1

招标编号：2*开通会员可解锁*72

大唐国际武安发电公司

2026 年-2027 年（2

年）设备检修及日常维护零部件修配项目

招标文件

招

标

人：

.大唐武安发电有限公司

招标代理机构：

北京国电工程招标有限公司

2026 年 02 月

2

目录

总说明 ...............................................................................5

第一章招标公告 .......................................................................7

第二章投标人须知 .....................................................................1

1.总则.............................................................................8

2.招标文件........................................................................13

3.投标文件........................................................................14

4.投标............................................................................18

5.开标............................................................................19

6.评标............................................................................20

7.合同授予........................................................................20

8.重新招标和不再招标..............................................................21

9.纪律和监督......................................................................22

10.是否采用电子招标投标...........................................................23

11. 需要补充的其他内容 ............................................................23

12.招标文件中关于知识产权的免责声明...............................................23

第三章评标办法（综合评估法） ........................................................24

1.评标方法 .....................................................................32

2.评审标准 .....................................................................32

3.评标程序 .....................................................................32

第四章合同条款及格式 ................................................................35

第一节通用合同条款................................................................35

第二节专用合同条款................................................................46

第三节合同附件格式................................................................49

附件一：合同协议书 .............................................................49

附件二：履约担保 ...............................................................51

第二卷技术文件 ......................................................................52

第五章技术标准和要求 ................................................................53

一、服务要求......................................................................53

1.1 招标项目概况 ...............................................................53

1.2 服务范围和内容 .............................................................53

1.3 服务方案 ...................................................................62

1.4 服务人员要求 ...............................................................66

1.5 服务质量及进度 .............................................................66

3

1.6 其他要求 ...................................................................67

二、适用规范标准..................................................................68

三、招标人财产清单................................................................69

3.1 招标人提供的设备、设施以及要求 .............................................69

3.2 招标人提供的资料 ...........................................................69

四、招标人的其他要求..............................................................69

第六章其他资料 ......................................................................70

第三卷投标文件 ......................................................................71

第七章投标文件格式 ..................................................................72

商务投标文件 ........................................................................73

一、投标函........................................................................75

二、法定代表人身份证明或授权委托书；..............................................77

（一）法定代表人身份证明..........................................................77

（二）授权委托书..................................................................78

三、联合体协议书（如有）..........................................................79

四、投标保证金....................................................................80

五、商务差异表....................................................................81

六、资格审查资料..................................................................82

（一）投标人基本情况表............................................................82

（二）投标人资质证书情况表........................................................84

（三）投标人财务状况表............................................................86

（五）投标人拟委任主要人员简历表..................................................89

（六）投标人需提供的其他资料（拟投入本项目的仪器设备表、荣誉证书、网站截图等）....91

七、廉洁合同......................................................................92

八、投标人关于资格的声明函........................................................94

九、商务部分评标因素统计表........................................................95

技术投标文件 ........................................................................96

一、投标人已完成的业绩情况表......................................................98

二、服务方案......................................................................99

三、项目组织机构..................................................................99

四、重点、难点分析................................................................99

五、进度及质量保证................................................................99

六、安全、环保、培训及其保障措施.................................................100

七、服务承诺.....................................................................100

八、技术差异表...................................................................101

九、技术部分评标因素统计表.......................................................102

4

十、其他资料.....................................................................103

价格投标文件 .......................................................................104

一、报价表.......................................................................106

二、分项报价表（如有）...........................................................107

5

总说明

1 本招标文件由以下章节组成

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 技术标准和要求

第六章 其他资料

第七章 投标文件格式

上述章节和本总说明以及对本招标文件的澄清和修改所产生的书面通知、会议记录

及补充通知均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2 投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要

求和条件作出响应。投标人应认真审阅全面理解本招标文件中所有的须知、条件、格式、

条款、规范和图纸等。如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由投标人自

负。不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

3 凡获得本招标文件者，无论其投标与否均应对招标文件保密。

6

第一章

招标公告

大唐国际武安发电公司

2026 年-2027 年（2 年）设备检修及日常

维护零部件修配项目

招标公告

1.招标条件

大唐国际武安发电公司 2026 年-2027 年（2 年）设备检修及日常维护零部件

修配项目已由大唐国际发电股份有限公司批准建设，建设资金来自企业自筹企业

自筹，招标人为大唐武安发电有限公司。项目已具备招标条件，现对该服务项目

的进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 招标编号：2*开通会员可解锁*72

2.2 项目名称：大唐国际武安发电公司 2026 年-2027 年（2 年）设备检修及

日常维护零部件修配项目

2.3 建设地点：河北省邯郸市武安市矿山镇大唐武安发电有限公司

2.4 建设规模：600MW

2.5 计划工期：合同签订之日起至 2027 年 12 月 31 日。单价合同，据实结算。

结算金额达到合同总金额或合同服务期限满合同终止，先到者为准。

2.6 招标范围：合同签订之日起至 2027 年 12 月 31 日机组设备检修和日常维

护期间，设备零部件进行加工、修配等工作，包含设备测绘、机械加工、热处理、

往返工厂的运输。2026 年至 2027 年 2 年需要加工和修配的设备零部件包括：气

动门连接块加工｜尺寸 55*40*45mm45#钢｜16 件、

阀门门杆校正｜门杆外径 φ60

长 500 材质 2Cr13｜24 件、蝶阀涡轮铜套加工｜外径 φ30 内径 φ24 L=100 材质

铜｜4 套、喷雾泵泵轴加工｜轴径 Φ60 L=1200mm 材质 2Cr13｜8 件等共计 228 项

7

（加工 185 项、修配 43 项）（祥见第五章技术标准和要求预估工程量表）。加

工修理需要的材料、工器具等均由投标人提供。

3.投标人资格要求

3.1 通用资格条件

3.1.1 投标人须具有独立法人资格或其他组织。

3.1.2 财务要求：没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未被

重组、接管，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施。

3.1.3 否决项包括供应商的以下情形：

（1）在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被

列入严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；

（2）按照中国大唐集团有限公司供应商管理相关规定，应在规定范围内停

止授标或取消采购活动参与资格（“灰名单”、“黑名单”供应商等），且有效

期结束时间晚于投标截止日的。

对于中标候选人/中标人，将在采购评审、中标公示、合同签订等关键环节

进行复核，如存在违反上述否决投标条款情形的，不予授标或不签订合同。上述

否决投标条款所涉及的事项，接受社会监督，投标人及其利害关系人可按照招标

文件载明的方式进行举证。

3.1.4 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进

行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。

3.1.5 符合法律、法规规定的其他条件。

3.2 专用资格条件

3.2.1 企业资质要求： 无 。

3.2.2 企业业绩要求：投标人自 2023 年 1 月至投标截止日（以合同签订时

间为准），至少具有 1 项及以上设备零部件修配或加工业绩，并提供有关证明资

料（合同证明资料至少包含合同首页、合同主要内容页、签字盖章页等，以能够

体现本项目业绩各项要求为准）。

8

3.2.3 人员资质要求： 无 。

3.2.4 人员业绩要求：无 。

3.2.5 本次招标不接受联合体投标。

3.2.6 其他特殊要求：

（1）企业业绩证明材料：合同（至少包含合同首页、签字盖章页和合同主

要内容页）。

（2）拟派项目负责人业绩证明材料：无 。

3.3 注意事项：

3.3.1 以上资质要求均须提供相关证书扫描件或电子证书。

3.3.2 提供的相关证明材料应清晰可辨，不能识别有效信息的不予认可。

4.招标文件的获取

4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，2026 年 02 月 13 日

至 2026 年 03 月 03 日 17 时 00 分（北京时间，下同），登录大唐电子商务平台

（网址：http://www.cdt-ec.com），下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价详见大唐电子商务平台（网址：

http://www.cdt-ec.com），标书费汇款账户按大唐电子商务平台提示信息为准。

4.3 招标文件获取须知：为保障电子招标投标交易平台数据安全，潜在投标

单位在下载招标文件时需企业 CA 证书电子钥匙，《CA 证书电子钥匙办理指南》

详见（电子招投标交易平台），咨询电话：400-888-6262。

4.4 其他注意事项：

标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，请正确填写手机号码，

在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以邮件和短信的形式通知，请

在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收到短信或

邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，待客服人

员重新发送后，即可查看、保存电子发票。

5.投标文件的递交

9

5.1 递交投标文件的截止时间及地点：投标文件递交的截止时间（投标截止

时间，下同）为 2026 年 03 月 10 日 09 时 00 分整（如有变化，另行通知），投

标人应在截止时间前通过电子商务平台递交电子投标文件。

5.2 逾期上传的投标文件，大唐电子商务平台将予以拒收。

5.3 开标场所：大唐电子商务平台“电子开标大厅”。

5.4 本次开标评标均在大唐电子商务平台进行，对于大唐电子商务平台投标

操作不熟悉的投标人，请与平台客服人员联系。

5.5 本次招标以大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）投标人上传

加密的投标文件为准，商务投标文件、技术投标文件和价格投标文件的总大小不

能超过 800M，投标文件（含商务、技术和价格投标文件）总数量不能超过 20 个，

且单个文件的大小不能超过 100M。投标文件递交截止时间前，投标人须在大唐

电子商务平台上传加密的投标文件。

6.发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（

http://www.cebpubservice.com）和大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com

）上发布。

7.联系方式

招标人：大唐武安发电有限公司

地址：河北省邯郸市武安市矿山镇

招标代理机构：北京国电工程招标有限公司

地址：北京石景山银河大街 6 号院 1 号楼银河才智中心 B 座

邮编：100043

联系人：田书宇

电话：*开通会员可解锁*

电子邮件：tianshuyu@cweme.com

8.提出异议、投诉的渠道和方式

10

接接收单位：中国水利电力物资武汉有限公司

采购业务异议、投诉电话：*开通会员可解锁*-3

采购业务异议、投诉路径：登录大唐集团电子商务平台

（https://www.cdt-ec.com）后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-采购异议投诉栏“异议提交”中提出书面异议。

9. 监督部门

本招标项目的监督部门为：大唐国际发电有限公司供应链管理部

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)： （签名)

招标人或其招标代理机构： （盖章)

11

第二章

投标人须知

投标人须知前附表

条款号

条款名称

编列内容

1.1.2

招标人

见招标公告

1.1.3

招标代理机构

见招标公告

1.1.4

招标项目名称

见招标公告

1.1.5

服务地点

见招标公告

1.1.6

项目规模

见招标公告

★

1.3.2

服务期限

见招标公告

★

1.3.3

质量标准

满足国家、行业和大唐集团有限公司相关服务标准

1.4.1

投标人资质条件、能力、信誉

★一、资质要求：见招标公告；★二、财务要求：见招标公告；★三、业绩要求：见招标公告；★四、主要人员要求：见招标公告；五、其他要求：投标人应提供真实的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力，具体要求见投标人须知“3.5 资格审查资料”。

★

1.4.2

是否接受联合体

√不接受□接受，应满足下列要求：见招标公告

★

1.4.3

投标人不得存在的其他情形

具体要求见投标人须知“第 1.4.3 和 1.4.4”

1.9.1

踏勘现场

√不组织□组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：踏勘联系人： 联系方式：

1.10.1

投标预备会

√不召开□召开，召开时间：召开地点：

1.10.2

投标人在投标预备会前提出问题

时间：现场踏勘时间之前形式：大唐电子商务平台上传（网址：http://www.cdt-ec.com）

1.10.3

招标文件澄清发出的形式

在大唐电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

1.12.1

实质性要求和条件

法律法规要求及招标文件中标注“★”的条款和内容均为实质性要求和条件

1.12.3

偏差

√不允许

12

条款号

条款名称

编列内容

□允许，最高项数：_________________

偏差范围：_________________偏差幅度：_________________

2.2.1

投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式

时间：投标截止时间前 10 日形式：投标人应在大唐电子商务平台上传（网址：http://www.cdt-ec.com）

2.2.2

招标人澄清发出的方式

由大唐电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

2.2.3

投标人确认收到招标文件澄清

时间：收到（查看）后即为确认形式：投标人应在大唐电子商务平台确认。（网址：http://www.cdt-ec.com）

2.3.1

招标文件修改发出的形式

在大唐电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

2.3.2

投标人确认收到招标文件修改

时间：收到（查看）后即为确认形式：投标人应在大唐电子商务平台确认（网址：http://www.cdt-ec.com）

3.1.1

构成投标文件的其他资料

招标文件的修改、澄清等文件

3.2.1

增值税税金的计算方法

按国家现行办法计算。（1）招标文件未明确税率，投标人报价税率不一致时，按照含税价进行评审；（2）招标文件明确税率，投标人报价税率与招标文件要求税率不一致，一般情况下按照不含税价格折算至同一基准作为评标价格，但招标文件已明确投标报价税率与招标文件要求税率不一致应否决的除外。

3.2.3

报价方式

固定单价形式，投标文件报价全部采用人民币表示。

★

3.2.4

最高投标限价

√无□有，最高投标限价：

3.2.7

投标报价的其他要求

如有，根据情况填写

★

3.3.1

投标有效期

投标截止时间后 180 天

★

3.4.1

投标保证金

1.投标保证金金额详见大唐电子商务平台，形式可为投标保函或银行电汇。2.投标保证金为投标保函形式的，需在投标截止时间前将见索即付的投标保函原件送达招标代理机构，同时随投标文件上传投标保函扫描件。送达地址：同招标公告招标代理信息送达邮编：同招标公告招标代理信息送达联系人：同招标公告招标代理信息

13

条款号

条款名称

编列内容

联系电话：同招标公告招标代理信息

3.投标保证金为银行电汇的操作流程：保证金电汇金额及账户详见大唐电子商务平台（

www.cdt-ec.com），在“参与投标-已参与项目”

菜单下查看需要交纳保证金的标段，点击操作栏“参与信息”查看投标人所需保证金支付金额、电汇账户（注意：与购买招标文件开户行账号不同）等支付信息，并根据页面提示信息支付保证金。3

.1 为提高投标保证金收退效率，保证金收退方

式为大唐电子商务平台线上操作方式，每个标的汇款账号均不相同。登录大唐电子商务平台查看保证金实时收退情况。操作流程：保证金退还由项目经理发起，当退款完成后，在保证金退还管理菜单下可以看到退还的保证金，如果为中标供应商，需要先由项目经理扣除中标服务费后才能退还保证金，退还金额为扣除中标服务费后剩余部分。如果为非原路退还保证金，则需要供应商线下向项目经理提交非原路退还的各种信息如银行账户、大额支付行号、开户行等，若存在其他情况的非原路退回情况，比如公司主体发生变化等，需要提交相关的公司变更证明材料至项目经理处，待审核通过后方可非原路退回。3

.2 投标保证金必须以投标人的基本账户电汇（不

允许以个人名义电汇或其他公司名义代汇）

。如

投标人参与多个标的投标，按标的分别单独电汇（不允许将多个标的保证金合成一笔）

。如因本

条原因造成保证金无法正常退回或延期退回，我方将不承担相关责任。3

.3 招标人或招标代理机构将对投标保证金进行

核查，投标截止时间前未收到投标保证金，将视同未递交投标保证金。3

.4 招标人及/或招标代理机构（代理机构名称）

退还投标保证金的地点为线上，投标人收取退还的投标保证金的地点同上。4

.投标人参加多个项目或者多个标段时，应按项

目、标段分别提交投标保证金。投标人以联合体形式投标的，原则上由牵头方缴纳投标保证金（联合体协议书另有约定的，从其约定）

，其提

交的投标保证金对联合体各方均有约束力。5

.中标通知书发出后 5 个工作日内，向未中标投

标人退还投标保证金或归还投标保函原件。

14

条款号

条款名称

编列内容

6.中标单位签订书面合同后

5 日内，开始结算中

标服务费并退还投标保证金余款，采用保函形式的中标单位交纳足额中标服务费后归还投标保函原件。

3.5

资格审查资料的特殊要求

√无□有，具体要求：

3.5.2

近年财务状况的年份要求

近 3 年（2022 年至 2024 年）

3.5.3

近年完成的类似项目情况的时间要求

近 3 年（2023 年 1 月 1 日至投标截止日）

3.6.1

是否允许递交备选投标方案

不允许

4.1.1

电子投标文件加密要求

投标文件需使用指定的电子钥匙在投标文件上加盖电子签章，并加密上传。注：电子钥匙内企业名称必须与平台注册企业名称一致，否则无法正常使用。各投标人根据实际情况提前变更钥匙名称或平台注册企业名称。投标时需使用大唐电子商务平台指定的电子钥匙（指所使用的数字证书为 CFCA 提供）

★

4.2.1

投标截止时间

见招标公告

4.2.2

递交投标文件地点

电子投标文件在大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）上传递交

4.2.3

是否退还投标文件

否

5.1

开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点

5.2

开标程序

电子开标

6.1.1

评标委员会的组建

评标委员会构成：5 人及以上单数其中招标人代表：不超过评标委员会总人数三分之一评标专家确定方式：随机抽取

6.3.2

评标委员会推荐中标候选人的人数

1-3 人

7.1

中标候选人公示媒介及期限

公示媒介：中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.cn)；大唐电子商务平台(http://www.cdt-ec.com)；公示期限：3 日

7.4

是否授权评标委员会确定中标人

否

7.6

履约担保

是否要求中标人提交履约担保：□要求，履约担保的形式：履约保证金或银行保

15

条款号

条款名称

编列内容

函履约担保的金额：合同金额的 10%√不要求

10

采用电子招标投标

本次招标以大唐电子商务平台确认（网址：http：//www.cdt-ec.com）投标人上传加密的投标文件为准。投标文件递交截止时间前，投标人须在大唐电子商务平台上传加密的投标文件。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间后未完成投标文件全部传输的（技术文件、商务文件、价格文件、投标总价等），视为投标文件递交不完整，不满足招标文件实质性要求，由评标委员会依法否决其投标。开标采用在大唐电子商务平台网上开标大厅开启投标人上传加密的投标文件方式。投标文件递交截止时，招标公司在大唐电子商务平台开启所有有效投标人报价，投标人可在大唐电子商务平台查看所有有效投标人报价，并进行网上确认。开标后评标委员会对投标人上传的电子投标文件是否解密成功进行核对，如未解密成功，将告知投标人。因投标人原因造成其投标文件任一文件未解密成功的，视为撤销其投标文件；因投标人之外原因造成其投标文件任一文件未解密成功，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失（如招标方原因，赔偿投标人购买招标文件的费用）。解密失败原因的说明由第三方机构中国金融认证中心（CFCA）提供。虽然解密成功，投标文件无法读取（含文件损坏、其他加密等导致无法正常识别的情况），由评标委员会依法否决其投标。当发生极端情况（或不可抗力）造成无法正常电子开评标时，视为未递交投标文件。极端情况包括：服务器端软、硬件出现故障且无法修复（程序、中间件、数据库及网络交换机等)；大量投标人第三方控件及电子钥匙出现故障且无法修复；开标现场软、硬件设备出现故障且无法修复（电子钥匙驱动、现场网络、电源、视频等）；服务器端软、硬件出现故障无法修复（解密服务、中间件、数据库及网络交换机、安全设备等）。

