【大唐国际武安发电公司2026-2028（3年）年1、2号机组检修辅助用工项目】计划及文件公示_标标达招标网官网

您当前的位置:

标标达 > 【大唐国际武安发电公司2026-2028…

【大唐国际武安发电公司2026-2028（3年）年1、2号机组检修辅助用工项目】计划及文件公示

发布时间：

2026-01-15

发布于

河北邯郸

公告内容

项目编号

立即查看

采购单位

立即查看

供应商

立即查看

采购代理

立即查看

公告详情

您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放，

后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

招标编号：2*开通会员可解锁*33

大唐国际武安发电公司

2026-2028（3 年）年

1、2 号机组检修辅助用工项目

招标文件

招

标

人：大唐武安发电有限公司

招标代理机构：北京国电工程招标有限公司

2026 年 1 月

总说明

........................................................................................................................................................5

第一章招标公告

.........................................................................................................................................7

第二章投标人须知

.....................................................................................................................................1

1.总则

................................................................................................................................................................................8

2.招标文件

.....................................................................................................................................................................13

3.投标文件

.....................................................................................................................................................................14

4.投标

..............................................................................................................................................................................18

5.开标

..............................................................................................................................................................................18

6.评标

..............................................................................................................................................................................19

7.合同授予

.....................................................................................................................................................................20

8.重新招标和不再招标

..............................................................................................................................................21

9.纪律和监督

................................................................................................................................................................21

10.是否采用电子招标投标

.......................................................................................................................................22

11. 需要补充的其他内容

..........................................................................................................................................22

12.招标文件中关于知识产权的免责声明

...........................................................................................................22

第三章评标办法（综合评估法）

............................................................................................................23

1.评标方法

.................................................................................................................................................................5

2.评审标准

.................................................................................................................................................................5

3.评标程序

.................................................................................................................................................................5

第四章合同条款及格式

.............................................................................................................................8

第一节通用合同条款

....................................................................................................................................................8

第二节专用合同条款

..................................................................................................................................................19

第三节合同附件格式

..................................................................................................................................................26

附件一：合同协议书

.............................................................................................................................................26

第二卷技术文件

.......................................................................................................................................29

第五章技术标准和要求

............................................................................................................................30

一、服务要求

................................................................................................................................................................30

1.1 招标项目概况

..................................................................................................................................................30

1.2 服务范围和内容

.............................................................................................................................................30

1.3 服务项目

...........................................................................................................................................................30

1.4 服务人员要求

..................................................................................................................................................32

1.5 服务质量及进度

.............................................................................................................................................32

1.6 其他要求

...........................................................................................................................................................42

二、适用规范标准

.......................................................................................................................................................42

三、招标人财产清单

..................................................................................................................................................42

3.1 招标人提供的设备、设施以及要求

........................................................................................................42

3.2 招标人提供的资料

........................................................................................................................................43

四、招标人的其他要求

..............................................................................................................................................43

第六章其他资料

.......................................................................................................................................44

第三卷投标文件

.......................................................................................................................................45

第七章投标文件格式

................................................................................................................................46

商务投标文件

...........................................................................................................................................47

一、投标函

.....................................................................................................................................................................49

二、法定代表人身份证明或授权委托书；

.........................................................................................................51

（一）法定代表人身份证明

.....................................................................................................................................51

（二）授权委托书

.......................................................................................................................................................52

三、联合体协议书（如有）

.....................................................................................................................................53

四、投标保证金

............................................................................................................................................................54

五、商务差异表

............................................................................................................................................................55

六、资格审查资料

.......................................................................................................................................................56

（一）投标人基本情况表

.........................................................................................................................................56

（二）投标人资质证书情况表

................................................................................................................................58

（三）投标人财务状况表

.........................................................................................................................................60

（五）投标人拟委任主要人员简历表

...................................................................................................................63

（六）投标人需提供的其他资料（拟投入本项目的仪器设备表、荣誉证书、网站截图等）

.........65

七、廉洁合同

................................................................................................................................................................66

八、投标人关于资格的声明函

................................................................................................................................68

九、商务部分评标因素统计表

................................................................................................................................69

技术投标文件

...........................................................................................................................................70

一、投标人已完成的业绩情况表

............................................................................................................................72

二、服务方案

................................................................................................................................................................73

三、项目组织机构

.......................................................................................................................................................73

四、重点、难点分析

..................................................................................................................................................73

五、进度及质量保证

..................................................................................................................................................73

六、安全、环保、培训及其保障措施

...................................................................................................................74

七、服务承诺

................................................................................................................................................................74

八、技术差异表

............................................................................................................................................................75

九、技术部分评标因素统计表

................................................................................................................................76

十、其他资料

................................................................................................................................................................77

价格投标文件

...........................................................................................................................................78

一、报价表

.....................................................................................................................................................................80

二、分项报价表

............................................................................................................................................................81

总说明

1 本招标文件由以下章节组成

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章评标办法

第四章合同条款及格式

第五章技术标准和要求

第六章其他资料

第七章投标文件格式

上述章节和本总说明以及对本招标文件的澄清和修改所产生的书面通知、会议记录

及补充通知均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2 投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要

求和条件作出响应。投标人应认真审阅全面理解本招标文件中所有的须知、条件、格式、

条款、规范和图纸等。如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由投标人自

负。不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

3 凡获得本招标文件者，无论其投标与否均应对招标文件保密。

第一章招标公告

大唐国际武安发电公司

2026-2028 年（3 年）1、2 号机组检修辅

助用工项目

招标公告

1.招标条件

大唐国际武安发电公司 2026-2028（3 年）年 1、2 号机组检修辅助用工项目

已由大唐国际发电股份有限公司批准建设，建设资金来自企业自筹，出资比例为

100%，招标人为大唐武安发电有限公司。项目已具备招标条件，现对该服务项目

的进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 招标编号：2*开通会员可解锁*33

2.2 项目名称：大唐国际武安发电公司 2026-2028（3 年）年 1、2 号机组检

修辅助用工项目

2.3 建设地点：河北省武安市矿山镇大唐武安发电有限公司内

2.4 建设规模：600MW

2.5 计划工期：合同签订之日起至 2028 年 12 月 31 日结束；具体开工日期以

招标人正式通知为准。采购期为三年，合同一年一签，合同期满或

达到当年合同金额，则合同终止。当年合同执行完毕，双方无异议，

签署下一年合同，

第一个合同期由合同签订之日起至 2026 年 12 月 31

日，第二个合同期 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，第三个

合同期 2028 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。

2.6 招标范围：1、2 号机组检修或停备期间，锅炉、汽机、电气、环化、电

控、热控等专业设备及系统的检修辅助用工人员。招标方根据每次机组检修项目

及实际需求，提前 5 天通知，投标方按照招标方的需求安排充足的人员。每年预

计检修或停备共 10 台次，每年总计预估用工量为：高压焊工 660 工日、普通焊

工 2140 工日、技工 2090 工日、力工 2100 工日。每年用工数量、工种不变，3

年用工总量即为：高压焊工 1980 工日、普通焊工 6420 工日、技工 6270 工日、

力工 6300 工日。（工日：每连续工作 8 小时为一个工日；检修内容见项目表）；

招标方不负责提供检修过程中所需工器具、大型机械设备、运输车辆等设备、设

施。检修过程中涉及的脚手架搭拆、保温施工工作由招标人负责。

3.投标人资格要求

3.1 通用资格条件

3.1.1 投标人须具有独立法人资格或其他组织。

3.1.2 财务要求：没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未被

重组、接管，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施。

3.1.3 否决项包括供应商的以下情形：

（1）在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被

列入严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；

（2）按照中国大唐集团有限公司供应商管理相关规定，应在规定范围内停

止授标或取消采购活动参与资格（“灰名单”、“黑名单”供应商等），且有效

期结束时间晚于投标截止日的。

对于中标候选人/中标人，将在采购评审、中标公示、合同签订等关键环节

进行复核，如存在违反上述否决投标条款情形的，不予授标或不签订合同。上述

否决投标条款所涉及的事项，接受社会监督，投标人及其利害关系人可按照招标

文件载明的方式进行举证。

3.1.4 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进

行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。

3.1.5 符合法律、法规规定的其他条件。

3.2 专用资格条件

3.2.1 企业资质要求：无。

3.2.2 企业业绩要求：自 2023 年 1 月至该项目投标截止日（以合同签订时

间为准），具有至少 1 项电站机组设备维护或检修或改造或检修辅助用工服务业

绩，并提供有关证明资料。

3.2.3 人员资质要求：无。

3.2.4 人员业绩要求：拟派项目负责人须担任过 1 个及以上电站机组设备维

护或检修或改造项目或检修辅助用工服务项目的项目负责人，并提供有关证明资

料。

3.2.5 本次招标不接受联合体投标。

3.2.6 其他特殊要求：

（1）企业业绩证明材料：合同证明资料应体现签订时间、工作范围、各方

签字盖章等关键内容。

（2）拟派项目负责人业绩证明材料：若合同中无项目负责人姓名，须提供

对应的成果文件或用户证明等有盖章的证明材料，否则不予认可。

（3）首台(套)装备、首批次材料、首版次软件参与投标时，属于工业和信

息化部等部门相关名录所列首台(套)装备、首批次材料、首版次软件的，以及

《中央企业科技创新成果推荐目录》成果的，仅需提交正式印发的名录文件并说

明本次投标属于名录中的哪一项，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求。

3.3 注意事项：

3.3.1 以上资质要求均须提供相关证书扫描件或电子证书。

3.3.2 业绩证明材料必须能证明业绩类型及规模，否则不予认可。

3.3.3 用户证明须由最终用户盖章，可以是验收证明、使用证明、回访记录。

3.3.4 提供的相关证明材料应清晰可辨，不能识别有效信息的不予认可。

3.3.5 本次招标采用电子方式开评标，除联合体协议书（如有）、法定代表

人身份证明、法定代表人授权委托书需要满足签字盖章要求外，投标商务文件、

技术文件、价格文件和其他文件首页由法定代表人或其委托代理人电子签字并加

盖电子单位公章后，即视为满足招标文件所有签字盖章要求。并按照规定的时间

上传加密的投标文件即可，无需逐页签字盖章。

4.招标文件的获取

4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，2026 年 01 月 13 日

至 2026 年 01 月 27 日 17 时 00 分（北京时间，下同），登录大唐电子商务平台

（网址：http://www.cdt-ec.com），下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价详见大唐电子商务平台（网址：

http://www.cdt-ec.com），标书费汇款账户按大唐电子商务平台提示信息为准。

4.3 招标文件获取须知：为保障电子招标投标交易平台数据安全，潜在投标

单位在下载招标文件时需企业 CA 证书电子钥匙，《CA 证书电子钥匙办理指南》

详见（电子招投标交易平台），咨询电话：400-888-6262。

4.4 其他注意事项：

标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，请正确填写手机号码，

在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以邮件和短信的形式通知，请

在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收到短信或

邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，待客服人

员重新发送后，即可查看、保存电子发票。

5.投标文件的递交

5.1 递交投标文件的截止时间及地点：投标文件递交的截止时间（投标截止

时间，下同）为 2026 年 02 月 03 日 09 时 00 分整（如有变化，另行通知），投

标人应在截止时间前通过电子商务平台递交电子投标文件。

5.2 逾期上传的投标文件，大唐电子商务平台将予以拒收。

5.3 开标场所：大唐电子商务平台“电子开标大厅”。

5.4 本次开标评标均在大唐电子商务平台进行，对于大唐电子商务平台投标

操作不熟悉的投标人，请与平台客服人员联系。

5.5 本次招标以大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）投标人上传

加密的投标文件为准，商务投标文件、技术投标文件和价格投标文件的总大小不

能超过 800M，投标文件（含商务、技术和价格投标文件）总数量不能超过 20 个，

且单个文件的大小不能超过 100M。投标文件递交截止时间前，投标人须在大唐

电子商务平台上传加密的投标文件。

6.发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（

http://www.cebpubservice.com）和大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com

）上发布。

7.联系方式

招标人：大唐武安发电有限公司

地址：河北省武安市矿山镇大唐武安发电有限公司

招标代理机构：北京国电工程招标有限公司

地址：北京市石景山区银河大街 6 号院银河财智中心 B 座

邮编：100040

联系人：王子南

电话：*开通会员可解锁*

电子邮件：wangzinan@cweme.com

8.提出异议、投诉的渠道和方式

接接收单位：中国水利电力物资武汉有限公司

采购业务异议、投诉电话：*开通会员可解锁*-3

采购业务异议、投诉路径：登录大唐集团电子商务平台

（https://www.cdt-ec.com）后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-采购异议投诉栏“异议提交”中提出书面异议。

9. 监督部门

本招标项目的监督部门为：大唐国际发电股份有限公司供应链管理部

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)：（签名)

招标人或其招标代理机构：（盖章)

第二章

投标人须知

投标人须知前附表

条款号

条款名称

编列内容

1.1.2

招标人

见招标公告

1.1.3

招标代理机构

见招标公告

1.1.4

招标项目名称

见招标公告

1.1.5

服务地点

见招标公告

1.1.6

项目规模

见招标公告

★

1.3.2

服务期限

见招标公告

★

1.3.3

质量标准

满足国家、行业和大唐集团有限公司相关服务标准

1.4.1

投标人资质条件、能力、信誉

★一、资质要求：见招标公告；★二、财务要求：见招标公告；★三、业绩要求：见招标公告；★四、主要人员要求：见招标公告；五、其他要求：投标人应提供真实的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力，具体要求见投标人须知“3.5 资格审查资料”。

★

1.4.2

是否接受联合体

√不接受□接受，应满足下列要求：见招标公告

★

1.4.3

投标人不得存在的其他情形

具体要求见投标人须知“第 1.4.3 和 1.4.4”

1.9.1

踏勘现场

√不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：踏勘联系人：联系方式：

1.10.1

投标预备会

√不召开□召开，召开时间：召开地点：

1.10.2

投标人在投标预备会前提出问题

时间：现场踏勘时间之前形式：大唐电子商务平台上传（网址：http://www.cdt-ec.com）

1.10.3

招标文件澄清发出的形式

在大唐电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

1.12.1

实质性要求和条件

法律法规要求及招标文件中标注“★”的条款和内容均为实质性要求和条件

条款号

条款名称

编列内容

1.12.3

偏差

☑不允许□允许，最高项数：_________________

偏差范围：_________________偏差幅度：_________________

2.2.1

投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式

时间：投标截止时间前 10 日形式：投标人应在大唐电子商务平台上传（网址：http://www.cdt-ec.com）

2.2.2

招标人澄清发出的方式

由大唐电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

2.2.3

投标人确认收到招标文件澄清

时间：收到（查看）后即为确认形式：投标人应在大唐电子商务平台确认。（网址：http://www.cdt-ec.com）

2.3.1

招标文件修改发出的形式

在大唐电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

2.3.2

投标人确认收到招标文件修改

时间：收到（查看）后即为确认形式：投标人应在大唐电子商务平台确认（网址：http://www.cdt-ec.com）

3.1.1

构成投标文件的其他资料

招标文件的修改、澄清等文件

3.2.1

增值税税金的计算方法

按国家现行办法计算。（1）招标文件未明确税率，投标人报价税率不一致时，按照含税价进行评审；（2）招标文件明确税率，投标人报价税率与招标文件要求税率不一致，一般情况下按照不含税价格折算至同一基准作为评标价格，但招标文件已明确投标报价税率与招标文件要求税率不一致应否决的除外。

