招标编号：

河北大唐国际张家口热电有限责任公司锅

炉补给水处理系统水源改造项目

招标文件

招

标 人：

河北大唐国际张家口热电有限责任公司

招标代理机构：

北京国电工程招标有限公司

2026 年 3 月

目

录

目

录 ............................................................................................................................................................................1

总说明

..........................................................................................................................................................................11

第一卷 商务文件

.....................................................................................................................................................12

第一章

招标公告 ...................................................................................................................................................13

1. 招标条件

......................................................................................................................................................13

2. 项目概况与招标范围

...............................................................................................................................13

3. 投标人资格要求

.........................................................................................................................................13

4. 招标文件的获取

.........................................................................................................................................15

5. 投标文件的递交

.........................................................................................................................................16

6. 发布公告的媒介

.........................................................................................................................................16

7. 联系方式

......................................................................................................................................................17

8. 提出异议、投诉的渠道和方式

.............................................................................................................17

9. 监督部门

......................................................................................................................................................17

第二章

投标人须知...............................................................................................................................................18

1. 总则

...............................................................................................................................................................25

1.1 招标项目概况

.................................................................................................................................25

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

............................................................................................25

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

............................................................................................25

1.4 投标人资格要求

............................................................................................................................25

1.5 费用承担

...........................................................................................................................................27

1.6 保密

...................................................................................................................................................30

1.7 语言文字

..........................................................................................................................................30

1.8 计量单位

..........................................................................................................................................30

1.9 踏勘现场

..........................................................................................................................................30

1.10 投标预备会

...................................................................................................................................30

1.11 分包

.................................................................................................................................................30

1.12 响应和偏差

...................................................................................................................................31

2. 招标文件

......................................................................................................................................................31

2.1 招标文件的组成

............................................................................................................................31

2.2 招标文件的澄清

............................................................................................................................31

2.3 招标文件的修改

............................................................................................................................32

2.4 招标文件的异议

............................................................................................................................32

3. 投标文件

......................................................................................................................................................32

3.1 投标文件的组成

............................................................................................................................32

3.2 投标报价

..........................................................................................................................................33

3.3 投标有效期

.....................................................................................................................................36

3.4 投标保证金

.....................................................................................................................................36

3.5 资格审查资料

.................................................................................................................................36

3.6 备选投标方案

.................................................................................................................................37

3.7 投标文件的编制

............................................................................................................................38

4. 投标

...............................................................................................................................................................38

4.1 投标文件的密封和标记

...............................................................................................................38

4.2 投标文件的递交

............................................................................................................................38

4.3 投标文件的修改与撤回

...............................................................................................................38

5. 开标

...............................................................................................................................................................39

5.1 开标时间和地点

............................................................................................................................39

5.2 开标程序

..........................................................................................................................................39

5.3 开标异议

..........................................................................................................................................39

6. 评标

...............................................................................................................................................................39

6.1 评标委员会

.....................................................................................................................................39

6.2 评标原则

..........................................................................................................................................40

6.3 评标

...................................................................................................................................................40

7 合同授予

.........................................................................................................................................................40

7.1 中标候选人公示

............................................................................................................................40

7.2 评标结果异议

.................................................................................................................................40

7.3 中标候选人履约能力审查

..........................................................................................................40

7.4 定标

...................................................................................................................................................40

7.5 中标通知

..........................................................................................................................................40

7.6 履约担保

..........................................................................................................................................41

7.7 签订合同

..........................................................................................................................................41

8. 重新招标和不再招标

...............................................................................................................................41

8.1 重新招标

..........................................................................................................................................41

8.2 不再招标

..........................................................................................................................................41

9. 纪律和监督

..................................................................................................................................................42

9.1 对招标人的纪律要求

...................................................................................................................42

9.2 对投标人的纪律要求

...................................................................................................................42

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

.................................................................................................42

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

..........................................................................42

9.5 投诉

...................................................................................................................................................42

10. 是否采用电子招标投标

.........................................................................................................................42

11. 需要补充的其他内容

.............................................................................................................................42

12.招标文件中关于知识产权的免责声明

...............................................................................................43

第三章

评标办法（综合评估法） ...................................................................................................................44

评标办法前附表

...............................................................................................................................................44

1. 评标方法

......................................................................................................................................................52

2. 评审标准

......................................................................................................................................................52

2.1 初步评审标准

.................................................................................................................................52

2.2 分值权重构成与评分标准

..........................................................................................................52

3. 评标程序

......................................................................................................................................................52

3.1 初步评审

..........................................................................................................................................52

3.2 详细评审

..........................................................................................................................................53

3.3 投标文件的澄清

............................................................................................................................53

3.4 评标结果

..........................................................................................................................................54

第四章

合同条款及格式 .....................................................................................................................................55

第一节 通用合同条款

....................................................................................................................................55

1. 一般约定........................................................................................................................................................55

1.1 词语定义............................................................................................................................................551.2 语言文字............................................................................................................................................571.3 法律.....................................................................................................................................................57

1.4 合同文件的优先顺序.....................................................................................................................571.5 合同协议书.......................................................................................................................................571.6 图纸和承包人文件 .........................................................................................................................571.7 联络.....................................................................................................................................................58

2. 发包人 ............................................................................................................................................................58

2.1 遵守法律............................................................................................................................................582.2 发出开工通知 ..................................................................................................................................582.3 提供施工场地 ..................................................................................................................................582.4 协助承包人办理证件和批件.......................................................................................................582.5 组织技术交底 ..................................................................................................................................582.6 支付合同价款 ..................................................................................................................................582.7 组织竣工验收 ..................................................................................................................................582.8 其他义务............................................................................................................................................58

3. 监理人 ............................................................................................................................................................58

3.1 监理人的职责和权力.....................................................................................................................593.2 总监理工程师 ..................................................................................................................................593.3 监理人员............................................................................................................................................593.4 监理人的指示 ..................................................................................................................................593.5 商定或确定.......................................................................................................................................60

4. 承包人 ............................................................................................................................................................60

4.1 承包人的一般义务 .........................................................................................................................604.2 履约担保............................................................................................................................................604.3 承包人项目经理及人员 ................................................................................................................614.4 分包.....................................................................................................................................................614.5 合同价款应专款专用.....................................................................................................................62

5. 培训和资料 ...................................................................................................................................................62

5.1 培训.....................................................................................................................................................625.2 竣工文件............................................................................................................................................625.3 操作和维修手册..............................................................................................................................635.4 承包人文件错误..............................................................................................................................63

6. 材料和设备 ...................................................................................................................................................63

6.1 承包人提供的材料和设备............................................................................................................636.2 发包人提供的材料和设备............................................................................................................636.3 专用于改造工程的材料和设备 ..................................................................................................636.4 实施方法............................................................................................................................................636.5 禁止使用不合格的材料和设备 ..................................................................................................64

7. 施工设备和临时设施.................................................................................................................................64

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施 .........................................................................................647.2 发包人提供的施工设备和临时设施 .........................................................................................647.3 要求承包人增加或更换施工设备..............................................................................................647.4 施工设备和临时设施专用于合同工程.....................................................................................64

8. 交通运输........................................................................................................................................................64

8.1 道路通行权和场外设施 ................................................................................................................648.2 场内施工道路 ..................................................................................................................................648.3 场外交通............................................................................................................................................658.4 超大件和超重件的运输 ................................................................................................................658.5 道路和桥梁的损坏责任 ................................................................................................................658.6 水路和航空运输..............................................................................................................................65

9. 测量放线........................................................................................................................................................65

9.1 施工测量............................................................................................................................................659.2 基准资料错误的责任.....................................................................................................................65

10 安全文明施工与环境保护.......................................................................................................................65

10.1 安全文明施工 ................................................................................................................................6510.2 职业健康 .........................................................................................................................................6710.3 环境保护 .........................................................................................................................................67

11. 工期...............................................................................................................................................................68

11.1 进度计划 .........................................................................................................................................6811.2 改造工程实施 ................................................................................................................................6811.3 发包人引起的工期延误..............................................................................................................6811.4 异常恶劣的气候条件...................................................................................................................6911.5 承包人引起的工期延误..............................................................................................................6911.6 暂停和终止.....................................................................................................................................69

12. 改造工程质量 ............................................................................................................................................70

12.1 改造工程质量要求 .......................................................................................................................7012.2 监理人的质量检查 .......................................................................................................................7012.3 不合格项的处理............................................................................................................................7012.4 质量争议检测 ................................................................................................................................70

13. 试验和检验.................................................................................................................................................71

13.1 材料、设备和工程的试验和检验............................................................................................7113.2 现场材料试验 ................................................................................................................................7113.3 现场工艺试验 ................................................................................................................................71

14. 变更...............................................................................................................................................................71

14.1 变更的范围.....................................................................................................................................7114.2 变更权..............................................................................................................................................7214.3 变更程序 .........................................................................................................................................7214.4 变更估价 .........................................................................................................................................7214.5 暂列金额 .........................................................................................................................................7214.6 计日工..............................................................................................................................................7214.7 暂估价..............................................................................................................................................72

15. 支付...............................................................................................................................................................74

15.1 付款方式 .........................................................................................................................................7415.2 预付款..............................................................................................................................................7415.3 工程进度付款 ................................................................................................................................7415.4 质量保证金.....................................................................................................................................7415.5 竣工结算 .........................................................................................................................................74

16. 竣工试验和竣工验收...............................................................................................................................75

16.1 竣工试验 .........................................................................................................................................7516.2 竣工验收的含义............................................................................................................................7516.3 竣工验收申请报告 .......................................................................................................................7516.4 竣工和验收.....................................................................................................................................7516.5 竣工清场 .........................................................................................................................................75

17. 缺陷责任与保修责任...............................................................................................................................76

17.1 缺陷责任期.....................................................................................................................................7617.2 保修责任 .........................................................................................................................................76

18. 保险...............................................................................................................................................................7619. 不可抗力......................................................................................................................................................77

19.1 不可抗力的确认............................................................................................................................7719.2 不可抗力的通知............................................................................................................................7719.3 不可抗力后果的承担...................................................................................................................7719.4 因不可抗力解除合同...................................................................................................................78

20. 违约...............................................................................................................................................................78

20.1 发包人违约.....................................................................................................................................7820.2 承包人违约.....................................................................................................................................7920.3 第三人造成的违约 .......................................................................................................................80

21. 索赔...............................................................................................................................................................81

21.1 承包人索赔的提出 .......................................................................................................................8121.2 承包人索赔处理程序...................................................................................................................8121.3 承包人提出索赔的期限..............................................................................................................8121.4 发包人索赔的提出 .......................................................................................................................8121.5 发包人索赔处理程序...................................................................................................................81

22. 争议的解决.................................................................................................................................................82第二节 专用合同条款

..................................................................................................................................83

1. 一般约定........................................................................................................................................................83

1.1 词语定义............................................................................................................................................831.4 合同文件的优先顺序.....................................................................................................................831.6 图纸和承包人文件 .........................................................................................................................83

2. 发包人义务 ...................................................................................................................................................84

2.3 提供施工场地 ..................................................................................................................................842.8 发包人其他义务..............................................................................................................................842.9 发包人的其他权利 .........................................................................................................................85

3. 监理人 ............................................................................................................................................................85

3.1 监理人的职责和权力.....................................................................................................................85

4. 承包人 ............................................................................................................................................................85

4.1 承包人的一般义务 .........................................................................................................................854.2 履约担保............................................................................................................................................864.4 分包.....................................................................................................................................................86

5. 培训和资料 ...................................................................................................................................................87

5.2 竣工文件............................................................................................................................................87

6. 材料和设备 ...................................................................................................................................................87

6.1 承包人提供的材料和设备............................................................................................................876.2 发包人提供的材料和设备............................................................................................................876.3 专用于改造工程的材料和设备 ..................................................................................................87

7. 施工设备和临时设施.................................................................................................................................87

7.2 发包人提供的施工设备 ................................................................................................................87

10. 安全文明施工与环境保护......................................................................................................................87

10.1 安全文明施工 ................................................................................................................................87

11. 工期...............................................................................................................................................................88

11.1 进度计划 .........................................................................................................................................8811.4 异常恶劣的气候条件...................................................................................................................8811.5 承包人引起的工期延误..............................................................................................................8811.6 暂停和终止.....................................................................................................................................88

12. 改造工程质量 ............................................................................................................................................89

12.1 改造工程质量要求 .......................................................................................................................89

13. 试验和检验.................................................................................................................................................89

13.2 现场材料试验 ................................................................................................................................89

14. 变更...............................................................................................................................................................89

14.1 变更的范围.....................................................................................................................................8914.4 变更估价 .........................................................................................................................................8914.7 暂估价..............................................................................................................................................90

15. 支付...............................................................................................................................................................90

15.1 付款方式 .........................................................................................................................................9015.2 预付款..............................................................................................................................................9015.3 工程进度付款 ................................................................................................................................9015.4 质量保证金.....................................................................................................................................9115.5 竣工结算 .........................................................................................................................................91

16. 竣工试验和检验........................................................................................................................................91

16.1 竣工试验 .........................................................................................................................................9116.4 竣工和验收.....................................................................................................................................91

17. 缺陷责任和保修责任...............................................................................................................................91

17.2 保修责任 .........................................................................................................................................91

19. 不可抗力......................................................................................................................................................92

19.4 因不可抗力解除合同...................................................................................................................92

20. 违约...............................................................................................................................................................92

20.2 承包人违约.....................................................................................................................................92

22. 争议的解决.................................................................................................................................................9323. 专用合同条款附件 ...................................................................................................................................93

附件一：廉洁合同

.................................................................................................................................94

附件二：安全协议书

............................................................................................................................95

第三节 合同附件格式

................................................................................................................................101

附件一：合同协议书

..........................................................................................................................101

附件二：履约担保格式

......................................................................................................................104

第二卷 技术文件

...................................................................................................................................................105

第五章

技术标准和要求......................................................................................................................................106

一、总则

...........................................................................................................................................................106

二、总的要求

.................................................................................................................................................108

三、工程范围

.................................................................................................................................................108

四、技术要求

.................................................................................................................................................110

五、竣工试验

.................................................................................................................................................111

六、竣工验收

.................................................................................................................................................111

七、工程项目管理

........................................................................................................................................112

八、其他要求

.................................................................................................................................................112

九、附件清单

.................................................................................................................................................112

第六章

图纸及资料...............................................................................................................................................113

第三卷 投标文件

...................................................................................................................................................114

第七章

投标文件格式........................................................................................................................................115

商务投标文件

..........................................................................................................................................................116

一、投标函及投标函附录

...........................................................................................................................118

（一）投标函

........................................................................................................................................118

（二）投标函附录

...............................................................................................................................119

二、法定代表人身份证明

...........................................................................................................................120

三、授权委托书

.............................................................................................................................................121

四、联合体协议书（如有）

......................................................................................................................122

五、投标保证金

.............................................................................................................................................123

六、资格审查资料

........................................................................................................................................124

（一）投标人基本情况表

.................................................................................................................124

（二）近年财务状况表

......................................................................................................................125

（三）投标人近三年无重大安全和质量事故的证明文件

......................................................127

（四）投标人近五年荣誉及获奖情况的证明文件

...................................................................128

七、商务部分投标文件差异表

.................................................................................................................130

八、财务用款计划

........................................................................................................................................131

九、商务部分评标因素统计表

.................................................................................................................132

十、廉洁合同（格式见专用合同条款附件）

......................................................................................132

十一、投标人关于资格的声明函

.............................................................................................................133

十二、投标人须知前附表规定的其他材料

...........................................................................................134

技术投标文件

..........................................................................................................................................................135

一、业绩资格审查资料

...............................................................................................................................137

二、主要人员简历表

....................................................................................................................................140

三、施工组织设计

........................................................................................................................................141

附表一 项目管理机构

..................................................................................................................................144

附表二 施工总平面图

..................................................................................................................................146

附表三 计划开、竣工日期和施工进度网络图

....................................................................................147

附表四 劳动力计划表

..................................................................................................................................148

附表五 拟投入本标段的主要施工设备表

.............................................................................................149

附表六 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

................................................................................150

附表七 质量事故统计表

.............................................................................................................................151

附表八 安全事故统计表

.............................................................................................................................152

附表九 临时用地表

......................................................................................................................................153

四、技术部分投标文件差异表

.................................................................................................................154

五、技术部分评标因素统计表

.................................................................................................................155

六、其他材料

.................................................................................................................................................156

价格投标文件

..........................................................................................................................................................157

一、 价格清单

................................................................................................................................................159

（一）价格清单说明

..........................................................................................................................159

8

总说明

1 本招标文件由以下章节组成

第一章 招标公告第二章 投标人须知第三章 评标办法第四章 合同条款及格式第五章 技术标准和要求第六章 图纸及资料第七章 投标文件格式

上述章节和本总说明以及对本招标文件的澄清和修改所产生的书面通知、会议记

录及补充通知均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2 投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性

要求和条件作出响应。投标人应认真审阅全面理解本招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸等。如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由投标人自负。不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。3 凡获得本招标文件者，无论其投标与否均应对招标文件保密。

9

第一章

招标公告

河北大唐国际张家口热电有限责任公司锅炉补给水处理系统水源改造

项目

招标公告

1. 招标条件

本招标项目河北大唐国际张家口热电有限责任公司锅炉补给水处理系统水源改造

改造已由大唐国际发电股份有限公司以（大唐国际生环〔2026〕31 号）批准，资金来

自企业自筹，资金占比 100%，招标人为河北大唐国际张家口热电有限责任公司。项目

已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标编号：CWEME-202604DTGJ-

2.2 项目名称：河北大唐国际张家口热电有限责任公司锅炉补给水处理系统水源改

造

2.3 建设地点：河北省张家口市河北大唐国际张家口热电有限责任公司院内

2.4 建设规模：630MW

2.5 计划工期：合同签订之日至 2027 年 12 月 20 日

2.6 招标范围：投标人为招标人提供处理量为 300m³/h（2*150m³/h）1 套完整的锅

炉补给水处理系统（包括：自平衡液碳除硬设备、高效微纳米臭氧催化设备、高效纤维

过滤器、电磁阻垢装置、电气系统、控制系统等设备）及配套设施、仪表、池体；配备

1 整套污泥压滤系统设备；实现以上系统的 DCS 控制并接入现有的辅网控制系统；负责

甲供 3*90m³/h 产水量超滤单元膜组件的安装调试；负责甲供 3*65m³/h 产水量反渗透单

元膜组件的安装调试；提供多参数在线检测仪、总硬度在线检测仪；酸碱加药系统及配

套设施升级改造。投标人需按招标人要求对项目涉及的图纸资料进行核查并对图纸内容

提出修改意见，配合修订并对图纸、资料准确性合理性负责。项目完工后锅炉补给水处

理系统应保障在合理进水水质情况下，产水水质应做到无色无味、澄清透明，并达到规

10

定指标。投标人负责中水处理全套设备的供货、材料的供货、运输、储存、制造、安装、

防腐；所有土建建（构）筑物的施工（包含桩基检测）、地上地下设施管道的拆除、改

建以及系统的调试、试验、检查、试运行、考核验收、消缺、培训、最终交付投产和申

请所提供设备知识产权等全过程的技术改造项目，并完成项目内环评及验收相关工作。

完成原有厂房内墙面翻新 3500㎡，屋顶防水治理 1900㎡，设备防腐刷漆 2000㎡，包括

施工过程中所有脚手架。本项目需至少取得发明专利 2 项，实用新型专利 3 项，发表论

文 2 篇（发表在国家新闻出版总署备案的正规技术刊物，知网可查）；全部以河北大唐

国际张家口热电有限责任公司为第一完成人。项目完工后应提供专业人员驻厂，进行 50

天运行指导。

3. 投标人资格要求

3.1 通用资格条件

3.1.1 投标人须为独立法人或其他组织。

3.1.2 财务要求：没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未被重组、

接管，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施。

3.1.3 否决项包括供应商的以下情形：

（1）在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严

重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；

（2）按照中国大唐集团有限公司供应商管理相关规定，应在规定范围内停止授标

或取消采购活动参与资格（“灰名单”、“黑名单”供应商等），且有效期结束时间晚

于投标截止日的。

对于中标候选人/中标人，将在采购评审、中标公示、合同签订等关键环节进行复

核，如存在违反上述否决投标条款情形的，不予授标或不签订合同。上述否决投标条款

所涉及的事项，接受社会监督，投标人及其利害关系人可按照招标文件载明的方式进行

举证。

3.1.4 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资格条件进行

审查，资格条件没有达到招标文件规定要求的，评标委员会将否决其投标。

3.1.5 符合法律、法规规定的其他条件。

3.2 专用资格条件：

11

3.2.1 企业资质要求：须具有建筑业企业资质证书（电力施工总承包三级及以上或

建筑工程施工总承包三级及以上或环保工程专业承包三级及以上）和有效期内的安全生

产许可证。

3.2.2 企业业绩要求：自 2023 年 1 月 1 日至报价截止日（以竣工验收证明上的竣

工验收时间为准。竣工验收证明上没有竣工验收时间的，以签字盖章中的最晚时间为准；

签字盖章无时间的，以竣工时间为准；竣工验收证明上没有上述时间的不予认可），具

有 1 项及以上水处理工程施工业绩，并提供有关证明资料。合同证明资料应体现签订时

间、施工范围、各方签字盖章、竣工验收证明等，以能够体现本项目业绩各项要求为准。

3.2.3 人员资质要求：拟派项目经理须具有（建筑工程专业或市政公用工程专业或

机电工程专业）二级及以上注册建造师执业资格，须具有有效的安全生产考核合格证书

（B 证），且在投标阶段未担任其他在建工程项目经理职务。

3.2.4 人员业绩要求：无。

3.2.5 本次招标（不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

3.2.6 其他特殊要求：

（1）业绩证明材料须包含：合同（至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内

容页）、竣工验收证明（EPC 业绩或施工业绩的竣工验收证明必须经建设单位和施工单

位盖章齐全，否则不予认可；其余业绩可提供用户证明）。

（2）合同（至少包含合同首页、签字盖章页和能够反映上述业绩要求的合同主要

内容页）、竣工验收证明（竣工验收证明必须经建设单位和施工单位盖章齐全，竣工验

收证明中须有拟派项目经理姓名，否则不予认可）。

（3）一级注册建造师证（满足建办市〔2021〕40 号《住房和城乡建设部办公厅关

于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》相关要求。一级建造师电子证书应在个人

签名处手写本人签名，电子证书上已标明使用时限，超出使用期限的电子证书无效。

（4）首台(套)装备、首批次材料、首版次软件参与投标时，属于工业和信息化部

等部门相关名录所列首台(套)装备、首批次材料、首版次软件的，以及《中央企业科技

创新成果推荐目录》成果的，仅需提交正式印发的名录文件并说明本次投标属于名录中

的哪一项，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求。

3.3 注意事项：

3.3.1 以上资质要求均需提供相关证书扫描件或电子证书。

12

3.3.2 业绩时间以竣工验收证明上的竣工验收时间为准。竣工验收证明上没有竣工

验收时间的，以签字盖章中的最晚时间为准；签字盖章无时间的，以竣工时间为准；竣

工验收证明上没有上述时间的不予认可。

3.3.3 业绩证明材料必须能证明业绩类型及规模，否则不予认可。

3.3.4 用户证明须由最终用户盖章，可以是验收证明、使用证明、回访记录。

3.3.5 提供的相关证明材料应清晰可辨，不能识别有效信息的不予认可。

3.3.6 如发现拟派任项目经理在投标阶段存在其他在建工程情况，评标委员会将启

动澄清程序，投标人应按澄清要求提供经建设单位同意的项目经理变更说明或在建工程

竣工验收证明，否则不予认可。

3.3.7 在建工程是指处于中标结果公示到合同约定的工程全部完成且竣工验收合

格期间的工程（与本次招标的工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的除外）。

3.3.8 本次招标采用电子方式开评标，除联合体协议书（如有）、法定代表人身份

证明、法定代表人授权委托书需要满足签字盖章要求外，投标商务文件、技术文件、价

格文件和其他文件首页由有法定代表人或其委托代理人电子签字并加盖电子单位公章

后即视为满足招标文件所有签字盖章要求。

并按照规定的时间上传加密的投标文件即可，

无需逐页签字盖章。

4. 招标文件的获取

4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，

请于 2026 年 03 月 31 日至 2026

年 04 月 14 日 17 时 00 分（北京时间，下同），登录大唐电子商务平台（网址：

http://www.cdt-ec.com），下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价详见大唐电子商务平台（网址：http://www.cdt-ec.com），

标书费汇款账户按大唐电子商务平台提示信息为准。

4.3 招标文件获取须知：为保障电子招标投标交易平台数据安全，潜在投标单位在

下载招标文件时需企业 CA 证书电子钥匙，《CA 证书电子钥匙办理指南》详见（电子招

投标交易平台），咨询电话：400-888-6262。

4.4 其他注意事项：

4.4.1 即日起，我公司开具的标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，

请正确填写手机号码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以邮件和短信

的形式通知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收

13

到短信或邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，待客服

人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。

5. 投标文件的递交

5.1 递交投标文件的截止时间及地点：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，

下同）为 2026 年 04 月 21 日 09 时 00 分整（如有变化，另行通知），投标人应在截止

时间前通过大唐电子商务平台递交电子投标文件。

5.2 逾期上传的投标文件，大唐电子商务平台将予以拒收。

5.3 开标场所：大唐电子商务平台“电子开标大厅”

5.4 本次开标评标均在大唐电子商务平台进行，对于大唐电子商务平台投标操作不

熟悉的投标人，请与平台客服人员联系 400-888-6262 或大唐电子商务平台在线客服。

5.5 本次招标以大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）投标人上传加密的

投标文件为准，商务投标文件、技术投标文件和价格投标文件的总大小不能超过 800M，

投标文件（含商务、技术和价格投标文件）总数量不能超过 20 个，且单个文件的大小

不能超过 100M。投标文件递交截止时间前，投标人须在大唐电子商务平台上传加密的

投标文件。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告仅在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.cn)、大唐电子

商务平台(http://www.cdt-ec.com)上发布。未经许可，其它任何网站不得转载；如有

发现，将追究非法转载单位的责任。

7. 联系方式

招 标 人：河北大唐国际张家口热电有限责任公司

地 址：张家口高新区南环路

招标代理机构：北京国电工程招标有限公司

地址：北京市石景山区银河大街 6 号院 1 号楼银河财智中心 B 座

邮编：100040

联系人：顾乐

电话：*开通会员可解锁*

电子邮件：gule@cweme.com

14

8. 提出异议、投诉的渠道和方式

接收单位：中国水利电力物资武汉有限公司

采购业务异议、投诉电话：*开通会员可解锁*-3

采 购 业 务 异 议 、 投 诉 路 径 ： 登 录 大 唐 集 团 电 子 商 务 平 台 （ https://www.cdt-

ec.com）后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-采购异议投诉栏“异

议提交”中提出书面异议。

9. 监督部门

本招标项目的监督部门为：大唐国际发电股份有限公司供应链管理部

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)： （签名)

招标人或其招标代理机构： （盖章)

15

第二章

投标人须知

投标人须知前附表

条款号

条款名称

编列内容

1.1.2

招标人

见招标公告

1.1.3

招标代理机构

见招标公告

1.1.4

招标项目名称

见招标公告

1.1.5

项目建设地点

见招标公告

1.1.6

项目建设规模

见招标公告

1.2.1

资金来源

见招标公告

1.2.2

资金落实情况

已落实

1.3.1

招标范围

见招标公告

★1.3.2

计划工期

见招标公告

★1.3.3

质量标准

1. 质量标准执行国家、行业和中国大唐集团有限公司的有关标准、规程、规定；招标范围内的改造、试验项目的合格率达到 100%；2. 满足《中国大唐集团公司火电机组 A 级检修、重大技改项目创建精品工程管理办法》要求；3. 满足《中国大唐集团公司发电企业机组 A 级检修、技术改造项目质量事件管理办法》要求；4. 满足《中国大唐集团公司发电设备检修管理办法》要求；5. ……。

★1.4.1

投标人资质条件、能力、

信誉

★一、资质要求：见招标公告；★二、财务要求：见招标公告；★三、业绩要求：见招标公告；★四、人员的资格要求：见招标公告；五、其他要求：投标人应提供真实的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力，具体要求见投标人须知“3.5 资格审查资料”。

★1.4.2

是否接受联合体投标

 不接受□接受，应满足下列要求：见招标公告

16

条款号

条款名称

编列内容

★1.4.3

投标人不得存在的其他情

形

具体要求见投标人须知“第 1.4.3 和 1.4.4”

1.9.1

踏勘现场

 不组织□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点： 踏勘联系人： 联系方式：

1.10.1

投标预备会

☑不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

1.10.2

投标人在投标预备会前提

出问题

时间：现场踏勘时间之前形式：投标人应在中国大唐集团有限公司电子商务平台上传（网址：http://www.cdt-ec.com）

1.10.3

招标文件澄清发出的形式

招标人由中国大唐集团有限公司电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

1.11.1

分包

 不允许□允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求：

1.12.1

实质性要求和条件

法律法规要求及招标文件中有“★”标示的条款均为实质性要求和条件

★1.12.3 偏差

 不允许□允许，最高项数：_________________

偏差范围：_________________偏差幅度：_________________

2.1

构成招标文件的其他资料 无

2.2.1

投标人要求澄清招标文件

时间：投标截止时间前 10 日形式：投标人应在中国大唐集团有限公司电子商务平台上传（网址：http://www.cdt-ec.com）

2.2.2

招标文件澄清发出的形式

由中国大唐集团有限公司电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

2.2.3

投标人确认收到招标文件

澄清

时间：收到（查看）后即为确认。形式：投标人应在中国大唐集团有限公司电子商务平台（网址：http://www.cdt-ec.com）确

17

条款号

条款名称

编列内容

认。

2.3.1

招标文件修改发出的形式

在中国大唐集团有限公司电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

2.3.2

投标人确认收到招标文件

修改

时间：收到（查看）后即为确认。形式：投标人应在中国大唐集团公司电子商务平台（网址：http://www.cdt-ec.com）确认。

3.1.1

构成投标文件的其他资料

3.2.1

增值税税金的计算方法

按国家现行办法计算。（1）招标文件未明确税率，投标人报价税率不一致时，按照含税价进行评审；（2）招标文件明确税率，投标人报价税率与招标文件要求税率不一致，一般情况下按照不含税价格折算至同一基准作为评标价格，但招标文件已明确投标报价税率与招标文件要求税率不一致应否决的除外。

3.2.3

报价方式

固定总价形式，投标文件报价全部采用人民币表示。

★3.2.4

最高投标限价

 无□★有，最高投标限价： 万元

3.2.8

投标报价的其他要求

无

★3.3.1

投标有效期

投标截止时间后 180 天

★3.4.1

投标保证金

1.投标保证金金额详见大唐电子商务平台，形式可为投标保函或银行电汇。2.投标保证金为保函的操作流程：2.1 电子投标保函的递交。投标保证金为电子投标保函形式的，需在电商平台报名参加项目后，选择在线开具电子保函。选择后，自动跳转至电子保函购买界面。电子投标保函无需邮寄保函原件，也无需在投标文件中另行上传。纸质保函需随投标文件上传扫描件。 2.2 纸质投标保函递交。投标保证金为纸质投标保函形式的，需在投标截止时间前将见索即付的投标保函原件送达招标代理机构，同时随投标文件上传投标保函扫描件。纸质投标保函格式应满足招标文件要求。送达地址：北京市石景山区银河大街 6 号院 1 号楼银河财智中心 B 座送达邮编：100040

18

条款号

条款名称

编列内容

送达联系人：顾乐联系电话：*开通会员可解锁*gule@cweme.com3.投标保证金为银行电汇的操作流程：保证金电汇金额及账户详见大唐电子商务平台（www.cdt-ec.com），在“参与投标-已参与项目”菜单下查看需要交纳保证金的标段，点击操作栏“参与信息”查看投标人所需保证金支付金额、电汇账户（注意：与购买招标文件开户行账号不同）等支付信息，并根据页面提示信息支付保证金。3.1 为提高投标保证金收退效率，保证金收退方式为大唐电子商务平台线上操作方式，每个标的汇款账号均不相同。登录大唐电子商务平台查看保证金实时收退情况。操作流程：保证金退还由项目经理发起，当退款完成后，在保证金退还管理菜单下可以看到退还的保证金，如果为中标供应商，需要先由项目经理扣除中标服务费后才能退还保证金，退还金额为扣除中标服务费后剩余部分。如果为非原路退还保证金，则需要供应商线下向项目经理提交非原路退还的各种信息如银行账户、大额支付行号、开户行等，若存在其他情况的非原路退回情况，比如公司主体发生变化等，需要提交相关的公司变更证明材料至项目经理处，待审核通过后方可非原路退回。3.2 投标保证金必须以投标人的基本账户电汇（不允许以个人名义电汇或其他公司名义代汇）。如投标人参与多个标的投标，按标的分别单独电汇（不允许将多个标的保证金合成一笔）。如因本条原因造成保证金无法正常退回或延期退回，我方将不承担相关责任。3.3 招标人或招标代理机构将对投标保证金进行核查，投标截止时间前未收到投标保证金，将视同未递交投标保证金。3.4 招标人及/或招标代理机构（代理机构名称）退还投标保证金的地点为线上，投标人收取退还的投标保证金的地点同上。4.投标人参加多个项目或者多个标段时，应按项目、标段分别提交投标保证金。投标人以联合体形式投标的，原则上由牵头方缴纳投标保证金（联合体协议书另有约定的，从其约定），其提交的投标保证金对联合体各方均有约束力。5.中标通知书发出后 5 个工作日内，向未中标投标人退还投标保证金或归还投标保函原件。6.中标服务费结算。一般项目中标通知书发出后向

19

条款号

条款名称

编列内容

中标人收取招标代理服务费；框架、长协项目，在结算后向中标人收取招标代理服务费。6.1 投标保证金形式采用投标保函的，采购代理机构将发出中标服务费缴纳通知书（一般项目同中标通知书一并发出），要求中标单位在 90 天内足额缴纳中标服务费。如中标单位未按期足额缴纳，采购代理机构将保留向担保人主张担保责任、通过法律途径（包括但不限于诉讼、仲裁）维护自身合法权益的权利。6.2 投标保证金形式采用银行电汇的，中标服务费从投标保证金中直接扣除（多退少补）。中标人的投标保证金金额不足以支付中标服务费的，应在收到中标服务费补缴通知 90 天内足额缴纳。7.电子投标保函注意事项7.1 电子投标保函的延期。电子投标保函的延期由招标代理机构主动发起，无需二次缴纳费用。系统将通过站内信和短信的形式通知投标人延期情况。7.2 电子保函的退还。1）电子保函到期自动失效，无需另行操作。2）投标人开具电子保函后，如未发生投标行为，可随时发起退保，出函单位返还费用。如已完成投标行为，在开标前，需先在电商平台完成撤标后，才可发起退保，出函单位返还费用；开标后，不可主动发起退保。3）因招标人原因项目终止的，投标人可发起退保，出函单位返还费用。

3.4.4

其他可以不予退还投标保

证金的情形

3.5

资格审查资料的特殊要求

 无□有，具体要求：

3.5.2

近年财务状况的年份要求 近 3 年（2022 年至 2024 年）

3.5.3

近年完成的类似项目情况

的时间要求

近 3 年（2023 年 1 月 1 日至投标截止日）

3.6.1

是否允许递交备选投标方

案

不允许

4.1.2

电子投标文件加密要求

投标文件需使用指定的电子钥匙在投标文件上加盖电子签章，并加密上传。注：电子钥匙内企业名称必须与平台注册企业名称一致，否则无法正常使用。各投标人根据实际情况提前变更钥匙名称或平台注册企业名称。

20

条款号

条款名称

编列内容

投标时需使用电商平台指定的电子钥匙。

★4.2.1

投标截止时间

见招标公告

4.2.2

递交纸质投标文件地点 见招标公告

4.2.3

投标文件是否退还

否

5.1

开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点

5.2

开标程序

电子开标

6.1.1

评标委员会的组建

评标委员会构成：5 人以上单数其中招标人代表：不超过评标委员会总人数三分之一评标专家确定方式：专家库随机抽取

6.3.2

评标委员会推荐中标候选

人的人数

1-3 人

7.1

中标候选人公示媒介及期

限

公示媒介：中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.cn）、中国大唐集团公司电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）。公示期限：3 日。

7.4

是否授权评标委员会确定

中标人

否

7.6.1

履约担保

是否要求中标人提交履约担保：□要求，履约担保的形式：履约保证金或银行保函

履约担保的金额：合同金额的 10%

 不要求

10

是否采用电子招标投标

本次招标以大唐电子商务平台确认（网址：http：//www.cdt-ec.com）投标人上传加密的投标文件为准。投标文件递交截止时间前，投标人须在大唐电子商务平台上传加密的投标文件。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间后未完成投标文件全部传输的（技术文件、商务文件、价格文件、投标总价等），视为投标文件递交不完整，不满足招标文件实质性要求，由评标委员会依法否决其投标。开标采用在大唐电子商务平台网上开标大厅开启投标人上传加密的投标文件方式。投标文件