11

需要补充的其他内容

1. 招标代理服务费（中标服务费）和大唐电子商务平台交易费向中标人收取。1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由招标代理机构向

16

条款号

条款名称

编列内容

中标人收取，发票由招标代理机构开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物〔2012〕150 号）。2）大唐电子商务平台交易费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由大唐电商技术有限公司向中标人收取，中标人应在合同签订后，

在大唐电子商务平台上缴纳平台交易费，

发票由大唐电商技术有限公司开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》（大唐集团物【2016】241 号）。2.招标人与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标人住所地人民法院关于级别管辖的规定向招标人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标人住所地见招标公告。3.“招标代理机构与投标人因本项目招标、

投标、

开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标代理机构住所地人民法院关于级别管辖的规定，向招标代理机构住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标代理机构住所地见招标公告。4.关于合同生效及预付款需遵守中国大唐集团有限公司的相关具体要求。5.标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，请正确填写手机号码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以发送邮件和短信的形式通知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收到短信或邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，

待客服人员重新发送后，

即可查看、保存电子发票。6.投标文件以投标人在开标截止日期前递交的电子版投标为准。开标截止时间前，投标人应按招标文件要求在中国大唐集团有限公司电子商务平台（投标工具）响应投标： 【标书制作】中上传商务技术文件及填写开标一览表（上传分项报价如有）、【评审响应】中绑定每一项详细评审指标项对应的投标文件开始页及结束页、【评审应答】中填写【其他评审因素填写】和【评分类评审因素应答（参照示例填写准确及完

17

条款号

条款名称

编列内容

整）】。请投标人合理安排投标时间，以免投标不完整。投标工具技术支持 400-888-6262。

12

招标文件中关于知识产权的免责声明

1.招标人有义务对其向招标代理机构提供的文件进行全面的知识产权权利审查，保证其提供的所有文件不侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。2.招标代理机构作为招标代理机构，为招标人和投标人提供交易便利，本公司所发布的招标文件均来自招标人，招标文件已经过招标人审查，其中不涉及侵犯任何第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。3.投标人应对其向招标代理机构递交的投标文件进行全面的知识产权权利审查，保证投标文件中没有侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。4.如招标人或者投标人因自身原因造成在招标文件或者投标文件中存在侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权的内容，应由招标人或者投标人承担相应的赔偿责任。

注：如后续文字描述与本前附表内容有不一致的，以前附表内容为准。

18

1.总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法

实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对

该服务进行招标。

1.1.2 招标人：见招标公告。

1.1.3 招标代理机构：见招标公告。

1.1.4 招标项目名称：见招标公告。

1.1.5 服务地点：见招标公告。

1.1.6 项目规模：见招标公告。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见招标公告。

1.2.2 资金落实情况：见招标公告。

1.3 招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见招标公告。

1.3.2 服务期限：见招标公告。

1.3.3 质量标准：见招标公告。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉，具体应符合但

不限于下列要求：

（1）资质要求：见招标公告；

（2）财务要求：见招标公告；

（3）业绩要求：见招标公告；

（4）信誉要求：见招标公告；

（5）其他主要人员要求：见招标公告；

（6）其他要求：见招标公告；

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第

1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

19

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体

牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质

等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中

投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大安全或质量问题（以相关行业主管部门的行政

处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）

被列入严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人若出现以下情况，将可能视为串通投标：

（1）不同投标人的联系人名称、身份证号码、电子邮箱、联系电话一致；

（2）不同投标人的投标保证金从同一账号汇出或汇入同一虚拟账号；

（3）不同投标人的招标文件下载或投标文件上传 IP 地址一致；

（4）不同投标人的投标硬件设备环境信息一致，包括：网卡 MAC 地址信息、

硬盘信息、主板信息、CPU 信息；

（5）不同投标人的投标文件作者或最后一次保存者一致（特殊情况除外）；

20

（6）同一标段不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件相互混装，或投标文件中出现另一个投标人的

财务审计报告、或资质证书等资料；

（8）不同投标人的投标文件异常一致，或投标报价呈规律性差异，或投标

文件中错误的内容异常一致、或分项报价的价格多处完全相同；

（9）其他串通投标行为。

具体情况由评标委员会结合相关法律法规、招标文件等认定。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标代理服务费（中标服务费）和大唐电子商务平台交易费向中标人

收取。

（1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。

一般项目招标代理服务费计费按单标段中标金额计算，中标通知书发出后向中标

人收取招标代理服务费，中标人的投标保证金金额不足以支付招标代理服务费或

采用银行保函等形式投标保证金的，中标人应及时补足差额或足额支付招标代理

服务费。框架、长协项目按单个合同或订单实际执行情况结算。取费标准执行

《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物〔2012〕150

号）。

招标代理服务费取费标准

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100 万元以下

1.6500%

1.6500%

1.1000%

100～500 万元

1.2100%

0.8800%

0.7700%

500～1000 万元

0.8800%

0.4950%

0.6050%

1000～5000 万元

0.5500%

0.2750%

0.3850%

5000～10000 万元

0.2750%

0.1100%

0.2200%

1～5 亿元

0.0550%

0.0550%

0.0550%

5～10 亿元

0.0385%

0.0385%

0.0385%

21

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

10～50 亿元

0.0088%

0.0088%

0.0088%

50～100 亿元

0.0066%

0.0066%

0.0066%

100 亿元以上

0.0044%

0.0044%

0.0044%

一次招标最高限额

（完成一次招投标全流程）

350 万元

300 万元

450 万元

有关说明：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费

额如下：

100 万元×1.65%=1.65 万元

（500-100）万元×0.88%=3.52 万元

（1000-500）万元×0.495%=2.475 万元

（5000-1000）万元×0.275%=11 万元

（6000-5000）万元×0.11%=1.1 万元

合计收费=1.65+3.52+2.475+11+1.1=19.745（万元）

（2）电子商务平台交易费向成交供应商收取。电子商务平台交易费应包含

在总报价中，在报价中不再单独列项。中标人在电子商务平台上缴纳平台交易费，

发票由大唐电商技术有限公司开具。非长协类项目（含框架采购等），交易费收

取额按照单个合同金额或单个订单金额计算,大唐电商技术有限公司定期结算。

取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》（大唐集团

物【2016】241 号）。长协类项目，采购计划金额在“124”以上的，收费标准

参照国家计委计价格〔2002〕1980 号文规定的招标代理服务费基础标准的 55%向

中标人收取；采购计划金额在“124”以下的，收费标准为实际成交金额的

1.8%。费用由大唐电商技术有限公司按照每 12 个月向供应商收取。

电子商务平台交易费取费标准

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100 万元以下

0.8250%

0.8250%

0.5500%

22

100～500 万元

0.6050%

0.4400%

0.3850%

500～1000 万元

0.4400%

0.2475%

0.3025%

1000～5000 万元

0.2750%

0.1375%

0.1925%

5000～10000 万元

0.1375%

0.0550%

0.1100%

1～5 亿元

0.0275%

0.0275%

0.0275%

5～10 亿元

0.0193%

0.0193%

0.0193%

10～50 亿元

0.0044%

0.0044%

0.0044%

50～100 亿元

0.0033%

0.0033%

0.0033%

100 亿元以上

0.0022%

0.0022%

0.0022%

一次招标最高限额（完成一次招投标全流程）

175 万元

150 万元

225 万元

有关说明：

例如：某服务招标业务中标金额为 6000 万元，计算电子招标平台交易收费

额如下：

100 万元×0.825%=0.825 万元

（500-100）万元×0.44%=1.76 万元

（1000-500）万元×0.2475%=1.2375 万元

（5000-1000）万元×0.1375%=5.5 万元

（6000-5000）万元×0.055%=0.55 万元

合计收费=0.825+1.76+1.2375+5.5+0.55=9.8725（万元）

注：本标段中标服务费为 19.745 万元，大唐电子商务平台交易费为 9.8725

万元，本标段投标人应交纳 19.745+9.8725 万元=29.6175 万元。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密

保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注

释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

23

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表

规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，

不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡

和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标

人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前

附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达

招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知

前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组

成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利

于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见招标公告。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应

当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

1.12.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的差异表中列明，

除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

24

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）其他资料

（7）投标文件格式

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，

构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不

全，应及时向招标人或招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须

知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人或招标代理机构，要求招标

人或招标代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标

文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规

定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相

应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知

招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在

本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已

购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止

时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截

止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通

知招标人或招标代理机构，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

25

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10

日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，

将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1 商务投标文件

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金

（5）商务差异表

（6）资格审查资料

（7）廉洁合同

（8）投标人关于资格的声明函

（9）商务部分评标因素统计表

3.1.1.2 技术投标文件

（1）投标人已完成的业绩情况表

（2）服务方案

（3）项目组织机构

（4）重点、难点分析

（5）进度及质量保证

（6）安全、环保、培训及其保障措施

（7）服务承诺

（8）技术差异表

（9）技术部分评标因素统计表

（10）其他资料

3.1.1.3 价格投标文件

（1）报价表

（2）分项报价表

26

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成

投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合

体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第

3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规

定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式”的

要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应按照本招标文件规定的招标范围，以一个固定的价格报价，

投标价格应当是充分考虑了工程性质、规模、难易程度以及工作条件等情况，并

按照合同规定的范围提供全部服务所需要的费用。报价原则为以工作成本加合理

利润及税金及可能遇到的风险报价。除合同另有规定外，在合同签订后，因国家

有关服务的取费标准发生调整或工程实施过程中出现变更导致工程造价变化的，

将不产生合同费用变化。投标人应根据自身的经验和实力实事求是地报价，不得

哄抬报价或恶性压价。

3.2.3 本项目的报价方式见招标公告。投标人在投标截止时间前修改投标函

中的投标报价总额。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限

价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价已包含项目人员的工资、福利费、工会经费、教育经费、养

老保险、住房公积金、办公费、差旅费、现场补贴、公司管理费、劳保用品费、

现场必备的办公器具（包括计算机）、检测设备和交通工具合理的购置及使用费

用、现场的食宿费、电话通讯费等完成服务范围内的所有费用。

3.2.6 本项目不保证最低价中标。

3.2.7 投标报价的其他要求见招标公告。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期见招标公告。

27

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规

定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投

标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标

保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件。在延长期内，本须知关

于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用；投标人拒绝延长的，其投标失效，

但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银

行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、

形式和七六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为

其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应

当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其

投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否

决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人退还

投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利

息。中标人的投标保证金在签订书面合同并提交履约担保（如有），扣除应由中

标人支付的其他费用（招标代理服务费、大唐电子商务平台交易费等）后，退还

余款。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签

订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，

以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

28

3.5.1“投标人基本情况表”应具有投标人营业执照及年检合格的证明材料、

资质证书副本等材料的复印件。其他组织需具有有效的证明文件。

3.5.2“投标人财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会

计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具

体年份要求见招标公告。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，

应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“投标人已完成的业绩情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、

建设单位评价意见复印件；具体时间要求见招标公告，每张表格只填写一个项目，

并标明序号。

3.5.4“投标人资质证书情况表”应附投标人具有的资质情况。

3.5.5“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目

负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份

证、学历证、职称证和社保缴费证明复印件，并附能证明其管理过项目业绩的证

明材料包括合同（至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页）、成果文

件或用户证明；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴

费证明复印件。

3.5.6 拟投入本项目的设备应配备满足本次招标所需的合格设备。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第

3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否

则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案

方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求

编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报

价，但同时提供两个或两个以上方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

29

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增

加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录（如有）在满足招标文件

实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、招标人要求、

招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件以上传的电子投标文件为准。除投标人须知前附表另有规定

外，电子投标文件所附证书证件均为原件扫描件。当投标人在投标工具中填写的

内容与上传的投标文件(含电子签章 PDF 版)不一致时，以上传的投标文件(含电

子签章 PDF 版)为准。

3.7.4 在中标候选人公示时，招标代理机构将中标候选人的企业业绩、拟派

项目负责人业绩同时公示，便于投标人互相监督。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子投标文件投标人应当按照招标文件和电子商务平台的要求加密

投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求递交的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传递交投标

文件。

4.2.2 电子投标文件大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）上传递

交，具体见投标须知前附表。除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的

投标文件不予退还。

4.2.3 投标人完成电子投标文件上传后，须在大唐电子商务平台确认投标。

递交时间以传输完成后确认投标的时间为准。

4.2.4 逾期上传的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已

递交的投标文件。

4.3.2 投标人对已递交的投标文件需要修改的，需在大唐电子商务平台上撤

回原投标文件，修改后按照本章 3.7.3（4）项要求重新上传。

30

4.3.3 投标人撤回投标文件且放弃投标的，在开标结束后须向招标人提供退

还投标保证金的书面申请，招标人自收到投标人书面通知之日起 5 日内退还已收

取的投标保证金。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开

开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（3）招标人通过大唐电子商务平台对已递交的电子投标文件进行解密，公

布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目经理服

务期限及其他内容，并记录在案；

（4）现场开标结束；

（5）投标人在大唐电子商务平台上对开标记录进行线上确认或由系统自动

确认。

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制

作记录。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其

委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组

成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见招标公告。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

31

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受

过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原

因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论

无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和

程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标

准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选

人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见招标公告。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到采购结果审核意见的通知之日起 3 日内，按照投标人须知前附

表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期

间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标

投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可

能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规

定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，由招标人确定中标人。

7.5 中标通知

32

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标

通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约担保

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招

标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担

保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保为中

标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约担保以联合体各方或者联合体中牵头

人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，

其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还

应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文

件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同

时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有

权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证

金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时

向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失

的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目

向招标人承担连带责任。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）购买招标文件的潜在投标人少于 3 个的；

（2）到投标截止时间时，投标人少于 3 个的；

（3）评标委员会否决所有投标，或否决部分投标后因有效投标少于 3 个使

得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的；

（4）国家法律法规规定的其他应重新招标的。

33

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准

的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通

损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委

员会成员行贿谋取中标，

不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活

动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职

守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素

和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人

透露对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进

行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规

规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投

诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、

开标和评标结果提出投诉的，

应当按照投标人须知第 2.4 款、

第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。

异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10.是否采用电子招标投标

34

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见招标公告。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见招标公告。

12.招标文件中关于知识产权的免责声明

见投标人须知前附表。

35

第三章

评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号

评审因素

评审标准

1

评标方法

中标候选人排序方法 综合得分排序

投标人名称

与营业执照、资质证书一致

投标函签字盖章

有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。

法人授权委托书签字

盖章

有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。

投标文件格式

符合第七章“投标文件格式”的规定

联合体投标人（如有）

提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

2.1

.1

形式评审标准

备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案

营业执照

符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照

资质要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

财务要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

业绩要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

项目负责人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他主要人员

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

联合体投标人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

2.1

.2

资格评审标准

不存在禁止投标的情

形

不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4项规定的任何一种情形

投标报价

符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

投标内容

符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

服务期限

符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

质量标准

符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

投标有效期

符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

投标保证金

符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

权利义务

符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

2.1

.3

响应性

评审标准

服务方案

符合第五章“招标人要求”中的实质性要求

36

和条件

分包资格评审

符合第二章“投标人须知”第 1.11 款规定

条款号

条款内容

编列内容

1

本次评标采用综合评

估法

根据商务、技术和报价评分标准进行评分。按照综合得分的高低进行综合排序，综合排序高者优先。

总计

技术

商务

报价

2.2.1

分值权重构成

100%

50%

10%

40%

37

2.2.2（1）商务评分标准

商务评分标准表

序号

评标项目

分值

评分标准

1

对招标文件商务

部分的响应性

10

1、完全响应招标文件要求者得?5 分；偏差表中列出的，则每存在一条商务负偏差扣 0.5 分；未在偏差表中列出的，则每存在一条扣 1 分；扣至 0 分为止。2、完全响应商务部分评标因素统计表填写要求得 5 分；每出现一项未按要求填写情况扣 0.2 分，扣至 3 分。

2

企业实力

55

2.1

营业收入（近三

年平均）

20

有效投标人中最高者得满分，每降低一个名次减 1 分，最低得 12 分。(每年营业收入相加后取算术平均值)

2.2

资产总额（近三

年平均）

20

有效投标人中最高者得满分，每降低一个名次减 1 分，最低得 12 分。(每年资产总额相加后取算术平均值)

2.3

企业人数

5

人数≥50 人，得 5 分；

20 人＜人数＜50 人，得 4 分；

人数≤20 人，得 3 分。

2.4

企业荣誉及获

奖情况

10

近 5 年：获得国家级一项为 6 分，每增加一项加 2 分，最高 10 分；获得省部级或行业级一项为 4 分，每增加一项加 2 分，最高 8 分；国家级未得满分的，有省部级或行业级的无论多少项最高得分为 9 分；其他等级 0-3 分。同一个项目获奖以最高获奖得分记入，不重复计分。

3

财务状况

30

3.1

负债率（近三年

平均）

15

40%≤近三年平均资产负债率≤60%的，得 15 分；近三年平均资产负债率＜40%的，得 13 分；60%＜近三年平均资产负债率≤80%的，得 10 分；80%＜近三年平均资产负债率得 6 分。(每年资产负债率相加后取算术平均值)