3.2.3

报价方式

固定单价形式，投标文件报价全部采用人民币表示。

★

3.2.4

最高投标限价

☑无□有，最高投标限价：

3.2.7

投标报价的其他要求

如有，根据情况填写

★

3.3.1

投标有效期

投标截止时间后 180 天

★

3.4.1

投标保证金

1.投标保证金金额详见大唐电子商务平台，形式可为投标保函或银行电汇。2.投标保证金为投标保函形式的，需在投标截止时间前将见索即付的投标保函原件送达招标代理机构，同时随投标文件上传投标保函扫描件。送达地址：同招标公告代理机构信息

条款号

条款名称

编列内容

送达邮编：同招标公告代理机构信息送达联系人：同招标公告代理机构信息联系电话：同招标公告代理机构信息

3.投标保证金为银行电汇的操作流程：保证金电汇金额及账户详见大唐电子商务平台（

www.cdt-ec.com），在“参与投标-已参与项目”

菜单下查看需要交纳保证金的标段，点击操作栏“参与信息”查看投标人所需保证金支付金额、电汇账户（注意：与购买招标文件开户行账号不同）等支付信息，并根据页面提示信息支付保证金。3

.1 为提高投标保证金收退效率，保证金收退方

式为大唐电子商务平台线上操作方式，每个标的汇款账号均不相同。登录大唐电子商务平台查看保证金实时收退情况。操作流程：保证金退还由项目经理发起，当退款完成后，在保证金退还管理菜单下可以看到退还的保证金，如果为中标供应商，需要先由项目经理扣除中标服务费后才能退还保证金，退还金额为扣除中标服务费后剩余部分。如果为非原路退还保证金，则需要供应商线下向项目经理提交非原路退还的各种信息如银行账户、大额支付行号、开户行等，若存在其他情况的非原路退回情况，比如公司主体发生变化等，需要提交相关的公司变更证明材料至项目经理处，待审核通过后方可非原路退回。3

.2 投标保证金必须以投标人的基本账户电汇（不

允许以个人名义电汇或其他公司名义代汇）

。如

投标人参与多个标的投标，按标的分别单独电汇（不允许将多个标的保证金合成一笔）

。如因本

条原因造成保证金无法正常退回或延期退回，我方将不承担相关责任。3

.3 招标人或招标代理机构将对投标保证金进行

核查，投标截止时间前未收到投标保证金，将视同未递交投标保证金。3

.4 招标人及/或招标代理机构（代理机构名称）

退还投标保证金的地点为线上，投标人收取退还的投标保证金的地点同上。4

.投标人参加多个项目或者多个标段时，应按项

目、标段分别提交投标保证金。投标人以联合体形式投标的，原则上由牵头方缴纳投标保证金（联合体协议书另有约定的，从其约定）

，其提

交的投标保证金对联合体各方均有约束力。

条款号

条款名称

编列内容

.中标通知书发出后 5 个工作日内，向未中标投

标人退还投标保证金或归还投标保函原件。6.中标单位签订书面合同后

5 日内，开始结算中

标服务费并退还投标保证金余款，采用保函形式的中标单位交纳足额中标服务费后归还投标保函原件。

3.5

资格审查资料的特殊要求

□无☑有，具体要求：

3.5.2

近年财务状况的年份要求

近 3 年（2022 年至 2024 年）

3.5.3

近年完成的类似项目情况的时间要求

近 3 年（2023 年 1 月 1 日至投标截止日）

3.6.1

是否允许递交备选投标方案

不允许

4.1.1

电子投标文件加密要求

投标文件需使用指定的电子钥匙在投标文件上加盖电子签章，并加密上传。注：电子钥匙内企业名称必须与平台注册企业名称一致，否则无法正常使用。各投标人根据实际情况提前变更钥匙名称或平台注册企业名称。投标时需使用大唐电子商务平台指定的电子钥匙（指所使用的数字证书为 CFCA 提供）

★

4.2.1

投标截止时间

见招标公告

4.2.2

递交投标文件地点

电子投标文件在大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）上传递交

4.2.3

是否退还投标文件

否

5.1

开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点

5.2

开标程序

电子开标

6.1.1

评标委员会的组建

评标委员会构成：5 人及以上单数其中招标人代表：不超过评标委员会总人数三分之一评标专家确定方式：随机抽取

6.3.2

评标委员会推荐中标候选人的人数

1-3 人

7.1

中标候选人公示媒介及期限

公示媒介：中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.cn)；大唐电子商务平台(http://www.cdt-ec.com)；公示期限：3 日

7.4

是否授权评标委员会确定中标人

否

条款号

条款名称

编列内容

7.6

履约担保

是否要求中标人提交履约担保：□要求，履约担保的形式：履约保证金或银行保函履约担保的金额：合同金额的 10%☑不要求

采用电子招标投标

本次招标以大唐电子商务平台确认（网址：http：//www.cdt-ec.com）投标人上传加密的投标文件为准。投标文件递交截止时间前，投标人须在大唐电子商务平台上传加密的投标文件。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间后未完成投标文件全部传输的（技术文件、商务文件、价格文件、投标总价等），视为投标文件递交不完整，不满足招标文件实质性要求，由评标委员会依法否决其投标。开标采用在大唐电子商务平台网上开标大厅开启投标人上传加密的投标文件方式。投标文件递交截止时，招标公司在大唐电子商务平台开启所有有效投标人报价，投标人可在大唐电子商务平台查看所有有效投标人报价，并进行网上确认。开标后评标委员会对投标人上传的电子投标文件是否解密成功进行核对，如未解密成功，将告知投标人。因投标人原因造成其投标文件任一文件未解密成功的，视为撤销其投标文件；因投标人之外原因造成其投标文件任一文件未解密成功，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失（如招标方原因，赔偿投标人购买招标文件的费用）。解密失败原因的说明由第三方机构中国金融认证中心（CFCA）提供。虽然解密成功，投标文件无法读取（含文件损坏、其他加密等导致无法正常识别的情况），由评标委员会依法否决其投标。当发生极端情况（或不可抗力）造成无法正常电子开评标时，视为未递交投标文件。极端情况包括：服务器端软、硬件出现故障且无法修复（程序、中间件、数据库及网络交换机等)；大量投标人第三方控件及电子钥匙出现故障且无法修复；开标现场软、硬件设备出现故障且无法修复（电子钥匙驱动、现场网络、电源、视频等）；服务器端软、硬件出现故障无法修复（解密服务、中间件、数据库及网络交换机、安全设备等）。

需要补充的其他内容

1. 招标代理服务费（中标服务费）和大唐电子商务平台交易费向中标人收取。

条款号

条款名称

编列内容

1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由招标代理机构向中标人收取，发票由招标代理机构开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物〔2012〕150 号）。2）大唐电子商务平台交易费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由大唐电商技术有限公司向中标人收取，中标人应在合同签订后，

在大唐电子商务平台上缴纳平台交易费，

发票由大唐电商技术有限公司开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》（大唐集团物【2016】241 号）。2.招标人与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标人住所地人民法院关于级别管辖的规定向招标人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标人住所地见招标公告。3.“招标代理机构与投标人因本项目招标、

投标、

开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标代理机构住所地人民法院关于级别管辖的规定，向招标代理机构住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标代理机构住所地见招标公告。4.关于合同生效及预付款需遵守中国大唐集团有限公司的相关具体要求。5.标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，请正确填写手机号码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以发送邮件和短信的形式通知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收到短信或邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，

待客服人员重新发送后，

即可查看、保存电子发票。6.投标文件以投标人在开标截止日期前递交的电子版投标为准。开标截止时间前，投标人应按招标文件要求在中国大唐集团有限公司电子商务平台（投标工具）响应投标：【标书制作】中上传商务技术文件及填写开标一览表（上传分项报价如有）、【评审响应】中绑定每一项详细评审指标项对应的投标文件开始页及结束页、【评

条款号

条款名称

编列内容

审应答】中填写【其他评审因素填写】和【评分类评审因素应答（参照示例填写准确及完整）】。请投标人合理安排投标时间，以免投标不完整。投标工具技术支持 400-888-6262。

招标文件中关于知识产权的免责声明

1.招标人有义务对其向招标代理机构提供的文件进行全面的知识产权权利审查，保证其提供的所有文件不侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。2.招标代理机构作为招标代理机构，为招标人和投标人提供交易便利，本公司所发布的招标文件均来自招标人，招标文件已经过招标人审查，其中不涉及侵犯任何第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。3.投标人应对其向招标代理机构递交的投标文件进行全面的知识产权权利审查，保证投标文件中没有侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。4.如招标人或者投标人因自身原因造成在招标文件或者投标文件中存在侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权的内容，应由招标人或者投标人承担相应的赔偿责任。

注：如后续文字描述与本前附表内容有不一致的，以前附表内容为准。

1.总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法

实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对

该服务进行招标。

1.1.2 招标人：见招标公告。

1.1.3 招标代理机构：见招标公告。

1.1.4 招标项目名称：见招标公告。

1.1.5 服务地点：见招标公告。

1.1.6 项目规模：见招标公告。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见招标公告。

1.2.2 资金落实情况：见招标公告。

1.3 招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见招标公告。

1.3.2 服务期限：见招标公告。

1.3.3 质量标准：见招标公告。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉，具体应符合但

不限于下列要求：

（1）资质要求：见招标公告；

（2）财务要求：见招标公告；

（3）业绩要求：见招标公告；

（4）信誉要求：见招标公告；

（5）其他主要人员要求：见招标公告；

（6）其他要求：见招标公告；

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第

1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体

牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质

等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中

投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大安全或质量问题（以相关行业主管部门的行政

处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）

被列入严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人若出现以下情况，将可能视为串通投标：

（1）不同投标人的联系人名称、身份证号码、电子邮箱、联系电话一致；

（2）不同投标人的投标保证金从同一账号汇出或汇入同一虚拟账号；

（3）不同投标人的招标文件下载或投标文件上传 IP 地址一致；

（4）不同投标人的投标硬件设备环境信息一致，包括：网卡 MAC 地址信息、

硬盘信息、主板信息、CPU 信息；

（5）不同投标人的投标文件作者或最后一次保存者一致（特殊情况除外）；

（6）同一标段不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件相互混装，或投标文件中出现另一个投标人的

财务审计报告、或资质证书等资料；

（8）不同投标人的投标文件异常一致，或投标报价呈规律性差异，或投标

文件中错误的内容异常一致、或分项报价的价格多处完全相同；

（9）其他串通投标行为。

具体情况由评标委员会结合相关法律法规、招标文件等认定。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标代理服务费（中标服务费）和大唐电子商务平台交易费向中标人

收取。

（1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。

一般项目招标代理服务费计费按单标段中标金额计算，中标通知书发出后向中标

人收取招标代理服务费，中标人的投标保证金金额不足以支付招标代理服务费或

采用银行保函等形式投标保证金的，中标人应及时补足差额或足额支付招标代理

服务费。框架、长协项目按单个合同或订单实际执行情况结算。取费标准执行

《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物〔2012〕150

号）。

招标代理服务费取费标准

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100 万元以下

1.6500%

1.1000%

100～500 万元

1.2100%

0.8800%

0.7700%

500～1000 万元

0.8800%

0.4950%

0.6050%

1000～5000 万元

0.5500%

0.2750%

0.3850%

5000～10000 万元

0.2750%

0.1100%

0.2200%

1～5 亿元

0.0550%

5～10 亿元

0.0385%

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

10～50 亿元

0.0088%

50～100 亿元

0.0066%

100 亿元以上

0.0044%

一次招标最高限额

（完成一次招投标全流程）

350 万元

300 万元

450 万元

有关说明：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费

额如下：

100 万元×1.65%=1.65 万元

（500-100）万元×0.88%=3.52 万元

（1000-500）万元×0.495%=2.475 万元

（5000-1000）万元×0.275%=11 万元

（6000-5000）万元×0.11%=1.1 万元

合计收费=1.65+3.52+2.475+11+1.1=19.745（万元）

（2）电子商务平台交易费向成交供应商收取。电子商务平台交易费应包含

在总报价中，在报价中不再单独列项。中标人在电子商务平台上缴纳平台交易费，

发票由大唐电商技术有限公司开具。非长协类项目（含框架采购等），交易费收

取额按照单个合同金额或单个订单金额计算,大唐电商技术有限公司定期结算。

取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》（大唐集团

物【2016】241 号）。长协类项目，采购计划金额在“124”以上的，收费标准

参照国家计委计价格〔2002〕1980 号文规定的招标代理服务费基础标准的 55%向

中标人收取；采购计划金额在“124”以下的，收费标准为实际成交金额的

1.8%。费用由大唐电商技术有限公司按照每 12 个月向供应商收取。

电子商务平台交易费取费标准

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100 万元以下

0.8250%

0.5500%

100～500 万元

0.6050%

0.4400%

0.3850%

500～1000 万元

0.4400%

0.2475%

0.3025%

1000～5000 万元

0.2750%

0.1375%

0.1925%

5000～10000 万元

0.1375%

0.0550%

0.1100%

1～5 亿元

0.0275%

5～10 亿元

0.0193%

10～50 亿元

0.0044%

50～100 亿元

0.0033%

100 亿元以上

0.0022%

一次招标最高限额（完成一次招投标全流程）

175 万元

150 万元

225 万元

有关说明：

例如：某服务招标业务中标金额为 6000 万元，计算电子招标平台交易收费

额如下：

100 万元×0.825%=0.825 万元

（500-100）万元×0.44%=1.76 万元

（1000-500）万元×0.2475%=1.2375 万元

（5000-1000）万元×0.1375%=5.5 万元

（6000-5000）万元×0.055%=0.55 万元

合计收费=0.825+1.76+1.2375+5.5+0.55=9.8725（万元）

注：本标段中标服务费为 19.745 万元，大唐电子商务平台交易费为 9.8725

万元，本标段投标人应交纳 19.745+9.8725 万元=29.6175 万元。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密

保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注

释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表

规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，

不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡

和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标

人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前

附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达

招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知

前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组

成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利

于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见招标公告。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应

