、齐全、针对性。投入的工器具数量充足、种类齐全得 8（含）-10（含）分；投入的工器具数量充足、种类齐全，基本满足得 5（含）-8 分；

（五）

施工方案

15

10 项施工方案的完备性、合理性、针对性。施工方案完善、合理性、针对性强得 12（含）-15（含）分；施工方案满足要求、合理得 9（含）-12 分；施工方案基本满足要求，比较合理得 6（含）-9分

（六）

安全保证及应

急措施

10

根据安全管理目标、安全措施、考核、应急管理措施等进行评审；机组检修安全保证措施完整可实施性强得 8（含）

-

10 分（含）机组检修安全保证措施完整有效得 6（含）-8 分机组检修安全保证措施可操作性一般得 3（含）-6 分

42

（七）

工 期 进 度 及 保证措施

10

根据各检修工期、重要节点是否合理，管理措施针对性等进行评审；各检修工期制定合理，管理措施针对性强，得 8（含）-10（含）分；各检修工期制定基本合理，管理措施具有针对性，得 6（含）-8 分；各检修工期制定基本满足要求，管理措施满足要求，得 3（含）-6 分；

（八）

文 明 生 产 保 证措施

10

根据现场文明生产保证措施的客观性、合理性、针对性等进行评审；现场文明生产保证措施分析完整、可实施性强得 8（含）-10 分（含）；现场文明生产保证措施分析较完整、可实施性较强得 6（含）-8 分；现场文明生产保证措施分析简单、可实施性一般得 3（含）-6 分。

合计

100

43

2.2.2（3）报价评分标准

报价评分标准表

序号

评分因素

评分标准

1

投标报价审核

是否按招标文件规定进行报价。

2

评标价格计算

1. 投标人应按照招标文件规定的币种进行报价。2. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。2.1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；2.2 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。经修正后的投标报价为评标价格

P。

3. 投标人出现报价错误时，评标价格将以不利于投标人的原则进行确定。

3

评标基准价（

K）计算方法

评标基准价（

K）计算方法：

1.若有效评标价为小于等于 3 家时，则各投标人有效评标价的平均值

K 为评标基准价。【基准价计算

公式：

K= { (P1+P2+P3+…+Pn)/n）}；（n≤3）】

2.若有效评标价为 4-6 家时，则去掉最高有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值

K 为评标基

准价。【基准价计算公式：

K= {（P1+P2+P3+…

+Pn-1)/(n-1)}；（4≤n≤6）】3.若有效评标价为 7 家（含 7 家）以上时，则去掉最高有效评标价和最低有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值

K 为评标基准价。【基准价计

算公式：

K= {（P2+P3+P4+…+Pn-1)/(n-2)}；(n≥

7)】4. 有效评标价计算评标基准价时，若开标时投标人为

7 家及以上，通过评审后合格投标人少于 7 家，

则按照上述

1 和 2 原则进行计算。

4

报价评分计算（

100 分）

1. 报价分（100 分）报价分计算办法：

（1）若评标价 P 等于 K 时，得 95 分（基准分）；（2）评标价 P 每高于评标基准价 1%在基准分基础上扣 1 分，最低得 60 分；（3）评标价 P 每低于评标基准价 1%在基准分基础上加 1 分，最高为 100 分；（4）若评标价 P 低于评标基准价 5%以上时，每再低1%在 100 分基础上扣 1 分；（5）若评标价 P 低于评标基准价 20%以上时，得 85分；

44

序号

评分因素

评分标准

（6）中间采用插值法计算，分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

45

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标

文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按照商务因素评分、技术

因素评分和报价评分乘以分值权重加权得出综合评分；并按照综合评分由高到

低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等

的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，以业绩多者优先。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值权重构成与评分标准

2.2.1 分值权重构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）报价部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（1）商务评分标准；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（2）技术评分标准；

（3）报价评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（3）报价评分标准。

3.评标程序

评标开始前，评标委员会应复核招标文件的内容是否符合法律法规的强制

性规定，是否遵守公开、公平、公正和诚实信用原则。

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关

证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投

标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投

标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

46

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标

文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）因大唐电子商务平台投标人失信系统预警，被评标委员会认定/视为

串通投标的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标

报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委

员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点

有明显错误的除外。

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致

的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。如投标报价汇总表中各项数

字累计之和低于投标函的报价时，以修正后的总价为准；如投标报价汇总表中

各项数字累计之和高于投标函的报价时，则以投标函的报价为准，并对所有分

项进行同比例调整；

（4）如果投标报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在投标报价之

中；

（5）如果超招标范围报价，超出部分将予以核减，投标报价以核减后的总

价为准。

3.1.4 经评标委员会评审，满足招标文件要求的投标人不足两个，或两个

投标人满足招标文件要求，但投标明显缺乏竞争性的，按中国大唐集团有限公

司招标采购相关制度执行。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计

算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得

分 A；

（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得

分 B；

47

（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得

分 C；

A 为所有商务评标专家对投标人商务部分评分的算术平均值。B 为所有技术

评标专家对投标人技术评分的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A×权重+B×权重+C×权重。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标

报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证

明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当

认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中

含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要

的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接

受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的

实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求

投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员

会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候

选人名单。

48

第四章

合同条款及格式

第一节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文

件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款及其附件、通用合

同条款、技术标准和要求（技术协议书）、已标价服务项目清单以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录（如有）。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以

及合同双方当事人约定的对其所做的修改和补充。

1.1.1.7 三措两案：是指服务项目承包人在国家法律法规范围内，依据项目实际和发包人

的要求制定的针对服务项目的文件，包含“组织措施、安全措施、技术措施、施工方案、应急

预案”，简称“三措两案”。

1.1.1.8 图纸：是由发包人提供满足工作需要的图纸资料，以及在合同履行过程中形成的

图纸文件。

1.1.1.9 已标价服务项目清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要

求填写并标明价格的服务项目清单。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻服务现场的全权负责人。

1.1.3 服务

1.1.3.1 “服务”为完成发包人需求，承包人提供的服务性工作。

49

1.1.3.2 “承包人设备”系指承包人用于实施本项目及弥补缺陷所需的、承包人自有或租

赁的、且不构成永久项目一部分的所有器具及物品，不包括临时项目、发包人提供的设备、备

件及专用工具、以及属于材料范畴的任何物品。

1.1.3.3 “材料”系指项目实施过程中耗用的材料，包括根据合同约定分别由发包人和承

包人供应的只以材料形式提供的物品，不包括发包人提供的设备、备件及专用工具、承包人设

备及生产设备。

1.1.3.4 “现场”指用于服务项目工作的场所，以及在合同中指定作为服务工作场地组成

部分的其他场所。

1.1.4 日期

1.1.4.1 “服务期”是指承包人按合同约定为发包人提供服务的期限和起始、结束日期。

1.1.4.2 进厂日期：指合同生效后发包人指定的进厂日期。

1.1.4.3 离厂日期：指合同约定服务期满后，发包人同意的承包人离厂的日期。

1.1.4.4 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次

日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 合同价格：指签定合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.5.2 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊

的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

书面形式：指合同文件、信函、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内

容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地

方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件

的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

50

（4）专用合同条款及附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（技术协议书）；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约

定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同

生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 发包人提供的图纸

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括服务方案、记录等，承包人应按约定的数

量和期限报送发包人。发包人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.7 联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等

重要文件，均应采用书面形式。

按合同约定应当由发包人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请求、申

请和报批等，发包人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限

的，其相应期限均为收到相关文件后 7 天。

1.8 知识产权

1.8.1 投标人根据招标人要求在履行项目过程中专门为招标人或根据招标人提供的有关信

息、资料而产生的服务成果，其知识产权和其他权益全部归招标人所有。未经招标人事先书面

许可，投标人不得以任何形式自行使用、擅自许可任何第三方使用或向任何第三方提出有关意

见和建议。

1.8.2 招标人根据本项目要求向投标人提供的技术性信息、商业性信息、文件、程序、计

划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法和其他专有信息

等，其知识产权和其他权益全部归招标人所有，未经招标人事先书面许可，投标人不得以任何

形式自行使用或擅自许可任何第三方使用。

1.8.3 投标人提供的产品及服务，如涉及第三方合法享有的知识产权和/或其他权益，须

提供相关授权证明文件。

51

1.8.4 投标人保证其提供的产品及服务不侵犯任何第三方合法享有的知识产权和/或其他

权益。若因上述原因引起的第三方追溯，招标人概不负责，投标人承担由此引起的全部责任，

并赔偿因此给招标人带来的全部损失。

1.8.5 未经招标人事先书面许可，投标人不得将本项目涉及的相关权益转让给第三方。

2. 发包人

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的

任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人按合同约定进厂时间向承包人发出进厂通知。

2.3 提供服务工作现场及技术资料、图纸

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供服务工作现场及技术资料、图纸等，并保证资

料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理相关入厂证件及服务作业手续。

2.5 组织技术交底

发包人应在作业前向承包人进行安全、技术交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织对承包人考评、结算

发包人应按合同约定对承包人履约期满后进行整体考评和完工结算。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1 按照发包人制度办理入场手续和证件，并将办理结果书面报送发包人留存。

3.1.2 按合同约定的服务项目工作范围、内容、技术要求及质量、性能保证、安全、环

保、文明施工等既定目标完成项目，并在合同期内承担维护和缺陷修复等义务。

3.1.3 按合同约定采取安全文明施工和环境保护措施，确保人员、材料、设备和设施的安

全，防止发生人身伤害和财产损失。

3.1.4 按合同约定的服务内容和要求，编制服务方案（“三措两案”），并对服务作业的

完备性和安全可靠性负责；

52

3.1.5 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政

管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，并对邻近生产设施进行有效隔离。

承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

3.1.6 按照第 7.3 款约定负责服务现场及其周边环境与生态的保护工作；

3.1.7 按安全文明施工要求采取安全措施，确保人员、设备和设施的安全，防止因作业造

成的人身伤害和财产损失；

3.1.8 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于服务项目，且应及时支付其雇用人员工

资；

3.1.9 合同履行期间，承包人所有人员应严格遵守发包人及其上级公司制订的各项管理制

度。

3.1.10 承包人应履行的其他义务。

3.2 履约担保

3.2.1 承包人应保证其履约担保在服务期限内一直有效。发包人应在合同结算后 28 天内

把履约担保退还给承包人。

3.2.2 如项目延期，承包人有义务继续提供履约担保。

3.3 承包人项目经理及人员

3.3.1 承包人项目经理

3.3.1.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目经理应

负责组织合同的实施。承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的管理机构章，

并由承包人项目经理或其授权代表签字。

3.3.1.2 项目经理应驻现场，项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需

离开现时，应取得发包人的书面同意，临时代行其职责的人员需经过发包人的书面同意，该人

员应具备履行相应职责的能力。承包人项目经理未经发包人同意擅自离开现场的，发包人有权

按照相关管理制度进行考核。

3.3.1.3 承包人更换项目经理时，应提前 28 天书面通知并取得发包人书面同意。替换人

员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。

3.3.1.4 项目经理按合同约定组织服务工作。在紧急情况下为确保作业安全和人员安全，

在无法与发包人代表及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与作业有关的人身、

财产的安全，但应在 24 小时内向发包人代表提交书面报告。

3.3.1.5 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求

更换的理由。承包人应在接到更换通知后 2 天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改

53

进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 3 天内进行更换，并将新任命的项

目经理的相关资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行合同约定的职责。

3.3.2 承包人人员

3.3.2.1 承包人派驻到现场的主要管理人员应相对稳定。项目实施过程中如有变动，承包

人应及时向发包人提交现场人员变动情况的报告。承包人更换主要管理人员时，应提前 7 天书

面通知并取得发包人书面同意。

3.3.2.2 特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，发包人可以随时检查。

3.3.2.3 承包人的主要管理人员离开现场应报发包人同意。主要管理人员离开现场前应指

定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发

包人的同意。

3.3.2.4 承包人擅自更换主要管理人员，或前述人员未经发包人同意擅自离开施工现场

的，发包人有权按照相关管理制度进行考核。

3.4 提前入场和交接

3.4.1 承包人应在合同开始工作前 21 天，进驻现场进行项目部建设，工器具布置，设备

熟悉、与本项目之前的服务单位工作交接等工作。合同开始工作之日前，具备工作条件，合同

开始工作之日立即开展服务工作，与前一服务单位无缝对接。

3.4.2 承包人有义务在合同结束前 21 天对本项目下一阶段的服务单位人员进行技术交底

等交接工作，双方交接完成，承包人才能退出本项目。

3.4.3 在承包人提前入厂期间，如因承包人原因造成相关设备、设施损坏的，由承包人负

责修复或更换，并承担由此产生的费用。

3.5 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同项目。

4. 工期

4.1 合同工期

在专用合同条款中约定，发包人提出服务的合同期限。

4.2 服务工作实施

4.2.1 发包人在专用合同条款中约定通知承包人进厂的时间，承包人应按合同约定的期限

内完成合同服务工作。

4.2.2 如果是由于发包人的原因或发生不可抗力事件，承包人因此无法按期完工，双方应

共同商议延期后相关事宜。

4.3 工作延期

发包人由于工作需要提出的服务工作延期，如有在专用合同条款中约定。

54

4.4 其他

5. 服务质量

5.1 服务质量要求

5.1.1 服务质量标准必须符合发包人要求，以及相关验收规范和标准。有关服务质量的特

殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因承包人原因造成服务质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直

至质量达到合同约定的标准为止，由此增加的费用由承包人承担。

5.2 不合格项的处理

因承包人原因造成的不合格项，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同

要求的质量标准，由此增加的费用由承包人承担。无法补救的，由双方协商解决。

5.3 质量争议检测

合同当事人对服务质量有争议的，由双方协商确定的检测机构鉴定，由此产生的费用及因

此造成的损失，由责任方承担。

6. 安全文明与环境保护

7. 支付

7.1 付款方式

具体付款方式在专用合同条款中约定。

7.2 结算

7.2.1 服务期满后 7 天内，承包人应按发包人规定的格式向发包人提交项目结算申请。发

包人将按相关制度的规定及程序及时对承包人报送的结算申请进行审核。

7.2.2 结算原则在专用合同条款约定。

8. 保险

8.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应为其参与本项目全体人员购买工伤保险或全过

程的人身意外伤害险，未按合同约定办理保险的承包人人员禁止进入服务场地；因投保产生的

保险费和其他相关费用已包含在合同价中。合同延期，保险期限应相应延长。

8.2 承包人应向发包人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，相关凭证将作为

合同付款的依据之一。

9. 不可抗力

9.1 不可抗力的确认

55

9.1.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不

能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用

合同条款中约定的其他情形。

9.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的

证据，并及时认真统计所造成的损失。发生争议时，按第 12 条【争议的解决】的约定处理。

9.2 不可抗力的通知

9.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合

同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

9.2.2 不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，

说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关

资料。

9.3 不可抗力后果的承担

9.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承

担。不可抗力发生前已完成的服务工作应当按照合同约定进行支付。

9.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等后果，由合同当事人按以下原则

承担：

（1）永久工程、已运至现场的材料的损坏，以及因设备、设施损坏造成的第三方人员伤

亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人工器具的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人

没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

在合同延期期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

9.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有

权解除合同。合同解除后，由双方当事人商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的费用；

（3）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（4）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（5）双方商定或确定的其他款项。

56

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 42 天内完

成上述款项的支付。

10. 违约

10.1 发包人违约

10.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（2）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（3）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（2）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包

人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 3 天内仍不纠正违约行为的，承包人

有权暂停相应的服务工作。

10.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事

人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

10.1.3 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解除

履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的款项；

（3）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（4）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（5）按照合同约定应退还的质量保证金；

（6）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 12 条【争议的解决】的约定处

理。

承包人应妥善做好已完项目的保护和移交工作，并将工器具和人员撤出作业现场，发包人

应为承包人撤出提供必要条件。

10.2 承包人违约

10.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定使用不合格的工器具、材料等的；

57

（2）因承包人原因导致检修服务质量不符合合同要求的；

（3）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入现场的材料、工器具等撤离施工现场

的；

（4）因承包人违反合同约定造成暂停服务的；

（5）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（6）由于承包人的责任使一项或更多项的技术性能和保证值没有达到要求的；