3.2

流动比率（最近

一年）

15

流动比率≥2，得 15 分；1.5≤流动比率＜2，得 12 分；其余得 6 分。(流动比率=流动资产/流动负债)。

38

序号

评标项目

分值

评分标准

4

银行资信等级

5

银行资信良好、等级为 AAA 级，得 5 分；银行资信较好、等级为 AAA-、AA+、AA 级，得 4 分；其余等级或银行出具的“结算良好”等描述性证明，得3 分；

如是非银行机构出具的信用证明，得 0 分。

合计

100

39

2.2.2（2）技术评分标准

技术评分标准表

技术评分标准序号

评审因素

分值

评分标准

1

对招标文件技术部分的响应性

5

1、完全响应招标文件要求者得 3 分；偏差表中列出的负偏差，则每存在一条技术负偏差扣 0.25 分；未在偏差表中列出的，则每存在一条扣 0.5 分；扣至 0 分为止。2、完全响应技术部分评标因素统计表填写要求得 2 分；每出现一项未按要求填写的扣 0.1 分，扣至 1.5 分为止。

2

企业业绩

10

满足招标文件资格要求的业绩数量得 7 分，每增加 1 个有效业绩得 1 分，最高不超过 10 分；

3

对招标项目的理解和总体服务思路

10

对招标项目理解和认识的客观性、全面性和深度；总体服务思路的科学性、合理性、先进性、创新性和经济性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 6 分优档（9≤得分≤10）；良档（7≤得分＜9）；一般档（6≤得分＜7）；

4

项目组织管理，包括机构设置和主要人员安排

10

项目组织机构设置的合理性；管理制度办法健全完备性。拟投入项目的设备情况。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 6 分优档（9≤得分≤10）；良档（7≤得分＜9）；一般档（6≤得分＜7）；

5

整体服务方案的完备性、合理性

15

整体服务方案的完备性、合理性、针对性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 9 分优档（14≤得分≤15）；良档（11≤得分＜14）；一般档（9≤得分＜11）

6

项目重点、难点分析及突发事件应对措施

15

项目实施重点、难点认识及分析的客观性、全面性和深度，应对措施的合理性、针对性、先进性、创新性和经济性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 9 分优档（14≤得分≤15）；良档（11≤得分＜14）；一般档（9≤得分＜11）；

7

服务工作的质量、进度及保障措施

10

根据服务工作的质量情况、服务进度情况以及提供的保障措施合理性、针对性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 6 分优档（9≤得分≤10）；

40

良档（7≤得分＜9）；一般档（6≤得分＜7）；

8

安全、

环保、

培训及其保障措施

15

根据提供的安全、环保、培训等管理制度及保障措施的完备性和针对性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 9分优档（14≤得分≤15）；良档（11≤得分＜14）；一般档（9≤得分＜11）；

9

服务承诺

10

服务承诺及保证措施。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 6 分优档（9≤得分≤10）；良档（7≤得分＜9）；一般档（6≤得分＜7）；

合计

100

41

2.2.2（3）报价评分标准

报价评分标准表

序号

评分因素

评分标准

1

投标报价

审核

是否按招标文件规定进行报价。

2

评标价格

计算

1. 投标人应按照招标文件规定的币种进行报价。2. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。2.1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；2.2 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。经修正后的投标报价为评标价格 P。3. 投标人出现报价错误时，评标价格将以不利于投标人的原则进行确定。

3

评标基准价（K）

计算方法

评标基准价（K）计算方法：1.若有效评标价为小于等于 3 家时，则各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。

【基准价计算公式：

K= { (P1+P2+P3+…+Pn)/n）}；

（n≤3）

】

2.若有效评标价为 4-6 家时，则去掉最高有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价 。【 基 准 价 计 算 公 式 ： K= { （ P1+P2+P3+ …+Pn-1)/(n-1)}；

（4≤n≤6）

】

3.若有效评标价为 7 家（含 7 家）以上时，则去掉最高有效评标价和最低有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= {（P2+P3+P4+…+Pn-1)/(n-2)}；(n≥7)】4. 有效评标价计算评标基准价时，若开标时投标人为 7 家及以上，通过评审后合格投标人少于 7 家，则按照上述 1 和 2 原则进行计算。

4

报价评分

计算

（100 分）

1. 报价分（100 分）报价分计算办法：

（1）若评标价 P 等于 K 时，得 95 分（基准分）

；

（2）评标价 P 每高于评标基准价 1%在基准分基础上扣 1 分，最低得 60 分；（3）评标价 P 每低于评标基准价 1%在基准分基础上加 1 分，最高为 100 分；（4）若评标价 P 低于评标基准价 5%以上时，每再低 1%在 100 分基础上扣 1 分；（5）若评标价 P 低于评标基准价 20%以上时，得 85分；

42

序号

评分因素

评分标准

（6）中间采用插值法计算，分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”

。

43

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文

件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按照商务因素评分、技术因素

评分和报价评分乘以分值权重加权得出综合评分；并按照综合评分由高到低顺序

推荐中标候选人。综合评分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等的，以技

术得分高的优先；如果技术得分也相等，以业绩多者优先。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值权重构成与评分标准

2.2.1 分值权重构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）报价部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（1）商务评分标准；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（2）技术评分标准；

（3）报价评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（3）报价评分标准。

3.评标程序

评标开始前，评标委员会应复核招标文件的内容是否符合法律法规的强制性

规定，是否遵守公开、公平、公正和诚实信用原则。

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证

明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文

件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标

文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

44

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）因大唐电子商务平台投标人失信系统预警，被评标委员会认定/视为串

通投标的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报

价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会

应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点

有明显错误的除外。

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致

的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。如投标报价汇总表中各项数字

累计之和低于投标函的报价时，以修正后的总价为准；如投标报价汇总表中各项

数字累计之和高于投标函的报价时，则以投标函的报价为准，并对所有分项进行

同比例调整；

（4）如果投标报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在投标报价之

中；

（5）如果超招标范围报价，超出部分将予以核减，投标报价以核减后的总

价为准。

3.1.4 经评标委员会评审，满足招标文件要求的投标人不足两个，或两个投

标人满足招标文件要求，但投标明显缺乏竞争性的，按中国大唐集团有限公司招

标采购相关制度执行。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算

出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分

A；

（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分

B；

（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分

C；

45

A 为所有商务评标专家对投标人商务部分评分的算术平均值。B 为所有技术

评标专家对投标人技术评分的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A×权重+B×权重+C×权重。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报

价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材

料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该

投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含

义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄

清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标

人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实

质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投

标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会

按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选

人名单。

46

第四章

合同条款及格式

第一节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，

构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款及其附件、通用合同条

款、技术标准和要求（技术协议书）、已标价服务项目清单以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录（如有）。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以

及合同双方当事人约定的对其所做的修改和补充。

1.1.1.7 三措两案：是指服务项目承包人在国家法律法规范围内，依据项目实际和发包人

的要求制定的针对服务项目的文件，包含“组织措施、安全措施、技术措施、施工方案、应急

预案”，简称“三措两案”。

1.1.1.8 图纸：是由发包人提供满足工作需要的图纸资料，以及在合同履行过程中形成的

图纸文件。

1.1.1.9 已标价服务项目清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要

求填写并标明价格的服务项目清单。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻服务现场的全权负责人。

1.1.3 服务

1.1.3.1 “服务”为完成发包人需求，承包人提供的服务性工作。

47

1.1.3.2 “承包人设备”系指承包人用于实施本项目及弥补缺陷所需的、承包人自有或租

赁的、且不构成永久项目一部分的所有器具及物品，不包括临时项目、发包人提供的设备、备

件及专用工具、以及属于材料范畴的任何物品。

1.1.3.3 “材料”系指项目实施过程中耗用的材料，包括根据合同约定分别由发包人和承

包人供应的只以材料形式提供的物品，不包括发包人提供的设备、备件及专用工具、承包人设

备及生产设备。

1.1.3.4 “现场”指用于服务项目工作的场所，以及在合同中指定作为服务工作场地组成

部分的其他场所。

1.1.4 日期

1.1.4.1 “服务期”是指承包人按合同约定为发包人提供服务的期限和起始、结束日期。

1.1.4.2 进厂日期：指合同生效后发包人指定的进厂日期。

1.1.4.3 离厂日期：指合同约定服务期满后，发包人同意的承包人离厂的日期。

1.1.4.4 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次

日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 合同价格：指签定合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.5.2 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊

的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

书面形式：指合同文件、信函、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内

容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地

方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件

的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

48

（4）专用合同条款及附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（技术协议书）；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约

定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同

生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 发包人提供的图纸

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括服务方案、记录等，承包人应按约定的数

量和期限报送发包人。发包人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.7 联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等

重要文件，均应采用书面形式。

按合同约定应当由发包人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请求、申

请和报批等，发包人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限的，

其相应期限均为收到相关文件后 7 天。

1.8 知识产权

1.8.1 投标人根据招标人要求在履行项目过程中专门为招标人或根据招标人提供的有关信

息、资料而产生的服务成果，其知识产权和其他权益全部归招标人所有。未经招标人事先书面

许可，投标人不得以任何形式自行使用、擅自许可任何第三方使用或向任何第三方提出有关意

见和建议。

1.8.2 招标人根据本项目要求向投标人提供的技术性信息、商业性信息、文件、程序、计

划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法和其他专有信息

等，其知识产权和其他权益全部归招标人所有，未经招标人事先书面许可，投标人不得以任何

形式自行使用或擅自许可任何第三方使用。

1.8.3 投标人提供的产品及服务，如涉及第三方合法享有的知识产权和/或其他权益，须提

供相关授权证明文件。

49

1.8.4 投标人保证其提供的产品及服务不侵犯任何第三方合法享有的知识产权和/或其他权

益。若因上述原因引起的第三方追溯，招标人概不负责，投标人承担由此引起的全部责任，并

赔偿因此给招标人带来的全部损失。

1.8.5 未经招标人事先书面许可，投标人不得将本项目涉及的相关权益转让给第三方。

2. 发包人

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的

任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人按合同约定进厂时间向承包人发出进厂通知。

2.3 提供服务工作现场及技术资料、图纸

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供服务工作现场及技术资料、图纸等，并保证资

料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理相关入厂证件及服务作业手续。

2.5 组织技术交底

发包人应在作业前向承包人进行安全、技术交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织对承包人考评、结算

发包人应按合同约定对承包人履约期满后进行整体考评和完工结算。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1 按照发包人制度办理入场手续和证件，并将办理结果书面报送发包人留存。

3.1.2 按合同约定的服务项目工作范围、内容、技术要求及质量、性能保证、安全、环保、

文明施工等既定目标完成项目，并在合同期内承担维护和缺陷修复等义务。

3.1.3 按合同约定采取安全文明施工和环境保护措施，确保人员、材料、设备和设施的安

全，防止发生人身伤害和财产损失。

3.1.4 按合同约定的服务内容和要求，编制服务方案（“三措两案”），并对服务作业的

完备性和安全可靠性负责；

50

3.1.5 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政

管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，并对邻近生产设施进行有效隔离。

承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

3.1.6 按照第 7.3 款约定负责服务现场及其周边环境与生态的保护工作；

3.1.7 按安全文明施工要求采取安全措施，确保人员、设备和设施的安全，防止因作业造

成的人身伤害和财产损失；

3.1.8 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于服务项目，且应及时支付其雇用人员工

资；

3.1.9 合同履行期间，承包人所有人员应严格遵守发包人及其上级公司制订的各项管理制

度。

3.1.10 承包人应履行的其他义务。

3.2 履约担保

3.2.1 承包人应保证其履约担保在服务期限内一直有效。发包人应在合同结算后 28 天内把

履约担保退还给承包人。

3.2.2 如项目延期，承包人有义务继续提供履约担保。

3.3 承包人项目经理及人员

3.3.1 承包人项目经理

3.3.1.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目经理应

负责组织合同的实施。承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的管理机构章，

并由承包人项目经理或其授权代表签字。

3.3.1.2 项目经理应驻现场，项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需

离开现时，应取得发包人的书面同意，临时代行其职责的人员需经过发包人的书面同意，该人

员应具备履行相应职责的能力。承包人项目经理未经发包人同意擅自离开现场的，发包人有权

按照相关管理制度进行考核。

3.3.1.3 承包人更换项目经理时，应提前 28 天书面通知并取得发包人书面同意。替换人员

应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。

3.3.1.4 项目经理按合同约定组织服务工作。在紧急情况下为确保作业安全和人员安全，

在无法与发包人代表及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与作业有关的人身、

财产的安全，但应在 24 小时内向发包人代表提交书面报告。

3.3.1.5 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求

更换的理由。承包人应在接到更换通知后 2 天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改

51

进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 3 天内进行更换，并将新任命的项

目经理的相关资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行合同约定的职责。

3.3.2 承包人人员

3.3.2.1 承包人派驻到现场的主要管理人员应相对稳定。项目实施过程中如有变动，承包

人应及时向发包人提交现场人员变动情况的报告。承包人更换主要管理人员时，应提前 7 天书

面通知并取得发包人书面同意。

3.3.2.2 特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，发包人可以随时检查。

3.3.2.3 承包人的主要管理人员离开现场应报发包人同意。主要管理人员离开现场前应指

定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发

包人的同意。

3.3.2.4 承包人擅自更换主要管理人员，或前述人员未经发包人同意擅自离开施工现场的，

发包人有权按照相关管理制度进行考核。

3.4 提前入场和交接

3.4.1 承包人应在合同开始工作前 21 天，进驻现场进行项目部建设，工器具布置，设备熟

悉、与本项目之前的服务单位工作交接等工作。合同开始工作之日前，具备工作条件，合同开

始工作之日立即开展服务工作，与前一服务单位无缝对接。

3.4.2 承包人有义务在合同结束前 21 天对本项目下一阶段的服务单位人员进行技术交底等

交接工作，双方交接完成，承包人才能退出本项目。

3.4.3 在承包人提前入厂期间，如因承包人原因造成相关设备、设施损坏的，由承包人负

责修复或更换，并承担由此产生的费用。

3.5 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同项目。

4. 工期

4.1 合同工期

在专用合同条款中约定，发包人提出服务的合同期限。

4.2 服务工作实施

4.2.1 发包人在专用合同条款中约定通知承包人进厂的时间，承包人应按合同约定的期限

内完成合同服务工作。

4.2.2 如果是由于发包人的原因或发生不可抗力事件，承包人因此无法按期完工，双方应

共同商议延期后相关事宜。

4.3 工作延期

发包人由于工作需要提出的服务工作延期，如有在专用合同条款中约定。

52

4.4 其他

5. 服务质量

5.1 服务质量要求

5.1.1 服务质量标准必须符合发包人要求，以及相关验收规范和标准。有关服务质量的特

殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因承包人原因造成服务质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直

至质量达到合同约定的标准为止，由此增加的费用由承包人承担。

5.2 不合格项的处理

因承包人原因造成的不合格项，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同

要求的质量标准，由此增加的费用由承包人承担。无法补救的，由双方协商解决。

5.3 质量争议检测

合同当事人对服务质量有争议的，由双方协商确定的检测机构鉴定，由此产生的费用及因

此造成的损失，由责任方承担。

6. 安全文明与环境保护

7. 支付

7.1 付款方式

具体付款方式在专用合同条款中约定。

7.2 结算

7.2.1 服务期满后 7 天内，承包人应按发包人规定的格式向发包人提交项目结算申请。发

包人将按相关制度的规定及程序及时对承包人报送的结算申请进行审核。

7.2.2 结算原则在专用合同条款约定。

8. 保险

8.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应为其参与本项目全体人员购买工伤保险或全过

程的人身意外伤害险，未按合同约定办理保险的承包人人员禁止进入服务场地；因投保产生的

保险费和其他相关费用已包含在合同价中。合同延期，保险期限应相应延长。

8.2 承包人应向发包人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，相关凭证将作为

合同付款的依据之一。

9. 不可抗力

9.1 不可抗力的确认

53

9.1.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不

能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用

合同条款中约定的其他情形。

9.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的

证据，并及时认真统计所造成的损失。发生争议时，按第 12 条【争议的解决】的约定处理。

9.2 不可抗力的通知

9.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合

同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

9.2.2 不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，

说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资

料。

9.3 不可抗力后果的承担

9.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。

不可抗力发生前已完成的服务工作应当按照合同约定进行支付。

9.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等后果，由合同当事人按以下原则

承担：

（1）永久工程、已运至现场的材料的损坏，以及因设备、设施损坏造成的第三方人员伤亡

和财产损失由发包人承担；

（2）承包人工器具的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人

没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

在合同延期期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

9.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权

解除合同。合同解除后，由双方当事人商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的费用；

（3）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（4）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（5）双方商定或确定的其他款项。

54

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 42 天内完成

上述款项的支付。

10. 违约

10.1 发包人违约

10.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（2）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（3）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（2）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人

采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 3 天内仍不纠正违约行为的，承包人有

权暂停相应的服务工作。

10.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事

人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

10.1.3 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解除履

约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的款项；

（3）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（4）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（5）按照合同约定应退还的质量保证金；

（6）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 12 条【争议的解决】的约定处理。

承包人应妥善做好已完项目的保护和移交工作，并将工器具和人员撤出作业现场，发包人

应为承包人撤出提供必要条件。

10.2 承包人违约

10.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定使用不合格的工器具、材料等的；

（2）因承包人原因导致检修服务质量不符合合同要求的；

55

（3）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入现场的材料、工器具等撤离施工现场的；

（4）因承包人违反合同约定造成暂停服务的；

（5）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（6）由于承包人的责任使一项或更多项的技术性能和保证值没有达到要求的；

（7）承包人未能在合同期内对缺陷进行修复或拒绝按发包人要求进行修复的；

（8）未能按照合同约定履行其他义务的。

10.2.2 承包人违约的责任

10.2.2.1 承包人应承担因其违约行为而增加的费用。增加的费用除应包括由于上述违约行

为直接造成发包人的所有支出或损失外，还应包括由于承包人违约而造成的发包人向第三方支

付的费用。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算

方法。

10.2.2.2 承包人提交违约金后，仍有义务向发包人提供技术支持。由于承包人的原因导致

发包人拒收项目的，并不免除承包人支付违约金的义务。

10.2.2.3 承包人因发生第 10.2.1（5）目约定的违约情形应支付违约金，违约金额度在专

用条款里中约定。

10.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第 10.2.1 项【承包人违约的情形】第（5）目约定的违