当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

1.12.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的差异表中列明，

除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）其他资料

（7）投标文件格式

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，

构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不

全，应及时向招标人或招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须

知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人或招标代理机构，要求招标

人或招标代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标

文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规

定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相

应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知

招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在

本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已

购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止

时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截

止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通

知招标人或招标代理机构，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10

日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，

将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1 商务投标文件

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金

（5）商务差异表

（6）资格审查资料

（7）廉洁合同

（8）投标人关于资格的声明函

（9）商务部分评标因素统计表

3.1.1.2 技术投标文件

（1）投标人已完成的业绩情况表

（2）服务方案

（3）项目组织机构

（4）重点、难点分析

（5）进度及质量保证

（6）安全、环保、培训及其保障措施

（7）服务承诺

（8）技术差异表

（9）技术部分评标因素统计表

（10）其他资料

3.1.1.3 价格投标文件

（1）报价表

（2）分项报价表

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成

投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合

体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第

3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规

定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式”的

要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应按照本招标文件规定的招标范围，以一个固定的价格报价，

投标价格应当是充分考虑了工程性质、规模、难易程度以及工作条件等情况，并

按照合同规定的范围提供全部服务所需要的费用。报价原则为以工作成本加合理

利润及税金及可能遇到的风险报价。除合同另有规定外，在合同签订后，因国家

有关服务的取费标准发生调整或工程实施过程中出现变更导致工程造价变化的，

将不产生合同费用变化。投标人应根据自身的经验和实力实事求是地报价，不得

哄抬报价或恶性压价。

3.2.3 本项目的报价方式见招标公告。投标人在投标截止时间前修改投标函

中的投标报价总额。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限

价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价已包含项目人员的工资、福利费、工会经费、教育经费、养

老保险、住房公积金、办公费、差旅费、现场补贴、公司管理费、劳保用品费、

现场必备的办公器具（包括计算机）、检测设备和交通工具合理的购置及使用费

用、现场的食宿费、电话通讯费等完成服务范围内的所有费用。

3.2.6 本项目不保证最低价中标。

3.2.7 投标报价的其他要求见招标公告。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期见招标公告。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规

定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投

标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标

保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件。在延长期内，本须知关

于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用；投标人拒绝延长的，其投标失效，

但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银

行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、

形式和七六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为

其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应

当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其

投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否

决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人退还

投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利

息。中标人的投标保证金在签订书面合同并提交履约担保（如有），扣除应由中

标人支付的其他费用（招标代理服务费、大唐电子商务平台交易费等）后，退还

余款。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签

订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，

以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应具有投标人营业执照及年检合格的证明材料、

资质证书副本等材料的复印件。其他组织需具有有效的证明文件。

3.5.2“投标人财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会

计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具

体年份要求见招标公告。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，

应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“投标人已完成的业绩情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、

建设单位评价意见复印件；具体时间要求见招标公告，每张表格只填写一个项目，

并标明序号。

3.5.4“投标人资质证书情况表”应附投标人具有的资质情况。

3.5.5“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目

负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份

证、学历证、职称证和社保缴费证明复印件，并附能证明其管理过项目业绩的证

明材料包括合同（至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页）、成果文

件或用户证明；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴

费证明复印件。

3.5.6 拟投入本项目的设备应配备满足本次招标所需的合格设备。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第

3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否

则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案

方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求

编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报

价，但同时提供两个或两个以上方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增

加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录（如有）在满足招标文件

实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、招标人要求、

招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件以上传的电子投标文件为准。除投标人须知前附表另有规定

外，电子投标文件所附证书证件均为原件扫描件。当投标人在投标工具中填写的

内容与上传的投标文件(含电子签章 PDF 版)不一致时，以上传的投标文件(含电

子签章 PDF 版)为准。

3.7.4 在中标候选人公示时，招标代理机构将中标候选人的企业业绩、拟派

项目负责人业绩同时公示，便于投标人互相监督。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子投标文件投标人应当按照招标文件和电子商务平台的要求加密

投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求递交的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传递交投标

文件。

4.2.2 电子投标文件大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）上传递

交，具体见投标须知前附表。除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的

投标文件不予退还。

4.2.3 投标人完成电子投标文件上传后，须在大唐电子商务平台确认投标。

递交时间以传输完成后确认投标的时间为准。

4.2.4 逾期上传的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已

递交的投标文件。

4.3.2 投标人对已递交的投标文件需要修改的，需在大唐电子商务平台上撤

回原投标文件，修改后按照本章 3.7.3（4）项要求重新上传。

4.3.3 投标人撤回投标文件且放弃投标的，在开标结束后须向招标人提供退

还投标保证金的书面申请，招标人自收到投标人书面通知之日起 5 日内退还已收

取的投标保证金。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开

开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（3）招标人通过大唐电子商务平台对已递交的电子投标文件进行解密，公

布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目经理服

务期限及其他内容，并记录在案；

（4）现场开标结束；

（5）投标人在大唐电子商务平台上对开标记录进行线上确认或由系统自动

确认。

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制

作记录。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其

委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组

成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见招标公告。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受

过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原

因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论

无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和

程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标

准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选

人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见招标公告。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到采购结果审核意见的通知之日起 3 日内，按照投标人须知前附

表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期

间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标

投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可

能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规

定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，由招标人确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标

通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约担保

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招

标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担

保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保为中

标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约担保以联合体各方或者联合体中牵头

人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，

其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还

应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文

件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同

时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有

权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证

金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时

向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失

的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目

向招标人承担连带责任。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）购买招标文件的潜在投标人少于 3 个的；

（2）到投标截止时间时，投标人少于 3 个的；

（3）评标委员会否决所有投标，或否决部分投标后因有效投标少于 3 个使

得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的；

（4）国家法律法规规定的其他应重新招标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准

的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通

损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委

员会成员行贿谋取中标，

不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活

动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职

守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素

和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人

透露对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进

行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规

规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投

诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、

开标和评标结果提出投诉的，

应当按照投标人须知第 2.4 款、

第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。

异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见招标公告。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见招标公告。

12.招标文件中关于知识产权的免责声明

见投标人须知前附表。

第三章

评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号

评审因素

评审标准

评标方法

中标候选人排序方法综合得分排序

投标人名称

与营业执照、资质证书一致

投标函签字盖章

有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。

法人授权委托书签字

盖章

有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。

投标文件格式

符合第七章“投标文件格式”的规定

联合体投标人（如有）

提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

2.1

形式评审标准

备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案

营业执照

符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照

资质要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

财务要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

业绩要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

项目负责人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他主要人员

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

联合体投标人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

2.1

资格评审标准

不存在禁止投标的情

形

不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4项规定的任何一种情形

投标报价

符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

投标内容

符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

服务期限

符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

质量标准

符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

投标有效期

符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

投标保证金

符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

权利义务

符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

2.1

响应性

评审标准

服务方案

符合第五章“招标人要求”中的实质性要求

和条件

分包资格评审

符合第二章“投标人须知”第 1.11 款规定

条款号

条款内容

编列内容

本次评标采用综合评

估法

根据商务、技术和报价评分标准进行评分。按照综合得分的高低进行综合排序，综合排序高者优先。

总计

技术

商务

报价

2.2.1

分值权重构成

100%

50%

10%

40%

2.2.2（1）商务评分标准

商务评分标准表

序号

评标项目

分值

评分标准

对招标文件商务

部分的响应性

1、完全响应招标文件要求者得 5 分；偏差表中列出的，

则每存在一条商务负偏差扣 0.5 分；未在偏差表中列出

的，则每存在一条扣 1 分；扣至 0 分为止。

2、完全响应商务部分评标因素统计表填写要求得 5

分；每出现一项未按要求填写情况扣 0.2 分，扣至 3 分。

企业实力

2.1

营业收入（近三

年平均）

有效投标人中最高者得满分，每降低一个名次减 1 分，最低得 12 分。(每年营业收入相加后取算术平均值)

2.2

资产总额（近三

年平均）

有效投标人中最高者得满分，每降低一个名次减 1 分，最低得 12 分。(每年资产总额相加后取算术平均值)

2.3

企业人数

人数≥ 100 人，得 5 分；

≤人数

﹤100，得 3 分；

人数

﹤ 30 人，得 2 分。

2.4

企业荣誉及获

奖情况

近 5 年：

获得国家级一项为 6 分，每增加一项加 2 分，最高 10

分；

获得省部级或行业级一项为 4 分，每增加一项加 2 分，

最高 8 分；

国家级未得满分的，有省部级或行业级的无论多少项最

高得分为 9 分；

其他等级 0-3 分。

同一个项目获奖以最高获奖得分记入，不重复计分。

财务状况

3.1

负债率（近三年

平均）

40%≤近三年平均资产负债率≤60%的，得 15 分；近三年平均资产负债率＜40%的，得 13 分；60%＜近三年平均资产负债率≤80%的，得 10 分；80%＜近三年平均资产负债率得 6 分。(每年资产负债率相加后取算术平均值)

序号

评标项目

分值

评分标准

3.2

流动比率（最近

一年）

流动比率≥2，得 15 分；1.5≤流动比率＜2，得 12 分；其余得 6 分。(流动比率=流动资产/流动负债)。

银行资信等级

银行资信良好、等级为 AAA 级，得 5 分；银行资信较好、等级为 AAA-、AA+、AA 级，得 4 分；其余等级或银行出具的“结算良好”等描述性证明，得3 分；

如是非银行机构出具的信用证明，得 0 分。

合计

100

2.2.2（2）技术评分标准

技术评分标准

序号

评审因素

分值

评分标准

对招标文件技术部分的响应性

1、完全响应招标文件要求者得 3 分；偏差表中列出的负偏差，则每存在一条技术负偏差扣 0.25 分；未在偏差表中列出的，则每存在一条扣 0.5 分；扣至 0 分为止。2、完全响应技术部分评标因素统计表填写要求得 2 分；每出现一项未按要求填写的扣 0.1 分，扣至 1.5 分为止。

企业业绩

满足招标文件资格要求的业绩数量得 6 分，每增加 1 个有效业绩得 2 分，最高不超过 10 分；

项目负责人业绩

满足招标文件资格要求的业绩数量得 2 分，每增加 1 个有效业绩得 1 分，最高不超过 5 分；

对招标项目的理解和总体服务思路

对招标项目理解和认识的客观性、全面性和深度；总体服务思路的科学性、合理性、先进性、创新性和经济性。对投标人响应按优、良、一般分档。优档得 5 分；良档得 4 分；一般档得 3 分；

项目组织管理，包括机构设置和主要人员安排

项目组织机构设置的合理性；管理制度办法健全完备性；要求的项目负责人业绩情况；项目其他技术人员（持证人员）专业的配备、人员数量等情况。拟投入项目的设备情况。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 9 分优档（14≤得分≤15）

；

良档（11≤得分＜14）

；

一般档（9≤得分＜11）

；

整体服务方案的完备性、合理性

整体服务方案的完备性、合理性、针对性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 12 分优档（14≤得分≤15）

；

良档（11≤得分＜14）

；

一般档（9≤得分＜11）

项目重点、难点分析及突发事件应对措施

项目实施重点、难点认识及分析的客观性、全面性和深度，应对措施的合理性、针对性、先进性、创新性和经济性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 6 分优档（9≤得分≤10）

；

良档（7≤得分＜9）

；

一般档（6≤得分＜7）

；

服务工作的质量、进度及保障措施

根据服务工作的质量情况、服务进度情况以及提供的保障措施合理性、针对性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 6 分优档（9≤得分≤10）

；

良档（7≤得分＜9）

；

一般档（6≤得分＜7）；

安全、环保、培训及其保障措施

根据提供的安全、环保、培训等管理制度及保障措施的完备性和针对性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 9分优档（14≤得分≤15）

；

良档（11≤得分＜14）

；

一般档（9≤得分＜11）

；

服务承诺

服务承诺及保证措施。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 6 分优档（9≤得分≤10）

；

良档（7≤得分＜9）

；

一般档（6≤得分＜7）

；

合计

100

2.2.2（3）报价评分标准

报价评分标准表

序号

评分因素

评分标准

投标报价

审核

是否按招标文件规定进行报价。

评标价格

计算

1. 投标人应按照招标文件规定的币种进行报价。2. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。2.1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；2.2 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。经修正后的投标报价为评标价格 P。3. 投标人出现报价错误时，评标价格将以不利于投标人的原则进行确定。

评标基准价（K）

计算方法

评标基准价（K）计算方法：1.若有效评标价为小于等于 3 家时，则各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。

【基准价计算公式：

K= { (P1+P2+P3+…+Pn)/n）}；（n≤3）】2.若有效评标价为 4-6 家时，则去掉最高有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= {（P1+P2+P3+…+Pn-1)/(n-1)}；（4≤n≤6）】3.若有效评标价为 7 家（含 7 家）以上时，则去掉最高有效评标价和最低有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= {（P2+P3+P4+…+Pn-1)/(n-2)}；(n≥7)】4. 有效评标价计算评标基准价时，若开标时投标人为 7 家及以上，通过评审后合格投标人少于 7 家，则按照上述 1 和 2 原则进行计算。

报价评分

计算

（100 分）

1. 报价分（100 分）报价分计算办法：

（1）若评标价 P 等于 K 时，得 95 分（基准分）；（2）评标价 P 每高于评标基准价 1%在基准分基础上扣 1 分，最低得 60 分；（3）评标价 P 每低于评标基准价 1%在基准分基础上加 1 分，最高为 100 分；（4）若评标价 P 低于评标基准价 5%以上时，每再低 1%在 100 分基础上扣 1 分；（5）若评标价 P 低于评标基准价 20%以上时，得 85分；

序号

评分因素

评分标准

（6）中间采用插值法计算，分值计算保留小数点后第三位“四舍五入”。

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文

件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按照商务因素评分、技术因素

评分和报价评分乘以分值权重加权得出综合评分；并按照综合评分由高到低顺序

推荐中标候选人。综合评分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等的，以技

术得分高的优先；如果技术得分也相等，以业绩多者优先。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值权重构成与评分标准

2.2.1 分值权重构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）报价部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（1）商务评分标准；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（2）技术评分标准；

（3）报价评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（3）报价评分标准。

3.评标程序

评标开始前，评标委员会应复核招标文件的内容是否符合法律法规的强制性

规定，是否遵守公开、公平、公正和诚实信用原则。

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证

明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文

件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标

文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）因大唐电子商务平台投标人失信系统预警，被评标委员会认定/视为串

通投标的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报

价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会

应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点

有明显错误的除外。

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致

的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。如投标报价汇总表中各项数字

累计之和低于投标函的报价时，以修正后的总价为准；如投标报价汇总表中各项

数字累计之和高于投标函的报价时，则以投标函的报价为准，并对所有分项进行

同比例调整；

（4）如果投标报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在投标报价之

中；

（5）如果超招标范围报价，超出部分将予以核减，投标报价以核减后的总

价为准。

3.1.4 经评标委员会评审，满足招标文件要求的投标人不足两个，或两个投

标人满足招标文件要求，但投标明显缺乏竞争性的，按中国大唐集团有限公司招

标采购相关制度执行。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算

出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分

A；

（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分

B；

（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分

C；

A 为所有商务评标专家对投标人商务部分评分的算术平均值。B 为所有技术

评标专家对投标人技术评分的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A×权重+B×权重+C×权重。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报