（7）承包人未能在合同期内对缺陷进行修复或拒绝按发包人要求进行修复的；

（8）未能按照合同约定履行其他义务的。

10.2.2 承包人违约的责任

10.2.2.1 承包人应承担因其违约行为而增加的费用。增加的费用除应包括由于上述违约

行为直接造成发包人的所有支出或损失外，还应包括由于承包人违约而造成的发包人向第三方

支付的费用。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计

算方法。

10.2.2.2 承包人提交违约金后，仍有义务向发包人提供技术支持。由于承包人的原因导

致发包人拒收项目的，并不免除承包人支付违约金的义务。

10.2.2.3 承包人因发生第 10.2.1（5）目约定的违约情形应支付违约金，违约金额度在

专用条款里中约定。

10.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第 10.2.1 项【承包人违约的情形】第（5）目约定的违

约情况时，发包人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同

目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使

用承包人在现场的材料、工器具、临时设施、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文

件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或

减轻承包人应承担的违约责任。

10.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和

清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按发包人确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提

供的材料、临时设施等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求完成现场的清理和撤离；

58

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款

项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。

发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 12 条【争议解决】

的约定处理。

10.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约

责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

11. 索赔

11.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向发包人递交索赔通知书。索

赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额，并附必要的记录和证明材料；

（2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向发包人递

交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额，并附必要的记录和证明材料；

（3）承包人未在前述 14 天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款的权利。

11.2 承包人索赔处理程序

（1）发包人收到承包人提交的索赔通知书后，在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一

步证明材料后的 14 天内，将索赔处理结果答复承包人；

（2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 14 天内完成赔

付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 11 条的约定执行。

11.3 承包人提出索赔的期限

承包人在接到发包人结算通知后，应被认为已无权再提出服务作业期间所发生的任何索

赔。

11.4 发包人索赔的提出

根据合同约定，发包人认为有权扣减付款的，应按以下程序向承包人提出索赔：

（1）发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向承包人递交索赔通知书。索

赔通知书应详细说明索赔理由以及要求扣减的付款金额，并附必要的记录和证明材料；

（2）索赔事件具有连续影响的，发包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向承包人递

交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的扣减付款金额，并附必要的记录和证明材料。

11.5 发包人索赔处理程序

59

（1）合同当事人双方就索赔事件达成一致意见，承包人应付给发包人的金额可从拟支付

给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。承包人在收到索赔通知书

或有关索赔的进一步证明材料后的 14 天内，将索赔处理结果答复发包人。如承包人在收到索

赔通知书后 14 天内未做答复，则视为该索赔已被接受；

（2）承包人接受索赔处理结果后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第

11 条的约定执行。

12. 争议的解决

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决

不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

60

第二节 专用合同条款

合同编号：

大唐国际保定热电厂辅机检修合同

发包人（甲方）: 大唐保定热电厂 承包人（乙方）: 合同签订日期: 年 月 日 合同签订地点: 河北省保定市

61

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚

实信用的原则，双方就大唐国际保定热电厂机组辅机检修合同协商一致，订立本合同。

1. 合同双方名称地址

1.1 发包人名称：大唐保定热电厂

1.2 发包人地址：保定市

1.3 承包人名称：

1.4 承包人地址：

2. 工程内容

2.1 工程名称：大唐国际保定热电厂机组辅机检修项目

2.2 承包方式：详见工程内容

2.3 工程承包范围：

大唐保定热电厂装机容量 10、11 号机 2x200MW 共 2 台；12、13 号机 2x350MW 共 2 台。范

围如下：

1. 13 号汽轮机汽封部件维修；2. 13 号机汽轮机非标工具制作；3. 11、12、13 号汽轮

发电机轴颈、轴瓦及汽缸结合面修复；4. 11、12、13 号机冷却塔综合治理；5. 13 号炉干渣

机标准节中心调平及鳞斗输送带解体检修；6.10、 11、12、13 号机炉机金属表面预处理；

7. 11 号锅炉下层催化剂进行更换；8. 13 号锅炉烟道及除尘器清灰；9. 11、13 号机真空皮

带机检修；10. 12、13 号锅炉本体钢架、外护、炉外管、烟风煤粉管道整体冲洗。

2.4 工程内容：

1. 13 汽轮机汽封部件维修：13 号机组于 2024 年投入运行，机组高中低压缸轴端汽封、

叶顶汽封、隔板汽封、隔板阻汽片自投入生产以来部分阻汽片、汽封齿齿尖有的已经磨损，这

些情况严重影响了汽封间隙的正常调整，同时也对机组的安全经济运行带来负面影响。

本次合同对 13 号机主机汽轮机及小机汽轮机磨损过大的轴端汽封、叶顶汽封、隔板汽封

及隔板阻汽片等汽封部件进行维修、更换和间隙调整，降低机组能耗，保证机组安全经济运

行。承包人包工、包料。

2. 13 号汽轮机非标工具制作：为提高大唐保定热电厂 13 号汽轮机组检修作业的安全

性、标准化与核心部件保护水平，需要承包人提供 1 台套低压缸检修平台、1 台套隔板支架、

1 台套螺栓存放检修工装（含检测、保护功能）。包含设计、制造、供货、安装调试等全部工

作，承包人包工、包料。

62

3. 11、12、13 号汽轮发电机轴颈、轴瓦及汽缸结合面修复：结合 11 号机组(一次 B

修)、12 号机组（一次 C 修）及 13 号机组（一次 A 修）检修，对汽轮机、发电机转子轴颈、

轴瓦、发电机密封瓦损坏部分及高、中、低压缸变形的结合面等需精加工部位进行修复，以确

保机组修后正常运行。承包人包工、包料。

4. 11、12、13 号机冷却塔综合治理：大唐保定热电厂 11、12、13 号机冷却水塔更换、

补充安装层的填料、托架、除水器、喷嘴、配水管等，清理配水槽、安装层的杂物，清理水塔

蓄水池内淤泥、水藻、碎填料、废托架等杂物并进行合法处置。承包人包工、包料。

5. 13 号炉干渣机标准节中心调平及鳞斗输送带解体检修：对 13 号炉干渣机标准节进行

重新定位，找正调平，对鳞斗输送带进行解体，磨损严重的套筒模锻链进行更换，对磨损严重

的上、下托辊进行更换，对碎渣机进行解体检修，解体过程中发现的缺陷进行消除。包工（材

料发包方提供）。

6. 金属表面预处理：大唐保定热电厂 10 号、11 号、12 号、13 号机组等级检修、停备检

修策划项目、55 台压力容器、3000 多米压力管道进行定检、13 号锅炉进行内部检验，依据无

损检测相关要求，需对受监部件进行表面预处理，以满足无损检测的相关要求。外委工作量以

实际处理焊口数量为准。

7. 11 号锅炉下层催化剂进行更换：对 11 号锅炉下层催化剂进行更换。材料由发包方负

责。

8. 13 号炉清灰：燃烧器风箱、炉顶大包、省煤器出口烟道、省煤器灰斗、SCR 入口烟

道、SCR 出口烟道、预热器入口烟道、除尘器入口烟道、除尘器灰斗、蒸发塔灰斗根据以往停

炉检查情况以下区域积灰较为严重，积灰厚度一般约为 150~300mm 左右，停炉检修时需要进行

清灰。其中燃烧器风箱、炉顶大包、SCR 出口烟道、预热器入口烟道、除尘器入口烟道及蒸发

塔内的积灰需要人员进入内部将积灰收集后装袋移至设备外部后转运至指定地点；省煤器出口

烟斗、省煤器灰斗和 SCR 入口烟道内积灰须先疏通 1 个省煤器灰斗内积灰后投运省煤器输灰系

统正常，其余积灰清扫至灰斗内，省煤器输灰系统将灰送至锅炉渣仓，除尘器灰斗积灰输送至

灰库；预计清灰量总计约为 385m3。

9.11、13 号机真空皮带机检修：对 11 号机两台真空皮带机配备两台真空泵、皮带机型

号：DU-34M2/2800，DU-30/20 真空泵型号：2BE3-420，2BES4202-BV3D,13 号两台真空皮带机

配备两台真空泵，皮带机型号：DU-51M2/3000，真空泵型号：2BEC-50 共 4 台皮带机配置 4 台

真空泵，主要对皮带机皮带、真空盒、摩擦带、驱动与从动辊筒、滤布托辊检查更换，真空泵

解体清理内部污垢，检查叶轮、轴的磨损与配合间隙情况，检查轴承情况等。承包人包工、包

料。

63

10. 12、13 号锅炉本体钢架、外护、炉外管、烟风煤粉管道整体冲洗：锅炉本体钢架及

外护清洗、烟风煤粉管道冲洗、电缆桥架及电气仪控设备防护、零米围堰及地沟清洗。

具体内容详见“技术标准和要求”