21

条款号

条款名称

编列内容

递交截止时，招标公司在大唐电子商务平台开启所有有效投标人报价，投标人可在大唐电子商务平台查看所有有效投标人报价，并进行网上确认。开标后评标委员会对投标人上传的电子投标文件是否解密成功进行核对，如未解密成功，将告知投标人。因投标人原因造成其投标文件任一文件未解密成功的，视为撤销其投标文件；因投标人之外原因造成其投标文件任一文件未解密成功，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失（如招标方原因，赔偿投标人购买招标文件的费用）。解密失败原因的说明由电子钥匙服务商提供。虽然解密成功，投标文件无法读取（含文件损坏、其他加密等导致无法正常识别的情况），由评标委员会依法否决其投标。当发生极端情况（或不可抗力）造成无法正常电子开评标时，视为未递交投标文件。极端情况包括：服务器端软、硬件出现故障且无法修复（程序、中间件、数据库及网络交换机等)；大量投标人第三方控件及电子钥匙出现故障且无法修复；开标现场软、硬件设备出现故障且无法修复（电子钥匙驱动、现场网络、电源、视频等）；服务器端软、硬件出现故障无法修复（解密服务、中间件、数据库及网络交换机、安全设备等）。

11

需要补充的其他内容

1. 本次招标的招标代理服务费（中标服务费）和大唐电子商务平台交易费向中标人收取。1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由招标代理机构向中标人收取，发票由招标代理机构开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物〔2012〕150号）。2）大唐电子商务平台交易费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由大唐电商技术有限公司向中标人收取，中标人应在合同签订后，在大唐电子商务平台上缴纳平台交易费，发票由大唐电商技术有限公司开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》（大唐集团物【2016】241 号）。

22

条款号

条款名称

编列内容

2.“招标人与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标人住所地人民法院关于级别管辖的规定向招标人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标人住所地见招标公告。3.“招标代理机构与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标代理机构住所地人民法院关于级别管辖的规定，向招标代理机构住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标代理机构住所地见招标公告。4.关于合同生效及预付款需遵守中国大唐集团有限公司的相关具体要求。5.即日起标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，请正确填写手机号码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以发送邮件和短信的形式通知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收到短信或邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，待客服人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。6.投标文件以投标人在开标截止日期前递交的电子版投标为准。开标截止时间前，投标人应按招标文件要求在中国大唐集团有限公司电子商务平台（投标工具）响应投标： 【标书制作】中上传商务技术文件及填写开标一览表（上传分项报价如有）、【评审响应】中绑定每一项详细评审指标项对应的投标文件开始页及结束页、【评审应答】中填写【其他评审因素填写】和【评分类评审因素应答（参照示例填写准确及完整）】。请投标人合理安排投标时间，以免投标不完整。投标工具技术支持400-888-6262。。

……

招标文件中关于知识产权的免责声明

1.招标人有义务对其向招标代理机构提供的文件进行全面的知识产权权利审查，保证其提供的所有文件不侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。

23

条款号

条款名称

编列内容

2.招标代理机构为招标人和投标人提供交易便利，招标代理机构所发布的招标文件均来自招标人，招标文件已经过招标人审查，其中不涉及侵犯任何第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。3.投标人应对其向招标代理机构递交的投标文件进行全面的知识产权权利审查，保证投标文件中没有侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。4.如招标人或者投标人因自身原因造成在招标文件或者投标文件中存在侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权的内容，应由招标人或者投标人承担相应的赔偿责任。

注：如后续文字描述与本前附表内容有不一致的，以前附表内容为准。

24

1. 总则

1.1 招标项目概况1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标

法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。1.2 招标项目的资金来源和落实情况1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3 招标范围、计划工期和质量标准1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：（1）资质要求：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第

1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体

牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质

等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中

投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶

属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；（7）为本招标项目的招标代理机构；（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

25

（9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（10）被依法暂停或者取消投标资格；（11）被责令停业、暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（13）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政

处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）

或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。1.4.4 投标人若出现以下情况，将可能视为串通投标：（1）不同投标人的联系人名称、身份证号码、电子邮箱、联系电话一致；（2）不同投标人的投标保证金从同一账号汇出或汇入同一虚拟账号；（3）不同投标人的招标文件下载或投标文件上传 IP 地址一致；（4）不同投标人的投标硬件设备环境信息一致，包括：网卡 MAC 地址信

息、硬盘信息、主板信息、CPU 信息；

（5）不同投标人的投标文件作者或最后一次保存者一致（特殊情况除

外）；

（6）同一标段不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（7）不同投标人的投标文件相互混装，或投标文件中出现另一个投标人的

财务审计报告、或资质证书等资料；

（8）不同投标人的投标文件异常一致，或投标报价呈规律性差异，或投标

文件中错误的内容异常一致、或分项报价的价格多处完全相同；

（9）其他串通投标行为。具体情况由评标委员会结合相关法律法规、招标文件等认定。1.5 费用承担1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5.2 本次招标的招标代理服务费（中标服务费）和电子商务平台交易费

向中标人收取。

（1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。

一般项目招标代理服务费计费按单标段中标金额计算，中标通知书发出后向中

标人收取招标代理服务费，中标人的投标保证金金额不足以支付招标代理服务

费或采用银行保函等形式投标保证金的，中标人应及时补足差额或足额支付招

标代理服务费。框架、长协项目按单个合同或订单实际执行情况结算。取费标

准执行《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物

〔2012〕150 号）。

招标代理服务费取费标准

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100 万元以下

1.6500%

1.6500%

1.1000%

26

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100～500 万元

1.2100%

0.8800%

0.7700%

500～1000 万元

0.8800%

0.4950%

0.6050%

1000～5000 万元

0.5500%

0.2750%

0.3850%

5000～10000 万元

0.2750%

0.1100%

0.2200%

1～5 亿元

0.0550%

0.0550%

0.0550%

5～10 亿元

0.0385%

0.0385%

0.0385%

10～50 亿元

0.0088%

0.0088%

0.0088%

50～100 亿元

0.0066%

0.0066%

0.0066%

100 亿元以上

0.0044%

0.0044%

0.0044%

一次招标最高限额

（完成一次招投标全流程）

350 万元

300 万元

450 万元

有关说明：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费

额如下：

100 万元×1.100%=1.1 万元（500-100）万元×0.77%=3.08 万元（1000-500）万元×0.605%=3.025 万元（5000-1000）万元×0.385%=15.4 万元（6000-5000）万元×0.22%=2.2 万元合计收费=1.1+3.08+3.025+15.4+2.2=24.805（万元）

27

（2）电子商务平台交易费向成交供应商收取。电子商务平台交易费应包含

在总报价中，在报价中不再单独列项。中标人在电子商务平台上缴纳平台交易费，发票由大唐电商技术有限公司开具。非长协类项目（含框架采购等），交易费收取额按照单个合同金额或单个订单金额计算,大唐电商技术有限公司定期结算。取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》（大唐集团物【2016】241 号）。长协类项目，采购计划金额在“124”以上的，收费标准参照国家计委计价格〔2002〕1980 号文规定的招标代理服务费基础标准的 55%向中标人收取；采购计划金额在“124”以下的，收费标准为实际成交金额的 1.8%。费用由大唐电商技术有限公司按照每 12 个月向供应商收取。

电子商务平台交易费取费标准

服务类

型

费率

中标额（万元）

服务招标

工程招标

100 万元以下

0.8250%

0.5500%

100～500 万元

0.4400%

0.3850%

500～1000 万元

0.2475%

0.3025%

1000～5000 万元

0.1375%

0.1925%

5000～10000 万元

0.0550%

0.1100%

1～5 亿元

0.0275%

0.0275%

5～10 亿元

0.0193%

0.0193%

10～50 亿元

0.0044%

0.0044%

50～100 亿元

0.0033%

0.0033%

100 亿元以上

0.0022%

0.0022%

一次招标最高限额

（完成一次招投标全流程）

150 万元

225 万元

有关说明：例如：某工程招标业务中标金额为 6000 万元，计算电子招标平台交易收费

额如下：

100 万元×0.550%=0.55 万元（500-100）万元×0.3850%=1.54 万元（1000-500）万元×0.3025%=1.5125 万元（5000-1000）万元×0.1925%=7.7 万元（6000-5000）万元×0.1100%=1.1 万元合计收费=0.55+1.54+1.5125+7.7+1.1=12.4025（万元）注：本标段中标服务费为 24.805 万元，电子商务平台交易费为 12.4025

万元，本标段投标人应交纳 24.805+12.4025 万元=37.2075 万元。

28

1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密

保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文

注释。

1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附

表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤

亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投

标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前

附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达

招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知

前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分

包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和分包商的资质要求等限制性条件。除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。投标人应在投标文件中明确说明需要分包的工程及范围，提供与拟分包内容相对应的拟分包商短名单以及双方协作关系说明。列入大唐集团施工单位黑名单的单位不得列入拟分包商短名单；近 3 年内出现重大安全、质量事故的主体责任单位不能列入分包商短名单。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中

标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利

于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标施工方案、设备技术性能指

标的详细描述、技术支持资料、技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应

29

当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

1.12.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的差异表中列

明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件2.1 招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告（2）投标人须知（3）评标办法（4）合同条款及格式（5）技术标准和要求（6）图纸及资料（7）投标文件格式根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修

改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件

不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标

文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通

知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人

在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有

已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式

通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10

日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件3.1 投标文件的组成3.1.1 投标文件应包括下列内容：3.1.1.1 商务投标文件（1）投标函及投标函附录（2）法定代表人身份证明

30

（3）授权委托书（4）联合体协议书（如有）（5）投标保证金（6）资格审查资料（7）商务部分投标文件差异表（8）财务用款计划（9）商务部分评标因素统计表（10）廉洁合同（11）投标人关于资格的声明函（12）投标人须知前附表规定的其他材料3.1.1.2 技术投标文件（1）业绩资格审查资料（2）主要人员简历表（3）施工组织设计（4）技术部分投标文件差异表（5）技术部分评标因素统计表（6）其他材料3.1.1.3 价格投标文件（1）价格清单投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构

成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联

合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章

第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价 3.2.1 报价要求3.2.1.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另

有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写改造工程项目清单。

3.2.1.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要

素，结合市场情况进行投标报价。

3.2.1.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间

前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“改造工程项目清单”中的相应报价。此项修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。投标人在投标截止时间前提出的降（提）价函或在投标文件中所作的类似规定（如有）须附有降（提）价部分的详细说明，并有投标人法定代表人或其授权代表签字，否则降（提）价函将被视为无效。降（提）价函或投标文件的类似规定中如无另行说明，视为其报价中各项报价分别按照降（提）价函的降（提）幅度，做同比例的下浮（提升）。

3.2.1.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投

标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.1.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。3.2.2 报价原则

31

3.2.2.1 采用总价承包，除专用合同条款约定可调整物价波动引起的价格

差额的材料外，所有投标人采购材料的物价波动引起价格变化的风险，被视为已包含在投标报价中。

3.2.2.2 投标人应按照招标文件规定、改造工程项目内容清单、施工现场

实际情况，结合自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及制定的改造方案编制报价书，不得哄抬报价或恶性压价。除合同条款中另有规定外，投标总价应包括为完成本标段工作进行的设备采购、改造准备、临时设施（如有）、现场作业、试运、再鉴定、竣工和缺陷责任处理而发生的费用，包括设备购置费、人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、规费、企业管理费、试验检验费、配合试运费、培训服务费、利润、税金以及本合同要求由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

3.2.2.3 工伤保险或人身意外伤害险等由投标人投保的保险费含在投标报

价中，招标人不另行支付。

★3.2.2.4 安全生产（措施）费含在分部分项工程报价中，其费率不得低

于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）要求，并在投标总报价表中单独列项（不再重复计入总价），具体要求如下：

以建筑安装工程费(不含设备费)为依据，安全生产（措施）费取费不得低

于以下标准：

（1）矿山工程 3.5%；（2）铁路工程、房屋建筑工程、城市轨道交通工程 3%；（3）水利水电工程、电力工程 2.5%；（4）冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、通信工程 2%；（5）市政公用工程、港口与航道工程、公路工程 1.5%。如不满足上述标准，评标委员会将否决其投标。3.2.2.5 投标报价中应包括在总工期不变的情况下，由于改造计划调整而

增加的各种费用；并根据本工程的气候特点充分考虑冬雨季施工的各项措施费用。

3.2.2.6 投标报价中应包括改造过程中发生的成品保护设施、看管等费

用，责任区域内承包人各自的保卫费用。

3.2.2.7 除合同另有规定外，在投标截止时间前 28 天（基准日期）当时所

依据的国家法律、行政法规和规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均计入投标报价中。

3.2.2.8 报价中的风险费用包括但不限于以下内容：（1）一般自然灾害造成投标人所属财产及人员的损失费用和预防一般自然

灾害所采取的措施费用。

（2）除合同另有约定外，合同执行期间发生的因停水、停电、变更、质量

检验、机械维修、天气影响、设备、材料迟供、环保或暂时脱供等因素可能造成的窝工、停工、待工费用。

3.2.2.9 本工程不保证最低价中标。3.2.3 投标报价的费用构成投标报价包括：设备购置费、建筑及安装工程费、其他费用、与本工程有

关的拆改费 、专业工程暂估价、暂列金、计日工。

3.2.3.1 设备购置费包括但不限于：（1）投标人提供的设备和材料费，含采购、运输、装卸、保管、利润、税

32

金等费用；

（2）招标人供应设备材料的卸车、保管、二次倒运及参加开箱验收的费

用。

3.2.3.2 建筑及安装施工费包括但不限于：人工费、材料费、施工机械使

用费、措施费、配合试运费、规费、管理费、利润、税金等。

3.2.3.3 其他费用包括但不限于：为完成本标段工程所发生的其他各种成

本费用，包括但不限于下列内容

（1）试验检验费；（2）培训服务费；（3）其他。3.2.3.4 与本工程有关的拆改费用包括但不限于：相关设备、设施拆除及

清运等。

3.2.3.5 专业工程暂估价（如有）：按照招标人给定的金额进行计列，不

发生要在结算中核减。

3.2.3.6 暂列金（如有）：按照招标人给定的金额进行计列，不发生要在

结算中核减。

3.2.3.7 计日工：指在施工过程中，承包人完成发包人提出的改造工程项

目清单以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价的一种方式，包括人工费、材料费和施工机械使用费三种形式。

计日工人工费按照改造工程项目清单 2.6.1 计日工表中的数量自行报价，

并将合价计入总价；

计日工材料费按照项目当地建设行政主管部门发布的当期信息价执行；计日工机械使用费按照项目当地建设行政主管部门发布的当期价格执行。计日工的材料费和机械使用费没有信息价的，参考当地市场价格由双方协

商确定。

3.3 投标有效期3.3.1 投标有效期见投标人须知前附表。3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文

件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有

投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金

额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将

否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和

中标人退还投标保证金。

33

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签

订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。3.5 资格审查资料除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资

料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应具有投标人营业执照及年检合格的证明材

料、资质证书副本等材料的复印件。其他组织需具有有效的证明文件。

3.5.2 “近年财务状况表” 应提供近 3 年经会计师事务所或审计机构审计

的财务会计报告及报表，至少包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同（至少包含合同首页、签

字盖章页和合同主要内容页）、竣工验收证明（竣工验收证明必须经建设单位和施工单位盖章齐全，否则不予认可；若为独立设计业绩可提供用户证明），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格（近年完成的类似项目情况明细表）只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附合同协议书复印件。每张

表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项

目经理和其他主要人员（项目负责人、技术经理、安全主要负责人）的相关信息。“主要人员简历表”中项目经理和其他主要人员（项目负责人、技术经理、安全主要负责人），应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件，并附能证明其管理过项目业绩的证明材料包括合同、竣工验收证明；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关资格证书和社保缴费证明复印件。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第

3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7 投标人近三年无重大安全和质量事故证明材料，可以是有关部门出

具的证明文件或投标人的承诺文件。

3.6 备选投标方案3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，

否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方

案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个

报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以

增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

34

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、发包人要求、招

标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件以上传的电子投标文件为准。除投标人须知前附表另有规

定外，电子投标文件所附证书证件均为原件扫描件。当投标人在投标工具中填写的内容与上传的投标文件(含电子签章 PDF 版)不一致时，以上传的投标文件(含电子签章 PDF 版)为准。

3.7.4 在中标候选人公示时，招标代理机构将中标候选人的企业业绩、拟

派项目负责人业绩同时公示，便于投标人互相监督。

4. 投标4.1 投标文件的密封和标记4.1.1 电子投标文件投标人应当按照招标文件和大唐电子商务平台的要求

加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求递交的投标文件，招标人将予以拒收。4.2 投标文件的递交4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文

件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：电子投标文件在大唐电子商务平台

（http://www.cdt-ec.com）上传递交，具体见投标须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退

还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，须在大唐电子商务平台确认投

标。递交时间以传输完成后确认投标的时间为准。

4.2.5 逾期上传的投标文件，大唐电子商务平台将予以拒收。4.3 投标文件的修改与撤回4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回

已递交的投标文件。

4.3.2 投标人对已递交的投标文件需要修改的，需在大唐电子商务平台上

撤回原投标文件，修改后重新上传。

4.3.3 投标人撤回投标文件且放弃投标的，在开标结束后须向招标人提供

退还投标保证金的书面申请，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第

3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标5.1 开标时间和地点招标人在投标人须知前附表规定的开标时间（投标截止时间）和投标人须

知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解

密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、施工工期及其他内容，并记录在案。

35

（2）投标人代表在中国大唐集团大唐电子商务平台上对开标记录进行线上

确认。

（3）开标结束。5.3 开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并

制作记录。

6. 评标6.1 评标委员会6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或

其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受

过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等

原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3 评标6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准

和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候

选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7 合同授予7.1 中标候选人公示招标人在收到采购结果审核意见的通知之日起 3 日内，按照投标人须知前

附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7.2 评标结果异议投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示

期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为

可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

36

7.4 定标按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确

定中标人。

7.5 中标通知在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标代理机构（没有招标代理机构

的为招标人）以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约担保7.6.1 在签订合同前/合同签订后 14 天内，中标人应按投标人须知前附表

规定的形式、金额、和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过投标人书面认可的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中

标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文

件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同

时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项

目向招标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标8.1 重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）购买招标文件的潜在投标人少于 3 个的；（2）到投标截止时间时，投标人少于 3 个的；（3）评标委员会否决所有投标，或否决部分投标后因有效投标少于 3 个使

得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的；

（4）国家法律法规规定的其他应重新招标的。8.2 不再招标重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核

准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串

通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标

委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取

37

中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投

标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他

人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法

规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉

的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10. 是否采用电子招标投标本招标项目采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。11. 需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。12.招标文件中关于知识产权的免责声明

见投标人须知前附表

38

第三章

评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号

评审因素

评审标准

1

评标方法

中标候选人排序方

法

综合得分排序

投标人名称

与营业执照、安全生产许可证、资质证书一

致

投标函签字盖章

有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。

法人授权委托书签字

盖章

有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位

章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身

份证明，授权委托书应符合 “投标文件格

式”的规定

投标文件格式

符合第七章“投标文件格式”的规定

联合体投标人（如

有）

提交符合招标文件要求的联合体协议书，明

确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

备选投标方案

除招标文件明确允许提交备选投标方案外，

投标人不得提交备选投标方案

2.1.

1

形式评

审标准

……

……

营业执照

符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定

安全生产许可证

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

资质要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

财务要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

业绩要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

信誉要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

2.1.

2

资格评

审标准

项目负责人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

39

条款号

评审因素

评审标准

其他要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

联合体投标人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

不存在禁止投标的

情形

不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、

1.4.4 项规定的任何一种情形

……

……

投标报价

符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

投标内容

符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

工期

符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

质量标准

符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

投标有效期

符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

投标保证金

符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

权利义务

符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规

定和第四章“合同条款及格式”中的实质性

要求和条件

技术标准和要求

符合第五章“技术标准和要求”中的实质性

要求和条件

分包资格评审

符合第二章“投标人须知”第 1.11 款规定

2.1.

3

响应性

评审标准

……

……

条款号

条款内容

编列内容

1

本次评标采用综合

评估法

根据商务、技术和报价评分标准进行评分。

按照综合得分的高低进行综合排序，综合排

序高者优先。

总计

技术

商务

报价

2.2.1

分值权重构成

100%

50%

10%

40%

2.2.2（1）商务评分标准

商务评分标准表

40

序号

评分项目

分值

评分标准

1

对招标文件商务部分的响应性和投标文件制作

15

1、完全响应招标文件要求者得 5 分；偏差表中列出的，则每存在一条商务负偏差扣 0.5 分；未在偏差表中列出的，则每存在一条扣 1 分；扣至 0 分为止。2、完全响应商务部分评标因素统计表填写要求得 5 分；每出现一项未按要求填写情况扣 0.2 分，扣至 3 分。3.投标文件完整性、编制水平 5 分，投标文件逻辑严密、重点突出，文字表述精准无歧义，图表数据详实的为好：4（含）-5 分；投标文件逻辑较严密、重点不突出，文字表述存在少量冗余或模糊，图表数据较详实的为较好：2（含）-4 分；投标文件逻辑混乱、无重点，文字表述不清，图表数据不详实的为一般：0-2 分。

2

企业实力

40

2.1

营业收入（近三年平均）

25

营业收入≥5 亿元，得 25 分；

2 亿元≤营业收入＜5 亿元，得 23 分；

1 亿元≤营业收入＜2 亿元，得 21 分；

8000 万元≤营业收入＜1 亿元，得 19 分；

5000 万元≤营业收入＜8000 万元，得 17 分；

其余得 15 分。

2.2

企业人数

5

人数≥ 100 人，得 5 分； 50 ＜人数＜ 100 ，得 4 分；人数≤ 50 人，得 3 分。

2.3

已建工程获奖情况

5

近五年，省部级，专业性奖励为省部级获奖，3 项及以上；得（5分）

；2 项得（4 分）

；1 项得（3 分）

；没有得 2 分。

若近五年，获得过国家级奖项（只限于鲁班奖、国家优质工程奖）则该项得 5 分：

2.4

投标单位荣誉称号

5

近五年，每获得 1 项国家级荣誉得 1 分，每获得 1 项省部级荣誉得 0.5 分，最高不超过 5 分。(中共中央、国务院、全国人大、全国总工会等为颁发单位，或两个部委以上联合颁发的，或国家级（评审）委员会颁发的，视为国家级荣誉)

3

财务状况

40

3.1

经营状况

25

三年盈利得 25 分；两年盈利得 21 分；一年盈利得 17 分；三年

均不盈利得 5 分。

3.2

流动比率（最近一年）

15

流动比率≥2，得 15 分；

1.8≤流动比率＜2，得 14 分； 1.7≤流动比率＜1.8，得 13 分； 1.6≤流动比率＜1.7，得 12 分；

1.5≤流动比率＜1.6，得 11 分；1.4≤流动比率＜1.5，得 10 分；

其余得 9 分。(流动比率=流动资产/流动负债)

41

序号

评分项目

分值

评分标准

4

银行资信等级

5

银行资信良好、等级为 AAA 级，得 5 分；银行资信较好、等级为 AAA-、AA+、AA 级，得 4 分；其余等级或银行出具的“结算良好”等描述性证明，得 3 分；如是非银行机构出具的信用证明，得 0 分。

合计

100

2.2.2（2）技术评分标准

技术评分标准表

42

序号

项目

分值

评分标准

（一）

对招标文件技术部分的响应性

5

1、完全响应招标文件要求者得 3 分；偏差表中列出的负偏差，则每存在一条技术负偏差扣 0.25 分；未在偏差表中列出的，则每存在一条扣 0.5 分；扣至 0 分为止。2、完全响应技术部分评标因素统计表填写要求得 2 分；每出现一项未按要求填写的扣0.1 分，扣至 1.5 分为止。

（二）

业绩

15

1

企业业绩

10

满足招标文件资格要求的业绩数量得 6 分，每增加 1 个有效业绩得 2 分，最高不超过 10 分；

2

项目经理业绩

5

满足招标文件资格要求的业绩数量得 3 分，每增加 1 个有效业绩得 1 分，最高不超过 5 分；

（三）

设备、材料供货

35

1

设备、材料供货范围

20

供货范围（含备品备件及专用工具）齐全、完整得 20 分；每缺少一项扣 1 分；

2

主要设备、材料技术性能指标

15

主要设备、材料技术性能指标优于招标文件要求，得 12（含）-15 分；

主要设备、材料技术性能指标完全满足招标文件要求，得 9（含）-12 分；

主要设备、材料技术性能指标基本满足招标文件要求，得 6（含）-9 分；

（四）

施工组织设计

40

1

内 容 完 整 性 和 编 制水平

5

施工组织设计完整，符合施工组织设计大纲要求，

涵盖内容全面(至少包括项目概况、

施工目标、进度控制、劳动力安排与机械配置、质保体系、安保体系、文明施工管理、施工总平面布置、成本控制、合同管理、信息管理和组织协调等方面内容)。施工组织设计完整得 5 分，每少一项扣 1 分，扣完为止。

2

主 要 施 工 及 技 术 方案

10

根据工艺、材料、技术措施的合理性、先进性；施工机械及工器具配置齐全完整性；施工总平面布置合理性等进行评审；好，得 8（含）-10 分；较好，得 6（含）-8 分；一般，得 4（含）-6 分；

43

3

安 全 管 理 与 安 全 文明施工措施

6

根据安全保证体系、安全管理目标、安全措施、安全管理协议偏差、文明施工措施及考核、智慧工地管理措施合理性等进行评审；好，得 5（含）-6 分；较好，得 3（含）-5 分；一般，得 1（含）-3 分；

4

质量管理与措施

6

根据质量保证体系、质量控制计划、措施目标、根治质量通病、确保合格竣工的措施和手段、对招标文件中有关质量标准、质量保证等方面未提出偏差等进行评审；好，得 5（含）-6 分；较好，得 3（含）-5 分；一般，得 1（含）-3 分；

5

环境管理与措施

3

根据环保管理体系、管理目标、管理制度、管理具体措施等评审； 好，得 2（含）-3 分；较好，得 1（含）-2 分；一般，得 0（含）-1 分；

6

工 期 进 度 及 保 证 措施

5

根据总工期、重要节点是否合理，施工进度网络图完整性，管理措施针对性等进行评审；好，得 4（含）-5 分；较好，得 3（含）-4 分；一般，得 1（含）-3 分；

7

施工组织管理

5

根据组织机构是否健全、人员配置是否合理等进行评审；好，得 4（含）-5 分；较好，得 3（含）-4 分；一般，得 1（含）-3 分；

（五）

技术培训及服务

5

根据技术培训及服务范围、计划等进行评审；好，得 4（含）-5 分；较好，得 3（含）-4 分；一般，得 1（含）-3 分；

合计

100

2.2.2（3）报价评分标准

报价评分标准表

序号

评分因素

评分标准

1

投标报价审核

是否按招标文件规定进行报价

2 评标价格计算

1．投标人应按照招标文件规定的币种进行报价。

44

2．投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。2.1 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；2.2 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。经修正后的投标报价为评标价格 P。3.投标人出现报价错误时，评标价格将以不利于投标人的原则进行确定。

3

评标基准价（K）计

算方法

评标基准价（K）计算方法：1.若有效评标价为小于等于 3 家时，则各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。

【基准价计算公

式：K= { (P1+P2+P3+…+Pn)/n）}；

（n≤3）

】

2. 若有效评标价为 4-6 家时，设置投标最高限价的则去掉最低有效评标价、未设置投标最高限价的则去掉最高有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= {（P1+P2+P3+…+Pn-1)/(n-1)}；

（4≤n≤6）

】

3. 若有效评标价为 7 家（含 7 家）以上时，则去掉最高有效评标价和最低有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。

【基准价计算

公式：K= {（P2+P3+P4+…+Pn-1)/(n-2)}；(n≥7)】4. 有效评标价计算评标基准价时，若开标时投标人为 7 家及以上，通过评审后合格投标人少于 7家，则按照上述 1 和 2 原则进行计算。

4

报价评分计算

（100 分）

报价分计算办法：（1）若评标价 P 等于 K 时，得 95 分（基准分）

；

（2）评标价 P 每高于评标基准价 1%在基准分基础上扣 1 分，最低得 60 分；（3）评标价 P 每低于评标基准价 1%在基准分基础上加 1 分，最高为 100 分；（4）若评标价 P 低于评标基准价 5%以上时，每再低1%在 100 分基础上扣 1 分；（5）若评标价 P 低于评标基准价 20%以上时，得 85分；（6）中间采用插值法计算，分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”

。

45

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文

件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按照商务因素评分、技术因素评分和报价评分乘以分值权重加权得出综合评分；并按照综合评分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，以业绩多者优先。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2 分值权重构成与评分标准2.2.1 分值权重构成（1）商务部分：见评标办法前附表；（2）技术部分：见评标办法前附表；（3）报价部分：见评标办法前附表。2.2.2 评分标准（1）商务评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（1）商务评分标准；（2）技术评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（2）技术评分标准；（3）报价评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（3）报价评分标准。3. 评标程序

3.1 初步评审3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证

明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标

文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报

价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点

有明显错误的除外。

（3）投标人出现报价错误时，评标价格将以不利于投标人的原则进行确定。3.1.4 评标委员会按本章第 2.2 款规定的方法进行价格折算，计算出经评审

后的评标价格。

3.2 详细评审3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算

出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分

A；

46

（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分

B；

（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分

C；

A 为所有商务评标专家对投标人商务部分评分的算术平均值。B 为所有技术

评标专家对投标人技术评分的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”

。

3.2.3 投标人得分=A×权重+B×权重+C×权重。3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报

价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含

义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实

质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投

标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会

按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单

47

第四章

合同条款及格式

第一节

通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力

的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、已标价改造工程项目清单以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、

说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文

件，以及合同双方当事人约定的对其所做的修改和补充。

1.1.1.7 四措两案：是指承包人在国家法律法规范围内，依据改造实际情况和发包

人要求制定的针对合同项目的施工组织设计文件的分解文件。包括“组织措施、技术措施、安全措施、施工方案、应急预案”，简称“四措两案”。

1.1.1.8 图纸：是由发包人提供满足工作需要的图纸资料，以及在合同履行过程中

形成的图纸文件。

1.1.1.9 已标价改造工程项目清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定

的格式和要求填写并标明价格的改造工程项目清单。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事

人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。1.1.2.5 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理

的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.6 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管

理的全权负责人。

1.1.3 改造工程1.1.3.1 改造工程：为维持或改善设备与系统的安全性、可靠性、可控性、经济性

48

和环保性

,使其能够处于安全运行状态,效率能够保持或接近最佳状态而进行的检查和改

造工作，包括设备、材料采购、现场施工、调试、试验、验收等内容。

1.1.3.2 备品配件：设备或工艺系统在改造过程中需要更换的各种部件、组件、零

件、插件、设备、阀门、管道、支吊架、保温材料、电缆、表计、填充油、填充气等。

1.1.3.3 施工场地（或称现场）：指用于合同改造工程施工的场所，以及在合同中

指定作为施工场地组成部分的其他场所。

1.1.4 日期1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.2 款通知承包人开工的函件。1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.2 款发出的开工通知中写明的开工日期。1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第

11.3 款、第 11.4 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。包括计划竣工日期和实

际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期以竣工验收单中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 17.1 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由合同条

款约定。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计

入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天

24:00。

1.1.5 合同价格和费用1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同

总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作

后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和

应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但

暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：指发包人在改造工程项目清单中暂定并包括在合同价格中的一

笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工器具、服务的采购，改造中可能发生的变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用，报价中的暂列金额据实结算。

1.1.5.6 计日工：指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采

用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.1 款约定用于保证在缺陷责任期内

履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 报复役报复役：机组经过整体试运行合格，并经现场全面检查，各项指标与状况正常

后，向当地电网公司报备用。

1.1.7 其他书面形式：指合同文件、信函、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表

现所载内容的形式。

49

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所

在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释

合同文件的优先顺序如下：

（

1）合同协议书；

（

2）中标通知书；

（

3）投标函及投标函附录；

（

4）专用合同条款；

（

5）通用合同条款；

（

6）技术标准和要求；

（

7）已报价改造工程项目清单；

（

8）图纸；

（

9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合

同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 发包人提供的图纸除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给

承包人。

1.6.2 承包人提供的文件按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括施工组织设计（“四措两

案”）、网络进度图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。1.7 联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定

和决定等重要文件，均应采用书面形式。

按合同约定应当由监理人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、

请求、申请和报批等，监理人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后

7 天。

2. 发包人

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律

而引起的任何责任。2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第

5.2 款的约定向承包人发出开工通知。

50

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线

和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织技术交底

发包人应根据合同进度计划，向承包人进行技术交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定并根据工程进度和质量验收情况向承包人支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

如项目无监理人，监理人职责和权力由发包人行使。发包人有权根据项目需要随

时指定或更换监理人，且无需征得承包人同意。）3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已

得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或

批准，对项目、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工

作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 监理人员对承包人文件、改造工作等未在约定的或合理的期限内提出否定意

见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发

出的

24 小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 24 小时内对该指示

予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理

工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人

授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第

3.3.1 项约定授权的监

51

理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，

应按第

8 条处理。

3.4.3 紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头

形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后

24 小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。承包人应在

收到上述临时书面指示后

24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确

认函后

24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人

员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费

用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工

程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总

监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第

15 条的约定处理。在争议解决前，双

方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第

16 条的约定对总监理工程师的确定作出修

改的，按修改后的结果执行。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 办理法律、法规或发包人制度规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理

结果书面报送发包人留存。

4.1.2 按法律规定和合同约定的改造工程范围、内容、技术要求及质量、性能保

证、进度、安全、环保、文明施工等既定目标完成项目，并在保修期内承担保修和缺陷修复义务。

4.1.3 按法律规定和合同约定采取安全文明施工和环境保护措施，确保项目实施及

其人员、材料、设备和设施的安全，防止发生人身伤害和财产损失。

4.1.4 按合同约定的工作内容和改造进度要求，编制施工组织设计（“四措两

案”），并对所有改造作业和方法的完备性和安全可靠性负责；

4.1.5 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水

源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，并对邻近生产设施进行有效隔离。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

4.1.6 按照第 7.3 款约定负责施工现场及其周边环境与生态的保护工作；4.1.7 按安全文明施工要求采取安全措施，确保人员、设备和设施的安全，防止因

改造作业造成的人身伤害和财产损失；

4.1.8 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同改造工程，且应及时支付其

雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

4.1.9 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专

用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

52

4.1.10 合同履行期间，承包人所有人员应严格遵守发包人及其上级公司制订的各项

管理制度。

4.1.11 承包人应履行的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收合格前一直有效。发包人应在竣

工验收合格后

28 天内把履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期

的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。4.3 承包人项目经理及人员

4.3.1 承包人项目经理4.3.1.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目经

理应按合同约定以及监理人按第

3.4 款作出的指示，负责组织合同的实施。承包人为履

行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.3.1.2 项目经理应驻现场，项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经

理确需离开现时，应取得发包人的书面同意，临时代行其职责的人员需经过发包人的书面同意，该人员应具备履行相应职责的能力。承包人项目经理未经发包人同意擅自离开现场的，发包人有权按照相关管理制度进行考核。

4.3.1.3 承包人更换项目经理时，应提前 5 天书面通知并取得发包人书面同意。替

换人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。

4.3.1.4 项目经理按合同约定组织改造工作。在紧急情况下为确保作业安全和人员

安全，在无法与发包人代表及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与作业有关的人身、财产的安全，但应在

24 小时内向发包人代表提交书面报告。

4.3.1.5 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载

明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后

2 天内向发包人提出书面的改进报

告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的

3 天内

进行更换，并将新任命的项目经理的相关资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第

4.3.1 项约定的职责。

4.3.2 承包人人员、农民工工资条款4.3.2.1 承包人派驻到现场的主要管理人员应相对稳定。改造过程中如有变动，承

包人应及时向发包人提交现场人员变动情况的报告。承包人更换主要管理人员时，应提前

2 天书面通知并取得发包人书面同意。

4.3.2.2 特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，发包人可以随时检查。4.3.2.3 承包人的主要管理人员离开现场应报发包人同意。主要管理人员离开现场

前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。

4.3.2.4 承包人擅自更换主要管理人员，或前述人员未经发包人同意擅自离开施工

现场的，发包人有权按照相关管理制度进行考核。

4.3.2.5 承包人应与所雇用的劳动者签订劳动合同，切实加强用工管理。承包人应加

强劳务分包队伍的管理，对劳务分包队伍统一培训，执证上岗。4.4 分包

承包人对本项目负有总包责任，包括分包和（或）采购的产品。发包人对分包和

（或）采购产品的任何建议、意见或确认等，均不视为对总包责任的减免。

53

4.4.1 分包的确定4.4.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人不得进行分包。4.4.1.2 按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。4.4.1.3 项目分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程

向发包人承担连带责任。

4.4.1.4 除合同专用合同条款另有约定外，承包人应在分包合同签订后 2 天内向发

包人提交分包合同副本。

4.4.2 分包管理承包人应向发包人提交分包人的主要改造工程管理人员表，并对分包人的改造人

员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

4.4.3 分包合同价款4.4.3.1 除本项第 4.4.3.2 目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款

由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

4.4.3.2 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应

付承包人工程款中扣除该部分款项。

4.4.4 分包合同权益的转让分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷

责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

4.4.5 设备照管4.4.5.1 除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承

包人应负责照管现场相关设备、设施等，直到项目完工交付发包人为止。

4.4.5.2 在承包人负责照管期间，无论何种原因造成相关设备、设施损坏的，均由

承包人负责修复、更换。由承包人原因造成相关设备、设施损坏、丢失，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。除承包人以外的原因造成设备、设施的损坏，承包人更换、修复产生的费用由双方协商。4.5 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同项目。

5. 培训和资料

5.1 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合

同约定接收之前进行培训的，应在第

16.4 款约定的竣工验收前完成培训。

5.2 竣工文件

5.2.1 承包人应编制并及时更新反映改造工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工

工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的形式和份数提交给监理人。

5.2.2 在颁发竣工验收文件之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人

提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。

5.2.3 在监理人收到上述文件前，不应认为改造工程已根据第 16.4 款约定完成验

收。5.3 操作和维修手册

5.3.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册

54

应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.3.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在技术标准和要求中明