价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材

料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该

投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含

义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄

清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标

人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实

质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投

标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会

按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选

人名单。

第四章

合同条款及格式

第一节通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力

的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款及其附

件、通用合同条款、技术标准和要求（技术协议书）、已标价服务项目清单以及其他合

同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录（如有）。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文

件，以及合同双方当事人约定的对其所做的修改和补充。

1.1.1.7 三措两案：是指服务项目承包人在国家法律法规范围内，依据项目实际和

发包人的要求制定的针对服务项目的文件，包含“组织措施、安全措施、技术措施、施

工方案、应急预案”，简称“三措两案”。

1.1.1.8 图纸：是由发包人提供满足工作需要的图纸资料，以及在合同履行过程中

形成的图纸文件。

1.1.1.9 已标价服务项目清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格

式和要求填写并标明价格的服务项目清单。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻服务现场的全权负责人。

1.1.3 服务

1.1.3.1 “服务”为完成发包人需求，承包人提供的服务性工作。

1.1.3.2 “承包人设备”系指承包人用于实施本项目及弥补缺陷所需的、承包人自

有或租赁的、且不构成永久项目一部分的所有器具及物品，不包括临时项目、发包人提

供的设备、备件及专用工具、以及属于材料范畴的任何物品。

1.1.3.3 “材料”系指项目实施过程中耗用的材料，包括根据合同约定分别由发包

人和承包人供应的只以材料形式提供的物品，不包括发包人提供的设备、备件及专用工

具、承包人设备及生产设备。

1.1.3.4 “现场”指用于服务项目工作的场所，以及在合同中指定作为服务工作场

地组成部分的其他场所。

1.1.4 日期

1.1.4.1 “服务期”是指承包人按合同约定为发包人提供服务的期限和起始、结束

日期。

1.1.4.2 进厂日期：指合同生效后发包人指定的进厂日期。

1.1.4.3 离厂日期：指合同约定服务期满后，发包人同意的承包人离厂的日期。

1.1.4.4 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，

从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 合同价格：指签定合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.5.2 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和

应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

书面形式：指合同文件、信函、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现

所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在

地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合

同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款及附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（技术协议书）；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同

另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单

位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 发包人提供的图纸

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承

包人。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括服务方案、记录等，承包人应按约

定的数量和期限报送发包人。发包人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.7 联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和

决定等重要文件，均应采用书面形式。

按合同约定应当由发包人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请

求、申请和报批等，发包人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约

定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后 7 天。

1.8 知识产权

1.8.1 投标人根据招标人要求在履行项目过程中专门为招标人或根据招标人提供的

有关信息、资料而产生的服务成果，其知识产权和其他权益全部归招标人所有。未经招

标人事先书面许可，投标人不得以任何形式自行使用、擅自许可任何第三方使用或向任

何第三方提出有关意见和建议。

1.8.2 招标人根据本项目要求向投标人提供的技术性信息、商业性信息、文件、程

序、计划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法和

其他专有信息等，其知识产权和其他权益全部归招标人所有，未经招标人事先书面许可，

投标人不得以任何形式自行使用或擅自许可任何第三方使用。

1.8.3 投标人提供的产品及服务，

如涉及第三方合法享有的知识产权和/或其他权益，

须提供相关授权证明文件。

1.8.4 投标人保证其提供的产品及服务不侵犯任何第三方合法享有的知识产权和/

或其他权益。若因上述原因引起的第三方追溯，招标人概不负责，投标人承担由此引起

的全部责任，并赔偿因此给招标人带来的全部损失。

1.8.5 未经招标人事先书面许可，投标人不得将本项目涉及的相关权益转让给第三

方。

2. 发包人

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而

引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人按合同约定进厂时间向承包人发出进厂通知。

2.3 提供服务工作现场及技术资料、图纸

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供服务工作现场及技术资料、图纸等，并

保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理相关入厂证件及服务作业手续。

2.5 组织技术交底

发包人应在作业前向承包人进行安全、技术交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织对承包人考评、结算

发包人应按合同约定对承包人履约期满后进行整体考评和完工结算。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1 按照发包人制度办理入场手续和证件，并将办理结果书面报送发包人留存。

3.1.2 按合同约定的服务项目工作范围、内容、技术要求及质量、性能保证、安全、

环保、文明施工等既定目标完成项目，并在合同期内承担维护和缺陷修复等义务。

3.1.3 按合同约定采取安全文明施工和环境保护措施，确保人员、材料、设备和设

施的安全，防止发生人身伤害和财产损失。

3.1.4 按合同约定的服务内容和要求，编制服务方案（“三措两案”），并对服务

作业的完备性和安全可靠性负责；

3.1.5 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、

市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，并对邻近生产设施进行

有效隔离。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责

任；

3.1.6 按照第 7.3 款约定负责服务现场及其周边环境与生态的保护工作；

3.1.7 按安全文明施工要求采取安全措施，确保人员、设备和设施的安全，防止因

作业造成的人身伤害和财产损失；

3.1.8 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于服务项目，且应及时支付其雇用

人员工资；

3.1.9 合同履行期间，承包人所有人员应严格遵守发包人及其上级公司制订的各项

管理制度。

3.1.10 承包人应履行的其他义务。

3.2 履约担保

3.2.1 承包人应保证其履约担保在服务期限内一直有效。发包人应在合同结算后 28

天内把履约担保退还给承包人。

3.2.2 如项目延期，承包人有义务继续提供履约担保。

3.3 承包人项目经理及人员

3.3.1 承包人项目经理

3.3.1.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目

经理应负责组织合同的实施。承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的

管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

3.3.1.2 项目经理应驻现场，项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经

理确需离开现时，应取得发包人的书面同意，临时代行其职责的人员需经过发包人的书

面同意，该人员应具备履行相应职责的能力。承包人项目经理未经发包人同意擅自离开

现场的，发包人有权按照相关管理制度进行考核。

3.3.1.3 承包人更换项目经理时，应提前 28 天书面通知并取得发包人书面同意。替

换人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。

3.3.1.4 项目经理按合同约定组织服务工作。在紧急情况下为确保作业安全和人员

安全，在无法与发包人代表及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与作业

有关的人身、财产的安全，但应在 24 小时内向发包人代表提交书面报告。

3.3.1.5 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载

明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 2 天内向发包人提出书面的改进报告。

发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 3 天内进行更

换，并将新任命的项目经理的相关资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行合同约

定的职责。

3.3.2 承包人人员

3.3.2.1 承包人派驻到现场的主要管理人员应相对稳定。

项目实施过程中如有变动，

承包人应及时向发包人提交现场人员变动情况的报告。承包人更换主要管理人员时，应

提前 7 天书面通知并取得发包人书面同意。

3.3.2.2 特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，发包人可以随时检查。

3.3.2.3 承包人的主要管理人员离开现场应报发包人同意。主要管理人员离开现场

前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，

该人员应具备履行相应职责的资格和能力，

且应征得发包人的同意。

3.3.2.4 承包人擅自更换主要管理人员，或前述人员未经发包人同意擅自离开施工

现场的，发包人有权按照相关管理制度进行考核。

3.4 提前入场和交接

3.4.1 承包人应在合同开始工作前 21 天，进驻现场进行项目部建设，工器具布置，

设备熟悉、与本项目之前的服务单位工作交接等工作。合同开始工作之日前，具备工作

条件，合同开始工作之日立即开展服务工作，与前一服务单位无缝对接。

3.4.2 承包人有义务在合同结束前 21 天对本项目下一阶段的服务单位人员进行技

术交底等交接工作，双方交接完成，承包人才能退出本项目。

3.4.3 在承包人提前入厂期间，如因承包人原因造成相关设备、设施损坏的，由承

包人负责修复或更换，并承担由此产生的费用。

3.5 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同项目。

4. 工期

4.1 合同工期

在专用合同条款中约定，发包人提出服务的合同期限。

4.2 服务工作实施

4.2.1 发包人在专用合同条款中约定通知承包人进厂的时间，承包人应按合同约定

的期限内完成合同服务工作。

4.2.2 如果是由于发包人的原因或发生不可抗力事件，承包人因此无法按期完工，

双方应共同商议延期后相关事宜。

4.3 工作延期

发包人由于工作需要提出的服务工作延期，如有在专用合同条款中约定。

4.4 其他

5. 服务质量

5.1 服务质量要求

5.1.1 服务质量标准必须符合发包人要求，以及相关验收规范和标准。有关服务质

量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因承包人原因造成服务质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人

返工直至质量达到合同约定的标准为止，由此增加的费用由承包人承担。

5.2 不合格项的处理

因承包人原因造成的不合格项，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达

到合同要求的质量标准，由此增加的费用由承包人承担。无法补救的，由双方协商解决。

5.3 质量争议检测

合同当事人对服务质量有争议的，由双方协商确定的检测机构鉴定，由此产生的费

用及因此造成的损失，由责任方承担。

6. 安全文明与环境保护

7. 支付

7.1 付款方式

具体付款方式在专用合同条款中约定。

7.2 结算

7.2.1 服务期满后 7 天内，承包人应按发包人规定的格式向发包人提交项目结算申

请。发包人将按相关制度的规定及程序及时对承包人报送的结算申请进行审核。

7.2.2 结算原则在专用合同条款约定。

8. 保险

8.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应为其参与本项目全体人员购买工伤保险

或全过程的人身意外伤害险，未按合同约定办理保险的承包人人员禁止进入服务场地；

因投保产生的保险费和其他相关费用已包含在合同价中。合同延期，保险期限应相应延

长。

8.2 承包人应向发包人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，相关凭证

将作为合同付款的依据之一。

9. 不可抗力

9.1 不可抗力的确认

9.1.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避

免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、

战争和专用合同条款中约定的其他情形。

9.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成

损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。发生争议时，按第 12 条【争议的解决】

的约定处理。

9.2 不可抗力的通知

9.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即

通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

9.2.2 不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间

报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最

终报告及有关资料。

9.3 不可抗力后果的承担

9.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各

自承担。不可抗力发生前已完成的服务工作应当按照合同约定进行支付。

9.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等后果，由合同当事人按以

下原则承担：

（1）永久工程、已运至现场的材料的损坏，以及因设备、设施损坏造成的第三方

人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人工器具的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方

当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

在合同延期期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

9.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包

人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人商定或确定发包人应支付的款项，该款

项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的费用；

（3）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（4）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（5）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 42

天内完成上述款项的支付。

10. 违约

10.1 发包人违约

10.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（2）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（3）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（2）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要

求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 3 天内仍不纠正违约行

为的，承包人有权暂停相应的服务工作。

10.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用，并支付承包人合理的利润。此外，合

同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

10.1.3 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，

并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的款项；

（3）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（4）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（5）按照合同约定应退还的质量保证金；

（6）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 12 条【争议的解决】的

约定处理。

承包人应妥善做好已完项目的保护和移交工作，并将工器具和人员撤出作业现场，

发包人应为承包人撤出提供必要条件。

10.2 承包人违约

10.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定使用不合格的工器具、材料等的；

（2）因承包人原因导致检修服务质量不符合合同要求的；

（3）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入现场的材料、工器具等撤离施

工现场的；

（4）因承包人违反合同约定造成暂停服务的；

（5）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（6）由于承包人的责任使一项或更多项的技术性能和保证值没有达到要求的；

（7）承包人未能在合同期内对缺陷进行修复或拒绝按发包人要求进行修复的；

（8）未能按照合同约定履行其他义务的。

10.2.2 承包人违约的责任

10.2.2.1 承包人应承担因其违约行为而增加的费用。增加的费用除应包括由于上述

违约行为直接造成发包人的所有支出或损失外，还应包括由于承包人违约而造成的发包

人向第三方支付的费用。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责

任的承担方式和计算方法。

10.2.2.2 承包人提交违约金后，仍有义务向发包人提供技术支持。由于承包人的原

因导致发包人拒收项目的，并不免除承包人支付违约金的义务。

10.2.2.3 承包人因发生第 10.2.1（5）目约定的违约情形应支付违约金，违约金额

度在专用条款里中约定。

10.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第 10.2.1 项【承包人违约的情形】第（5）目约

定的违约情况时，发包人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行

为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的

需要，发包人有权使用承包人在现场的材料、工器具、临时设施、承包人文件和由承包

人或以其名义编制的其他文件，

合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。

发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

10.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、

付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按发包人确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包

人已提供的材料、临时设施等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全

部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣

款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 12 条

【争议解决】的约定处理。

10.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承

担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

11. 索赔

11.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向发包人递交索赔通知

书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额，并附必要的记录和证明

材料；

（2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向发

包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额，并附必要的记录和证明

材料；

（3）承包人未在前述 14 天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款的权利。

11.2 承包人索赔处理程序

（1）发包人收到承包人提交的索赔通知书后，在收到上述索赔通知书或有关索赔

的进一步证明材料后的 14 天内，将索赔处理结果答复承包人；

（2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 14 天内完

成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 11 条的约定执行。

11.3 承包人提出索赔的期限

承包人在接到发包人结算通知后，应被认为已无权再提出服务作业期间所发生的任

何索赔。

11.4 发包人索赔的提出

根据合同约定，发包人认为有权扣减付款的，应按以下程序向承包人提出索赔：

（1）发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向承包人递交索赔通知

书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求扣减的付款金额，并附必要的记录和证明

材料；

（2）索赔事件具有连续影响的，发包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向承

包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的扣减付款金额，并附必要的记录和证明

材料。

11.5 发包人索赔处理程序

（1）合同当事人双方就索赔事件达成一致意见，承包人应付给发包人的金额可从

拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。承包人在收

到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 14 天内，将索赔处理结果答复发包人。

如承包人在收到索赔通知书后 14 天内未做答复，则视为该索赔已被接受；

（2）承包人接受索赔处理结果后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，

按第 11 条的约定执行。

12. 争议的解决

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协

商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

甲方：大唐武安发电有限公司合同编号：

乙方：签订地点：河北省邯郸市武安市

签订时间：年月日

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据相关法律、法规

的规定达成以下协议，并由双方共同恪守。

一、项目名称及工作内容

项目名称：大唐国际武安发电公司 2026-2028 年（3 年）1、2 号机组检修辅助用工

项目

工作内容：

大唐武安发电有限公司 1、2 号锅炉型号 DG1100/17.4-II 3，锅炉型式为：亚临界

自然循环、循环流化燃烧、一次中间再热、平衡通风固态排渣、露天布置的循环流化床

锅炉。每台锅炉配一台一次风机，一台二次风机，两台引风机。

本次 1、2 号机组检修辅助用工检修项目及内容如下（单台次）：

序号

施工项目

风帽检修炉膛风帽检查、疏通、更换（磨损严重的或已经脱落的）、焊接（每个风帽在孔侧点焊 3-4 处），风帽总数 2773 个。具体数量依据检查情况而定。

回料器检修1、2、3 号回料器内部砌筑料损坏修复，风帽检查、更换，膨胀节检查、修复壳体腐蚀、开焊、磨损处贴板。具体数量依据检查情况而定。

空预器检修空预器内部冷、热端支撑检查及处理，一次风、二次风接口膨胀节、空预器本体漏风处理；减速机、顶部、底部轴承油脂更换，内部漏风点进行贴板处理。具体数量依据检查情况而定。