2.5 工期要求：

2026 年 03 月 30 日至 11 月 15 日，随机组检修进行，开工日期以发包人通

知为准。

2.6 质量标准：按现行有关工程施工及验收规范、工程施工技术操作规程施工并验收，应

符合现行使用的国家有关标准和原部颁标准。这些标准和规范至少包括：

《火力发电厂设计技术规程》DL5000；

《中华人民共和国电力行业标准汽轮机技术监督导则》DLT1055；

《电力建设施工及验收技术规范（汽轮机机组篇）》DL5011；

《设备检修规程（汽机专业）》Q/SFD-1.23；

《发电企业设备检修导则》DL/T838；

《电业安全工作规程》GB 26164.1；

《火电厂现场安全文明生产标准化规范及评定标准》；

《火电发电厂金属技术监督规程》DL438；

《火电发电厂金属材料选用导则》DL/T715；

《电力建设施工质量验收及评定规程第 3 部分：汽轮发电机组》DL/T5210.3；

《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T869

《火力发电厂异种钢焊接技术规程》DL/T752

《火力发电厂焊接热处理技术规程》DL/T819

《电力建设安全工作规程》（DL5009.1）

《火力发电厂金属技术监督规程》（DL/T438）

《火力发电厂焊接技术规程》（DL/T869）

《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》（DL/T821）

《承压设备无损检测》 （JB47013）

《火力发电厂锅炉机组检修导则》（DL/T 748.1）

《起重机械安全规程》（GB6067.1）

《发电设备检修导则》（DL/T838）

超声波检测标准依据 DL/T 820《管道焊接接头超声波检验技术规程》，质量标准依

磁粉检测标准依据 NB/T 47013《承压设备无损检测部分:磁粉检测》

测厚检测标准依据 GB/T11344《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》

光谱检测标准依据 DL/T991《电力设备金属光谱分析技术导则》；

64

硬度检测标准依据 GB/T 17394《金属材料 里氏硬度试验 ：试验方法》

2.6.1 质量指标。

项目

指标名称

单位

目标值

1. 生产人身死亡事故

次

0

2. 生产人身重伤事故

次

0

3. 承包承包人责任设备损坏事故

次

0

4．生产人身轻伤

次

0

5. 属承包人责任的设备一类障碍

次

0

6. 属承包人责任的设备二类障碍

次

0

7．人员持证上岗率

%

100

8.“工作票”合格率

%

100

9. 装置性违章、习惯性违章、操作性违章

0

安全管理

10．属承包人所有的起重工具、电动工具、安全用具定期检查、检验完成率

%

100

文明施工

工完料净场地清、设备见本色、标志齐全、垃圾在指定地点分类排放

遵守发包人工艺纪律及相关制度

环保

发生环境污染事件

次数

0

3．合同价款

3.1 本合同预估含税总价为人民币 元，大写（人民币） （含税）。合同税

率 %。不含税总价为人民币 元，大写（人民币）

。

4．竣工结算

4.1 大唐国际保定热电厂机组辅机检修项目，本合同采用据实结算的计价方式。双方依据

合同单价和确定的最后工程量计算后的总价作为本合同的结算价款，结算价格的不含税价格固

定不变，税率随国家政策调整而调整，若因项目审计造成含税价格调整，结算价格以最后审定

结果为准。

4.2 工程款支付：本项目无预付款，据实结算。承包方施工完成任一分项检修任务并经发

包方验收合格后，经发包方审核确认并开具分项项目质量验收单，承包方提交据实发生的分项

65

合同结算价款 100%的增值税专用发票（税率 %）给发包方，发包方 60 日内付至该分项结算价

款的 97%，余款 3%作为质量保证金，待一年后 30 个工作日内无息支付。其他分项均按照以上规

则付款并留有该分项结算款 3%的质量保证金。分项报价详见附件（中选报价）。

4.3 付款方式：电汇或银行承兑汇票。

5.1 合同签订：

2026 年 月 日，具体开工日期随机组检修进行，以发包人通知为

准。

6．发包人责任

6.1 开工前一周，为承包人进入施工现场创造条件。

6.2 参与工程质量和施工进度的监督，负责竣工验收。

6.3 按合同约定及时支付合同价款。

7．承包人责任

7.1 必须执行采购方管理体系中与投标方相关的所有管理制度和标准。管理制度和标准没

有完全覆盖投标方管理内容的，须执行中国大唐集团公司、大唐国际或国家相关的法律、法规

和制度；

7.2 承包人必须遵守并执行发包人管系统的管理模式，开工前一周，办理入厂手续；

7.3 必须严格执行发包人的安全管理要求，签订《安全技术协议》

7.4 协助发包人完成各种检查和评价等工作；

7.5 向发包人提交下述文件：现场检修组织机构（项目部成员、管理部门、检修专业班

组），现场管理人员、技术人员和工人基本情况一览表，检修管理规章制度和检修管理考核制

度等；

7.6 应将在审阅合同文件及设备检修过程中发现的工程设计或技术规范中的任何错误、遗

漏、误差和缺陷及时通知发包人相关管理人员。

7.7 在机组检修期间，协助设备管理人员完成机组检修工作，负责监督验收和服务工作。

7.8 检修管理人员应通讯联络畅通，随叫随到，维修及时，避免事故扩大。

7.9 采取一切合理措施，保护现场及周围的环境，避免污染或由于其设备检修方法的不当

造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

7.10 采取一切合理的预防措施，防止其员工发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护

治安和保护现场和附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

7.11 承包人施工人员必须购买 100 万工伤保险。

7.12 合同范围内，不可发生因承包人自身问题出现堵门、上访等舆情问题，如发生由承

包人负责解决；若对发包人产生影响的，每次考核 20000 元。

66

7.13 承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起

纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人应遵守项

目建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事

故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

7.14 项目部实行项目经理负责制（项目经理一名）、技术负责人一名、专职安全员一

名。本项目不做检修人数限制，根据机组检修工作量在检修期完成检修任务，并接受招标方对

工程施工进度的监督。承包人项目部检修人员必须身体健康，年龄 18-55 岁，节假日和星期天

现场应留有足够的值班人员。

7.15 承包人按照《劳动法》、《劳动合同法》规定雇佣和使用企业员工（包括但不限于

本单位员工、劳务派遣人员、临时聘用人员、农民工等，以下统称企业员工），执行项目现场

企业员工实名制管理，保证与企业员工签订符合法律规定的劳动合同、劳务合同等，建立健全

企业员工花名册、身份证复印件、考勤原始记录、工资支付等，管理台账真实有效（对于资料

的真实性承担法律责任，出现不真实情形的被有关部门发现，每次向发包人支付 2 万元违约

金），签订合同时报发包人备案。如有人员、班组更换，将变更人员、班组登记人员名单、身

份证复印件及时通知发包人，由发包人确认身份后可更换班组及人员。

承包人根据国家、地方法律、法规、规章、条例等要求，在项目所在地劳动等部门缴纳农

民工工资保证金等保障企业员工利益的资金。按照“谁承揽、谁负责”的原则，由承包人对本

企业员工工资支付负总责，保证不以合同款未到位为由拖欠企业员工工资。

承包人违反合同约定，将项目分包给其他组织或个人，或未将分包、合作事项告知发包人

并取得发包人同意的，由承包人承担并清偿其他组织或个人拖欠的企业员工工资责任，并按本

项目中标合同总价的 5%向发包人支付违约金。发包人因此要求中标合同终止，承包人自愿放

弃合同中的一切权利。

如果承包人发生拖欠或克扣企业员工工资行为，造成企业员工向发包人或有关部门投诉、

上访、诉讼、仲裁等，承包人愿意在接到发包人及有关部门通知后 3 日内无条件的采取下列行

动：

（1）全额支付企业员工工资；

（2）向发包人支付合同总价 10%的违约金；

（3）赔偿由此给发包人造成的全部损失；

（4）接受劳动等行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

8．工期延误

8.1 因以下原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

（1）工程变化和设计变更；

67

（2）不可抗力；

（3）发包人同意工期顺延的其它情况。

8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。

8.3 发包人未按本合同约定按期支付工程款，合同相应延期。

8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原

因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

8.5 因承包人原因造成工期延误，对发包人造成的经济损失由承包人承担。

9.罚则

9.1 承包人应遵守发包人有关规章制度，如违反则按发包人有关规章制度考核。

9.2 未按发包人规定时间入厂，推迟一天，考核 1000 元。

9.3 承包人不服从发包人对口管理部门的正确的生产调度指挥，考核 10000 元/次。

9.4 验收合格率需达 95%以上，承包人未达到该项指标按每项扣款 5000 元。

9.5 承包人违犯《电业安全工作规程》及大唐保定热电厂相关的安全管理规定，发现一次

扣款 1000 元-10000 元，严重违章，停工整顿并扣合同款 1%。

9.6 违反相应环保条款考核不低于 10000 元/次；如发生环境污染事件或因措施落实不到

位被环保部门通报、罚款由承包人承担全部责任，给发包人造成的经济损失由承包人负责。

9.7 严格执行工作票、操作票制度，违反工作票、操作票制度的，考核 1000－5000 元/

次，工作票一般性错误，每张票考核 500-1000 元。

9.8 承包人施工作业人员应满足招标方的要求，不符合要求，责令更换人员，并考核 5000

元/人。对特种作业人员、特种设备作业人员不进行培训和不按规定持证上岗，每发生一项考

核 5000-10000 元。

9.9 严格执行安全管理制度。违反上级公司“安全生产十条禁令”、“两票六条禁令”等

及违反高风险作业安全管理规定的行为，考核 10000 元/次，违章人员清除出厂。高处作业不

系安全带、生产现场不戴安全帽、无票作业，考核 10000 元/次，违章人员清除出厂。

9.10 检修、维护、试验、施工违反文明生产管理制度的，未做到工完、料净、场地清

的，考核 1000 元/处。

9.11 施工中，因工作人员违章造成火情罚款 10000 元；造成火灾，罚款 50000 元，造成

电厂设备设施损坏按规定赔偿损失。

9.12 管辖范围内消防措施不落实，消防设施不按规定进行定期检查维护和整改，每发生

一项考核 5000 元。

9.13 施工人员违反消防安全管理规定，擅动消防设备、设施、堵塞消防通道、安全出口

的，罚款 5000 元/次。

68

9.14 接到任务通知，未在半小时内赶到现场或任务推三阻接到工作四，罚款 2000-10000

元/次。

9.15 机组停备、抢修期间，工作人员人数短期需求量大，承包人应在规定时间内组织满

足现场工作需要的人员。发生一次因人员数量及人员技能水平影响进度的事件，考核 10000 元

/天。

10.工程质量与验收

10.1 承包人必须按照国家现行规程、规范以及施工图要求施工；

10.2 工程质量应满足施工图以及国家现行相关验收规范合格标准要求。否则承包人应负

责返工或修复，直至符合验收规范要求。

11.环保条约

第一条涉及运输车辆方面合同需要要求如下条款：

1）重型载货车辆（含燃气）达到国六及以上排放标准，并携带环保信息随车清单、车辆

购买信息和安全技术检验合格标志。大气污染应急响应期间货车全部要求为新能源车辆。

2）重型载货车辆（含燃气）保持号牌清晰，安装有卫星定位系统、远程排放管理车载终

端、行车记录仪和污染控制装置，处于正常工作状态，并与生态环境部门联网。

3）规划车辆行驶路线，如有限行区域或者路段，应携带公安机关交通管理部门核发的通

行证件，并按规定的时间、区域、路线、车速通行。

4）所有重型载货车辆（含燃气）车身、轮胎除泥、冲洗干净后方可出厂，保持车体整

洁，确保不发生沿途扬尘污染；

5）重型柴油车辆或其他机动车辆的排放标准根据政府部门最新的相关条例执行。

6）投标文件需要提供清晰的车辆号牌、行驶证和环保信息随车清单、车辆采购信息扫描

件，以及计划进出公司车辆在国家机动车环保查询平台中登记的相关信息。

7）合同期内如承运车辆信息发生变化，要求按照第 8 条内容提供变更车辆信息。

8）进出公司车辆应每月向发包人提供车辆检验报告，如车辆不符合环保要求，承包人负

责按照第 10 条要求更换车辆，并确保不发生因车辆不达标或无替补车辆而导致的生产现场无

法管控或环保事件。

第二条涉及非道路移动机械的合同条款要求：

1）非道路移动机械装有精准定位装置、符合要求的污染控制装置和远程排放管理车载终

端，且处于正常工作状态，车载终端中的存储、处理、传输的数据正常，且与生态环境部门联

网。当排放大气污染物超标或者车载诊断系统报警后应当及时维修。

2）非道路移动机械已在生态环境部门录入相应机械信息，安装了相关号牌。

3）非道路移动机械排放标准应为国三及以上。

69

4）当政府部门发布相关最新的条例时按照最新要求执行。

第三条检修作业

1）物料运输车辆和非道路移动车辆均需满足第一、二条要求。

2）检修垃圾清运符合环保要求。

3）检修过程中产生的保温棉、蓄电池应按照《危险废物名录》进行明确，妥善处置。

4）检修过程中产生的废矿物油应放置于危废贮存间，制定产生台账并在危废贮存间填报

入库台账。

5）检修过程中扬尘管控，拆卸保温棉、拆除除尘器布袋、渣仓清扫等工作时，提前做好

防扬尘控制，制定防扬尘措施；

6）清理浆液、事故浆液、事故灰、渣时需制定防污染措施，运输车辆需满足第一、二条

要求。

第四条喷涂类

1）承包人应在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督

员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息。

2）在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于 2.5 米，

位于一般路段的，高度不低于 1.8 米，并在围挡底端设置不低于 0.2 米的防溢座。

3）对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区进行硬化处

理，并保持地面整洁。

4）重污染天气预警期间或者出现四级以上大风天气状况时，应当停止拆除、爆破、土石

方等可能产生扬尘污染的作业。

5）重污染天气预警期间停止喷涂、刷漆等作业。

承包人违反上述要求按照省、市、区相关政策法规规定进行处罚。以上环保要求根据政府

相关政策变化及时进行修订。解释权归大唐保定热电厂设备部。

12．违约

12.1 合同双方当事人中任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规

定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；

12.2 发包人未按期付款，每延期一日按银行同期存款利息支付违约金；

12.3 承包人未按期完成工程的，每延误一日，按合同预算的 1 %支付违约金；

12.4 承包人未按合同规定施工，造成质量问题，由承包人负责修理或返工，并承担相应

费用；因此造成逾期竣工的，应按 12.3 规定支付违约金；

12.5 由于承包人原因致使工期延误，除支付违约金外，还须支付由此给发包人造成的经

济损失；

70

12.6 因不可抗力使合同无法履行时，发包人、承包人双方均不承担责任；

12.7 任何一方擅自解除合同，应向另一方支付合同预算价的 30 %的违约金；

13. 不可抗力

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服

的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等情形。

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人

按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三

人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当

顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的

工人工资由承包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的费用由发包人

承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

14．争议

双方在履行合同过程中如发生争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成，按下列方式

解决：

向发包人所在地人民法院起诉，本合同地址为 法院送达地址 。

15. 附则

15.1 承包人人员食宿自理；

15.2 施工中发生的水电费承包人负责，垃圾清运承包人负责，费用自理；

15.3 本合同经双方法人或授权代理人签字并加盖合同专用章后生效，合同履行完毕后终

止。

16.其它

未尽事宜双方协商解决。本合同一式六份，双方各执三份。双方签字盖章后生效，履行完

本合同条款后终止。以下合同附件作为合同组成部分，与合同具有同等法律效力。

附件 1：技术协议

附件 2：安全协议书

71

发包人：（章）

承包人：（章）

法定代表人

法定代表人

或委托代理人：

或委托代理人：

（签字）

（签字）

开户行：

开户行：

帐

号：

帐

号：

合同联系人：

联系人：

联系电话：

联系电话：

地址：

地址：

72

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称为实施

项目名称

)，已接受

(服务商名称，以

下简称

“承包商”)对该项目服务投标。

发包人和承包商共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.1 中标通知书；

1.2 投标函；

1.3 专用合同条款；

1.4 通用合同条款；

1.5 发包人要求；

1.6 服务费用清单；

1.7 服务方案；

1.8 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以

上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币(大写)

(¥)

。

4. 项目负责人：

。

5. 服务工作质量符合的标准和要求：

。

6. 承包商承诺按合同约定承担其应负责的服务工作。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。

8. 承包商计划开始服务日期：，实际日期按照发包人在开始服务通知中载明的开

始服务日期为准。服务期限为

天。

9. 本合同协议书一式份，合同双方各执份。

10. 合同未尽事宜，双补充协议。补充协议是合同的组成部分。

73

发人：

(盖单位章) 承包商：

(盖单

位章

)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 法定代表人或其委托代理人：

(签字)

年

月

日

年 月

日

74

附件二：履约担保

履约担保

（招标人名称）：

鉴于（招标人人名称，以下简称“招标人”）与（中标人名称，以下称“中标人”）于年

月日就（项目名称）协商一致共同签订《

XX 合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就中标

人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自招标人与中标人签订的合同生效之日起至招标人签发或应签发竣工验收

证书之日起

50 天后失效。

3. 在本担保有效期内，因中标人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收

到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在

7 天内无条件支付。

4. 招标人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年月日

75

76

第五章

技术标准和要求

一、总则

1、本招标文件需求提出了大唐国际保定热电厂机组辅机检修项目的技术要

求。

2、本招标文件需求提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节做

出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方提供符合协议书和有关

行业标准的施工。

3、本招标文件需求所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按

较高标准执行。

4、本技术标准和要求招标方、投标方双方确认后作为合同的附件，与合同

正文具有同等效力。

5、合同执行中，招标方对投标方合同执行情况进行定期和不定期考评，若

投标方合同执行情况不能满足招标方要求，招标方有权利解除合同，并且不承

担由此而产生的任何责任。

6、投标方若有异议，则以差异表方式在投标文件中一并提出。如果没有以

差异表方式提出，则视为没有遗漏。

二、项目背景

大唐保定热电厂 11 号机组为哈尔滨汽轮机有限公司制造，机组型号

N200/CC144－12.75/535/535/0.981/0.245，于 2007 年 7 月先后投产。

12、13 号机组为哈尔滨汽轮机厂有限责任公司生产，机组型号 C350/270-

24.6/0.4/569/569 型汽轮机，12、13 号锅炉由哈尔滨锅炉厂有限责任公司自

主开发制造型号为 HG-1145/25.8-YM1。2024 年全面建成投产。

大唐保定热电厂 2026 年检修计划：2026 年 3 月，11 号机 D 修 9 天；2026

年 3 月，13 号机 A 修 60 天；2026 年 9 月，12 号机 C 修 22 天；2026 年 10

月，11 号机 B 修 32 天 ；2026 年 4 月，10 号炉 C 修 7 天。

大唐保定热电厂在 2026 年机组检修期间，因检修人员不足、不具备检修专

业作业能力，且检修工期紧张，需要有资质的公司配合检修工作，对汽轮机、

发电机轴径、轴瓦及汽缸结合面、汽封、油挡等进行精密研磨、加工、修复；

77

对凉水塔填料、托架、除水器等进行补充更换，对配水槽及塔池进行清理；对

机组受监部件进行表面预处理；对锅炉催化剂进行更换，对风烟系统进行积灰

清理，对锅炉进行整体冲洗，对干渣机、鳞斗输送带、碎渣机及真空皮带机等

进行解体检修；以确保机组检修工作的正常开展。

3、计划工期

2026 年 03 月 30 日至 11 月 15 日，随机组检修进行，开工日期以发包人通

知为准。

三、采购范围

1、工程范围及工作量

1.1. 13 号汽轮机汽封部件维修工程范围：

大唐保定热电厂 13 号机组于 2024 年投入运行，机组高中低压缸轴端汽

封、叶顶汽封、隔板汽封、隔板阻汽片自投入生产以来部分阻汽片、汽封齿齿

尖有的已经磨损，这些情况严重影响了汽封间隙的正常调整，同时也对机组的

安全经济运行带来负面影响。

本次招标范围对 13 号机主机汽轮机及小机汽轮机磨损过大的轴端汽封、叶

顶汽封、隔板汽封及隔板阻汽片等汽封部件进行维修、更换和间隙调整，降低

机组能耗，保证机组安全经济运行。投标方包工、包料。

13 号汽轮机汽封部件维修工作量如下表：

序号 项目名称

项目特征描述

单位

工程量

1

整机汽封

拆装、调整

圈

60

2

整机汽封

齿

检查、调整

道

100

3

隔板汽封

测量定制和供货安装

圈

9

4

叶顶汽封

测量定制和供货安装

圈

12

5

轴端汽封

测量定制和供货安装

圈

6

6

喷嘴汽封

测量定制和供货安装

圈

1

7

转子汽封

齿

测量定制和供货安装

道

20

8

低压汽封

齿

测量定制和供货安装

道

20

9

汽封弹簧

更换

个

200

10

隔板压板和压板螺

丝

更换

套

200

78

11

发电机油

封环

更换

道

6

12

油挡齿

测量定制和供货安装

道

5

13

小机汽封

检查、调整

道

5

1.2. 13 号汽轮机非标工具制作工程范围：

为提高大唐保定热电厂 13 号汽轮机组检修作业的安全性、标准化与核心部

件保护水平，需要投标方提供 1 台套低压缸检修平台、1 台套隔板支架、1 台套

螺栓存放检修工装（含检测、保护功能）。包含设计、制造、供货、安装调试

等全部工作，投标方包工、包料。

13 号汽轮机非标工具制作工作量如下表：

序号

名称

单位

数量

1

13 号低压缸检修平台（包含设计、制造、供货、安装调试等）

套

1

2

隔板支架（包含设计、制造、供货、安装调试等）

套

1

3

螺栓存放检修工装（包含设计、制造、供货、安装调试等）

套

1

1.3. 11、12、13 号汽轮发电机轴颈、轴瓦及汽缸结合面修复工程范围：

结合 11 号机组(一次 B 修)、12 号机组（一次 C 修）及 13 号机组（一次 B

修）检修，对汽轮机、发电机转子轴颈、轴瓦、发电机密封瓦损坏部分及高、

中、低压缸变形的结合面等需精加工部位进行修复，以确保机组修后正常运

行。投标方包工、包料。

汽轮发电机轴颈、轴瓦及汽缸结合面修复工作量如下表：

序号

项目名称

项目特征描述

单位

工程量

1

11 号汽轮机#1 支持轴承

修复

图号 139.050Z，轴径尺

寸：230mm,材质：铸钢、

巴氏合金，轴瓦钨金磨

损，间隙增大

套

1

2

11 号汽轮机#2 推力支持

轴承修复

图号 150.051Z-4，轴径尺

寸：360mm, 材质：铸

钢、巴氏合金轴瓦钨金磨

损，间隙增大

套

1

3

11 号汽轮机#3 支持轴承

修复

图号 150.057Z，，轴径尺

寸：310mm，材质：铸

套

1

79

序号

项目名称

项目特征描述

单位

工程量

钢、巴氏合金，轴瓦钨金

磨损，间隙增大

4

11 号汽轮机#4 支持轴承

修复

图号 139.058Z，轴径尺

寸：310mm，材质：铸

钢、巴氏合金，轴瓦钨金

磨损，间隙增大

套

1

5

11 号汽轮机#5 支持轴承修复

图号 02A1713，，轴径尺寸：420mm，材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，间隙增大