确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为改造工程已根据第16.4 款约定完成验收。5.4 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人

是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。

6. 材料和设备

6.1 承包人提供的材料和设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和设备均由承包人负责采

购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和改造设备的供货人及品种、

技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人和发包人批准。承包人应负责提供的材料和改造设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和设备，发包人组织相关单位进行检验和交货验收，查

验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人及发包人指示，进行材料的抽样检验和设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人和发包人，所需费用由承包人承担。6.2 发包人提供的材料和设备

除专用条款另有约定外，发包人不提供材料和设备。

6.3 专用于改造工程的材料和设备

6.3.1 运入施工场地的材料、设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，

必须专用于合同约定范围内的改造工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会

同发包人和监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经发包人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向发包人提出申请。6.4 实施方法

承包人对材料的加工、设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以

及行业习惯来实施。6.5 禁止使用不合格的材料和设备

6.5.1 发包人和监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或设备，并要求承包人立

即进行更换。发包人和监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 发包人和监理人发现承包人使用了不合格的材料和设备，应即时发出指示要

求承包人立即改正，并禁止在改造工程中继续使用不合格的材料和设备。

55

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入

施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要

临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

除专用条款另有约定外，发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权

要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临

时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

承包人应根据改造工程施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路

的通行权，以及取得为施工所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所

需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供

发包人和监理人为实现合同目的使用。8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包

人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并

服从交通管理部门的检查和监督。8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请

手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏

的全部费用和可能引起的赔偿。

56

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括

河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 施工测量

9.1.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪

器、设备和其他物品。

9.1.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约

定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。9.2 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确

性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

10 安全文明施工与环境保护

10.1 安全文明施工

10.1.1 安全施工要求10.1.1.1 合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和项目所在地有关安全生产的

要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确改造项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险作业的任何指示。

10.1.1.2 因安全生产需要暂停施工的，按照第 11.6.1 项【暂停施工】的约定执行。10.1.2 安全生产保证措施承包人建立安全生产责任制度，应遵守双方签订的安全协议，编制“四措两

案”，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制改造工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

10.1.3 特别安全生产事项10.1.3.1 承包人应按照法律及发包人相关规定进行施工，开工前做好安全技术交底

工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

10.1.3.2 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密闭空间、易燃易爆地段以及

临街交通要道等附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

10.1.3.3 在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀

性物品施工时，承包人应在施工前以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

10.1.3.4 承包人进行起重、有限空间、高空等高风险作业时，施工开始前应办理相

关手续。

10.1.4 治安保卫

57

10.1.4.1 承包人应指定专人统一管理施工场地及生活区在内的治安保卫，履行合同

项目的治安保卫职责。

10.1.4.2 除专用合同条款另有约定外，承包人制定应对突发治安事件的紧急预案。

在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

10.1.5 文明施工10.1.5.1 承包人在施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。施

工所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

10.1.5.2 在改造工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的多余材料、垃

圾和各种临时设施等，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、设备和临时设施等。

10.1.5.3 安全生产（措施）费包含在合同价款中，承包人对安全生产（措施）费应

专款专用，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.1.6 事故处理施工过程中发生事故的，承包人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织

人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按《中国大唐集团公司生产安全事故报告与调查规程》的规定执行。

10.1.7 安全生产责任10.1.7.1 发包人的安全责任发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：（

1）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损

失；

（

2）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（

3）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

10.1.7.2 承包人的安全责任由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的承包人、发包人、监理人以及

第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。10.2 职业健康

10.2.1 劳动保护10.2.1.1 承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者

的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

10.2.1.2 承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并

应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

10.2.1.3 承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权

利。因施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并

58

按法律规定给予补休或付酬。

10.2.2 生活条件承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应

采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、人员生活基地进行防疫和卫生的专业检查和处理。10.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人

应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引

起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

11. 工期

11.1 进度计划

11.1.1 承包人应按照专用合同条款约定的时间，向监理人提交进度计划。经监理人

审批后的进度计划具有合同约束力，承包人应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，监理人应当指示承包人对进度计划进行修订，重新提交给监理人审批。提交的进度计划表应符合发包人要求，其中必须包括（但不限于）：

（

1）承包人拟进行项目的工序和时间表；

（

2）承包人在施工现场进行各项工作所需的作业人员和管理人员的预计数量；

（

3）承包人拟进行改造项目的网络进度图。

11.1.2 监理人对进度计划的认可不免除承包人于合同项下的任何责任。11.1.3 在未经监理人同意前，承包人不得对已经发包人认可的进度计划作任何实质

性的更改。

11.1.4 承包人必须严格遵守经监理人认可的项目节点进度计划。

11.2 改造工程实施

11.2.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。承包人应在第 1.1.4.3 目

约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

11.2.2 如果是由于发包人的原因或发生不可抗力事件，承包人因此无法按期完工，

双方应共同商议延期后相关事宜。但承包人必须尽一切努力去缩小该延迟所造成的后果。

11.2.3 由于承包人原因导致的赶工，所产生的一切相关费用由承包人自行承担。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发

包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第

11.1 款的约定执行。

（

1）增加合同工作内容；

（

2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（

3）发包人迟延提供材料、设备或变更作业地点；

（

4）因发包人原因导致的暂停作业；

（

5）提供图纸延误；

（

6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（

7）发包人造成工期延误的其他原因。

59

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款约定的异常恶劣气候导致工期延误的，承包人有权要求发

包人延长工期。11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因造成工期延误，承包人应按照专用合同条款中约定的逾期竣工违

约金计算方法和最高限额，支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。11.6 暂停和终止

11.6.1 暂停施工11.6.1.1 发包人原因引起的暂停施工因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指

示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第

11.6.1.4 目【紧急情况下的

暂停施工】执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工

期，并支付承包人合理的利润。

11.6.1.2 承包人原因引起的暂停施工因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工

期，且承包人在收到监理人复工指示后

24 小时内仍未复工的，视为第 20.2.1 项【承包

人违约的情形】第（

8）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

11.6.1.3 指示暂停施工监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承

包人应按监理人指示暂停施工。

11.6.1.4 紧急情况下的暂停施工因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停

施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后

24 小时内发出指示，逾期未发出指

示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第

22 条【争议的解决】约定处理。

11.6.1.5 暂停施工后的复工暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在施工

复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定施工复工条件。当施工具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工

期；因发包人原因无法按时复工的，按照第

11.3 款【发包人引起的工期延误】约定办

理。

11.6.1.6 暂停施工期间的工程照管暂停施工期间，承包人应负责妥善照管并提供安全保障，由此增加的费用由责任

方承担。

11.6.1.7 暂停施工的措施暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保改造工程质量及安全，

防止因暂停施工扩大损失。

11.6.2 合同的终止11.6.2.1 因承包人的过错而导致合同终止（

1）如果承包人未能履行本合同的义务且对合同的履行有实质性的和负面的影响

60

造成的过错，发包人可在不影响对违反合同所作的任何其它补救措施的条件下，以书面通知承包人违约。

（

2）当达不到合同约定的最低性能保证值时，发包人有权终止部分或合同的全

部。

11.6.2.2 因破产而导致合同终止如果承包人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，或其他

无力偿还债务，发包人可在任何时候用书面通知承包人终止合同而不对承包人进行任何补偿。但上述合同的终止并不损害或影响发包人采取行动或补救措施的任何权力。

11.6.2.3 因发包人的以下过错导致合同终止发包人未按合同在从应付款的最后日期起

90 天，仍未向承包人付款，并且没有承

包人可以接受的合理理由；或发包人破产；或从发出暂停通知起，项目持续暂停时间超过

1 年，承包人可终止合同。

12. 改造工程质量

12.1 改造工程质量要求

12.1.1 改造质量标准必须符合现行相关质量验收规范和标准的要求。有关设备、施

工质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.1.2 因承包人原因造成设备、施工质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求

承包人返工直至质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。12.2 监理人的质量检查

监理人有权对施工的所有部位及其改造工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。12.3 不合格项的处理

因承包人原因造成的不合格项，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至

达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，由双方协商解决。12.4 质量争议检测

合同当事人对施工质量有争议的，由双方协商确定的施工质量检测机构鉴定，由

此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致

的，按照第

3.5 款【商定或确定】执行。

13. 试验和检验

13.1 材料、设备和工程的试验和检验

13.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。13.1.2 承包人应按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，并为监理人对上

述材料、设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

13.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人

可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

61

13.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成

果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。13.2 现场材料试验

13.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试

验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

13.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条

件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。13.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，

监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

14. 变更

14.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定

进行变更：

（

1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（

2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（

3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（

4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（

5）改变工程的时间安排或实施顺序。

14.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第

14.3 款（变更程序）向承包人

作出变更指示，承包人应遵照执行。14.3 变更程序

承包人应在收到变更指示

7 天内，向监理人提交变更报价书。监理人应审查，并

在收到承包人变更报价书后

7 天内，与发包人和承包人共同商定此估价。在未达成协

议的情况下，监理人应确定该估价。14.4 变更估价

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理：（

1）已标价改造工程项目清单中有适用于变更工作的项目的，采用该项目的价

格；

（

2）已标价改造工程项目清单中无适用于变更工作的项目，但有类似项目的，可

在合理范围内参照类似项目，由监理人按第

3.5 款（商定或确定）变更工作的价格；

（

3）已标价改造工程项目清单中无相同及类似报价的，按照合理成本加利润的原

则，由合同当事人协商后在变更通知单（或委托单）中明确变更的内容及计量、计价原则和方法。14.5 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

62

14.6 计日工

14.6.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工

作。其价款按列入已标价改造工程项目清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

14.6.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该

项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（

l）工作名称、内容和数量；

（

2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（

3）投入该工作的材料类别和数量；

（

4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（

5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

14.6.3 计日工由承包人汇总后，按第 15.3 款（工程进度付款）列入进度付款申请

单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。14.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条

款中约定。

14.7.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第

1 种方式确定。合同当事人也可以

在专用合同条款中选择其他招标方式。

第

1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目

的确认和批准按照以下约定执行：

（

1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监

理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后

7 天内批准或提出

修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（

2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包

人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后

7 天内完成审批或提出修改意

见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（

3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标

候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后

3 天内与承

包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后

7 天内，将暂估价合同副本报送发包

人留存。

第

2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定

暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前

14 天通知

发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后

7 天内确认。确定中

标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

14.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下

第

1 种方式确定：

第

1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（

1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28

天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后

3 天内报送发包人，发包人应当

在收到申请后

14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见

的，视为该书面申请已获得同意；

（

2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，

发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人

;

63

（

3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留

存。

第

2 种方式：承包人按照第 14.7.1 项【依法必须招标的暂估价项目】约定的第 1 种

方式确定暂估价项目。

第

3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可

由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

14.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）

延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

15. 支付

15.1 付款方式

具体付款方式在专用合同条款中约定。

15.2 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置设备材料，施工设备、修建临时设施以及

组织施工队伍进场等。预付款的额度、预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。15.3 工程进度付款

承包人应按专用条款约定的每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条

款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（

1）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；

（

2）根据第 21 条应增加和扣减的索赔金额；

（

3）根据第 15.4 款应扣减的质量保证金；

（

4）根据合同应增加和扣减的其他金额。

监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的

7 天内完

成核查，并向承包人出具经发包人签认的付款证书。发包人应在监理人收到进度付款申请单的

28 天内将进度应付款支付给承包人。涉及政府投资资金的，按照国库集中支

付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。15.4 质量保证金

从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质

量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。

在专用合同条款约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人

剩余的质量保证金金额，发包人应在

50 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包

人是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还承包人。15.5 竣工结算

15.5.1 除专用合同条款另有约定外，竣工结算价格不因物价波动和法律变化而调

整。

15.5.2 竣工验收合格证明文件颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限

向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。监理人应当在收到竣工结算申请单的

7 天内完成核查、准备竣工付款证明文件并送发包人审核，发包人应在收到后

21 天内提出具体意见或签认竣工付款证明文件，并在发包人签认竣工付款证明文件后

64

的

50 天内将应付款支付给承包人。发包人未在约定时间内审核并提出具体意见或者签

认竣工付款证明文件的，视为同意承包人提出的竣工付款金额。

15.5.3 竣工付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合

同条款的约定执行。

16. 竣工试验和竣工验收

16.1 竣工试验

16.1.1 承包人按照第 13.12 款和第 13.1.3 款提交文件后，进行竣工试验。16.1.2 承包人应提前 XX 天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人或发包人，

监理人或发包人应在该日期后

XX 天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中

另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（

1）单体试验，承包人对单体设备按合同约定进行适当的检查和功能性试验，保

证每一项设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验

;

（

2）系统试验，承包人应进行系统试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在

所有可利用的操作条件下安全运行；

（

3）性能试验，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人或发包人，可以进行

其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合技术标准和要求中列明的性能保证指标。

16.1.3 承包人应按合同约定进行工程及设备试运行。试运行所需人员、设备、材

料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

16.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合

同约定的相应责任。16.2 竣工验收的含义

竣工验收是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

16.3 竣工验收申请报告

当工程具备竣工条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。

16.4 竣工和验收

监理人审查后认为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人经过

验收后同意接收的，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工验收合格证明文件。

除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以合同当事人和

监理人在竣工验收合格证明文件中签字的日期为准。16.5 竣工清场

除合同另有约定外，竣工验收合格证明文件颁发后，承包人应对施工场地进行清

理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

17. 缺陷责任与保修责任

17.1 缺陷责任期

17.1.1 缺陷责任期缺陷责任期从机组投复役之日起计算，缺陷责任期的期限为

12 个月。

17.1.2 缺陷责任期的延长上述的缺陷责任期满之前，已经存在但不能立即处理的因承包人的原因造成的缺

65

陷，发包人有权根据缺陷情况适当延长缺陷责任期，延长期限最长不超过

12 个月。

17.1.3 承包人一旦收到发包人的缺陷处理书面通知，即应有责任履行缺陷消除义

务。17.2 保修责任

17.2.1 保修期 12 个月，自机组报复役之日起计算。17.2.2 除专用条款另有约定外，自机组报复役之日后 180 天内出现因改造质量原因

引起的非计划停运，扣除全部质量保证金。

17.2.3 保修期内若发生施工质量问题，承包人应在接到发包人通知后 24 小时内派

人无偿修复，发包人将视问题的严重程度酌情扣减质量保证金。承包人未按发包人要求处理的，发包人可自行委托他人进行处理，相关费用由承包人承担，发包人可直接从质量保证金中扣留，质量保证金不足已支付的部分承包人应在收到发包人付款通知后

10 日内支付给发包人。给发包人造成损失的承包人应承担赔偿责任。

17.2.4 质量保证金的退还缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申

请返还质量保证金。

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于

14 天内会同承包人按照合同约

定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将质量保证金返还给承包人。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合

同第

22 条【争议的解决】的约定处理。

18. 保险

18.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应为其参与本项目全体人员购买工伤保

险或全过程的人身意外伤害险，未按合同约定办理保险的承包人人员禁止进入施工场地；因投保产生的保险费和其他相关费用已包含在合同价中。合同延期，保险期限应相应延长。

18.2 承包人应向发包人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，相关凭

证将作为合同付款的依据之一。

19. 不可抗力

19.1 不可抗力的确认

19.1.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避

免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

19.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成

损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。发生争议时，按第

22 条【争议的解决】

的约定处理。19.2 不可抗力的通知

19.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即

通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

19.2.2 不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人

提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后

28 天

66

内提交最终报告及有关资料。19.3 不可抗力后果的承担

19.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各

自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

19.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，

由合同当事人按以下原则承担：

（

1）永久工程、已运至现场的设备、材料的损坏，以及因改造设备、设施损坏造

成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（

2）承包人工器具的损坏由承包人承担；

（

3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（

4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误

的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（

5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费

用由发包人承担；

（

6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承

担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一

方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约

责任。19.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过

84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包

人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（

1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（

2）承包人为项目订购的并已交付给发包人，或承包人有责任接受交付的材料和

其他物品的价款；

（

3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除

合同而产生的损失；

（

4）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的费用；

（

5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（

6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（

7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后

50

天内完成上述款项的支付。

20. 违约

20.1 发包人违约

20.1.1 发包人违约的情形在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：（

1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（

2）发包人违反第 14.1 款【变更的范围】第（2）项约定，自行实施被取消的工

67

作或转由他人实施的；

（

3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（

4）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工

的；

（

5）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（

6）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（

5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要

求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后

3 天内仍不纠正违约

行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

20.1.2 发包人违约的责任发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人

合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

20.1.3 因发包人违约解除合同除专用合同条款另有约定外，承包人按第

20.1.1 项【发包人违约的情形】约定暂停

施工满

28 天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第

20.1.1 项【发包人违约的情形】第（5）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

20.1.4 因发包人违约解除合同后的付款承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后

28 天内支付下列款项，

并解除履约担保：

（

1）合同解除前所完成工作的价款；

（

2）承包人为工程施工订购并已付款的设备、材料和其他物品的价款；

（

3）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的款项；

（

4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（

5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（

6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（

7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第

22 条【争议的解决】的

约定处理。

承包人应妥善做好已完项目和与项目有关的已购设备材料的保护和移交工作，并

将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。20.2 承包人违约

20.2.1 承包人违约的情形在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：（

1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（

2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的设备、材料和工器具等的；

（

3）因承包人原因导致施工质量不符合合同要求的；

（

4）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入现场的设备、材料和工器具等

撤离施工现场的；

（

5）承包人未能按进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（

6）因承包人违反合同约定造成暂停施工的；

（

7）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对缺陷进行修复，或拒绝

按发包人要求进行修复的；

68

（

8）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（

9）由于承包人的责任使一项或更多项的技术性能和保证值没有达到要求的；

（

10）由于承包人原因，产生安全事故及环境保护事故的；承包人在本项目或其

它项目中因发生较大安全生产事故、环境保护事故被行政处罚、列入失信名单等。

（

11）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（

8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出

整改通知，要求其在指定的期限内改正。

20.2.2 承包人违约的责任20.2.2.1 承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。增加的费

用除应包括由于上述违约行为直接造成发包人的所有支出或损失外，还应包括由于承包人违约而造成的发包人向第三方支付的费用。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

20.2.2.2 承包人提交违约金后，仍有义务向发包人提供技术支持。由于承包人的原

因导致发包人拒收项目的，并不免除承包人支付违约金的义务。

20.2.2.3 承包人发生第 20.2.1（8）目约定的违约情形应支付违约金，违约金额度在

专用条款中约定。

20.2.3 因承包人违约解除合同除专用合同条款另有约定外，出现第

20.2.1 项【承包人违约的情形】第（8）目约

定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成施工的需要，发包人有权使用承包人在现场的设备、材料、工器具、临时设施、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

20.2.4 因承包人违约解除合同后的处理因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后，

50 天内完成估

价、付款和清算，并按以下约定执行：

（

1）合同解除后，按第 3.5 款【商定或确定】承包人实际完成工作对应的合同价

款，以及承包人已提供的材料、临时设施等的价值；

（

2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（

3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（

4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤

离；

（

5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全

部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已

扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第

22

条【争议解决】的约定处理。20.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人

承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

69

21. 索赔

21.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程

序向发包人提出索赔：

（

l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向监理人递交索赔通知

书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（

2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向

监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（

3）承包人未在前述 14 天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延

长工期的权利。21.2 承包人索赔处理程序

（

1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应按第 3.5 款商定或确定追加的付

款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14 天内，将索赔处理结果答复承包人。

（

2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 14 天内

完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第

17 条的约定执行。

21.3 承包人提出索赔的期限

承包人按第

16.5 款的约定接受了竣工付款证明文件后，应被认为已无权再提出在

竣工验收合格证明文件颁发前所发生的任何索赔。21.4 发包人索赔的提出

根据合同约定，发包人认为有权扣减付款和（或）延长缺陷责任期的，应按以下

程序向承包人提出索赔：

（

l）发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向承包人递交索赔通知

书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求扣减的付款金额和（或）延长缺陷责任期，并附必要的记录和证明材料；

（

2）索赔事件具有连续影响的，发包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向

承包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的扣减付款金额和延长缺陷责任期，并附必要的记录和证明材料。21.5 发包人索赔处理程序

（

1）发包人按第 3.5 款（商定或确定）发包人从承包人处得到赔付的金额和

（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的

14 天内，将索赔处理结果答复发包人。如承包人在收到索

赔通知书后

14 天内未做答复，则视为该索赔已被接受。

（

2）承包人接受索赔处理结果后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果

的，按第

22 条的约定执行。

22. 争议的解决

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好

协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

70

（

l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（

2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

71

第二节

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件：合同文件（或称合同）：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文

件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术协议书（技术标准和要求）、已标价改造工程项目清单、招标文件及澄清、投标文件及澄清以及其他合同文件。

1.1.1.2 三措两案：三措两案：是指承包人在国家法律法规范围内，依据改造实际情况和发包人要求

制定的针对合同项目的施工组织设计文件的分解文件。包括“组织措施、技术措施、安全措施、施工方案、应急预案”，简称“三措两案”。

1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.2 发包人：河北大唐国际张家口热电有限责任公司1.1.2.5 监理人：无

1.2 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：本款修改为：（

1）合同协议书；

（

2）中标通知书；

（

3）投标函及投标函附录；

（

4）专用合同条款及其附件；

（

5）通用合同条款；

（

6）技术标准和要求；

（

7）已标价改造工程项目清单；

（

8）招标文件及澄清；

（

9）投标文件及澄清；

（

10）其他合同文件。

1.3 图纸和承包人文件

1.3.1 发包人提供的图纸发包人在

开工前一周 时间内提供 1 份图纸供承包人借阅，用完返还给发

包人；

1.3.2 承包人提供的文件由承包人提供的文件，包括施工组织设计（“四措两案”，涉及环保的项目应编

制“四措两案”）、网络进度图等，承包人应在合同签订后 20 天内报送发包人 1 份。发包人应在 20 天内批复。

如果一方发现为实施工程准备的文件中有技术性错误或缺陷，应立即将该错误或

缺陷通知另一方。

承包人按照下列份数向业主提供有关文件：（1）制造商文件份数：每台设备不少于一式 5 份

72

（2）竣工资料：一式 8 份，竣工图纸一式 8 份、电子版光盘一式 3 份。

2. 发包人义务

2.1 提供施工场地

提供施工场地的时间：

工程施工全段

；

提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料的时间：

开工前

2

周

；

提供施工场地的标准和条件：

工程施工全段

。

2.2 发包人其他义务

2.2.1 负责审查承包人的资质，检查其安全、质量、环境管理体系及实施情况。2.2.2 负责对承包人改造工作的检查、监督与考核。2.2.3 委托监理负责安全、质量、工期、费用等过程控制与管理。2.2.4 应为承包人提供图纸、改造技术标准和有关技术资料，并有专责人员适时解

决承包人提出或遇到的各类问题。

2.2.5 审核承包人提供的改造工程进度计划、“四措两案”（涉及环保的项目为

“四措两案”）、人员资质、试验设备、工器具等检验报告。

2.2.6 负责进行设备系统解列、隔离和验收工作，为改造工程提供安全施工条件。2.2.7 提供由发包人负责的备品配件、专用材料和专用工具（并由承包人派员领

料、搬运）。

2.2.8 承包人在施工中遇到的技术问题，需要与其他专业、部门、单位、厂方进行

咨询、协调时，由发包人负责联系、协调。

2.2.9 负责提供施工场地，改造工程所用水源、气源、电源的接口，现场具备的起

吊设施。2.3 发包人的其他权利

2.3.1 发包人对工程有建议、检查、监督、奖罚权； 2.3.2 有权纠正承包商和分包商的违约行为，并得到损失赔偿。2.3.3 有权要求承包人撤换由其派遣或雇用的那些工作不能胜任、或玩忽职守、工

作不负责任的人员。上述撤换的人员未经发包人同意不得重新回到合同工程工作。

2.3.4 发包人有权对承包人提供的设计方案有权提出修改和建议。2.3.5 有权参与或监督承包人组织的各项分包招标活动，对分包合同执行情况具有

监督、检查、处理的权利。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人在行使权力前需要经发包人事先批准且通用合同条款没有指明的的事

项：

无

。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 竣工资料的套数：

纸质版一式

8 套，电子版光盘一式 3 套

内容：

设计施工竣工图、安装调试报告、试运报告、检测报告等。

73

时间：

工程竣工后 2 周内。

4.1.2 合同履行期间，承包人所有人员应严格遵守发包人及其上级公司制订的各项

管理制度，并将发包人按合同约定支付的各项价款专用于本合同工程并接受发包人监督，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款。当工程所在地政府部门对雇用人员有特殊规定时，承包人应按当地规定执行。

4.1.3 承包人应履行的其他义务1. 施工中发包人提出安全、质量问题，承包人应给予相应回复。2. 发包人提供合格的现场在装起吊设施（如行车）给承包人使用，承包人在使用

过程中应按规程进行认真检查，操作安全责任由承包人负责。

3. 承包人认真做好标准化作业，负责改造后设备、设施的标志、标识齐全。4. 负责施工区域内的设备、地面、门窗、钢梁、平台等的卫生保洁清扫，对施工

产生的废旧物资运送到发包人指定地点，产生的垃圾负责清运、处理。

5. 负责临时用水、用电、用气（汽）的铺设、接引；水、电、气、汽费用由承包

人按发包人相关规定据实缴纳。

6. 承包人在施工过程中若发生不可预见的重大问题而影响工期时，应及时向发包

人报告，经发包人同意后方可调整工期，否则承包人应保质保量按期完成施工任务，无故延期将按第

11.5 款进行考核。

7. 承包人承包范围内的不符合项处理由承包人承担（需返厂处理的除外），直到

验证合格，特殊情况下难以达到要求时，由双方协商解决。

8. 承包人应保证施工期间人力和技术力量的投入，服从发包人的安排，不能出现

因人力和技术力量不足等原因造成改造工期拖延、施工质量达不到标准要求等问题。如果因为承包人工期和质量不能满足竣工要求，发包人有权拿出部分项目重新外委，外委项目发生的费用由承包人合同中扣除。

9. 改造工程需采取的临时措施由承包人负责，由于改造等原因造成部件损坏而增

加的临时工作量由承包人负责。4.2 履约担保

4.2.1 承包人应在签订合同前/签订合同后 14 天内向发包人提供合同总价 10%的履

约保证金或提供一份合同总价

10%的履约保函，作为其履行合同义务的担保。根据本

条开具履约保函的费用由承包人承担。履约保函应由发包人可接受的商业银行开具，履约担保格式见本章合同附件格式。承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收合格前一直有效。

发包人应在竣工验收合格后 28 天内把履约担保退还给承包人。

4.3 承包人项目经理及人员

4.3.1 承包人人员增加：4.3.1.1 根据《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（劳社部发[2004]22 号）和

《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发〔

2016〕49

号），承包人应按照国家和当地行政主管部门制定的相关规定缴纳农民工工资保证金。当发生拖欠农民工工资时，经当地劳动保障行政部门、建设行政主管部门核实无误后，由建设行政主管部门从该账户支付拖欠的农民工工资。

4.3.1.2 承包人未向当地劳动和社会保障部门缴纳的，发包人将按照当地劳动和社会

保障部门的规定，在支付给承包人工程进度款中扣留农民工资保证金，用于支付拖欠的农民工工资。

4.3.1.3 承包人应设置农民工工资专用账户，专用账户上的款项只能用于支付农民工

工资。承包人及其分包单位，应按月考核农民工工作量并编制农民工工资支付表，并由农民工本人签字确认，经承包人汇总并核查后，与当月工程进度等情况一并报送至

74

发包人。经发包人或发包人委托的监理单位审查同意后，发包人依据农民工工资支付表，将农民工工资汇入农民工工资专用账户。承包人应及时支付农民工工资，发包人将定期对农民工工资账户支付情况进行检查。

4.3.1.4 发包人有权监督农民工工资发放情况，如果承包人或其分包单位所负责的工

程出现拖欠农民工工资情况，发包人有权要求承包人限期整改。每发生一次农民工工资迟付、聚众讨薪、骚乱滋事、停工罢工、上访等事件，对承包人按未及时足额支付的工资总额的

1-30%进行处罚。

4.4 分包

4.4.1 分包的确定4.4.1.1 允许分包的内容和范围：不允许分包

；

其他关于分包的约定：

无

。

4.4.1.2 分包人的资质：

不允许分包

；

分包人的能力：

不允许分包

。

5. 培训和资料

5.1 竣工文件

5.1.1 承包人提供竣工记录的形式 纸质版+电子版竣工记录；

份数

8 套（纸板）+2 套（电子版） 。

6. 材料和设备

6.1 承包人提供的材料和设备

6.1.1 承包人中标后，按下列格式和要求填写报送监理人批准。

供货人：详见“第五章

技术标准和要求；

品种：

详见“第五章 技术标准和要求；

技术要求：详见“第五章

技术标准和要求；

规格：

详见“第五章 技术标准和要求；

数量：

详见“第五章 技术标准和要求；

供货时间：详见“第五章

技术标准和要求。

6.2 发包人提供的材料和设备

6.2 发包人提供的材料和设备：

无

。

6.3 专用于改造工程的材料和设备

运入施工场地的材料、设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须

专用于合同约定范围内的改造工程，未经监理人和发包人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

7. 施工设备和临时设施

7.1 发包人提供的施工设备

7.1.1 发包人提供的施工设备：

无

。

75

8. 安全文明施工与环境保护

8.1 安全文明施工

8.1.1 安全生产标准化等事项：符合河北大唐国际张家口热电有限责任公司各项安

全生产管理制度

8.1.2 安全生产保证措施发包人、承包人要建立安全生产保证体系和监督体系，充分发挥其保证和监督作

用，深入贯彻落实国家安全生产法律、法规及与电力行业安全生产的各项规章制度。

承包人建立安全生产责任制度，应遵守双方签订的安全协议，编制“四措两案”

（涉及环保的项目应编制“四措两案”），并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制改造工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

8.1.3 文明施工承包人在施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。施工所在

地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。除此之外，还应按照中国大唐集团公司《安全文明生产管理办法》和《火力发电厂安全文明生产达标验收导则》的要求执行。

9. 工期

9.1 进度计划

9.1.1 承包人应于合同开工前 15 天向发包人提交进度计划。

9.2 异常恶劣的气候条件

本合同约定的异常恶劣气候是指：当地气象部门认定的达到或超过

50 年一遇的大

风、降雪、暴雨、冰雹、雷暴等。9.3 承包人引起的工期延误

如果承包人未按规定工期完成全部工程，应按误期天数向发包人支付逾期竣工违

约金，每误期一天扣除合同价款的

5‰（不足一天的按一天计算）。

9.4 暂停和终止

9.4.1 暂停施工9.4.2 暂停施工后的复工暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在施工

复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定施工复工条件。复工前重新组织现场安全措施验收，当具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工

期；因发包人原因无法按时复工的，按照第

9.3 款【发包人引起的工期延误】约定办

理。

10. 改造工程质量

10.1 改造工程质量要求

10.1.1 设备、施工质量的特殊标准或要求：

项目完工后锅炉补给水处理系统应保障在合理进水水质情况下，产水水质应做到无

76

色无味、澄清透明，具体指标如下表：

指标类别

pH

CODcr(mg/L)

总硬度

(mmol/L)

总碱度

(mmol/L)

浊度

(NTU)

悬浮物

（mg/L)

进水指标

6～9

≤200

≤15

≤15

≤20

≤80

产水指标

6～9

≤20

≤8

≤8

≤2

≤2

11. 试验和检验

11.1 现场材料试验

11.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试

验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件，并得到监理人和发包人的认可。

12. 变更

12.1 变更的范围

合同履行过程中发生以下情形的视为变更：（

1）合同范围的变化，包括合同外委托或出现合同范围内的甩项工作等；

（

2）国家法律法规政策的变化；

（

3）由于发包人原因引起的变更设计；

12.2 变更估价

合同范围的增减引起费用的调整执行以下原则：（

1）已标价改造工程项目清单中有适用于变更工作的项目的，采用该项目的价

格；

（

2）已标价改造工程项目清单中无适用于变更工作的项目，但有类似项目的，可

在合理范围内参照类似项目，由监理人按第

3.5 款（商定或确定）变更工作的价格；

（

3）已标价改造工程项目清单中无相同及类似报价的：

1）增加工作项目，能执行行业或地方定额的，依据基准日期的行业或地方定额及

配套取费标准、配套调整文件计取费用。

如采用电力行业定额，安装材料价格执行与所采用定额配套的《电力建设工程装

置性材料综合预算价格》或《电力建设工程装置性材料预算价格》，建筑材料价格执行；

如采用地方定额，材料价格执行基准日期工程所在地造价信息部门发布的信息

价，不足部分采用经发包人确认的价格；

设备价格：采用变更发生期的

地区信息价，采用信息价的顺序以工程所在地为起

点由近及远；信息价不足部份的设备价采用经发包人确认的价格。

按上述约定原则确定的变更价格下浮

5-15%（具体数值由招标人在此区间确定）后

进行结算，税金按有关规定计取（装置性材料、设备价格不参与下浮）。

2）无定额参照的，按照合理成本加利润的原则，由合同当事人协商后在变更通知

单（或委托单）中明确变更的内容及计量、计价原则和方法。12.3 暂估价

12.3.1 依法必须招标的暂估价项目，采用第（1 或 2）种方式。12.3.2 不属于依法必须招标的暂估价项目，采用第（1 或 2 或 3）种方式。

77

12.3.3 暂估价的材料、工程设备以中标金额（不含税）与工程量清单中所列的暂估

价（不含税）的金额差以及相应的税金调整合同价格。

暂估价的专业工程以中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差列入调整合

同价格。

12.3.4 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程由承包人直接实施的，按照本

合同专用条款第

12.2 款【变更估价】进行结算。

13. 支付

具体支付方式和时间如下：13..1 本合同使用货币种类为人民币，乙方同意甲方按人民币支付合同价款。13.2 结算及付款方式：（

1）乙方完成建筑施工内容：完成土建结构施工至 0 米、完成基础和地下结构施

工阶段后，乙方开具相应价款的增值税专用发票，经甲方审核无误后，甲方支付相应价款。

（

2）乙方将主要设备运到甲方现场并安装完成，经过甲方验收合格后，乙方按照

甲方要求开具相应价款增值税专用发票，甲方支付相应价款。

（

3） 项目实施竣工投产后，系统运行正常，经甲方验收合格并扣除考核款项或

未履行内容合同款，乙方开具剩余合同增值税专用发票（其中设备材料费

13%增值

税，建筑安装费

9%增值税，科技产出及技术服务 6%增值税）。按照以下其中一种方

式付款。

第一种：依据乙方开具的合格增值税专用发票，甲方办理付款手续后

60 天内支付

扣除

3%合同款质保金后的剩余款项；质保期满未发生因施工质量造成的设备损坏或降

出力问题，甲方支付质保金，质保期为自项目完工验收合格后开始计算一年时间。

第二种：乙方提供合同额

3%的受益人为甲方的“见索即付”的保函，保函有效期

为自项目完工验收合格后开始计算一年时间。甲方收到保函后，依据乙方开具的合格增值税专用发票，甲方办理付款手续后

60 天内支付剩余的合同款。

13.5 竣工结算

13.5.1 承包人应于竣工验收合格证明文件颁发后 15 天内向监理人提交 1

份竣工付款申请单。

14. 竣工试验和检验

14.1 竣工试验

14.1.1 除发包人提供的场地外，试运行所需人员、材料、消耗品、工具等必要的条

件以及试运行费用等均由承包人负责。

14.1.2 承包人应提前 7 天将可以开始进行竣工试验的日期通知发包人，发包人应

在

收到竣工试验日期的通知后 3 日 内，确定竣工试验具体时间。

14.2 竣工和验收

竣工日期为：

2027 年 12 月 20 日

78

15. 缺陷责任和保修责任

15.1 缺陷责任期

15.1.1 缺陷责任期缺陷责任期从机组投复役之日起计算，缺陷责任期的期限为

12 个月。

16. 不可抗力

16.1 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过

84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包

人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（

1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（

2）承包人为项目订购的并已交付给发包人，或承包人有责任接受交付的材料和

其他物品的价款；

（

3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除

合同而产生的损失；

（

4）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的费用；

（

5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（

6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（

7）双方商定或确定的其他款项。

17. 违约

17.1 承包人违约

17.1.1 承包人违约的责任承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。增加的费用除应

包括由于承包人违约行为直接造成发包人的所有支出或损失外，还应包括由于承包人违约而造成的发包人向第三方支付的费用；如果承包人未按规定工期完成全部工程，其违约金按每误期一天，扣除合同价款的

0.5%；承包人违约造成发包人其他损失时，

承包人承担其相应损失费用。

17.1.2 因承包人违约解除合同因承包人违约解除合同，发包人有权使用承包人在现场的设备、材料、工器具、

临时设施、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，费用的承担方式

: 承包

人免费承担。

承包人承担的违约金从拟支付给承包人的合同价款中扣除；当拟支付给承包人的

合同价款不足时，应由承包人直接支付给发包人。

18. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决。如协商未能解

决，任何一方可根据争议标的金额及合同签订地人民法院关于级别管辖的规定向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

79

19. 专用合同条款附件

80

附件一：廉洁合同项目名称：合同编号：

甲

方:

乙

方：

为规范管理工作，防止违法违纪事件的发生，经甲方、乙方协商同意，双方将严格执行以下条款：一、甲方的权利和义务（一）甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。甲方的纪检监察人员有权对双方在合同执行过程中的廉洁情况进行监督。（二）甲方的工作人员不得向乙方泄露商业秘密。（三）甲方的工作人员在合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。（五）甲方的工作人员在执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。二、乙方的权利和义务（一）乙方的纪检监察人员有权对双方在合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督，并积极配合甲方纪检监察工作人员就有关违纪问题进行调查取证。（二）乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。（三）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解商业秘密。（四）乙方的工作人员在合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员装修房子；不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。（五）乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在