省煤器灰斗检查及输灰管检查检查灰斗底部堵塞原因并处理，检查钢板厚度、焊缝及支撑情况，开焊部位进行焊接处理。烟气挡板及执行机构检查处理。具体数量依据检查情况而定。

一、二次风系统检修一、二次风箱漏风检查及处理；风道、风管膨胀节检查及处理；风门、挡板检查处理。具体数量依据检查情况而定。

落煤管及播煤风管检修1-8 号落煤管膨胀节检查处理，必要时更换；1-8 号落煤管漏煤点补焊、贴补钢板。炉内给煤口烧损、变形钢板修复或更换。具体数量依据检查情况而定。

给煤机、清堵机检修

1-8 号淸堵机刮刀检查及处理，必要时更换；1-8 号给煤机密封风手动门检查及处理必要时更换；1-8 号给煤机被动滚筒轴承检查及更换；1-8 号清堵机回转支承检查更换，必要时更换；清堵机减速机漏油处理，油脂更换；清堵机旋转密封更换。具体数量依据检查情况而定。

煤仓检修1-4 号煤仓内部脱落衬板去除及恢复；1-4 号煤仓筒壁漏粉处理；1-4 号煤仓消缺掉落内部剩余积煤清理至煤场。具体数量依据检查情况而定。

下渣管、冷渣机检修1-6 号冷渣机支撑轮注油及检查，必要时更换；1-6 号冷渣机封渣箱捅渣孔、插板门检查、修复，必要时更换；1-6 号下渣管开裂焊缝补焊，部分管段更换，φ219*10，2 米；1-6 号冷渣机筒体内部检查，更换导流片，焊接管卡，内部冷却水管磨损点处理；旋转头密封材料更换漏水治理；进、回水管理、阀门检查处理。具体数量依据检查情况而定。

阀门检修锅炉、汽机汽水系统阀门检修，包括但不限于密封材料更换、密封面研磨、丝杆修复或更换、执行机构调整、阀门除锈等工作。具体数量依据检查情况而定。

高压管道检修锅炉水冷壁、过热器、再热器管道及汽机系统承压管管道检修，预计更换 60根，规格Φ57*6.5mm，35 根；Φ57*7mm，25 根；Φ51*6mm，25 根；Φ16*3mm，25 根。具体数量依据检查情况而定。

炉内防磨片检修水冷壁防磨片检查，对变形、烧损、磨损的防磨片进行拆除工作，并根据防磨要求恢复或加装防磨片。具体数量依据检查情况而定。

机炉外管道弯头、直管段打磨DN32 弯头 30 个；DN50 弯头 40 个；DN150 弯头 30 个；DN200 弯头 20 个；DN250弯头 10 个；DN300 弯头 6 个；φ42*6 碳钢管直管段 30 米；φ57*6.5 碳钢管直管段 50 米。具体数量依据检查情况而定。

1、2、3 号高加检修主要包括水室隔板检查、清理、打磨，灌水打压查漏等。具体数量依据检查情况而定。

间冷塔堵漏、膨胀节更换预计更换膨胀节 30 个，堵漏 10 处。具体数量依据检查情况而定。

冷油器、滤网清理主机、小机、密封油冷油器、滤网清理。具体数量依据检查情况而定。

水泵解体辅助修理间冷泵、真空泵、定冷泵检修。具体数量依据检查情况而定。

主机辅助修理1 台发电机及辅助设备、2 台高压变压器、2 台高压电机、低压电机、配电室清扫检查，电缆敷设及接线等。具体数量依据检查情况而定。

全厂电气设备辅助修理电缆敷设及接线、控制柜安装。具体数量依据检查情况而定。

脱硫设备辅助修理烟道清理、漏点处理、支撑修复。具体数量依据检查情况而定。

电控设备检修电缆敷设、盖板修复、仪表管伴热带检查、更换或加装。具体数量依据检查情况而定。

热控设备检修取样管路焊接，规格Φ16*3mm,28 米，规格Φ14*2mm，取样管隔离阀门安装；控制柜，仪表箱，仪表架焊接、仪表箱修复；热控电缆敷设；电缆槽盒、镀锌管敷设安装（规格不限）。孔洞开孔、电缆孔洞封堵、槽盒盖板恢复；温度元件焊接安装（含管道开孔）。具体数量依据检查情况而定。

总计（1 台次）：

合计（每年 10 台次）：

三年合计：

二、工作期限

合同签订之日起至 2028 年 12 月 31 日结束；具体开工日期以招标人正式通知为准。

采购期为三年，合同一年一签，合同期满或达到当年合同金额，则合同终止。当年合同

执行完毕，双方无异议，签署下一年合同，第一个合同期由合同签订之日起至 2026 年 12

月 31 日，第二个合同期 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，第三个合同期 2028 年

1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。

三、合同价款及支付

1、合同价款

合同含税总价：元（大写：），税率%，不含税价为元（大写：），税金为元（大

写：）。

高压焊工、普通焊工、技工、力工均为 8 小时工作制。

2、合同费用结算及支付

整体工期安排按照合同签订生效后起至 202x 年 12 月 31 日止，具体开完工时间以

甲方开工令时间为准。税率%，每次检修或停备检修工作完成，经甲方验收合格后，按

实际发生工作量进行结算并开具工程结算书，以甲方工程结算书为依据开具本台次全额

增值税专用发票。甲方支付合同款前，乙方必须先行提供相应金额的增值税专用发票，

否则甲方有权拒绝付款，且不构成违约。

3、如遇国家税率变更，不含税价保持不变。

4、支付方式：银行电汇或承兑汇票。

四、材料、设备供应方式

1、甲方只负责提供现场施工所需水源、电源、气源等。

2、施工中所有施工工具、劳动防护用品、照明设施、安全设施设备等归乙方负责。

五、质量及技术管理

1.质量管理

（1）严格执行国家及行业的现行规程规范、标准及大唐武安发电有限公司的有关

企业标准。

（2）乙方应提交本项目自身的安全体系主要安全网络和确保本项目的安全施工措

施。

（3）采用新技术、新工艺、新材料时应向甲方设备部报送鉴定结果，经审批同意

后方可实施，并送甲方备案。

（4）甲方的工作联系通知单，代表甲方对该工作的看法意图，乙方应无条件接受，

并根据通知单内容严格执行，如有异议，可书面形式回执。

（5）乙方合同服务期内检修项目发生检修质量缺陷，甲方有义务告知乙方，如确

属乙方责任而又不能及时到场，甲方有权根据缺陷紧急情况安排人员及时处理，所产生

费用从结算金额中扣除。

（6）通过施工乙方需确保甲方机组平稳运行，期间发生因检修质量缺陷乙方无条

件处理。

（7）检修工作完成后，乙方负责将所检修区域、系统设备、管道清理干净，甲、

乙方将对现场进行整体检查，如乙方人员不足，甲方将安排其它人员进行清理，所需费

用从结算金额中扣除。

六、甲方权利及义务

1．组织有关人员对乙方进行安全、质量、文明生产、综合治理等方面的培训。

2．组织及负责对乙方作业人员进行各种规章制度的学习和交底。

3．负责对乙方的作业行为、安全生产、消缺质量、消缺作业方法、文明治理等方

面的工作进行监督指导，并对违规现象按规定提出考核。

4．负责检查乙方作业人员的劳动保护用品的配置工作，并定期对其进行检查，对

缺损物品需要督促乙方及时补充，如不及整改给予考核。

5.做好乙方工作时的设备运行方式、运行调度、检修安排等协调性工作。

6.负责对项目实施过程及完工的监督、验收和签证。

七、乙方权利及义务

1．根据甲方需求，应配备甲方认可且能满足工作需要的工作人员。人员基本要求：

男性，身体健康，无突发性疾病，有一定语言表达能力，学历：初中以上，身体健康,

无癫痫，晕厥、高血压、器质性心脏病、四肢功能障碍等重大疾病和电力行业禁忌症，

年龄 18－54 周岁。

2．乙方负责处理人员的劳务纠纷。

3．乙方应按国家和武安市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

4．乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》等有效证件。

5．乙方应负责对人员进行体检，避免出现存在重大身体疾病的人员进入甲方工作。

6．乙方由于人为原因造成生产设备、生产器具等损坏将按照规定由乙方进行赔偿。

7.根据工作性质，乙方自行配置劳动保护用品，做好自身防护，应做好防止烧伤、

烫伤、高空坠落、摔伤等安全措施。

8.乙方应服从甲方的管理，严格遵守甲方的各项规章制度。

9.乙方应对自身人员的安全负全责。由于作业措施不当、未按要求作业、人员自身

等原因造成的后果负责。乙方承担施工人员在工作时间和工作岗位因自身突发性疾病造

成的人员伤亡的责任。

10.负责对更换下来的废旧物资回收并交付至甲方指定地点。

11.项目实施过程中所需大型机械设备和车辆由乙方自备或租用。

12.负责甲方所提供的仪器、仪表、工器具的保管、维护。

13.乙方应将其在审阅合同文件及项目实施过程中发现的甲方提供的有关技术资料

或技术规范中的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。

14.提供满足需要、合格的工作人员，工作人员人数满足检修项目及工期进度需求。

根据委托项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作。特殊工种（包含但

不限于焊工、高压焊工、电工等）必须持证上岗，并将资质文件报甲方备案。

15.乙方应全面负责机组检修过程中的环境保护、工业卫生、劳动保护等的管理工

作。

16.由于乙方的原因而带来的任何索赔、责任、损失和费用由乙方负责。

17.本合同未列的按电力行业惯例属安全文明生产管理行为范畴内的所有责任和义

务。

18.乙方保险。在不减少乙方在本合同项下责任的前提下，乙方应自费为其参与本

项目的人员以及所用设备、车辆购买并保持按照电力行业惯例和国家有关规定应购买的

保险。如果乙方未能履行本条规定的乙方的保险义务或因乙方原因造成乙方或甲方或其

他乙方或相关人员的损失，则由乙方赔偿此损失。

19.项目竣工后，乙方应在约定时间内向甲方移交竣工资料，移交资料的内容及要

求按甲方有关规定执行，应符合技术档案要求。

八、违约责任

1．当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）乙方因自身原因未能及时履行合同义务的，每延误一日，应向甲方支付 3000

元的违约金。

（2）乙方负责的作业内容不能达到甲方的要求时，依据甲方指定的考核细则进行

考核。

（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付 2000 元/次的违约金，

乙方另应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

（4）工程质量、工期要求达到规范及技术协议规定的合格标准，因乙方责任造成

质量事故，除返修到合格外，还要承担由此造成的工期延误及其它经济责任。

（5）由于乙方实际的错误、故意行为或过失，对本合同的违约所造成的或引起的

财产损害或人员伤亡。

（6）乙方开工前与甲方签订《安全保证协议》，因乙方原因未及时签订的考核合

同款的 10%。

（7）乙方违约，甲方可根据违约责任的大小处以罚金，罚金从合同价格中扣除。

乙方拒不执行甲方指令，情节严重者甲方可终止合同。由此造成的损失及法律责任，全

部由乙方承担。

（8）乙方完不成的检修项目，应提前不少于 2 天书面通知甲方；甲方有权对乙方

不能完成的检修项目进行外委，并以 2 倍的报价，在工程结算时从合同款中扣除。

2．一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任

后仍应继续履行合同。

九、争议解决方式

在合同履行过程中发生争议，由当事人协商解决；协商不成的，双方同意提交邯郸

仲裁委员会仲裁。

十、其他

1、本合同一式 4 份，甲方执 3 份；乙方执 1 份。

2、本合同附件作为本合同组成部分并具有同等法律效力（安全协议书），其它未

尽事宜由双方另行协商签订补充协议。

3、本合同经双方签字、盖章之日起生效。

4、如在中标通知书发出后、合同签约前，供应商存在资质、业绩等评审否决项材

料弄虚作假情况，甲方有权拒绝签署合同。

甲方

名称：大唐武安发电有限公司

地址：河北省武安市矿山镇

法定代表人或

委托代理人（签字）：

电话：*开通会员可解锁*

传真：*开通会员可解锁*

邮政编码：056300

开户银行：建设武安支行

账号：*开通会员可解锁*050507121

税号：91*开通会员可解锁*68879

乙方

名称：

地址：

法定代表人或

委托代理人（签字）：

电话：

传真：

邮政编码：

开户银行：

账号：

税号：

第三节合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称为实施项目名称)，已接受(服务商名称，以下简称“承包商”)对该项

目服务投标。发包人和承包商共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.1 中标通知书；

1.2 投标函；

1.3 专用合同条款；

1.4 通用合同条款；

1.5 发包人要求；

1.6 服务费用清单；

1.7 服务方案；

1.8 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件

的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币(大写)(¥)。

4. 项目负责人：。

5. 服务工作质量符合的标准和要求：。

6. 承包商承诺按合同约定承担其应负责的服务工作。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。

8. 承包商计划开始服务日期：，实际日期按照发包人在开始服务通知中载明的开始服务日

期为准。服务期限为天。

9. 本合同协议书一式份，合同双方各执份。

10. 合同未尽事宜，双补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发人：

(盖单位章)

承包商：

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

年

月

日

年

月日

附件二：履约担保

履约担保

（招标人名称）：

鉴于（招标人人名称，以下简称“招标人”）与（中标人名称，以下称“中标人”）于年

月日就（项目名称）协商一致共同签订《XX 合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就中标人

履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自招标人与中标人签订的合同生效之日起至招标人签发或应签发竣工验收

证书之日起 50 天后失效。

3. 在本担保有效期内，因中标人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到

你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4. 招标人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年