套

1

6

11 号汽轮机#6 支持轴承修复

图号 02A1713，，轴径尺寸：420mm，材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，间隙增大

套

1

7

11 号汽轮机密封瓦修复

图号 02A0051，轴径尺寸：420.20mm，材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，间隙增大

套

2

8

11 号轴承壳体修复

支持销孔修复

套

1

9

11 号轴承座修复

轴承座间隙超差修复

套

1

10

11 号密封瓦修复

新瓦精加工

套

2

11

11 号发电机转子两侧密封瓦处轴径修复

汽侧Φ419.78，励侧Φ419.86，轴径不平整，与密封瓦摩擦呈环状凹陷，需要现场冷焊后修研抛光

处

2

12

11 号机 4 瓦（低压后）支持轴承处轴径修复

Φ310 轴径不平整，需要修复

处

1

13

11 号机 3 瓦（低压前）支持轴承处轴径修复

Φ310 轴径不平整，需要修复

处

1

14

12 号汽轮机#3、#4 支持轴承修复

图号 CH02F.052Z-B，轴径尺寸：508mm,材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，间隙增大

套

1

15

12 号机密封瓦修复

图号 Z1C001405S，轴径尺寸：450mm,材质：铸钢、

套

2

80

序号

项目名称

项目特征描述

单位

工程量

巴氏合金，轴瓦钨金磨损，间隙增大

16

12 号发电机转子两侧密封瓦处轴径修复

汽侧Φ449.96，励侧Φ449.92，轴径不平整，与密封瓦摩擦呈环状凹陷，需要现场冷焊后修研抛光

处

2

17

12 号机 3、4 瓦支持轴承处轴径修复

Φ508 轴径不平整，需要修复

处

1

18

13 号汽轮机#1 支持轴承修复

图号 CH02F.050Z-B，轴径尺寸：305mm,材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，间隙增大

套

1

19

13 号汽轮机#2 推力支持轴承修复

图号 CH02F.051Z-4，轴径尺寸：404mm,材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，间隙增大

套

1

20

13 号汽轮机#3 支持轴承修复

图号 CH02F.052Z-B，轴径尺寸：508mm,材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，间隙增大

套

1

21

13 号汽轮机#4 支持轴承修复

图号 CH02F.052Z-B，轴径尺寸：508mm,材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，间隙增大

套

1

22

13 号汽轮机#5 支持轴承修复

图号 Z1C001358S，轴径尺寸：450mm,材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，间隙增大

套

1

23

13 号汽轮机#6 支持轴承修复

图号 Z1C001358S，轴径尺寸：450mm,材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，间隙增大

套

1

24

13 号机密封瓦修复

图号 Z1C001405S，轴径尺寸：450mm,材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，间隙增大