约情况时，发包人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同

目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使

用承包人在现场的材料、工器具、临时设施、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文

件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或

减轻承包人应承担的违约责任。

10.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和清

算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按发包人确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供

的材料、临时设施等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

56

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。

发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 12 条【争议解决】的

约定处理。

10.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约

责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

11. 索赔

11.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向发包人递交索赔通知书。索

赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额，并附必要的记录和证明材料；

（2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向发包人递

交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额，并附必要的记录和证明材料；

（3）承包人未在前述 14 天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款的权利。

11.2 承包人索赔处理程序

（1）发包人收到承包人提交的索赔通知书后，在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步

证明材料后的 14 天内，将索赔处理结果答复承包人；

（2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 14 天内完成赔付。

承包人不接受索赔处理结果的，按第 11 条的约定执行。

11.3 承包人提出索赔的期限

承包人在接到发包人结算通知后，应被认为已无权再提出服务作业期间所发生的任何索赔。

11.4 发包人索赔的提出

根据合同约定，发包人认为有权扣减付款的，应按以下程序向承包人提出索赔：

（1）发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向承包人递交索赔通知书。索

赔通知书应详细说明索赔理由以及要求扣减的付款金额，并附必要的记录和证明材料；

（2）索赔事件具有连续影响的，发包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向承包人递

交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的扣减付款金额，并附必要的记录和证明材料。

11.5 发包人索赔处理程序

（1）合同当事人双方就索赔事件达成一致意见，承包人应付给发包人的金额可从拟支付给

承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。承包人在收到索赔通知书或

有关索赔的进一步证明材料后的 14 天内，将索赔处理结果答复发包人。如承包人在收到索赔通

知书后 14 天内未做答复，则视为该索赔已被接受；

57

（2）承包人接受索赔处理结果后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 11

条的约定执行。

12. 争议的解决

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决

不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

58

第二节 专用合同条款

大唐国际武安发电公司

2026-2027 年（2 年）设备检修及日常维护零部件修配合同

甲方：大唐武安发电有限公司 合同编号：

乙方： 签订地点：

签订时间：20 年 月 日

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础，依据《中华人民共和国

民法典》及相关法律法规的规定达成以下协议，并由双方共同恪守。

一、合同内容

乙方负责完成甲方机组设备检修和日常维护期间，设备零部件进行加工、修配等工

作，包含设备测绘、机械加工、热处理、往返工厂的运输。

二、合同期限

计划合同期限：合同签订之日起至 2027 年 12 月 31 日。单价合同，据实结算。结算

金额达到合同总金额或合同服务期限满合同终止，先到者为准。

三、合同价款

（一）费用结算：

合同工作范围内所需加工修配的零部件为固定单价（含人工费、材料费、管理费、

运输费、机械使用费和税金等所有费用），不因市场风险、政策风险、自然灾害等因素

进行调整。固定单价见技术协议。

（二）费用结算金额：

1、暂定总费用为人民币 元（大写： ），税率 %,税额 元（大

写： ）

，不含税价 元（大写： ）

。具体结算金额以实际发生为准。

2、结算金额计算公式

结算金额=零部件 1 的数量×零部件 1 的单价+零部件 2 的数量×零部件 2 的单价+

零部件 3 的数量×零部件 3 的单价+……+零部件 n 的数量×零部件 n 的单价

3、本项目不涉及水、电、汽费。

四、支付方式

本项目每年分四次支付，乙方依据每次实际设备零部件修配数量金额出具结算书和

竣工验收单，经甲方验收合格签字完成，开具 %增值税专用发票，据实结算并支付 100%

结算款。其中在 2027 年最后一次结算中，乙方向甲方提供 2026 年-2027 年（2 年）全

59

部结算总额 3%的质量保函（质量保函所保日期不低于 12 个月，保函类型为国有银行开

立、不可撤销、见索即付）后，甲方支付给乙方最后一次结算 100%的结算款。如遇国家

增值税税率调整，应按照调整后的税率开具增值税专用发票，并对结算款进行调整，扣

除相应减少的税金。

质保期 12 个月，质保期以最后一次结算的竣工验收单签字日起算。

支付方式：银行电汇或承兑汇票。

五、甲方权利义务

1.审查乙方的资质：营业执照。

2.对乙方修理项目过程管控和检测质量进行监督。

3.对乙方修配的零部件进行验收。

六、乙方权利义务

1．接受甲方对维修各个项目及过程的检查及验收。

2．对维修过程中发现的设备制造、安装或其它任何形式错误、遗漏、误差和缺陷应

及时以书面形式通知甲方。

3．应甲方要求对其提出的设备技术诊断、事故抢修、安装制造工艺，组织专业人员

进行技术咨询。

4．对乙方责任造成的设备损坏及人身事故均由乙方负责。

5. 若出现因为质量问题返修的现象时，乙方需要承担二次修理所产生的全部费用。

七、违约责任及考核细则

1．当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

甲方在未经乙方同意，单方面解除合同的，应赔偿乙方因此造成的损失，并继续履

行合同。

2．当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）乙方因自身原因未能及时履行合同义务的，每延误一日，应向甲方支付 2000

元的违约金。

（2）乙方负责的作业内容不能达到甲方的要求时，依据甲方指定的考核细则进行考

核。

（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付 1000 元/次的违约金，

另应赔偿其因违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

3．一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后

仍应继续履行合同。

八、争议解决方式

60

在合同履行过程中发生争议，由当事人协商解决；协商不成的，双方同意提交邯郸

仲裁委员会仲裁。

九、终止条款

1、合同期满或总结算金额达到合同金额。

2、乙方严重违反本合同的责任义务，导致电厂生产无法正常进行，且在收到甲方发

出的书面通知后 3 天内仍未纠正措施，甲方通知乙方解除本合同。

3、在合同有效期内，由于乙方严重违反本合同规定的责任和义务，甲方可以在必要

时要求乙方中止履行本合同项下的全部或任何部分的服务。中止期间的合同履行事宜由

双方协商解决。

4、合同中存在欺诈行为，对甲方造成直接利益损害。

5、本合同终止并不影响任何一方在合同终止前即应向另一方履行的支付义务或因合

同终止而需承担的赔偿责任。根据法律规定或本合同约定在合同终止后继续有效的条款

在合同终止后继续有效。

8、本合同一方破产或无力偿付债务，另一方宣布解除本合同。

9、双方约定终止。

10、合同执行一年后，甲方根据乙方在当年合同执行的质量、进度、售后服务等方

面进行综合评价，若评价结果不合格，将终止合同。

11、其他不可抗因素导致合同内容无法实行的。

十、其他

1、本合同一式 4 份，甲方执 3 份；乙方执 1 份。

2、本合同附件作为本合同组成部分并具有同等法律效力（技术协议）

，其它未尽事

宜由双方另行协商签订补充协议。

3、本合同经双方签字、盖章之日起生效。

4、如在中标（中选）通知书发出后、合同签约前，乙方存在资质、业绩等评审否

决项材料弄虚作假情况，甲方有权拒绝签署合同。

甲方

名称：大唐武安发电有限公司

地址：河北省武安市矿山镇

法定代表人或

委托代理人（签字）

：

电话：

乙方

名称：

地址：

法定代表人或

委托代理人（签字）

：

电话：

61

传真：

邮政编码：

开户银行：

帐号：

税号：

传真：

邮政编码：

开户银行：

帐号：

税号：

62

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称为实施

项目名称

)，已接受

(服务商名称，以

下简称

“承包商”)对该项目服务投标。

发包人和承包商共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.1 中标通知书；

1.2 投标函；

1.3 专用合同条款；

1.4 通用合同条款；

1.5 发包人要求；

1.6 服务费用清单；

1.7 服务方案；

1.8 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上

述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币(大写)

(¥)

。

4. 项目负责人：

。

5. 服务工作质量符合的标准和要求：

。

6. 承包商承诺按合同约定承担其应负责的服务工作。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。

8. 承包商计划开始服务日期：，实际日期按照发包人在开始服务通知中载明的开始

服务日期为准。服务期限为

天。

9. 本合同协议书一式份，合同双方各执份。

10. 合同未尽事宜，双补充协议。补充协议是合同的组成部分。

63

发包人：

(盖单位章) 承包商：

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

年

月

日

年 月 日

64

附件二：履约担保

履约担保

（招标人名称）：

鉴于

（招标人人名称，以下简称“招标人”）与

（中标人名称，

以下称“中标人”）于

年 月 日就

（项目名称）协商一致共同签订《

XX

合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就中标人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责

任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自招标人与中标人签订的合同生效之日起至招标人签发或应签发竣工验收