48 小时内署名报告甲方的

纪检监察人员或有关领导。三、违约责任（一）甲方的工作人员违反廉洁责任，经调查属实的，甲方将依据党、政纪对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。（二）乙方工作人员违反廉洁责任，经调查属实，甲方及其代理机构有权退回其投标；对中标的乙方，甲方及其代理机构有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订合同总价款的

0.5—10%直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。在今后项

目中，不再考虑与乙方的合作。四、合同的生效

81

（一）本合同在双方签字并盖章后即生效。（二）本合同一式二份，双方各执一份。（三）本合同在主合同授予、履行的全过程有效，并作为主合同的附件。

甲

方：

法定代表人（或授权代表）签字：

______________

盖

章：__________________________________

签字日期：

__________________________________

乙

方：

法定代表人（或授权代表）签字：

_______________

盖

章：___________________________________

签字日期：

_________________________________

82

附件二：安全协议书

安全协议书

安 全 协 议 书

（通用模板）

项目名称：

发 包 方 ：

承 包 方 ：

签订日期： 202*年月

安全协议书

协议编号：

发包单位：（以下简称甲方）

承包单位：（以下简称乙方）

83

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地址：河北省张家口市经开区南环路 9 号

3.承包工程范围和内容：

完成甲方（ ）工作。详见合同。

4.承包形式：

二、工程项目期限

依据合同约定。

三、总则

甲方将工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，

双方在签订工程合同的同时，签订本协议，作为工程合同的附件，双方必须严格执

行，经双方协商达成如下协议：

1.甲乙双方均应严格贯彻落实国家及行业相关法律法规、标准规范，认真执行中

国大唐集团有限公司、张家口热电公司《安全生产工作规定》《发承包工程及外来人

员安全管理规定》等有关安全管理规定，落实好双方的安全生产责任，共同做好现场

的安全生产、文明生产、生态环境保护、职业健康等工作。

2.甲乙双方应建立健全各自安全生产管理体系，做到“凡事有章可循、凡事有据

可查、凡事有人负责、凡事有人监督”。

3.甲方对乙方队伍及人员纳入甲方进行“一体化”安全管理；乙方各级人员要服

从甲方的管理，按规定参加甲方的安全会议，定期到甲方安全主管部门汇报安全工作

执行落实情况。

4.甲乙双方均应明确项目安全生产管理职责，签订责任书，落实各层级责任，严

格各现场安全管理。

5.因乙方责任造成生产设备、生态环境保护、职业健康等事故事件，造成经济损

失的，乙方须承担全部责任，负责赔偿甲方损失。

6.乙方必须具备承揽工程所必须的、符合规定或有关要求的资质和条件，并提供

相关资料。

84

7.乙方应指定一名安全负责人，对作业人员和施工现场的安全工作负责。乙方安

全负责人应及时向甲方安全监督部门汇报施工中的安全情况,参加甲方的安全会议,服

从甲方安监部的领导。

8.甲乙双方均充分发挥安全保障体系、安全监督体系和技术支撑体系的作用，加

强反违章管理，对作业现场“三违”现象“零容忍”；乙方人员出现违章违规情况

时，甲方有权按照相关安全管理规定进行考核和处理。

9.因乙方责任造成人身伤亡事故，事故调查及处理由地方相关政府部门负责的，

依据事故调查组的调查结论，应由乙方承担事故责任和事故费用的，乙方应接受事故

处理并承担由于事故给甲方造成的经济损失；由甲乙双方共同调查处理的，共同协商

成立事故调查组，依据事故调查组的调查结论，承担各自事故责任和事故费用，造成

甲方损失的，由乙方负责赔偿；经协商达不成一致意见时，可申请第三方仲裁或当地

人民法院诉讼。

10.甲方发包部门应针对每个发包项目的实际情况，组织乙方在编制《三措两案》

时增加“双重预防机制”相关内容，逐项梳理出作业过程中可能存在的安全风险和分

级管控措施，同时针对该发包项目明确隐患排查治理相关要求。甲方执行工作任务日

计划管理，对工作任务和安全风险辨识、风险分级情况进行复核，安排部门管理人

员、技术人员对作业进行监护；对评定为高风险的作业任务，应严格履行高风险作业

审批流程，严格现场监护。乙方应通过“三讲一落实”“班前会”等对工作任务存在

的主要安全风险进行辨识，并在正式开工前对人员状态及行为、作业环境、作业工序

和工器具等方面的隐患进行排查，发现事故隐患或其他不安全因素应当立即向现场安

全生产管理人员、发包部门负责人或安监部报告。

四、甲方的安全责任

1.甲方在工程项目发包前，必须对乙方的资质和条件进行审查，凡资质和条件不

符合要求的承包单位不能承包本企业工程。

2.开工前，发包单位根据承包方提供的花名册，审查作业人员的年龄、健康状

况、工种配备情况是否符合施工工程要求。

85

3.将施工作业现场可能产生的职业病危害因素如实告知施工单位，要求乙方针对

危害因素采取有针对性的防范措施，配备相应的劳动保护用品，并监督乙方落实相关

措施。

4.甲方负责人对乙方负责人、工程安全负责人和工程技术人员进行全面的安全技

术交底，并应有完整的记录。

5.在有危险性的电力生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒

息、机械伤害、烫伤、坠落、溺水等有可能造成人身伤害、设备损坏及电网破坏事故

的，甲方在乙方教育培训的基础上，对乙方全体作业人员进行安全教育培训和考试，

并提供有关安全生产的规程、制度和要求。甲方应事先要求乙方做好危险点分析，并

制订安全措施和防止发生危险的预案，经甲方审核批准后，监督乙方实施，并按《电

业安全工作规程》等有关要求乙方设监护人。

6.甲方负责对乙方全体人员进行进厂前安全教育培训，培训内容包括安全、消

防、气防、职业健康、救护、应急等方面内容，培训并考核合格后方可进厂，并登记

存档。

7.甲方负责提供项目有关生产运行的规程、图纸、设备或装置等技术资料，以及

有关安全生产、生态保护、职业健康的有效制度清单及文本。

8.提出确保施工安全的组织措施、安全措施和技术措施要求，并按措施要求做好

相关的安全技术措施，在有关设施、设备上设置明确的安全警告标志。

9.甲方有权对乙方制定的组织措施、安全措施、技术措施、作业方案和应急救援

方案（“三措两案”）进行审查和提出意见或建议。

10.甲方对乙方使用的不符合安全要求的机械、工器具、安全用具、安全防护用具

等有权禁止使用；现场安全条件或设施不满足安全要求时有权责令停止作业。

11.甲方有义务根据工作的需要，为乙方的工作办理工作票、动火票，现场派监护

人员。

12.发现乙方或作业人员的违章行为有责任及时制止，并按规定扣除违约金，严重

时有权停止作业，进行必要的整改。

86

13.乙方因违章作业造成设备停运、损坏，火灾及人身伤亡等影响安全生产的（含

未遂）

，甲方有权对承包方按有关规定进行处罚。对于情节严重的，甲方有权停止该

项工程合同的执行。

14.自外包外委队伍入厂满一个月起，每月采用统一集中方式进行调考，原则上每

半年做到在厂外包外委人员全覆盖。

15.甲方负责对乙方工作负责人、工作签发人进行培训考试，甲方有权监督检查乙

方对作业人员的安全培训情况。

16.甲方按照国家和上级公司有关安全生产费用提取和使用管理办法，落实安全生

产费用管理，对乙方安全生产费用提取和使用进行监督。按规定监督施工单位及时落

实安全生产费用，建设工程施工总承包单位应向分包单位支付必要的安全生产费用。

五、乙方的安全责任

1.乙方必须按照甲方的要求提供相关材料，接受甲方对资质和条件等内容的审

查。乙方承诺对其提供的人员保险、体检、特种作业人员资质等材料的真实性负责，

负责核查、确认人员无重大既往疾病史，无不适于现场作业的基础疾病。

2.乙方应具备承揽项目所必须的、符合规定的资质和条件，按照甲方的要求提供

相关材料，接受甲方对资质和条件等方面的审查。

3.乙方应建立健全全员安全生产责任制，压实各级安全责任，并按照甲方安全生

产目标、规定要求进行安全管理。

4.乙方应根据所承包项目生产工艺流程特点，对可能存在的危险有害因素进行辨

识、分析和风险评估，建立安全风险辨识和管控清单，并制定和落实管控措施。

5.乙方应在甲方入厂培训的基础上，在开工前必须对全体作业人员进行全面的安

全规程、职业卫生、消防安全、交通安全、电力设施保护、社会治安和危险化学品生

产、储存、使用等安全知识的培训和考试，并建立档案。在有危险性的电力生产区域

内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、溺水

等有可能造成人身伤害、设备损坏及电网破坏事故的，乙方必须请甲方进行再教育培

训。

87

6.乙方应当对从业人员进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职业健康培

训，普及职业健康知识，督促从业人员遵守职业病防治的法律、法规、规章、国家职

业健康标准和操作规程。

7.乙方应积极主动地了解所承包工程的生产和工艺流程的特点，对作业现场可能

的危险因素进行分析；组织全体作业人员认真学习，并留存相关学习及签字记录。

8.在有危险性的电力生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒

息、机械伤害、烫伤、坠落、溺水等有可能造成人身伤害、设备损坏及电网破坏事故

的，乙方要主动配合甲方完成对现场负责人、技术人员和作业人员的培训和教育考

试。乙方应事先做好危险点分析，并制订安全措施和防止发生危险的预案，经甲方审

核批准后监督乙方作业人员实施，并按《电业安全工作规程》等相关要求设专职监护

人。

9.乙方必须保障施工作业人员安全相关的权利和义务，与从业人员（施工作业人

员）订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危

害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不

得隐瞒或者欺骗。针对作业现场及施工过程可能产生的职业病危害因素制定并落实防

护措施；为作业人员提供合格的劳动保护用品，并监督、指导其正确使用。

10.乙方应制定确保作业安全的组织措施、安全措施、技术措施、作业方案和应急

救援方案（“三措两案”），经甲方审核批准后严格执行落实。

11.开工前办理开工申请手续，为作业人员办理出入证，并要求作业人员佩戴好出

入证。

12.乙方不得擅自将工程转包或分包，严禁返包，即乙方将工程的某些具体工作交

由甲方的车间、班组或个人完成。乙方在工作中遇有特殊情况确实需要由甲方配合完

成的工作，需书面提出申请，经甲方公司领导批准后，指派有关车间、班组完成。乙

方将专业劳务作业分包给第三方应经甲方同意。甲方同意不能免除乙方对第三方的监

督义务，乙方就第三方的安全生产向甲方承担连带责任。

88

13.乙方在施工过程中不得擅自中途换人，特殊情况需要换人时须履行手续征得甲

方的同意，并对新参加工作人员履行相应的安全教育、培训和考核，合格后方可使

用。

14.现场施工中，必须严格执行《电业安全工作规程》和甲方《安全生产奖惩规定

实施细则》、《发包工程安全管理》、《工作票、操作票使用和管理标准》、《反违

章工作管理规定》、《消防安全管理规定》、《内部治安保卫管理规定》等有关安

全、消防、治安、交通及文明生产的相关规定，乙方应设专人负责内部治安防范管理

工作。作业时应严格执行工作票制度。

15.乙方应严格遵守国家、行业和地方有关法律法规、标准规范，应组织学习并执

行落实甲方提供的有关安全生产、生态保护、职业健康等方面的安全生产管理制度清

单及文本。

16.乙方应严格按照甲方作业票证管理规定组织现场作业，涉及有限空间、高处、

动火、临时用电、抽堵盲板等高风险作业，严格按照甲方规定，办理作业许可，落实

安全措施。

17.乙方必须自觉接受甲方的安全监督、管理和指导，对甲方提出的技术和安全方

面的意见必须及时整改。发生危及人身或设备安全的情况，除按规定逐级上报外,还必

须立即停止作业并报告甲方。

18.乙方应建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度，按照规定开展各类检查督

查，防范安全风险，消除事故隐患；问题隐患不能立即整改的，应当报告甲方协商解

决。

19.乙方或作业人员因违章作业,造成设备停运、损坏，火灾及人身伤亡等影响安

全生产的，必须在 30 分钟内上报甲方。由甲方按照突发事件信息报告制度的有关规

定，指导规范开展后续信息上报工作。

20.乙方应严格执行甲方关于突发事件信息报告制度的有关规定，发生危及人身或

设备安全的情况，除按规定逐级上报外，还应立即停止作业，并报告甲方组织处理。

89

21.乙方在办理手续时需提供作业人员的登记表，提供施工机械、工器具及安全防

护用品登记表。按规定及时维护检修和检测检验，对提供的数据和信息的真实性负

责。

22.乙方不得使用未满 18 周岁的未成年人；现场施工作业人员年龄不得超过 55 周

岁；项目负责人、安全管理人员、工程技术人员等管理、技术性工种年龄不得超过 60

周岁；确实需要的安全生产管理专业人员、监理人员，且不从事现场作业的，经公司

主要负责人签字同意后，年龄可放宽到不超过 65 岁。超龄人员应提出申请并提供相关

支持材料。

23.乙方特种作业人员，必须经过有关部门的安全、技术培训，并取得相应的资

质，并持证上岗。

24.乙方应按国家有关规定，为从业人员足额缴纳工伤保险费。乙方应提供为项目

负责人、技术员、安全员缴纳的社保工伤保险有效证明。

25.从事矿山、建筑工程、危险化学品、起重机械、压力容器等施工安装、改造、

维护等危险性较大的施工时必须设专职安监人员。具有两级机构的承包方必须设有专

职安全管理机构；施工队伍超过 30 人的配有专职安全员；30 人以下的设有兼职安全

员。安全管理机构、专兼职安全管理人员要满足要求。

26.乙方应按照规定设立安全监督机构或配备专职安全监督管理人员，并按要求持

证上岗。

27.乙方应遵守甲方对治安保卫管理的有关要求。

（1）办理进厂证之前，应到项目所在地公安机关办理人员核查手续。

（2）乙方应接受甲方的治安保卫教育培训，严格遵守甲方关于治安保卫各

项管理规定。

（3）未经批准不得擅自动用甲方的一切物资和器材，如有违反按偷盗论

处。

（4）不得在非工作区域滞留或随意进入未经许可的其他生产区域、关键设

备装置区、重大危险源区、重点办公区域等。

90

（5）严禁在运行维护场所和厂内居住地发生打架、斗殴、互相谩骂、酗酒

闹事等事件。

（6）不得使用假证、过期证件和借用他人证件进厂。

（7）未经允许和许可不得擅自带领非乙方人员进入作业现场。

28.乙方应遵守甲方对消防安全管理的相关要求。

（1）不得私自更改、堵截、损坏消防器材和消防设施。

（2）不得在非应急情况下擅自挪用、使用现场的消防器材和消防设施；未

经许可不得使用消防水。

（3）应保持所辖区域的消防器材和消防设施的卫生，及时整理、擦拭、清

扫。

（4）不得在消防水系统上无工作票或在禁火区域内无动火票开展作业活

动。

（5）不得埋压、圈占防火间距、堵塞消防通道。

（6）严格遵守明火作业规定，禁止在具有火灾、爆炸危险场所吸烟、使用

明火。

（7）租用甲方或在甲方场地建设的宿舍、仓库、办公等场所，要遵守甲方

有关安全用火、用电、用气规定。

29.乙方应遵守甲方对交通安全管理的相关要求。

（1）机动车辆进入厂区，驾驶证、行驶证应齐全有效，特种车辆还应持有

相应的检测报告和检验证明。

（2）车辆和人员进厂应遵守厂内交通规则，按规定路线、速度行走。

（3）生产区禁止客车进入，仅允许工作需要的工具车（货车）和工程机械

车辆进入。

（4）机动车和非机动车应在指定的区域停放。

（5）作业中不得影响车辆通行，不得占用消防通道。

91

（6）需临时占路或断路工作，应提前向甲方负责部门提出申请，经批准后

方可开展工作。

30.按照有关要求比例，从承包费中提取安全专项费用，用于保证现场安全、文明

施工，以及在现场的安装、调试过程中所涉及的安全用具、安全措施、安全设施所

需，并在制定的安全措施中明确使用途径，不得挪作他用或减少投入。

31.乙方应按甲方规定或要求，参加甲方安全生产委员会会议、安全生产月度分析

会、月度安全网例会等，并落实会议要求。

32.乙方应明确外包队伍工作负责人，外包队伍工作负责人对施工作业的现场组

织、协调和施工作业人员安全行为负责。

33.乙方应为从业人员提供符合国家标准的安全生产、职业病防护用品和劳动防护

用品，不得使用不符合国家标准或者已经失效的个人防护用品，监督、指导从业人员

正确佩戴、使用，并进行维护和保养，确保防护用品有效。

34.乙方应当按规定设置或者指定职业健康管理机构或者组织，配备专职职业健康

管理人员；乙方必须认真学习有关职业健康的有关法律法规，自觉遵守甲方所制定的

有关职业健康的管理制度，提高员工的职业健康防护意识，强化自身保护能力。

35.对从事接触职业病危害因素作业的从业人员，乙方应当按照《用人单位职业健

康监护监督管理办法》、《职业健康监护技术规范》等有关规定组织上岗前、在岗期

间、离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知从业人员。

六、违约责任

（一）作业人员违反甲方有关安全管理考核办法时，按考核办法中的相关

规定扣除承包单位违约金。

（二）甲方对外包工程进行违章积分管理，由甲方发包工程主管部门建立

违章积分档案作为发包工程违章负面清单，相关要求按照甲方《反违章工作管

理规定》执行违章积分和考核。

1.发生严重违章，一次记违章积分 12 分；发生较严重违章，一次记违章积

分 3 分；发生一般违章，一次记违章积分 1 分。同时对相关责任人员落实连带

违章积分和考核。

92

2.长期（合同期限 12 个月及以上）外包外委队伍人员等同于公司正式员工

开展违章积分管理与综合惩戒。长期外委队伍管理人员积分达到 9 分的，应要

求项目单位更换有能力人员担任，并停止项目施工，对项目全体人员进行集中

安全教育，进行全面检查评估合格后方可复工

3.临时外委队伍人员不实行违章积分，发现严重违章行为直接予以清退。

4.在一个积分周期内（即合同有效期内），乙方违章人员的累计违章积分

达到 12 分，则将该违章人员清退出厂，并列入黑名单，禁止其今后再入厂作

业。

（三）甲方建立违章负面清单制度，乙方应组织各级人员熟悉掌握以下违

章负面清单内容及管理要求，发生以下情形，按规定接受相应考核和处理；涉

及违章负面清单的相关人员，甲方有权根据相应情形将人员清离出厂。

1.违反国家、行业、地方、上级单位以及甲方有关安全生产的法律法规、

规程标准、规章制度、反事故措施和安全管理要求；

2.未按规定编制“三措两案”或“三措两案”未经审核通过即开始作业；

3.作业项目开工前，未开展风险辨识或安全措施未落实到位；

4.存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律（“三违”）现象；

5.不具备作业条件，强令冒险作业；

6.作业人员、工作负责人、监护人未履行相应安全生产责任；

7.未按要求执行甲方规定的票证管理制度。

（四）甲方建立“黑名单”制度，乙方应组织各级人员熟悉掌握以下情形

及管理要求，如有违反，按规定接受相应处理。

2.发生以下情形的乙方队伍，列入“黑名单”，2 年内禁止其进入集团公

司系统企业承揽外包外委项目。

（1）发生一般人身事故的；

（2）在责令停工整顿期间擅自复工的；

（3）因乙方原因影响甲方正常生产、生活秩序，或导致负面舆情的；

93

（4）存在转包、违法分包、挂靠资质情况的。

其余被列入“黑名单”的乙方队伍，1 年内禁止其进入集团公司系统企业

承揽外包外委项目。

3.以下列入“黑名单”的乙方人员，终身禁止其进入集团公司系统企业现

场工作。

（1）对安全生产事故承担主要责任的乙方人员；

（2）多次严重违章被清离出厂的乙方人员。

其余被列入“黑名单”的乙方人员，2 年内禁止其进入集团公司系统企业

现场工作。

（五）乙方存在下列情形，甲方有权与乙方解除合同，对甲方造成损失

的，乙方应承担相应的违约、赔偿责任。

1.乙方拒绝履行本协议相关要求；

2.乙方队伍被清离出厂；

3.存在主观故意降低工程质量、安全标准，造成事故的。

（六）乙方作业人员在生产区域非吸烟点位置吸烟，或冒险作业、野蛮作

业或强令他人冒险作业，或未经许可擅自进入非准入区域作业或擅自扩大工作

范围，或冒用他人准入证或身份证、特种作业证、体检表等资料造假，或不服

从规章制度管理，或违反以下安全生产“禁令”，或达到严重违章程度的，甲

方有权将该违章人员清退出厂，并列入黑名单，禁止其今后再入厂作业，同时

扣除乙方违约金 1 万元/人次。具体如下：

1.严禁擅自解除“五防闭锁”、退出或修改保护、逻辑和定值、强制运行

参数；

2.严禁擅自操作运行设备；

3.严禁擅自退出消防设施、挪用消防器材、堵塞消防通道；

4.严禁电气、热工、继保人员违反防“三误”要求；

5.严禁擅自拆除、翻越现场安全围栏；

94

6.严禁作业期间无工作负责人；

7.严禁有限空间作业违反“先通风、再检测、后作业”原则；

8.严禁未采取措施即进行动火作业；

9.严禁不履行审批手续进行现场高风险作业或夜间作业；

10.严禁现场临边及沟、坑、孔、洞作业不设防护措施或作业后安全设施不

恢复原状；

11.严禁起吊作业区域不设隔离措施或监护人；

12.严禁仓壁上积粉、积煤未清除前进入仓内作业；

13.严禁拉煤自卸车边走边起、边走边落；

14.严禁无票作业；

15.严禁违章指挥；

16.严禁不系安全带高处作业；

17.严禁不戴安全帽进入现场；

18.严禁特种作业无证上岗；

19.严禁非工作班成员参加作业；

20.严禁擅自扩大工作范围；

21.严禁使用不合格特种设备；

22.严禁使用不合格脚手架；

23.严禁外包工程队伍以包代管；

24.擅自进入受限空间或无监护人进行有限空间作业；

25.不服从现场管控或寻衅滋事、打架斗殴；

26.作业人员违反“四不干”（无工作票不干、无监护人不干、不知道作业

危险点不干、安全措施不落实不干）安全工作要求的；

27.未经报告或请示擅自关闭、破坏甲方生产安全监控、报警、防护、救生

设备、设施的；

28.使用假证、过期证件或冒用他人资格证件的；

29.必须监督特种作业人员持合格证件上岗；

95

30.必须监督承包方使用合格的工器具及安全防护用品；

31.必须对项目部以外的发包工程实行工作票双负责人制；

32.酒后上岗；

33.故意移动、关闭视频监控设施，故意破坏现场设备设施；

34.严禁安全措施未落实发出工作票；

35.严禁擅自变更安全措施；

36.严禁未履行押票手续试运设备；

37.严禁不符合资质要求队伍入厂；

38.严禁不符合年龄、学历要求员工入厂；

39.严禁员工未经培训合格上岗作业；

40.严禁未制定安全技术措施、未办理“两票”、未开展“三讲一落实”进

行施工作业；

41.严禁作业现场安全隐患未消除，不具备安全作业条件情况下进行施工作

业；

42.严禁员工个人安全防护设施不完善上岗作业；

43.严禁未实施一体化管理，业主带班制度未执行情况下进行施工作业；

44.严禁业主未进行技术交底进行施工作业；

45.严禁外包队伍未按要求设置安全管理机构或配备安全管理人员进行施工

作业；

46.严禁无关人员进入汽车接卸区域；

47.严禁人员靠近行驶中车辆；

48.严禁自卸车车厢未回落时行驶；

49.严禁司机不系安全带揭苫布；

50.严禁未穿反光背心进行清车底作业；

51.未经甲方允许或许可擅自动用甲方生产设备、设施的。

52.发生其他违规违纪违章行为达 3 次以上的。

96

（七）合同有效期内，乙方作业人员发生 5 起违反上述安全生产禁令行

为，或发生人身轻伤、或二类障碍以上不安全事件，或 2 次被下达“停工

令”，或施工设备、机械、材料及劳动防护用品配备不满足安全施工需要，经

整改仍达不到要求的，甲方有权将乙方列入“黑名单”并在系统范围内公示，

自公示之日起二年内，不再将其列入工程投标范围或参与工程承包。

（八）乙方作业人员在一周内连续发生 3 起违反安全生产禁令的，甲方有

权将乙方队伍清退出厂，并要求乙方更换满足安全管理水平的外包队伍。乙方

更换外包队伍后，在一周内仍连续发生 3 起违反安全生产禁令的，甲方有权终

止合同，并要求赔偿甲方相应损失。

（九）乙方存在以下严重安全生产问题时，由甲方下达“停工令”，并按

有关规定扣除违约金：

1.“三措两案”不落实，存在现场管理混乱等严重安全生产问题；

2.主体责任不落实，存在作业人员严重违章或违章行为屡禁不止；

3.安全设施（步道、栏杆等）与工程施工不同步，存在重大安全隐患；

4.擅自改变施工工艺及工序；

5.发生所属人员被清离出厂的情况；

6.项目经理不能常驻项目现场，现场出勤率低于 80%；

7.擅自改变施工工艺及工序存在安全事故隐患的；

8.未落实隔离措施、监护措施，安全防护设施缺失或存在缺陷，严重危及

人身安全的；

9.高风险作业未落实反事故措施重点要求的；

10.未履行安全协议，现场安全管理混乱，违章行为频发，或导致不安全事

件发生的；

11.拒绝发包方、监理方或上级单位检查的；

12.安排未经安全培训教育并考试合格人员上岗作业，未按要求在法定节假

日后组织开展专题“安全日”活动

13.确认存在其他严重威胁安全施工的问题。

97

（十）乙方存在下列情形，甲方有权将乙方队伍清离出厂，并将队伍列入“黑名

单”。

1.发生乙方负主要责任的一般及以上生产安全事故；

2.发生乙方负主要责任的舆情事件、生态环保事件；

3.拒绝接受甲方安全监督、管理和指导；

4.不服从甲方安全生产管理、故意破坏设备设施、造成较大经济损失或负

面影响的；

5.经甲方反复督促，多次考核，其工作质量、标准、进度仍不整改，或不

满足安全生产需要的；

6.擅自转包、违法分包项目的；

7.拒不执行安全技术措施、擅自变更施工工艺和安全技术措施的；

8.拒不执行停工令要求，私自开工；队伍停工整顿未经验收合格和批准，

擅自开工；队伍停工整顿复工后，同类型问题重复发生；

9.违反技术协议要求，使用劣质产品或材料、以次充好、偷工减料的情

况，拒不更换或整改；

10.存在重大事故隐患，未采取有效治理措施，无法保证作业安全，仍然冒

险强令组织作业的；

11.甲方责令整改事项拒不整改或重复整改不到位的；

12.其他情形（由各单位结合实际补充完善）。

（十一）施工中，因乙方责任造成火灾事故、人身重伤及以上事故、生产设备事

故，负责赔偿甲方的损失，并承担相应法律责任。

（十二）对调考不合格人员清退，并按规定对相关外包外委队伍考核 2000 元。30

人以下队伍年度内调考不合格人数超过 3 人，30 人及以上队伍年度内调考不合格人数

占到项目总人数的 10%以上的，考核该外包外委队伍 10000 元或 10%的工程款，并予以

清退。清退出厂的外包外委队伍纳入公司“黑名单”。

（十三）乙方出现下列情形，甲方有权进行经济考核。

1.乙方人员每发生 1 起习惯性违章，考核每名违章人员不低于 300 元，连带考核乙

98

方不低于 300 元；每发生 1 起可能导致一般及以上生产安全事故的严重违章，考核每名

违章人员不低于 2000 元，连带考核乙方不低于 2000 元。

2.发生违反本协议中有关乙方安全责任条款的，每次每项考核乙方相关人员不低于

3000 元，连带考核乙方不低于 3000 元。

3.发生违反本协议中有关违章负面清单条款的，每次每项考核乙方相关人员不低于

4000 元，连带考核乙方不低于 4000 元。

4.发生违反本协议中有关停工整顿条款的，每次每项考核乙方不低于 5000 元。

5.发生乙方人员被列入甲方“黑名单”清离出厂的，每人次考核乙方不低于 6000

元。

七、其他

1.本协议共三份，甲方两份，乙方一份。

2.本协议是合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

3.本协议未尽事宜双方共同协商解决。

甲方公司盖章： 承包单位盖章：

年 月 日 年 月 日

甲方安监部签字或盖章： 乙方安全负责人签字或盖章：

年 月 日 年 月 日

99

100

第三节

合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实

信用的原则，双方就

（项目单位名称）XXX 改造及有关事项协商一致，共同达成如下

协议：

一、工程概况

1.项目名称：。2.项目地点：。3.工程内容：。4.工程承包范围：。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。计划完工日期：年月日。工期总日历天数：天。

三、质量标准

工程质量。

四、签约合同价与合同价格形式

1.合同价格形式：�总价承包�。2.签约合同价为：

人民币（大写）（

¥）；

其中：（

1）设备材料费：

人民币（大写）（

¥）；

（

2）建筑安装工程费：

人民币（大写）（

¥）；

（

3）其他费用：

人民币（大写）（

¥）。

五、项目经理

承包人项目经理：

�����。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：（

1）中标通知书；

（

2）投标函及投标函附录；

101

（

3）专用合同条款及其附件；

（

4）通用合同条款；

（

5）技术标准和要求（技术协议书）；

（

6）已标价改造工程项目清单；

（

7）招标文件及澄清；

（

8）投标文件及澄清；

（

9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集资金并按照合同约定的期限和

方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成改造工作，确保安全和质量，不进

行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另

行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、签订时间

本合同于年月日签订。

九、签订地点

本合同在签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自生效。（应执行集团公司《中国大唐集团有限公司电力工程建设采购时序有关规定》中的合同生效条件，并且承包人提交了履约保函后合同生效。）

十二、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：

组织机构代码：

地

址：

地

址：

102

邮政编码：

邮政编码：

联系人：

联系人：

电

话：

电

话：

传

真：

传

真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

账

号：

账

号：

103

第二卷 技术文件

技术规范书使用说明

1. 技术规范书分为通用部分和专用部分。

2. 技术规范书通用部分条款及专用部分固化的内容不能更改。

3. 项目单位应按项目具体要求填写专用部分的非固化内容，投标人填写专

用部分的附表。

4. 技术规范书的页面、标题、标准参数值等均为统一格式，不得随意更改。

5. 根据不同采购标的，对于必须满足的要求设置“★”条款。

技术规范书编制说明

1.严禁采购中华人民共和国工业和信息化部发布的《高耗能落后机电设备

（产品）淘汰目录》中的机电设备。

104

第五章技术标准和要求

一、总则

1.1 本技术标准和要求（以下统称“技术文件”）适用于河北大唐国际张家口热电

有限责任公司锅炉补给水处理系统水源生产技改施工

PC 总承包项目。投标人范围包括

但不限于供货、接卸、现场保管、二次搬运、土建施工、安装施工、试验、调试、消缺、培训、竣工报告、竣工验收资料移交等内容。

1.2 本技术文件提出了最低的技术标准，并未对一切技术细节作出规定，也未充分

引述有关标准和规范条文，投标人应提供满足本技术文件及符合国家或行业标准要求的高质量的供货、施工及其相应的服务（当标准有冲突时，按较高标准执行）。还应符合国家有关工程质量、安全、卫生、消防、环保等方面的强制性标准条文的规定。

1.3 如投标人没有对本技术文件提出书面异议，招标人则可认为投标人提供的产品

完全满足本技术文件的要求。投标人如有差异，应填写到投标文件的差异表中。如投标人没有对本招标文件的要求提出书面异议（或差异），招标人则可认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

1.4 本技术文件所引用的标准若与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标

准执行。对于标准中未做出明确规定的，应参照类似项目的经验，本着安全、可靠的原则执行。

1.5 合同签订后按合同规定投标人应提出供货、施工、安装、调试、试验、运行和

维护等技术标准清单给招标人，由招标人确认。投标人在投标时应提供能充分说明其投标方案、技术特点的有关资料、图纸供招标人参考。

1.6 投标人对供货的所有系统的设备负有全责，包括分包（或采购）的产品。分包

商由投标人推荐，并不少于三家且有相应资质及业绩，招标人参加合同谈判，最终分包商由招标人确认，技术归口及协调由投标人负责。

1.7 在签订合同之后，招标人保留对本技术文件提出补充要求和修改的权利，投标

人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由招、投标双方协商。

1.8 投标人需要增加的数据、资料和要求，必须在开标前提出书面澄清。合同签订

后投标人不能提出任何关于费用和工期延迟的要求。由于改造引起的一切相关工作量均由投标人负责。

1.9 投标人应对本工程现状进行评估，就技术特点、相关业绩、施工组织及劳动力

计划、工程进度表等在投标文件中进行专题说明。

1.10 本招标文件中招标人提供的项目基础数据、设计数据等一切数据作为投标人

供货依据，未提供的数据由招标人配合投标人进行数据搜集工作。投标人应对所提供的改造方案、应用的技术、采用的所有产品及改造后的实际运行效果负全部责任，同时需满足招标文件的要求。

1.11 本工程采用 KKS 标识系统，要求投标人提供的所有技术文件（包括图纸）和

设备均采用

KKS 标识系统。标识原则、方法由招标人提供确认。

1.12 投标人施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须按招标人的相关管理制

度执行。

1.13 工程使用国际单位制，工作语言为简体中文，所有的文件、图纸均应为简体

中文编写。

105

1.14 投标人提供的设备、系统所涉及的任何专利问题，由投标人负责解决，招标

人不承担任何由专利纠纷引起的任何责任。

106

二、总的要求

（一）改造目的：自来水改再生水后，采用合理技术，改造现有制水车间工艺保障

制水车间设备运行稳定。

（二）性能保证指标（性能保证表）：

（

1）质量标准执行国家、行业和中国大唐集团有限公司颁布的有关规程、规定、

标准；检修维护工作标准达到招标人相关要求。

（

2）设备、施工质量的特殊标准或要求：项目完工后锅炉补给水处理系统应保障

在合理进水水质情况下，产水水质应做到无色无味、澄清透明、具体指标如下表：

指标类别

pH

CODcr(mg/L)

氨氮

(mg/L)

总硬度

(mmol/L)

总碱度

(mmol/L)

浊度

(NTU)

悬浮物

（mg/L)

进水指标

6～9

≤200

≤20

≤15

≤15

≤20

≤80

产水指标

6～9

≤20

≤1.5

≤8

≤8

≤2

≤2

（三）产能保证指标（如有）：设备进水处理能力在

300m³/h。

三、工程范围

（一）概述

1. 项目概况：

本项目为技术改造类 PC 工程项目；投标人为招标人提供处理量为 300m³/h（2*150m

³/h）1 套完整的锅炉补给水处理系统（包括：自平衡液碳除硬设备、高效微纳米臭氧催化设备、高效纤维过滤器、电磁阻垢装置等设备）及配套设施、仪表、池体；配备 1 整套污泥压滤系统设备；实现以上系统的 DCS 控制并接入现有的辅网控制系统；负责甲供3*90m³/h 产水量超滤单元膜组件的安装调试；负责甲供 3*65m³/h 产水量反渗透单元膜组件的安装调试；提供多参数在线检测仪、总硬度在线检测仪；酸碱加药系统及配套设施升级改造。

项目完工后锅炉补给水处理系统应保障在合理进水水质情况下，产水水质应做到无

色无味、澄清透明、具体指标如下表：

指标类别

pH

CODcr(mg/L)

氨氮

(mg/L)

总硬度

(mmol/L)

总碱度

(mmol/L)

浊度

(NTU)

悬浮物

（mg/L)

进水指标

6～9

≤200

≤20

≤15

≤15

≤20

≤80

产水指标

6～9

≤20

≤1.5

≤8

≤8

≤2

≤2

投标人负责中水处理全套设备的供货、材料的供货、运输、储存、制造、安装；所

有土建建（构）筑物的施工（若有桩基,则桩基检测包含在内）、地上地下设施管道的拆除、改建以及系统的调试、试验、检查、试运行、考核验收、消缺、培训、最终交付投产和申请所提供设备知识产权等全过程的技术改造项目，并完成项目内环评及相关验收工作。