套

2

25

13 号发电机转子两侧密封瓦处轴径修复

汽侧Φ449.95，励侧Φ449.92，轴径不平整，与密封瓦摩擦呈环状凹陷，需要现场冷焊后修研抛光

处

2

81

序号

项目名称

项目特征描述

单位

工程量

26

13 号机 4 瓦（低压后）支持轴承处轴径修复

Φ508 轴径不平整，需要修复

处

1

27

13 号机 3 瓦（低压前）支持轴承处轴径修复

Φ508 轴径不平整，需要修复

处

1

28

11 号机高中压缸、结合面修复

汽缸结合面汽流冲刷出现沟痕、汽缸由于热应力出现变形造成结合面漏汽需要对汽缸结合面进行研磨保证严密性

处

3

29

13 号机高、中压缸结合面修复

汽缸结合面汽流冲刷出现沟痕、汽缸由于热应力出现变形造成结合面漏汽需要对汽缸结合面进行研磨保证严密性

处

3

30

13 号机低压缸结合面修复

汽缸结合面汽流冲刷出现沟痕、汽缸由于热应力出现变形造成结合面漏汽需要对汽缸结合面进行研磨保证严密性

处

3

1.4. 11、12、13 号机冷却塔综合治理工程范围：

大唐保定热电厂 11、12、13 号机冷却水塔更换、补充安装层的填料、托

架、除水器、喷嘴、配水管等，清理配水槽、安装层的杂物，清理水塔蓄水池

内淤泥、水藻、碎填料、废托架等杂物并进行合法处置。投标方包工、包料。

11、12、13 号机冷却塔综合治理工作量如下表：

序号 工作内容

规格型号

单位

数量

备注

1

托架更换

1670*1080*170 mm

块

200

2

填料更换

1000*1000*500 mm

m³

500

3

蓄水池清理

㎡

4500

4

除水器补充

160-40 型

㎡

300

5

配水管、喷嘴更换

旋转增效型

套

300

82

6

配水槽、安装层杂物清理

m³

100

1.5. 13 号炉干渣机标准节中心调平及鳞斗输送带解体检修工程范围：

对 13 号炉干渣机标准节进行重新定位，找正调平，对鳞斗输送带进行解

体，磨损严重的套筒模锻链进行更换，对磨损严重的上、下托辊进行更换，对

碎渣机进行解体检修，解体过程中发现的缺陷进行消除。包工（材料招标方提

供）。

13 号炉干渣机标准节中心调平及鳞斗输送带解体检修工作量如下表：

序号

项目明细

数量

单位

1

除渣系统设备清理

1

台

2

干渣机标准节找正

1

台

3

鳞斗输送带解体检修（包含套筒模锻链更换）

1

条

4

托辊、防偏轮更换

170

个

5

碎渣机解体检修

1

台

6

张紧装置检修

1

台

7

顶部驱动装置检修

1

台

8

干、湿排料机检修

1

台

9

设备防腐刷漆

1

台

10

卸料房修缮

1

间

1.6. 金属表面预处理工程范围：

大唐保定热电厂 10 号、11 号、12 号、13 号机组等级检修、停备检修策划

项目、55 台压力容器、3000 多米压力管道进行定检、13 号锅炉进行内部检

验，依据无损检测相关要求，需对受监部件进行表面预处理，以满足无损检测

的相关要求。外委工作量以实际处理焊口数量为准。

金属表面预处理工作量如下表：

83

序号

管道、焊口及阀门、弯头、

三通规格

单位

数量

1

φ≤76

道

1500

2

76＜φ≤150

道

692

3

150＜φ≤273

道

1200

4

273＜φ≤330

道

1200

5

330＜φ≤425

道

500

6

425＜φ≤489

道

235

7

489＜φ≤679

道

206

8

679＜φ≤720

道

154

9

720＜φ

道

150

1.7. 11 号锅炉下层催化剂进行更换：对 11 号锅炉下层催化剂进行更换。

材料由招标方负责。

11 号锅炉下层催化剂进行更换工作量如下表：

序号

项目明细

数量

单位

1

拆除催化剂密封板

448

米

2

拆除催化剂吊装人孔门螺丝

80

条

3

拆除催化剂模块组件

80

块

4

安装催化剂密封板

448

米

5

恢复催化剂吊装人孔门螺丝

80

条

6

按照催化剂模块布置图安装催化剂模块组件

80

块

1.8. 13 号炉清灰工程范围：

燃烧器风箱、炉顶大包、省煤器出口烟道、省煤器灰斗、SCR 入口烟道、

SCR 出口烟道、预热器入口烟道、除尘器入口烟道、除尘器灰斗、蒸发塔灰斗

根据以往停炉检查情况以下区域积灰较为严重，积灰厚度一般约为 150~300mm

左右，停炉检修时需要进行清灰。其中燃烧器风箱、炉顶大包、SCR 出口烟

道、预热器入口烟道、除尘器入口烟道及蒸发塔内的积灰需要人员进入内部将

积灰收集后装袋移至设备外部后转运至指定地点；省煤器出口烟斗、省煤器灰

斗和 SCR 入口烟道内积灰须先疏通 1 个省煤器灰斗内积灰后投运省煤器输灰系

84

统正常，其余积灰清扫至灰斗内，省煤器输灰系统将灰送至锅炉渣仓，除尘器

灰斗积灰输送至灰库；预计清灰量总计约为 385m3。

13 号炉清灰工作量如下表：

序号

项目

灰量（m3）

清灰方式

1

燃烧器风箱（共 9 层）

50

人工清灰

2

炉顶大包

100

人工清灰

3

省煤器出口烟道

35

人工清扫，系统输灰

4

省煤器灰斗（4 个）

45

人工疏通，系统输灰

5

SCR 入口烟道（甲乙 2 侧）

20

人工清扫，系统输灰

6

SCR 出口烟道（甲乙 2 侧）

35

人工清灰

7

预热器入口烟道（甲乙 2 侧）

10

人工清灰

8

蒸发塔灰斗

30

人工清灰，系统输灰

9

除尘器入口烟道

10

人工清灰

10

除尘器灰斗（12 个）

50

人工清扫，系统输灰

1.9. 11、13 号机真空皮带机检修工程范围：

对 11 号机两台真空皮带机配备两台真空泵、皮带机型号：DU-34M2/2800，

DU-30/20 真空泵型号：2BE3-420，2BES4202-BV3D,13 号两台真空皮带机配备两

台真空泵，皮带机型号：DU-51M2/3000，真空泵型号：2BEC-50 共 4 台皮带机

配置 4 台真空泵，主要对皮带机皮带、真空盒、摩擦带、驱动与从动辊筒、滤

布托辊检查更换，真空泵解体清理内部污垢，检查叶轮、轴的磨损与配合间隙

情况，检查轴承情况等。工期 60 天，投标方包工、包料。

11、13 号机真空皮带机检修工作量如下表：

序号

11 号 机 1 号 真 空 皮 带 机 ： DU-34M2/2800、真空泵：2BE3-420

数量

1

皮带裙边修复

60 米

2

驱动辊筒与从动辊筒轴承更换

4 个

3

滤布、皮带托辊检查更换

15 个

4

真空泵解体维修

1 台

5

皮带机框架除锈刷漆修复

1 台

6

11 号 机 两 台 真 空 泵 管 道 互 联（DN300FRPP 材质，长度约 25m，4 个手动碟阀）

25 米

序号

11 号机 3 号真空皮带机：DU-30/20、

真空泵：2BES4202-BV3D

数量

85

1

驱动辊筒与从动辊筒轴承更换

4 个

2

滤布、皮带托辊检查更换

10 个

3

真空泵解体维修

1 台

4

真空盒、摩擦带、滑台水检查更换

1 项

5

皮带机框架除锈刷漆修复

1 台

序号

13 号 1 号、2 号真空皮带机：DU-

51M2/3000、真空泵：2BEC-50

数量

1

真空盒、摩擦带更换

1 个

2

驱动辊筒与从动辊筒轴承更换

4 个

3

滤布、皮带托辊检查更换

20 个

4

真空泵更换轴承维修

2 台

5

皮带机框架除锈刷漆修复

2 台

1.10. 12、13 号锅炉本体钢架、外护、炉外管、烟风煤粉管道整体冲洗工

程范围：

锅炉本体钢架及外护清洗、烟风煤粉管道冲洗、电缆桥架及电气仪控设备

防护、零米围堰及地沟清洗。锅炉由哈尔滨锅炉厂有限责任公司自主开发制造

型号为 HG-1145/25.8-YM1。

工作量如下表：

序号

项目

数量

1

12 号锅炉本体钢架、外护、炉外管、烟风煤粉管道整体冲洗

1 台

2

13 号锅炉本体钢架、外护、炉外管、烟风煤粉管道整体冲洗

1 台

四、技术要求

1. 13 号汽轮机汽封部件维修：

1.1 汽封齿

1.1.1 汽封更换和调整后，对汽轮机组启、停及正常运行操作方式无特殊

要求，能满足机组启停及负荷变化要求，不影响汽轮机组的启停速率，不致损

伤转子或导致转子弯曲及其它损坏。

86

1.1.2 高中压、低压隔板阻汽片、喷嘴阻汽片要求镶嵌牢固，汽封齿应完

整、无缺损，不得松动。要有良好的密封效果，各轴瓦的振动值小于或等于修

前值。并保证其对机组的安全稳定运行只有促进没有破坏作用。

1.1.3 投标方提供汽封齿材质符合汽轮机厂家图纸要求，投标方供货时候

随货提供材质报告。阻汽片更换后与转子的间隙符合机组原设计值及运行要

求。

1.1.4 汽封更换应选用先进的技术及安装工艺，安装工艺不到位导致的汽

封片损伤，投标方负全责，且不能影响整体工期。

1.1.5 从招标方完成了低压转子起吊算起，投标方开始进行梳齿汽封的测

绘、加工并将加工好的汽封运到检修现场，总工期应保证在 20 天内全部完成。

1.1.6 选材性能应不低于原厂材质，现场专用设备加工齿尖直径，镶嵌需

采用专用镶齿工具，阻汽片不得脱落。需有阻汽片更换检修工艺及施工方案。

阻汽片在拔齿和镶齿过程中特殊情况的处理办法，旧齿高的测量和镶嵌后齿高

度的现场专用设备加工的能力，保证工期。保证阻汽片齿尖的圆度及与转子间

隙。不得破坏汽封套。不影响机组的启、停速率，更换前后胀差一致，胀差不

超过电厂运行规程的要求。

1.1.7 汽封更换后，保证其膨胀间隙符合原厂设计。

1.1.8 汽封更换后，对机组启、停及正常运行操作方式无特殊要求，能满

足机组负荷变化，不影响机组的启、停速率，同时，对机组运行的汽、水品质

无特殊要求，可按原规定的汽水品质标准进行控制。

1.1.9 投标方根据招标方的安排计划，在接到招标方通知后 3 天内到达检

修现场，并服从招标方的进度安排。在整个安装调整过程中，投标方按招标方

所规定的时间进行安装调整，不得延误工期；为保证工期，要求汽封、阻汽片

安装、间隙调整必须在检修现场完成，不得把招标方设备部件运出电厂加工。

1.1.10 投标方对汽封进行试安装，各圈之间保留的间隙符合汽轮机厂的安

装要求。

1.1.11 汽封需采用专用调整间隙设备，不改变汽封套及转子。与转子间隙

调整简便快捷，能消除汽流激振，除湿效果显著，可有效防止叶片汽蚀。安全

87

可靠性高，与轴碰磨时不伤转子，大压差下不倒伏。节能降耗，减少蒸汽泄露

量。

1.2.油挡齿的技术要求

1.2.1 油挡齿选材应符合原厂材质，不伤轴，现场镶嵌，镶嵌需采用专用

镶齿工具，不得脱落。齿尖厚度不得超过 0.4mm，有预防现场轴承箱偏心的方

案，根据实际情况确定加工尺寸后保证快速的完成安装并验收。不得破坏原油

挡和改变原油挡。

主要设备技术要求表

序号

技术参数/性能

要求名称

评审规则

采购要求

单位

投标方保

证值

1

镗齿机

满 足 现 场 施工需求

必须满足高、中、低压缸阻汽片车齿，

不得手工打磨。

台

2

背弧机

满 足 现 场 施工需求

满足现场汽封背弧调整，不得手工打磨

台

2. 13 号汽轮机非标工具制作：

2.1 低压缸检修平台

2.1.1 设计基础：依据汽轮机厂原低压外缸和改造后新型内缸图纸设计加

工，无法事先提供现场测绘机会，充分考虑内缸不对称及内外缸高度差问题，

利用现有低压缸交叉横梁，不改变现有缸体结构。

2.1.2 设计结构要求：分为左右两侧，一侧由 3 付组成，每付含 2 个折叠

部分，含内缸盖板、外缸盖板（均为折叠式）；折叠部位不影响安全使用，内

缸导流环、内外缸交界预留折叠距离，不干扰扣缸作业。

2.1.3 设计尺寸与配合：完全覆盖低压缸开口部位并露出螺栓孔，安装后

与缸体零件间隙≤5mm；扣内缸时外缸盖板可继续使用，内缸螺栓中分面不得作

为搭接点。

2.1.4 材质要求：采用 8～10mm 厚 5052H112 航空级铝合金防滑花纹板（合

同签订后提供材质单），支撑杆为 50×50×6mm 钛合金方管，具备高强度、耐

油、耐腐蚀性能。

88

2.1.5 设计安全与配套：承载力≥400kg/m²，采用暗梁加强设计，平台表

面无障碍物；悬空部位加固且可折叠，部件防脱防落，四周设黄色警示线；与

缸体接触处设软性保护垫；配备专用存放箱（架），使用寿命≥30 年。

2.1.6 现场制作安装施工要求：安装前确认低压缸具备使用条件，相关工

作许可已办理。清理缸体搭接面，确保无毛刺、油污。平台放置平稳，无晃

动，必要时用楔子垫实。确认支撑点均匀受力。连接螺栓需紧固可靠。各模块

之间连接牢固。安装后需进行全面检查，确认无变形、开裂、异常晃动。

2.1.7 隔板支架

2.1.7.1 设计基础：自行与主机厂对接隔板图纸尺寸，无法事先安排现场

测绘，适配机组中压缸所有隔板（含持环及持环套），确保分类存放、安全防

护及起吊便利性。

2.1.7.2 设计结构与分类：采用分类分组设计，上、下隔板（含持环及持

环套）分架存放；每个支架平均存放隔板≤4 块（小隔板最多 6 块），总结构

稳定无变形。

2.1.7.3 设计制作材质与尺寸：主体及结构件为 20#钢，主材料规格不低

于 100×80×6 无缝矩形管；与隔板接触面镶嵌铝板保护垫；隔板最低点离地

100～200mm，适配存放场地布局。

2.1.7.4 防腐与标识：金属部件经打磨/喷砂处理，天蓝色彩漆喷涂（色泽

均匀、无色差）；支架设清晰分类标识，注明隔板类型、规格。

2.1.7.5 现场制作要求：

适配性：支架支撑点的形状和位置必须与隔板外缘或专用吊装/支撑部位吻

合，通常为三点或四点支撑。支撑面需精确加工或垫衬。保护性：支撑接触面

必须采用软质材料 5052 铝镁合金花纹板全覆盖，确保隔板的钢制表面特别是密

封面不被划伤。结构设计需确保隔板放置后重心稳定，不会侧翻或滑动。可设

计限位块或柔性绑缚点。刚性：支架本身需有足够的刚性，在承受隔板重量

（可达数吨）时挠度极小。安装要求：放置位置应平整，靠近汽缸检修区域，

且不影响吊车通道和主要作业。安装后需用水平仪检查各支撑点顶面是否在同

一水平面，误差需在隔板允许范围内（通常<0.5mm/m）。在首次放置隔板前，

需进行试放，确认支撑平稳、无应力集中。

89

2.1.8 螺栓存放装置

2.1.8.1 设计基础：依据招标方提供的螺栓图纸参数设计，适配高压缸、

中压缸及高压汽门长度 400mm 以上的各类螺栓，满足存放、检测、修复一体化

需求。

2.1.8.2 结构与容量：采用 1 层 2 列结构，两侧各放置 10-15 条螺栓，总

容量满足大修需求；具备整体吊装功能，配备专用吊装部件。

2.1.8.3 材质要求：主体及结构件为不低于 80 规格的 2205 材质槽钢及方

管，螺栓搁板为不低于 10mm 厚 2205 不锈钢板；下部顶尖定位、上部半圆弧定

位板为不锈钢材质，定位圆弧镶嵌≥35mm 厚铸锡青铜铜套。

2.1.8.4 功能与安全：螺栓可 360 度旋转，预留测量尺位，适配多种规格

螺栓（具备调整互换功能）；装置可移动且带自锁轮子，使用时无振动晃动；

边角圆滑过渡，无尖锐凸起，外观无焊接变色、划痕，使用寿命≥30 年。

2.1.8.5 现场施工安装

设计结构要求：可采用多层框架式或桁架式。每层有足够的间距和支撑，

以容纳带螺母的螺栓直立或水平放置。现场制作标识与管理：支架应分区、分

层，并有清晰、永久的标识（如编号、对应缸位/位置），便于对号入座。可设

计配套的标签挂杆或标牌框。保护设计：支撑接触面宜垫设木板、橡胶皮或塑

料，绝对禁止螺栓螺纹直接与金属硬接触。对于特别精密或重要的螺栓，可设

计单独的带衬垫的插孔。稳定性设计：支架结构需稳固，底座面积足够，防止

因重心高而倾倒。安装要求：放置在检修区域附近平整、坚实、不妨碍交通的

位置。

安装后检查整体稳定性，必要时用地脚螺栓或重物压稳底座。与工具柜、

其他部件存放区协调布置。

2.1.9 现场安装流程控制

技术交底：向所有施工人员详细交代方案、质量要求和安全风险。

基准复核：以汽轮机中心线、标高为基准，复核支架、平台的定位尺寸。

过程检查：每道工序（放线、就位、初调、焊接、终调、固定）完成后进

行自检、专检。

90

最终验收：安装完毕后，由检修负责人、安全员、质量员共同验收，检查

内容包括：尺寸、位置符合图纸要求。结构牢固，焊接质量合格。安全防护设

施齐全有效。保护措施到位（防磕碰、防划伤）。现场整洁，无遗留隐患。

3. 11、12、13 号汽轮发电机轴颈、轴瓦及汽缸结合面修复：

3.1 轴瓦、密封瓦修复：

3.1.1 本项目实施所需的人工、材料、机械费用均由投标方提供。

3.1.2 投标方应严格按照厂家图纸和现场轴颈测绘数据进行轴瓦修复和精

加工，保证加工数据准确和整体质量，对轴瓦损伤、缺失的其他备件进行检

修、补充。

3.1.3 需要外加工的轴瓦运至投标方单位后，要进行全面的测量工作，记

录好测量数据，以便修后进行比较。

3.1.4 轴瓦在钨金浇铸过程中，要严格控制温度，瓦胎要求保温 24 小时，

防止轴瓦胎体发生变形，防止轴瓦平行度超标。

3.1.5 轴瓦在加工前要进行解体和组装，组装好后上、下半结合面要求接

触良好，结合面间隙应小于 0.02mm，结合面处各面错口值小于 0.03mm，轴瓦内

圆钨金面加工椭圆度≤0.03mm，轴瓦钨金内圆加工面与两侧面垂直度≤

0.03mm。

3.1.6 加工后轴瓦上下半水平结合面处，组合好后要求 0.05 塞尺不入。

3.1.7 加工粗糙度≤1.6µm。

3.1.8 加工过程中要注意保护钨金面，防止钨金面伤害。

3.1.9 轴瓦加工好后，金属检验合格，不能存在裂纹、脱胎、夹渣等现

象，要求出具轴瓦所浇铸钨金质量证明书、轴瓦全面检查的超声和着色报告。

3.1.10 投标方负责加工后的轴瓦运达招标方单位后，进行现场精修、调试

至检验合格，不发生任何需要二次加工和修理的缺陷。

3.1.11 钨金浇铸过程中一定要保证瓦胎不变形、不被破坏，由于瓦胎变形

或被破坏而产生的一切后果由投标方负责。

3.1.12 密封瓦平整度应小于 0.05mm，椭圆度应小于 0.03mm，密封瓦接合

面间隙应小于 0.03mm，检修过程中所需其它技术参数及标准均以哈电密封瓦图

纸为准。

91

3.1.13 密封瓦内径由招标方提供的发电机轴颈数据进行加工，密封瓦内径

与发电机转子直径间隙为 0.20-0.25mm，且投标方应在得到招标方通知后三日

内将密封瓦送至招标方生产现场。

3.1.14 外观检查：返修后的轴瓦、密封瓦、推力瓦等堆焊层表面不得有裂

纹、表面气孔、凹陷、弧坑裂纹等缺陷，焊缝成型美观，平整，表面色泽如

一。

3.1.15 堆焊层粗加工：车削对堆焊处进行粗加工，去除焊接高点。

3.1.16 着色探伤：堆焊层粗加工后，使用着色探伤法检查堆焊层，应无任

何气孔、夹渣、漏焊、微裂纹等缺陷。

3.1.17 经着色探伤需要返修部位，先把缺陷部位打磨掉，再进行着色探

伤，直至缺陷完全消除，然后使用亚激光（微弧）焊对缺陷部位进行补焊处

理；

.3.1.18 检修后密封瓦能在规定的环境条件下安全、可靠、平稳运行，并

满足各种性能和工况要求，无漏氢、漏油现象。

3.1.19 竣工资料要求：竣工资料需包含目录、工程竣工总结、开工报告、

施工方案签字版、分步质量验收单、试运项目及动态验收单、必要的音、影、

像资料。

3.1.20 其他要求：项目中需外加工的设备往返的运输费用由投标方承担。

3.2 转子轴颈修复：

3.2.1 作业人员应用丙酮溶液清理沟槽油污，轴颈拉伤的沟槽处进行适宜

圆滑过渡，保证沟槽两侧有较好的坡口，使镍基焊丝能进入沟槽内熔焊，形成

冶金结合层要求做好相关记录、报告等。

3.2.2 作业人员现场修复采用微弧冷焊工艺，将 Ni-Cr 合金焊丝微弧熔覆

在拉伤沟槽部位，堆焊至适当高度后，利用刀口尺采用基准面机械靠模的方法

修磨。

3.2.3 使修复后的部位尺寸与邻近基准面尺寸相比较，偏差在 0～-0.02mm

以内。

92

3.2.4 焊层：选择合适的脉冲能量及频率使镍基焊丝在拉伤沟槽内熔焊，

直至沟槽焊满。焊接过程中采用间断对称焊接，堆焊修复中基体温度保持 60℃

以下，堆焊的热影响区厚度＜10μm。

3.2.5 手工研磨被焊面，通过 R 规对轴颈进行研磨，修复后的外径尺寸与

临近未磨损基准面相比较，其椭圆度（单面）和圆柱度（单面）≤0.02mm，表

面粗糙度 Ra 不大于 3.2μm。

3.3 汽缸结合面修复：

3.3.1 现场实测，将高压缸内外缸合缸，冷紧 1/3 螺栓，实测变形位置间

隙、长度、深度，并做好记录；

3.3.2 采用冷焊工艺进行补焊，焊接前需要进行热处理，在汽缸中分面法

兰内侧和外侧各施焊 20-40mm 宽带，尽量减小焊接量，以避免对汽缸过大的焊

接高温，对汽缸产生较大的应力和变形；

3.3.3 汽缸材料为铸钢，宜采用镍基合金焊丝（HB220-270），保护气体为