证书之日起

50 天后失效。

3. 在本担保有效期内，因中标人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到

你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在

7 天内无条件支付。

4. 招标人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年

月 日

65

66

第五章

技术标准和要求

一、服务要求

1. 招标项目概况

1.1 项目名称：大唐国际武安发电公司 2026 年-2027 年（2 年）设备检修及日常

维护零部件修配项目

1.2 项目地点：河北省邯郸市武安市矿山镇大唐武安发电有限公司

1.3 建设单位：大唐武安发电有限公司

1.4 建设规模：600MW

1.5 建设条件：大唐武安发电有限公司位于河北省邯郸市武安市矿山镇，距市区

15 公里，东邻大同镇，南接西土山乡，西靠西寺庄乡，北连邢台沙河市册井镇，

总面积 99.5 平方公里，整体地势西高东低，以低山丘陵地貌为主，地质复杂，

岩石以石灰岩、砂岩为主。装机容量 2*300MW 循环流化床燃煤机组，1 号机组于

2012 年 12 月 21 日、2 号机组于 2013 年 1 月 5 日投入商业运营。投标人负责完

成招标人机组设备检修和日常维护期间，设备零部件进行加工、修配等工作，包

含设备测绘、机械加工、热处理、往返工厂的运输。加工修理需要的材料、工器

具等均由应投标人提供。

1.6 建设进度：合同签订之日起至 2027 年 12 月 31 日。单价合同，据实结算。

结算金额达到合同总金额或合同服务期限满合同终止，先到者为准。

1.7 质量目标：详见技术要求。

2. 服务范围和内容

2.1 服务范围

自合同签订之日起至 2027 年 12 月 31 日机组设备检修和日常维护期间，负

责设备零部件进行加工、修配等工作，包含设备测绘、机械加工、热处理、往返

工厂的运输。加工修理需要的材料、工器具等均由应投标人提供。

2.2 服务内容及深度

2.2.1 自合同签订之日起至 2027 年 12 月 31 日机组设备检修和日常维护期间，

招标人根据实际需要通知投标人须加工修配的设备零部件及数量，投标人按照招

标人规定的时间进行修配。下表为 2026 年至 2027 年 2 年机组设备检修和日常维

护期间零部件加工修配预估工程量，共计 228 项，其中第 1-185 项为加工项目，

67

第 186-228 项为修配项目。表中项目内容所需要的材料、工器具等均由投标人提

供，具体工作以实际发生为准。

表 1 零部件加工修配预估工程量表（2 年采购总量）

序

号

项目内容

规格参数

数量

单位

含税单

价（元）

1

气动门连接块加工

尺寸

55*40*45mm 45#钢

16

件

2

间冷扇区蝶阀蜗轮铜套

加工

外径φ

30 内径φ24 L=100 材质铜

4

套

3

喷雾泵泵轴加工

轴径Φ

60 L=1200mm 材质 2Cr13

8

件

4

充水泵口环加工

620*600*5，材质#20 钢

8

件

5

冷油器堵头加工

φ

12.5*15*50 铸钢

60

件

6

泵轴及联轴器加工

泵型号

Xs-290A 轴φ110*1200mm 材质：

45# 镀铬联轴器φ300*200mm 材质：碳钢

10

件

7

真空泵轴套加工

外径φ

150 内径φ130 L=300mm 材质：

304

4

件

8

机封压盖加工

外径φ

250 内径φ200mm 材质：碳钢

12

件

9

电泵出口电动门盘根室

加工

盘根室尺寸外径φ

100 内径φ80 L=100

材质

304

8

件

10

小机润滑油泵轴套加工

外径φ

65 内径φ60 L=220，材质 20 钢

6

件

11

一级反渗透升压泵对轮

加工

对轮外径φ

300，内孔φ40，对轮总长度

80，轮刮长度 30

8

件

12

一级反渗透升压泵轴套

加工

外径φ

75 内径φ85 L=100，材质#20 钢

8

件

13

一级反渗透升压泵泵轴

加工

φ

75*700，材质#20 钢

4

件

14

高加隔板加工

JG-*开通会员可解锁* 宽 300 厚度 18 材质碳钢

16

件

15

高加人孔螺栓定制加工

JG-*开通会员可解锁* M19 普通螺纹 L=100 材质

高碳钢

16

件

16

高加人孔丝杠定制加工

JG-*开通会员可解锁* M80 普通螺纹 L=200 材质

碳钢

12

件

17

喷雾泵入口门阀杆加工

φ

35*1200，材质 2Cr13

6

件

18

喷雾泵入口门阀盖加工

φ

200 厚度 30 阀盖盘根室车削找中心，

中心偏差

0.02mm

10

件

19

定冷水滤网盖加工

外径

600，圆顶，材质 304

4

件

20

高加正常疏水调门铜母

加工

TBR1361SS1 外径 φ150 内径 φ70 带内螺

纹长度

84mm 铜

12

件

21

定排电动阀铜套加工

外径φ

150 内径φ80 带内螺纹长度 92 铜

8

件

22

给水旁路电动一道门铜

套加工

外径φ

200 内径φ120 带内螺纹长度 157

铜

6

件

23

逆止门阀板加工

DN350 阀板φ350 厚度 30 碳钢

24

件

24

间冷塔冲洗喷嘴管排加

工

单根喷嘴管尺寸φ

25*4 L=2500 6 根/排

材质

304

6

套

68

25

间冷塔百叶窗执行机构

底座加工

长

200 宽 150 厚度 16 铸铁

40

件

26

间冷塔百叶窗万向节加

工

M24*2.5 万向节 304

12

件

27

间冷塔百叶窗万向节球

体加工

M24*2.5 万向节球体 304

40

件

28

间冷塔内冲洗装置行动

电机齿轮加工

外径φ

50 内径φ20，模数 60

16

件

29

阀芯加工

截止阀

DN80 阀芯材质司太立合金

100

台

30

真空泵泵轴加工

φ

110*1200mm 材质：45# 镀铬

2

件

31

联轴器加工

φ

300*200mm 材质：碳钢

10

件

32

小机润滑油泵泵轴加工

φ

40 长 500 #45 钢

4

件

33

高加正常疏水调门门杆

加工

TBR1361SS1 φ20 长度 300 材质 2Cr13

8

件

34

辅机循环水补水电动门

铜套加工

外径φ90，L=100，材质铝青铜

2

件

35

水处理超滤废水泵联轴

器加工

外径φ105，L=100，材质#45 钢

4

件

36

水处理超滤废水泵机封

套加工

外径φ35，L=150，材质#45 钢镀铬

4

件

37

辅机循环水泵密封套加

工

外径φ110，内径φ90，L=360，材质#45

钢镀铬

10

件

38

辅机循环水泵轴承衬套

加工

外径φ110，内径φ85，L=41，材质#45 钢

镀铬

10

件

39

高加正常疏水手动门铜

套加工

外径φ150，内径φ70 带螺纹，L=110，材

质铝青铜

4

件

40

辅机循环泵机封压盖加

工

外径φ250，内径φ200，L=110，材质灰

铸铁

4

件

41

电泵出口电动门铜套加

工

外径φ150 外圈带齿，内径φ70 带螺纹，

L=60，材质铝青铜

4

件

42

高加水侧封头丝杠加工

外径 39mm 长 470mm,材质 Q235A

12

件

43

高加水侧封头丝扣扩孔

套扣加工

内径 36mm 扩孔至 39mm

4

件

44

主汽供汽封电动头连接

套加工

异形件外径 80mm,长 120mm,材质 45 号钢，

调制处理。

4

件

45

主汽供汽封锻制三通加

工

外径 58mm 厚度 7mm,材质 12CrMoVG

4

件

46

汽泵出口电动门密封盘

加工

DN300

8

件

47

汽泵再循环逆止门轴加

工、导向套加工及镶套

H41H-25C DN200

6

套

48

间冷泵防洪泵出口逆止

门门轴加工、导向套制作

H41H-16C DN65

10

套

69

49

间冷泵防洪泵出口逆止

门门轴加工

H41H-16C DN65

10

件

50

污泥螺杆泵单线螺杆轴

加工

φ45*280 #45 表面镀铬

4

件

51

污泥螺杆泵双线定子加

工

φ

300*300 Q235 内热镶橡胶

4

件

52

污泥螺杆泵传动轴加工

φ40*400 #45

4

件

53

污泥螺杆泵连接轴加工

φ28*350 #45 带销钉

4

件

54

污泥螺杆泵机封轴套加

工

φ28*150 #45

4

件

55

生产水泵泵轴加工

KQSN150-M6/211

4

根

56

间冷泵堵板制做加工

φ1840，材质：Q235，厚度：45mm，螺栓φ40mm 尺寸：φ1730mm，φ40-36 均布，双

头螺栓：M36*130mm,数量：36 条。堵板加

筋板，筋板厚度：25mm

2

件

57

电泵再循环逆止门门盖

凸台、门体凹台加工

DN250 PN2.5Mpa Q235

4

套

58

汽泵泵座制动销加工

φ16mm，长度：40mm，材质：碳钢，内部

加工丝扣 M8，调质处理

12

件

59

间冷泵轴承挡套加工顶

丝，现场打孔、攻丝

M8*12 8.8 级

12

套

60

汽泵中间抽头瓦兰加工

DN50 材质 Cr13

4

件

61

普快滤池反洗水泵联轴

器加工

电机侧：φ60*φ165mm，长度：165mm 泵

侧：φ48*φ165mm，长度：165mm，材质：

HT200

4

套

62

汽泵中间抽头电动门阀

芯加工

DN50 材质 Cr13

4

件

63

汽泵再循环阀芯、底口加

工

DN175，材质 Cr13

6

套

64

真空泵锁母加工

M140*2

4

件

65

生活水池补水门门杆加

工

门杆材质：45#调质，包含铜锁母

4

件

66

内冲洗升压泵前置泵轴

加工

φ40mm，长度：475mm

4

根

67

原水提升泵口环加工

260*250*10 #20 钢

6

件

68

原水提升泵泵轴加工

φ60*1200 #45 钢镀铬

4

根

69

原水提升泵盘根室加工

φ80*70 Q235

4

件

70

定冷泵机封压盖加工

φ250*20mm 材质：碳钢

6

件

71

定冷泵机封压盖联轴器

加工

φ50*φ100mm 长度 200mm 材质：HT200

6

件

72

定冷泵轴承盖车削加工

φ80mm，材质：碳钢

2

件

73

喷雾泵机封压盖加工

φ280*25 Q235

6

件

74

喷雾泵机封轴套加工

内径

30 外径 50 长度 50 材质#20 钢

2

件

70

75

郭二庄换热器站疏水箱

盖板制作加工

500*600*5 Q235

4

块

76

郭二庄供热快关阀联轴

器加工

φ30*φ50mm 长度 150mm 材质：HT200

4

件

77

充水泵逆止门门轴加工

φ50*600 材质 2Cr13

8

根

78

充水泵逆止门套加工

内径

50 外径 80 长度 50 材质#20 钢

8

件

79

铜垫加工

φ16*13mm 铜

70

件

80

防拉裂护板加工

62*5*150 材质碳钢

150

块

81

低再防磨护板加工

φ

76*3 扇形角度 120°长度 1000 材质

304

750

块

82

低过防磨护板加工

φ

57*3 扇形角度 120°长度 1000 材质

304

750

块

83

连接丝杠加工

M16*150 材质#20 钢

24

件

84

电动阀门连接盘加工

尺寸φ

150 高度 100 材质#20 钢

24

件

85

铜套加工

外径φ

50 内径φ20 带内螺纹 L=80 铜

50

个

86

冷渣机减速机小齿轮加

工

尺寸外径φ

360 内孔φ90 厚度 110；材质

42CrMo

20

件

87

金属取样器加工

尺寸

50*40*2 材质 12Cr1MoV

20

件

88

清堵机刮刀加工

型号：

CLST01-H1-QDZJ 尺寸：

1850*75*47 材质：40Cr

40

件

89

给煤机导轨支撑螺栓加

工

给煤机型号：

EG2490 螺栓尺寸：M24*3

L=131 材质：Q235

24

件

90

给煤机皮带托辊轴承盖

加工

给煤机型号：

EG2490 轴承盖尺寸：Φ

60*55 材质：Q235

24

件

91

声波吹灰器转盘加工

型号：

BS-201 第一处需修复的转盘轴肩

Φ14 L=120 第二处需修复的转盘轴肩

Φ25 L=80 材质：Q235

70

台

92

冷渣机入口端板法兰加

工

φ

960 厚度 16 材质 16Mn

30

套

93

排渣电动门门杆加工

门杆尺寸φ

30 L=350 材质 304

24

根

94

斗提机双排链从动轮加

工

外径直径φ

550 孔径φ250；孔深 180；38

齿材质

NM700

6

件

95

冷渣机动环加工

动环进渣口内径

460mm，动静密封配合长

度不低于

190mm，材质 310S

6

件

96

输渣机大链轮加工

DTWA.LD730.3-2；孔径 140；孔深 200；

齿数

57

2

个

97

渣仓双轴搅拌机轴承座

加工

Z2524Y

6

个

98

渣仓双轴搅拌机驱动轴

密封压兰加工

Φ100*10，不锈钢

6

件

99

斗提机链条防护罩加工

R450mm,R250mm,L1850mm，δ=4mm

10

件

100

双轴搅拌器密封压兰加

工

216mm*140mm Q235

10

件

71

101

冷渣机出口排渣手动门

阀杆固定螺母支座加工

125mm*35mm*14mm R52mm Q235

24

件

102

输渣机油封压盖加工

φ180*25mm Q235

2

件

103

斗提机轴加工

DTWA.NE630.6-2|15CrH|

6

件

104

斗提机密封板加工

700*400*6mm Q235

10

件

105

斗提机底部轴承底座加

工

300*300*50mm Q235

6

件

106

输渣机料斗加强板加工

210*45*5mm Q235

800

件

107

斗提机尾轮轴顶部转盘

加工

240*12 不锈钢 304

6

件

108

冷渣机支撑轮加工

GTL150||9.1

20

件

109

铜丝套加工

20*55*12mm

50

件

110

管壁堵漏卡具加工

130*35mm #45

100

套

111

管壁堵漏卡具加工

140*150mm #45

100

套

112

输渣机插板铜套螺母加

工

60*50mm

24

件

113

下渣管手动插板门插板

加工

φ268*650*10 材质 310s

12

件

114

下渣管手动插板门阀杆

加工

800*40 材质 Cr25Ni20

8

根

115

主给水电动阀铜套加工

130*140

2

件

116

冷渣机推力轴承锁母加

工

120*155*25mm #45

20

件

117

恒吊拉杆丝杠加工

M30*500，正反扣 #45

24

件

118

斗提机顶部轴承底座加

工

磨损处补焊、车圆并校正

6

件

119

万象球头加工

M30，螺距 1.5mm #45

6

件

120

炉膛风帽盖板加工

风帽盖板

80mm*10mm，材质 310S

50

件

121

飞灰采样器负压调节采

集头加工

外径φ26，内径φ21 L=65 材质：304

10

件

122

流化风机轴承定位套加

工

外径φ180，内径φ170

L=80 材质：#20 钢

10

件

123

流化风机轴套加工

外径φ140，内径φ95 L=28 Q235

10

件

124

引风机轴瓦端盖加工

外径φ335，内径φ295 L=30 Q235

6

件

125

给煤机皮带调整杆加工

φ20 L=810 材质：304

20

件

126

清堵机减速机传动齿轮

加工

型号： CLST01-H1-HZZC-A

尺寸：齿轮内径为 120mm,齿轮外径为

324mm,齿轮厚度为 85mm,齿数为 25

材质：42CrMo 。

10

件

127

冷渣机内部冷却水管护

瓦加工

φ76*6 材质#20 钢

380

件

128

空预器密封片加工

尺寸为：2400*180*3 材质：ND 钢

500

件

129

空预器密封片加工

尺寸为：1600*110*3 材质：ND 钢

500

件

72

130

空预器密封压板加工

尺寸要求：1100*150*3；材质：Q235B

500

件

131

闭冷水管堵头加工

外径φ32，内径 24 L=80 #20 钢

30

件

132

增面滚筒筒体加工

Φ

250*950 壁厚 10 Q235

20

件

133

螺旋叶片加工

Φ

300*5000，壁厚 8 Q235

20

件

134

升降轴加工

Φ

100*1100 #45 钢

10

件

135

螺旋减速机底座加工

Φ

300，厚度 50 Q235

20

件

136

除铁器链轮加工

Φ

200，厚度 30，双层链轮 #45 钢

40

件

137

环给定位轮加工

Φ

200*250 材质 ZG35CrMo

20

件

138

对轮加工

外径

120，高度 110 铸钢

24

件

139

联轴器加工

外径

300，高度 150 铸钢

8

件

140

阀门连接轴套加工

φ

40*50 方孔 14mm #45 钢

50

套

141

对丝加工

M20 长 60 普通螺纹 Q235B

80

个

142

皮带机尾部导料槽侧板

加工

2000*460*5 Q235

24

件

143

皮带机尾部导料槽侧板

加工

3000*460*6 Q235

6

件

144

皮带机尾部导料槽内衬

板加工

450*450*10 材质 NM400 每块衬板加工

沉头带榫螺丝孔

4 个

40

块

145

煤尘水提升泵泵轴加工

φ25*925 #45 钢

2

根

146

筛轴轴头加工

φ60*850 #45 钢

6

根

147

浆液循环泵叶轮封盖加

工

泵型号：

700/900 襄樊五二五封盖外圆直

径φ

250 不透内螺纹孔φ180 普通螺纹封

盖高度

60 材质 2205

8

件

148

浆液循环泵机封轴套加

工

泵型号：

700/900 襄樊五二五轴套内径φ

160 外径φ180 高度 20 材质 2205

6

件

149

除雾器冲洗水泵泵轴加

工

泵轴尺寸φ

45*450 #45 钢调质处理

4

根

150

工艺水泵泵轴加工

泵轴尺寸φ

50*500 #45 钢调质处理

4

根

151

电动头轴套及连接架加

工

φ

45*50 圆孔（带键槽）φ12 #45 钢连接

架

80*80 架板厚度 3mm

30

套

152

除尘器进料阀摆臂、

销轴、

对丝加工

摆臂尺寸长 250 宽

50 厚 20；销轴尺寸φ

20*60；对丝尺寸 M20 长 50 普通螺纹材

质均为碳钢

24

套

153

灰库双轴搅拌机短轴加

工

搅拌机型号：SZ150C 纽普兰短轴尺寸φ

200*800 #45 钢

4

件

154

灰库双轴搅拌机链轮加

工

搅拌机型号：SZ150C 纽普兰链轮尺寸φ

600 内孔φ80 链齿数 30 材质#45 钢

2

件

155

灰库双轴搅拌机齿轮加

工

搅拌机型号：SZ150C 纽普兰齿轮尺寸φ

400 内孔φ60 齿数 60 材质#45 钢

2

件

156

除雾器冲洗水泵、工艺水

泵泵轴套加工

外径φ50 内径φ

35 L=150 304

12

个

157

吸收塔搅拌器皮带轮内

套加工

外径φ120-内径φ

80 厚度 100 #45 钢

12

个

73

158

除尘器顶部喷吹直管加

工

φ108 长 3400 喷吹孔φ20 15 个 Q235

60

根

159

浆液循环泵联轴器弹性

膜片加工

泵型号：700/900 襄樊五二五外径φ

400

内径φ

200 螺栓孔φ20 带套 8 个膜片厚

度

18mm（18 层）材质 304

12

片

160

滤液水泵联轴器加工

外径

300，高度 150 铸钢

4

件

161

螺杆泵泵壳加工

φ

200*1000 内异形曲面腔体配套

G1063-2 螺杆泵曲轴 Q=10m³/h H=70m

11KW

2

件

162

浆液循环泵叶轮锁母加

工

φ200-φ175 内螺纹

#45

10

件

163

浆液循环泵叶轮锁母卡

环加工

外径

φ200 内径 φ190 厚度 1.5 Q235A

10

件

164

双轴搅拌机传动轴加工

φ180*1030 #45 调质处理

2

根

165

补气管对丝加工

φ32*5*250 两端外螺纹

#20

60

根

166

轴封压盖加工

φ218*160*50 倒角

1.5*45° #20

8

件

167

吸收塔搅拌器电机侧皮

带轮加工

轮外径

φ200，内径 60，厚度 100，皮带槽

数

5 个，#45 钢

8

件

168

阀门把手加工

30*20*400 Q235

40

件

169

丝杆加工

M27*500 配套螺母

4 个 8.8 级

40

套

170

脱硫真空泵锁母加工

M140*2 #20

4

件

171

除尘器补气管对丝加工

φ32*5*250 两端螺纹

L=25mm Q235

40

件

172

除尘器补气管 90 直角管

加工

方头

40*40 两头外丝 φ32*5 Q235

20

件

173

灰库双轴搅拌机挡灰盘

加工

Φ120*300 Q235 螺丝对夹固定

4

件

174

滤布冲洗水泵端盖加工

Φ125*26 Q235

2

件

175

脱硫真空泵轴封压盖加

工

Φ218*160*50 倒角

1.5*45 Q235

4

件

176

双轴搅拌机叶片加工

300*156*20 材质：

16Mn

100

件

177

浆液循环泵轴承箱挡油

盘加工

φ300*50 内孔φ

160 Q235

12

件

178

浆液循环泵轴承端盖加

工

φ500*60 内孔φ

250 Q235

6

件

179

石灰石浆液泵机封轴套

加工

φ60-φ50 L=80 304

4

件

180

石灰石浆液泵机封压盖

加工

φ160*30 内孔φ

60 Q235

4

件

181

CEMS 流速取样孔堵板加

工

φ

230*16 304

10

件

182

CEMS 流速取样孔连接管

加工

φ108*5 长度 500 304 两端带法兰

10

件

183

川仪手轮加工

φ30*45 304

30

件

74

184

金属试块取样及制作

450*450*20 Q235

12

套

185

管道试块取样及制作

10*10*300 Q235

12

组

186

阀门门杆校正

门杆外径φ60 长

500 材质 2Cr13

24

件

187

冲洗小车铝焊

1000*1000*10 方钢焊接长度 500mm 材质

镁铝合金

6

处

188

水泵叶轮动平衡磨损修

复

叶轮外径φ1000 厚度

450

16

件

189

轴承室内圈衬套磨损修

理

泵型号 Xs-290A φ

250* 200mm 材质：

碳钢

12

件

190

泵轴磨损修理

φ110*1200mm 材质：45# 镀铬修复长度

L=300

8

件

191

叶轮动平衡磨损修复

φ1000*800mm 材质：304

16

件

192

真空泵转子腔体划痕修

φ1300*800mm 材质：304

2

件

193

胶球泵泵轴校直、轴头螺

纹修理

φ80*800mm 材质：304

2

件

194

高加隔板磨损修理

JG-*开通会员可解锁* 长 400 宽 300 厚度 18 材质

碳钢

12

件

195

高排逆止门前疏水气动

门阀芯磨损修理

截止阀 J6B61Y-P54 100V DN32 阀芯材质司

太立合金

8

件

196

抽汽疏水气动门阀芯磨

损修理

截止阀 J6B61Y-P54 100V DN32 阀芯司太立

合金

32

件

197

汽水阀门阀芯磨损修理

截止阀 J61H DN32 阀芯司太立合金

20

件

198

汽水阀门阀芯磨损修理

截止阀 J61H DN50 阀芯司太立合金

20

件

199

疏水气动门阀芯磨损修

理

截止阀 J6B61Y-P54 100V DN32 阀芯材质司

太立合金

12

件

200

气动门气缸修理

φ100 L=500 铝合金

20

件

201

间冷冲洗喷嘴架校正

单根方钢尺寸 20*20*1200 5 根

/排材质

304

4

件

202

助凝剂溶药箱搅拌器齿

轮箱联轴器修复

φ60*80 内孔φ35 Q235 内孔校正车削，

配合泵轴，公差≤

0.03mm

2

套

203

助凝剂溶药箱搅拌器齿

轮箱连轴器修复

φ35*100 #45 补焊校正车削

2

套

204

真空泵轴套修复

φ205mm，材质：2Cr13，硬度：HRC45-50

4

件

205

堵阀等打眼、攻丝、取丝

M24*80 材质碳钢

100

个

206

给煤机辊筒轴校正

型号：EG2490 尺寸：φ

45*1016 材质：45#

20

件

207

给煤机上下皮带托辊轴

肩磨损修理

给煤机型号：EG2490 托辊轴肩

Φ20 需修

复长度

L=200 材质：Q235

40

件

208

给煤机被动滚筒托辊磨

损修理

给煤机型号：EG2490 托辊尺寸

Φ50 需修

复长度

L=200 材质：Q235

26

件

209

给煤机被动滚筒磨损修

理

给煤机型号：EG2490 滚筒尺寸

Φ85 需修

复长度

L=200 材质：Q235

16

件

210

给煤机皮带托辊磨损修

理

给煤机型号：EG2490 托辊总长

L=1165 其

中第一处需修复位置

Φ20 长 L=390 第一

8

根

75

处第二处需修复位置

Φ114 长 L=775 材

质：

Q235

211

尿素斗提被动轴修复

φ60*1000 #45 钢

4

件

212

下渣管闸板阀修理

闸板阀通径

DN250

4

件

213

输渣机料斗磨损修理

输渣机型号 Ld730 料斗尺寸

730*300*250

厚度

3mm 材质碳钢

20

个

214

下渣管手动插板门阀杆

修复

800mm*40mm 材质 Cr25Ni20

2

件

215

阀杆修复

