招标编号：2*开通会员可解锁*33

大唐保定热电厂

2026-2029 年制冷设备维保

(3 年)

招标文件

招

标

人：

.大唐保定热电厂

招标代理机构：

北京国电工程招标有限公司

2026 年 03 月

2

目录

总说明........................................................................7

第一章 招标公告..............................................................9

第二章 投标人须知............................................................1

1.总则 .....................................................................7

2.招标文件 ................................................................12

3.投标文件 ................................................................13

4.投标 ....................................................................17

5.开标 ....................................................................18

6.评标 ....................................................................18

7.合同授予 ................................................................19

8.重新招标和不再招标 ......................................................20

9.纪律和监督 ..............................................................21

10.是否采用电子招标投标 ...................................................22

11. 需要补充的其他内容 ....................................................22

12.招标文件中关于知识产权的免责声明 .......................................22

第三章 评标办法（综合评估法）...............................................23

1.评标方法 ..............................................................30

2.评审标准 ..............................................................30

3.评标程序 ..............................................................30

第四章 合同条款及格式.......................................................33

第一节 通用合同条款.......................................................33

第二节 专用合同条款.......................................................44

第三节 合同附件格式.......................................................45

附件一：合同协议书 ......................................................45

附件二：履约担保 ........................................................47

3

第二卷 技术文件..............................................................48

第五章 技术标准和要求........................................................49

一、服务要求 ..............................................................49

1.1 招标项目概况 ........................................................49

1.2 服务范围和内容 ......................................................49

1.3 服务方案 ............................................................49

1.4 服务人员要求 ........................................................49

1.5 服务质量及进度 ......................................................49

1.6 其他要求 ............................................................49

二、适用规范标准 ..........................................................49

三、招标人财产清单 ........................................................50

3.1 招标人提供的设备、设施以及要求 ......................................50

3.2 招标人提供的资料 ....................................................50

四、招标人的其他要求 ......................................................50

第六章 其他资料..............................................................51

第三卷 投标文件..............................................................52

第七章 投标文件格式.........................................................53

商务投标文件.................................................................54

一、投标函 ................................................................56

二、法定代表人身份证明或授权委托书； ......................................58

（一）法定代表人身份证明 ..................................................58

（二）授权委托书 ..........................................................59

三、联合体协议书（如有） ..................................................60

四、投标保证金 ............................................................61

五、商务差异表 ............................................................62

六、资格审查资料 ..........................................................63

（一）投标人基本情况表 ....................................................63

4

（二）投标人资质证书情况表 ................................................65

（三）投标人财务状况表 ....................................................67

（五）投标人拟委任主要人员简历表 ..........................................70

（六）投标人需提供的其他资料（拟投入本项目的仪器设备表、荣誉证书、网站截图等

） ............................................................................72

七、廉洁合同 ..............................................................73

八、投标人关于资格的声明函 ................................................75

九、商务部分评标因素统计表 ................................................76

技术投标文件.................................................................77

一、投标人已完成的业绩情况表 ..............................................79

二、服务方案 ..............................................................80

三、项目组织机构 ..........................................................80

四、重点、难点分析 ........................................................80

五、进度及质量保证 ........................................................80

六、安全、环保、培训及其保障措施 ..........................................81

七、服务承诺 ..............................................................81

八、技术差异表 ............................................................82

九、技术部分评标因素统计表 ................................................83

十、其他资料 ..............................................................84

价格投标文件.................................................................86

一、报价表 ................................................................88

二、分项报价表（如有） ....................................................89

5

总说明

1 本招标文件由以下章节组成

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 技术标准和要求

第六章 其他资料

第七章 投标文件格式

上述章节和本总说明以及对本招标文件的澄清和修改所产生的书面通知、会议记

录及补充通知均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2 投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性

要求和条件作出响应。投标人应认真审阅全面理解本招标文件中所有的须知、条件、

格式、条款、规范和图纸等。如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由

投标人自负。不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

3 凡获得本招标文件者，无论其投标与否均应对招标文件保密。

6

第一章

招标公告

大唐保定热电厂

2026-2029 年制冷设备维保(3 年)

招标公告

1.招标条件

大唐保定热电厂 2026-2029 年制冷设备维保(3 年)已由大唐国际发电股份

有限公司 批准建设，建设资金来自企业自筹，招标人为大唐保定热电厂。项目

已具备招标条件，现对该服务项目的进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 招标编号：2*开通会员可解锁*33

2.2 项目名称：大唐保定热电厂 2026-2029 年制冷设备维保(3 年)