99.99%氩气进行焊接；

3.3.4 补焊位置确定：根据实测结果，由薄至厚依次分阶段、分块进行，

待前一处修配刮研完成后，方可进行下阶段施焊和刮研；

3.3.5 焊接要求:每焊接 50mm 长度即停止，保证局部温度焊接起弧位置和

灭弧位置分开，各焊道要重叠 1/3-1/2。焊接时采用交叉轮换的焊接方法，注

意控制层间温度，注意分散焊接，避免集中焊接。寒风末端与缸体圆滑过渡，

无咬边缺陷存在；

3.3.6 焊后检测：测量补焊厚度是否符合修配量，着色检查不允许有裂

纹，咬边及未融合等缺陷；

3.3.7 对堆焊位置粗磨后用平板进行对研，检查并修补气孔和夹渣，进行

及时的修补，用平面刮刀进行刮削直至接触面积大于 75%且分布均匀；

3.3.8 推缸采用两侧固定用倒链进行推研的方法；

3.3.9 修刮方法采用高点打磨的方法，在接触面接近要求时，用长刮刀进

行刮研，保证接触面平滑没有沟痕；

3.3.10 确认无缺陷后，在天车起重配合下，涂抹红丹粉，采用对撞法，多

次合并上下缸体，去除高点；

93

3.3.11 用刀口尺在找好基准点后用塞尺检查修补厚度及间隙，直至合格为

止；

3.3.12 精磨汽缸中分面，经过多次合缸修复，保证焊接处平整光滑；

3.3.13 处理完毕后，扣上缸冷紧 1/3 螺栓，冷紧后紧力达到要求。对处理

部位进行测量，达到 0.05mm 不入为合格。

4. 11、12、13 号机冷却塔综合治理

4.1

现场施工相关要求

4.1.1 冷却塔托架为玻璃钢材质，符合《玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验

方法》（GB/T1449-83）、《纤维增强塑料巴氏（巴柯尔）硬度试验方法》

（GB/T3854-83）等标准。

4.1.2 填料粘结剂，粘结剂具有耐水、耐热（65℃）、耐寒（－

20.3℃）、耐老化等性能，粘接 24 小时后的剪切强度应不小于 3.3MPa。粘结

点完好率应在 90％以上。

4.1.3 淋水填料由改性聚氯乙烯塑料片使用粘结剂粘合成“S”波填料组

块，标准组块为 1000*1000*500mm，每块托架上安装双层填料组块。淋水填料

组装块应具有足够的刚度和强度，在 3000N/m2 均布荷载作用下，支承处及加荷

面应无明显翘曲、倒伏等变形现象，其顶部侧向位移不大于 50mm。

4.1.4 作业人员负责将填料组块、托架搬运至冷却塔喷淋层，高空作业防

护到位后按区域更换缺失、破损的托架、填料，双层填料安装到位后每块填料

间隙≤20mm。同时更换破损、缺失的配水管和旋转型喷嘴，冷却塔上水后各喷

嘴旋转正常，水花喷洒均匀，经填料层后无明显成柱型水流。

4.1.5 作业人员使用铁铲、扫帚等工具将各配水槽道、安装层淤泥、杂物

清扫干净，收集入袋及时处理。

4.1.6 作业人员拼接成百叶框型除水器，安装好挂钩，按区域更换失效的

除水器，冷却塔除水层无缺失、覆盖均匀。

4.1.7 水塔蓄水池施工现场使用工程车辆必须符合安全规定，清理出的淤

泥、碎填料等杂物等及时外运，全过程须合法合规。

4.1.8 治理前双方共同到现场核实需更换的托架、填料、除水器、喷嘴等

数量，最后以实际完成量验收、结算。

94

5. 13 号炉干渣机标准节中心调平及鳞斗输送带解体检修；

5.1 鳞斗式干渣机基本技术参数：

品牌：青岛达能环保设备股份有限公司

规格型号：GLD16，出力 Q=4～20t/h，功率 18.5kW；

进渣温度：≤900℃，渣粒度≤260mm，冷却后渣温：100/150℃；

冷却风量：＜0.5～1％锅炉总风量。

输送倾角：38°，输送长度 49m；

输送带：宽度 1600/1200mm；

套筒模锻链：H80-20，破断力＞400KN；

输送托辊：通轴，φ118mm，间距 800mm；

回程托辊：悬臂轴，φ118mm，间距 800mm；

改向压轮：悬臂轴，φ190mm，间距 7°。

液压张紧压力：4-6MPa，许用 16MPa；

5.2 除渣系统设备清理

对干渣机内部的积渣积灰进行清理，分包装好清运，检查内部磨损情

况。

5.3 干渣机标准节找正

水平仪测量标准节水平度，百分表检测同轴度，记录原始数据，拆除附属

楼梯步道，调整螺栓或支撑高度，需要用水平仪和拉绳以及角度尺检测干式排

渣机横向和纵向是否在同一平面，转弯段上托辊是否与落料段上托辊切线相

切，尾部滚筒是否和落料段上托辊切线相切，斜升段与水平面夹角是否与图纸

相同，恢复楼梯步道。要求水平度偏差≤0.2mm/m，同轴度偏差≤0.15mm，紧固

螺栓扭矩符合设备要求精度，记录数据。

5.4 鳞斗输送带解体检修

放松张紧装置，拆除输送带接头后取出旧链条，检查托辊与链轮的磨损，

更换新的套筒模锻链，连接好输送带，调整张紧度，试运行。

5.5 托辊、防偏轮更换

95

拆除旧的托辊（防偏轮）的固定螺栓，取出损坏件，清理轴承安装座，安

装好新件，紧固螺栓，手动盘车进行转动测试。要求托辊转动灵活无卡滞，轴

向窜动量≤0.5mm；防偏轮安装后与输送带侧边间隙均匀，偏差≤1mm。

5.6 碎渣机解体检修

拆解碎渣机机体，取出转子、锤头，检查磨损和裂纹情况，更换（修复）

受损件，调整锤头与衬板间隙，组装机体，加注润滑油。要求锤头磨损量≤原

尺寸 10%，无裂纹；间隙调整为 5-8mm；润滑脂加注量符合设备规范。

5.7 张紧装置检修

释放液压压力，拆除液压管路接头，检查密封件、油管老化情况，更换坏

件，重新连接管路，进行打压测试检查渗漏，调整张紧力。要求液压系统无渗

漏，压力稳定；张紧力调整至设备设计值。

5.8 顶部驱动装置检修

拆解电机与减速机联轴器，检查电机绝缘测试、轴承保养，拆解减速机，

检查齿轮、轴承磨损，更换润滑油，校正联轴器同轴度，更换磨损链条，进行

空载测试。要求电机绝缘电阻≥1MΩ；联轴器同轴度偏差≤0.1mm；减速机运行

无异常噪音，油温≤80℃。

5.9 干、湿排料机检修

拆解排料机壳体，检查叶轮、壳体磨损，更换易损件，清理内部积渣，组

装壳体，调整排料机构，更换磨损链条、齿轮，试运行。要求：叶轮与壳体间

隙均匀，无擦碰；排料均匀，无堵塞；密封面无渗漏。

5.10 设备防腐刷漆

对生锈设备（包含平台、栏杆及拆装过程中损坏漆面的设备）进行除锈，

达到 Sa2.5 级，清理表面浮锈，刷涂第一道防锈漆，晾干 4 小时后刷涂第二道

面漆，晾干 8 小时。要求：漆膜厚度≥120μm，均匀无流挂、无漏刷；色泽一

致。

5.11 卸料房修缮

清理地面约 100㎡，对墙面进行修补（约 200㎡），门窗密封条进行更换

（15 套），清理沟道，更换沟道盖板，对卸料房西侧进行扩建（往外扩建约 10

96

㎡）。要求：地面防滑性能达标；墙面平整无裂缝；门窗密封良好，无漏风漏

水；排水沟畅通无堵塞。

6. 10、11、12、13 号机炉金属表面预处理

6.1 施工人员严格遵守文明施工规定，将每日收工前的清理工作当作日常

任务完成，做到“工完、料净、场地清”。

6.2 焊口两侧 200mm 打磨锈蚀见光。

6.3 是施工过程中，电动工器具需检测合格，并在检验合格期内，人员应

做好防护措施，依据 2.2.1-2.2.16 的相关要求，对受监部件开展预处理工作，

满足无损检测要求

7. 11 号锅炉下层催化剂进行更换。

7.1 制定出详细的施工组织、工艺方案，保证质量的技术、安全措施及进

度安排。

7.2 催化剂是以锐钛矿型氧化钛（TiO2）为载体，五氧化二钒（V2O5）为

活性组分，三氧化钨（WO3）为助催化剂的蜂窝式催化剂，催化剂单体（催化剂

元件）横截面尺寸为 150mm×150mm，长度为 980mm。催化剂模块组件是装填有

72 个催化剂单体的钢框，催化剂单体之间填塞有耐高温的陶瓷纤维条带，这些

具有塑弹性的陶瓷条带已经过轻微的预压，可以补偿催化剂与金属框架之间的

膨胀差，避免对催化剂单体造成机械损伤。下层共有 80 个催化剂模块组件。

7.3 每一个催化剂单体及模块组件均有自己的标识码，其对应的准确尺寸

可以在交货单及催化剂数据文件中查找到。

7.4 此催化剂无毒，不可燃，无挥发性。但是由于催化剂为陶瓷体，荷载

或震动容易损坏，对于污染物较为敏感。

7.5 处理到货催化剂应采取的预防措施：(催化剂的防潮处理；戴防尘口

罩；）处理完催化剂后，要漱口、洗脸、洗手。

7.6 催化剂模块的装卸；将封装好的催化剂模块利用专用的起重装置装

卸；雨天不能装卸催化剂模块；在装载和卸载催化剂模块的过程中要格外小

心，以免催化剂掉落或者受到突然的撞击；只有在反应器内进行模块组件安装

前，才能对模块组件进行从水平翻转到垂直状态的快速倾斜操作；不要移动或

97

损坏安装在催化剂模块顶部的栅栏和网孔；不允许不经过栅栏和保护网而直接

在催化剂单元上行走；

7.7 安装前的检查及准备：确认进口烟道的焊接工作已经完成并且没有雨

水渗漏进烟道中；确认烟道及反应器中的杂物、垃圾等已经清理干净；确认与

催化剂支撑有关的部分焊接和打磨工作已经完成；确认密封板的安装和焊接工

作已经完成；确认起重机等设备安装并完成运行测试；零米吊装现场设置硬质

围挡隔离；准备保护设备，如防尘面具、移动式灭火器等。

7.8 催化剂的搬运：催化剂搬运是指将催化剂从仓库运到安装现场，再利

用提升工具将催化剂模块放在指定安装平台的全过程；用叉车或卡车将催化剂

模块从仓库送到吊装现场。运输过程中，催化剂模块不能受到震动或撞击；使

用翻转装置将催化剂模块翻转，然后用专用起重机械将催化剂模块吊装到指定

平面，提升只能采用垂直上升，除了垂直方向，任何其他方向的提升都可能损

害催化剂模块；)催化剂模块的外包装只有在催化剂安装前和靠近反应器时才可

以除去；将催化剂放置在地面上或将模块下降和放入反应器内时必须特别小

心，以防撞到地面、支撑横梁或反应器中的其他催化剂模块。

7.9 安装过程注意事项：在任何情况下，应避免在提升、搬运催化剂时撞

击其他结构，造成催化剂的损坏；)反应器内进行安装期间，必须采取措施，避

免工具、金属块、焊接火花等落在催化剂上；进行模块组件安装的最后校正

时，应保证反应器内模块组件的垂直度，各排列精准对齐（模块网格）；安装

完催化剂后，应对反应器、烟道以及催化剂床层进行彻底清理，以防催化剂污

染或堵塞；为了方便今后的寿命监测，安装期间应编制一个计划，清楚描述催

化剂模块组件的数量及部位。

8. 13 号炉清灰：

8.1 清灰工作属于有限空间作业，必须严格执行有限空间作业安全技术规

范。

8.2 可采用人工清理，吸尘器收取等方式，不得采用大量水冲洗的方式清

理积灰。

8.3 积灰清理过程不得踩踏非金属膨胀节区域，应搭设踏板后通行。

8.4 积灰清理完成后设备内部不得有明显积灰成堆区域。

98

8.5 积灰清理时应做好防止扬尘措施，不得随意抛洒。

8.6 注意保护设备内部仪表、测点设备，不得损坏。

8.7 燃烧器顶部及各风道内积灰，大包内设备保温上的积灰及四周壁板上

的积灰应同时清理。

8.8 积灰清理完成后须进行全面检查，不得将任何物品遗留在设备内部。

8.9 积灰清理完成后将装袋积灰转运至指定地点。

9. 11、13 号机真空皮带机检修

9.1 本部分包含了真空皮带脱水机维修的最低要求，但并没有包含所有的

细节要求。投标方应使用最新工业标准和提供最好的工艺设计，投标方采用的

设计方案和设计数据必须满足设备正常运行的安全性与稳定可靠性且设备出力

不小于大修前出力；保证提供产品为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全

可靠的，且符合相关技术标准要求，严禁采用国家公布的淘汰或污染严重产

品。

9.2 机架腐蚀部分现场进行防腐处理，包括所有型材、槽钢等所有部件，

对腐蚀严重的位置投标方无条件更换新机架。根据 ANSI / ASME 标准, 且不低

于中国标准进行油漆。油漆表面质量要求：除锈等级：2.5；粗糙度：40-65μ

m；底漆厚度：>100μm；运输保护漆厚度：60-80μm。

所有设备交付时喷涂二层底漆、三层面漆，油漆采用耐酸腐蚀漆种，油漆

颜色由招标方确认。

9.3 需要更换机架部分不得低于原皮带机支架规格尺寸，规格满足支架强

度，并充分考虑非正常情况下的额外载荷，以保证设备正常运行的安全性与稳

定可靠性。投标方对强度进行计算校核并负责。

9.4 机架无变形、弯曲，机架支撑腿应垂直于建筑物地面,机头支架与机尾

支架水平对正，主动辊与从动辊水平、对中，胶带排液孔正对真空盒，且真空

皮带脱水机无下沉及凸凹不平现象。

9.5 保障脱水机机架设计与现场原机架长、宽、高度必须完全一致且机架

必须适用于托辊支撑方式，机架结构、尺寸必须满足原有安装基础不做任何变

动。投标方提供的机架与原有滤布、滤带、托辊、轴承座、主动辊、从动辊、

99

驱动装置等其他部件完全匹配。不能因机架更换导致其他任何原有部件发生任

何改变。

9.6 如从动机架需要更换，原设备从动辊调整方式为丝杠调整，机架设计

时充分考虑，在不改变其它部件设计情况下保障设备安装。

9.7 施工工艺、验收标准按照国标及相关行业标准规定为准。

9.8 驱动机架、从动机架及上下机架原材料要求为矩形管，侧拉槽钢为#12

槽钢。

9.9 设备维修安装完毕后无皮带跑偏，打滑等现象，设备平稳安全运行，

满足现场石膏浆液脱水要求。

9.10 所有设备部件拆除需保护性进行，方便后续作为备件。因拆除过程中

造成损坏的，投标方须照价赔偿。

9.11 纠偏装置形式与现场一致，纠偏整体转动灵活，能有效的调整滤布纠

偏，防止滤布跑偏和调偏轴承损坏。

9.12 重力辊采用外置轴承设计，外加轴承座及调整轨道。

9.13 真空盒与真空母管采用透明管，连接要牢靠，无泄漏。

9.14 机架长度方向应设置防水帘，防止水溅出。滤布采用托辊，滤布下部

不得与穿线管、机架固定支撑等直接接触。

9.15 石膏冲洗应保证冲洗水覆盖整个滤层。

序号

检测内容

质量标准

检测方法和器具

1

机架检查

1.1

机架 3 维坐标定位检查

1.1.1 纵向中心线偏差

≤10mm

找出基准点、经纬仪检测

1.1.2 横向中心线偏差

≤10mm

找出基准点、经纬仪检测

1.1.3 面梁标高偏差

≤5mm

找出基准点、水准仪检测

1.2

机架竖梁不垂直度

≤0.5mm

吊线、钢板尺检测，四角及中部若干点

1.3

机架二侧面梁纵向不水平度

≤2mm

水准仪检测，头部、中部、尾部等若干点

1.4

机架二侧面梁横向不水平度

≤0.5mm

水准仪检测，至少头部、中部、尾部三处

1.5

机架面梁对角线

≤2mm

拉尺检测

2

驱动、从动辊安装检查内容

2.1

驱动辊两端不水平度

≤0.1mm

水准仪检测

100

2.2

驱动辊纵向中心线与机架纵向中心线不垂直度

≤0.02mm

拉线、经纬仪检测

2.3

驱动辊横向中心线与机架纵向中心线不重合度

≤1mm

拉线、经纬仪检测

2.4

从动辊两端水平度

≤0.1mm

水准仪检测

2.5

从动辊纵向中心线与机架纵向中心线不垂直度

≤0.02mm

拉线、经纬仪检测

2.6

从动辊横向中心线与机架纵向中心线不重合度

≤1mm

拉线、经纬仪检测

2.7

驱动、从动辊顶面标高差

≤0.5mm

水准仪检测

3

真空盒安装检查

3.1

真空盒组装不直线度

≤1mm

拉线、钢板尺检测

3.2

真空盒纵向中心线与机架纵向中心线不重合度

≤1mm

经纬仪检测

3.3

真空盒上表面滑台纵向不平面度

≤1mm

拉线、钢板尺检测

3.4

真空盒上表面滑台纵向不水平度

≤0.5mm

水准仪检测，头部、中部、尾部等若干点

3.5

真空盒上表面滑台横向不水平度

≤0.2mm

水准仪检测，至少头部、中部、尾部三处

4

驱动、从动辊，输送带内托辊、真空盒整体检测调整

4.1

驱动辊与从动辊上顶面不水平度

≤0.5mm

水准仪检测

4.2

滤带内托辊上顶面与驱动辊、从动辊上顶面高度差（每组、每只）

≤0.5mm

拉线、钢板尺检测，左右两组

4.3

摩擦带顶面与内托辊上顶面高度差

≤1mm

拉线、钢板尺检测

5

滤带回程托辊安装

5.1

托辊两端水平度偏差（每只）

≤0.5mm

水准仪检测

5.2

托辊纵向中心线与机架纵向中心线不垂直度（每只）

≤0.02mm

拉线、经纬仪检测

6

滤布沿程托辊安装与机架

≤1mm

水平仪、角尺检测

6.1

托辊两端水平度偏差（每只）

≤0.5mm

水准仪检测

6.2

托辊纵向中心线与机架纵向中心线不垂直度（每只）

≤0.02mm

拉线、经纬仪检测

6.3

滤布压辊与滤带上表面间隙

滤布能顺畅通过，在浆液重力作用下，滤布在喂料箱入口处已平贴滤带，浆液返流不超过托辊出口侧，且不漏气。

6.4

重力张紧托辊自由度

灵活

目测、拨动

101

9.16 安装调整技术要求：

9.17 投标方针对以上改造方案，如有更好的技术或方案，可书面说明，最

终由招标方决定是否使用。

9.18 投标方在拆除过程中，对所有利旧或更换部件均应妥善保管，不得野

蛮施工，如有损坏或遗失由投标方补充。

9.19 机架及其他金属框架油漆颜色与现有设备一致。

9.20 机架所有焊接均满焊，以完全密封为标准。

9.21 设备维修所需备件由投标方提供

10. 12、13 号锅炉本体钢架、外护、炉外管、烟风煤粉管道整体冲洗

10.1. 锅炉本体钢架及外护清洗要求

10.1.1 清洗范围：锅炉本体所有钢架、立柱、横梁、平台、扶梯及外护板

（含保温层外护铁皮），清除表面灰尘、油污、锈蚀、烟灰等杂物。

10.1.2 清洗方式：钢架采用水冲洗结合人工擦拭，外护板采用中性清洁剂

擦拭+水冲洗，冲洗压力可在 0.8-1.2MPa 调节，避免损伤钢架结构及外护板涂

层。

10.1.3 质量标准：清洗后表面无明显积尘、油污、锈蚀，外护板表面干净

整洁，无变形、破损，涂层完好无损；冲洗废水需收集至指定围堰，不得随意

排放。

10.2. 烟风煤粉管道冲洗要求

7

滤布张力调整

钢板尺检测，滤布在二只回程托辊间的自由下垂度在25—40 mm 之间为宜

8

滤布跑偏调整

纠偏气囊两侧压缩量一致，且不动

作

目测

9

石膏洗涤装置

喷嘴距离滤

饼 100mm

钢板尺检测

10

滤布对中止推辊

距离滤布垂

直边的间隙

0-3.5mm

钢板尺检测

11

刮料装置

距离滤布

0.3-0.5mm

塞尺检测

102

10.2.1 冲洗范围：锅炉烟风管道（进风管道、排风管道、烟道）、煤粉管

道及附属部件（弯头、法兰、阀门等），清除管道内积灰、煤粉残留、油污等

沉积物。

10.2.2 冲洗工艺：采用水冲洗，冲洗压力可在 0.8-1.2MPa 调节，对于积

污严重部位，可配合专用除垢剂（需为环保型，不腐蚀管道材质）预处理，再

进行冲洗。冲洗顺序从管道上游至下游，分段冲洗，确保无死角。

10.2.3 材质保护：管道材质为碳钢、不锈钢的部位，冲洗后需及时擦干，

必要时进行防锈处理；避免高压水直接冲击阀门密封面、仪表接口等精密部

件，需提前做好防护。

10.2.4 质量标准：冲洗后管道内壁无明显积污、残留，排水口排出水质清

澈，无杂物；冲洗完成后需对管道进行通风干燥，确保管道内无积水。

10.3. 电缆桥架及电气仪控设备防护要求

10.3.1 防护范围：施工区域内所有电缆桥架、电缆、电气控制柜、仪表、

传感器等电气设备，确保清洗作业中不损坏电气设备，不影响设备绝缘性能。

防护措施：施工前，对电缆桥架采用防水塑料布、防火帆布全面覆盖密

封；电气设备（控制柜、仪表等）采用防雨、防溅罩包裹，接口部位采用密封

胶密封，严禁水、清洁剂进入设备内部。

10.3.2 作业要求：清洗作业时，需与电气设备保持安全距离，高压水不得

朝向电气设备方向冲洗；施工过程中安排专人监护电气设备，若发现设备受

潮、进水等情况，立即停止作业并采取干燥处理措施。

10.3.3 质量标准：防护后电气设备无受潮、进水现象，绝缘性能符合国家

相关标准，电缆桥架无损伤、变形，防护材料拆除后无残留污渍。

10.4. 零米围堰及地沟清洗要求

10.4.1 零米围堰搭建与拆除，在锅炉零米区域施工部位周围搭建围堰，围

堰采用防水帆布+沙袋加固，高度不低于 50cm，确保冲洗废水、污泥不扩散至

非施工区域，不污染地面、设备基础。工程完工后，拆除围堰并清理现场，恢

复地面原貌。

11.检修人员及工器具要求

103

项目实行项目经理负责制（项目经理一名）、技术负责人一名、专职安全

员一名。本项目不做检修人数限制，根据机组检修工作量在检修期完成检修任

务，并接受招标方对工程施工进度的监督。承包人项目部检修人员必须身体健

康，年龄 18-55 岁，节假日和星期天现场应留有足够的值班人员。

投标方自备施工工器具并接受招标方检验。

五、标准与规范

按现行有关工程施工及验收规范、工程施工技术操作规程施工并验收，应

符合现行使用的国家有关标准和原部颁标准。这些标准和规范至少包括：

电业安全工作规程.第 1 部分：热力和机械 GB 26164.1-2010

《电力建设施工及验收技术协议》（锅炉火电机组篇）DL/T5047