26*350mm #20

20

件

216

双轴搅拌器轴修复

φ

150*850 #45 钢磨损处补焊、车圆并校

正

4

根

217

多功能水泵控制阀维修

DN125

4

套

218

尿素喷枪头修复

φ

60*500 材质 310S

32

件

219

给煤机被动滚筒修复

尺寸：Φ85 L=200 Q235

16

件

220

筛煤机筛轴轴头磨损修

理

Φ100*300 #45 钢修复长度 L=100

10

件

221

叶轮大齿磨损修理

回转直径 1600，厚度

20 Q235

30

件

222

滤液泵轴校直、

轴头螺纹、

键槽腐蚀修理

泵型号：PLC100/300-W8 襄樊五二五轴尺

寸φ

120*2300 #45 钢

4

根

223

脱硫真空泵轴校直、轴头

螺纹腐蚀修理

泵型号：2BEC42 淄博真空泵厂轴尺寸φ

200*2300 #45 钢

4

根

224

滤布托辊校直

φ45*4100 #45 钢

40

根

225

浆液循环泵轴校直、轴头

螺纹、键槽、轴腐蚀修理

泵型号：700/900 襄樊五二五轴尺寸φ

180*1600 #45 钢

2

根

226

吸收塔搅拌器轴校直

搅拌器型号：40SV30M-5.34 轴尺寸φ

74*1800 材质 2205

4

件

227

灰库双轴搅拌机长轴磨

损修理

搅拌机型号：SZ150C 纽普兰长轴尺寸φ

150*2300 #45 钢

4

根

228

脱硫真空泵轴套修复

用

2Cr13 材质堆焊后加工，硬度 HRC45-50，

Φ

205

4

件

2.2.2 结算金额计算方式：结算金额=零部件 1 的数量×零部件 1 的单价+零部件

2 的数量×零部件 2 的单价+零部件 3 的数量×零部件 3 的单价+……+零部件 n

的数量×零部件 n 的单价。

2.2.3 设备零部件加工修配包含了零部件测绘、机械加工、热处理、防护包装、

往返工厂的运输等工作。具体工作内容如上表 1 所示，加工的零部件的尺寸、精

度、材质应符合现场设备要求。

2.2.4 投标人应配合招标人对设备零部件的检验，若检测出现不合格的零部件，

投标人应无偿修复或重新加工。

3. 服务方案

76

3.1 整体服务方案

投标人的应遵从招标人的管理要求，所有的设备零部件加工修配服务按照招标人

的要求进行，执行招标人现行或在合同期限内新制定的各种制度，接受招标人相

关部门的监督、指导、考核和评价。

3.2 重点、难点分析（含突发事件应急预案及处理）

3.2.1 机械加工件必须符合产品图样、工艺规程和本标准规定，且材质和尺寸满

足现场使用要求。

3.2.2 所有需要进行涂装的钢铁制件表面在涂漆前，必须将铁锈、氧化皮、油脂、

灰尘、泥土、盐和污物等除去。

3.2.3 机械加工件的已加工表面，不得有锈蚀及影响性能，寿命和外观的磕碰、

划伤等缺陷。

3.2.4 除了特殊要求外，加工后的零部件不得有尖锐的棱角和毛刺。

3.2.5 精加工后的配合面，摩擦面和定位面等工作表面，不得打有损于表面质量

的印记。

3.2.6 精加工后的零件摆放时不得直接放在地面上，应采取必要的支撑、保护措

施。

3.2.7 经热处理后的零件，精加工时不得产生退火、烧伤及裂纹等现象。

3.3 安全、环保、培训内容

3.3.1 安全管理

投标人在厂区内进行送货、现场勘查测绘等工作时，必须遵守招标人的安全

管理、考核制度。

3.3.1.1 安全管理目标：

（1）不发生高空坠落、物体打击、触电伤害、坍塌和倒塌等四大伤害事故。

（2）不发生人身轻伤及以上安全事故；不发生恶性未遂事故，不发生机械及设

备损坏事故。

（3）不发生合同范围内责任一般及以上事故。

（4）不发生质量事件。

（5）不发生职业中毒事故。

（6）不发生火灾事故。

（7）不发生环境污染事故。

（8）不发生人为和管理责任的设备一、二类障碍。

77

（9）人身未遂、异常控制在专业指标之内。

（10）不发生负主要责任的交通事故。

3.3.1.2 人身安全管理

（1）投标人项目负责人是现场安全第一责任人。

（2）投标人工作期间发生在招标人厂区内的因投标人人员造成的治安案件造成

招标人经济损失，由投标人负责赔偿；

（3）投标人负责安排的工作人员必须经过体检合格，身体健康，无妨碍工作的

疾病；

1）投标人不得使用未成年工或老弱病残等不符合招标人相关规定的人员。

2）更换人员先向招标人提出书面申请，经批准后方可更换。

3）由于投标人的主要责任造成的人身伤亡事故，应由投标人负全部责任，且无

条件接受招标人的考核。

4）投标人的次要责任造成的人身伤亡事故，应按照责任划分，投标人除应承担

的相关责任外，还应根据招标人颁布的安全管理考核规定，投标人无条件接受招

标人的考核。

3.3.1.3 环境安全管理

（1）招标人有责任向投标人提供安全的作业（勘查测绘）环境（如工作现场附

近存在带电、转动设备或有毒有害物质），招标人应向投标人做好技术安全交底，

并监督投标人做好安全防护工作。

（2）投标人有责任做好工作人员的劳动安全保护工作，包括劳动安全技能培训

教育，劳动保护用具的发放及正确使用，作业环境的安全交底，确保作业（勘查

测绘）过程中的人身安全。

3.3.1.4 机动车辆的安全管理

（1）投标人进入电厂运输的机动车必须登记，服从机动车辆出、入厂管理制度。

（2）投标人进入厂区的机动车辆必须有牌照和检验证，保证安全性能完好。

（3）投标人机动车驾驶必须持证驾驶，不得借证冒名顶替，违反规定者，招标

人有权进行处理或处罚。

3.3.1.5 公用设施的安全

（1）投标人工作人员必须爱护电厂的公用设施、道路、绿化、建筑物等，遵守

电厂的文明规定，不得损坏和污染公用设施。

（2）投标人工作人员不能随意改动、移动、破坏公用设施。

78

（3）投标人工作人员应爱护电厂的发电设备和附属建筑物，不得损坏和移动。

3.3.1.6 电厂安全保卫管理

（1）投标人进入电厂工作人员必须在电厂保卫部门登记，获取在合同有效期间

使用的通行证件，离厂时交回证件，不得将证件转借他人。

（2）投标人工作人员应遵守电厂安全保卫制度，不得在电厂进行违反社会治安

的活动，招标人有权制止并按规定处罚违反规定者。

3.3.2 环境管理

3.3.2.1 投标人在现场工作期间，有关环境保护、垃圾处理、固体、液体废弃物

和污染物的处理办法和标准，应符合招标人的相关规定和标准；

3.3.2.2 投标人在招标人公司现场工作期间，不允许对水、空气和土壤等造成污

染。

3.3.2.3 投标人必须符合环境法律法规要求，不允许在现场使用任何禁用物品。

3.3.2.4 投标人所使用的车辆必须满足招标人当地的环保要求和公司的环保要

求。

3.3.3 现场文明生产管理

3.3.3.1 投标人必须完全遵守招标人管理标准。

3.3.3.2 投标人在现场的工作人员应着装统一，

佩带明显的能够表明身份的标牌。

安全帽要统一编号，要做到“一人一帽一号”

3.3.3.3 工作人员进入生产现场必须带安全帽,着装统一并符合《电业安全工作

规程》要求。

3.3.3.4 工作人员联系工作、答问询,应主动热情、热心细致、礼貌待人。

3.3.4 投标人在出现下列情形，甲招标人有权进行经济考核：

3.3.4.1 投标人加工修配的零部件不合格，考核 50-500 元/件。

3.3.4.2 投标人加工修配的零部件不合格且拒不整改，考核 1000-2000 元/次。

3.3.4.3 因投标人原因未按约定时间完成零部件加工修配，考核 100-500 元/次。

造成严重后果的，考核 500-2000 元/次。

3.3.4.4 投标人人员违反公司各项安全生产规章制度的，按相应制度执行考核。

3.3.4.5 投标人人员每发生 1 起习惯性违章，考核每名违章人员不低于 100 元，

连带考核投标人不低于 100 元；每发生 1 起可能导致一般及以上生产安全事故的

严重违章，考核每名违章人员不低于 1200 元，连带考核投标人不低于 1200 元。

3.3.4.6 发生投标人人员被列入招标人“黑名单”清离出厂的，每人次考核投标

79

人不低于 1200 元。

3.3.4.7 投标人车辆在厂区内行驶中，违反限速规定，边箱门未关闭、物资未绑

牢固定、未按照规定路线行驶、运输的物资超高、超重，漏渣漏灰，未清洗轮胎

造成路面污染等给予投标人考核 200 元。

3.3.4.8 投标人人员佩戴的安全帽编号与档案信息不对应的，施工人员随意改变

安全帽的任何标识、将安全帽充当它用、私自在安全帽上乱涂乱画或粘贴图文、

个人随意改装、开孔等行为的，考核 200 元/人次。

4. 服务人员要求

4.1 投标人工作人员要求

4.1.1 遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

4.1.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

4.1.3 年龄不满 55 周岁，身体健康，具有县级或二级甲等以上医院出具的体检

证明原件（包括心电图）及体检收费证明，具有有效的工伤保险或购买人身意外

伤害险、安全生产责任险的证明。

4.2 投标人现场服务人员的职责

4.2.1 投标人现场人员的任务主要包括现场勘查、设备零部件测绘、设备零部件

质量问题的处理、验收；

4.2.2 投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的工

艺流程。对重要工序，投标人技术人员要对工艺情况进行确认和签证，否则招标

人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序因投标人技术人员指导错误

而发生的问题，投标人应负全部责任；

4.2.3 投标人现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现

场发生质量问题，投标人现场人员将在招标人规定的时间内处理解决。如投标人

委托招标人进行处理，

投标人现场服务人员将出具委托书并承担相应的经济责任；

4.2.4 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

4.2.5 投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

5. 服务质量及进度

5.1 服务期限为：合同签订之日起至 2027 年 12 月 31 日。单价合同，据实结

算。结算金额达到合同总金额或合同服务期限满合同终止，先到者为准。

5.2 服务质量

80

5.2.1 加工的零部件及修复的设备合格率 100%；不发生因加工的零部件的质量问

题造成的设备的非正常停运或损坏。

5.2.2 使用加工的零部件后，设备系统性能参数达到或优于运行要求。

5.2.3 为有效控制设备检修质量，重要设备零部件的工艺程序（含重大工艺技术

方案）应提交招标人审查认可。

5.2.4 发生质量事故，投标人应报招标人共同研究处理，在任何情况下，都不能

使最终检修质量受到影响，造成隐患，并保证工期。

5.2.5 招标人有权对投标人在现场没有任何限制地进行质量保证和质量控制监

查。

5.2.6 对于特殊材质的零部件，投标人零部件的材质报告。

5.2.7 严格执行国家及行业的现行规程规范、标准及招标人的有关企业标准。

5.2.8 加工零部件使用质量监督依据招标人三级质量验收管理办法。

5.2.9 投标人应提前进行零部件的测量，确保尺寸、材质正确。

5.2.10 采用新技术、新工艺、新材料时应向招标人设备管理部报送鉴定结果，

经审批同意后方可实施，并送招标人备案。

5.2.11 招标人的工作联系通知单，代表招标人对该工作的看法意图，投标人应

无条件接受，并根据通知单内容严格执行，如有异议，可书面形式回执。

5.2.12 投标人合同内加工项目在质保期内发生质量缺陷，投标人负责处理，因

此发生的所有费用由投标人承担。

5.2.13 投标人加工零部件需确保招标人设备平稳运行 6 个月，期间发生因质量

缺陷投标人无条件免费、及时处理。

5.2.14 投标人根据加工情况配备足够技术力量和劳动力，确保工作的进度和质

量，如投标人在技术力量、质量等方面确实无法达到招标人要求，招标人有权终

止投标人工作。

6. 其他要求

6.1 招标人的权力与义务

6.1.1 招标人有权根据工作量情况要求投标人再增加工作人员，而不发生合同费

用变更。

6.1.2 招标人有对零部件加工修配工作进行检查、监督、验收、考核的权力。

6.1.3 招标人有对设备异常进行调查分析权及异常责任的认定权。

6.1.4 招标人对投标人的加工技术方案审查批准权。

81

6.1.5 招标人对投标人在厂区内违章工作有处罚权。

6.1.6 招标人有对投标人不按工艺要求加工的处罚权。

6.1.7 招标人有对投标人在厂区内不文明行为的处罚权。

6.1.8 招标人有对投标人不遵章守纪的处罚权。

6.1.9 招标人对投标人工作的及时性、质量、工期的长短有认定权和处罚权。

6.1.10 招标人有义务为投标人提供必要的设备和零部件技术资料。

6.1.11 设备零部件加工修配权投标人不是唯一的，当零部件质量达不到招标人

要求，招标人有权扣除部分款项，另行委托其它单位实施或终止合同。

6.1.12 投标人发生严重生产质量事件或安全事件，招标人有权终止合同。

6.2 投标人的权力与义务

6.2.1 投标人有接到招标人的工作通知后 24 小时内到达现场进行损坏的零部件

测绘，并安排加工。

6.2.2 投标人有精心组织、认真落实零部件加工工艺要求，确保达到行业或招标

人提出各种标准、完成各种专项工作的义务。

6.2.3 投标人有遵守招标人管理标准的义务。

6.2.4 投标人有不执行招标人违章指挥的权力。

6.2.5 投标人对招标人所安排的工作及技术措施有提出建设性意见权。

6.2.6 投标人有对所加工范围内的零部件提出合理性改造和改进的建议权。

6.3 质量保证和售后服务

6.3.1 如因投标人原因造成招标人设备损坏，由此造成的一切损失将由投标人承

担，并赔偿相应损失。

6.3.2 如因投标人原因造成工期延误、发生安全和环保问题而造成的上级公司或

政府部门通报或处罚，由此造成的一切损失将由投标人出面解决，由此产生的全

部费用由投标人承担，并赔偿招标人相应损失。

6.3.3 如因投标人原因导致缺陷未及时处理而发生上级公司或政府部门通报或

处罚，由此造成的一切损失将由投标人出面解决，由此产生的全部费用由投标人

承担，并赔偿招标人相应损失。

二、适用规范标准

本项目所适用标准和规范（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版

本适用于本项目）：

《金属切削机床机械加工通用技术条件》GB/T 25376；

82

《碳素结构钢》GB/T 700；

《极限与配合 标准公差和基本偏差数值表》GB/T1800.3；

《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/1804；

《机械加工工艺装备基本术语》GB/T1008；

《优质碳素结构钢技术条件》GB5680；

《高锰钢铸件技术条件》GB5680；

《金属切削机床 机械加工件通用技术条件》GB/T 25376；

《产品几何技术规范（GPS) 公差原则》GB/T 4249；

《火力发电厂金属技术监督规程》DL/T438。

三、招标人财产清单

3.1 招标人提供的设备、设施以及要求

无。

3.2 招标人提供的资料

招标人能提供的服务项目现有基本状况，包括不限于以下内容：

3.2.1 招标人最大限度向投标人提供有关设备维修的技术文件、标准、图纸、产

品说明书等技术资料。投标人需要复制时，除了严格用于合同目的，投标人不能

在未得到招标人批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。合同到期后，投

标人应将所有根据合同提供的图纸、规范、及其它文件退还招标人。

3.2.2 招标人所提供的设备清册仅供参考，在合同实施期间设备、材料数量、型

号的变化，均不调整合同标价。

3.2.3 招标人有义务为投标人提供现场勘查测绘条件，负责协调厂内接车、装卸

货等相关事宜。

3.2.4 招标人提供的勘察文件、设计文件等资料。

3.2.5 招标人提供的技术标准、规范。

3.2.6 工程承包合同及其他相关合同。

四、招标人的其他要求

1.招标人对进出厂区的投标人人员通行、车辆通行、物品通行必须按照招标人相

关规定提前办理通行申请手续，经过招标人审批后办理通行证件。物品通行进厂

前需进行登记、批准，离开厂区时必须进行检查核对。

83

2. 投标人应严格遵守厂区内特殊设备区域的特殊管制，这些区域进出将受到严

格的限制和管理。

84

第七章投标文件格式

(请各投标人务必仔细阅读招标文件，特别提醒认真阅读招标文件评分标准，结合评分标准

编写有关内容)

85

大唐国际武安发电公司 2026 年-2027 年（2 年）设备检修及日常

维护零部件修配项目

商务投标文件

投标人：（盖单位章）

年 月 日

86

目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、联合体协议书（如有）

四、投标保证金

五、商务差异表

六、资格审查资料

七、廉洁合同

八、投标人关于资格的声明函

九、商务部分评标因素统计表

87

一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了（服务名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币

（大写）（¥） 的投标总报价（其中，增值税税率为 %），服务期限：

日历天，按合同约定完成该服务工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

2.1 商务投标文件

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金

（5）商务差异表

（6）资格审查资料

（7）廉洁合同

（8）投标人关于资格的声明函

（9）商务部分评标因素统计表

2.2 技术投标文件

（1）投标人已完成的业绩情况表

（2）服务方案

（3）项目组织机构

（4）重点、难点分析

（5）进度及质量保证

88

（6）安全、环保、培训及其保障措施

（7）服务承诺

（8）技术差异表

（9）技术部分评标因素统计表

（10）其他资料

21.3 价格投标文件

（1）报价表

（2）分项报价表

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在

招标规定的任何一种不得存在的情形。

6.（其他补充说明）

投标人：

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

89

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年

月 日

90

二、法定代表人身份证明或授权委托书；

（一）法定代表人身份证明

(适用于无委托代理人的情况)

投标人名称：_______ _

单位性质：_______ _

地址：_______ _

成立时间： 年 月 日

经营期限：_______ _

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人：________（签字）

________年_____月_____日

附：法定代表人身份证复印件。

91

（二）授权委托书

(适用于有委托代理人的情况)

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代

理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本招标项目投标文件、

签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：

。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

92

三、联合体协议书（如有）

_________（所有成员单位名称）自愿组成_________（联合体名称）联合体，共同

参加_________（项目名称）的招标活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，递交和接收相关

的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及

处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予

以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并

向招标人承担连带责任。

4. 联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本招标项目。

5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：__________

6. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加

盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式__份，联合体成员和招标人各执一份。

（注：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。）

联合体牵头人名称：________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

联合体成员名称：________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

联合体成员名称：________（盖单位章）

93

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

……

____年____月____日

94

四、投标保证金

____________________（投标人名称）：

标段名称：_________________________招标编号：____________________

投标保证金电汇底单复印件：

银行汇款底单复印件

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：________（签字）

地址：________

邮政编码：________

电话：________

________年__月__日

95

五、商务差异表

招标文件

投标文件

序号

条目

简要内容

条目

简要内容

注：

1.投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著的差异或保留。

2.投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标

文件有差异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明。

投标人名称：______________（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签字）

________年__月__日

96

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址

邮政编码

联系人

电话

联系方式

传真

网址

法定代表人

姓名

技术职称

电话

技术负责人

姓名

技术职称

电话

成立时间

员工总人数：

营业执照号

高级职称人员

注册资金

中级职称人员

开户银行

初级职称人员

账号

其中

其他

经营范围

关联企业情况

1 单位负责人为同一人的其他单位的名称；

2 存在控股管理关系的其它单位的名称。

备注

97

附件：投标人营业执照

98

（二）投标人资质证书情况表

序号

资质证书名称

等级

证书编号

发证单位

有效期

备注

1

2

3

4

5

……

注：1、包括投标人资质证书、信用等级证书及银行资信等级证书等相关证件的复印

件

2、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

99

附件：投标人资质证书（投标人根据招标公告及招标文件要求提供所需资质）

100

（三）投标人财务状况表

年份

单位

20XX 年

20XX 年

20XX 年

备注

营业收入

万元

流动资产

万元

流动负债

万元

流动比率

%

净利润

万元

所有者权益

万元

净资产收益

万元

负债总额

万元

资产总额

万元

资产负债率

%

固定资产

万元

注：四舍五入，保留 2 位小数即可。

1.本表后应附近年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表，包括资产负

债表、现金流量表、利润表等复印件，报表应清晰可辨认。

2.本表所列数据必须与本表财务报表中的数据相一致。

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

4.招标人成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务报表。

101

附件：投标人财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表等复印件，

报表应清晰可辨认）

102

（四）投标人拟委任的主要人员汇总表

根据招标文件和公告资格条件要求提供相应材料。

执业或职业资格证明

序号

本项目任职

姓名

职称

专业

证书名称

级别

证号

备注

103

（五）投标人拟委任主要人员简历表

根据招标文件和公告中投标人资格条件要求提供相应材料。

姓名

年龄

执业或职业资格证书名称

职称

学历

拟在本项目任职

工作年限

从事类似工作年限

毕业学校

____年毕业于____学校____专业

主要工作经历

时间

参加过的类似项目

担任职务

发包人/招标人

联系电话

注：投标人应在本表后附相关证明材料。

104

附件：投标人提供拟招标人员的资质业绩等资料（招标文件和公告中要

求的内容）

105

（六）投标人需提供的其他资料（拟投入本项目的仪器设备表、荣誉证书、网站截图等）

106

七、廉洁合同

项目名称：

___________________________________

招标（合同）编号：

___________________________

甲方（招标人）：

_____________________________

乙方（投标人）：

_____________________________

为规范中国大唐集团有限公司招标投标工作，防止违法违纪事件的发生，经

甲方和乙方协商同意，双方将严格执行以下条款。

一、甲方的权利和义务

（一）甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。

甲方的纪检监察人员有权对双方在招标投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（二）甲方的工作人员不得向乙方泄露招标投标中的商业秘密。