完成原有厂房内墙面翻新 3500㎡，屋顶防水治理 1900㎡，设备防腐刷漆 2000㎡，

包括施工过程中的所有脚手架。

投标人负责办理本项目施工前及验收后，需要办理的水土保持方案、职业卫生评价

和安全评价等相关内容。

本项目需至少取得发明专利 2 项，实用新型专利 3 项，发表在论文 2 篇（发表在国

家新闻出版总署备案的正规技术刊物，知网可查）；全部以河北大唐国际张家口热电有限责任公司为第一完成人。

107

项目完工后应提供专业人员驻厂，进行 50 天运行指导。

2 工程背景：河北大唐国际张家口热电有限责任公司化学制水水源需要采用再生水。为了适应

再生水，本项目将锅炉补给水处理系统进行改造。

3. 设计和运行条件3.1 厂址所在地概况： 厂址所在地概况：大唐国际张家口热电公司位于河北省张家口市，张家口市位于

东经

114°50′，北纬 40°45′，处于蒙古高原与华北平原的过渡带，南邻北京，素有

“北京门户”之称，是河北省联系京、晋、蒙的中心城市；厂址位于张家口市高新区沈家屯镇许家庄西，毗邻市区西环南环交界处，距北京市

210 公里，南侧距丹拉高速

公路

4 公里。

3.2 厂区的地质概况： 厂址属山麓斜坡堆积地貌，自然地形为北高南低，起伏不大，地面标高 686.98～

700.81m 左右。厂区内东侧发育一冲沟，沟宽约 30～60m，深约 6～8m，近南北走向，纵穿厂区。厂区现为耕地。

根据钻探结果，50m 以上地层为第四系冲洪积黄土状土、粉细砂、粉质粘土和卵

石。

①层黄土状土：岩性以黄土状粉土为主，褐黄色和黄褐色为主，稍密～中密，稍

湿，孔隙发育，多含白色菌丝状条纹。该层土底板一般埋深 6.00～8.50m，相应标高685.19～688.48m。该层土浸水具有湿陷性。

②1 层粉细砂，褐黄色，中密～密实，部分地段含少量卵石。底板一般埋深 8.00～

12.00m,相应标高 683.84～688.55m。

②2 层粉质粘土：褐黄色和红褐色为主，可塑，稍湿，该层底板一般埋深 17.20～

19.00m,相应标高 679.78～673.00m。

③层粉细砂：褐黄色，密实，稍湿，层底板一般埋深 17.50～25.50m，相应标高

673.69～668.13m。

④层粉质粘土：褐黄色和黄褐色为主，可塑，稍湿，本层部分地段夹卵石层。未

揭穿该层。

⑤层卵石，杂色，密实，一般粒径 3～6cm，最大粒径 10cm，颗粒磨圆度好，砂类

土和粘性土充填。该层顶板一般埋深 26.60～35.70m，相应标高 665.34～655.49m。本次勘测仅在厂区南侧揭露该层，未揭穿。

本次勘测 50m 深度内未遇到地下水。3.3 地震： 根据《中国地震动峰值加速度区划图》

(GB18306-2015)，两厂址地震动峰值加速度

均为

0.10g，对应地震基本烈度 7 度。场地无液化问题。建筑场地类别均为Ⅱ类。

3.4 交通运输： 本工程的厂址位于河北大唐国际张家口热电有限责任公司厂内。3.5 水源： 张家口市金川中水开发利用有限公司污水处理厂提供的中水。3.6 气象条件： 厂址地区属寒温带大陆性季风气候，其气候主要特点是春秋风多雨少，夏季凉爽

短促，昼夜温差变化较大，冬季寒冷而漫长。年降水量

80%左右都集中在 6～8 月，年

平均降雨量为

400mm 左右。

3.7 冷却水：

108

闭式循环冷却水系统设计水温为

25℃，最高水温为 38℃，水质为除盐水，开式循

环冷却水系统设计水温为

21℃，最高水温为 35℃，水质为污水处理厂的中水；

3.8 厂用电系统：交流电源供电电压

6kV、380V（动力）、220V（照明），直流电源供电电压 220V

（动力）、

110V（控制）。

3.9 设备与系统匹配的运行的条件：如电流、流量、扬程等；3.10 其它：

无

。

（二）招标范围及要求

1. 设备材料采购：投标人负责本项目除甲供设备耗材外的全部设备的制造、采购、材料的供货、运

输、储存、保管、二次倒运、开箱验收、保养、发放等工作，负责设备、材料包装物的保管、回收、装车移交。

甲供设备清单如下：

设备清单

数量

单位

反渗透膜 LFRO-BWFR-GB8040

300

支

保安过滤器滤芯

30

支

隔膜计量泵 MBH101-8MPFMEM4SEST11NN22 GB7782

2

台

隔膜电磁泵

2

台

液体过滤器

1

套

筒式加压液体过滤器

12

套

余氯计|CM442/CCS51E/CYK10||

2

个

在线式浊度仪|CM442/CUS51D-AAD1A3 HJ/T98||

5

个

电极式分析仪|CM442/CPS11E-AA7BTA2/CYK10||

2

个

在线式工业电导率仪|CM442/CLS50D-AA5D21 JB/T6855||

0

个

在线式工业 pH 计|CLM253-CD0005/CLS21-CAN2A,实际 CAN-30

1

个

在线式工业电导率仪|CM442/CLS50D-AA5D21 JB/T6855||

1

个

在线式工业电导率仪|CLM253-CD0005/CLS-C1N2A||

3

个

超滤膜（东丽）

63

支

米顿罗计量泵 M101-8MPA

3

台

米顿罗计量泵备件包 SPRM080

3

台

米顿罗计量泵 C926-368TI

2

台

米顿罗计量泵备件包 RPM368

2

台

米顿罗计量泵 C776-26S

2

台

米顿罗计量泵备件包 SP-26

4

台

米顿罗计量泵备件包 SPRM100

2

台

精处理再生罗茨风机（百事德）BK5006

2

台

衬塑管 DN250

20

米

拷贝林管卡

若干

个

拷贝林卡箍，DN65=73 毫米

150

个

反渗透保安过滤器滤芯

30

支

消防稳压泵

2

台

潜水泵

2

台

机械密封\IH125-100-200 套

7

套

109

2. 现场施工： 投标人负责本项目全部系统设备的安装和所有土建建（构）筑物的施工（若有桩

基，则桩基检测包含在内）、地上地下设施管道的拆除、改建、新建。

3. 临时工程的设计与施工： 投标人负责本项目全部临时工程的设计与施工。4. 原有工程设施的拆除和清运： 投标人负责本项目全部原有工程设施的拆除和清运。5. 分包与外购： 本项目不允许分包。6. 试验、调试及竣工验收： 投标人负责本项目全部系统的调试、试验、检查、试运行、考核验收、消缺。7. 培训工作范围：投标人负责本项目全部系统的检修维护、运行使用培训。8. 保修工作范围：质保期为一年，自竣工投产之日起算，质保期内出现任何施工质量问题，投标人无偿进行处理。9. 施工范围：：

9.1 投标人为招标人提供处理量为 300m³/h（2*150m³/h）1 套完整的锅炉补给水处

理系统（包括：自平衡液碳除硬设备、高效微纳米臭氧催化设备、高效纤维过滤器、电磁阻垢装置、电气系统、控制系统等设备）及配套设施、仪表、池体；配备 1 整套污泥压滤系统设备；实现以上系统的 DCS 控制并接入现有的辅网控制系统；负责甲供3*90m³/h 产水量超滤单元膜组件的安装调试；负责甲供 3*65m³/h 产水量反渗透单元膜组件的安装调试；提供多参数在线检测仪、总硬度在线检测仪；酸碱加药系统及配套设施升级改造。

投标人负责中水处理全套设备的供货、材料的供货、运输、储存、制造、安装、

防腐；所有土建建（构）筑物的施工（若有桩基

,则桩基检测包含在内）、地上地下设

施管道的拆除、改建以及系统的调试、试验、检查、试运行、考核验收、消缺、培训、最终交付投产和申请所提供设备知识产权等全过程的技术改造项目。

9.2 土建施工范围（包括拆除和恢复）：投标人负责整套系统内所有土建（含建筑、

结构、道路、沟道、给排水、雨水、暖通、消防等）的施工，包括施工过程中绿化移栽、地面恢复，以及旧生活污水系统改造，保证旧生活污水的使用；完成原有厂房内墙面翻新 3500㎡，屋顶防水治理 1900㎡，设备防腐刷漆 2000㎡，包括施工过程中所有脚手架。防风等级不小于 9 级。

9.3 电气施工范围：各用电负荷、取用的上一级电源容量的核算、配电设备的配

置、电机、照明、防雷、接地、滑线、电缆及电缆设施、电气控制与保护、防火等的施工。

9.4 热工控制施工范围：投标人负责本次改造范围内所有热控设备的供货、安装、

接线、调试及网络接入工作。具体内容包括但不限于：

9.4.1.现场仪表： 负责所有压力、流量、液位、温度、水质分析（pH、电导、浊

度、余氯等）等全部仪表的采购与安装。

9.4.2.控制设备： 负责控制柜（含 DCS 机柜或远程 IO 站）、配电柜、电缆桥架、

保护管及全部电缆的安装与敷设。

110

9.4.3.系统接入： 负责将本系统信号接入辅控网控制系统，包括硬件、接线、通讯

及调试。负责将数据上传至

SIS 系统。

9.4.4.软件组态： 负责 DCS 控制逻辑的编程、画面组态、报警配置及联锁保护试

验。

9.5 本工程采用 KKS 标识系统。投标人提供的技术资料（包括图纸）和设备的标

识必须有

KKS 编码。

9.6 项目完工后锅炉补给水处理系统应保障在合理进水水质情况下，产水水质应做

到无色无味、澄清透明、具体指标如下表：

指标类别

pH

CODcr(mg/L)

氨氮

(mg/L)

总硬度

(mmol/L)

总碱度

(mmol/L)

浊度

(NTU)

悬浮物

（mg/L)

进水指标

6～9

≤200

≤20

≤15

≤15

≤20

≤80

产水指标

6～9

≤20

≤1.5

≤8

≤8

≤2

≤2

9.7 施工过程中使用的所有安全防护、劳保用品、施工车辆、工具、耗材等均由投

标人负责，且满足招标人相关规定。涉及车辆运输中重型货车入厂国六以上，涉及非道路的国三以上。

9.8 以本项目为题，取得发明专利 2 项，实用新型专利 3 项，发表在论文 2 篇（发

表在国家新闻出版总署备案的正规技术刊物，知网可查），全部以河北大唐国际张家口热电有限责任公司为第一完成人。

9.9 配合招标人完成项目审计和环评工作。9.10 投标人负责办理本项目施工前及验收后项目手续，需要办理的水土保持方

案、职业卫生评价和安全评价等相关内容。

（三）接口原则（招标人专业技术人员应详细具体地描述新系统与原有系统的接口

工作、安全过渡工作等）

1. 供货界限：投标人负责本项目（但不限于）：除招标人提供设备以外的全部设备的制造、采

购、材料的供货、运输、储存。

2. 施工界限: 投标人负责本项目（但不限于）：全部系统设备的安装、调试、试运和所有土建

建（构）筑物的施工（若有桩基，则桩基检测包含在内）、地上地下设施管道的拆除、改建、新建。

（四）招标人提供的现场条件

1. 施工用电：投标人在指定地点引接，接点确认之后全部供电设施由投标人解决。施工电源日

常运行和维护由投标人负责。招标人免费提供施工用电。

3. 施工用水：投标人在指定地点引接，接点确认之后全部供水设施由投标人解决。施工用水的

日常运行和维护由投标人负责。招标人免费提供施工用水。

3. 施工排水：投标人可根据需要规划施工区的临时排水系统，在报招标人批准后自行组织实施

和管理。施工排水应符合国家环保相关法律、法规规定，方案需经招标人批准。

施工区内的临时污水处理设施（如有）由投标人负责建造。4. 施工用地：(1) 由招标人批准的施工总平面布置图，投标人不得自行扩大范围，不得损坏邻近

的工程

(或生产)设施，否则必须承担由此造成的一切损失。施工时必须做到文明生产，

111

各类废弃物必须运至指定地点（符合环保相关要求），竣工时必须做到工完料尽场地清，除招标人要求保留外，所有临时建筑必须无条件拆除清理并恢复原状。

(2) 施工生活及办公临建（当由投标人自行解决时不适用）在招标人指定区域内，由投标人自行解决施工生活及办公临建，但投标人的临建

布置和临建形式必须征得招标人的同意。生活区及办公区建筑要求标准统一、美观、坚固、色调一致，用栏杆围成独立区域，并经招标人认可且不得修建永久性建筑。

投标人必须保持生活及办公区内的环境卫生，不得从事商业或影响周边环境的活

动。

5.施工道路：施工道路可利用厂区既有道路，但要做好维护、清理，且不能影响正常生产，完

工后所使用的道路要恢复原状。混凝土厚度大于等于

30cm，钢筋直径为 16mm，混凝

土强度不低于

C30。

投标人可根据各生产区的功能性质、区域位置并结合既有道路，按需要规划施工

生产区的临时道路，报招标人批准后自行组织实施和管理。

6.弃土场、周转土场及垃圾场：弃土场、周转土场由招标人指定，土方运输及运输期间的环境治理、堆放成型、

表面覆盖和洒水抑尘的费用由投标人承担。

建筑垃圾及各类废弃物堆放场地由投标人负责，所产生的费用由投标人负责；投

标人按当地环保和建设主管部门的要求运输、堆放废弃物，费用由投标人自行承担。

7.生活食宿：投标人人员的食宿，投标人自行承担。

四、技术要求

（一）标准和规范：国家和行业颁布的现行标准清单

所列条目若有新的版本，则执行新版本。所列条目的标准不一致时，则执行高标

准。所列条目未涵盖的部分，由招标人确定参照国内和国际相关标准。

1. 主要的标准和规范

序号

名称

现行有效版本

备注

1

《中华人民共和国水污染防治法》

（

2018 年 1 月 1

日起施行）

2

《中华人民共和国固体废物污染环

境防治法》

（

2020 年 9 月 1

日施行）

3

《中华人民共和国土壤污染防治

法》

（

2019 年 1 月 1

日起施行）

4

《中华人民共和国水法》

（

2016 年 9 月 1

日起施行）

5

《排污许可管理办法（试行）》

（原环境保护部令

第

48 号，2019 年

8 月 22 日生态环

境部令第

7 号修

改）

112

6

《中华人民共和国环境保护法》

（

2015 年 1 月 1

日起施行）

2. 相关工程文件及规程

序号

名称

现行有效版本

备注

1

《工业企业设计卫生标准》

（

GBZ1-2010）

2

《室外排水设计规范》（

GB 50014-2021）

3

《给水排水工程结构设计规范》

（

GB50069-2002）

4

《给水排水构筑物工程施工及验收

规范》

（

GB50141-2008）

5

《发电厂化学设计规范》

（

DL 5068－

2014）

6

《火力发电厂汽水管道设计技术规

定》

（

DL/T 5054-

2016）

7

《水处理设备技术条件》

（

JB2932-1999）

8

火力发电厂建筑设计规程

DL/T5094-1999

9

火力发电厂建筑装修设计标准

DL/T5029-94

10

建筑制图标准

GB/T50104-2001

11

民用建筑设计通则

GB50352-2005

12

火力发电厂热工控制系统设计技术

规定

DL/T5175-2003

13

《火力发电厂热工电源及气源系统

设计技术规程》

DL／T5455-2012

14

火力发电厂分散控制系统验收测试

规

DL/T 659-2016

（二）技术参数和性能要求：

1.1 基本技术要求1.1.1 质量标准执行国家、行业和中国大唐集团有限公司颁布的有关规程、规

定、标准；改造工作标准达到招标人相关要求。

1.1.2 项目完工后锅炉补给水处理系统应保障在合理进水水质情况下，产水水质

应做到无色无味、澄清透明、具体指标如下表：

指标类别

pH

CODcr(mg/L)

氨氮

(mg/L)

总硬度

(mmol/L)

总碱度

(mmol/L)

浊度

(NTU)

悬浮物

（mg/L)

进水指标

6～9

≤200

≤20

≤15

≤15

≤20

≤80

产水指标

6～9

≤20

≤1.5

≤8

≤8

≤2

≤2

1.1.3 项目完工后使用张家口城市中水作为化学制水水源具备合理性。1.1.4 中水处理系统内产生的污泥要经过脱水处理后收集。1.1.5 投标人提供的主体处理设施必须是高度集成的，只需在项目现场拼装焊接或

现场制作。

1.2 专业技术要求1.2.1 自平衡液碳除硬设备应满足以下技术要求采用微纳米气泡发生器，二氧化碳气源在负压的状态下自吸到发生器中，把二氧

化碳通过微纳米气泡发生器进行无限切割，直至成为微纳米气泡，细密的微纳米级二氧化碳气泡同液碱充分与水中钙镁离子相结合，形成碳酸钙和氢氧化镁沉淀物。形成的水与沉淀物的混合液充分与投加的混凝剂、加载剂、絮凝剂充分接触反应，并在沉

113

淀区实现泥水分离，去除污水中的硬度、大部分悬浮物及部分其他污染物，产生的沉淀污泥排入污泥浓缩池。

1.2.2 高效微纳米臭氧催化设备应满足以下技术要求采用微纳米溶气技术结合贵金属催化填料技术对的臭氧氧化能力进行提升，将臭

氧的氧化还原电位由 2.07eV 提升达到 2.80eV。提升率应大于 60%。应配套高级催化氧化塔，其内装填固态颗粒状多种贵金属催化剂，这些贵金属催化剂应烧结在陶瓷载体上。

1.2.3 高效纤维过滤设备应满足以下技术要求对水中悬浮物的去除率可达 95%以上，具有比表面积大、孔隙率高的特点，常规设

计流速在 30m/h 以上，纳污量大于 15kg/m³；同时需具备稳定结构可适应大流量水流、气流冲洗，耐污性要极强。

1.3 加药装置技术要求1.3.1 所有的设备、附件、仪表应适合连续运行，加药泵底部应做排污阀设计。1.3.2 除硬降浊的液体加药设备均采用自动控制及液位控制，联动前端检测探

头，确定具体加药量，传输至后端加药系统进行加药，当液位达到时，提醒人工补药，同时加药设备底端配套排泥阀，通过自动控制排泥。

1.3.3 除硬降浊的粉剂加药设备均采用自动控制及液位控制，粉剂采用自动升降梯

提升至投加单元，投加单元采用转动轴承均匀控制配药、溶药。当液位达到时，提醒人工补药，同时加药设备底端配套排泥阀，通过自动控制排泥。

1.3.4 加药系统存储罐体为锥底，底部配有排污阀，可完全排放完积存杂质。1.3.5 加药存储罐体液位计应具有远传功能，将药液高度信息远传到 SIS 和 DCS 系

统。

1.3.6 输送距离超 5 米的加药系统管路须采用 304 不锈钢材质。输送距离计算方法

为从泵体出口开始计算到加药设备外轮廓为止的管道长度。

1.3.7 改造原有水处理系统 RO 加盐酸系统设备管路以及电路热工部分，使其恢复

原有功能。

1.3.8 改造原有加药间加药泵出口至输送母管管路，将原 PPR 管路改为 304 不锈钢

管路，并按照规范要求安装管道阻尼器、安全阀、压力表等。

1.3.9 储罐和计量箱应设置备用罐。储罐存量应不小于 30 天的量。计量箱应满足

8h 的用量，且不应小于 1m3。

1.4 泵技术要求1.4.1 水泵应选用江苏优耐、靖江中耐、南方泵业或等同质量品牌，禁止使用直联

泵；计量泵选用米顿罗、靖江中耐、南方泵业或等同质量机械隔膜泵。所有泵的过流部件采用 316 不锈钢或更高的耐腐蚀材质。提供设备需经招标人认可。

1.4.2 所有泵和辅件的全部设计应适于相关系统要求的自动运行。1.4.3 水泵应采用带有联轴器卧式离心泵。1.4.4 化学计量和测量选用机械式计量泵，计量泵应在国内可以方便得到售后维修

和备品备件供应。计量泵的过流部件材质要选用合格的材质。

1.4.5 计量泵手动调节的流量调节范围为 0～100％。1.4.6 备用泵的信号反馈装置可以与运行泵共用，该装置应能实现运行泵与备用泵

之间的切换。

1.4.7 所有计量泵出口压力放泄阀和脉冲减震器应选用安全、适用的产品。1.5 管道技术要求

114

1.5.1 管道的设计压力必须等于最大操作压力并包括瞬时的冲击压力（水击压力

等）。

1.5.2 管道系统供货及安装应包括所有管材、旁路管道、放空管、法兰、螺栓螺

帽、垫片、管道全部支吊架、弹簧等。

1.5.3 投标人应按规程要求和工艺介质的腐蚀、磨损特性选择适于长期运行的材

料。如碳钢管道内部必须衬胶处理，外部刷环氧树脂防腐漆。

1.5.4 投标人应按要求在酸碱系统法兰处配套法兰保护套。1.5.5 室外管道全段需安装电伴热装置，管道保温厚度不小于 350mm，保温金属外

皮厚度不小于 0.5mm，每隔 30 米应设计就地排气及放水管路。

1.5.6 管道、阀门、设备外漆色需符合招标人色标要求。管道色环、介质流向标

记、设备和阀门的标牌（由投标人制作）需符合招标人要求。

1.6 阀门技术要求1.6.1 所有阀门应提交给招标人确认投标人应使阀门规格尽量统一，减少阀门的

种类和厂家数量。

1.6.2 阀门选用河南开利高压阀门、埃里克阀、上海阀门五厂、中核苏阀、天津

一阀或相当于以上品牌产品。提供设备需经招标人认可。

1.6.3 开关型电动执行机构选用宝曼、瑞基、杨修或相当于以上品牌产品。提供

设备需经招标人认可。

1.6.4 调节型执行器选用罗托克、EMG、宝曼或或相当于以上品牌产品。提供设备

需经招标人认可。

1.6.5 变送器选用罗斯蒙特 3051、霍尼韦尔、横河或或相当于以上品牌产品。提

供设备需经招标人认可。

1.6.6 投标人所提供的所有电动门、调节门的驱动装置均应选用有成熟运行经验

的产品，保证其良好的可控性和可靠性，以满足热工调节控制的要求。电动门配供电动装置应采用一体化电动装置，即电动装置内装设有接触器、热继电器等配电装置。

1.6.7 所有手动阀门应能在不超过相应平台 1.2m 高处进行操作。1.6.8 安装在室外的全部阀门应尽可能集中布置。1.6.9 所有电动、气动阀门应尽可能安装在地面 1.2m 高的位置，如需安装在高空

位置，应安装操作平台。

1.6.10 投标人应向招标人提交全部使用阀门的阀门清单和类型、材料等。1.7 建筑土建要求1.7.1 符合总平面及建筑平面设计：厂内建筑物，构筑物，道路，绿化整体规划，

有机结合，形成整个厂区的和谐统一，并注重环境保护和绿化环境的营造。

1.7.2 投标人负责项目在内的所有建筑土建相关验收工作。1.7.3 投标人负责地质详细勘查及地下管道勘察。现场施工不得破坏地下管网及周

边建筑物。

1.7.4 厂房窗户为断桥铝开扇双层玻璃，房顶防水要求等级 I 级，原厂房屋顶材料

选择耐候性、防水性、粘结性、抗变形性，SBS/APP 改性沥青卷材，使用寿命≥10年。

1.7.5 厂房顶部必须设置排风装置，厂房内需设置暖气，电控室、化验室需设置空

调。

1.7.6 地下水池防水需遵循“结构自防水为基础，柔性防水层为加强”的原则，重

点关注迎水面和节点处理，核心步骤如下：

1.7.6.1 基础处理：确保基层坚实平整

115

水池混凝土基层需振捣密实，表面打磨平整，处理蜂窝、裂缝（用水泥基渗透结

晶型涂料或专用砂浆）。

基层含水率需≤9%（可通过薄膜覆盖测试，无冷凝水即可），若潮湿需先做干燥

处理或选用潮湿基面可用的防水材料。

1.7.6.2 核心防水 1：结构自防水（必做）水池主体混凝土采用抗渗混凝土（抗渗等级≥P6，标号≥C30），浇筑时连续施

工，避免留施工缝；若必须留缝，需做止水带（中埋式橡胶止水带+外贴式止水带）。

混凝土养护时间≥14 天，增强抗渗性能，减少后期开裂风险。1.7.6.3 核心防水 2：柔性防水层（迎水面为主）材料选择：优先用水泥基渗透结晶型防水涂料（渗透深度深，与混凝土结合紧

密）、聚合物水泥基防水涂料（JS，柔韧性好），或高分子防水卷材（如 PVC、EPDM，适合大面积施工）。

施工要求：防水涂料需涂刷 2-3 遍，总厚度≥1.5mm，每遍干燥后再涂下一遍；卷

材施工需满粘，搭接宽度≥100mm，阴阳角处做 50mm 宽附加层。

1.7.6.4 节点加强：重点防范渗漏风险点水池阴阳角、管道穿壁处、预留洞口等部位，先做附加防水层（如加贴卷材附加

层或多涂 1-2 遍防水涂料）。

管道穿壁处需安装止水环，缝隙用防水密封胶嵌填，再做防水层加强，避免水从

缝隙渗入。

1.7.6.5 闭水试验：验证防水效果防水层施工完成并干燥固化后（涂料类≥7 天，卷材类≥3 天），向水池内注水，

水位达到设计高度后，静置 24-48 小时，观察池壁、池底及节点处，无渗漏、无湿渍即为合格；若渗漏需标记位置，返工后重新试验。

1.7.7 新建建筑厂房应配备药品存储库房，面积根据建筑设计图纸及设备布置图

最终设计。库房内地面应进行硬化。库房配置应满足处理设备所须所有药品存储条件，若所须药品中存在危化品，则库房应满足相应危化品存储相关标准和要求。存储库房内需要配备额定起吊重量 3 吨及以上带有滑轨移动功能的起重设备。库房地面、出入口门应满足 5t 及以上叉车行驶。并有供热设备，保证库房内温度最低点在 5℃及以上。投标人负责全部固定式和移动式起吊设施（吊钩/环、电动/手动葫芦等）的设计和供货，包括起吊位置、起吊重量、提升高度和设备选择等，并且提交招标人确认。除本文件明确要设置的检修、起吊设施外，在超过 1000kg 重的装置处设置检修的电动葫芦，50kg 以上、1000kg 以下的电动机必须设置吊点，以便于将设备移到适宜运输的设施上。因此，在需要检修和更换的地方，投标人提供电动葫芦。供货范围之内的组件和部件，例如风机和电机配件、大型阀门等，进行经常性和例行的修理和维护的地方，安装合适的起吊葫芦。电动葫芦和起吊设备，分别安装于工字轨道上或桥式轨道上。提升设备在负载下挠度变形低于允许的最小值。提升装置包括快速和慢速控制。在特殊情况下，相关组件的安全提升不能保证时，配备特殊装置。为每台设施提交一份供确认的清册，说明数量、型号、额定起重量和使用材料的强度特性。

1.7.8 有酸碱腐蚀的房间，其楼地面、墙面、顶棚及门窗均采取防腐措施。房间

内顶棚不出现死角，以避免产生酸气聚集。有酸碱腐蚀的房间，采用的塑钢门窗，五金件尽可能的加大一号。建筑中的酸碱库、加药间采用防腐楼地面、耐酸墙裙、耐酸碱内墙涂料。

116

1.7.9 严格控制噪音等级。生产车间内的噪音控制在 90ｄＢ以下；生产车间内的

值班室、休息室噪音控制在 70ｄＢ以下；控制室、化验室等噪音控制在 60ｄＢ以下。对高噪音设备进行降噪隔离处理。

1.7.10 张家口地区基本地震烈度为 7 度，主厂房及重要建筑抗震设防烈度提高

至 8 度。

1.7.11 新建水处理间地面瓷砖与土建墙体装潢应和原制水车间一致。酸碱加药间

应使用耐酸碱抗腐蚀瓷砖材料。

1.7.12 对原有制水车间建筑物地面、墙面、屋顶防水进行改造。改造后的地面瓷

砖无破损、鼓包，墙面干净平整，无墙皮脱落。屋顶无渗透情况。改造后满足相关建筑技术规范要求。

1.7.13 新建制水厂房内加装供暖设备，保证冬季厂房内最低温度不低于 10℃。1.7.14 新建厂房内装修按《火力发电厂建筑装修设计标准》DL/T5029-94 规定执

行，装修标准为中等适宜。改造原有制水车间损坏地面。

1.7.15 满足相关技术规范四、技术要求（一）标准和规范，但不限于此规范。1.7.16 对原有设备管道外部防腐亮化改造。要针对阴阳混床生锈防腐亮化、管道

渗漏锈蚀部位防腐亮化。

1.7.17 土建施工建设由投标人承担。1.7.18 建筑设计以安全、适用、经济、美观为原则，根据生产工艺流程、使用要

求、自然条件、建筑材料、建筑技术等因素，结合工艺设计进行建筑物的平面布置、空间组合及建筑造型设计并考虑到建筑群体与周围环境的协调。

1.7.19 土建工程建设执行中国国家及电力行业颁布的最新的相关规程、规范。1.7.20 土建规范主要叙述投标人所承担项目中土建的工作的工作范围，工作界限

和 技术要求。若有遗漏和差错，投标人就应在招标澄清时提出，由招标人确认，否则视为投标人已承诺自动更正招标文件的遗漏和差错，更正遗漏和差错的费用已包含在投 标价格中.

1.7.21 投标人应对所负责项目的土建建设承担责任，并单独对所承担项目设计的

合理性、安全度和适用性全面负责。

1.7.22 建筑设计将配合工艺解决好建筑内部通道、防火、防爆、防水、防噪声、

隔热、采光、通风和生活卫生设施等方面的问题，其中通风系统应采用强制通风方式。

1.7.23 投标人的土建工程设计应遵守国家、电力行业颁发的标准和规范的最新版

和招标文件的要求，若有差异，以高标准为准。投标人在保证安全的前提下做到经济合理，不得随意降低设计标准。

1.7.24 道路采用砼路面，路面汽车荷载为 20 级。路面侧需设置道路雨水口，道牙

为花岗岩制道牙。

1.7.25 所有使用，装卸或储存化学药品的地方均应当设计成抗化学腐蚀的，其方

法是对地面、墙壁、天棚、门窗及所有建筑配件进行适当的，必要的保护。

1.7.26 钢结构根据中国规范进行设计，结构物应有支撑体系，允许应力应符合中

国规范规定的钢种的规定值。

1.7.27 当采用高强螺栓来设计节点时，该节点应符合中国规范的要求。1.7.28 钢结构施工符合国标、行标及规范的要求。结构和设备支架按允许应力设

计并含有相应规范中规定的安全系数，安全系数的取值应在计算报告中说明。所有钢结构构件均为成品在现场组装，不允许只供应原材料在现场加工。所有钢结构构件（除镀锌构件外）均应涂漆保护，保证年限 30 年。

117

1.7.29 根据地质情况，新建构筑物基础采用天然地基、桩基础地基。基础型式考

虑根据地质承载力、不均匀沉降、及温度应力的影响。

1.7.30 建筑标准：建筑标准应遵循火力发电厂建筑装修设计标准（DL T5029-

2012）、全厂建筑物装修细则（F00176Z-T0106）。

1.7.30.1 门窗：建筑物外门采用成品钢质保温门，内门采用钢门、木门、钢质防火

门等，窗采用断桥铝窗户，窗玻璃采用双层真空玻璃，厚度不小于 5+9+5mm，所有外门外窗均考虑防严寒，并满足当地气候条件及强度等方面的要求。配电室、电缆夹层等有防火要求的房间按规范要求设置防火门，

防火门应为国家消防监测部门认定的合格产品。

门窗购置成品，并带有全套配件。所有门窗安装完毕后应填塞周围缝隙以获得最好的密封性能。

1.7.30.2 楼地面：一般设备房间楼地面采用耐磨混凝土地面，环氧地坪，配电间、

电子设备间、控制室、走廊及楼梯间采用防滑地砖。如有二层以上的楼面，应设防水层及排水措施考虑水冲洗措施。

1.7.30.3 内墙面：控制室及电子设备间墙面应使用燃烧性能等级为 A 级的材料，其

余房间采用内墙环保涂料。有水冲洗要求的内墙面应设不低于 1.8m 高的白瓷砖墙裙。

1.7.30.4 踢脚线选用与地砖材质一致的黑色踢脚板。1.7.30.5 顶棚：控制室天棚为吸音铝扣板，其他如配电间等顶棚为铝扣板。1.7.30.6 屋面：建筑屋面防水等级全部为Ⅱ级，防水层采用 SBS 改性沥青防水卷材。

屋面保温采用不低于 B1 级保温材料，如挤塑型聚苯乙烯保温板，厚度根据热工计算确定。

1.7.30.7 外墙面：勒脚 1.2m 以下采用灰色蘑菇石面砖；其他部分采用灰白色丙烯

酸外墙涂料（黑色分割条），顶部设红色色带。建筑风格及色彩应与主体工程一致。最终的建筑设计及建筑材料装修标准须提交招标人同意。

1.7.30.8.投标人应完成需拆除、改造或增设设施范围内的全部建（构）筑物的设

计、 供货及施工。

1.7.31 基础土方（石方）工程（1）项目范围内的建构筑物基槽开挖应符合规范要求,深基坑放坡不满足要求的,

应采用钢板桩进行支护。基槽余土由投标人负责，具体基槽余土量根据施工经验自行确定，弃土清理、运送、处理（运至厂外，投标人自行联系处理地点）全部由投标人负责，清理弃土所产生的所有费用均由投标人负责。

（2）基础处理 如需该区域详细地勘资料，由投标人负责地勘，其报价包含中总价中。投标人根

据详堪地质报告自行确定换填量，所发生的换填相关费用（包含原材料 采购、试验、检验等费用）由投标人负责。

（3）回填工程施工开挖的基槽土可用作回填土，回填土方堆放在招标人指定区域。期间发生的水

土保持、防风抑尘、二次倒运及回填完成后暂存地的场地清理费用由投标人自理。采用原土回填时，请做好回填用原土的防护工作。如若基槽余土不满足回填要求时，投标人需自行采购回填材料，发生的采购、检测、试验等费用均由投标人负责。土方回填时，不得有杂质，土块粒径直径大于 25mm 限制回填，严禁用表面盐渍土，要求分层碾压夯实，每层回填厚度符合规程规范，对每一施工完成的分层应进行干密度检验，取样深度应在距顶面２/３层厚度，确保每层的压实的指标满足设计要求，分层质量检验以满足设计要求的干密度或压实系数为控制标准，压实填土的施工缝各层应错开搭接，在施工缝的搭接处，应适当增加压实变数，基础周边应采用人工夯实。

118

（4）基础及砼工程基础钢筋（直径大于 22mm 的钢筋接头）采用机械连接，直径小于 22mm 的钢筋接头

采用搭接，主梁钢筋与钢次梁采用手工电弧焊（最终以施工图为准）；钢筋的连接方式应按设计要求施工。当直接承受动力荷载的大型动力设备的钢筋采用机械连接时，接头应做抗疲劳强度试验。混凝土构件的环境类别及普通钢筋的保护层最小厚混凝土设计规范要求。钢筋的锚固、搭接、连接及各类构件的钢筋锚固满足国家相关规范要求。

1.7.32 基坑开挖及回填符合规范要求。所有地面以下及有防水要求的地下沟道（如水池、电缆沟、管沟等），应达到

GB50208-2011《地下防水工程施工质量验收规范》要求，产生的材料费、工艺费等由投标人负责。

1.7.33 钢结构施工要求 钢材送加工厂时必须具有生产厂家出具的合格证，加工厂亦需做材料的力学性能和

几何尺寸的复验，确认合格后方能验收。钢结构的放样、号料、切割、矫正、成型、边缘加工、管节点加工、制孔、组装均应满足《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2020)、《空间网格结构技术规程》(JGJ7-2010)。钢结构焊接按国家现行标准《钢结构焊接规范》GB50661-2011 的要求执行。所用焊缝应由施工、监理、质检部门根据设计确定的焊缝质量等级，按国家现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020)进行检查和验收，对不满足要求存在问题的焊缝必须彻底清除重焊。钢结构焊缝：按《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2020)的相应要求执行，满足《钢结构焊接规范》GB50661-2011 技术要求。钢结构螺栓连接符合相关国家标准。钢结构安装施工单位必须详细勘察本工程的现场并充分了解所有砼结构及钢结构的情况，做出经济、合理、可行的安装方案，并有义务与砼施工单位密切配合，互提条件，保证工程质量。对钢结构的安装应编制施工组织设计并组织专家论证，且按照建质[2009]87 号文 的规定编制安全专项方案，并组织专家论证。安装程序必须保证结构的安全可靠性。检验证书钢材：提供检验证书，证明工程所使用的钢材符合本技术要求。 螺栓：提供检验证书，证明工程所使用的螺栓符合本技术要求。核实：检验证书应由认可机构核实。

1.8 电气一次要求1.8.1 电缆设施本工程优先考虑利用原有的电缆通道进行电缆敷设。本工程室内所有电缆通道采用电缆桥架与电缆沟相结合的方式。电缆设施符合相关的标准和规范。电缆根据工程实际情况恰当地采用电缆沟道﹑电缆桥架﹑地下埋管以及电缆直埋

的敷设方式。

电缆桥架和电缆支架采用经防腐和热浸镀锌处理的钢质材料。室内的电缆桥架采用梯级式电缆桥架。敷设环境较差时在相同路径电缆桥架的最

上层安装电缆桥架保护盖。

电缆沟内电缆桥架采用梯级式电缆桥架。0.4kV 动力电缆、控制电缆、信号电缆等按有关标准和规范分层（或分隔）敷设。1.8.2 电缆防火阻燃为防止电缆着火时火灾蔓延造成严重的后果，按照《中国大唐集团公司电缆防火

标准》内要求，本期工程采取以下措施：

①在电缆沟（隧）道分支处和进入建筑物的入口处应设立防火隔断。本期工程内

区域部分的沟道每隔 50m 应设防火墙。

119

②在电缆敷设完成后，对所有贯穿楼板的电缆孔洞，所有低压开关进行防火封

堵、控制屏、保护屏、动力箱、端子箱、电缆竖井采用有效阻燃材料进行防火封堵。

③对重要的电缆及高温、易燃场所采用阻燃槽盒。1.9 电气二次要求1.9.1 电动机、馈线、分段和变压器微机综合保护及电能计量表计①低压电动机保护装置应具备保护、测控、远动功能等综合功能，具备 32 位微处