月日

第五章

技术标准和要求

一、服务要求

招标人要求提供的有关服务，应尽可能清晰准确，通常包括但不限于以下内容：

1.1 招标项目概况

项目名称：大唐国际武安发电公司 2026-2028 年（3 年）1、2 号机组检修辅助用工

项目

设备概况：大唐武安发电有限公司目前配置了 2*300MW 间接空冷凝汽式机组，配

2*1100t/h 亚临界、一次中间再热、单汽包、循环流化床锅炉。1、2 号机组均于 2012

年 12 月份投产运行。锅炉为东方锅炉股份有限公司的 DG1100/17.4-Ⅱ3 型锅炉，为单

汽包、自然循环、循环流化床燃烧方式，主要由一个膜式水冷壁炉膛，三台汽冷式旋风

分离器和一个由汽冷包墙包覆的尾部竖井三部分组成。锅炉尾部烟道受热面包括包墙过

热器、低温过热器、低温再热器、省煤器等。每台机组一台一次风机、一台二次风机、

3 台高压流化风机、2 台引风机、一台四分仓回转式空气预热器、6 台水冷滚筒式冷渣机、

两台链斗式输渣机、两台链斗式斗提机。

1.2 服务范围和内容

服务范围：1、2 号机组检修或停备期间，锅炉、汽机、电气、环化、电控、热控等

专业设备及系统的检修辅助用工人员。招标方根据每次机组检修项目及实际需求，提前

5 天通知，投标方按照招标方的需求安排充足的人员。每年预计检修或停备共 10 台次，

每年总计预估用工量为：高压焊工 660 工日、普通焊工 2140 工日、技工 2090 工日、力

工 2100 工日。每年用工数量、工种不变，3 年用工总量即为：高压焊工 1980 工日、普

通焊工 6420 工日、技工 6270 工日、力工 6300 工日。（工日：每连续工作 8 小时为一

个工日；检修内容见项目表）；招标方不负责提供检修过程中所需工器具、大型机械设

备、运输车辆等设备、设施。检修过程中涉及的脚手架搭拆、保温施工工作由招标人负

责。

计划工期：合同签订之日起至 2028 年 12 月 31 日结束；具体开工日期以招标人正

式通知为准。采购期为三年，合同一年一签，合同期满或达到当年合同金额，则合同终

止。当年合同执行完毕，双方无异议，签署下一年合同，第一个合同期由合同签订之日

起至 2026 年 12 月 31 日，第二个合同期 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，第三

个合同期 2028 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。

1.3 服务方案

序号

服务项目

回料器检修1、2、3 号回料器内部砌筑料损坏修复，风帽检查、更换，膨胀节检查、修复壳体腐蚀、开焊、磨损处贴板。具体数量依据检查情况而定。

一、二次风系统检修一、二次风箱漏风检查及处理；风道、风管膨胀节检查及处理；风门、挡板检查处理。具体数量依据检查情况而定。

给煤机、清堵机检修1-8 号清堵机刮刀检查及处理，必要时更换；1-8 号给煤机密封风手动门检查及处理必要时更换；1-8 号给煤机被动滚筒轴承检查及更换；1-8 号清堵机回转支承检查更换，必要时更换；清堵机减速机漏油处理，油脂更换；清堵机旋转密封更换。具体数量依据检查情况而定。