（三）甲方的工作人员在招标投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何

形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决谢

绝，无法拒绝的要在一个月内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（五）甲方的工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他

有关规定。

二、乙方的权利和义务

（一）乙方的纪检监察人员有权对双方在招标投标及合同执行过程中的廉洁

从业情况进行监督，

并积极配合甲方纪检监察人员就有关违纪问题进行调查取证。

（二）乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合甲

方遵守执行。

（三）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解招投标中的商

业秘密。

（四）乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方

的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证

107

券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员装修房子；不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

（五）乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在

48 小时内署名报告

甲方的纪检监察人员或有关领导。

守廉洁自律的其他有关规定。

三、违约责任

（一）甲方的工作人员违反廉洁规定，经调查属实的，甲方将依据党纪政纪

对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

（二）乙方的工作人员违反廉洁规定，经调查属实的，乙方应依据党纪政纪

对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。甲方有权退回其投标；对中标的乙方，甲方有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订合同总价款的0.5-10%，直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。

四、合同的生效

（一）本合同在双方签字盖章后即生效。

（二）本合同一式两，双方各执一份。

（三）本合同在主合同授予、履行的全过程有效，并作为主合同的附件。

甲方：

___________________________________

法定代表人（或授权代表）签字：

___________

盖章：

___________________________________

签字日期：

_______________________________

乙方：

___________________________________

108

法定代表人（或授权代表）签字：

___________

盖章：

___________________________________

签字日期：

_______________________________

109

八、投标人关于资格的声明函

致：__________________（招标人名称）

我公司愿意针对__________________（服务名称）进行投标。投标文件中所

有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司

承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：________（签字）

地址：________

________年__月__日

110

九、商务部分评标因素统计表

序号

评分项目

简要描述（投标人根据投标文件内容进行提炼，

简明描述，字数控制在

500 字之内。）

评标因素所在投标文件位置

1

对招标文件商务部分的响应

性

存在条商务负偏差。

第几章第几节第几页

2

企业实力

2.1

营业收入（近三年平均）

XXX 万元(每年营业收入相加后取算术平均值)

第几章第几节第几页

2.2

资产总额（近三年平均）

XXX 万元(每年资产总额相加后取算术平均值)

第几章第几节第几页

2.3

企业人数

XXX 人

第几章第几节第几页

2.4

企业荣誉及获奖情况

1.近五年，获得国家级荣誉 XXX 项。

获得荣誉名称：

1、XXXX；2、XXXX；3、

XXXX；

2.近五年，获得省部级荣誉 XXX 项。

获得荣誉名称：

1、XXXX；2、XXXX；3、

XXXX；

(中共中央、国务院、全国人大、全国总工会

等为颁发单位，或两个部委以上联合颁发的，

或国家级（评审）委员会颁发的，视为国家级

荣誉

)

第几章第几节第几页

3

财务状况

3.1

负债率（近三年平均）

负债率为

XXX%(每年资产负债率相加后取算

术平均值

)

第几章第几节第几页

3.2

流动比率（最近一年）

流动比率为

XXX%

第几章第几节第几页

4

银行资信等级

XX（银行或机构名称）出具的 XX 级证书。

第几章第几节第几页

111

大唐国际武安发电公司 2026 年-2027 年（2 年）设备检修及

日常维护零部件修配项目

技术投标文件

投标人：（盖单位章）

年月日

112

目录

一、投标人已完成的业绩情况表

二、服务方案

三、项目组织机构

四、重点、难点分析

五、进度及质量保证

六、安全、环保、培训及其保障措施

七、服务承诺

八、技术差异表

九、技术部分评标因素统计表

十、其他资料

113

一、投标人已完成的业绩情况表

项目名称

项目所在地

招标人名称

招标人地址

招标人电话

合同价格

服务期限

项目经理

项目描述

备注

注：每张表后附该业绩的合同证明（包括合同首页、签字页和标的页，如要

求用户证明或竣工验收证明，请一并提供）

114

附件：投标人业绩的合同证明（包括合同首页、签字页和标的页，如要求

用户证明或竣工验收证明，请一并提供）

二、服务方案

投标人根据项目的概况等多方面情况，从服务项目的服务范围、服务内容以

及要达成的质量目标角度，制订相应的服务方案。不能完全复制招标文件技术内

容。应结合投标人自身状况编制有针对性的方案。

整体服务方案

其他方面的内容

三、项目组织机构

投标人根据服务项目情况提供相应的人员构成，应列明主要人员资质、业绩

等情况（如有），和专业人员的数量、持证情况，以及项目所需设备机械的情况、

劳动力计划表等，以供招标人参考。

拟派项目负责人姓名：XXX，（职称名称），提供项目负责人业绩（担任项

目负责人的业绩）：具有（数量）个（规模）及以上（业绩类型）的服务业绩：

1.项目名称（规模）担任职务：XXXX

2.项目名称（规模）担任职务：XXXX

3.其他服务人员（数量）人，具有 XXXX 资质

四、重点、难点分析

服务项目的重点、难点问题，投标人应有清楚的认识并做出分析，投标人还

应考虑在服务过程中可能遇到的一些突发事件，并针对项目遇到的突发事件提供

相应的应急预案。

实施重点

难点分析

应急预案

115

五、进度及质量保证

投标人根据招标文件要求的服务进度，结合本企业情况做出响应，包括响应

的具体时间、进度计划表等内容，还应提供为保证进度所采取的一些具体措施，

以及为保证质量采取的具体措施。

服务进度：合同签订后 XX 天内完成本项目

质量保障措施

进度保障措施

六、安全、环保、培训及其保障措施

安全问题至关重要，所有服务过程中应保证安全第一，投标人应制订严格的

安全措施，环保措施，严格执行中国大唐集团有限公司以及招标人的各项安全规

章制度，投标人应提供为保证安全所制订的措施，同时包括环保措施，以及必须

的培训内容（如安全培训等），也包括一些特殊项目所需的人员培训，如有以上

培训内容，投标人应提供相应日程安排，来保证培训的执行。

安全保障措施

环保保障措施

培训内容

七、服务承诺

投标人提供的服务所能达到的目标，或招标文件要求投标人必须提供的一些

服务承诺，投标人应作出相应的响应，如有优于招标人要求的服务响应，应具体

列出。

承诺提供服务承诺

问题响应时间

解决问题时间

116

八、技术差异表

招标文件

投标文件

序号

条目

简要内容

条目

简要内容

注：

1.投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著的差异或保留。

2.投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件

与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明。

投标人名称：__________________（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签字）