2.3 建设地点：大唐保定热电厂

2.4 建设规模：1100MW

2.5 计划工期：自合同签订之日起 3 年，预计 2026 年 4 月 1 日-2029 年 3

月 31 日

2.6 招标范围：保定热电厂全厂区域的所有空调，包含 30HXC300A 螺杆机

组 2 台配套冷却塔 3 台、LSW240AP 型螺杆机组 2 台配套冷却塔 2 台、

KLGCWF450 型变频引风机螺杆制冷机组 1 台配套冷却塔 1 台、OZL-230WSI 型给

水泵变频螺杆制冷机组 4 台、QLG-IIIA 型氢气制冷机 1 台、TGKⅡ-3 净化空调

机组 2 台、TGKⅡ-5 净化空调机组 2 台、TLWK-110HF 屋顶式空调机组 2 台、

TLWK-147HF 恒温恒湿空调机组 2 台、HS-4L 恒温恒湿空调 8 台、TLHF31 恒温恒

湿空调 4 台、BFGKT-60/X 防爆空调 1 台、TLHF-9 精密空调 1 台、多联机空调 3

套、其他电子间配电室等均根据需要设置分体立柜式或壁挂式分体空调 223

台、办公区域中央空调风机盘管 653 台的清洁维保、故障修缮服务。具体详见

技术要求。

3.投标人资格要求

7

3.1 通用资格条件

3.1.1 投标人须为独立法人或其他组织。

3.1.2 财务要求：没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未

被重组、接管，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施。

3.1.3 否决项包括供应商的以下情形：

（1）在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）

被列入严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；

（2）按照中国大唐集团有限公司供应商管理相关规定，应在规定范围内停

止授标或取消采购活动参与资格（“灰名单”、“黑名单”供应商等），且有

效期结束时间晚于投标截止日的。

对于中标候选人/中标人，将在采购评审、中标公示、合同签订等关键环节

进行复核，如存在违反上述否决投标条款情形的，不予授标或不签订合同。上

述否决投标条款所涉及的事项，接受社会监督，投标人及其利害关系人可按照

招标文件载明的方式进行举证。

3.1.4 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质

进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。

3.1.5 符合法律、法规规定的其他条件。

3.2 专用资格条件

3.2.1 企业资质要求：无。

3.2.2 企业业绩要求：投标人自 2023 年 1 月 1 日至投标截止日（以合同签

订时间为准），具有 1 项及以上类似螺杆制冷机或中央空调等制冷设备维护保

养业绩。并提供有关证明资料。

3.2.3 人员资质要求：无。

3.2.4 人员业绩要求：无。

3.2.5 本次招标不接受联合体投标。

3.2.6 其他特殊要求：

8

（1）企业业绩证明材料：提供业绩合同证明资料（至少包含合同首页、签

字盖章页和合同主要内容页）。

（2）拟派项目负责人业绩证明材料： 无。

3.3 注意事项：

3.3.1 以上资质要求均须提供相关证书扫描件或电子证书。

3.3.2 业绩证明材料必须能证明业绩类型及规模，否则不予认可。

3.3.3 提供的相关证明材料应清晰可辨，不能识别有效信息的不予认可。

4.招标文件的获取

4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，2026 年 03 月 17 日

至 2026 年 03 月 31 日 17 时 00 分（北京时间，下同），登录大唐电子商务平

台（网址：http://www.cdt-ec.com），下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价详见大唐电子商务平台（网址：http://www.cdt-

ec.com），标书费汇款账户按大唐电子商务平台提示信息为准。

4.3 招标文件获取须知：为保障电子招标投标交易平台数据安全，潜在投

标单位在下载招标文件时需企业 CA 证书电子钥匙，《CA 证书电子钥匙办理指

南》详见（电子招投标交易平台），咨询电话：400-888-6262。

4.4 其他注意事项：

标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，请正确填写手机号

码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以邮件和短信的形式通

知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收

到短信或邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，

待客服人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。

5.投标文件的递交

5.1 递交投标文件的截止时间及地点：投标文件递交的截止时间（投标截

止时间，下同）为 2026 年 04 月 07 日 09 时 00 分整（如有变化，另行通

知），投标人应在截止时间前通过电子商务平台递交电子投标文件。

5.2 逾期上传的投标文件，大唐电子商务平台将予以拒收。

9

5.3 开标场所：大唐电子商务平台“电子开标大厅”。

5.4 本次开标评标均在大唐电子商务平台进行，对于大唐电子商务平台投

标操作不熟悉的投标人，请与平台客服人员联系。

5.5 本次招标以大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）投标人上传

加密的投标文件为准，商务投标文件、技术投标文件和价格投标文件的总大小

不能超过 800M，投标文件（含商务、技术和价格投标文件）总数量不能超过 20

个，且单个文件的大小不能超过 100M。投标文件递交截止时间前，投标人须在

大唐电子商务平台上传加密的投标文件。

6.发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（

http://www.cebpubservice.com）和大唐电子商务平台（http://www.cdt-

ec.com）上发布。

7.联系方式

招标人：大唐保定热电厂

地址：河北省保定市天威西路 2688 号

招标代理机构：北京国电工程招标有限公司

地址：北京石景山银河大街 6 号院 1 号楼银河财智中心 B 座

邮编：100043

联系人：田书宇

电话：*开通会员可解锁*

电子邮件：tianshuyu@cweme.com

8.提出异议、投诉的渠道和方式

接接收单位：中国水利电力物资武汉有限公司

采购业务异议、投诉电话：*开通会员可解锁*-3

采购业务异议、投诉路径：登录大唐集团电子商务平台

（https://www.cdt-ec.com）后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-采购异议投诉栏“异议提交”中提出书面异议。

10

9. 监督部门

本招标项目的监督部门为：大唐国际发电股份有限公司供应链管理部

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)： （签

名)

招标人或其招标代理机构： （盖章)

11

第二章

投标人须知

投标人须知前附表

条款号

条款名称

编列内容

1.1.2

招标人

见招标公告

1.1.3

招标代理机构

见招标公告

1.1.4

招标项目名称

见招标公告

1.1.5

服务地点

见招标公告

1.1.6

项目规模

见招标公告

★

1.3.2

服务期限

见招标公告

★

1.3.3

质量标准

满足国家、行业和大唐集团有限公司相关服务标准

1.4.1

投标人资质条件、能力、信誉

★一、资质要求：见招标公告；

★二、财务要求：见招标公告；

★三、业绩要求：见招标公告；

★四、主要人员要求：见招标公告；

五、其他要求：投标人应提供真实的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力，具体要求见投标人须知“3.5 资格审查资料”。

★

1.4.2

是否接受联合体

√不接受

□接受，应满足下列要求：见招标公告

★

1.4.3

投标人不得存在的其他情形

具体要求见投标人须知“第 1.4.3 和 1.4.4”

1.9.1

踏勘现场

√不组织

□组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：

踏勘联系人： 联系方式：

12

条款号

条款名称

编列内容

1.10.1

投标预备会

√不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

1.10.2

投标人在投标预备会前提出问题

时间：现场踏勘时间之前

形式：大唐电子商务平台上传（网址：http://www.cdt-ec.com）

1.10.3

招标文件澄清发出的形式

在大唐电子商务平台发布

（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

1.12.1

实质性要求和条件

法律法规要求及招标文件中标注“★”的条款和内容均为实质性要求和条件

1.12.3

偏差

☑不允许

□允许，最高项数：_________________

偏差范围：_________________

偏差幅度：_________________

2.2.1

投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式

时间：投标截止时间前 10 日

形式：投标人应在大唐电子商务平台上传（网址：http://www.cdt-ec.com）

2.2.2

招标人澄清发出的方式

由大唐电子商务平台发布

（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

2.2.3

投标人确认收到招标文件澄清

时间：收到（查看）后即为确认

形式：投标人应在大唐电子商务平台确认。（网址：http://www.cdt-ec.com）

2.3.1

招标文件修改发出的形式

在大唐电子商务平台发布

（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

2.3.2

投标人确认收到招标文件修改

时间：收到（查看）后即为确认

形式：投标人应在大唐电子商务平台确认

13

条款号

条款名称

编列内容

（网址：http://www.cdt-ec.com）

3.1.1

构成投标文件的其他资料

招标文件的修改、澄清等文件

3.2.1

增值税税金的计算方法

按国家现行办法计算。（1）招标文件未明确税率，投标人报价税率不一致时，按照含税价进行评审；

（2）招标文件明确税率，投标人报价税率与招标文件要求税率不一致，一般情况下按照不含税价格折算至同一基准作为评标价格，但招标文件已明确投标报价税率与招标文件要求税率不一致应否决的除外。