理器，计算速断快，继电器、电源模块等元件器件均为工业级产品，性能可靠。具有短路保护、堵转保护、长时间起动保护、定时限过负荷保护、反时限过负荷保护、欠负荷保护、零序过流保护、不平衡保护、过电压保护、欠电压保护、工艺连锁（外部故障）保护、低功率保护、相序保护、tE 时间保护。测控功能可实现三相电流、电压、频率、功率因数、有功功率 P、无功功率 Q、有功电度、无功电度、谐波、运行状态等监视。装置电源可以实现交直流自适应（88-264V）。可实现信量开入采集，装置内部遥信，事故遥信；独立的操作回路和防跳回路，断路器遥控跳、合；4～20mA 直流模拟量输出（两 路），替代变送器作为 DCS 测量接口；至少两个高速现场总线通讯口。至少 10 路可自定义开入，6 路可自定义开出，2 路分合闸开出，1 路报警开出。完善的通讯功能：双 RS485 总线，可广泛应用于各种监控系统。具有 RS232 调试串口，可通过 DBG2000 软件与 PC 通讯，方便定值整定、采样显示、报文显示以及录波。低压电动机保护测控装置必须为南瑞继保、国电南自、四方继保或相当于以上品牌设备，满足以上参数要求。

②低压馈线（分段）综合保护装置应具备保护、测控、远动功能等综合功能，具

备 32 位微处理器，计算速断快，继电器、电源模块等元件器件均为工业级产品，性能可靠。具有三段过流保护，其中过流三段保护定时限、反时限可选；三段零序过流保护，其中零序过流三段保护定时限、反时限可选；电流后加速保护；零序后加速保护；缺陷、不平衡保护；三相一次重合闸。测控功能可实现三相电流、电压、频率、功率因数、有功功率 P、无功功率 Q、有功电度、无功电度、谐波、运行状态等监视。装置电源可以实现交直流自适应（88-264V）。可实现信量开入采集，装置内部遥信，事故遥信；独立的操作回路和防跳回路，断路器遥控跳、合；4～20mA 直流模拟量输出（两 路），替代变送器作为 DCS 测量接口；至少两个高速现场总线通讯口。至少 10路可自定义开入，6 路可自定义开出，2 路分合闸开出，1 路报警开出。完善的通讯功能：双 RS485 总线，可广泛应用于各种监控系统。具有 RS232 调试串口，可通过DBG2000 软件与 PC 通讯，方便定值整定、采样显示、报文显示以及录波。低压综合保护测控装置必须为南瑞继保、国电南自、四方继保或相当于以上品牌设备，满足以上参数要求。

③变压器综合保护测控装置应选用成熟、可靠的产品，装置应具有三段式复合电

压过流保护、反时限过流保护、两段式定时限负序过流保护、高压侧定时限零序过流保护、低压侧定时限零序过流保护、低压侧反时限零序过流保护、过负荷保护、过电压保护、低电压保护、非电量保护、F-C 闭锁功能；带有 USB 接口，可通过 U 盘直接升级装置程序，也可把装置的动作信息和故障录波数据直接存入 U 盘，方便故障分析。测量三相电流和零序电流（Ia，Ib，Ic，Io），三相相或线电压（Uan，Ubn，Ucn，Uab，Ubc，Uca），有功功率 P，无功功率 Q，功率因素 cosφ，频率 f，有功电量 kWh，无功电量 kVarh。电流、电压、功率、电度的测量值不仅反映基波，还可正确反映 2~13 次谐波，从而使测量结果与专用测量表计一致。具有一路 4～20mA 直流模拟量输出（可自定义为电流、电压或功率），取代交流采集变送器。最多 14 路用户可自定义名称的开入量接口（其中 2 路为与模拟量输出接点复用）。保护元件的出口方式可通过软件跳闸矩阵进行整定，方便用户选择要动作的继电器。所有继电器出口

120

接点均可选择为跳闸接点（自动返回）或信号接点（手动复归后返回）。自带操作回路，可自适应 0.5A~5A 断路器跳合闸电流。GPS 对时可采用硬接点分脉冲或秒脉冲方式，同时也支持 IRIG-B 对时方式（RS485 接口）。有效、可靠的 PT 断线判据，有效防止电机低电压元件误动作。两个 100M 以太网通信接口，一个 RS485 通信接口，支持 IEC6*开通会员可解锁*3，Modbus 等规约。变压器综合保护测控装置必须为国电南自、南瑞继保、四方继保或相当于以上品牌设备，其型号应与现场保持一致，适配厂用 ECMS 设备通信。变压器低压侧应配置零序电流互感器，满足低压侧零序电流接入变压器综合保护测控装置的条件。

④变压器开关需配置专用电能计量功能电能表，电能表技术要求：电源 DC110V,三

相四线制，电压 57.7V，电流 1A；具有三路 4-20mA 量输出，输出电气量可自行设置；具有一路 485 通讯；电能计量表需适配浙江涵普 EDMS 电量管理系统通讯，实现电能表表底实时采集。

⑤投标人负责所有保护装置及附属设备的采购、安装、调试及定值核算，提供定

值审核单，并由招标人审核同意；负责二次电缆的敷设及接线，投标人所提供的设备数量、型号及质量应满足工程项目需求。

1.9.2 低压变频器本工程采用变频器变频运行，根据 DCS 指令，平缓启动和停机，变频器柜一拖一

运行，布置在电动机附近。变频器选用 ABB、施耐德、西门子或相当于以上品牌设备。

1.9.3 自 0.4kV 变配电系统①负荷等级及供电电源根据相关规范要求，本项目按二级负荷供电，均接入原配电间。0.4kV 配电系统 用电设备控制方式采用：机旁控制，控制室控制。②电机启动、控制与保护 根据工艺要求，变频设备采用变频控制，其余均采用直接启动。变频设备清单全部工艺用电设备采用安全可靠的控制方式，实现手动控制与自动控制。1.9.4 电缆铺设①电力电缆、控制线缆及智能化电缆敷设应符合下列规定：不同电压等级的线缆

不应公用同一根线管。

②线管和电缆槽盒内的电线总截面积不应超过线管和槽盒的 50%。③单体内各分支线路，主要采用电缆沟或电缆桥架、穿管的敷设方式。④室内干燥场所的电缆采用镀锌导管敷设时，其壁厚不应小于 1.2mm。⑤腐蚀场所敷设电缆时，应采用防腐材料制作的导管或桥架。⑥室外单体设备的电缆敷设主要沿电缆桥架或者电缆排管地埋方式，埋深不小于

500mm。

⑦室外布线采用排管布线时，在线路转角、分支处以及变更敷设方式处，应设置

电缆手孔井，且要排水通畅。

⑧桥架按动力、高电平和低电平电缆分层布置。一般拟选用钢质热浸镀锌桥架，

架空布置。

1.9.5 防雷及接地（1）根据地理位置、气象条件、雷电参数以及当地实际情况及《建筑物防雷设计

规范》相关规定，本次工程的主要建筑物均安第三类防雷建筑物考虑防雷设计，采用在建筑物易受雷击部位采用接闪针带进行保护防雷。

（2）本次工程变配电室防雷接地系统采用共用接地体方式，接地电阻应小于 1

Ω，为了防止直击雷及感应过电压的侵害，变配电间进线柜需要设置防雷装置。

121

（3）金属电缆桥架及引入引出金属穿线管应可靠接地，接地不少于两处。（4）电缆的金属外壳与金属保护管应可靠接地。（5）本次 380V/220V 采用 TN-S 制接地系统。（6）本次工程所有用电设备的金属外壳均应可靠接地。（7）本次建筑物的接地装置与变配电室的接地装置应用扁铁连接在一起，作等电

位连接。

（8）电击防护措施，为防止人身电击，插座线路，室外照明线路应设置剩余电流

动作保护器为防护，额定剩余电流动作值不大于 30mA。

1.9.6 照明及节能（1）在保证作业面视觉要求及照明质量不降低的前提下，力求减少照明系统中光

能的损失，从而最大限度的利用节能型照明灯具，光能设计符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》对照明功能及照度的要求，采用高效节能的灯具和使用寿命长、光色好的光源。

（2）室内照明采用 LED 灯具作为主要照明灯具，具备防尘、防水、防震、防晕功

能。

（3）室外照明采用 LED 灯具配灯杆的方式作为主要照明灯具。（4）照明控制：照明灯具开关采用翘板开关。加药区域采用防腐防爆开关和防爆

灯具。照明箱名称标识符合招标人现场规范。

1.9.7 其他要求（1）电气安装工程需要严格按照国家有关施工及验收规范进行，施工时，电气施

工人员应及时与土建、给排水等专业施工人员密切配合，电缆及各种管线满足规范要求，电缆穿隔电缆沟、箱底时，应采用防火泥密封。

（2）开关站、变配电室、控制室、配电间内不应有无关的水、暖、通风管道通

过。

（3）本工程所选设备、材料，应符合国家有关标准。（4）与施工有关而未说明之处，参照国家地方标准图集施工，或与设 计院协商

解决。

（5）配电间的门应采用防火门，门需对外开放，门前设置挡鼠板。1.10 热控工程要求1.10.1 控制方式本工程将充分借鉴当前国、内外先进的设计思想和理念，本着技术先进、经济实

用、节能环保和安全可靠的原则对仪表与控制系统进行整体的规划和设计，充分贯彻基于一体化、网络化、信息化的控制方式和管理模式的设计理念，争取最大程度降低工程造价，提高自动化水平。

热工监视和控制设计范围：本工程范围内工艺系统和设备的监测和控制设计等。化学水处理系统采用集中控制方式，在现有控制柜中新增卡件，运行人员在原化

学水主控室实现改造部分集中监控。

化学水处理系统改造部分的控制，采用完全自主可控产品（与辅控网 DCS 系统保

持一致，融入辅控网控制网络中，实现在集控室辅控网画面进行集中监控）。

1.10.2 控制水平及总体规划方案化学水处理系统改造部分采用与原化学水处理一致控制方案，改造后保持化学水

处理控制系统网络不变。

（1）化学水处理系统改造部分的控制纳入原化学水控制系统，实现集中监控。

122

（2）化学水主控室内以原化学水操作员站 LCD+键盘/鼠标作为监视和控制的主要

人机界面，在少量就地人员巡检配合下，实现对改造部分设备的启动、运行及停止或事故处理等。改造部分的控制系统与原化学水控制系统连接采用硬接线方式，控制系统软硬件与原化学水处理控制系统保持一致，保证控制系统网络结构保持不变。

（3） 控制系统接受在线监测仪表信号以及阀门、水泵等设备运行状态的线号，

对各信号进行运算和处理，实现程序控制和自动调节，并将数据信息向生产管理层传输，接收生产管理层的指令。

（4）对于电动阀门、气动阀、电磁阀、风机、泵等转动机械除了在 DCS 的 LCD 上

进行程控、远方控制外,应可在就地控制箱进行操作，就地控制箱上应包括必要的操作按钮,控制开关和信号灯等，远方和就地控制应设相应的闭锁开关。

1.10.3 仪表与控制系统及设备材料选型（1）仪表设备选型尽可能按厂内同类仪表选型，以达到全厂仪控设备的统一，减

少备品备件的数量和种类，降低维护成本，尽量选用性能可靠、技术先进、精度适当、价格合理，售后服务和技术支持良好的现场仪表，同等条件优先选用合资或优质国产设备。

（2）桥架按动力、高电平和低电平电缆分层布置。一般拟选用钢质热浸镀锌桥

架，架空布置。

（3）热电阻采用铠装不锈钢保护套管双支 Pt100 绝缘型三线制(精度为 A 级) 带

不锈钢防水接线盒；热电阻选用具备 3 年以上良好运行业绩的优质品牌。铠装元件直径统一采用ф6，双支测温元件均应分列绝缘，投标人提供的所有热工取样点位于介质稳定且具有代表性和便于安装维护的位置，就地温度表和远传温度元件底座分别开孔，和并符合有关规定，温度测点留有保护套管及测温元件的安装管座（M27X2），根据压力的高低选择保护管的耐压等级，所有测温元件为非接地型。

（4）双金属温度计采用优质产品，双金属温度计采用可抽芯式、万向型（配热套

管）表盘直径为 100mm，不采用水银温度计。在振动和脉动场合，采用抗振型就地指示仪表。

（5）不锈钢压力表含仪表阀门及接头采用优质品牌，具备 3 年以上运行良好的业

绩。就地显示的压力表其刻度盘直径为 150mm（气动控制设备的空气过滤器、定位器上的压力指示表除外），仪表精确度等级不低于 1.5 级，通常情况下，表计的量程选择使其正常运行时指针处在 3/4 量程位置。所有气动执行器就地配置控制箱，用于手动控制，并有就地远方切换按钮，气动执行器的选型质量合规产品，用于气动调节阀的气动定位器选型质量合规产品。

（6）压力/差压变送器等采用优质品牌（带就地液晶屏显示），具备 3 年以上运

行良好的业绩，包括一次隔离门，二次门与三阀组接头、用于清洁压力管道的排污阀，材质采用不锈钢 316L），精度至少达到 0.075 级，所有不使用的连接口予以封堵。所有压力/差压变送器管接头规格为 M20×1.5。

（7）电磁阀箱内应包括：总气管开关、气动三联件、气管、针形阀、总线阀门组

（现场 I/O 单元及电磁阀）、接线端子以及气源管路附件等电磁阀配件。箱内气源管路应采用ф8×1 不锈钢管。电磁阀应成组集中安装在电磁阀箱中，电磁阀应采用结构紧凑的通用型二位五通单线圈。电磁阀箱内各电磁阀进气管路均设手动球阀，带有单路气源切投功能。

（8）用于中、低温，中、低压仪表阀门采用优质不锈钢阀门。

123

（9）控制盘、柜和配电箱应为能防尘、防滴水、防腐、防潮、防结霉、防昆虫及

啮齿动物，能承受指定场合的温度及支承结构的振动。对于控制室内安装的表盘符合NEMA12（IP52）标准。而控制室外安装的表盘符合 NEMA4X（IP65）或相应的标准。

（10）就地控制箱及分析仪表 220VAC 交流电源取自原化学水仪表电源柜备用回

路。化学水用气设备气源取自现化学水车间压缩空气管道。

（11）控制盘、柜和配电箱应为能防尘、防滴水、防腐、防潮、防结霉、防昆虫

及啮齿动物，能承受指定场合的温度及支承结构的振动。对于控制室内安装的表盘符合 NEMA12（IP52）标准。而控制室外安装的表盘符合 NEMA4X（IP65）或相应的标准。

(12)所有本次改造新增或改变的 dcs 点位需全部接入 SIS 系统。DCS 总点数初步估计如下（不少于如下数量，以现场实际要求及甲方要求为准）：

信号类型

热控专业

电气专业

AI（4～20mA）

30

25

RTD

2

TC

0

DI

110

125

PI

0

AO（4～20mA）

0

2

DO

56

50

TOTAL

198

202

其他（平衡液碳除硬设备）

60

40

1.10.4 中控室要求控制系统选用与原化学水控制系统相一致的控制系统，保持软硬件一致，本期新

增约 500I/O 点（不少于此数量，以现场实际要求及甲方要求为准）。控制系统必须保证每种类型的 I/O 点有 15%的裕量，相应的继电器和接线端子也留有 15%的裕量。同时还留有 15%的 I/O 空插槽。每种类型 I/O 卡件备品备件按不少于 10%考虑，且每种类型不少于 1 块，从配置上，为保证系统的可靠性，冗余的信号线分别设置在不同的通道板卡上。

主要功能包括采集功能、控制功能、显示功能、操作功能、数据通信功能、报警

功能、数据记录功能等。

1.10.5 网络系统设计DCS 终端通过工业交换机接入以太网，传输介质采用单模光纤，所有交换机和光电

转换器需采用工业级，交换机需使用双电源配置。

1.10.6 软硬件要求控制系统应符合工业等级，满足国内外安全标准，并且易配置，易接线，易维

护，有良好的电磁兼容性，支持 I/O 模块在系统运行中带电热插拔。

DCS 充分考虑先进性，可靠性，可扩展性，能满足中高控制要求，DCS 控制点位预

留 15%的余量，模拟量采用 DC4-20mA 标准电流信号，开关量采用 DC24V，柜内继电器采用小型电磁继电器，形式为插件式，24V 直流电源采用高品质产品，正常使用容量应小于额定容量的 70%，柜内配线采用汇流槽方式，配线颜色按信号种类选配。

1.10.7 编码系统本工程编码系统，采用与原电厂编码系统一致的 KKS 编码系统。负责本项目范围内全部视监控系统设备购置、安装及调试，将新安装的视频监控

设备接入发包人所属的监控系统均为本标段投标人范围，具体安装数量根据现场实际需求确定。

124

1.10.8 视频监控视频监控安装包括但不限于以下内容：（1）所有视频监控摄像机及立杆、支架安装，硬盘录像机的安装调试，以及与厂

内及上级公司监控系统通讯调试等。

（2）摄像机与电源箱之间、电源箱至工业电视系统之间所有线缆敷设安装工程

（含电缆沟工程，含土石方开挖、回填；电缆终端头制安、电缆防火封堵、保护管敷设、标示桩、电缆头的制作）。

1.10.9 热控其他要求（1）中水管道应增设 3 个带远传功能的温度测点。（2）温度采用热电阻 PT100，不得使用温度变送器。（3）就地控制室和 DCS 机柜应放置于单独设备间；不得与电气设备放置同一设备

间内。

1.11 平台和扶梯 1.11.1 概述投标人应根据检修和维护的要求设置相应的平台扶梯。平台扶梯的设

计标准不低于 DLGJ158《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》的要求。设计时要考虑系统与设备的热膨胀，以及平台、扶梯和栏杆协调性（如型式、色彩）。所有高度超过 1.5 米以上阀门均需设计安装操作平台。所有设备检修和维护平台、扶梯采用钢结构。同一平台不同荷重的特定区域作上永久标记。所有钢结构的混凝土支撑面的高度不大于 200mm。操作位置高于 1.5m 的设备、人孔、测量表计、巡检点、常用检修部位需要设。

1.11.2 净空和尺寸平台扶梯与设备及其他构筑物的最小净空高度不小于 2.2m，平

台宽度不小于 1.0m。除非另外指出，安装工作需要的通道在所有方向上比最大搬运件与搬运工具加在 一起的尺寸大 0.3m。

1.11.3 平台及格栅如果没有另外规定，所有钢结构平台都要覆盖镀锌钢铬栅板。

钢格栅要水平排列，而且在任何方向看都是统一的形式，每块钢格栅由焊在平台上的螺钉固定，不允许采用螺钉夹固定。用于放置重物的平台和主要平台按活荷重为4kN/m2 设计，其它结构按 2kN/m2 的荷载设计。所有格栅边缘和切边用与格栅材料同样尺寸的钢条封闭。所有格栅经过热浸镀锌处理，镀层均匀，并且牢固粘附，以便在格栅正常使用时 不会引起镀层脱落和断裂，不进行冷镀锌处理。如果钢格栅要割切或焊接，则要重新 镀锌。所有平台边缘都设置有至少高于平台 100mm 的护板，护板最小厚度是 3mm。

1.11.4 栏杆所有平台和扶梯按国家标准在每边都安装栏杆，栏杆高度按规范设

计，不小于：平台和通道：1050mm；20m 标高及以上的平台和通道：1200mm；楼梯：900mm；栏杆 支撑杆间的距离为：800mm～1000 mm；支撑杆不能固定在踢脚板上；栏杆的最小外径：34mm；每米栏杆顶部推挡的水平推力不小于：0.5kN。

1.11.5 扶梯用于设备运行和维护的扶梯，应尽可能不采用直爬梯，如因周围条件

限制，只能采用直爬梯需征得招标人同意。扶梯的倾斜角度尽可能统一，超过 60°的倾斜角不能采用。扶梯首、末台阶应有明显颜色提醒标识，并设计为防滑加固结构。

1.11.6 钢爬梯爬梯高度大于 3600mm 或爬梯安装在较高的地方（垂直高度＞

2500mm)，配备保护圈与安全门。

1.11.7 钢结构平台爬梯防腐要求钢结构（包括平台扶梯）均采用环氧富锌底漆、

环氧云母中间漆、聚氨酯面漆的耐风化和防盐雾腐蚀优质油漆。钢结构、平台、扶梯等部件均在车间进行底漆（防锈漆）、保护层漆（中间油漆），油漆要求两底两面，出厂前由投标人完成两底一面，底漆和中间漆的干膜厚度均为 60μm，面漆的干膜厚度

125

为 70μm，并满足油漆生产厂家及国家相关规范和标准的规定（按要求高者执行），最后一道面漆（油漆厚度为 70μm 并留有 5%的裕量及补漆量）由投标人提供，并在现场完成。所有加工件（除不锈 钢外）都应对其表面进行除锈处理。钢结构表面在刷防锈漆前进行喷砂处理，喷砂处理的钢材表面除锈等级应达到 GB8923-88 中规定的 Sa2级。设备装运以前，其所有部件应进行全面清洗，清除所有污垢、锈物、油脂及其他杂物，保证产品内外清洁，并在工厂内按制造厂标准进行涂漆。

1.12 施工条件及要求 （1）临建工程 招标人根据实际情况提供场地条件: 施工电源：施工电源由招标人提供，投标单位的施工用电从招标人提供的现场接

口接入。

施工水源：招标人提供现场水源接口,投标人负责自行引接施工给水管道的日常维

护及管理。作为生活水源时投标人自行考虑净化装置。

施工道路：采用厂区内已有道路,如施工过程产生破坏,由投标人恢复如初。 施工集中办公区:可采用厂区内空地。 1.13 投标人至少应遵循下列标准，但不限于此：《大中型火力发电厂设计规范》 GB50660- 2011 《火力发电厂设计技术规程》DL

5000-2000 《火力发电厂总图运输设计技术规程》DL/T5032-2018 《电厂标识系统编码标准》 GB/T50549-2020 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ82—2011 《火力发电厂建筑设计规程》DL/T 5094-2012 《火力发电厂土建结构设计规程》DL 5022-2023 《火电厂和核电厂常规岛主厂房荷载设计技术规程》 DL/T5095-2013 《电力工程地基处理技术规程》 DL/T 5024-2020 《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011 《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012 《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025-2018 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010（2016 版） 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223-2008 《中国地震动参数区划分图》GB 18306-2015 《砌体结构设计规范》 GB 50003-2011 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 《碳素结构钢》 GB/T700-2006 《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2018 《建筑钢结构防腐蚀技术规程》 JGJ/T 251-2011 《工业建筑防腐蚀设计标准》GB50046-2018 《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》 DLGJ158-2001 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2018 《建筑结构制图标准 》 GB 50105-2010 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013 《工程建设标准强制性条文电力工程部分》 《电力建设施工质量验收及评价规程》（土建工程） DL/T5201.1 《火力发电厂工程测量技术规程》DL5001 《工程测量规范》 GB50026 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202 《地下防水工程施工质量验收规范》 GB50208 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 《混凝土质量控制标准》GB50164 《混凝土强度检验评定标准》GB50107 《预拌混凝土》 GB/T14902 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18 《清水混凝土应用技术规程》JGJ169 《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 124 《钢结构焊接规范》 GB50661 《屋面工程质量验收规范》 GB 50207 《建筑地面的工程施工及验收规范》 GB50209 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB 50210 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文－房屋建筑部分》 《建筑防腐工程施工及验收规范》GB50224 《火力发电厂水工设计技术规范》DL/T5339 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇、水工结构篇)SDJ280 《室外排水设计规范》 GB50014 《建筑给水排水设计规范》 GB50015 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268 《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定》 DL/5035 《采暖通风与空气调节设计规范》GB

126

50019 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303 《建筑设计防火规范》 GB50016 《建筑物防雷设计规范》GB50057 《电力建设施工技术规范 第 9 部分：水工结构工程》 DL5190.9 《电力工程制图标准》 DL5028 《电力勘测设计制图统一规定：综合部分（试行）》 SDGJ34 《建筑多媒体化工程设计标准》 GB32/181 《建筑照明术语标准》 JGJ/T119 《火力发电厂总图运输设计技术规程》 DL/T5032 《构筑物抗震设计规范》GB50191 《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001 《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T50083 《工程结构设计基本术语和通用符号》GBJ132 《建筑结构设计统一标准》GBJ68 《建筑制图标准》GB/T50104 《建筑结构制图标准》GB/T50105 《钢结构设计规范》GB50017 《工业企业采光设计标准》GB50033 《建筑地面设计规范》GB50037 《动力机器基础设计规范》GB50040 《建筑内部装修技术防火规范》GB50222 《屋面工程技术规范》GB50207 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107 《热轧 H 型钢和部分 T 型钢》GB/T11263 《焊接 H 型钢》YB3301 《压焊钢格栅板》YB4001 《火力发电厂建筑装修技术规程》DL/T5029 《火力发电厂水工设计规范》DL/T5339 125 《建筑给水排水设计规范》GB 50015 《室外排水设计规范》GB50013 《室外给水设计规范》GB50014 《给水排水工程结构设计规范》GBJ69 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303 《钢结构设计规范》GB 50017 《建筑结构荷载规范》GB 50009 《建筑抗震设计规范》GB 50011 《固定式钢斜梯》GB4053.2 《固定式工业防护栏杆》GB4053.3 《固定式工业钢平台》GB4053.4 《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072 《工业企业噪声控制设计规范》GBJ78 《焊接接头的基本型式与尺寸》GB985～986 《碳素结构钢和低合金钢冷轧薄板及钢带》GB11253 《碳素结构钢低合金结构钢热轧厚钢板技术条件》GB3274 《优质碳素结构钢 技术条件》GB/T699-2015。

1.14 施工质量检查(1)投标人应严格执行 ISO-9000 系列(2000 版)的质量保证体系，组织好施工队

伍， 投标人对施工进度、质量负全责，切实落实施工质量的自查、自纠工作。

(2)在施工过程中，投标人应随时接受招标人及其委派人员对材料、工艺流程和操

作的检查，并按招标人的指令进行返工。若因投标人原因造成返工和施工期延误，返工费用由投标人按承担，施工期不予延长。

(3)隐蔽工程的检查和复查：没有招标人的批准，工程的任何部分均不得覆盖或掩

蔽，投标人应保证招标人有充分的机会对将予以覆盖或掩蔽的任何此类工程部分进行检查和测量，以及对任何部分工程将置于其上的基础进行检查。

(4)投标人在自检合格并签署隐蔽工程验收记录后，填写隐蔽工程验收申请单，在

覆盖前 48 小时，通知招标人进行验收。招标人在接到投标人通知 48 小时内进行验收，经招标人验收合格并在记录上签认后，投标人可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，投标人应按招标人的要求整改并重新申请验收。若投标人未经验收自行覆盖，招标人有权要求剥开或开孔检查，由此造成的损失，由投标人负责。

(5)若招标人认为确需对已签字验收并覆盖的隐蔽工程进行复查，投标人应协助复

查。若复查结果表明质量不合格，投标人应进行返工，并按上述规定重新申请验收，由此引起的一切费用及施工期延误由投标人负责。

(6)建筑工程保修期：主体结构工程为设计年限：屋面防水工程和有防水要求的外

墙面的防渗漏为 5 年；建筑物电气管线、上下水管线等安装工程为 2 年；室外的上下水、道路等公用工程为 1 年。

127

1.15 环境保护、水土保持、防洪、防涝、绿化等根据改造项目列出水土保持、防

洪、防涝、绿化等所需的建（构）筑物。

1.16 厂房顶部必须设置排风装置，厂房内需设置暖气，电控室、化验室需设置空

调。

1.17 管架充分利用厂内现有的管架，管道布置在现有管架上，再根据具体走向，

局部新增部分管架，将管道从现有管架延伸。新增管架采用钢结构支架，纵向采用钢梁连接，柱下单独基础，天然地基。

1.18 消防消防系统应遵循现行的中国最新版标准，由投标人负责完成，并负责设备采购、

施工、安装、调试。消防系统由投标人负责，通过相关政府部门的审查验收。

消防系统（室内、室外）管道、消防栓和配件等，设备自带的消防设施应留有接

口。完整的火灾报警系统，包括与主/分控制室的联接。

1.19 暖通、给排水部分 （1）投标人应对建筑物采暖、通风（本工程要求强制通风）和空气调节系统提供

基本设计及详细设计，并负责设备采购、施工、安装、调试。

（2）所有处理系统建设于地下或厂房内，保证机房环境温度＞5℃。（3）配电间内设置事故排风系统，同时兼作夏季排热通风，以消除设备的散热

量，保证夏季室内温度≯40℃，通风量按不小于 12 次/小时计算。排风采用防腐轴流风机机械排风，进风采用带过滤网的防雨百叶窗。

（4）设备间（车间）设置机械排风系统，通风量按不小于 15 次/小时计算。排风

采用玻璃钢轴流风机机械排风，进风采用带过滤网的防雨百叶窗。

（5）空调电子设备间、配电室等室内设置冷暖两用柜式空调机，该设备能在冬

季、夏季各种条件下维持空调区域内的室内气象参数及噪声控制等要求。空调房间室内温度控制在夏季 26℃±1，冬季 20℃±1；室内噪声小于 55dB(A)。风冷分体式空调器应满足 GB 21455《房间空气调节器能效限定值及能效等级》的要求，能效等级要求不低于 2 级，铭牌上有能效标志。

（6）采暖新建设备间（车间）建筑采用热水采暖系统，采暖热媒为 130/70℃的高温水，工

作压力为 0.8MPa，接自厂区采暖热网，接口取自脱硫除尘控制楼室外管道。散热器选用多柱钢管柱散热器。采暖系统尽可能布置成同程式。采暖按冷态（不考虑室内设备散热量）计算，按停机、停炉时室内温度不低于＋10℃设计。

（7）给排水部分 材料要求：室内外生活给水管道采用 PPR 管；室内生活下水管道采用 UPVC 排水

管；室外生活下水管道采用 PE 排水管；雨水排水管道采用钢筋混凝土排水管；采暖采用预制保温无缝钢管：室内外消火栓系统消防水管全部采用焊接钢管；工艺给水管道采用焊接钢管。

（8）排水系统室内、外生活污水排放与通气系统就近接入附近污水管网；室内、

外雨水排放系统就近接入附近雨水管网系统；室内、外生活给水与配水系统就近接口附近生活水管道；室内、外废水排放系统就近接入室外有压排水管道系统；区域内地面排水系统就近接入室外冲洗集水池；排水将尽量采用重力排放方式，如果通过排水泵升压后排放，排水泵将与池或坑内水位连锁。所有排放管都必须有便于检修的清理口，以便清除堵塞。废水排放系统用于整个区域所有建筑物地面和设备的废水排放。

（9）生活污水排水系统收集本区域内的生活污水，排入厂区生活污水系统。1.20 其它要求

128

1.20.1 噪声防治（1）隔音材料：在设备主体内壁、天花板和门窗处安装吸音棉、隔音板等材料可

有效降低噪音传播。聚酯纤维吸音板和岩棉隔音层能吸收中高频噪音，隔音门窗可减少声音外泄。重点区域可采用双层隔音结构，结合空腔设计提升降噪效果。

（2）选用静音设备：合理润滑机械轴承，定期更换磨损部件能减少设备运行时的

摩擦噪音。选用低噪音型号的电机和传动装置，从源头降低噪音产生。

（3）设备做减振处理：在设备底座安装橡胶减振垫或弹簧减振器，能有效阻断结

构传声。管道系统使用软连接和弹性吊架，风机进出口加装消声器。对于大型冲压设备可设置混凝土减振基础，配合阻尼材料使用。

（三）设备供货要求及工程量清单：投标人按设计要求提供以下设备与材料、工程量（但不限于此）

序号

项目

内容

数量

单位

备注

一

设备

1

原水提升泵

潜水泵，流量 180m3/h，扬程 20m，功率 18.5kw，

配自耦、栓链以及导轨

4

台

2

原水池液位

计

雷达液位计、0-10m，4-20mA/485 信号输出

1

台

3

除硬降浊进

水流量计

DN150，四氟衬里，4-20mA/485 信号输出

2

台

4

检修电动葫

芦

单轨行吊，起重量 1T，起升高度 6m,功率 1.1kW

1

套

5

在线 pH 计

测量范围 0-14，4-20mA/485 信号输出

2

台

6

管道混合器

DN150，304 不锈钢材质

2

台

7

磁化波发生

器

220V，304 不锈钢材质，功率：200-500W

2

台

主体

处理能力 150m3/h，主体采用 8mm 碳钢板加框架支

撑，含反应池、沉淀池以及爬梯

2

台

微纳米发生器

钛金材质，配循环泵

2

套

循环

泵

5.5KW

2

台

混凝区搅

拌

1.5Kw，含搅拌底座、搅拌轴与搅拌桨叶，双层搅

拌齿材质 SS304

2

台

8

自平衡液碳除硬降浊设

备

絮凝区搅

拌

4Kw，含搅拌底座、搅拌轴与搅拌桨叶，双层搅拌

齿材质 SS304

2

台

129

高剪

机

1.1Kw

2

台

分离

机

N=0.75kW，核心稀土永磁，B≥5000Gs

2

台

污泥

泵

流量 20m3/h，扬程 10m，功率 5.5Kw，配变频

4

台

刮泥

机

链条刮板机

2

台

碱投加装

置

2000L 溶药桶一个、60L/H 计量泵 4 台、背压阀、

脉冲阻尼器、Y 型过滤器以及相关配件

1

套

二氧化碳储罐

Φ2300×5800，Q345R 材质，配套气化装置以及

水浴电辅热装置

1

台

聚铁投加装置

2000L 溶药桶一个、1.5KW 搅拌一台、200L/H 计量泵 4 台、背压阀、脉冲阻尼器、Y 型过滤器以

及相关配件

1

套

PAM

自动投加装置

1500L/H 溶自动制药设备 1 台、1500L/H 计量泵 4

台、背压阀、脉冲阻尼器、Y 型过滤器以及相关

配件

1

套

液碱储罐

30m3，PP 材质，配套液位计、洗眼器、开孔管道

等，包含运输、装卸

1

台

聚铁储罐

30m3，PP 材质，配套液位计、洗眼器、开孔管道

等，包含运输、装卸

1

台

液碱卸料

泵

型号：IHF50-32-200，流量 12.5m3/h，扬程

50m，功率 11kw

1

台

聚铁卸料

泵

型号：IHF50-32-200，流量 12.5m3/h，扬程

50m，功率 11kw

1

台

液碱供给

泵

型号：IHF32-25-140，流量 6m3/h，扬程 20m，功

率 2.2kw

1

台

9

药剂投加装置

聚铁供给

泵

型号：IHF32-25-140，流量 6m3/h，扬程 20m，功

率 2.2kw

1

台

10

COB 提升泵

潜水泵，流量 150m3/h，扬程 35m，功率 37kw，配

自耦、栓链以及导轨

4

台

11

COB 液位计

雷达液位计、0-10m，4-20mA/485 信号输出

1

台

130

12

CO 流量计

DN150，四氟衬里，4-20mA/485 信号输出

2

台

13

检修电动葫

芦

单轨行吊，起重量 1T，起升高度 6m,功率 1.1kW

1

台

14

PSA 制氧机

露点：≤-50℃;氧气纯度：90%；功率：0.5kW；

电源 220V/50Hz

2

台

15

空气过滤器

C/T/A-018

4

支

16

空气过滤器

T/A-002

4

支

17

臭氧发生器

壳体 304，电极管 SS316L，产气量 8kg/h，出口

浓度：148mg/L，出口压力：0.095MPa 电耗≤

7.5kWh•kgO3（冷却水＜25℃）并配套相关的减压

阀、安全阀、电动开关、温度传感器、压力变送

器、流量计、流量开关、压力表等

2

套

18

循环冷却水

系统

内循环泵（Q=16m3/h，H=20m，N=2.2kw），外循

环泵（Q=25m3/h，H=15m，N=2.2kw），膨胀罐

（BHT-24V-10bar），板式换热器（板换材质

SS304）

2

套

19

检测仪表

臭氧浓度检测仪（0-200mg/L），臭氧泄露报警仪

（0-10ppm），氧气泄露报警仪（0-25vol%）

2

套

20

尾气破坏器

系统

风机、催化罐、温控器系统、除雾器、气液分离罐（按氧气源 8kg/h 臭氧反应后产生的尾气配置

罐体 304，箱体碳钢喷塑）

2

套

21

氧化塔

Φ4*7.5 米，玻璃钢材质，含内部布水布气系

统，含顶部护栏爬梯

4

台

22

催化剂

贵金属，堆积高度 2 米

110

m3

23

鹅卵石

8-16mm，16-32mm

15

m3

24

高效溶气装

置

外壳碳钢喷塑，过流材质 SS316L

4

台

25

射流投加泵

Q=120m3/h，H=24m，N=15kw，变频，过流材质

SS316L

4

台

131

26

呼吸阀

DN100，SS316L

4

台

27

反洗风机

风量 13.7m³/min，风压 90KPa

1

台

28

防倒流罐

Φ800×1600，SS316L

1

套

29

过滤提升泵

潜水泵，流量 180m3/h，扬程 25m，功率 22kw，配

自耦、栓链以及导轨

4

台

30

纤维过滤器

尺寸：φ2600×H4000mm，设计压力 0.6MPa，材

质 Q235-B，厚度 8mm，填充束状纤维滤料（填充

高度 1.2-1.5 米），滤板：多孔板+不锈钢梯形绕

丝滤棒

2

台

31

电动门

DN150，电动执行器 380V

12

台

32

反洗泵

150WQ200-28-30，流量 200m3/h，扬程 28m，功率

30kw，配自耦、栓链以及导轨

2

台

33

反洗风机

流量 20.76m3/min，升压 63.7kpa，功率 37kw

1

台

34

二次提升泵

潜水泵，200WQ360-17-30，流量 360m3/h，扬程

17m，功率 30kw，配自耦、栓链以及导轨，配变

频

2

台

35

提升池液位

计

0-10m，4-20mA/485 信号输出

1

台

36

检修电动葫

芦

单轨行吊，起重量 1T，起升高度 6m,功率 1.1kW

1

套

37

污泥泵

50WQ15-20-2.2，流量 15m3/h，扬程 20m，功率

2.2kw，配自耦，栓链以及导轨

2

台

38

污泥池液位

计

0-10m，4-20mA/485 信号输出

1

台

39

污泥脱水加药投加设备

2000L 溶药桶两个、1.5KW 搅拌两台、1500L/H 计

量泵 2 台、背压阀、脉冲阻尼器、Y 型过滤器以

及相关配件

1

套

40

污泥脱水机

DL-402

1

台

41

电磁阻垢装

置

DN125

3

套

132

42

RO 清洗装置

配套加药桶、保安过滤器、泵

1

套

二

电气

1

低压进线柜

MNS 抽屉柜，正泰元器件

2

套

2

桥接柜

MNS 抽屉柜，正泰元器件

2

套

3

MCC 控制柜

MNS 抽屉柜，正泰元器件

2

套

4

就地控制柜

304 不锈钢，正泰元器件

2

套

5

低压线缆

配套

1

项

三

DCS 与仪表

1

DCS 控制系

统

新建场站 DCS（和利时）控制系统并配套相关控

制线缆

1

套

2

多参数在线

检测仪

pH、浊度、电导、温度

1

台

3

总硬度在线

检测仪

量程 0-100mg/L

1

台

四

安装与辅材

1

管道

项目涉及的管道及其配套

1

项

2

阀门

项目涉及的手动阀门及其配套

1

项

3

其他辅材

配套

1

项

4

安装

-

1

项

5

机械

-

1

项

五

土建

1

池体构筑物

全地下钢砼，其中原水池 250m3，污泥池 150m3，

提升池 250m3，催化氧化提升池 250m3

900

m3

2

附属用房

钢构

900

m2

3

原有厂房内

墙面翻新

/

350

0

m2

4

屋顶防水治

理

/

190

0

m2

5

设 备 防 腐 刷漆

/

200

0

m2

六

科技产出

1

发明专利

/

2

项

2

实用新型专

利

/

3

项

3

论文

发表在国家新闻出版总署备案的正规技术刊物，

知网可查

2

篇

133

七

技术服务

1

技术服务

/

1

项

……

（四）自平衡液碳除硬设备

+催化氧化塔主要工艺流程如下：

（五）设备监造、试验和验收：1.按照国家、行业及本技术协议相关要求和标准进行试验和验收；2.验收条件：

（

1）项目完工后锅炉补给水处理系统应保障在合理进水水质情况下，产水水质应

做到无色无味、澄清透明、具体指标如下表：

指标类别

pH

CODcr(mg/L)