煤仓检修1-4 号煤仓内部脱落衬板去除及恢复；1-4 号煤仓筒壁漏粉处理；1-4 号煤仓消缺掉落内部剩余积煤清理至煤场。具体数量依据检查情况而定。

高压管道检修锅炉水冷壁、过热器、再热器管道及汽机系统承压管管道检修，预计更换 60

根，规格Φ57*6.5mm，35 根；Φ57*7mm，25 根；Φ51*6mm，25 根；Φ16*3mm，25 根。具体数量依据检查情况而定。

炉内防磨片检修水冷壁防磨片检查，对变形、烧损、磨损的防磨片进行拆除工作，并根据防磨要求恢复或加装防磨片。具体数量依据检查情况而定。

1、2、3 号高加检修主要包括水室隔板检查、清理、打磨，灌水打压查漏等。具体数量依据检查情况而定。

间冷塔堵漏、膨胀节更换预计更换膨胀节 30 个，堵漏 10 处。具体数量依据检查情况而定。

冷油器、滤网清理主机、小机、密封油冷油器、滤网清理。具体数量依据检查情况而定。

水泵解体辅助修理间冷泵、真空泵、定冷泵检修。具体数量依据检查情况而定。

全厂电气设备辅助修理电缆敷设及接线、控制柜安装。具体数量依据检查情况而定。

脱硫设备辅助修理烟道清理、漏点处理、支撑修复。具体数量依据检查情况而定。

电控设备检修电缆敷设、盖板修复、仪表管伴热带检查、更换或加装。具体数量依据检查情况而定。

1.4 服务人员要求

1.4.1 人员资质与业绩要求：拟派项目负责人须担任过 1 个及以上电站机组设备维

护或检或改造项目或检修辅助用工服务项目。

1.4.2 人员数量、技能水平与检修工作相匹配。

1.4.3 人员须年龄 18-54 周岁，身体健康（提供近期体检证明复印件）；特殊工种

（高压焊工、普通焊工等）必须持有效资质证书，证书需在有效期内且通过招标方审核

核验；服从招标人现场作业分配及安全管理，无电力作业禁忌症。

1.5 服务质量及进度

1.5.1 服务进度要求：满足招标人机组检修、停备整体工期安排要求。

1.5.2 服务质量：检修质量符合行业及大唐集团公司相关技术标准要求。

1.5.3 用工调度机制

1.5.3.1 招标人通过电话或书面通知发起用工需求，明确用工工种、数量、到岗时

间、作业周期，投标方应在通知发出后 24 小时内确认并安排人员到岗；紧急需求（如

设备故障应急检修）应在 12 小时内确认并安排人员到岗。

1.5.3.2 临时增/减工日的，招标人应提前 12 小时通知投标方，双方通过《工作申

请单》（含工种、人数、时长）书面确认。

1.5.3.3 到岗人员需随身携带有效资质证书（如焊工证）备查，招标人有权现场核

验，资质不符或技能不达标的人员，投标方需在 24 小时内替换。

1.5.3.4 投标方项目经理为专职现场联络人（提供 24 小时联系方式），负责临时人

员的调度、管理及与招标人的对接，联络人变更需提前 24 小时电话或书面通知招标人。

1.5.3.5 临时到岗人员需遵守招标人现场管理制度，投标方对其作业安全、质量承

担全部连带责任，因人员违规操作造成的损失由投标方承担。

1.5.4 结算计量细则

1.5.4.1 临时用工实行“每日考勤确认制”，由招标人现场负责人与投标方联络人

共同确认《每日用工考勤表》，明确当日各工种实际出勤工日，作为结算基础。

1.5.4.2 年度实际用工量未达到预估工日的，按实际发生量结算。

1.6 其他要求

无

二、适用规范标准

2.1 通用标准

《电力建设施工质量验收及评价规程》

《火力发电厂焊接技术规程》

《火力发电厂锅炉受热面管监督技术导则》

《循环流化床锅炉检修导则第 2 部分锅炉本体检修》

《循环流化床锅炉检修导则第 4 部分：锅炉灰渣冷却及输送系统检修》

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

火力发电厂锅炉机组检修导则第 2 部分：锅炉本体检修

火力发电厂锅炉机组检修导则第 5 部分：烟凤系统检修

火力发电厂锅炉机组检修导则第 8 部分：空气预热器检修

2.2.补充要求

本项目包括但不限于以上标准及规范，所涉及的规程、规范、标准均有可能被修订，

使用本标准的各方应使用标准的最新版本，并应遵守现行与之相关的各种国家和现行标

准、规范。

2.3 具体技术要求

2.3.1 风帽检修

2.3.1.1 风帽存在变形严重者均应进行更换，风帽壁厚磨损超过 50％者均应进行更

换。

2.3.1.2 风帽四周出风孔孔径超过设计数值 20％者均应进行更换。

2.3.1.3 布风板倾斜度角度偏差应≤30mm；风帽高度偏差应≤2mm。

2.3.2 回料器检修

2.3.2.1 风帽头固定牢固、无松动，固定焊点无脱焊。

2.3.2.2 风帽孔方向指向与原图纸相符。

2.3.3 空预器检修

2.3.3.1 空预器及风道、烟道支撑构架检查，磨损、腐蚀严重的支撑构架应进行加

固或更换。

2.3.3.2 空预器金属膨胀节、内部漏点及外漏点进行查找并处理，磨损减薄

的外部壳体钢板割除更换钢板后重新焊接,转子隔仓板、冷端换热元件底部支撑检查补

焊,扇形板、弧形板消漏并焊补平整。

2.3.3.3 将空预器减速机内部及空预器顶部、底部轴承室内部油脂从放油孔

放置空油桶，将新的油脂添加至空预器减速机内部及空预器顶部、底部轴承室内部。将

废油及油桶运输至大唐武安发电有限公司物资部危废仓库。

2.3.4 省煤器灰斗检查及输灰管检查

2.3.4.1 弯头内部磨损情况检查，对内部耐磨陶瓷变薄超过 1/3 的弯头，进行更换。

2.3.4.2 检查灰斗上方烟道内支撑，磨损严重的进行更换。

2.3.5 一、二次风系统检修

2.3.5.1 风箱焊接前清理漏点周围积灰。

2.3.5.2 焊接点周围打磨干净进行满焊，焊缝过渡圆滑、成形美观、匀直、细密、

接头良好，焊接接头表面不能存在裂纹、弧坑、气孔、夹渣等。

2.3.6 落煤管及播煤风管检修

2.3.6.1 落煤管焊接前清理漏点周围积灰、积煤。

2.3.6.2 焊接点周围打磨干净，进行满焊。

2.3.6.3 膨胀节更换前测量其长度，接口位置打磨出坡口，保证焊透不泄漏。

2.3.7 给煤机、清堵机检修

2.3.7.1 开启清堵机上部检查孔，检查清堵机刮刀，更换损坏的清堵机刮刀。将磨

损超标的旧刮刀拆除，从清堵机上部疏通孔将新刮刀放入清堵机筒体内部，将刮刀水平

折弯处放入清堵机下部固定槽内并用螺栓固定，刮刀上部螺栓孔与清堵机上部螺栓孔对

正后穿入固定螺栓，将清堵机上下固定螺栓紧牢固，刮刀与筒体间隙为 2-5mm。

2.3.7.2 将密封风手动门法兰连接螺栓拆除，更换为新的密封风手动门后回装法兰

连接螺栓。

2.3.7.3 拆除进煤口侧挡煤板，拆除下料口皮带支撑托辊组螺栓，作好标记抽出托

辊组。拆下从动滚筒张紧螺杆座与上下导轨之间的固定螺栓，拆除张紧螺杆座与张紧拉

杆，将丛动滚筒从进料口端检修门拉出。将从动滚筒轴与从动滚筒分离，用拉马将轴承

拆除检查轴颈磨损情况。更换轴承后按照反向顺序回装从动滚筒。

2.3.7.4 焊接吊点、将清堵机安装有插棍阀侧割开，将清堵机下口与给煤机分离，

拆除清堵机上口与法兰的连接螺栓，拆解减速机电机电缆，将清堵机吊装至地面。拆除

回转支承底座与回转支承间的固定螺栓拆下回转支承，安装新的回转支承，将清堵机吊

装至给煤机上部，连接清堵机上口与法兰的连接螺栓，焊接清堵机下部与给煤机接口处

焊缝。

2.3.8 煤仓检修

2.3.8.1 将煤仓内部脱落的衬板去除，恢复煤仓内部不锈钢衬板。衬板与煤仓壁之

间进行塞焊处理，衬板每间隔 30cm 焊接塞焊孔进行塞焊，塞焊孔直径 8-10mm。衬板连

接焊缝、焊接无夹渣、气孔、漏焊等缺陷，焊缝无裂纹，成型良好。

2.3.8.2 煤仓筒壁磨损减薄处进行割除更换 14mm Q235 钢板后重新进行焊接。

2.3.8.3 将煤仓及给煤机产生的煤粉用手推车从给煤机平台的卸煤管输送至锅

炉零米的运输点，用运输车运输至大唐武安发电公司厂内煤厂。

2.3.9 下渣管、冷渣机检修

2.3.9.1 更换 A 段内部砌筑料脱落的管段，膨胀节等处焊口进行补焊，膨胀节内部

芯管进行检查，长度低于 0.7m 时应更换。插板门内插板烧损密封不严时更换插板或者

将插板门整体更换；膨胀节更换时上下连接管要打坡口，焊接时焊接 2-3 遍。

2.3.9.2 冷渣机各导流片叶片的高度减小 1/3 或厚度减薄 3mm 以上时应进行更换。

对被磨损冲刷缺损的导流片应进行补齐。下渣管 D 段进行更换时，保证 D 段管和水平方

向夹角为 45°，D 段管吊耳焊接牢固，D 段管支撑点焊接牢固

2.3.10 阀门检修

2.3.10.1 阀门解体前应将脏污物清扫干净，否则不得进行开闭操作和拆卸，解体检

查特殊结构的阀门时，应按照制造厂规定的拆装顺序进行，防止损伤部件或影响人身安

全。

2.3.10.2 阀门解体检修

a)阀门解体，各部件放置保管好，封堵住管道，防止杂物进入。

b)根据密封面损伤情况制定具体修复方案。如轻微损伤，可制作研磨工具对密封面

进行精细研磨，待验收合格后，方可复装。

c)取出阀芯等部件，根据情况制定具体修复方案，如轻微损伤，可制作研磨工具对

密封面进行精细研磨，待验收合格后方可复装。

d)进行外观检查，确认有无冲刷、积垢及裂纹等缺陷。

2.3.10.3 阀芯修复后，阀芯、阀杆同轴度、对称度、圆度≤0.03mm，表面粗糙度 Ra

≤0.1μm。

2.3.10.4 阀座和阀芯的密封面光滑，无裂纹和沟痕，接触痕迹连续均匀，且宽度在

2/3 以上。

2.3.10.5 阀芯与连杆的连接应灵活可靠，连接处无磨损，阀芯无卡涩。

2.3.10.6 阀杆表面光滑，无磨损和腐蚀，螺纹完整无损坏，弯曲度≤0.08mm，与填

料环的间隙为 0.30mm～0.50mm。

2.3.10.7 阀门组装正确，开关灵活。

2.3.11 高压受热面管道检修

2.3.11.1 高压受热面管道割除：

a）将受热面管道按规定尺寸割下后，应及时清理至招标方指定位置，避免因存放

位置不当导致的不安全事件发生。

b）对受热面管道的切割应依照标好的标志线依次进行切割，根据受热面管的尺寸,

保证切口位置的正确性，用新管进行基准管的校验来确定实际的断口位置。然后用粉线

弹出一条新的基准线作为切割线，切割后的受热面管，必须将其封口封好，避免杂物进

入受热面管子内。

c）换管工作期间，施工方需在照明不足部位设置合适的照明，确保施工作业人员

安全。

d）作业人员需登上脚手架作业时，脚手架必须验收合格，并使用合格的安全带，

安全带高挂低用。

e）切割过程中，要做好切割部位受热面的临时固定工作，避免切割后掉落伤人，

工作期间炉内与炉外人员要保持通讯畅通，避免出现不安全事件。

2.3.11.2 金属检验：

a）将需更换的受热面管道运输至工作地点，在使用前必须对受热面管进行光谱分

析复核、尺寸测量等，各项检查工作无异常后由招标方见证确认后方可进行安装。

b）光谱检验包括合金母材、合金设备焊口、合金安装焊口和合金固定铁件，其中

合金母材、合金设备焊口 100%检验，安装的合金焊口按当日工作量的 100%进行检查。

2.3.11.3 受热面管道焊接：

a）管件对口时，应做到内壁平齐，如有错口，其局部错口值不超过壁厚的 10%，且

≯1mm。

b）对接管口端面应与管子中心线垂直，其偏斜度Δf 不应大于 0.5mm。

c）对口时，两管中心线弯折值 a≤1mm。

d）除设计规定的冷拉口外，其余焊口禁止强力对口，更不允许利用热变形膨胀方

法对口，以防引起附加应力。

e）

受热面管道焊口，

其中心线距离管子弯曲起点或联箱外壁或支吊架边缘至少 70mm，

同根管子对接焊口间距离不得小于 150mm。

f）焊口局部间隙过大时，应修整至规定的尺寸，严禁在焊口间隙内加填塞物。

g）对接焊口焊前由施焊人员检查对口尺寸。

h）露天焊接场所应采取防风、防雨等措施。

i）在密封的地点施工应有良好的通风设施和充足的照明。

j）采用钨极氩弧焊打底的根层焊缝检查合格后，应及时进行次层焊缝的焊接，以

防止产生裂纹。

k）焊接密集形管排管子（管子间距≤30 mm）的对接焊口宜采取两名焊工对称焊接。

施焊时应特别注意两人之间的接头处必须熔合良好。

2.3.12 炉内防磨片检修

2.3.12.1 更换防磨片，要将旧防磨片清除干净，将焊接点打磨干净。

2.3.12.2 新防磨片安装要焊接牢固，避免防磨片运行期间脱落，造成受热面磨损。

2.3.13 机炉外管道弯头、直管段打磨

2.3.12.3.1 弯头背弧、直段打磨出金属光泽。

2.3.12.3.2 测厚时测量点不少于 5 点。

2.3.14 1、2、3 号高加检修

2.3.14.1 拆除稳流板上的固定螺栓取出稳流板。拆除水室隔板上的固定螺栓，旋出

螺母，取出隔板。

2.3.14.2 关闭汽侧疏放水门，通过充氮门向汽侧注入 6～8㎏f/cm2 的压缩空气。在

水室管板涂以肥皂沫，漏泄部位做好标记。

2.3.14.3 先用小尖铲将焊缝上面的焊肉除去，使漏泄点漏出，挑去杂物，用带圆头

的扁铲锤击漏泄点，并开出 V 型或 U 型坡口，用喷灯或氧-乙炔焰加热烤干水渍，用经

过烘干的Φ2.5 高镍铬不锈钢焊条焊第一遍，再用带圆头的小扁铲锤击焊缝释放应力，

然后再用Φ2.3.2 焊条焊到工艺要求的高度。

2.3.14.4 验收合格取出照明行灯,将水室隔板结合面清理干净,将备好的高压石棉

垫准确地放入

2.3.14.5 清理干净高加人孔门法兰结合面,在备好的金属缠绕垫两面涂铅粉油，平

稳地拉起人孔门盖,缓慢将人孔盖放入高加内，检查四周垫片位置对正后,紧固人孔门螺

栓。

2.3.15 间冷塔堵漏、膨胀节更换

2.3.15.1 拆除泄漏管束上下联箱。

2.3.15.2 对联箱开始灌水找漏，判断泄漏管束位置。

2.3.15.3 对泄漏位置进行焊接、堵漏

2.3.15.4 恢复泄漏管束上下联箱。

2.3.16 冷油器、滤网清理

2.3.16.1 对主机、小机、密封油冷油器清理，冷油器水侧清理，管束无存泥、无结

垢。

2.3.16.2 对主机、小机油系统滤网清理，滤网无油泥及杂物残留。

2.3.17 水泵解体辅助修理

2.3.17.1 辅助解体水泵、清理水泵各部件、结合面。

2.3.17.2 辅助调整水泵各部件间隙，安装轴承、机械密封等。

2.3.17.3 辅助联轴器找中心工作。

2.3.18 主机辅助修理

2.3.18.1 高压电机、低压电机配电室清扫检查。发电机、变压器、电机表面无灰尘，

轴瓦及轴承端盖无积油，风扇无积灰。

2.3.18.2 电缆敷设应将电缆全部敷设槽内，电缆无弯曲，划痕、变形。

2.3.19 全厂电气设备辅助修理

2.3.19.1 电缆敷设应将电缆全部敷设槽内，电缆无弯曲，划痕、变形。

2.3.19.2 配电柜安装应与地面保持水平，柜体无歪斜、倾倒。配电柜清扫，柜体内

无积灰，内部接线规整，防火泥封堵严密。

2.3.20 脱硫设备辅助修理，对脱硫烟道进行清理、烟道腐蚀减薄处更换钢板，

焊接无咬边、气孔、夹渣，焊接饱满圆滑过度，渗透、着色检测合格。

2.3.21 电控设备检修，对电控设备敷设电缆，更换盖板。电缆敷设应将电缆全部敷

设槽内，电缆无弯曲，划痕、变形。

2.3.22 热控设备检修

2.3.22.1 焊接工艺要求

a）焊接前应将管座孔及管接头周围的 10～20mm 处的油、漆、锈等清理干净，至发

出金属光泽。

b）焊丝应无锈、垢、油污。

c）焊角不应小于 5mm，并且圆滑过渡。

d）焊接过程中，每焊完一层应仔细检查，无缺陷后再进行一道焊接。

e）焊接时每层的厚度不得超过 3mm，采用小热输入单层单道焊接。

f）焊按完成后应进行自检，外观要求符合相关标准要求。

g）管座与母管接头处开单 V 型坡口，角度为 45 度，对口间隙为 1－2mm。对口时保

证内孔壁齐平。

2.3.22.2 电缆敷设工艺要求

a）电缆敷设电缆在桥架上应保持平直。转弯处防止电缆弯曲过度，使电缆中的绝

缘层受到损伤，电缆弯曲满足最小弯曲半径要求。

b）敷设过程中，如发现电缆局部有严重压扁或折曲伤痕现象时，另行敷设，电缆

按规定路径敷设至终点时，穿入规定的进线孔，预留足够长度（预留电缆按 1.5 倍盘高

考虑，并检查所在盘是否有误），在各转弯处已做初步固定，直线段已初步整理，并确

认符合设计要求时才允许锯断，严禁电缆放短或错放位置，不准中间接头。

c）电缆敷设后应进行整理和固定，使其整齐美观、牢靠，电缆应均匀敷设在桥架

上，中间用电缆扎带扎牢，避免起拱。

d）敷设完成后电缆孔洞要及时封堵，电缆沟道及桥架盖板要及时恢复。

2.3.22.3 控制柜、仪表箱、仪表架焊接安装及仪表箱修复工艺要求

a）焊接前需对焊接部位进行清洁除锈，保证无油污、杂质。焊接时要确保焊缝均

匀、牢固，无虚焊、漏焊、焊瘤等缺陷。

b）控制柜、仪表箱和仪表架安装应水平、垂直，偏差不超过规定范围。

c）修复仪表箱时，应恢复其原有结构强度和防护性能，修复后表面应平整、光滑，

无明显凹凸。

2.3.22.4 电缆槽盒、镀锌管敷设安装、孔洞开孔、电缆孔洞封堵槽盒盖板恢复工艺

要求

a）槽盒连接应紧密，镀锌管连接应采用符合要求的管件，确保电气连通性。

b）孔洞开孔应规整，边缘光滑，无毛刺。

c）电缆孔洞封堵应采用防火、防水、密封性能良好的材料，封堵严密。

d）槽盒盖板应完整、平整，安装牢固。

2.3.22.5 温度元件焊接安装工艺要求

温度元件焊接应牢固，焊接过程中应采取措施防止温度元件损坏。焊接后应对焊接

部位进行检查，确保无泄漏。

2.4 项目组织与管理

2.4.1 施工过程中设立项目经理 1 名，安全员 1 名，技术管理人员 1 名，提供对应资

质证明证件，负责施工准备、布置安全措施、施工作业、安全监督等工作。

2.4.2 根据招标方需求，投标方应提供有效期内的安全生产许可证。配备招标方认可

且能满足工作需要的工作人员，其中需包含高压焊工、普通焊工、技工、力工等，人员

数量满足检修项目及进度要求。人员基本要求：男性，身体健康（县级或二级甲等以上

医院健康体检合格），年龄

18-54 周岁。特殊工种（包含但不限于高压焊工、普通焊工

等）必须具有“焊接与热切割作业特种作业操作证”并持证上岗，并将资质文件报甲方

备案。

2.4.3 按要求为工作人员办理入厂前培训及入厂手续，合格后方可入厂工作。

所有入场人员在开工前接受三级安全培训，招标方对投标方开展逐级培训，由企业

安全监督部门负责公司级（厂级）培训，由发包部门负责部门级（车间级）培训，由使

用部门班组负责班组级培训。培训总学时不少于

24 学时，投标方应提前到厂开展培训，

培训时长按公司

4 小时+部门 10 小时+班组 10 小时，三级培训分别考试合格后方可进入

现场工作。

2.4.4 工程器械、材料

2.4.4.1 涉及焊接工作必须配有“电焊烟雾净化器”,凡是施工原因造成的环保罚款由

投标方承担。

2.4.4.2 该项目涉及的工器具均由投标方负责采购、运输和保管。投标方应对其采购

的材料和工器具负责。

2.4.4.3 项目实施过程中所需大型机械设备和车辆由投标方自备或租用。

2.4.5 安全文明管理

2.4.5.1 投标方必须统一各自服装和安全帽，安全帽上必须注明施工单位名称，不准

手写。

2.4.5.2 现场的架空线包括焊线、电缆线、气瓶带子等，必须使用专用的挂钩或支架。

2.4.5.3 现场使用脚手架前必须确认脚手架经验收合格，否则视为作业性违章。除脚

手架搭设人员外禁止任何人异动脚手架，禁止在脚手架平台堆放废料。

2.4.5.4 生产现场使用的安全带必须是双钩安全带，禁止使用单钩安全带。

2.4.5.5 投标方应遵守双方签订的安全协议，编制“三措两案”，并按安全生产法律

规定及合同约定履行安全职责，接受招标方及政府安全监督部门的检查与监督。

2.4.5.6 投标方应严格贯彻落实国家及行业相关法律法规、标准规范，认真执行中国

大唐集团有限公司、大唐武安发电有限公司公司有关安全管理规定，落实好双方的安全

生产责任，共同做好现场的安全生产、文明生产、生态环境保护、职业健康等工作。

2.4.5.7 投标方应按照法律及招标方相关规定进行施工，开工前做好安全技术交底工

作，施工过程中做好各项安全防护措施。

2.4.5.8 投标方进行起重、有限空间、高空等高风险作业时，施工开始前应办理相关

手续。

2.4.6 环境保护

2.4.6.1 在合同履行期间，投标方应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过

程中可能引起的大气、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

2.4.6.2 投标方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污

染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由投标方承担。

2.4.6.3 投标方服务过程中应按照文明生产相关要求做到工完料净场地清，拆卸下来

的废旧物资按照招标方要求进行分类，分别运至相应场地保存。

2.5 质量、验收与考评

2.5.1 质量控制

2.5.1.1 投标方在施工过程中不得损坏设备，如因方案编制、施工工序或工艺等原因

造成损坏或达不到现场要求，由此带来的损失由投标方负责。

2.5.1.2 投标方作业全过程严格执行招标方质量管理的各项要求，接受招标方设备管

理人员的监督，招标方有权对发生的施工质量问题进行考核。

2.5.1.3 施工场地废旧物资及垃圾每日及时清运，现场拆除的废旧物资运至指定存放

处。

2.5.2 验收

按合同约定结束时间完工，全部完工后

10 日内进行验收，出具竣工验收单。

2.5.3 考评

2.5.3.1 施工期间禁止野蛮施工，因野蛮施工造成设备损坏，由投标方原价赔偿，并

考核

2000 元。

2.5.3.2 施工期间出现工作票未按要求填写、填写不规范，现场文明生产脏乱差，脚

手架未经验收使用，高空作业不系安全带，电焊机接地不合格，有限空间登记不规范，

酒后施工，人员劳保用品不符合现场要求等情况，每发现一项考核

500 元，并且立即整

改，未按要求整改加倍考核。

2.5.3.3 现场禁止吸烟，发现投标方施工人员现场吸烟，每次考核 2000 元，现场动火

作业后要进行回检，现场因投标方动火、吸烟等造成火情的，考核投标方

20000 元。

2.5.3.4 特种作业人员必须持证上岗，若施工期间发现施工人员无证作业，考核投标

方

2000 元并停工整改；若施工期间发现施工人员伪造证件，考核投标方 10000 元并将造

假人员清除出厂。

2.5.3.5 投标方人员不服从招标方对口管理部门的生产调度指挥，考核 2000 元/次。

2.5.3.6 因投标方人员组织不力或人员不足造成设备缺陷延误，考核 200 元/次。

2.5.3.7 因工作开展不及时造成生产系统异常、限负荷运行，考核 2000 元/次。

2.5.3.8 未按要求及时清理干净现场卫生或工器具使用后未按要求摆放，考核 200 元/

次。

三、招标人财产清单

3.1 招标人提供的设备、设施以及要求

招标人能提供的服务项目现有基本状况，包括不限于以下内容：

招标人提供本项目用水、用电接口，由投标方从招标方提供的接入点接至使用点，

施工期间的运行维护所发生的费用由投标人负责，主接口由招标人提供。项目完工后，

投标人通过公对公转账方式及时缴纳项目所需水、电费用。

3.2 招标人提供的资料

招标人能提供的服务项目现有基本状况，包括不限于以下内容：

与本项目有关的原始资料，设备系统图纸、说明书、检修记录等。

四、招标人的其他要求

无

第六章其他资料

无

第七章

投标文件格式

(请各投标人务必仔细阅读招标文件，特别提醒认真阅读招标文件评分标准，结合评分标准

编写有关内容)

（大唐国际武安发电公司）2026-2028 年（3 年）1、2 号机组检

修辅助用工项目

商务投标文件

投标人：（盖单位章）

年月日

一、投标函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、联合体协议书（如有）

四、投标保证金

五、商务差异表

六、资格审查资料

七、廉洁合同

八、投标人关于资格的声明函

九、商务部分评标因素统计表

一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了（服务名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币

（大写）（¥）的投标总报价（其中，增值税税率为 %），服务期限：

日历天，按合同约定完成该服务工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

2.1 商务投标文件

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金

（5）商务差异表

（6）资格审查资料

（7）廉洁合同

（8）投标人关于资格的声明函

（9）商务部分评标因素统计表

2.2 技术投标文件

（1）投标人已完成的业绩情况表

（2）服务方案

（3）项目组织机构

（4）重点、难点分析

（5）进度及质量保证

（6）安全、环保、培训及其保障措施

（7）服务承诺

（8）技术差异表

（9）技术部分评标因素统计表

（10）其他资料

21.3 价格投标文件

（1）报价表

（2）分项报价表

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在

招标规定的任何一种不得存在的情形。

6.（其他补充说明）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

二、法定代表人身份证明或授权委托书；

（一）法定代表人身份证明

(适用于无委托代理人的情况)