3.2.3

报价方式

固定总价+据实结算形式，投标文件报价全部采用人民币表示。

★

3.2.4

最高投标限价

☑无

□有，最高投标限价：

3.2.7

投标报价的其他要求

如有，根据情况填写

★

3.3.1

投标有效期

投标截止时间后 180 天

★

3.4.1

投标保证金

1.投标保证金金额详见招标公告，形式可为投标保

函或银行电汇。

2.投标保证金为保函的操作流程：

2.1 电子投标保函的递交。投标保证金为电子投标

保函形式的，需在电商平台报名参加项目后，选择

在线开具电子保函。选择后，自动跳转至电子保函

购买界面。电子投标保函无需邮寄保函原件，也无

需在投标文件中另行上传。纸质保函需随投标文件

上传扫描件。

2.2 纸质投标保函递交。投标保证金为纸质投标保

函形式的，需在投标截止时间前将见索即付的投标

保函原件送达招标代理机构，同时随投标文件上传

投标保函扫描件。纸质投标保函格式应满足招标文

件要求。

送达地址：详见招标公告招标代理信息

送达邮编：详见招标公告招标代理信息

送达联系人：详见招标公告招标代理信息

14

条款号

条款名称

编列内容

联系电话：详见招标公告招标代理信息

3.投标保证金为银行电汇的操作流程：保证金电汇

金额及账户详见大唐电子商务平台（www.cdt-

ec.com），在“参与投标-已参与项目”菜单下查看

需要交纳保证金的标段，点击操作栏“参与信息”

查看投标人所需保证金支付金额、电汇账户（注

意：与购买招标文件开户行账号不同）等支付信

息，并根据页面提示信息支付保证金。

3.1 为提高投标保证金收退效率，保证金收退方式

为大唐电子商务平台线上操作方式，每个标的汇款

账号均不相同。登录大唐电子商务平台查看保证金

实时收退情况。操作流程：保证金退还由项目经理

发起，当退款完成后，在保证金退还管理菜单下可

以看到退还的保证金，如果为中标供应商，需要先

由项目经理扣除中标服务费后才能退还保证金，退

还金额为扣除中标服务费后剩余部分。如果为非原

路退还保证金，则需要供应商线下向项目经理提交

非原路退还的各种信息如银行账户、大额支付行

号、开户行等，若存在其他情况的非原路退回情

况，比如公司主体发生变化等，需要提交相关的公

司变更证明材料至项目经理处，待审核通过后方可

非原路退回。

3.2 投标保证金必须以投标人的基本账户电汇（不

允许以个人名义电汇或其他公司名义代汇）。如投

标人参与多个标的投标，按标的分别单独电汇（不

允许将多个标的保证金合成一笔）。如因本条原因

造成保证金无法正常退回或延期退回，我方将不承

担相关责任。

3.3 招标人或招标代理机构将对投标保证金进行核

查，投标截止时间前未收到投标保证金，将视同未

递交投标保证金。

3.4 招标人及/或招标代理机构（代理机构名称）退

还投标保证金的地点为线上，投标人收取退还的投

标保证金的地点同上。

4.投标人参加多个项目或者多个标段时，应按项

目、标段分别提交投标保证金。投标人以联合体形

式投标的，原则上由牵头方缴纳投标保证金（联合

体协议书另有约定的，从其约定），其提交的投标

保证金对联合体各方均有约束力。

15

条款号

条款名称

编列内容

5.中标通知书发出后 5 个工作日内，向未中标投标

人退还投标保证金或归还投标保函原件。

6.中标服务费结算。一般项目中标通知书发出后向

中标人收取招标代理服务费；框架、长协项目，在

结算后向中标人收取招标代理服务费。

6.1 投标保证金形式采用投标保函的，采购代理机

构将发出中标服务费缴纳通知书（一般项目同中标

通知书一并发出），要求中标单位在 90 天内足额缴

纳中标服务费。如中标单位未按期足额缴纳，采购

代理机构将保留向担保人主张担保责任、通过法律

途径（包括但不限于诉讼、仲裁）维护自身合法权

益的权利。

6.2 投标保证金形式采用银行电汇的，中标服务费

从投标保证金中直接扣除（多退少补）。中标人的

投标保证金金额不足以支付中标服务费的，应在收

到中标服务费补缴通知 90 天内足额缴纳。

7.电子投标保函注意事项

7.1 电子投标保函的延期。电子投标保函的延期由

招标代理机构主动发起，无需二次缴纳费用。系统

将通过站内信和短信的形式通知投标人延期情况。

7.2 电子保函的退还。1）电子保函到期自动失效，

无需另行操作。2）投标人开具电子保函后，如未发

生投标行为，可随时发起退保，出函单位返还费

用。如已完成投标行为，在开标前，需先在电商平

台完成撤标后，才可发起退保，出函单位返还费

用；开标后，不可主动发起退保。3）因招标人原因

项目终止的，投标人可发起退保，出函单位返还费

用。

3.5

资格审查资料的特殊要求

☑无

□有，具体要求：

3.5.2

近年财务状况的年份要求

近 3 年（2022 年至 2024 年）

3.5.3

近年完成的类似项目情况的时间要求

近 3 年（2023 年 1 月 1 日至投标截止日）

16

条款号

条款名称

编列内容

3.6.1

是否允许递交备选投标方案

不允许

4.1.1

电子投标文件加密要求

投标文件需使用指定的电子钥匙在投标文件上加盖电子签章，并加密上传。注：电子钥匙内企业名称必须与平台注册企业名称一致，否则无法正常使用。各投标人根据实际情况提前变更钥匙名称或平台注册企业名称。