氨氮

(mg/L)

总硬度

(mmol/L)

总碱度

(mmol/L)

浊度

(NTU)

悬浮物

（mg/L)

进水指标

6～9

≤200

≤20

≤15

≤15

≤20

≤80

产水指标

6～9

≤20

≤1.5

≤8

≤8

≤2

≤2

（

2）钢材的材质、规格、型号应满足实际需要且符合设计、规范要求。

（

3）管道及附属件进行内部清理做到内部无杂物。

（

4）阀门外观检查合格操作灵活。

（

5）管道打水压试验时外观检查没有漏水现象。

（

6）产水量要求不小于 300m³/h，系统设备运行平稳，满足各项设备运行参数标

准。（六）包装、运输、储存：

134

1.包装：承包方所供设备部件，除特殊部件外，均遵照国家标准和有关包装的技术

条件进行，使用坚固的箱子包装。对设备进行妥善的油漆或其他有效的防锈防腐处理，以适应远途海上、陆上运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要，防止雨雪造成受潮、生锈、腐蚀、振动，以及机械和化学引起的损坏。

2.运输：经由铁路运输的部件，其尺寸不超过国家对非标准外形体的规定，当部件

经由除铁路外的其他方式运输时，其重量和体积的限值遵守有关运输单位的规定。

3.储存：设备的储存由承包方负责，应做到防潮、防尘、防破坏、防盗、防火灾，

保持设备和材料的完善。

（七）安全要求：不发生任何人身、设备、环保、舆情事故。（八）施工要求：1.制定施工进度保障措施，确保按期竣工。 2.文明、安全、环保施工。 3.应按天做好施工记录，为工程验收提供依据。 4.冬季施工要求： 冬季施工是指在室外日平均气温连续

5 日稳定低于 5℃的情况下进行的工程施工。

由于冬季气温低、寒潮、风、雪等天气增多，施工条件相对恶劣，施工质量、安全

等方面都存在一定的风险。为确保冬季工程施工顺利进行，做出以下要求

:

（

1）应对施工人员进行至少两次冬季施工培训，提高施工人员的安全意识和技

能，通过考试进行检验，考试分数合格人员达到施工总人数

100%方可继续施工。

（

2）应按照每周两次及以上频次检查施工设备、材料，确保其在低温环境下正常

使用。

（

3）应保持施工现场整洁，及时清理积雪、结冰，确保施工通道畅通。

（

4）应加强施工现场的照明、排水、通风等设施，确保施工环境舒适。

（

5）冬季设备基础施工应选用抗冻性能好的材料。同时应加强压实度控制，确保

设备基础稳定性。

（

6）应加强施工现场安全管理，严格执行安全生产规章制度。

（

7）应为每位施工人员配套保暖工作服、防滑等防护用品。

（九）现场试验、调试：试验、调试前承包方应编制好试验、调试方案，提前

3 天交招标人审阅批准后实

施。

（十）技术资料及交付进度：合同签订后

15 天内，承包方将施工方案等开工资料交于招标人审核；工程竣工后

15 天内，投标人将所有设计、施工、调试、试运资料和图纸等交于招标人。

（十一）技术服务：1、项目完工后，投标人应免费派遣专业技术人员驻厂招标人，进行 50 天的运行指

导；

2、质保期内，投标人应随时免费提供专业技术人员上门技术培训与指导；质保期

外，投标人应免费提供电话技术咨询与指导服务。

3、驻厂 50 天运行期间所需耗材由投标人免费提供，并提供 30 日运行药剂清单和

用量统计清单。

（十二）保密及成果应用

1. 未经招标人同意，投标人不得将本项目涉及到的技术资料外泄。

135

2. 本项目实施过程中所形成的成果（新技术、新工艺）归招标人所有。

（十三）培训：投标人负责对招标人进行系统设备运行、维护、检修全方位的免费培训。（十四）缺陷处理及质量保证：质保期为

1 年，竣工投产后 1 年内出现任何施工质量问题，承包方无偿进行处理。

五、竣工试验

（一）单体试验：具备单体试运条件后进行；（二）系统试验：具备系统试运条件后进行；（三）性能试验：工程竣工投产后，产水水质应由投标人负责送检至招标人指定的

具有检验资质第三方检验单位。

六、竣工验收

具备竣工验收条件后，由承包方申请，发包方根据国家标准、行业标准及本技术协

议各项技术要求进行竣工验收，验收合格后双方签署竣工验收单。

七、工程项目管理

（一）组织机构和人员管理：投标人需设置科学的组织机构，以提高人员管理效

率。

（二）进度管理，包括里程碑进度计划：1.投标人接到招标人通知可以开展项目后，15 日内必须完成人员到位、准备工作。2.项目实施过程中，投标人需自行安排人员在厂内作业的，作业人员需通过招标人

组织的安全培训考试，并服从招标人安全生产管理流程，服从现场生产需要，投标人需斟酌考虑上述要求和影响因素，以免延误工程进度。

3.2026 年 12 月前完成相关专利，专利以国家专利局受理为标准。4.本项目计划 2026 年 10 月 31 日前设备安装完毕， 2026 年 12 月 20 日前完成设备

试运消缺，投标人应按

2027 年 1 月 30 日前完成全部工作并验收合格。

（三）质量管理：投标人需设置质量管理体系，制定有效的工程质量保证措施。（四）安全文明施工与环境保护：投标人应尊重和服从招标人的监督和管理，严格

按照要求进行施工工作，遵守各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工，不发生任何环保事件。

（五）信息档案管理：投标人需设置专门的档案管理人员，对施工、说明书等资

料、图纸、人员信息等进行有效管理。

（六）考核：1.投标人未按合同进度要求开展相关工作，经招标人提示后仍未改进的，招标人有

权解除合同，投标人支付合同总价款

10%的违约金。

2.投标人原因造成的工期延误，每影响一天，扣除投标人合同总价的 1％，以此累

加。如影响招标人整个工期进度，招标人有权对改造工期进行调整，投标人承担招标人所有经济损失。（由于特殊情况导致施工进度滞后，投标人应书面向招标人做详细说明，并经招标人同意，可适当延长工期。）

3.质量考核

136

3.1 投标人在开工前提供验收表给招标人报备，否则按落实投标人 10000 元考核。3.2 投标人对隐蔽工程没有经过采购需求单位验收签字而私自隐蔽者，除无条件返

工外每发生一次，对投标人按

2000-5000 元/项进行考核，并承担由此带来的一切后

果。

3.3 投标人须根据水质，考虑材料的防腐性能。所有设备均需考虑防腐、防锈，以

保证设备在运输、储存和本规范书指定的环境条件下运行时不被腐蚀。应符合《工业建筑防腐蚀设计标准》

GB/T 50046，漆膜厚度不小于 0.3mm，其干燥膜厚度为不小于

150μm 现场检查不符合标准，对投标人按 10000 元/项进行考核。检验仪器由投标人提供。

3.4 供应商擅自修改工程设计图纸和安装技术标准、偷工减料，或发现设计文件或

图纸有差错而不及时向采购需求单位提出意见和建议，每发现一起，对投标人按

50000

元

/项进行考核；违反设计文件的规定与要求安装，对投标人按 50000 元/项进行考

核。

3.5 在制定安装技术措施，确定安装工艺时，应严格按照相关规范及标准以及相关

安装图纸（如果有），根据现场实际情况同时制定每一工序的质量指标。安装中必须使上一道工序向下一道工序提交合格品，每一道工序必须由采购需求单位验收合格后方可进行下一道工序，需要进行检测单位实验检测的要按照规范检测，确保工程的总体质量。

3.6 供应商须严格按照合同或图纸要求进行安装，若未经过采购需求单位同意擅自

更换材料，将扣除实际结算金额的

5％作为违约金，并无条件更换为采购需求单位指定

材料。

3.7 因工程质量未达到规范标准或图纸设计约定标准，供应商应向采购需求单位支

付本工程结算价款的

20％作为违约金，且无条件进行整改，若在规定时间内未整改

的，采购需求单位有权委托其它单位代为安装，供应商须承担由此发生的相应费用，该费用在结算时由采购需求单位扣除不再支付。

3.8 为确保本工程满足质量要求，供应商需编制项目及工程细部节点，并报采购需

求单位批准后执行；供应商的安装质量必须满足上述质量标准，如供应商的安装质量不能满足上述标准，采购需求单位有权无条件解除合同，将供应商清退出厂。

3.9 工程竣工后，发生质量问题，供应商要在收到采购需求单位通知后一周内赶到

现场进行处理，逾期未到现场的，采购需求单位将委托第三方进行维修处理，所发生费用由供应商承担，采购需求单位从质量保证金扣除。

3.10 如果属于投标人责任未能按时交付技术资料等，则每迟交一周，投标人应支付

扣款

10000 元/件，投标人支付迟交扣款并不能解除按合同所规定的相应的义务。

3.11 投标人在招标人未同意的情况下，擅自变更工程设计、产品性能等情况，扣除

工程款总价的

10％。

3.12 投标人未按照交货进度执行，延误招标人工期，造成招标人经济损失由投标人

支付。

3.13 投标人未按要求进行工厂试验、现场试验，招标人有权对投标人的供货产品提

出异议，投标人应无条件将产品返厂按照条款要求进行相应工作，所产生的费用由投标人承担，并对投标人按

10000—50000 元/项进行考核。

3.14 未列出的考核条款，按照招标人相关的管理规定、制度执行。3.15 投标人承担的违约金总金额不论单项或累计都不超过该合同总价的 10%;投标人

承担的全部索赔责任不论单项或累计都不超过合同总价的

100%。

137

3.16 改造完毕后，设备产水能力不低于 300m³/h，每低于 1%，考核 5 万元。达到

或超过

10%一次性考核 60 万元。投标人应无条件对系统进行改进，直至满足产水量要

求。

3.17 改造完毕后，在进水指标满足要求的情况下，产水指标应达到下表中的指标要

求。产水指标超标

5%，每项考核 5 万元。产水指标超标 5-10%，每项考核 10 万元。产

水指标超标

10-20%，每项考核 20 万元。产水指标超标大于 20%，每项考核 40 万元。

投标人应无条件对系统进行改进，直至满足产水指标。

指标类别

pH

CODcr(mg/L)

氨氮

(mg/L)

总硬度

(mmol/L)

总碱度

(mmol/L)

浊度

(NTU)

悬浮物

（mg/L)

进水指标

6～9

≤200

≤20

≤15

≤15

≤20

≤80

产水指标

6～9

≤20

≤1.5

≤8

≤8

≤2

≤2

4.项目进度考核4.1 工期：工程开工后，投标人按照合同要求工期，编制安装进度计划，在招标人

审核通过后，开始实施。在安装过程中，严格执行每个节点工期或总工期，每滞后节点进度计划一天，考核合同款

2 万元，并制定赶工计划，在下一节点前赶回工期；超

出总工期

1 天考核合同款 5 万元，如工期滞后影响招标人机组启动或系统整套运行等

重大节点，考核合同款

10%，若存在考核冲突，按最高考核标准执行。

4.2 备件到货：所有检修需要的设备、安装材料等要在投标人给予招标人书面承诺

的期限到达招标人现场，否则每延误一天考核

20000 元。

5.安装前管理考核5.1 投标人在投标文件中要根据工程量明确组织机构，外包工程队伍不允许随意更

换项目经理、安全员及技术负责人，如有发生，每次考核

10000 元。

5.2 投标人在开工前项目经理及技术人员应全面、充分了解和掌握本次检修的项目

和内容，否则考核

5000 元/人。

5.3 投标人人员应按要求进场，且人员应按安装范围和工期要求进行配备，组织机

构健全，分工明确，人员数量不得少于投标文件响应的人数，如管理人员少于投标文件人数，每少一人考核

5000 元/天；如安装人员少于投标文件人数，每少一人考核

2000 元/天；投标人人员未按要求进厂，每晚一天每人落实 2000 元/天。

5.4 投标人应派遣素质及经验均合格的工作人员参与工作，人员入厂安全教育考试

只允许一次补考机会。第二次不合格考核

2000 元/人，并不再提供补考机会。开工手

续及人员入厂手续要求在

10 天内办理完毕，每推迟一天考核 3000 元/天（特殊情况除

外）。

5.5 制定检修网络进度图和检修机件摆放定置图交由招标人相关人员审定，否则每

项考核

2000 元。

5.6 充分做好特殊工种人员、检修工器具及仪器的配备、以适应现场的检修作业安

装，不应因此影响检修质量和进度，否则考核投标人

2000 元（与质量、工期等考核条

款重复进行考核）。

5.7 重要设备、特殊环境、运行机组、安全通道等，应认真做好安全隔离措施及标

识，否则考核相关责任人

2000 元。

5.8 现场标语、宣传栏、曝光栏、网络图、组织机构牌等宣传设施未在开工前布置

到位的，考核相关责任人

1000 元。开工后还未布置到位的加倍考核。

5.9 其他准备工作未按规定完成，每项考核 200-500 元。6.安装过程管理考核

138

6.1 安装中不得未经检验人员签证越项安装。否则，必须返工，视实际情况每项考

核

200-1000 元。

6.2 施工过程中，工作负责人完成有关工序后，停工待检点（H 点）、质量见证点

（

W 点）均应在工作负责人填写好技术数据并通过自检合格后，向招标人申请对现场

质检点进行检验，若投标人未自检或未认真检验出问题，招标人检验不合格，每条落实考核

300-1000 元。

6.3 投标人需对招标人提出的有关质量问题进行认真整改，若未按规定期限完成整

改，每条落实

300 元考核。

6.4 根据现场安装情况，招标人要求投标人提供检修方案、处理意见的要及时反馈

（

24 小时内），每超期一天考核 500 元。

6.5 施工资料、原始记录、作业指导书、试验报告、施工总结等必须齐全完整，符

合档案管理及其它有关要求。缺一项考核

1000 元。

6.6 设备投运 2 天内，投标人要留相应的维护人员（不低于 4 人）进行维护，及时

消除设备暴露的缺陷，保证设备无缺陷运行。

6.7 安装过程中按要求定期上报日报、周报等，若上报不及时考核 200 元/次，未上

报考核

500 元/次，弄虚作假考核 1000 元/次。

6.8 在检修中因安装不当，造成设备损坏，总价值 1 万元以内的设备，考核投标人

500-2000 元，总价值 1 万元及以上的设备，考核 2000-5000 元，投标人包赔损失并修复。

6.9 设备解体后投标人要做好看管工作，若发生设备损坏、丢失、错用等情况，一

切后果由投标人负责。

6.10 不得出现安装材料浪费现象，否则考核 200－10000 元/次。6.11 领出没有使用的材料、备件、设备要在项目完成后 3 天内及时退库，否则考核

投标人

500 元/项、并勒令限期办理退库。

6.12 每个投标人所负责的受监焊口一次合格率均应达到 98%以上。每降 1%考核投

标人

1000 元。

6.13 未认真执行安全规程要求及招标人安全管理标准，安全技术措施不落实。考核

200—1000 元/次。

6.14 张热公司安全检查发现的违章：发生一般违章考核 300-500 元/次；发生较严重

违章视情节对责任单位考核

500-1000 元/次；发生严重违章视情节对责任单位考核 5000

元

/次；每发生 1 起违反“大唐国际安全生产十条禁令”的严重违章，考核责任单位

10000 元/次，必要时招标人可立即强制投标人停工整顿，由此产生的经济损失由投标人完全承担。上级公司和政府部门对公司安全督查发现的违章：发生一般违章考核5000 元/次；发生较严重违章对责任单位考核 10000 元/次；发生严重违章对责任单位考核

20000 元/次。

6.15 一切物品出厂，必须接受门卫人员的检查，不听劝阻者，每次考核 500 元/

次。

6.16 发生责任火灾险情，考核 5000 元/次、一般性火灾事故考核 3 万元/次。6.17 发生责任未遂事故，考核 2000 元/次，发生责任严重未遂事故加倍考核。6.18 发生责任人身轻伤事故，考核 5000 元/次、一次 3 人及以上轻伤事故按重伤处

罚。

6.19 发生责任一般设备事故，考核：主要责任单位 5 万元/次、次要责任单位 2 万

元

/次。

139

6.20 发生责任人身重伤事故（重伤 1-2 人），除按照上级公司和政府规定进行处罚

外，考核：主要责任单位

10 万元/次、次要责任单位 5 万元/次。发生责任人身重伤事

故（

3 人以上，含 3 人），按人身死亡事故处罚。

6.21 发生责任人身死亡事故，除按照上级公司和政府规定进行处罚外，考核 20 万

元

/人。

6.22 发生责任重大及以上设备事故、火灾事故，除按照上级公司和政府规定进行处

罚外，视情节考核

20 万元及以上/次。

6.23 投标人如发生威胁人身安全、设备安全的严重违章事件，或经常发生违章事件

屡教不改，招标人在对其进行考核后，有权责令其停工整顿。整顿情况须报招标人验收合格后，方可恢复工作。

6.24 在因为安全、质量、进度、文明生产方面，招标人、投标人发生异议时，要协

商解决，禁止激化矛盾，发生辱骂及肢体冲突等行为，一旦发生矛盾激化行为，责任当事人立即清出现场，考核责任单位

10000 元/次，并将处理结果通报责任单位，若产

生严重后果，移交公安、司法机关处理。

6.25 设备出现严重质量事件，考核安装单位 5-20 万元/次；出现一般质量事件，考

核安装单位

2-5 万元/次。

6.26 安装人员擅自进入安装区域以外的生产场所，每人次考核 200 元/次，造成事

故或后果的另外追加赔偿。

6.27 安装人员擅动生产设备、设施等，考核 3000 元/次，同时直接责任人予以清

退。

6.28 安装中，投标人对招标人提出的安全隐患不及时整改或重复发生的，每项考核

1000 元/次；情节严重或对招标人造成影响的，停止该项工程合同的执行，同时负责赔偿招标人的损失。

6.29 投标人不按规定办理手续或证件不全即开工的，责令停止。立即补办手续，并

考核

2000 元/人。

6.30 投标人人员发生偷盗行为的，每次处以 5000 元以上/人次的考核。6.31 严禁酒后作业，发现有酒后进入安装现场现象，每人考核 10000 元/次。6.32 高处作业不系安全带，每人考核 10000 元/次。6.33 发生安装过程中发生环保或网络事件，对招标人生产经营、社会声誉造成不良

影响或造成舆情事件，发包人有权根据影响大小扣除合同总价

10%至 30%，并暂停支

付相应价款，直至影响消除。如影响恶劣给发包人生产经营造成损失，由承包人承担赔偿责任，同时发包人有权单方面解除合同。

7.安全文明生产考核7.1 检修过程不发生环境污染事件，每发生一起环境污染事件考核 1 万-10 万元/

次。

7.2 禁止在现场吸烟，否则考核责任单位 1000 元/次，安装责任区域内发现烟头，

考核责任单位

1000 元/个。

7.3 要做到“三不落地”、坚持“三无”、“三齐”、“三不乱”，做到“日清日

洁”，否则考核

500 元/次（说明：“三不落地”是指工器具与量具、设备零部件、油

污不落地；“三无”是指无油迹、无水、无灰；“三齐”是指拆下的零部件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备品摆放整齐；“三不乱”是指电线不乱拉、管路不乱放、杂物不乱丢）。

7.4 应按指定地点堆放生产垃圾和废物，否则考核 500 元/次，并立即清理。

140

7.5 厂房内设备、材料的堆放要按检修定置管理图的要求进行，并做到摆放整齐规

范、具有完善的保护措施，否则考核

500 元/次。

7.6 安装现场未经许可不准搭建临时建筑，投标人使用的工具柜应放在指定区域，

摆放整齐，盘柜整洁并应有标志，写明所属单位部门。破损、脏污的盘柜不准进入安装现场，临时用地需办理占地申请，否则考核

1000 元/次。

7.7 人员进场服装要整齐，完整合身，扣子扣牢，不应有可能被绞住或钩住的部

位。否则考核每人

500 元/次。

7.8 进入现场应佩戴有效证件，否则考核每人 500 元/次。7.9 垃圾及废弃物中不应有设备、材料等废旧物资，否则考核 500-10000 元/次。7.10 检修中产生的设备、材料等废旧物资，包括各种设备、阀门、管道、钢材、保

温铁皮等，应送到指定的地点集中存放，否则考核

500-2000 元/次。

7.11 无法预见的，而在检修过程中被破坏的设施，无论是地面，保温，油漆等在完

工后修复到检修前状况，否则按实际修复发生费用双倍考核。

7.12 禁止随地乱扔抹布、棉纱头、用过的擦试材料等，应放在指定的垃圾箱内，并

定期清理，否则考核

500-1000 元/次。

7.13 更换下来的油料应及时运走或处理，不得随意倾倒，不得污染环境。各种清洁

液不得随意倒入地沟造成二次污染，否则考核

500-5000 元/次。

7.14 检修现场打保温时，必须有防止粉尘飞扬的措施，所有废弃保温物料必须装袋

搬运，否则考核

500-5000 元/次。

7.15 为防止地面损坏和污染，应放胶皮和塑料布，否则考核 200-500 元/次。7.16 门口、通道、楼梯和平台等处不准堆放杂物，以免阻碍通行，地板上临时放有

容易使人绊跌的物件时，必须放置明显的警告牌，地面上的灰泥油污，应及时清理以防滑跌。否则考核

200-500 元/次。

7.17 拆卸下来的设备部件不得直接放在格栅板上，防止高空落下损害人和设备。拆

下的小型零部件应装入木箱或盒子内，以免遗失。否则考核

200-1000 元/次。

7.18 机组报竣工后 2 日内，投标人未按公司安全文明生产管理标准清理所有工作

现场，考核投标人

50000 元。

7.19 检修队伍要安排专职从事文明生产人员，负责检修现场的文明生产，由投标人

造成的文明生产问题，未按照要求完成人员、质量、文明、安全文明生产等要求，每项考核

200-2000 元，重复问题重复发生的翻倍考核。

7.20 投标人安装队伍在保电期间或特殊安全生产时期，出现违章及以上事件时将升

级考核，重复发生的违章翻倍考核。

7.21 安装车辆厂区行驶速度不超过 15km/小时，若出现超速考核 1000 元/次，车辆

行驶污染厂内路面，每发生一次考核

5000-10000 元，并立即清理污染物。

7.22 未列出的考核条款，按照招标人相关的管理规定、制度执行。8.其他考核8.1 由于投标人原因拖欠农民工工资导致发生堵门等影响招标人形象的事件，每发

生一次扣除合同款

5%。

8.2 未经招标人同意，项目经理擅自离开安装现场，每次考核 10000 元；未经招标

人同意，安全负责人擅自离开安装现场，每次考核

5000 元；项目经理和安全负责人同

时离开安装现场，每次考核

20000 元；未经招标人同意，其他主要管理人员擅自离开

安装现场，每次考核

1000 元。

141

八、其他要求

（一）废旧物资处理按照招标人的要求，由投标人放置于现场指定地点，并做好相

应的隔离及分类。

九、附件清单

无。

142

143

144

第六章图纸及资料

1. 招标图纸：

下图为总系统图

对总系统图进行分解，下图为自平衡液碳除硬降浊设备系统

对总系统图进行分解，下图为催化氧化设备系统

145

对总系统图进行分解，下图为制氧设备系统

对总系统图进行分解，下图为制臭氧设备系统

对总系统图进行分解，下图为高效纤维过滤器设备系统

146

对总系统图进行分解，下图为高效纤维过滤器反洗水泵设备系统

对总系统图进行分解，下图为

PAM 投加药设备系统

147

对总系统图进行分解，下图为聚铁投加药设备系统

对总系统图进行分解，下图为碱投加药设备系统

148

2. 其他资料：建设单位基本情况大唐国际张家口热电公司位于河北省张家口市，张家口市位于东经

114°50′，北

纬

40°45′，处于蒙古高原与华北平原的过渡带，南邻北京，素有“北京门户”之

称，是河北省联系京、晋、蒙的中心城市。张家口市是一座工业城市，由桥东、桥西、宣化、下花园

4 区组成，以机械、食品、化工、冶金等工业为主，近几年旅游业

迅猛发展。

河北大唐国际张家口热电有限责任公司于

2008 年成立，现有国产 2×300MW 亚临

界供热机组，配常规煤粉炉加湿法脱硫装置。

大唐国际河北张家口热电有限责任公司锅炉采用哈尔滨锅炉厂有限公司制造的亚

临界、四角切圆燃烧锅炉，锅炉最大连续出力

1025t/h；汽轮机为哈尔滨汽轮机有限责

任公司制造的亚临界、一次中间再热、单轴、两缸双排汽、供热凝汽式汽轮机，型号为

C250/N300-16.7/538/538/0.4 型；发电机为哈尔滨电机有限责任公司制造生产，型号

为

QFSN-300-2 型；机组热工控制为单元制，采用炉、机、电集中控制方式。

2.1 现有锅炉补水处理系统大唐国际河北张家口热电有限责任公司现有二套除盐水制水设备，水源为张家口

城区自来水。处理系统工艺为超滤装置、反渗透、阴阳混床，锅炉补给水处理系统出力为

2×65t/h，一用一备，最大出力为 2×65t/h，满足两台锅炉补给水、工业供汽及

热网的需要。设置

2 台 1500m3 除盐水箱，除盐水有效总贮量达 3000m3。

现有化学制水系统为：生水（自来水经主厂房加热）→生水箱→生水泵→自清洗

过滤器→超滤装置→超滤水箱→反渗透给水泵→反渗透装置→除二氧化碳器→淡水箱

149

→淡水泵→逆流再生阳离子交换器→逆流再生阴离子交换器→混合离子交换器→除盐水箱→除盐水泵→主厂房。

该系统由北京国电华北电力工程有限公司设计，设计水源为采用张家口市主城区

污水处理厂生产的中水，在污水处理厂内经深度处理后用作电厂补充水。由于污水处理厂内深度当时未投产，电厂化学制水一直采用自来水至今。自来水年用水量约

45 万

吨。

主厂房生水加热系统从建厂初期至今一直没有投入运行，已经严重生锈腐蚀，本

期将进行升级改造。

（

1）锅炉补给水系统的连接及运行方式

河北大唐国际张家口热电有限责任公司化学制水系统外供自来水通过管道先接入

2 台（V=250m³）原水箱(内壁防腐)，出水通过原水泵输送到水处理间自清洗丝网过滤器（以下简称自清洗过滤器）及超滤装置，共

3 台自清洗过滤器及超滤装置，进出水

管采用并联母管连接。

清洗时过滤不中断，自清洗时间只要数秒，对过滤水流无影响。

3 套超滤装置配备

一套化学清洗装置（与反渗透装置共用）及

2 台反洗水泵，超滤装置反洗采用自动程

序进行，反洗周期根据水质设定（一般为

30～60 分钟反洗一次，反洗时间 1 分钟左

右），化学清洗频率

1～6 个月（视污染情况而定，截止目前电厂没有化学清洗

过）。在超滤装置后设置超滤出水箱，以调节超滤装置反冲洗时后续及反渗透装置进水量和超滤装置反冲洗用水量。

3 套反渗透系统中的保安过滤器、高压给水泵、反渗透装置等采用单元制连接，整

个系统

3 套反渗透装置为并联母管连接，淡水为独立管道直接进入除碳器，通过除碳

器后进入淡水箱。在保安过滤器进水母管设置了在线电导率表、

pH 表、氧化还原电位

表、温度表和流量表等介质测量仪表。

反渗透化学清洗装置与超滤共用，设置了一套阻垢剂加药装置和一套还原剂加药

装置，反渗透装置的运行操作采用自动控制。

淡水箱出水由淡水泵送入一级除盐系统，阴床与阳床串联运行，共有二套系统，

补水量小时，一套运行一套备用，补水量大时，两套运行；设备的运行和再生采用自动程序控制。运行周期由电导率表和硅表控制，设备的运行和再生采用自动程序控制。

2 台淡水箱均为室外地上钢筋混凝土结构，内壁聚脲防腐，为了防止室外空气尘埃

对水质的二次污染，水箱设置为密闭式。阴阳床及混床的离子交换树脂再生剂采用盐酸和氢氧化钠液体，设置

2 台浓酸贮存罐和 2 台浓碱贮存罐，再生时由高位酸碱储存

罐自流至再生间的酸碱计量箱，用喷射器进行再生。

2 座容积 1500m³的除盐水箱进出水母管采用并联连接，为了减少大气中的灰尘和

二氧化碳对除盐水的污染，除盐水箱采用低位进出水和橡胶浮顶密封。制水设备的运行时间一般由除盐水箱储水量的多少而定。锅炉补给水处理系统采用可编程序控制器(DCS 正在技改)进行程序控制，采用 CRT 和键盘进行监视和控制，该控制系统还具有对锅炉补给水处理系统的信息采集、处理、记录、自动打印和事故报警功能。

设置

2 台 1500m3 除盐水箱，除盐水有效总贮量达 3000m3。

（

2）化学药品的运输、储存和废液处理

超滤装置和反渗透装置、化学除盐设备等用化学药品均采用汽车运输，储存在各

药品溶液箱内或专用药品存放地。超滤反洗水、酸碱废水收集后排入工业废水处理站经常性废水池。

（

3）锅炉补给水系统设备的布置

150

锅炉补给水处理室由锅炉补给水处理厂房与厂房外设施组成。水处理厂房内设有

除盐过滤间及毗屋

,毗屋内布置有水泵间、加药间、酸碱计量间、酸碱储存间、废水间

等。除盐过滤间布置三套超滤、三套反渗透、两列一级除盐设备、混床设备。

4 台原水

泵、

3 台除盐水泵、2 台再生专用泵及其它水泵布置在水泵间内，水泵间净高 5 米；3

台酸碱计量箱布置在酸碱计量间内。室外布置有淡水箱及除碳器、超滤水箱、原水箱、除盐水箱、空气储存罐等设施。

（

4）化学压缩空气系统

锅炉补给水处理系统所用压缩空气从空压机房用压缩空气罐接来。在室外布置有

3 台储气罐，所有设备用气和工艺用气均从储气罐接出。

（

5）控制系统简介

锅炉补给水处理系统采用可编程序控制器

((DCS 正在技改))进行数据采集和系统控

制。正常工况下，超滤装置、反渗透装置、除盐装置以及各相关的水泵、加药装置控制柜的“程控

/就地”应置于“程控”位。水处理程控系统能在上位机上实现监控。系

统监视操作画面包括：超滤、反渗透、阴阳离子交换、酸碱计量、除盐水、废水、电气开关、实时曲线、历史曲线、报警一览等。水处理系统采用自动程序控制、远方手动操作及就地操作的控制方式。程序控制设有全自动、成组和单操等手段，并有步进、步延、中断等操作功能，还设有必要的步骤时间、状态指示和模拟数据显示。

（

6）锅炉补给水系统设备现状

通入再生水后，对化学制水系统超滤膜和反渗透膜要求更严，目前公司化学制水

系统的超滤膜及反渗透膜投运

16 年未更换，已经远远超出使用年限。为了适应再生

水，本项目将更换主流厂家耐污性超滤膜及反渗透膜组件。超滤膜及反渗透膜使用寿命受材质、使用环境、维护方式等因素影响，一般范围如下：

超滤膜使用寿命通常为

3-5 年。若水质较好（如自来水预处理后）、维护得当（定

期清洗、避免过度污染），可接近

5 年；若原水杂质多、清洗不及时，可能 1 年左右

就需更换。

反渗透膜使用寿命一般情况下为

3~5 年，有些甚至可以达到 6 年以上。良好的预

处理（如去除余氯、颗粒物）和定期保养（冲洗、化学清洗）能延长寿命，膜元件的使用寿命可以超过

5 年；如果遇到水质变化、预处理不足、阻垢剂使用不当、清洗方

法不正确或关闭操作不当等问题，膜元件的使用寿命可能会缩短。可能

2-3 年就需更

换。

表

6-1 制水设备参数表

151

序号

设备名称

技术参数

数量

备注

1

生水箱

V=250m³ φ=7150mm 钢制聚脲防腐

2

2

生水泵

流量

Q=100m³/h 扬程 H=36m

4

3

自清洗过滤器

流量

Q=100 m³/h

3

4

超滤装置

Q=90m³/h 回收率 90%

3

5

超滤水箱

V=250m³ φ=7150mm 钢制聚脲防腐

2

6

超滤反洗水泵

流量

Q=150m³/h 扬程 H=20m

2

7

反渗透给水泵

流量

Q=90 m³/h 扬程 H=20m

4

8

反渗透保安过滤器 流量 Q=90 m³/h

3

9

反渗透高压泵

流量

Q=90m³/h 扬程 H=150m

3 台

10

反渗透装置

Q=65m³/h 回收率 75%

3 套

11

反渗透及超滤清洗装置

溶药箱容积

V=5m³带加热器 功率 N=30kW 清洗泵

流量

Q=180 m³/h，H=30m

1 套

至今

12

盐酸加药装置

计量泵流量

Q=50L/h N=0.37kW

1 套

13

NaOH 加药装置 计量泵流量 Q=240L/h N=0.37kW

1 套

14

阻垢剂加药装置

溶药箱容积

V=1.0m³ φ=1000mm，

计量泵流量

Q=9.5L/h N=0.25kW

1 套

15

亚硫酸钠加药装置

溶药箱容积

V=1.0 m³ φ=1000mm，

计量泵流量

Q=9.5L/h N=0.25kW

1 套

16

次氯酸钠加药装置

溶药箱容积

V=2.0 m³ φ=1000mm，

计量泵流量

Q=9.5L/h N=0.25kW，搅拌机功率 N

=1.1kW

1 套

17

除二氧化碳器

DN1600 填料高度 He=2000mm

2

18

除碳风机

Q=2800m³/h 1.18MPa

2

19

淡水池

V=150m³ 钢筋混凝土聚脲防腐

2

20

热网补充水泵

流量

Q=80 m³/h 扬程 H=50m

2

21

淡水泵

流量

Q=115 m³/h 扬程 H=50m

2

22

逆流再生阳离子交换器

DN2500 填料高度 He=1600mm

2

23

逆流再生阴离子交换器

DN2500 填料高度 He=2500mm

2

24

混合离子交换器

DN2000 填料高度 He=500/1000mm

2

25

树脂捕捉器

DN125

2

26

除盐水箱

V=1500m³ φ=13000mm 钢制聚脲防腐

2

27

除盐水泵

流量

Q=85m³/h 扬程 H=50m

2

28

启动除盐水泵

流量

Q=200m³/h 扬程 H=50m

1

29

阳阴床再生水泵

流量

Q=25m³/h 扬程 H=45m

2

30

混床再生水泵

流量

Q=21m³/h 扬程 H=45m

1

31

阳树脂贮存罐

DN2500

1

32

阴树脂贮存罐

DN2500

1

152

序号

设备名称

技术参数

数量

备注

33

卸酸缓冲罐

V=0.5m³

1

34

卸碱缓冲罐

V=0.5m³

1

35

卸酸泵

流量

Q=12.5m³/h 扬程 H=20m

1

36

卸碱泵

流量

Q=12.5m³/h 扬程 H=20m

1

37

酸贮存罐

V=10m³

2

38

碱贮存罐

V=10m³

2

39

阳床酸计量箱

V=1.5m³

1

40

混床酸计量箱

V=1.0m³

1

41

阴床碱计量箱

V=1.5m³

1

42

混床碱计量箱

V=1.0m³

1

43

阳床酸喷射器

流量

Q=24.5m³/h 钢衬胶

1

44

混床酸喷射器

流量

Q=16m³/h 钢衬胶

1

45

阴床碱喷射器

流量

Q=24.5m³/h

1

46

混床碱喷射器

流量

Q=16m³/h

1

47

酸雾吸收器

DN=700 VPUC

1

48

安全淋浴器

1

49

废水池

V=200m³ 钢筋混凝土防腐

2

50

废水输送泵

流量

Q=200m³/h 扬程 H=50m

2

表

6-2 工艺水质控制标准表

设备名称

控制项目

控制指标

单位

浊度

≤50

NTU

CODcr

≤10

mg/L

PH

2-10

余氯

≤10

mg/L

进水

水温

5-40

℃

回收率

≥90

%

悬浮物

≤0.5

mg/L

浊度

≤2

NTU

超滤设备

（外压膜）

出水

SDI

≤3

SDI

≤3

余氯

≤0.1

mg/L

PH

5-9(控制值 6.0-7.0)