电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）DL 5009.1

工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范，GB50185-2010

工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准，GB50185-2010

设备及管道保温技术通则 GB4272-2008

建设工程施工现场供电安全规范，GB50194-93

投标方应执行本技术规范书所列标准。有不一致时，按较高标准执行。

六、质量、验收与考评

1、投标方应遵守招标方有关规章制度，如违反则按招标方有关规章制度考

核。

2、工作所需脚手架搭设完成后必须经安监部门和申请使用人员检查验收，

验收合格后方可交付使用。

3、承包人应遵守发包人有关规章制度，如违反则按发包人有关规章制度考核。

4、未按发包人规定时间入厂，推迟一天，考核 1000 元。

5、承包人不服从发包人对口管理部门的正确的生产调度指挥，考核 10000 元/

次。

6、验收合格率需达 95%以上，承包人未达到该项指标按每项扣款 5000 元。

7、承包人违犯《电业安全工作规程》及大唐保定热电厂相关的安全管理规定，发

现一次扣款 1000 元-10000 元，严重违章，停工整顿并扣合同款 1%。

104

8、违反相应环保条款考核不低于 10000 元/次；如发生环境污染事件或因措施落

实不到位被环保部门通报、罚款由承包人承担全部责任，给发包人造成的经济损失由

承包人负责。

9、严格执行工作票、操作票制度，违反工作票、操作票制度的，考核 1000－5000

元/次，工作票一般性错误，每张票考核 500-1000 元。

10、承包人施工作业人员应满足招标方的要求，不符合要求，责令更换人员，并

考核 5000 元/人。对特种作业人员、特种设备作业人员不进行培训和不按规定持证上

岗，每发生一项考核 5000-10000 元。

11、严格执行安全管理制度。违反上级公司“安全生产十条禁令”、“两票六条

禁令”等及违反高风险作业安全管理规定的行为，考核 10000 元/次，违章人员清除出

厂。高处作业不系安全带、生产现场不戴安全帽、无票作业，考核 10000 元/次，违章

人员清除出厂。

12、检修、维护、试验、施工违反文明生产管理制度的，未做到工完、料净、场

地清的，考核 1000 元/处。

13、施工中，因工作人员违章造成火情罚款 10000 元；造成火灾，罚款 50000

元，造成电厂设备设施损坏按规定赔偿损失。

14、管辖范围内消防措施不落实，消防设施不按规定进行定期检查维护和整改，

每发生一项考核 5000 元。

15、施工人员违反消防安全管理规定，擅动消防设备、设施、堵塞消防通道、安

全出口的，罚款 5000 元/次。

16、接到任务通知，未在半小时内赶到现场或任务推三阻接到工作四，罚款 2000-

10000 元/次。

17、机组停备、抢修期间，工作人员人数短期需求量大，承包人应在规定时间内

组织满足现场工作需要的人员。发生一次因人员数量及人员技能水平影响进度的事

件，考核 10000 元/天。

105

106

107

第七章

投标文件格式

(请各投标人务必仔细阅读招标文件，特别提醒认真阅读招标文件评分标准，结合评分标

准编写有关内容)

108

大唐国际保定热电厂机组辅机检修项目

商务投标文件

投标人： （盖单位章）

年 月 日

109

目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、联合体协议书（如有）

四、投标保证金

五、商务差异表

六、资格审查资料

七、廉洁合同

八、投标人关于资格的声明函

九、商务部分评标因素统计表

110

一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了 （服务名称）招标项目招标文件的全部内

容，愿意以人民币（大写） （¥） 的投标总报价（其中，增值税税率

为 %），服务期限： 日历天，按合同约定完成该服务工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

2.1 商务投标文件

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金

（5）商务差异表

（6）资格审查资料

（7）廉洁合同

（8）投标人关于资格的声明函

（9）商务部分评标因素统计表

2.2 技术投标文件

（1）投标人已完成的业绩情况表

（2）服务方案

（3）项目组织机构

（4）重点、难点分析

（5）进度及质量保证

（6）安全、环保、培训及其保障措施

（7）服务承诺

（8）技术差异表

（9）技术部分评标因素统计表

（10）其他资料

21.3 价格投标文件

（1）报价表

111

（2）分项报价表

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存

在招标规定的任何一种不得存在的情形。

6.（其他补充说明）

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

112

二、法定代表人身份证明或授权委托书；

（一）法定代表人身份证明

(适用于无委托代理人的情况)

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人：________（签字）

________年__月__日

附：法定代表人身份证复印件。

113

（二）授权委托书

(适用于有委托代理人的情况)

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递

交、撤回、修改本招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方

承担。本授权委托书生效后，可对被授权人签署的有关本项目的其他文件进行事后追

认。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签

字。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

114

三、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加

（项目名称）的招标活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，递交和接收相

关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，

以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均

予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义

务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本招标项目。

5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：__________

6. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并

加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式__份，联合体成员和招标人各执一份。

（注：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。）

联合体牵头人名称：________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

联合体成员名称：________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

联合体成员名称：________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

……

115

四、投标保证金

____________________（投标人名称）：

标段名称：_________________________招标编号：____________________

投标保证金电汇底单复印件：

银行汇款底单复印件

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：________（签字）

地址：________

邮政编码：________

电话：________

________年__月__日

116

投标保函

保函编号：

致: (以下简称受益人):

鉴于 （以下简称“被保证人”）将参加贵方 项目的投标，标段

编号为 ，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供无条件、不可撤销、见索即付

的投标保证:

一、本保函的保证金额为人民币 (小写) (大写)。

二、本保函自开立之日起生效， 天日历日内有效(不得少于投标有效期)。

三、在本保函的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔:

1.被保证人中标后未按招标文件约定或规定时限支付中标服务费的；

2.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签

署合同；

4.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或者拒绝按招标文件的规定

提交履约担保；

5.投标人有串通投标、弄虚作假等行为；

6.投标人有招标文件中有关投标保证金不予退还的其他情形的。

四、在本保函的有效期内，我方收到受益人向我方发出的书面索赔通知时（索赔通知应写明要

求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明被保证人违约的证明材料），将不争辩、不挑

剔、不可撤销地在 7 个工作日内向受益人支付索赔金额。受益人的索赔通知必须在本保函的保证期

间内送达我方，超过保证期间送达的我方无义务支付。

五、本保函项下的权利不得转让。

六、本保函的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保函的保证金额，我方的保证责任免

除。

七、本保函适用中华人民共和国法律（为本保函之目的，不包括香港、澳门特别行政区和中国

台湾地区的法律）并按其解释。因本保函发生争议协商解决不成，应向受益人所在地的人民法院起

诉。

八、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖我方印章之日起生效。

保 证 人：

法定代表人（或授权代表）：

地 址：

邮政编码：

117

电 话：

日 期： 年 月 日

118

五、商务差异表

招标文件

投标文件

序号

条目

简要内容

条目

简要内容

注：

1.投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著的差异或保留。

2.投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招

标文件有差异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明。

投标人名称：______ __（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签字）

________年__月__日

119

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址

邮政编码

联系人

电话

联系方式

传真

网址

法定代表人

姓名

技术职称

电话

技术负责人

姓名

技术职称

电话

成立时间

员工总人数：

营业执照号

高级职称人员

注册资金

中级职称人员

开户银行

初级职称人员

账号

其中

其他

经营范围

关联企业情况

1 单位负责人为同一人的其他单位的名称；

2 存在控股管理关系的其它单位的名称。

备注

120

附件：投标人营业执照

121

（二）投标人资质证书情况表

序号

资质证书名称

等级

证书编号

发证单位

有效期

备注

1

2

3

4

5

……

注：1、包括投标人资质证书、信用等级证书及银行资信等级证书等相关证件的复印

件

2、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

122

附件：投标人资质证书（投标人根据招标公告及招标文件要求提供所需资质）

123

（三）投标人财务状况表

年份

单位

20XX 年

20XX 年

20XX 年

备注

营业收入

万元

流动资产

万元

流动负债

万元

流动比率

%

净利润

万元

所有者权益

万元

净资产收益率

%

负债总额

万元

资产总额

万元

资产负债率

%

固定资产

万元

注：四舍五入，保留 2 位小数即可。

1.本表后应附近年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表，包括资产

负债表、现金流量表、利润表等复印件，报表应清晰可辨认。

2.本表所列数据必须与本表财务报表中的数据相一致。

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

4.招标人成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务报表。

124

附件：投标人财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表等复印

件，报表应清晰可辨认）

125

（四）投标人拟委任的主要人员汇总表

根据招标文件和公告资格条件要求提供相应材料。

执业或职业资格证明

序号

本项目任职

姓名

职称

专业

证书名称

级别

证号

备注

126

（五）投标人拟委任主要人员简历表

根据招标文件和公告中投标人资格条件要求提供相应材料。

姓名

年龄

执业或职业资格证书名称

职称

学历

拟在本项目任职

工作年限

从事类似工作年限

毕业学校

____年毕业于____学校____专业

主要工作经历

时间

参加过的类似项目

担任职务

发包人/招标人

联系电话

注：投标人应在本表后附相关证明材料。

127

附件：投标人提供拟招标人员的资质业绩等资料（招标文件和公告中要

求的内容）

128

（六）投标人需提供的其他资料（拟投入本项目的仪器设备表、荣誉证书、网站截图等）

129

七、廉洁合同

项目名称：

___________________________________

招标（合同）编号：

___________________________

甲方（招标人）：

_____________________________

乙方（投标人）：

_____________________________

为规范中国大唐集团有限公司招标投标工作，防止违法违纪事件的发生，

经甲方和乙方协商同意，双方将严格执行以下条款。一、甲方的权利和义务

（一）甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规

定。甲方的纪检监察人员有权对双方在招标投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（二）甲方的工作人员不得向乙方泄露招标投标中的商业秘密。（三）甲方的工作人员在招标投标过程中以及合同执行过程中，不得以任

何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决

谢绝，无法拒绝的要在一个月内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（五）甲方的工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其

他有关规定。二、乙方的权利和义务

（一）乙方的纪检监察人员有权对双方在招标投标及合同执行过程中的廉

洁从业情况进行监督，并积极配合甲方纪检监察人员就有关违纪问题进行调查取证。

（二）乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合

甲方遵守执行。

（三）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解招投标中的

商业秘密。

（四）乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲

方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员装修房子；不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

130

（五）乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在

48 小时内署名报

告甲方的纪检监察人员或有关领导。

守廉洁自律的其他有关规定。

三、违约责任

（一）甲方的工作人员违反廉洁规定，经调查属实的，甲方将依据党纪政

纪对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

（二）乙方的工作人员违反廉洁规定，经调查属实的，乙方应依据党纪政

纪对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。甲方有权退回其投标；对中标的乙方，甲方有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订合同总价款的

0.5-10%，直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。

四、合同的生效

（一）本合同在双方签字盖章后即生效。（二）本合同一式两，双方各执一份。（三）本合同在主合同授予、履行的全过程有效，并作为主合同的附件。

甲方：

___________________________________

法定代表人（或授权代表）签字：

___________

盖章：

___________________________________

签字日期：

_______________________________

乙方：

___________________________________

法定代表人（或授权代表）签字：

___________

盖章：

___________________________________

签字日期：

_______________________________

131

八、投标人关于资格的声明函

致：（招标人名称）

我公司愿意针对 （服务名称）进行投标。投标文件

中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，

我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：________

（签字）

地址：________

________年__月__日

132

九、商务部分评标因素统计表

序号

评分项目

简要描述（投标人根据投标文件内容进行提炼，简明描述，字数

控制在 500 字之内。）

评标因素所在投标文

件位置

1

对招标文件商务部分

的响应性

存在条商务负偏差。

第几章第几节第几页

2

企业实力

2.1

营业收入（近三年平

均）

XXX 万元(每年营业收入相加后

取算术平均值

)

第几章第几节第几页

2.2

资产总额（近三年平

均）

XXX 万元(每年资产总额相加后

取算术平均值

)

第几章第几节第几页

2.3

企业人数

XXX 人

第几章第几节第几页

2.4

企业荣誉及获奖情况

1.近五年，获得国家级荣誉 XXX

项。

获得荣誉名称：

1、XXXX；2、

XXXX；3、XXXX；

2.近五年，获得省部级荣誉 XXX

项。

获得荣誉名称：

1、XXXX；2、

XXXX；3、XXXX；

(中共中央、国务院、全国人大、

全国总工会等为颁发单位，或两个部委以上联合颁发的，或国家级（评审）委员会颁发的，视为

国家级荣誉

)

第几章第几节第几页

3

财务状况

3.1

负债率（近三年平

均）

负债率为

XXX%(每年资产负债率

相加后取算术平均值

)