投标时需使用大唐电子商务平台指定的电子钥匙（指所使用的数字证书为 CFCA 提供）

★

4.2.1

投标截止时间

见招标公告

4.2.2

递交投标文件地点

电子投标文件在大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）上传递交

4.2.3

是否退还投标文件

否

5.1

开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

5.2

开标程序

电子开标

6.1.1

评标委员会的组建

评标委员会构成：5 人及以上单数

其中招标人代表：不超过评标委员会总人数三分之一

评标专家确定方式：随机抽取

6.3.2

评标委员会推荐中标候选人的人数

1-3 人

7.1

中标候选人公示媒介及期限

公示媒介：

中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.cn)；

大唐电子商务平台(http://www.cdt-ec.com)；

公示期限：3 日

7.4

是否授权评标委员会确定中标人

否

17

条款号

条款名称

编列内容

7.6

履约担保

是否要求中标人提交履约担保：

□要求，履约担保的形式：履约保证金或银行保函

履约担保的金额：合同金额的 10%

☑不要求

10

采用电子招标投标

本次招标以大唐电子商务平台确认（网址：http：//www.cdt-ec.com）投标人上传加密的投标文件为准。投标文件递交截止时间前，投标人须在大唐电子商务平台上传加密的投标文件。

投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间后未完成投标文件全部传输的（技术文件、商务文件、价格文件、投标总价等），视为投标文件递交不完整，不满足招标文件实质性要求，由评标委员会依法否决其投标。

开标采用在大唐电子商务平台网上开标大厅开启投标人上传加密的投标文件方式。投标文件递交截止时，招标公司在大唐电子商务平台开启所有有效投标人报价，投标人可在大唐电子商务平台查看所有有效投标人报价，并进行网上确认。开标后评标委员会对投标人上传的电子投标文件是否解密成功进行核对，如未解密成功，将告知投标人。因投标人原因造成其投标文件任一文件未解密成功的，视为撤销其投标文件；因投标人之外原因造成其投标文件任一文件未解密成功，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失（如招标方原因，赔偿投标人购买招标文件的费用）。解密失败原因的说明由第三方机构中国金融认证中心（CFCA）提供。虽然解密成功，投标文件无法读取（含文件损坏、其他加密等导致无法正常识别的情况），由评标委员会依法否决其投标。

18

条款号

条款名称

编列内容

当发生极端情况（或不可抗力）造成无法正常电子开评标时，视为未递交投标文件。极端情况包括：服务器端软、硬件出现故障且无法修复（程序、中间件、数据库及网络交换机等)；大量投标人第三方控件及电子钥匙出现故障且无法修复；开标现场软、硬件设备出现故障且无法修复（电子钥匙驱动、现场网络、电源、视频等）；服务器端软、硬件出现故障无法修复（解密服务、中间件、数据库及网络交换机、安全设备等）。

11

需要补充的其他内容

1. 招标代理服务费（中标服务费）和大唐电子商务平台交易费向中标人收取。

1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由招标代理机构向中标人收取，发票由招标代理机构开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物〔2012〕150号）。

2）大唐电子商务平台交易费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由大唐电商技术有限公司向中标人收取，中标人应在合同签订后，在大唐电子商务平台上缴纳平台交易费，发票由大唐电商技术有限公司开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》（大唐集团物【2016】241 号）。

2.招标人与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标人住所地人民法院关于级别管辖的规定向招标人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标人住所地见招标公告。

3.“招标代理机构与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标代理机构住所地人民法院关于级别管辖的规定，向招标代理机构住所地有管辖权的人民法

19

条款号

条款名称

编列内容

院提起诉讼。招标代理机构住所地见招标公告。

4.关于合同生效及预付款需遵守中国大唐集团有限公司的相关具体要求。

5.标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，请正确填写手机号码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以发送邮件和短信的形式通知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收到短信或邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，待客服人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。

6.投标文件以投标人在开标截止日期前递交的电子版投标为准。开标截止时间前，投标人应按招标文件要求在中国大唐集团有限公司电子商务平台（投标工具）响应投标： 【标书制作】中上传商务技术文件及填写开标一览表（上传分项报价如有）、【评审响应】中绑定每一项详细评审指标项对应的投标文件开始页及结束页、【评审应答】中填写【其他评审因素填写】和【评分类评审因素应答（参照示例填写准确及完整）】。请投标人合理安排投标时间，以免投标不完整。投标工具技术支持400-888-6262。

12

招标文件中关于知识产权的免责声明

1.招标人有义务对其向招标代理机构提供的文件进行全面的知识产权权利审查，保证其提供的所有文件不侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。

2.招标代理机构作为招标代理机构，为招标人和投标人提供交易便利，本公司所发布的招标文件均来自招标人，招标文件已经过招标人审查，其中不涉及侵犯任何第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。

3.投标人应对其向招标代理机构递交的投标文件进行全面的知识产权权利审查，保证投标文件中没有侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。

20

条款号

条款名称

编列内容

4.如招标人或者投标人因自身原因造成在招标文件或者投标文件中存在侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权的内容，应由招标人或者投标人承担相应的赔偿责任。

注：如后续文字描述与本前附表内容有不一致的，以前附表内容为准。

21

1.总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标

法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，

现对该服务进行招标。

1.1.2 招标人：见招标公告。

1.1.3 招标代理机构：见招标公告。

1.1.4 招标项目名称：见招标公告。

1.1.5 服务地点：见招标公告。

1.1.6 项目规模：见招标公告。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见招标公告。

1.2.2 资金落实情况：见招标公告。

1.3 招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见招标公告。

1.3.2 服务期限：见招标公告。

1.3.3 质量标准：见招标公告。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉，具体应符合

但不限于下列要求：

（1）资质要求：见招标公告；

（2）财务要求：见招标公告；

（3）业绩要求：见招标公告；

22

（4）信誉要求：见招标公告；

（5）其他主要人员要求：见招标公告；

（6）其他要求：见招标公告；

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第

1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体

牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质

等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中

投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

23

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大安全或质量问题（以相关行业主管部门的行

政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）

被列入严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人若出现以下情况，将可能视为串通投标：

（1）不同投标人的联系人名称、身份证号码、电子邮箱、联系电话一致；

（2）不同投标人的投标保证金从同一账号汇出或汇入同一虚拟账号；

（3）不同投标人的招标文件下载或投标文件上传 IP 地址一致；

（4）不同投标人的投标硬件设备环境信息一致，包括：网卡 MAC 地址信

息、硬盘信息、主板信息、CPU 信息；

（5）不同投标人的投标文件作者或最后一次保存者一致（特殊情况除

外）；

（6）同一标段不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件相互混装，或投标文件中出现另一个投标人的