________年__月__日

117

九、技术部分评标因素统计表

序号

评审因素

投标人填写（投标人根据投标文件内容进行提

炼，简明描述，字数控制在 500 字之内。）

评标因素所在

投标文件位置

1

对招标文件技术

部分的响应性

存在条技术负偏差。

第几章第几

节第几页

2

企业业绩

具有（数量）个有效业绩：

1.项目名称（规模）XX 年 XX 月 XX 日

2.项目名称（规模）XX 年 XX 月 XX 日

……

第几章第几

节第几页

3

对招标项目的理

解和总体服务思

路

服务需求

质量目标

第几章第几节

第几页

4

项目组织管理，包

括机构设置和主

要人员安排

拟派项目负责人姓名：XXX，（职称名称），提

供项目负责人业绩（担任项目负责人的业绩）：

具有（数量）个（规模）及以上（业绩类型）

的服务业绩：

1.项目名称（规模）担任职务：XXXX

2.项目名称（规模）担任职务：XXXX

3.其他服务人员（数量）人，具有资质

第几章第几节

第几页

5

整体服务方案的

完备性、合理性

整体服务方案

其他方面的内容

第几章第几节

第几页

6

项目实施重点、难

点分析及应对措

施

实施重点

难点分析

应急预案

第几章第几节

第几页

7

服务工作的质量、

进度及保障措施

服务进度：合同签订后 XX 天内完成本项目

质量保障措施

进度保障措施

第几章第几节

第几页

8

安全、环保、培训

及其保障措施

安全保障措施

环保保障措施

培训内容

第几章第几节

第几页

118

9

服务承诺

承诺提供年质保

问题响应时间

解决问题时间

第几章第几节

第几页

119

十、其他资料

投标人提供其他所必须的资料，如图纸、清单等

120

大唐国际武安发电公司 2026 年-2027 年（2 年）设备检修及

日常维护零部件修配项目

价格投标文件

投标人：（盖单位章）

年月日

121

目录

一、报价表

二、分项报价表

122

一、报价表

单位：人民币元

序号

项目明细

数量

单位

税率

含税单价

含税总价

1

2026 年-2027 年（2 年）设备检修及日常

维护零部件修配

1

项

总计

最终

报价

小写：

大写：

税率：含 % 增值税；（投标人必须明确税率）

备注

（1）供应商可自行设计提供详细分项报价表。

（2）报价有效期为 180 日。

1、投标人报价应包含按照招标文件要求完成所有工作所需的全部费用。

2、投标人报价应包含需缴纳的所有税费。

3、投标人应明确报价中的税率，根据国家税法要求，开具相应的增值税专用发票。

投标人名称：_____ _ __（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签字）

________年__月__日

123

二、分项报价表

1、适用于金额报价

零部件加工修配报价表（2 年的预估总量）

序

号

项目内容

规格参数

数量

单位

含税单

价（元）

含税总

价（元）

1

气动门连接块加工

尺寸

55*40*45mm 45#钢

16

件

2

间冷扇区蝶阀蜗轮

铜套加工

外径φ

30 内径φ24 L=100 材质铜

4

套

3

喷雾泵泵轴加工

轴径Φ

60 L=1200mm 材质 2Cr13

8

件

4

充水泵口环加工

620*600*5，材质#20 钢

8

件

5

冷油器堵头加工

φ

12.5*15*50 铸钢

60

件

6

泵轴及联轴器加工

泵型号

Xs-290A 轴φ110*1200mm 材质：

45# 镀铬联轴器φ300*200mm 材质：碳

钢

10

件

7

真空泵轴套加工

外径φ

150 内径φ130 L=300mm 材质：

304

4

件

8

机封压盖加工

外径φ

250 内径φ200mm 材质：碳钢

12

件

9

电泵出口电动门盘

根室加工

盘根室尺寸外径φ

100 内径φ80 L=100

材质

304

8

件

10

小机润滑油泵轴套

加工

外径φ

65 内径φ60 L=220，材质 20 钢

6

件

11

一级反渗透升压泵

对轮加工

对轮外径φ

300，内孔φ40，对轮总长度 80，

轮刮长度

30

8

件

12

一级反渗透升压泵

轴套加工

外径φ

75 内径φ85 L=100，材质#20 钢

8

件

13

一级反渗透升压泵

泵轴加工

φ

75*700，材质#20 钢

4

件

14

高加隔板加工

JG-*开通会员可解锁* 宽 300 厚度 18 材质碳钢

16

件

15

高加人孔螺栓定制

加工

JG-*开通会员可解锁* M19 普通螺纹 L=100 材

质高碳钢

16

件

16

高加人孔丝杠定制

加工

JG-*开通会员可解锁* M80 普通螺纹 L=200 材

质碳钢

12

件

17

喷雾泵入口门阀杆

加工

φ

35*1200，材质 2Cr13

6

件

18

喷雾泵入口门阀盖

加工

φ

200 厚度 30 阀盖盘根室车削找中心，

中心偏差

0.02mm

10

件

19

定冷水滤网盖加工

外径

600，圆顶，材质 304

4

件

20

高加正常疏水调门

铜母加工

TBR1361SS1 外径 φ150 内径 φ70 带内螺

纹长度

84mm 铜

12

件

21

定排电动阀铜套加

工

外径φ

150 内径φ80 带内螺纹长度 92 铜

8

件

124

22

给水旁路电动一道

门铜套加工

外径φ

200 内径φ120 带内螺纹长度 157

铜

6

件

23

逆止门阀板加工

DN350 阀板φ350 厚度 30 碳钢

24

件

24

间冷塔冲洗喷嘴管

排加工

单根喷嘴管尺寸φ

25*4 L=2500 6 根/排

材质

304

6

套

25

间冷塔百叶窗执行

机构底座加工

长

200 宽 150 厚度 16 铸铁

40

件

26

间冷塔百叶窗万向

节加工

M24*2.5 万向节 304

12

件

27

间冷塔百叶窗万向

节球体加工

M24*2.5 万向节球体 304

40

件

28

间冷塔内冲洗装置

行动电机齿轮加工

外径φ

50 内径φ20，模数 60

16

件

29

阀芯加工

截止阀

DN80 阀芯材质司太立合金

100

台

30

真空泵泵轴加工

φ

110*1200mm 材质：45# 镀铬

2

件

31

联轴器加工

φ

300*200mm 材质：碳钢

10

件

32

小机润滑油泵泵轴

加工

φ

40 长 500 #45 钢

4

件

33

高加正常疏水调门

门杆加工

TBR1361SS1 φ20 长度 300 材质 2Cr13

8

件

34

辅机循环水补水电

动门铜套加工

外径φ90，L=100，材质铝青铜

2

件

35

水处理超滤废水泵

联轴器加工

外径φ105，L=100，材质#45 钢

4

件

36

水处理超滤废水泵

机封套加工

外径φ35，L=150，材质#45 钢镀铬

4

件

37

辅机循环水泵密封

套加工

外径φ110，内径φ90，L=360，材质#45

钢镀铬

10

件

38

辅机循环水泵轴承

衬套加工

外径φ110，内径φ85，L=41，材质#45

钢镀铬

10

件

39

高加正常疏水手动

门铜套加工

外径φ150，内径φ70 带螺纹，L=110，

材质铝青铜

4

件

40

辅机循环泵机封压

盖加工

外径φ250，内径φ200，L=110，材质灰

铸铁

4

件

41

电泵出口电动门铜

套加工

外径φ150 外圈带齿，内径φ70 带螺纹，

L=60，材质铝青铜

4

件

42

高加水侧封头丝杠

加工

外径 39mm 长 470mm,材质 Q235A

12

件

43

高加水侧封头丝扣

扩孔套扣加工

内径 36mm 扩孔至 39mm

4

件

44

主汽供汽封电动头

连接套加工

异形件外径 80mm,长 120mm,材质 45 号钢，

调制处理。

4

件

45

主汽供汽封锻制三

外径 58mm 厚度 7mm,材质 12CrMoVG

4

件

125

通加工

46

汽泵出口电动门密

封盘加工

DN300

8

件

47

汽泵再循环逆止门

轴加工、导向套加工

及镶套

H41H-25C DN200

6

套

48

间冷泵防洪泵出口

逆止门门轴加工、导

向套制作

H41H-16C DN65

10

套

49

间冷泵防洪泵出口

逆止门门轴加工

H41H-16C DN65

10

件

50

污泥螺杆泵单线螺

杆轴加工

φ45*280 #45 表面镀铬

4

件

51

污泥螺杆泵双线定

子加工

φ

300*300 Q235 内热镶橡胶

4

件

52

污泥螺杆泵传动轴

加工

φ40*400 #45

4

件

53

污泥螺杆泵连接轴

加工

φ28*350 #45 带销钉

4

件

54

污泥螺杆泵机封轴

套加工

φ28*150 #45

4

件

55

生产水泵泵轴加工

KQSN150-M6/211

4

根

56

间冷泵堵板制做加

工

φ1840，材质：Q235，厚度：45mm，螺栓φ40mm 尺寸：φ1730mm，φ40-36 均布，双

头螺栓：M36*130mm,数量：36 条。堵板

加筋板，筋板厚度：25mm

2

件

57

电泵再循环逆止门

门盖凸台、门体凹台

加工

DN250 PN2.5Mpa Q235

4

套

58

汽泵泵座制动销加

工

φ16mm，长度：40mm，材质：碳钢，内

部加工丝扣 M8，调质处理

12

件

59

间冷泵轴承挡套加

工顶丝，现场打孔、

攻丝

M8*12 8.8 级

12

套

60

汽泵中间抽头瓦兰

加工

DN50 材质 Cr13

4

件

61

普快滤池反洗水泵

联轴器加工

电机侧：φ60*φ165mm，长度：165mm 泵

侧：φ48*φ165mm，长度：165mm，材质：

HT200

4

套

62

汽泵中间抽头电动

门阀芯加工

DN50 材质 Cr13

4

件

63

汽泵再循环阀芯、底

口加工

DN175，材质 Cr13

6

套

64

真空泵锁母加工

M140*2

4

件

126

65

生活水池补水门门

杆加工

门杆材质：45#调质，包含铜锁母

4

件

66

内冲洗升压泵前置

泵轴加工

φ40mm，长度：475mm

4

根

67

原水提升泵口环加

工

260*250*10 #20 钢

6

件

68

原水提升泵泵轴加

工

φ60*1200 #45 钢镀铬

4

根

69

原水提升泵盘根室

加工

φ80*70 Q235

4

件

70

定冷泵机封压盖加

工

φ250*20mm 材质：碳钢

6

件

71

定冷泵机封压盖联

轴器加工

φ50*φ100mm 长度 200mm 材质：HT200

6

件

72

定冷泵轴承盖车削

加工

φ80mm，材质：碳钢

2

件

73

喷雾泵机封压盖加

工

φ280*25 Q235

6

件

74

喷雾泵机封轴套加

工

内径

30 外径 50 长度 50 材质#20 钢

2

件

75

郭二庄换热器站疏

水箱盖板制作加工

500*600*5 Q235

4

块

76

郭二庄供热快关阀

联轴器加工

φ30*φ50mm 长度 150mm 材质：HT200

4

件

77

充水泵逆止门门轴

加工

φ50*600 材质 2Cr13

8

根

78

充水泵逆止门套加

工

内径

50 外径 80 长度 50 材质#20 钢

8

件

79

铜垫加工

φ16*13mm 铜

70

件

80

防拉裂护板加工

62*5*150 材质碳钢

150

块

81

低再防磨护板加工

φ

76*3 扇形角度 120°长度 1000 材质

304

750

块

82

低过防磨护板加工

φ

57*3 扇形角度 120°长度 1000 材质

304

750

块

83

连接丝杠加工

M16*150 材质#20 钢

24

件

84

电动阀门连接盘加

工

尺寸φ

150 高度 100 材质#20 钢

24

件

85

铜套加工

外径φ

50 内径φ20 带内螺纹 L=80 铜

50

个

86

冷渣机减速机小齿

轮加工

尺寸外径φ

360 内孔φ90 厚度 110；材质

42CrMo

20

件

87

金属取样器加工

尺寸

50*40*2 材质 12Cr1MoV

20

件

88

清堵机刮刀加工

型号：

CLST01-H1-QDZJ 尺寸：

1850*75*47 材质：40Cr

40

件

127

89

给煤机导轨支撑螺

栓加工

给煤机型号：

EG2490 螺栓尺寸：M24*3

L=131 材质：Q235

24

件

90

给煤机皮带托辊轴

承盖加工

给煤机型号：

EG2490 轴承盖尺寸：Φ

60*55 材质：Q235

24

件

91

声波吹灰器转盘加

工

型号：

BS-201 第一处需修复的转盘轴肩

Φ14 L=120 第二处需修复的转盘轴肩

Φ25 L=80 材质：Q235

70

台

92

冷渣机入口端板法

兰加工

φ

960 厚度 16 材质 16Mn

30

套

93

排渣电动门门杆加

工

门杆尺寸φ

30 L=350 材质 304

24

根

94

斗提机双排链从动

轮加工

外径直径φ

550 孔径φ250；孔深 180；38 齿材质 NM700

6

件

95

冷渣机动环加工

动环进渣口内径

460mm，动静密封配合

长度不低于

190mm，材质 310S

6

件

96

输渣机大链轮加工

DTWA.LD730.3-2；孔径 140；孔深 200；

齿数

57

2

个

97

渣仓双轴搅拌机轴

承座加工

Z2524Y

6

个

98

渣仓双轴搅拌机驱

动轴密封压兰加工

Φ100*10，不锈钢

6

件

99

斗提机链条防护罩

加工

R450mm,R250mm,L1850mm，δ=4mm

10

件

100

双轴搅拌器密封压

兰加工

216mm*140mm Q235

10

件

101

冷渣机出口排渣手

动门阀杆固定螺母

支座加工

125mm*35mm*14mm R52mm Q235

24

件

102

输渣机油封压盖加

工

φ180*25mm Q235

2

件

103

斗提机轴加工

DTWA.NE630.6-2|15CrH|

6

件

104

斗提机密封板加工

700*400*6mm Q235

10

件

105

斗提机底部轴承底

座加工

300*300*50mm Q235

6

件

106

输渣机料斗加强板

加工

210*45*5mm Q235

800

件

107

斗提机尾轮轴顶部

转盘加工

240*12 不锈钢 304

6

件

108

冷渣机支撑轮加工

GTL150||9.1

20

件

109

铜丝套加工

20*55*12mm

50

件

110

管壁堵漏卡具加工

130*35mm #45

100

套

111

管壁堵漏卡具加工

140*150mm #45

100

套

112

输渣机插板铜套螺

60*50mm

24

件

128

母加工

113

下渣管手动插板门

插板加工

φ268*650*10 材质 310s

12

件

114

下渣管手动插板门

阀杆加工

800*40 材质 Cr25Ni20

8

根

115

主给水电动阀铜套

加工

130*140

2

件

116

冷渣机推力轴承锁

母加工

120*155*25mm #45

20

件

117

恒吊拉杆丝杠加工

M30*500，正反扣 #45

24

件

118

斗提机顶部轴承底

座加工

磨损处补焊、车圆并校正

6

件

119

万象球头加工

M30，螺距 1.5mm #45

6

件

120

炉膛风帽盖板加工

风帽盖板

80mm*10mm，材质 310S

50

件

121

飞灰采样器负压调

节采集头加工

外径φ26，内径φ21 L=65 材质：304

10

件

122

流化风机轴承定位

套加工

外径φ180，内径φ170

L=80 材质：#20 钢

10

件

123

流化风机轴套加工

外径φ140，内径φ95 L=28 Q235

10

件

124

引风机轴瓦端盖加

工

外径φ335，内径φ295 L=30 Q235

6

件

125

给煤机皮带调整杆

加工

φ20 L=810 材质：304

20

件

126

清堵机减速机传动

齿轮加工

型号： CLST01-H1-HZZC-A

尺寸：齿轮内径为 120mm,齿轮外径为

324mm,齿轮厚度为 85mm,齿数为 25

材质：42CrMo 。

10

件

127

冷渣机内部冷却水

管护瓦加工

φ76*6 材质#20 钢

380

件

128

空预器密封片加工

尺寸为：2400*180*3 材质：ND 钢

500

件

129

空预器密封片加工

尺寸为：1600*110*3 材质：ND 钢

500

件

130

空预器密封压板加

工

尺寸要求：1100*150*3；材质：Q235B

500

件

131

闭冷水管堵头加工

外径φ32，内径 24 L=80 #20 钢

30

件

132

增面滚筒筒体加工

Φ

250*950 壁厚 10 Q235

20

件

133

螺旋叶片加工

Φ

300*5000，壁厚 8 Q235

20

件

134

升降轴加工

Φ

100*1100 #45 钢

10

件

135

螺旋减速机底座加

工

Φ

300，厚度 50 Q235

20

件

136

除铁器链轮加工

Φ

200，厚度 30，双层链轮 #45 钢

40

件

137

环给定位轮加工

Φ

200*250 材质 ZG35CrMo

20

件

138

对轮加工

外径

120，高度 110 铸钢

24

件

139

联轴器加工

外径

300，高度 150 铸钢

8

件

129

140

阀门连接轴套加工

φ

40*50 方孔 14mm #45 钢

50

套

141

对丝加工

M20 长 60 普通螺纹 Q235B

80

个

142

皮带机尾部导料槽

侧板加工

2000*460*5 Q235

24

件

143

皮带机尾部导料槽

侧板加工

3000*460*6 Q235

6

件

144

皮带机尾部导料槽

内衬板加工

450*450*10 材质 NM400 每块衬板加工

沉头带榫螺丝孔

4 个

40

块

145

煤尘水提升泵泵轴

加工

φ25*925 #45 钢

2

根

146

筛轴轴头加工

φ60*850 #45 钢

6

根

147

浆液循环泵叶轮封

盖加工

泵型号：

700/900 襄樊五二五封盖外圆直

径φ

250 不透内螺纹孔φ180 普通螺纹

封盖高度

60 材质 2205

8

件

148

浆液循环泵机封轴

套加工

泵型号：

700/900 襄樊五二五轴套内径φ

160 外径φ180 高度 20 材质 2205

6

件

149

除雾器冲洗水泵泵

轴加工

泵轴尺寸φ

45*450 #45 钢调质处理

4

根

150

工艺水泵泵轴加工

泵轴尺寸φ

50*500 #45 钢调质处理

4

根

151

电动头轴套及连接

架加工

φ

45*50 圆孔（带键槽）φ12 #45 钢连接

架

80*80 架板厚度 3mm

30

套

152

除尘器进料阀摆臂、

销轴、对丝加工

摆臂尺寸长 250 宽

50 厚 20；销轴尺寸φ

20*60；对丝尺寸 M20 长 50 普通螺纹材

质均为碳钢

24

套

153

灰库双轴搅拌机短

轴加工

搅拌机型号：SZ150C 纽普兰短轴尺寸φ

200*800 #45 钢

4

件

154

灰库双轴搅拌机链

轮加工

搅拌机型号：SZ150C 纽普兰链轮尺寸φ

600 内孔φ80 链齿数 30 材质#45 钢

2

件

155

灰库双轴搅拌机齿

轮加工

搅拌机型号：SZ150C 纽普兰齿轮尺寸φ

400 内孔φ60 齿数 60 材质#45 钢

2

件

156

除雾器冲洗水泵、工

艺水泵泵轴套加工

外径φ50 内径φ

35 L=150 304

12

个

157

吸收塔搅拌器皮带

轮内套加工

外径φ120-内径φ

80 厚度 100 #45 钢

12

个

158

除尘器顶部喷吹直

管加工

φ108 长 3400 喷吹孔φ20 15 个 Q235

60

根

159

浆液循环泵联轴器

弹性膜片加工

泵型号：700/900 襄樊五二五外径φ

400

内径φ

200 螺栓孔φ20 带套 8 个膜片厚

度

18mm（18 层）材质 304

12

片

160

滤液水泵联轴器加

工

外径

300，高度 150 铸钢

4

件

161

螺杆泵泵壳加工

φ

200*1000 内异形曲面腔体配套

G1063-2 螺杆泵曲轴 Q=10m³/h H=70m

11KW

2

件

130

162

浆液循环泵叶轮锁

母加工

φ200-φ175 内螺纹

#45

10

件

163

浆液循环泵叶轮锁

母卡环加工

外径

φ200 内径 φ190 厚度 1.5 Q235A

10

件

164

双轴搅拌机传动轴

加工

φ180*1030 #45 调质处理

2

根

165

补气管对丝加工

φ32*5*250 两端外螺纹

#20

60

根

166

轴封压盖加工

φ218*160*50 倒角

1.5*45° #20

8

件

167

吸收塔搅拌器电机

侧皮带轮加工

轮外径

φ200，内径 60，厚度 100，皮带

槽数

5 个，#45 钢

8

件

168

阀门把手加工

30*20*400 Q235

40

件

169

丝杆加工

M27*500 配套螺母

4 个 8.8 级

40

套

170

脱硫真空泵锁母加

工

M140*2 #20

4

件

171

除尘器补气管对丝

加工

φ32*5*250 两端螺纹

L=25mm Q235

40

件

172

除尘器补气管 90 直

角管加工

方头

40*40 两头外丝 φ32*5 Q235

20

件

173

灰库双轴搅拌机挡

灰盘加工

Φ120*300 Q235 螺丝对夹固定

4

件

174

滤布冲洗水泵端盖

加工

Φ125*26 Q235

2

件

175

脱硫真空泵轴封压

盖加工

Φ218*160*50 倒角

1.5*45 Q235

4

件

176

双轴搅拌机叶片加

工

300*156*20 材质：

16Mn

100

件

177

浆液循环泵轴承箱

挡油盘加工

φ300*50 内孔φ

160 Q235

12

件

178

浆液循环泵轴承端

盖加工

φ500*60 内孔φ

250 Q235

6

件

179

石灰石浆液泵机封

轴套加工

φ60-φ50 L=80 304

4

件

180

石灰石浆液泵机封

压盖加工

φ160*30 内孔φ

60 Q235

4

件

181

CEMS 流速取样孔堵

板加工

φ

230*16 304

10

件

182

CEMS 流速取样孔连

接管加工

φ108*5 长度 500 304 两端带法兰

10

件

183

川仪手轮加工

φ30*45 304

30

件

184

金属试块取样及制

作

450*450*20 Q235

12

套

185

管道试块取样及制

作

10*10*300 Q235

12

组

131

186

阀门门杆校正

门杆外径φ60 长

500 材质 2Cr13

24

件

187

冲洗小车铝焊

1000*1000*10 方钢焊接长度 500mm 材

质镁铝合金

6

处

188

水泵叶轮动平衡磨

损修复

叶轮外径φ1000 厚度

450

16

件

189

轴承室内圈衬套磨

损修理

泵型号 Xs-290A φ

250* 200mm 材质：

碳钢

12

件

190

泵轴磨损修理

φ110*1200mm 材质：45# 镀铬修复长度

L=300

8

件

191

叶轮动平衡磨损修

复

φ1000*800mm 材质：304

16

件

192

真空泵转子腔体划

痕修

φ1300*800mm 材质：304

2

件

193

胶球泵泵轴校直、轴

头螺纹修理

φ80*800mm 材质：304

2

件

194

高加隔板磨损修理

JG-*开通会员可解锁* 长 400 宽 300 厚度 18 材质

碳钢

12

件

195

高排逆止门前疏水

气动门阀芯磨损修

理

截止阀 J6B61Y-P54 100V DN32 阀芯材质

司太立合金

8

件

196

抽汽疏水气动门阀

芯磨损修理

截止阀 J6B61Y-P54 100V DN32 阀芯司太

立合金

32

件

197

汽水阀门阀芯磨损

修理

截止阀 J61H DN32 阀芯司太立合金

20

件

198

汽水阀门阀芯磨损

修理

截止阀 J61H DN50 阀芯司太立合金

20

件

199

疏水气动门阀芯磨

损修理

截止阀 J6B61Y-P54 100V DN32 阀芯材质

司太立合金

12

件

200

气动门气缸修理

φ100 L=500 铝合金

20

件

201

间冷冲洗喷嘴架校

正

单根方钢尺寸 20*20*1200 5 根

/排材质

304

4

件

202

助凝剂溶药箱搅拌

器齿轮箱联轴器修

复

φ60*80 内孔φ35 Q235 内孔校正车

削，配合泵轴，公差≤

0.03mm

2

套

203

助凝剂溶药箱搅拌

器齿轮箱连轴器修

复

φ35*100 #45 补焊校正车削

2

套

204

真空泵轴套修复

φ205mm，材质：2Cr13，硬度：HRC45-50

4

件

205

堵阀等打眼、攻丝、

取丝

M24*80 材质碳钢

100

个

206

给煤机辊筒轴校正

型号：EG2490 尺寸：φ

45*1016 材质：45#

20

件

207

给煤机上下皮带托

辊轴肩磨损修理

给煤机型号：EG2490 托辊轴肩

Φ20 需

修复长度

L=200 材质：Q235

40

件

208

给煤机被动滚筒托

给煤机型号：EG2490 托辊尺寸

Φ50 需

26

件

132

辊磨损修理

修复长度

L=200 材质：Q235

209

给煤机被动滚筒磨

损修理

给煤机型号：EG2490 滚筒尺寸

Φ85 需

修复长度

L=200 材质：Q235

16

件

210

给煤机皮带托辊磨

损修理

给煤机型号：EG2490 托辊总长

L=1165

其中第一处需修复位置

Φ20 长 L=390 第

一处第二处需修复位置

Φ114 长 L=775

材质：

Q235

8

根

211

尿素斗提被动轴修

复

φ60*1000 #45 钢

4

件

212

下渣管闸板阀修理

闸板阀通径

DN250

4

件

213

输渣机料斗磨损修

理

输渣机型号 Ld730 料斗尺寸

730*300*250 厚度 3mm 材质碳钢

20

个

214

下渣管手动插板门

阀杆修复

800mm*40mm 材质 Cr25Ni20

2

件

215

阀杆修复

26*350mm #20

20

件

216

双轴搅拌器轴修复

φ

150*850 #45 钢磨损处补焊、车圆并

校正

4

根

217

多功能水泵控制阀

维修

DN125

4

套

218

尿素喷枪头修复

φ

60*500 材质 310S

32

件

219

给煤机被动滚筒修

复

尺寸：Φ85 L=200 Q235

16

件

220

筛煤机筛轴轴头磨

损修理

Φ100*300 #45 钢修复长度 L=100

10

件

221

叶轮大齿磨损修理

回转直径 1600，厚度

20 Q235

30

件

222

滤液泵轴校直、轴头

螺纹、键槽腐蚀修理

泵型号：PLC100/300-W8 襄樊五二五轴尺

寸φ

120*2300 #45 钢

4

根

223

脱硫真空泵轴校直、

轴头螺纹腐蚀修理

泵型号：2BEC42 淄博真空泵厂轴尺寸φ

200*2300 #45 钢

4

根

224

滤布托辊校直

φ45*4100 #45 钢

40

根

225

浆液循环泵轴校直、

轴头螺纹、键槽、轴

腐蚀修理

泵型号：700/900 襄樊五二五轴尺寸φ

180*1600 #45 钢

2

根

226

吸收塔搅拌器轴校

直

搅拌器型号：40SV30M-5.34 轴尺寸φ

74*1800 材质 2205

4

件

227

灰库双轴搅拌机长

轴磨损修理

搅拌机型号：SZ150C 纽普兰长轴尺寸φ

150*2300 #45 钢

4

根

228

脱硫真空泵轴套修

复

用

2Cr13 材质堆焊后加工，硬度

HRC45-50，Φ205

4

件

小写：

投标报价总计

大写：

注：上述分项报价表为 2026 年-2027 年 2 年的预估总量。

133

投标人名称：_____ _ __（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签字）

________年__月__日

134

2、适用于费率报价

序号

分项名称

费率（%）

备注

1

2

3

4

5

……

小写：

总计

大写：

注：供应商可自行设计提供详细分项报价表

投标人名称：_________________________（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签字）

________年__月__日