水温

5-30

℃

进水

ORP

200～400

脱盐率

≥98%（一年后）≥95%（年后）

%

反渗透设备

出水

回收率

≥75

%

153

设备名称

控制项目

控制指标

单位

YD

0

µmol/L

SD

稳定

mmol/L

阳床出水

Na+

≤50

µg/L

除碳器出水

CO2

≤5.0

mg/L

SiO2

≤100

µg/L

阴床出水

DD

≤5

µs/cm

DD

≤0.20，期望值≤0.10

µs/cm

SiO2

≤20

µg/L

混床出水

YD

0

µmol/L

DD

≤0.40

µs/cm

YD

0

µmol/L

SiO2

≤20

µg/L

除盐水箱出水

TOCi

≤400

μg/L

表

6-3 超滤装置主要运行参数表

进水类型 浊度（

NTU

）

CODMn

mg/L

组 件 产 水 量

(m3/h)

浓水排量

(m3/h)

反 洗 间 隔

（

min）

化 学 清 洗 间

隔

(月)

自来水

≤5

≤2

6.18～6.87

/

60

3

表

6-4 超滤装置反洗参数表

项目名称

参数

反洗时间

60 秒

反洗水压力

1.5～2.0Bar

反洗水量（单支组件计）

9.70～13.50m³/h

反洗水质

UF 产水

正洗时间

30 秒

正洗水量

同正常工作水量

表

6-5 超滤膜元件技术参数表

装置型号

CMTSUF－ 108

膜结构

中空纤维

154

设计水温

℃

15～25

纤维内径

mm

0.9

设计压力

MPa

0.25

膜壳外径

mm

273

膜型号

V1072-035-PMC

膜管长度

mm

1829

膜材质

聚砜（

PS）

膜面积

m2

80.9

膜壳材质

PVC

净产水量

m3/h

108

主要受压元件材质

SS304

回收率

%

92

表

6-6 反渗透系统技术参数表

装置型号

CMTSRO-80

膜壳材质

玻璃钢

设计水温

℃

15-25

膜壳

R8040C30S-6W(B)

工作压力

MPa

1.3-1.6

膜壳外径

mm

241

膜型号

TFC-8822FR-365

膜壳长度

mm

6614

膜材质

聚酰胺复合膜（

TFC）

产水量

m³/h

80

膜结构

卷式

脱盐率

%

≥98（第一年）

主要受压元件材质

SUS304

回收率

%

75

3. 化学制水的问题火力发电厂在运转中依靠水作为传递能量的介质，也是依靠水作为冷却介质来完

成热量交换。水在火力发电厂生产过程中起着重要的作用。水在火力发电厂生产过程中主要有两个循环系统：一是动力设备中水汽循环系统；二是冷却水循环系统。因此，电厂不仅是排水大户，同时也是用水大户。

随着我国水资源的紧张和环境保护要求的提高，电厂所面临的水资源问题和环境

问题将日益突出。现京津地区政府已不再允许使用自来水作为电厂大宗用水原水，河北地区取缔该类用水方式已成为大趋势。如用市政污水处理厂处理后的中水替代，其有机污染物、硬度、浊度等水质与自来水相比存在较大差异且水质波动性较大，将严重阻碍现有制水工艺的正常运行。

1）化学耗氧量（CODcr）中水：

CODcr 为 10～40 毫克/升，有机物含量较高。这些有机物具有黏附性，会

在超滤膜表面形成有机污染层，堵塞膜孔，降低超滤膜通量，增加跨膜压差，缩短超滤膜使用寿命。进入反渗透系统后，有机物会沉积在膜表面，与水中金属离子结合形成复合污染物，阻碍水分子通过，导致反渗透膜脱盐率下降、产水量减少，且清洗难度大。

155

自来水：

CODcr 仅≤1 毫克/升，有机物含量极低，对超滤-反渗透系统的污染风险

显著降低，更利于维持膜系统的稳定运行。

2）溶解固形物与电导率中水：溶解固形物

803.6 毫克/升，电导率 1268 微西/厘米，盐分显著偏高。高盐

分使反渗透膜两侧渗透压增大，需更高运行压力才能产水，能耗大幅增加。同时，盐分在反渗透膜表面浓缩，易形成无机盐结垢，堵塞膜通道，加速膜元件老化，缩短更换周期。

自来水：溶解固形物

365.20 毫克/升，电导率 462 微西/厘米，盐分较低。反渗透

膜脱盐负荷小，结垢风险低，系统运行更稳定，产水水质更易达标。

3）硬度相关离子（钙、镁）中水：钙含量

85.73 毫克/升、镁含量 33.64 毫克/升，硬度较高。超滤虽能拦截部

分颗粒态物质，但溶解态钙、镁离子会进入反渗透系统。在反渗透浓水侧，钙、镁离子浓度升高，易与碳酸根、硫酸根结合，生成碳酸钙、硫酸钙沉淀，形成硬垢。这类垢层会阻碍水流，增加膜组件局部压力，甚至划伤膜结构，破坏反渗透膜的脱盐功能。

自来水：钙

61.32 毫克/升、镁 33.55 毫克/升，硬度相对较低，结垢风险更小，更

适配反渗透系统的运行要求。

4）采用中水替换自来水后对现有锅炉补给水系统的影响（

1）超滤膜污染加剧：高有机物、悬浮物导致超滤膜快速堵塞，频繁化学清洗会

加速膜损伤，缩短膜组件更换周期，增加运维成本。

（

2）反渗透膜性能劣化：高盐分、硅化合物、硬度离子引发膜结垢与污染，不仅

增加能耗，还会使反渗透膜脱盐率下降、产水率降低，严重时需提前更换膜元件，大幅提高运行成本。

（

3）阴阳混床树脂中毒：残留的有机物、硅化合物会覆盖树脂表面，阻碍离子交

换反应，导致树脂

“中毒”，再生频率增加，甚至树脂失效，最终影响产水的水质纯

度，无法满足电厂对高纯度除盐水的需求。

综上述，中水水质不达标引发的各环节问题，会形成恶性循环：超滤膜污染

→反

渗透进水条件恶化

→反渗透膜加速结垢污染→阴、阳、混床树脂负荷加重。最终导致

整个制水系统产水效率降低、水质劣化，无法满足锅炉补给水对高纯度除盐水的需求，甚至威胁机组安全运行（如结垢引发锅炉管道腐蚀、传热效率下降）。

3.1 现阶段中水水质本期工程化学制水水源采用张家口市金川中水开发利用有限公司污水处理厂深度

处理后再生水。

中水水质全分析报告如下：

中水检测结果（一）

检测点位

检测项目

单位

测定结果

限值

pH

无量纲

8.5

6.0-9.0

电导率

μs/cm

895

/

硫酸盐（以

SO42-计）

mg/L

89.9

250

氯化物

mg/L

130

250

氟化物（以

F-计）

mg/L

0.63

2.0

硝酸盐

mg/L

10.6

/

电厂供水排放口

（

DW001）

磷酸盐

mg/L

0.07

/

156

检测点位

检测项目

单位

测定结果

限值

总硬度（以

CaCO3 计）

mg/L

282

450

CODcr

mg/L

18

50

钾

mg/L

24.1

/

钠

mg/L

102

/

钙

mg/L

104

/

镁

mg/L

25.0

/

碳酸根

mg/L

0

/

重碳酸根

mg/L

143

/

注：

“L”代表未检出；限值为执行《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）。

3.2 现阶段自来水水质

自来水分析报告

自来水

自来水

项

目

SF2007024

单位

项

目

SF2007024

单位

K+

6.6

mg/L

非碳酸盐硬度

0.054

mmol/L

Na+

66.40

mg/L

碳酸盐硬度

5.767

mmol/L

Ca²+

61.32

mg/L

负硬度

0

mmol/L

Mg²+

33.55

mg/L

酚酞碱度

0

mmol/L

Fe²+

0.01

mg/L

甲基橙碱度

5.767

mmol/L

Fe³+

0.01

mg/L

pH 值

8.1

/

AI³+

0.13

mg/L

电导率

692

μs/cm

Ba²+

0.078

mg/L

浊度

0.461

NTU

Sr²+

1.05

mg/L

氨 氮

(NH₃-N)

0.032

mg/L

NH₄+

0

mg/L

溶解氧

10.0

mg/L

NO₃

27.20

mg/L

CODcr

0

mg/L

NO₂

0

mg/L

BOD₅

0

mg/L

C1

58.76

mg/L

全 硅

( SiO₂ )

16.57

mg/L

So₄²-

52.11

mg/L

活 性 硅

( SiO₂ )

14.54

mg/L

游 离

CO₂

0

mg/L

非 活 性 硅

(SiO₂)

2.03

mg/L

HCO₃

351.9

mg/L

全固体

440.5

mg/L

CO₃3-

0

mg/L

溶解固体

429.7

mg/L

OH⁻

0

mg/L

悬浮物

10.8

mg/L

157

酸度

0

mg/L

细菌总数

10

cfu/mL

全硬度

5.821

mmol/L

TOC

4.4

mg/L

4. 需技术改造存在的问题及解决思路中水水质差、波动大，通过新建处理设备治理提高水质避免对制水车间现有工艺

产生影响。新建处理设备对中水进行处理后，制水车间工艺流程变得更为合理，可适应中水作为制水车间原水，保障制水车间设备运行稳定。

158

159

第七章

投标文件格式

(请各投标人务必仔细阅读招标文件，特别提醒认真阅读招标文件评分标准，结合评分标

准编写有关内容)

160

河北大唐国际张家口热电有限责任公司锅炉补给水处理系统水源改

造项目

商务投标文件

投标人：（盖单位章）

年 月 日

161

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证金

六、资格审查资料

七、商务部分投标文件差异表

八、财务用款计划

九、商务部分评标因素统计表

十、廉洁合同

十一、投标人关于资格的声明函

十二、投标人须知前附表规定的其他材料

162

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）

:

1．我方己仔细研究了（项目名称）施工总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大

写）（

¥）

的投标总报价，工期

日历天，按合同约定实施和完

成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）

（

¥）。

4. 如我方中标：（

1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（

2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（

3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金或银行保函。

（

4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（

5）我方接受招标书中的所有条款（差异表内所列内容除外）。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第

1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6. （其他补充说明）。

投标人：

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

163

（二）投标函附录

序号

条款名称

合同条款号

约定内容

备注

1

承包人的名称和地址

…

2

项目经理

4.5.5

姓名：

3

计划工期

1.1.4.3

天数

:日历天

4

缺陷责任期

19.1

5

分包

4.3

6

发出开工通知的时间

7

提交进度计划的时间

合同生效日期后天

8

履约担保

4.2

合同价格的

%

9

质量保证金的金额

17.4.4

合同价格的

%

164

二、法定代表人身份证明

投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：（盖单位章）

年月日

165

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根

据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）施工总承包招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。本授权委托书生效后，可对被授权人签署的有关本项目的其他文件进行事后追认。

委托期限：。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人：（盖单位章）法定代表人：

（签字）

身份证号码：委托代理人：

（签字）

身份证号码：

（附身份证复印件）

年 月 日

166

四、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）施工总

承包招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资

料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承

认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章之日起生效，合同

履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应

附授权委托书。

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

167

五、投标保证金

____________________(投标人名称)：标段名称：

招标编号：

投标保证金电汇底单复印件：

银行汇款底单复印件

投标人名称：

_______________

地址：

___________________________

邮政编码：

___________________________

电话：

___________________________

________年____月____日

168

投标保函

保函编号：

致:(以下简称受益人):

鉴于（以下简称“被保证人”）将参加贵方项目的投标，标段编号为，我方接受被保证人的委

托，在此向受益人提供无条件、不可撤销、见索即付的投标保证:

一、本保函的保证金额为人民币(小写)(大写)。

二、本保函自开立之日起生效，天日历日内有效(不得少于投标有效期)。

三、在本保函的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔:

1.被保证人中标后未按招标文件约定或规定时限支付中标服务费的；

2.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签

署合同；

4.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或者拒绝按招标文件的规定

提交履约担保；

5.投标人有串通投标、弄虚作假等行为；

6.投标人有招标文件中有关投标保证金不予退还的其他情形的。

四、在本保函的有效期内，我方收到受益人向我方发出的书面索赔通知时（索赔通知应写明要

求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明被保证人违约的证明材料），将不争辩、不挑

剔、不可撤销地在 7 个工作日内向受益人支付索赔金额。受益人的索赔通知必须在本保函的保证期

间内送达我方，超过保证期间送达的我方无义务支付。

五、本保函项下的权利不得转让。

六、本保函的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保函的保证金额，我方的保证责任免

除。

七、本保函适用中华人民共和国法律（为本保函之目的，不包括香港、澳门特别行政区和中国

台湾地区的法律）并按其解释。因本保函发生争议协商解决不成，应向受益人所在地的人民法院起

诉。

八、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖我方印章之日起生效。

保 证 人：

法定代表人（或授权代表）：

地 址：

邮政编码：

169

电 话：

日 期： 年 月 日

170

六、资格审查资料（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址

邮政编码

联系人

电话

联系方式

传真

网址

组织结构

法定代表人

姓名

技术职称

电话

技术负责人

姓名

技术职称

电话

成立时间

员工总人数：

企业资质等级

一级建造师人数

（提供四库一平台

截图）

营业执照号

高级职称人员

注册资金

中级职称人员

开户银行

初级职称人员

账号

其中

技工

经营范围备注

注：投标人应根据投标人须知第

3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。一级建造师人

数需提供四库一平台截图。

171

（二）近年财务状况表

近年财务状况汇总表（此表必需填写）

年份

单位

年

年

年

备注

营业收入

万元

流动资产

万元

流动负债

万元

流动比率

%

净利润

万元

所有者权益

万元

净资产收益率

%

负债总额

万元

资产总额

万元

资产负债率

%

固定资产

万元

注：

1.投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2..提供近 3 年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告及报表，至少包括资产

负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书复印件。

投标人名称：

年

月

日

172

（三）投标人近三年无重大安全和质量事故的证明文件

注：投标人应根据投标人须知第

3.5.8 项的要求附相关证明材料

173

（四）投标人近五年荣誉及获奖情况的证明文件

3.1 近五年荣誉及获奖情况汇总表（此表必需填写）3.1.1 近五年获奖情况汇总表（此表必需填写）

序号

奖项名称

获奖工程名称

获奖时间

颁发单位

获奖级别（国家级

/省部级/行业

级）

1

注：

1、本表序号需与近五年荣誉及获奖情况明细表序号一一对应。

3.1.2 近五年获得荣誉情况汇总表（此表必需填写）

序号

获得荣誉名称

获得荣誉时间

颁发单位

获得荣誉级别（国家级

/省部级/行业

级）

1

3.2 近五年荣誉及获奖情况明细表3.2.1 近五年获奖情况明细表（序号：1）

奖项名称

获奖工程名称

获奖时间

颁发单位

获奖级别（国家级

/省部级

/行业级）

备注

174

注：

1.投标人应在本表后附相关证明材料。

2.每个奖项对应一个表格，每个表格后附获奖证书、与该奖项的关联性文件等证明材

料，未提供证明材料视为无效奖项。

3.2.2 近五年获得荣誉情况明细表（序号：1）

获得荣誉名称

获得荣誉时间

颁发单位

获得荣誉级别（国家级

/省

部级

/行业级）

备注

注：

1.投标人应在本表后附相关证明材料。

2.每个荣誉对应一个表格，每个表格后附相关证明材料。

175

七、商务部分投标文件差异表

商务部分投标文件差异表

序号

招标文件内容

投标文件内容

1

1.投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著的差异或保留。2.投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有

差异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明。

176

八、财务用款计划

财务用款计划表

序号

用款时间（月）

付款金额

累计金额

备注

177

九、商务部分评标因素统计表

序号

评分项目

简要描述（投标人根据投标文件内容进行

提炼，简明描述，字数控制在 500 字之

内。）

评标因素所在投标文件位

置

1

对招标文件商务部分的响

应性

存在条商务负偏差。

第几章第几节第几页

2

企业实力

2.1

营业收入（近三年平均）

XXX 万元(每年营业收入相加后取算术平均

值)

第几章第几节第几页

2.2

企业人数

XXX 人

第几章第几节第几页

2.3

已建工程获奖情况

近五年，国家级只限于鲁班奖、国家优质

工程奖：XXX 项。

获奖业绩名称：1、XXXX；2、XXXX；3、

XXXX；

近五年，省部级，专业性奖励为省部级：

XXX 项。

获奖业绩名称：1、XXXX；2、XXXX；3、

XXXX；

第几章第几节第几页

2.4

投标单位荣誉称号

近五年，获得国家级荣誉 XXX 项。

获得荣誉名称：1、XXXX；2、XXXX；3、

XXXX；

近五年，获得省部级荣誉 XXX 项。

获得荣誉名称：1、XXXX；2、XXXX；3、

XXXX；

(中共中央、国务院、全国人大、全国总工

会等为颁发单位，或两个部委以上联合颁

发的，或国家级（评审）委员会颁发的，

视为国家级荣誉)

第几章第几节第几页

3

财务状况

3.1

经营状况

最近三年盈利 XXX 万元；最近两年盈利 XXX

万元；最近一年盈利 XXX 万元。

第几章第几节第几页

3.2

流动比率（最近一年）

流动比率为 XXX

第几章第几节第几页

4

银行资信等级

XX（银行或机构名称）出具的 XX 级证书。

第几章第几节第几页

十、廉洁合同（格式见专用合同条款附件）

178

十一、投标人关于资格的声明函

承诺函

致：

(招标人名称）、北京国电工程招标有限公司

针对我方参与投标的（项目名称），我方郑重承诺：1、本次投标所提供的授权委托书、资质、业绩、人员信息、拟分包项目情况表均真实、

完整、有效；

2、若中标，我方将严格按照招标文件要求和投标文件承诺签订合同，不违规进行转包、

分包，不擅自更换项目人员；

3、若中标，我方将强化队伍管理，杜绝重大安全风险隐患，严格按照合同约定的安全保

障措施，及招标人有关规定，认真履行安全管理，履职尽责。

以上内容如有违反，我方将承担由此造成的一切后果。

（投标人名称）年

月 日

179

十二、投标人须知前附表规定的其他材料

180

河北大唐国际张家口热电有限责任公司锅炉补给水处

理系统水源改造项目

技术投标文件

投标人：（盖单位章）

年 月 日

181

目录

一、业绩资格审查资料二、主要人员简历表三、施工组织设计四、技术部分投标文件差异表五、技术部分评标因素统计表六、其他材料

182

一、业绩资格审查资料

（一）近年完成的类似项目业绩汇总表

序号

项目名称

规模

发包人名称

合同签订日期

备注

1

2

3

注：

1、本表序号需与近年完成的类似项目情况明细表序号一一对应。

2、规模：火电和水电填写台数及单机容量（如：2*300MW），新能源项目填写总容

量

（二）近年完成的类似项目业绩明细表（序号：1）

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

183

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

技术负责人

项目描述

备注

注：

1.投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.每个业绩对应一个表格，每个表格后附一套相关证明材料。3.业绩证明材料必须能证明业绩类型及规模，否则不予认可。

（三）正在施工和新承接的项目情况表（序号：1）

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

开工日期

184

计划竣工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

技术负责人

项目描述

备注

注：投标人应根据投标人须知第

3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

185

二、主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险

复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；设计、施工、采购负责人应附身份证、职

称证、学历证、养老保险复印件，以及设计、施工负责人的执业资格证书复印件，管理过的项

目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或

上岗证书）

、养老保险复印件。

姓 名

年 龄

学历

职 称

职 务

拟在本合同任职

毕业学校

年毕业于 学校 专业

主要工作经历时 间

参加过的类似项目

担任职务

发包人及联系电话

186

三、施工组织设计

编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟

配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施和高原应对措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。包括但不限于以下文件：

1. 总体施工组织布置及规划，包括但不限于以下内容：1.1 现场组织机构1.2 项目主要负责人(项目经理、副经理、技术负责人)情况1.3 其他专业人员配备情况1.4 办公硬件设施1.5 投标人认为应补充的内容本部分附件见附表一2. 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方

案、方法及其措施)，包括但不限于以下内容：

2.1 施工组织设计概述2.2 主要施工方案3.施工总平面布置、力能供应3.1 施工区域划分、施工道路布置3.2 临时设施布置3.3 临时供电、供水排水设施及布置3.4 施工总平面管理规划施工总平面见附表二临时用地表见附表九4. 工期保证措施4.1 施工计划安排4.2 保证计划完成的措施横道图、网络图规范、关键线路见附表三5. 劳动力计划安排5.1 拟投入劳动力安排、季节性施工工人保证措施5.2 工人实名制，门禁系统情况5.3 工人工资保障承诺和措施具体劳动力安排可见附表四6. 施工机械配置和试验和检测仪器设备6.1 施工机械总体安排情况6.2 施工机械性能先进、保证本工程措施施工设备具体见附表五试验和检测仪器设备见附表六7. 质量管理体系7.1 质量体系建设情况7.2 具体质量控制计划、措施目标7.3 特殊条件下(雨季、冬季)保证措施7.4 根治质量通病、确保合格竣工的措施和手段7.5 对招标文件中有关质量标准、质量保证等方面未提出偏差7.6 质量报表情况(须提供了政府主管部门或上级单位盖章的质量报表)质量事故统计表见附表七8. 安全保证体系(职业健康安全管理体系)

187

8.1 针对本工程完善的安全保证体系8.2 安全管理目标8.3 特殊安全措施8.4 习惯性违章的措施和手段8.5 安全管理协议(见合同附件)是否提出偏差8.6 安全报表情况(须提供了政府主管部门或上级单位盖章的安全报表)安全事故统计表见附表八9. 现场文明施工9.1 现场文明施工措施完善9.2 现场文明承诺9.3 主要文明措施考核9.4 现场文明管理协议(见合同附件)是否偏差10. 目前在建工程情况10.1 目前在建工程情况、本单位正常情况接纳工程能力10.2 优先保证本标段施工的承诺投标人认为要补充的其他内容，如：11. 项目风险预测及防范，事故应急预案12. 对工程设计、施工的特别建议13. 其他应说明的事项(招标文件要求和投标人认为需要的其他措施)附件：施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后，不限于以下

内容。

附表一项目管理机构附表二 施工总平面图附表三 计划开、竣工日期和施工进度网络图附表四 劳动力计划表附表五 拟投入本标段的主要施工设备表附表六 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表七 质量事故统计表附表八 安全事故统计表附表九 临时用地表

188

附表一 项目管理机构

(一)项目管理机构框架图

企业名称

法定代表

人

注册地址

邮政编码

电话

成立时间

传真

资质等级

营业执照

承包经历

年(国内)年(国际)

分包经历

年(国内)年(国际)

职工人数

总人数：人；技术人员：人；行政人员：人

组织机构框图(含结构、领导成员、主要技术人员及数量等)

189

(二) 项目管理机构组成表

·执业或职业资格证明

备注

职务

姓名

职称

证书名称

级别

证号

专业

190

附表二 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设

施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

191

附表三 计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施

工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。

192

附表四 劳动力计划表

单位：人

年(人)

年(人)

年(人)

年(人)

工种

平均

高峰

平均

高峰

平均

高峰

平均

高峰

劳动力/技术人员

……

合计

备注：劳动力计划曲线随本表一并提供。

193

附表五 拟投入本标段的主要施工设备表

序号 设备名称

型号规格

数量

国别产地

制造年份

额定功率(KW)

生产能力

用于施工部位 备注

后可附自有大型机械购买证明复印件

194

附表六 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

序号

试验和检测仪器设备名称

型号规格

数量

国别产地

制造年份

已使用台时数 用途 备注

195

附表七 质量事故统计表

196

附表八 安全事故统计表

197

附表九 临时用地表

用途

面积(平方米)

位置

需用时间

198

四、技术部分投标文件差异表

技术部分投标文件差异表

序号

招标文件内容

投标文件内容

1

1.投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著的差异或保留。2.投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有

差异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明

199

五、技术部分评标因素统计表

序号

名称

简要描述（投标人根据投标文件内容进行提炼，简明描述，字

数控制在 500 字之内。）

评标因素所在投标

文件位置

（一

）

对招标文件技术部分

的响应性

存在条技术负偏差。

第几章第几节第几

页

（二

）

业绩

1

企业业绩

具有（数量）个有效业绩：

1.项目名称（规模）XX 年 XX 月 XX 日

2.项目名称（规模）XX 年 XX 月 XX 日

……

第几章第几节第几

页

2

项目经理业绩

拟聘职务：XXXX，姓名：XXX，具有（数量）个有效业绩。具

体如下：

1. 业绩项目名称

2. 业绩项目名称

3. ……

第几章第几节第几

页

（三

）

设备、材料供货

1

设备、材料供货范围 供货范围（含备品备件及专用工具）包括：

第几章第几节第几

页

2

主要设备、材料技术

性能指标

主要设备、材料技术性能指标与招标文件要求对比

第几章第几节第几

页

（四

）

施工组织设计

1

内容完整性和编制水

平

施工组织设计完整，符合施工组织设计大纲要求，涵盖内容全

面(至少包括项目概况、施工目标、进度控制、劳动力安排与

机械配置、质保体系、安保体系、文明施工管理、施工总平面

布置、成本控制、合同管理、信息管理和组织协调等方面内

容)

第几章第几节第几

页（目录页）

2

主要施工及技术方案

1、主要施工方案有：

2、主要施工机械有：

3、 施工总平面布置方案简述：

第几章第几节第几

页

3

安全管理与安全文明

施工措施

1、安全保证体系

2、安全管理目标

3、安全措施

4、文明施工措施及考核

5、智慧工地管理措施

第几章第几节第几

页

4

质量管理与措施

1、质量保证体系

2、质量控制计划

3、措施目标

4、根治质量通病措施

第几章第几节第几

页

200

5

环境管理与措施

1、环保管理体系

2、管理目标

3、管理制度

4、管理措施

第几章第几节第几

页

6

工期进度及保证措施

1、总工期

2、里程碑进度

3、施工进度网络图

4、管理措施

第几章第几节第几

页

7

施工组织管理

1、组织机构

2、人员配置

第几章第几节第几

页

（五

）

技术培训及服务

1、技术培训及服务范围

2、技术培训及服务计划

第几章第几节第几

页

201

六、其他材料

202

河北大唐国际张家口热电有限责任公司锅炉补给

水处理系统水源改造项目

价格投标文件

投标人：（盖单位章）

年 月 日

203

目录

一、 价格清单

204

一、报价表

单位：人民币元

序号

项目明细

数量

单位

税率

含税单价

含税总价

1

设备材料费

1

项

13%

2

建筑安装费（含3%安全生产（措施）费）

1

项

9%

3

科技产出

1

项

6%

4

技术服务

1

项

6%

总计

最终

报价

小写：

大写：

税率：设备材料费

13%增值税，建筑安装费 9%增值税，科技产出及技术服务 6%增值税；（投

标人必须明确税率）

备注

（1）供应商可自行设计提供详细分项报价表。

（2）报价有效期为 180 日。

1、投标人报价应包含按照招标文件要求完成所有工作所需的全部费用。

2、投标人报价应包含需缴纳的所有税费。

3、投标人应明确报价中的税率，根据国家税法要求，开具相应的增值税专用发票。

投标人名称：_____ _ __（盖

单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签

字）

________年__月__日

205

二、分项报价表（如有）

适用于金额报价

序号

项目

内容

数量

单位

税率

含税单

价

（元）

含税总价（元

）

备注

一

设备

1

原水提

升泵

潜水泵，流量 180m3/h，

扬程 20m，功率 18.5kw，

配自耦、栓链以及导轨

4

台

2

原水池液位计

雷达液位计、0-10m，4-

20mA/485 信号输出

1

台

3

除硬降浊进水流量计

DN150，四氟衬里，4-

20mA/485 信号输出

2

台

4

检修电动葫芦

单轨行吊，起重量 1T，起

升高度 6m,功率 1.1kW

1

套

5

在线 pH

计

测量范围 0-14，4-20mA/485 信号输出

2

台

6

管道混

合器

DN150，304 不锈钢材质

2

台

7

磁化波发生器

220V，304 不锈钢材质，

功率：200-500W

2

台

主体

处理能力 150m3/h，主体

采用 8mm 碳钢板加框架支撑，含反应池、沉淀池以

及爬梯

2

台

微纳米发生器

钛金材质，配循环泵

2

套

循环泵

5.5KW

2

台

8

自平衡液碳除硬降浊设备

混凝区搅拌

1.5Kw，含搅拌底座、搅

拌轴与搅拌桨叶，双层搅

拌齿材质 SS304

2

台

206

絮凝区搅拌

4Kw，含搅拌底座、搅拌

轴与搅拌桨叶，双层搅拌

齿材质 SS304

2

台

高剪机

1.1Kw

2

台

分离机

N=0.75kW，核心稀土永

磁，B≥5000Gs

2

台

污泥泵

流量 20m3/h，扬程 10m，

功率 5.5Kw，配变频

4

台

刮泥机

链条刮板机

2

台

碱投加装置

2000L 溶药桶一个、60L/H

计量泵 4 台、背压阀、脉

冲阻尼器、Y 型过滤器以

及相关配件

1

套

二氧化碳储罐

Φ2300×5800，Q345R 材

质，配套气化装置以及水

浴电辅热装置

1

台

聚铁投加装置

2000L 溶药桶一个、1.5KW搅拌一台、200L/H 计量泵

4 台、背压阀、脉冲阻尼器、Y 型过滤器以及相关

配件

1

套

PAM

自动投加装置

1500L/H 溶自动制药设备

1 台、1500L/H 计量泵 4

台、背压阀、脉冲阻尼

器、Y 型过滤器以及相关

配件

1

套

9

药剂投加装置

液碱

30m3，PP 材质，配套液位

计、洗眼器、开孔管道

等，包含运输、装卸

1

台

207

储罐

聚铁储罐

30m3，PP 材质，配套液位

计、洗眼器、开孔管道

等，包含运输、装卸

1

台

液碱卸料泵

型号：IHF50-32-200，流

量 12.5m3/h，扬程 50m，

功率 11kw

1

台

聚铁卸料泵

型号：IHF50-32-200，流

量 12.5m3/h，扬程 50m，

功率 11kw

1

台

液碱供给泵

型号：IHF32-25-140，流

量 6m3/h，扬程 20m，功率

2.2kw

1

台

聚铁供给泵

型号：IHF32-25-140，流

量 6m3/h，扬程 20m，功率

2.2kw

1

台

10

COB 提

升泵

潜水泵，流量 150m3/h，

扬程 35m，功率 37kw，配

自耦、栓链以及导轨

4

台

11

COB 液

位计

雷达液位计、0-10m，4-

20mA/485 信号输出

1

台

12

CO 流量

计

DN150，四氟衬里，4-

20mA/485 信号输出

2

台

13

检修电动葫芦

单轨行吊，起重量 1T，起

升高度 6m,功率 1.1kW

1

台

14

PSA 制

氧机

露点：≤-50℃;氧气纯

度：90%；功率：0.5kW；

电源 220V/50Hz

2

台

15

空气过

滤器

C/T/A-018

4

支

16

空气过

滤器

T/A-002

4

支

208

17

臭氧发

生器

壳体 304，电极管

SS316L，产气量 8kg/h，

出口浓度：148mg/L，出

口压力：0.095MPa 电耗≤

7.5kWh•kgO3（冷却水＜

25℃）并配套相关的减压阀、安全阀、电动开关、

温度传感器、压力变送

器、流量计、流量开关、

压力表等

2

套

18

循环冷却水系

统

内循环泵（Q=16m3/h，

H=20m，N=2.2kw），外循

环泵（Q=25m3/h，

H=15m，N=2.2kw），膨胀

罐（BHT-24V-10bar），

板式换热器（板换材质

SS304）

2

套

19

检测仪

表

臭氧浓度检测仪（0-

200mg/L），臭氧泄露报警仪（0-10ppm），氧气

泄露报警仪（0-25vol%）

2

套

20

尾气破坏器系

统

风机、催化罐、温控器系统、除雾器、气液分离罐（按氧气源 8kg/h 臭氧反

应后产生的尾气配置罐体

304，箱体碳钢喷塑）

2

套

21

氧化塔

Φ4*7.5 米，玻璃钢材

质，含内部布水布气系

统，含顶部护栏爬梯

4

台

22

催化剂

贵金属，堆积高度 2 米

110

m3

23

鹅卵石

8-16mm，16-32mm

15

m3

24

高效溶气装置

外壳碳钢喷塑，过流材质

SS316L

4

台

25

射流投

加泵

Q=120m3/h，H=24m，

N=15kw，变频，过流材质

SS316L

4

台

26

呼吸阀

DN100，SS316L

4

台

27

反洗风

机

风量 13.7m³/min，风压

90KPa

1

台

28

防倒流

罐

Φ800×1600，SS316L

1

套

209

29

过滤提

升泵

潜水泵，流量 180m3/h，

扬程 25m，功率 22kw，配

自耦、栓链以及导轨

4

台

30

纤维过

滤器

尺寸：φ2600×

H4000mm，设计压力

0.6MPa，材质 Q235-B，厚

度 8mm，填充束状纤维滤

料（填充高度 1.2-1.5

米），滤板：多孔板+不

锈钢梯形绕丝滤棒

2

台

31

电动门

DN150，电动执行器 380V

12

台

32

反洗泵

150WQ200-28-30，流量

200m3/h，扬程 28m，功率

30kw，配自耦、栓链以及

导轨

2

台

33

反洗风

机

流量 20.76m3/min，升压

63.7kpa，功率 37kw

1

台

34

二次提

升泵

潜水泵，200WQ360-17-

30，流量 360m3/h，扬程

17m，功率 30kw，配自

耦、栓链以及导轨，配变

频

2

台

35

提升池液位计

0-10m，4-20mA/485 信号

输出

1

台

36

检修电动葫芦

单轨行吊，起重量 1T，起

升高度 6m,功率 1.1kW

1

套

37

污泥泵

50WQ15-20-2.2，流量

15m3/h，扬程 20m，功率

2.2kw，配自耦，栓链以

及导轨

2

台

38

污泥池液位计

0-10m，4-20mA/485 信号

输出

1

台

39

污泥脱水加药投加设

备

2000L 溶药桶两个、1.5KW

搅拌两台、1500L/H 计量

泵 2 台、背压阀、脉冲阻

尼器、Y 型过滤器以及相

关配件

1

套

40

污泥脱

水机

DL-402

1

台

41

电磁阻垢装置

DN125

3

套

210

42

RO 清洗

装置

配套加药桶、保安过滤

器、泵

1

套

小计

二

\

1

低压进

线柜

MNS 抽屉柜，正泰元器件

2

套

2

桥接柜

MNS 抽屉柜，正泰元器件

2

套

3

MCC 控

制柜

MNS 抽屉柜，正泰元器件

2

套

4

就地控

制柜

304 不锈钢，正泰元器件

2

套

5

低压线

缆

配套

1

项

小计

三

DCS 与仪表

1

DCS 控

制系统

新建场站 DCS（和利时）

控制系统并配套相关控制

线缆

1

套

2

多参数在线检

测仪

pH、浊度、电导、温度

1

台

3

总硬度在线检

测仪

量程 0-100mg/L

1

台

小计

四

安装与辅材

1

管道

项目涉及的所有管道及其

配套

1

项

2

阀门

项目涉及的所有手动阀门

及其配套

1

项

3

其他辅

材

配套

1

项

4

安装

-

1

项

5

机械

-

1

项

小计

五

土建

211

1

池体构

筑物

全地下钢砼

900

m3

2

附属用

房

钢构

900

m2

3

原有厂房内墙面翻新

/

3500

m2

4

屋顶防水治理

/

1900

m2

5

设 备 防腐刷漆

/

2000

m2

小计

合计

六

科技产出

1

发明专

利

/

2

项

2

实用新型专利

/

3

项

3

论文

发表在国家新闻出版总署备案的正规技术刊物，知

网可查

2

篇

小计

七

技术服务

1

技术服

务

/

1

项

……

小计

……

小写：

投标报价

总计

大写：

注：投标人可自行设计提供详细分项报价表

安全生产（措施）费含在分部分项工程报价中，其费率不得低于《企业安全生产

费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）要求，并在投标总报价表中单独列

项（不再重复计入总价），具体要求如下：

212

本项目以建筑安装工程费(不含设备费)为依据，安全生产（措施）费取费不得低

于 3%。

投标人名称：_____ _ __（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签字）

________年__月__日