财务审计报告、或资质证书等资料；

（8）不同投标人的投标文件异常一致，或投标报价呈规律性差异，或投标

文件中错误的内容异常一致、或分项报价的价格多处完全相同；

（9）其他串通投标行为。

具体情况由评标委员会结合相关法律法规、招标文件等认定。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

24

1.5.2 招标代理服务费（中标服务费）和大唐电子商务平台交易费向中标

人收取。

（1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。

一般项目招标代理服务费计费按单标段中标金额计算，中标通知书发出后向中

标人收取招标代理服务费，中标人的投标保证金金额不足以支付招标代理服务

费或采用银行保函等形式投标保证金的，中标人应及时补足差额或足额支付招

标代理服务费。框架、长协项目按单个合同或订单实际执行情况结算。取费标

准执行《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物

〔2012〕150 号）。

招标代理服务费取费标准

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100 万元以下

1.6500%

1.6500%

1.1000%

100～500 万元

1.2100%

0.8800%

0.7700%

500～1000 万元

0.8800%

0.4950%

0.6050%

1000～5000 万元

0.5500%

0.2750%

0.3850%

5000～10000 万元

0.2750%

0.1100%

0.2200%

1～5 亿元

0.0550%

0.0550%

0.0550%

5～10 亿元

0.0385%

0.0385%

0.0385%

10～50 亿元

0.0088%

0.0088%

0.0088%

50～100 亿元

0.0066%

0.0066%

0.0066%

100 亿元以上

0.0044%

0.0044%

0.0044%

一次招标最高限额

（完成一次招投标全流程）

350 万元

300 万元

450 万元

有关说明：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

25

例如：某服务招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费

额如下：

100 万元×1.65%=1.65 万元

（500-100）万元×0.88%=3.52 万元

（1000-500）万元×0.495%=2.475 万元

（5000-1000）万元×0.275%=11 万元

（6000-5000）万元×0.11%=1.1 万元

合计收费=1.65+3.52+2.475+11+1.1=19.745（万元）

（2）电子商务平台交易费向成交供应商收取。电子商务平台交易费应包含

在总报价中，在报价中不再单独列项。中标人在电子商务平台上缴纳平台交易

费，发票由大唐电商技术有限公司开具。非长协类项目（含框架采购等），交

易费收取额按照单个合同金额或单个订单金额计算,大唐电商技术有限公司定期

结算。取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》

（大唐集团物【2016】241 号）。长协类项目，采购计划金额在“124”以上

的，收费标准参照国家计委计价格〔2002〕1980 号文规定的招标代理服务费基

础标准的 55%向中标人收取；采购计划金额在“124”以下的，收费标准为实际

成交金额的 1.8%。费用由大唐电商技术有限公司按照每 12 个月向供应商收

取。

电子商务平台交易费取费标准

26

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100 万元以下

0.8250%

0.8250%

0.5500%

100～500 万元

0.6050%

0.4400%

0.3850%

500～1000 万元

0.4400%

0.2475%

0.3025%

1000～5000 万元

0.2750%

0.1375%

0.1925%

5000～10000 万元

0.1375%

0.0550%

0.1100%

1～5 亿元

0.0275%

0.0275%

0.0275%

5～10 亿元

0.0193%

0.0193%

0.0193%

10～50 亿元

0.0044%

0.0044%

0.0044%

50～100 亿元

0.0033%

0.0033%

0.0033%

100 亿元以上

0.0022%

0.0022%

0.0022%

一次招标最高限额

（完成一次招投标全流程）

175 万元

150 万元

225 万元

有关说明：

例如：某服务招标业务中标金额为 6000 万元，计算电子招标平台交易收费

额如下：

100 万元×0.825%=0.825 万元

（500-100）万元×0.44%=1.76 万元

（1000-500）万元×0.2475%=1.2375 万元

（5000-1000）万元×0.1375%=5.5 万元

（6000-5000）万元×0.055%=0.55 万元

合计收费=0.825+1.76+1.2375+5.5+0.55=9.8725（万元）

注：本标段中标服务费为 19.745 万元，大唐电子商务平台交易费为

9.8725 万元，本标段投标人应交纳 19.745+9.8725 万元=29.6175 万元。

27

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密

保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文

注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附

表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现

场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤

亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投

标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前

附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达

招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知

前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的

组成部分。

28

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利

于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见招标公

告。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应

当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

1.12.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的差异表中列

明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）其他资料

（7）投标文件格式

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，

构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

29

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件

不全，应及时向招标人或招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标

人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人或招标代理机构，要

求招标人或招标代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标

文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项

规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将

相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通

知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人

在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有

已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标

截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投

标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式

通知招标人或招标代理机构，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10

日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复

前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

30

3.1.1.1 商务投标文件

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金

（5）商务差异表

（6）资格审查资料

（7）廉洁合同

（8）投标人关于资格的声明函

（9）商务部分评标因素统计表

3.1.1.2 技术投标文件

（1）投标人已完成的业绩情况表

（2）服务方案

（3）项目组织机构

（4）重点、难点分析

（5）进度及质量保证

（6）安全、环保、培训及其保障措施

（7）服务承诺

（8）技术差异表

（9）技术部分评标因素统计表

（10）其他资料

3.1.1.3 价格投标文件

31

（1）报价表

（2）分项报价表

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构

成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联

合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章

第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有

规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格

式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应按照本招标文件规定的招标范围，以一个固定的价格报

价，投标价格应当是充分考虑了工程性质、规模、难易程度以及工作条件等情

况，并按照合同规定的范围提供全部服务所需要的费用。报价原则为以工作成

本加合理利润及税金及可能遇到的风险报价。除合同另有规定外，在合同签订

后，因国家有关服务的取费标准发生调整或工程实施过程中出现变更导致工程

造价变化的，将不产生合同费用变化。投标人应根据自身的经验和实力实事求

是地报价，不得哄抬报价或恶性压价。

3.2.3 本项目的报价方式见招标公告。投标人在投标截止时间前修改投标

函中的投标报价总额。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标

限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价已包含项目人员的工资、福利费、工会经费、教育经费、

养老保险、住房公积金、办公费、差旅费、现场补贴、公司管理费、劳保用品

32

费、现场必备的办公器具（包括计算机）、检测设备和交通工具合理的购置及

使用费用、现场的食宿费、电话通讯费等完成服务范围内的所有费用。

3.2.6 本项目不保证最低价中标。

3.2.7 投标报价的其他要求见招标公告。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期见招标公告。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律