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人：________（签字）

________年__月__日

附：法定代表人身份证复印件。

（二）授权委托书

(适用于有委托代理人的情况)

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、

修改本招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。本授权

委托书生效后，可对被授权人签署的有关本项目的其他文件进行事后追认。

委托期限：。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

三、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）的

招标活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，递交和接收相关

的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及

处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予

以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并

向招标人承担连带责任。

4. 联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本招标项目。

5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：__________

6. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加

盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式__份，联合体成员和招标人各执一份。

（注：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。）

联合体牵头人名称：________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

联合体成员名称：________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

联合体成员名称：________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

……

四、投标保证金

____________________（投标人名称）：

标段名称：_________________________招标编号：____________________

投标保证金电汇底单复印件：

银行汇款底单复印件

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：________（签字）

地址：________

邮政编码：________

电话：________

________年__月__日

五、商务差异表

招标文件

投标文件

序号

条目

简要内容

条目

简要内容

注：

1.投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著的差异或保留。

2.投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标

文件有差异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明。

投标人名称：______ __（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签字）

________年__月__日

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址

邮政编码

联系人

电话

联系方式

传真

网址

法定代表人

姓名

技术职称

电话

技术负责人

姓名

技术职称

电话

成立时间

员工总人数：

营业执照号

高级职称人员

注册资金

中级职称人员

开户银行

初级职称人员

账号

其中

其他

经营范围

关联企业情况

1 单位负责人为同一人的其他单位的名称；

2 存在控股管理关系的其它单位的名称。

备注

附件：投标人营业执照

（二）投标人资质证书情况表

序号

资质证书名称

等级

证书编号

发证单位

有效期

备注

……

注：1、包括投标人资质证书、信用等级证书及银行资信等级证书等相关证件的复印

件。

2、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

附件：投标人资质证书（投标人根据招标公告及招标文件要求提供所需资质）

（三）投标人财务状况表

年份

单位

20XX 年

备注

营业收入

万元

流动资产

万元

流动负债

万元

流动比率

净利润

万元

所有者权益

万元

净资产收益

万元

负债总额

万元

资产总额

万元

资产负债率

固定资产

万元

注：四舍五入，保留 2 位小数即可。

1.本表后应附近年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表，包括资产负

债表、现金流量表、利润表等复印件，报表应清晰可辨认。

2.本表所列数据必须与本表财务报表中的数据相一致。

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

4.招标人成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务报表。

附件：投标人财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表等复印件，

报表应清晰可辨认）

100

（四）投标人拟委任的主要人员汇总表

根据招标文件和公告资格条件要求提供相应材料。

执业或职业资格证明

序号

本项目任职

姓名

职称

专业

证书名称

级别

证号

备注

101

（五）投标人拟委任主要人员简历表

根据招标文件和公告中投标人资格条件要求提供相应材料。

姓名

年龄

执业或职业资格证书名称

职称

学历

拟在本项目任职

工作年限

从事类似工作年限

毕业学校

____年毕业于____学校____专业

主要工作经历

时间

参加过的类似项目

担任职务

发包人/招标人

联系电话

注：投标人应在本表后附相关证明材料。

102

附件：投标人提供拟招标人员的资质业绩等资料（招标文件和公告中要

求的内容）

103

（六）投标人需提供的其他资料（拟投入本项目的仪器设备表、荣誉证书、网站截图等）

104

七、廉洁合同

项目名称：

___________________________________

招标（合同）编号：

___________________________

甲方（招标人）：

_____________________________

乙方（投标人）：

_____________________________

为规范中国大唐集团有限公司招标投标工作，防止违法违纪事件的发生，经

甲方和乙方协商同意，双方将严格执行以下条款。一、甲方的权利和义务

（一）甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。

甲方的纪检监察人员有权对双方在招标投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（二）甲方的工作人员不得向乙方泄露招标投标中的商业秘密。（三）甲方的工作人员在招标投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何

形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决谢

绝，无法拒绝的要在一个月内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（五）甲方的工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他

有关规定。二、乙方的权利和义务

（一）乙方的纪检监察人员有权对双方在招标投标及合同执行过程中的廉洁

从业情况进行监督，

并积极配合甲方纪检监察人员就有关违纪问题进行调查取证。

（二）乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合甲

方遵守执行。

（三）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解招投标中的商

业秘密。

（四）乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方

的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员装修房子；不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

（五）乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在

48 小时内署名报告

甲方的纪检监察人员或有关领导。

守廉洁自律的其他有关规定。

三、违约责任

105

（一）甲方的工作人员违反廉洁规定，经调查属实的，甲方将依据党纪政纪

对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

（二）乙方的工作人员违反廉洁规定，经调查属实的，乙方应依据党纪政纪

对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。甲方有权退回其投标；对中标的乙方，甲方有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订合同总价款的0.5-10%，直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。

四、合同的生效

（一）本合同在双方签字盖章后即生效。（二）本合同一式两，双方各执一份。（三）本合同在主合同授予、履行的全过程有效，并作为主合同的附件。

甲方：

___________________________________

法定代表人（或授权代表）签字：

___________

盖章：

___________________________________

签字日期：

_______________________________

乙方：

___________________________________

法定代表人（或授权代表）签字：

___________

盖章：

___________________________________

签字日期：

_______________________________

106

八、投标人关于资格的声明函

致：（招标人名称）

我公司愿意针对（服务名称）进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的

文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一

切后果。

特此声明！

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：________

（签字）

地址：________

________年__月__日

107

九、商务部分评标因素统计表

序号

评分项目

简要描述（投标人根据投标文件内容进行提炼，

简明描述，字数控制在

500 字之内。）

评标因素所在投标文件位置

对招标文件商务部分的响应

性

存在条商务负偏差。

第几章第几节第几页

企业实力

2.1

营业收入（近三年平均）

XXX 万元(每年营业收入相加后取算术平均值)

第几章第几节第几页

2.2

资产总额（近三年平均）

XXX 万元(资产总额相加后取算术平均值)

第几章第几节第几页

2.3

企业人数

XXX 人

第几章第几节第几页

2.4

企业荣誉及获奖情况

1.近五年，获得国家级荣誉 XXX 项。

获得荣誉名称：

1、XXXX；2、XXXX；3、

XXXX；

2.近五年，获得省部级荣誉 XXX 项。

获得荣誉名称：

1、XXXX；2、XXXX；3、

XXXX；

(中共中央、国务院、全国人大、全国总工会

等为颁发单位，或两个部委以上联合颁发的，

或国家级（评审）委员会颁发的，视为国家级

荣誉

)

第几章第几节第几页

财务状况

3.1

负债率（近三年平均）

负债率为

XXX（近三年负债率相加后取算术

平均值

)

第几章第几节第几页

3.2

流动比率（最近一年）

流动比率为

XXX

第几章第几节第几页

银行资信等级

XX（银行或机构名称）出具的 XX 级证书。

第几章第几节第几页

108

大唐国际武安发电公司

2026-2028 年（3 年）1、2 号机组检修辅助用工项目

技术投标文件

投标人：（盖单位章）

年月日

109

一、投标人已完成的业绩情况表

二、服务方案

三、项目组织机构

四、重点、难点分析

五、进度及质量保证

六、安全、环保、培训及其保障措施

七、服务承诺

八、技术差异表

九、技术部分评标因素统计表

十、其他资料

110

一、投标人已完成的业绩情况表

项目名称

项目所在地

招标人名称

招标人地址

招标人电话

合同价格

服务期限

项目经理

项目描述

备注

注：每张表后附该业绩的合同证明（包括合同首页、签字页和标的页，如要

求用户证明或竣工验收证明，请一并提供）

111

附件：投标人业绩的合同证明（包括合同首页、签字页和标的页，如要求

用户证明或竣工验收证明，请一并提供）

二、服务方案

投标人根据项目的概况等多方面情况，从服务项目的服务范围、服务内容以

及要达成的质量目标角度，制订相应的服务方案。不能完全复制招标文件技术内

容。应结合投标人自身状况编制有针对性的方案。

整体服务方案

其他方面的内容

三、项目组织机构

投标人根据服务项目情况提供相应的人员构成，应列明主要人员资质、业绩

等情况（如有），和专业人员的数量、持证情况，以及项目所需设备机械的情况、

劳动力计划表等，以供招标人参考。

拟派项目负责人姓名：XXX，（职称名称），提供项目负责人业绩（担任项

目负责人的业绩）：具有（数量）个（规模）及以上（业绩类型）的服务业绩：

1.项目名称（规模）担任职务：XXXX

2.项目名称（规模）担任职务：XXXX

3.其他服务人员（数量）人，具有资质

四、重点、难点分析

服务项目的重点、难点问题，投标人应有清楚的认识并做出分析，投标人还

应考虑在服务过程中可能遇到的一些突发事件，并针对项目遇到的突发事件提供

相应的应急预案。

实施重点

难点分析

应急预案

五、进度及质量保证

112

投标人根据招标文件要求的服务进度，结合本企业情况做出响应，包括响应

的具体时间、进度计划表等内容，还应提供为保证进度所采取的一些具体措施，

以及为保证质量采取的具体措施。

服务进度：合同签订后 XX 天内完成本项目

质量保障措施

进度保障措施

六、安全、环保、培训及其保障措施

安全问题至关重要，所有服务过程中应保证安全第一，投标人应制订严格的

安全措施，环保措施，严格执行中国大唐集团有限公司以及招标人的各项安全规

章制度，投标人应提供为保证安全所制订的措施，同时包括环保措施，以及必须

的培训内容（如安全培训等），也包括一些特殊项目所需的人员培训，如有以上

培训内容，投标人应提供相应日程安排，来保证培训的执行。

安全保障措施

环保保障措施

培训内容

七、服务承诺

投标人提供的服务所能达到的目标，或招标文件要求投标人必须提供的一些

服务承诺，投标人应作出相应的响应，如有优于招标人要求的服务响应，应具体

列出。

承诺提供服务承诺

问题响应时间

解决问题时间

113

八、技术差异表

招标文件

投标文件

序号

条目

简要内容

条目

简要内容

注：

1.投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著的差异或保留。

2.投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件

与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明。

投标人名称：______ __（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签

字）

________年__月__日

114

九、技术部分评标因素统计表

序号

评审因素

投标人填写（投标人根据投标文件内容进行提炼，

简明描述，字数控制在 500 字之内。）

评标因素所在投标文件位置

对招标文件技术

部分的响应性

存在条技术负偏差。

第几章第几

节第几页

企业业绩

具有（数量）个有效业绩：1.项目名称（规模）XX 年 XX 月 XX 日2.项目名称（规模）XX 年 XX 月 XX 日

……

第几章第几

节第几页

对招标项目的理解和总体服务思路

服务需求质量目标

第几章第几节

第几页

项目组织管理，包括机构设置和主要人员安排

拟派项目负责人姓名：XXX，（职称名称），提供项目负责人业绩（担任项目负责人的业绩）：具有（数量）个（规模）及以上（业绩类型）的服务业绩：1.项目名称（规模）担任职务：XXXX2.项目名称（规模）担任职务：XXXX3.其他服务人员（数量）人，具有资质

第几章第几节

第几页

整体服务方案的完备性、合理性

整体服务方案其他方面的内容

第几章第几节

第几页

项目实施重点、难点分析及应对措施

实施重点难点分析应急预案

第几章第几节

第几页

服务工作的质量、进度及保障措施

服务进度：合同签订后 XX 天内完成本项目质量保障措施进度保障措施

第几章第几节

第几页

安全、环保、培训及其保障措施

安全保障措施环保保障措施培训内容

第几章第几节

第几页

服务承诺

承诺提供年质保问题响应时间解决问题时间

第几章第几节

第几页

115

十、其他资料

投标人提供其他所必须的资料，如图纸、清单等

116

大唐国际武安发电公司

2026-2028 年（3 年）1、2 号机组检修辅助用工项目

价格投标文件

投标人：（盖单位章）

年月日

117

一、报价表

二、分项报价表

118

一、报价表

单位：人民币元

序号

项目明细

单位

税率（%）

含税单价

含税总价

备注

2026 年 1、2 号机组检修辅助用工项目

元

2027 年 1、2 号机组检修辅助用工项目

元

2028 年 1、2 号机组检修辅助用工项目

元

总计（3 年）

元

最终

报价

小写（3 年）：

大写（3 年）：

税率：含增值税； （投标人必须明确税率）

备注

（1）供应商可自行设计提供详细分项报价表。

（2）报价有效期为 180 日。

1、投标人报价应包含按照招标文件要求完成所有工作所需的全部费用。

2、投标人报价应包含需缴纳的所有税费。

3、投标人应明确报价中的税率，根据国家税法要求，开具相应的增值税专用发票。

投标人名称：_____ _ __（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签字）

________年__月__日

119

二、分项报价表

单位：人民币元

序号

项目明细

数量

单位

税率（%）

含税单价

含税总价

备注

高压焊工

660

工日

普通焊工

2140

工日

技工

2090

工日

力工

2100

工日

总计（2026 年）

最终

报价

小写：

大写：

税率：含增值税；（投标人必须明确税率）

备注

（1）供应商可自行设计提供详细分项报价表。

（2）报价有效期为 180 日。

单位：人民币元

序号

项目明细

数量

单位

税率（%）

含税单价

含税总价

备注

高压焊工

660

工日

普通焊工

2140

工日

技工

2090

工日

力工

2100

工日

总计（2027 年）

最终

报价

小写：

大写：

税率：含增值税；（投标人必须明确税率）

备注

（1）供应商可自行设计提供详细分项报价表。

（2）报价有效期为 180 日。

单位：人民币元

序号

项目明细

数量

单位

税率（%）

含税单价

含税总价

备注

高压焊工

660

工日

120

普通焊工

2140

工日

技工

2090

工日

力工

2100

工日

总计（2028 年）

最终

报价

小写：

大写：

税率：含增值税；（投标人必须明确税率）

备注

（1）供应商可自行设计提供详细分项报价表。

（2）报价有效期为 180 日。

注：供应商可自行设计提供详细分项报价表

投标人名称：_____ _ __（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签字）

________年__月__日

121

2、适用于费率报价

序号

分项名称

费率（%）

备注

……

小写：

总计

大写：

注：供应商可自行设计提供详细分项报价表

投标人名称：_____ _ __（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签字）

________年__月__日

标标达分站

华东：

上海江苏浙江安徽福建山东

华北：

北京天津河北山西内蒙古

西南：

重庆四川贵州云南西藏

东北：

黑龙江辽宁吉林

华南：

广东广西海南

西北：

陕西甘肃青海宁夏新疆

华中：

河南湖北湖南江西

合作机会

合作伙伴等你一起赚钱>

意见反馈

请输入您的联系电话(必填)

请选择您反馈的问题类型(必填)

系统问题

功能建议

其他问题

0/500

提交