第几章第几节第几页

3.2

流动比率（最近一

年）

流动比率为 XXX

第几章第几节第几页

4

银行资信等级

XX（银行或机构名称）出具的

XX 级证书。

第几章第几节第几页

133

大唐国际保定热电厂机组辅机检修项目

技术投标文件

投标人： （盖单位章）

年 月 日

134

目录

一、投标人已完成的业绩情况表

二、服务方案

三、项目组织机构

四、重点、难点分析

五、进度及质量保证

六、安全、环保、培训及其保障措施

七、服务承诺

八、技术差异表

九、技术部分评标因素统计表

十、其他资料

135

一、投标人已完成的业绩情况表

项目名称

项目所在地

招标人名称

招标人地址

招标人电话

合同价格

服务期限

项目经理

项目描述

备注

注：每张表后附该业绩的合同证明（包括合同首页、签字页和标的页，如

要求用户证明或竣工验收证明，请一并提供）

136

附件：投标人业绩的合同证明（包括合同首页、签字页和标的页，如要求

用户证明或竣工验收证明，请一并提供）

二、服务方案

投标人根据项目的概况等多方面情况，从服务项目的服务范围、服务内容

以及要达成的质量目标角度，制订相应的服务方案。不能完全复制招标文件技

术内容。应结合投标人自身状况编制有针对性的方案。

整体服务方案

其他方面的内容

三、项目组织机构

投标人根据服务项目情况提供相应的人员构成，应列明主要人员资质、业

绩等情况（如有），和专业人员的数量、持证情况，以及项目所需设备机械的

情况、劳动力计划表等，以供招标人参考。

拟派项目负责人姓名：XXX，（职称名称），提供项目负责人业绩（担任项

目负责人的业绩）：具有（数量）个（规模）及以上（业绩类型）的服务业

绩：

1.项目名称（规模）担任职务：XXXX

2.项目名称（规模）担任职务：XXXX

3.其他服务人员（数量）人，具有 资质

四、重点、难点分析

服务项目的重点、难点问题，投标人应有清楚的认识并做出分析，投标人

还应考虑在服务过程中可能遇到的一些突发事件，并针对项目遇到的突发事件

提供相应的应急预案。

实施重点

难点分析

应急预案

五、进度及质量保证

137

投标人根据招标文件要求的服务进度，结合本企业情况做出响应，包括响

应的具体时间、进度计划表等内容，还应提供为保证进度所采取的一些具体措

施，以及为保证质量采取的具体措施。

服务进度：合同签订后 XX 天内完成本项目

质量保障措施

进度保障措施

六、安全、环保、培训及其保障措施

安全问题至关重要，所有服务过程中应保证安全第一，投标人应制订严格

的安全措施，环保措施，严格执行中国大唐集团有限公司以及招标人的各项安

全规章制度，投标人应提供为保证安全所制订的措施，同时包括环保措施，以

及必须的培训内容（如安全培训等），也包括一些特殊项目所需的人员培训，

如有以上培训内容，投标人应提供相应日程安排，来保证培训的执行。

安全保障措施

环保保障措施

培训内容

七、服务承诺

投标人提供的服务所能达到的目标，或招标文件要求投标人必须提供的一

些服务承诺，投标人应作出相应的响应，如有优于招标人要求的服务响应，应

具体列出。

承诺提供服务承诺

问题响应时间

解决问题时间

138

八、技术差异表

招标文件

投标文件

序号

条目

简要内容

条目

简要内容

注：

1.投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著的差异或保留。

2.投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文

件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明。

投标人名称：______ __（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签

字）

________年__月__日

139

九、技术部分评标因素统计表

序号

评审因素

投标人填写（投标人根据投标文件内容进行提炼，简明描述，字数控制在 500 字之

内。）

评标因素所在投标文件

位置

1

投标文件响应

招标文件要求，内容详

实、完整，无

明显缺漏

存在 条技术负偏差

第几章第几

节第几页

2

企业业绩

具有（数量）个有效业绩：

1.项目名称（规模）XX 年 XX 月 XX 日

2.项目名称（规模）XX 年 XX 月 XX 日

第几章第几

节第几页

3

组织机构及人

员配置

第几章第几

节第几页

3.1

组织机构

组织机构：

第几章第几

节第几页

3.2

管理人员配置

拟派项目负责人姓名：XXX，（职称名

称），提供项目负责人业绩（担任项目负责人的业绩）：具有（数量）个（规模）及以上（业绩类型）的服务业绩：拟派项目技术负责人姓名：拟派项目安全负责人姓名

第几章第几

节第几页

3.3

检修人员配置

检修人员（数量）人，年龄 ，资质

第几章第几

节第几页

4

工器具

工器具：

第几章第几

节第几页

5

施工方案

各分项分案：

第几章第几

节第几页

6

安全保证及应

急措施

安全保障措施

应急措施

第几章第几

节第几页

140

7

工期进度及保

证措施

投标人填写

第几章第几

节第几页

8

文明生产保证

措施

投标人填写

第几章第几

节第几页

141

十、其他资料

投标人提供其他所必须的资料，如图纸、清单等

142

143

大唐国际保定热电厂机组辅机检修项目

价格投标文件

投标人： （盖单位章）

年 月 日

144

目录

一、报价表

二、分项报价表

145

一、报价表

单位：人民币元

序号

项目明细

数量

单位

不含税单

价

税率

含税单价

含税总价

整机汽封

拆装、调整

60

圈

整机汽封齿检查、调整

100

道

隔板汽封

测量定制和供货

安装

9

圈

叶顶汽封

测量定制和供货

安装

12

圈

轴端汽封

测量定制和供货

安装

6

圈

喷嘴汽封

测量定制和供货

安装

1

圈

转子汽封齿

测量定制和供货

安装

20

道

低压汽封齿

测量定制和供货

安装

20

道

汽封弹簧

更换

200

个

隔板压板和压板

螺丝更换

200

套

发电机油封环

更换

6

道

（一）

13 号汽

轮机汽封

部件维

修：

油挡齿

测量定制和供货

安装

5

道

146

序号

项目明细

数量

单位

不含税单

价

税率

含税单价

含税总价

小机汽封检查、

调整

5

道

13 号低压缸检修

平台（包含设计、制造、供货、安装调试

等）

1

套

隔板支架（包含设计、制造、供

货、安装调试

等）

1

套

（二）

13 号汽

轮机非标

工具制

作：

螺栓存放检修工装（包含设计、制造、供货、安

装调试等）

1

套

11 号汽轮机#1

支持轴承修复。尺寸：230mm,材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，间隙增大

1

套

11 号汽轮机#2

推力支持轴承修

复。图号

150.051Z-4，轴径尺寸：360mm, 材质：铸钢、巴氏合金轴瓦钨金磨损，间隙增大

1

套

11 号汽轮机#3

支持轴承修复。

图号

150.057Z，，轴

径尺寸：

310mm，材质：

铸钢、巴氏合

金，轴瓦钨金磨损，间隙增大。

1

套

（三）

11、12、

13 号汽

轮发电机轴颈、轴瓦及汽缸结合面修

复；

11 号汽轮机#4

支持轴承修复。

图号 139.058Z，

1

套

147

序号

项目明细

数量

单位

不含税单

价

税率

含税单价

含税总价

轴径尺寸：

310mm，材质：

铸钢、巴氏合

金，轴瓦钨金磨损，间隙增大。

11 号汽轮机#5

支持轴承修复。

图号

02A1713，，轴

径尺寸：

420mm，材质：

铸钢、巴氏合

金，轴瓦钨金磨损，间隙增大。

1

套

11 号汽轮机#6

支持轴承修复。

图号

02A1713，，轴

径尺寸：

420mm，材质：

铸钢、巴氏合

金，轴瓦钨金磨损，间隙增大。

1

套

11 号汽轮机密封

瓦修复。图号

02A0051，轴径

尺寸：

420.20mm，材

质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金

磨损，间隙增

大。

2

套

11 号轴承壳体修

复，支持销孔修

复

1

套

11 号轴承座修

复，轴承座间隙

超差修复。

1

套

11 号密封瓦修

复，新瓦精加

工。

2

套

148

序号

项目明细

数量

单位

不含税单

价

税率

含税单价

含税总价

11 号发电机转子

两侧密封瓦处轴径修复，汽侧Φ419.78，励侧Φ419.86，轴径不平整，与密封瓦

摩擦呈环状凹

陷，需要现场冷焊后修研抛光。

2

处

11 号机 4 瓦（低

压后）支持轴承处轴径修复，Φ

310 轴径不平

整，需要修复。

1

处

11 号机 3 瓦（低

压前）支持轴承处轴径修复，Φ

310 轴径不平

整，需要修复。

1

处

12 号汽轮机#3、

#4 支持轴承修

复，图号

CH02F.052Z-B，

轴径尺寸：

508mm,材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，

间隙增大。

1

套

12 号机密封瓦修

复，图号

Z1C001405S，轴径尺寸：450mm,材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，间隙增

大。

2

套

12 号发电机转子

两侧密封瓦处轴

径修复，图号

Z1C001405S，轴径尺寸：450mm,

2

处

149

序号

项目明细

数量

单位

不含税单

价

税率

含税单价

含税总价

材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，间隙增

大。

12 号机 3、4 瓦

支持轴承处轴径

修复，Φ508 轴

径不平整，需要

修复。

1

处

13 号汽轮机#1

支持轴承修复，

图号

CH02F.050Z-B，

轴径尺寸：

305mm,材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，

间隙增大。

1

套

13 号汽轮机#2

推力支持轴承修

复，图号

CH02F.051Z-4，

轴径尺寸：

404mm,材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，

间隙增大

1

套

13 号汽轮机#3

支持轴承修复，

图号

CH02F.052Z-B，

轴径尺寸：

508mm,材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，

间隙增大。

1

套

13 号汽轮机#4

支持轴承修复，

图号

CH02F.052Z-B，

轴径尺寸：

1

套

150

序号

项目明细

数量

单位

不含税单

价

税率

含税单价

含税总价

508mm,材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，

间隙增大。

13 号汽轮机#5

支持轴承修复，

图号

Z1C001358S，轴径尺寸：450mm,材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，间隙增

大。

1

套

13 号汽轮机#6

支持轴承修复，

图号

Z1C001358S，轴径尺寸：450mm,材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，间隙增

大。

1

套

13 号机密封瓦修

复，图号

Z1C001405S，轴径尺寸：450mm,材质：铸钢、巴氏合金，轴瓦钨金磨损，间隙增

大。

2

套

13 号发电机转子

两侧密封瓦处轴径修复，汽侧Φ449.95，励侧Φ449.92，轴径不平整，与密封瓦

摩擦呈环状凹

陷，需要现场冷焊后修研抛光。

2

处

13 号机 4 瓦（低

压后）支持轴承

1

处

151

序号

项目明细

数量

单位

不含税单

价

税率

含税单价

含税总价

处轴径修复，Φ

508 轴径不平

整，需要修复

13 号机 3 瓦（低

压前）支持轴承处轴径修复，Φ

508 轴径不平

整，需要修复。

1

处

11 号机高中压

缸、结合面修

复，汽缸结合面汽流冲刷出现沟痕、汽缸由于热应力出现变形造成结合面漏汽需要对汽缸结合面进行研磨保证严

密性。

3

处

13 号机高、中压

缸结合面修复，汽缸结合面汽流冲刷出现沟痕、汽缸由于热应力出现变形造成结合面漏汽需要对汽缸结合面进行

研磨保证严密

性。

3

处

13 号机低压缸结

合面修复，汽缸结合面汽流冲刷出现沟痕、汽缸由于热应力出现变形造成结合面漏汽需要对汽缸结合面进行研磨

保证严密性。

3

处

（四）

11、12、

13 号机

托架更换

1670*1080*170

mm

200

块

152

序号

项目明细

数量

单位

不含税单

价

税率

含税单价

含税总价

填料更换

1000*1000*500

mm

500

m³

蓄水池清理

4500

㎡

除水器补充 160-

40 型

300

㎡

配水管、喷嘴更

换旋转增效型

300

套

冷却塔综

合治理

配水槽、安装层

杂物清理

100

㎡

除渣系统设备清

理

1

台

干渣机标准节找

正

1

台

鳞斗输送带解体检修（包含套筒

模锻链更换）

1

条

托辊、防偏轮更

换

170

个

碎渣机解体检修

1

台

张紧装置检修

1

台

顶部驱动装置检

修

1

台

干、湿排料机检

修

1

台

设备防腐刷漆

1

台

（五）

13 号炉

干渣机标准节中心调平及鳞斗输送带解体检修

卸料房修缮

1

间

153

序号

项目明细

数量

单位

不含税单

价

税率

含税单价

含税总价

管道、焊口及阀门、弯头、三通

φ≤76

1500

道

管道、焊口及阀

门、弯头、三通

76＜φ≤150

692

道

管道、焊口及阀

门、弯头、三通

150＜φ≤273

1200

道

管道、焊口及阀

门、弯头、三通

273＜φ≤330

1200

道

管道、焊口及阀

门、弯头、三通

330＜φ≤425

500

道

管道、焊口及阀

门、弯头、三通

425＜φ≤489

235

道

管道、焊口及阀

门、弯头、三通

489＜φ≤679

206

道

管道、焊口及阀

门、弯头、三通

679＜φ≤720

154

道

（六）

10、11、

12、13

机炉金属表面预处

理

管道、焊口及阀

门、弯头、三通

720＜φ

150

道

燃烧器风箱（共

9 层），人工清

灰

50

m3

炉顶大包，人工

清灰

100

m3

省煤器出口烟

道，人工清扫，

系统输灰

35

m3

省煤器灰斗（4

个），人工清扫，系统输灰

45

m3

（七）

13 号炉

清灰

SCR 入口烟道

（甲乙 2 侧），

20

m3

154

序号

项目明细

数量

单位

不含税单

价

税率

含税单价

含税总价

人工清扫，系统

输灰

SCR 出口烟道

（甲乙 2 侧），

人工清灰

35

m3

预热器入口烟道（甲乙 2 侧），

人工清灰

10

m3

蒸发塔灰斗，人工清扫，系统输

灰。

30

m3

除尘器入口烟

道，人工清灰。

10

m3

除尘器灰斗（12

个），人工清

扫，系统输灰。

50

m3

拆除催化剂密封

板

448

米

拆除催化剂吊装

人孔门螺丝

80

条

拆除催化剂模块

组件

80

块

安装催化剂密封

板

448

米

恢复催化剂吊装

人孔门螺丝

80

条

（八）

11 号炉

下层催化剂进行更

换

按照催化剂模块布置图安装催化

剂模块组件

80

块

皮带裙边修复

60

米

驱动辊筒与从动

辊筒轴承更换

4

个

（九）

11 号机

1 号真空

皮带机：

DU-

34M2/280

0、真空

滤布、皮带托辊

检查更换

15

个

155

序号

项目明细

数量

单位

不含税单

价

税率

含税单价

含税总价

真空泵解体维修

1

台

皮带机框架除锈

刷漆修复

1

台

泵：

2BE3-420

11 号机两台真空

泵管道互联

（DN300FRPP 材

质，长度约

25m，4 个手动

门）

25

米

驱动辊筒与从动

辊筒轴承更换

4

个

滤布、皮带托辊

检查更换

10

个

真空泵解体维修

1

台

真空盒、摩擦

带、滑台水检查

更换

1

项

（十）

11 号机

3 号真空

皮带机：

DU-

30/20、

真空泵：2BES4202

-BV3D

皮带机框架除锈

刷漆修复

1

台

真空盒、摩擦带

更换

1

个

驱动辊筒与从动

辊筒轴承更换

4

个

滤布、皮带托辊

检查更换

20

个

真空泵更换轴承

维修

2

台

（十一）

13 号 1

号、2 号

真空皮带

机：DU-

51M2/300

0、真空

泵：

2BEC-50

皮带机框架除锈

刷漆修复

2

台

（十二）

12 号锅炉本体钢架、外护、炉外管、烟风煤粉管

1

台

156

序号

项目明细

数量

单位

不含税单

价

税率

含税单价

含税总价

道整体冲洗

12、13

号锅炉清

洗

13 号锅炉本体钢架、外护、炉外管、烟风煤粉管道整体冲洗

1

台

总 计

总计（报价总计）

小写：大写：税率：含 9%增值税；（投标人必须明确税率）

备注

备注说明：（1）供应商可自行设计提供详细分项报价表。（2）报价有效期为 180 日。

1、投标人报价应包含按照招标文件要求完成所有工作所需的全部费用。

2、投标人报价应包含需缴纳的所有税费。

3、投标人应明确报价中的税率，根据国家税法要求，开具相应的增值税专用发票。

投标人名称：_____ _ __（盖

单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签

字）

________年_ _月_ _日

157

二、分项报价表（如有）

1、适用于金额报价

序 号

分项名称

金额（元）

备注

1

2

3

4

5

……

小写：

投 标 报 价 总 计

大写：

注：供应商可自行设计提供详细分项报价表

投标人名称：_____ _ __（盖

单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签

字）

________年_ _月_ _日

158

2、适用于费率报价

序 号

分项名称

费率（%）

备注

1

2

3

4

5

……

小写：

总计

大写：

注：供应商可自行设计提供详细分项报价表

投标人名称：_____ _ __（盖

单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签

字）

________年_ _月_ _日