规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有

投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其

投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件。在延长期内，本

须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用；投标人拒绝延长的，其投

标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保

证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金

额、形式和七六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，

并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保

证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体

投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规

定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将

否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人退

还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存

款利息。中标人的投标保证金在签订书面合同并提交履约担保（如有），扣除

33

应由中标人支付的其他费用（招标代理服务费、大唐电子商务平台交易费等）

后，退还余款。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签

订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资

料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应具有投标人营业执照及年检合格的证明材

料、资质证书副本等材料的复印件。其他组织需具有有效的证明文件。

3.5.2“投标人财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会

计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，

具体年份要求见招标公告。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份

的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“投标人已完成的业绩情况表”应附中标通知书和（或）合同协议

书、建设单位评价意见复印件；具体时间要求见招标公告，每张表格只填写一

个项目，并标明序号。

3.5.4“投标人资质证书情况表”应附投标人具有的资质情况。

3.5.5“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目

负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身

份证、学历证、职称证和社保缴费证明复印件，并附能证明其管理过项目业绩

的证明材料包括合同（至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页）、

成果文件或用户证明；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书

和社保缴费证明复印件。

34

3.5.6 拟投入本项目的设备应配备满足本次招标所需的合格设备。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第

3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，

否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方

案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件

要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个

报价，但同时提供两个或两个以上方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以

增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录（如有）在满足招标

文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、招标人要

求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件以上传的电子投标文件为准。除投标人须知前附表另有规

定外，电子投标文件所附证书证件均为原件扫描件。当投标人在投标工具中填

写的内容与上传的投标文件(含电子签章 PDF 版)不一致时，以上传的投标文件

(含电子签章 PDF 版)为准。

3.7.4 在中标候选人公示时，招标代理机构将中标候选人的企业业绩、拟

派项目负责人业绩同时公示，便于投标人互相监督。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

35

4.1.1 电子投标文件投标人应当按照招标文件和电子商务平台的要求加密

投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求递交的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传递交投标

文件。

4.2.2 电子投标文件大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）上传递

交，具体见投标须知前附表。除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交

的投标文件不予退还。

4.2.3 投标人完成电子投标文件上传后，须在大唐电子商务平台确认投

标。递交时间以传输完成后确认投标的时间为准。

4.2.4 逾期上传的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回

已递交的投标文件。

4.3.2 投标人对已递交的投标文件需要修改的，需在大唐电子商务平台上

撤回原投标文件，修改后按照本章 3.7.3（4）项要求重新上传。

4.3.3 投标人撤回投标文件且放弃投标的，在开标结束后须向招标人提供

退还投标保证金的书面申请，招标人自收到投标人书面通知之日起 5 日内退还

已收取的投标保证金。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公

开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

36

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（3）招标人通过大唐电子商务平台对已递交的电子投标文件进行解密，公

布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目经理

服务期限及其他内容，并记录在案；

（4）现场开标结束；

（5）投标人在大唐电子商务平台上对开标记录进行线上确认或由系统自动

确认。

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并

制作记录。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或

其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专

家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见招标公

告。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

37

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受

过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等

原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审

结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准

和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素

和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候

选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见招标公告。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到采购结果审核意见的通知之日起 3 日内，按照投标人须知前

附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示

期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停

招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

38

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为

可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文

件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，由招标人确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中

标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约担保

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和

招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履

约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担

保为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约担保以联合体各方或者联合

体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中

标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中

标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文

件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合

同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标

人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投

标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同

时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成

损失的，还应当赔偿损失。

39

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项

目向招标人承担连带责任。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）购买招标文件的潜在投标人少于 3 个的；

（2）到投标截止时间时，投标人少于 3 个的；

（3）评标委员会否决所有投标，或否决部分投标后因有效投标少于 3 个使

得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的；

（4）国家法律法规规定的其他应重新招标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核

准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串

通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标

委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取

中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投

标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评

40

标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得

擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的

评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他

人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他

情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程

序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法

规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。

投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉

的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提

出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见招标公告。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见招标公告。

12.招标文件中关于知识产权的免责声明

见投标人须知前附表。

41

第三章

评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号

评审因素

评审标准

1

评标方法

中标候选人排序方法 综合得分排序

投标人名称

与营业执照、资质证书一致

投标函签字盖章

有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。

法人授权委托书签字

盖章

有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。

投标文件格式

符合第七章“投标文件格式”的规定

联合体投标人（如

有）

提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

2.1

.1

形式评

审标准

备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案

营业执照

符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照

资质要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

财务要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

业绩要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

项目负责人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他主要人员

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

联合体投标人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

2.1

.2

资格评

审标准

不存在禁止投标的情

形

不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形

2.1

响应性

投标报价

符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

42

投标内容

符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

服务期限

符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

质量标准

符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

投标有效期

符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

投标保证金

符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

权利义务

符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

服务方案

符合第五章“招标人要求”中的实质性要求和条件

.3

评审标准

分包资格评审

符合第二章“投标人须知”第 1.11 款规定

条款号

条款内容

编列内容

1

本次评标采用综合评

估法

根据商务、技术和报价评分标准进行评分。按照综合得分的高低进行综合排序，综合排序高者优先。

总计

技术

商务

报价

2.2.1

分值权重构成

100%

50%

10%

40%

43

2.2.2（1）商务评分标准

商务评分标准表

序号

评标项目

分值

评分标准

1

对招标文件商务

部分的响应性

10

1、完全响应招标文件要求者得 5 分；偏差表中列出的，则每存在一条商务负偏差扣 0.5 分；未在偏差表中列出的，则每存在一条扣 1 分；扣至 0 分为止。

2、完全响应商务部分评标因素统计表填写要求得 5 分；每出现一项未按要求填写情况扣 0.2 分，扣至 3 分。

2

企业实力

55

2.1

营业收入（近三

年平均）

20

有效投标人中最高者得满分，每降低一个名次减 1 分，最低得 12 分。

(每年营业收入相加后取算术平均值)

2.2

资产总额（近三

年平均）

20

有效投标人中最高者得满分，每降低一个名次减 1 分，最低得 12 分。

(每年资产总额相加后取算术平均值)

2.3

企业人数

5

公司人数≥ 300 人，得 5 分；

100 ＜公司人数＜300 ，得 4 分；

公司人数≤ 100 人，得 3 分。

2.4

企业荣誉及获奖

情况

10

近 5 年：

获得国家级一项为 6 分，每增加一项加 2 分，最高 10 分；

获得省部级或行业级一项为 4 分，每增加一项加 2 分，最高 8 分；

国家级未得满分的，有省部级或行业级的无论多少项最高得分为 9 分；

其他等级 0-3 分。

同一个项目获奖以最高获奖得分记入，不重复计分。

3

财务状况

30

44

3.1

负债率（近三年

平均）

15

近三年平均资产负债率＜40%的，得 15 分；

40%≤近三年平均资产负债率≤60%的，得 13 分；

60%＜近三年平均资产负债率≤80%的，得 10 分；

80%＜近三年平均资产负债率得 6 分。

(每年资产负债率相加后取算术平均值)

3.2

流动比率（最近

一年）

15

流动比率≥2，得 15 分；

1.5≤流动比率＜2，得 12 分；

其余得 6 分。

(流动比率=流动资产/流动负债)。

4

银行资信等级

5

银行资信良好、等级为 AAA 级，得 5 分；

银行资信较好、等级为 AAA-、AA+、AA 级，得 4 分；

其余等级或银行出具的“结算良好”等描述性证明，得3 分；

如是非银行机构出具的信用证明，得 0 分。

合计

100

45

2.2.2（2）技术评分标准

技术评分标准序号

评审因素

分值

评分标准

1

对招标文件技术部分的响应性

5

1、完全响应招标文件要求者得 3 分；偏差表中列出的负偏差，则每存在一条技术负偏差扣 0.25 分；未在偏差表中列出的，则每存在一条扣 0.5 分；扣至 0 分为止。

2、完全响应技术部分评标因素统计表填写要求得 2 分；每出现一项未按要求填写的扣 0.1 分，扣至 1.5 分为止。

2

企业业绩

10

满足招标文件资格要求的业绩数量得 6 分，每增加 1 个有效业绩得 1 分，最高不超过 10 分；

3

材料设备与工器具

10

根据投标方提供的材料设备与工器具是否详细、合理、具有针对性进行评分：

优档：8≤得分≤10 分；

良档：6≤得分＜8 分；

一般档：4≤得分＜6 分。

4

项目组织管理，包括机构设置和主要人员安排

10

项目组织机构设置的合理性；要求的项目负责人资质、业绩情况；项目其他技术人员专业的配备、人员数量等情况。拟投入项目的设备情况。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 4 分

优档（8≤得分≤10）；

良档（6≤得分＜8）；

一般档（4≤得分＜6）；

5

整体服务方案的完备性、合理性

15

整体服务方案的完备性、合理性、针对性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 9 分

优档（13≤得分≤15）；

良档（11≤得分＜13）；

一般档（9≤得分＜11）

6

项目重点、难点分析及突

15

项目实施重点、难点认识及分析的客观性、全面性和深度，应对措施的合理性、针对性、先进性、创新性和经济性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 9 分

46

发事件应对措施

优档（13≤得分≤15）；

良档（11≤得分＜13）；

一般档（9≤得分＜11）；

7

服务工作的质量、进度的保障措施

10

根据服务工作的质量、服务进度的保障措施合理性、针对性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 4 分

优档（8≤得分≤10）；

良档（6≤得分＜8）；

一般档（4≤得分＜6）；

8

安全、环保、培训及其保障措施

15

根据提供的安全、环保、培训等管理制度及保障措施的完备性和针对性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 9 分

优档（13≤得分≤15）；

良档（11≤得分＜13）；

一般档（9≤得分＜11）；

9

服务承诺

10

服务承诺及保证措施。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 4 分

优档（8≤得分≤10）；

良档（6≤得分＜8）；

一般档（4≤得分＜6）；

合计

100

47

2.2.2（3）报价评分标准

报价评分标准表

序号

评分因素

评分标准

1

投标报价

审核

是否按招标文件规定进行报价。

2

评标价格

计算

1. 投标人应按照招标文件规定的币种进行报价。

2. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

2.1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

经修正后的投标报价为评标价格 P。

3. 投标人出现报价错误时，评标价格将以不利于投标人的原则进行确定。

3

评标基准价

（K）计算方法

评标基准价（K）计算方法：

1.若有效评标价为小于等于 3 家时，则各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= { (P1+P2+P3+…+Pn)/n）}；（n≤3）】

2.若有效评标价为 4-6 家时，则去掉最高有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= {（P1+P2+P3+…+Pn-1)/(n-1)}；（4≤n≤6）】

3.若有效评标价为 7 家（含 7 家）以上时，则去掉最高有效评标价和最低有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= {（P2+P3+P4+…+Pn-1)/(n-2)}；(n≥7)】

4. 有效评标价计算评标基准价时，若开标时投标人为 7 家及以上，通过评审后合格投标人少于 7家，则按照上述 1 和 2 原则进行计算。

4

报价评分

计算

1. 报价分（100 分）

报价分计算办法：

48

序号

评分因素

评分标准

（100 分）

（1）若评标价 P 等于 K 时，得 95 分（基准分）；

（2）评标价 P 每高于评标基准价 1%在基准分基础上扣 1 分，最低得 60 分；

（3）评标价 P 每低于评标基准价 1%在基准分基础上加 1 分，最高为 100 分；

（4）若评标价 P 低于评标基准价 5%以上时，每再低1%在 100 分基础上扣 1 分；

（5）若评标价 P 低于评标基准价 20%以上时，得 85分；

（6）中间采用插值法计算，分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

49

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标

文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按照商务因素评分、技术

因素评分和报价评分乘以分值权重加权得出综合评分；并按照综合评分由高到

低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等

的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，以业绩多者优先。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值权重构成与评分标准

2.2.1 分值权重构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）报价部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（1）商务评分标准；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（2）技术评分标准；

（3）报价评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（3）报价评分标准。

3.评标程序

评标开始前，评标委员会应复核招标文件的内容是否符合法律法规的强制

性规定，是否遵守公开、公平、公正和诚实信用原则。

3.1 初步评审

50

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关

证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投

标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投

标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标

文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）因大唐电子商务平台投标人失信系统预警，被评标委员会认定/视为

串通投标的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标

报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委

员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点

有明显错误的除外。

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致

的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。如投标报价汇总表中各项数

字累计之和低于投标函的报价时，以修正后的总价为准；如投标报价汇总表中

各项数字累计之和高于投标函的报价时，则以投标函的报价为准，并对所有分

项进行同比例调整；

（4）如果投标报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在投标报价之

中；

（5）如果超招标范围报价，超出部分将予以核减，投标报价以核减后的总

价为准。

51

3.1.4 经评标委员会评审，满足招标文件要求的投标人不足两个，或两个

投标人满足招标文件要求，但投标明显缺乏竞争性的，按中国大唐集团有限公

司招标采购相关制度执行。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计

算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得

分 A；

（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得

分 B；

（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得

分 C；

A 为所有商务评标专家对投标人商务部分评分的算术平均值。B 为所有技术

评标专家对投标人技术评分的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A×权重+B×权重+C×权重。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标

报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证

明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当

认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中

含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要

的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接

受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

52

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的

实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求

投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员

会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候

选人名单。

53

第四章

合同条款及格式

第一节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文

件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款及其附件、通用合

同条款、技术标准和要求（技术协议书）、已标价服务项目清单以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录（如有）。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以

及合同双方当事人约定的对其所做的修改和补充。

1.1.1.7 三措两案：是指服务项目承包人在国家法律法规范围内，依据项目实际和发包人

的要求制定的针对服务项目的文件，包含“组织措施、安全措施、技术措施、施工方案、应急

预案”，简称“三措两案”。

1.1.1.8 图纸：是由发包人提供满足工作需要的图纸资料，以及在合同履行过程中形成的

图纸文件。

1.1.1.9 已标价服务项目清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要

求填写并标明价格的服务项目清单。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

54

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻服务现场的全权负责人。

1.1.3 服务

1.1.3.1 “服务”为完成发包人需求，承包人提供的服务性工作。

1.1.3.2 “承包人设备”系指承包人用于实施本项目及弥补缺陷所需的、承包人自有或租

赁的、且不构成永久项目一部分的所有器具及物品，不包括临时项目、发包人提供的设备、备

件及专用工具、以及属于材料范畴的任何物品。

1.1.3.3 “材料”系指项目实施过程中耗用的材料，包括根据合同约定分别由发包人和承

包人供应的只以材料形式提供的物品，不包括发包人提供的设备、备件及专用工具、承包人设

备及生产设备。

1.1.3.4 “现场”指用于服务项目工作的场所，以及在合同中指定作为服务工作场地组成

部分的其他场所。

1.1.4 日期

1.1.4.1 “服务期”是指承包人按合同约定为发包人提供服务的期限和起始、结束日期。

1.1.4.2 进厂日期：指合同生效后发包人指定的进厂日期。

1.1.4.3 离厂日期：指合同约定服务期满后，发包人同意的承包人离厂的日期。

1.1.4.4 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次

日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 合同价格：指签定合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.5.2 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊

的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

书面形式：指合同文件、信函、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内

容的形式。

55

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地

方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件

的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款及附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（技术协议书）；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约

定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同

生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 发包人提供的图纸

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。

1.6.2 承包人提供的文件

56

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括服务方案、记录等，承包人应按约定的数

量和期限报送发包人。发包人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.7 联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等

重要文件，均应采用书面形式。

按合同约定应当由发包人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请求、申

请和报批等，发包人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限

的，其相应期限均为收到相关文件后 7 天。

1.8 知识产权

1.8.1 投标人根据招标人要求在履行项目过程中专门为招标人或根据招标人提供的有关信

息、资料而产生的服务成果，其知识产权和其他权益全部归招标人所有。未经招标人事先书面

许可，投标人不得以任何形式自行使用、擅自许可任何第三方使用或向任何第三方提出有关意

见和建议。

1.8.2 招标人根据本项目要求向投标人提供的技术性信息、商业性信息、文件、程序、计

划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法和其他专有信息

等，其知识产权和其他权益全部归招标人所有，未经招标人事先书面许可，投标人不得以任何

形式自行使用或擅自许可任何第三方使用。

1.8.3 投标人提供的产品及服务，如涉及第三方合法享有的知识产权和/或其他权益，须

提供相关授权证明文件。

1.8.4 投标人保证其提供的产品及服务不侵犯任何第三方合法享有的知识产权和/或其他

权益。若因上述原因引起的第三方追溯，招标人概不负责，投标人承担由此引起的全部责任，

并赔偿因此给招标人带来的全部损失。

1.8.5 未经招标人事先书面许可，投标人不得将本项目涉及的相关权益转让给第三方。

2. 发包人

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的

任何责任。

57

2.2 发出开工通知

发包人按合同约定进厂时间向承包人发出进厂通知。

2.3 提供服务工作现场及技术资料、图纸

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供服务工作现场及技术资料、图纸等，并保证资

料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理相关入厂证件及服务作业手续。

2.5 组织技术交底

发包人应在作业前向承包人进行安全、技术交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织对承包人考评、结算

发包人应按合同约定对承包人履约期满后进行整体考评和完工结算。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1 按照发包人制度办理入场手续和证件，并将办理结果书面报送发包人留存。

3.1.2 按合同约定的服务项目工作范围、内容、技术要求及质量、性能保证、安全、环

保、文明施工等既定目标完成项目，并在合同期内承担维护和缺陷修复等义务。

3.1.3 按合同约定采取安全文明施工和环境保护措施，确保人员、材料、设备和设施的安

全，防止发生人身伤害和财产损失。

3.1.4 按合同约定的服务内容和要求，编制服务方案（“三措两案”），并对服务作业的

完备性和安全可靠性负责；

58

3.1.5 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政

管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，并对邻近生产设施进行有效隔离。

承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

3.1.6 按照第 7.3 款约定负责服务现场及其周边环境与生态的保护工作；

3.1.7 按安全文明施工要求采取安全措施，确保人员、设备和设施的安全，防止因作业造

成的人身伤害和财产损失；

3.1.8 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于服务项目，且应及时支付其雇用人员工

资；

3.1.9 合同履行期间，承包人所有人员应严格遵守发包人及其上级公司制订的各项管理制

度。

3.1.10 承包人应履行的其他义务。

3.2 履约担保

3.2.1 承包人应保证其履约担保在服务期限内一直有效。发包人应在合同结算后 28 天内

把履约担保退还给承包人。

3.2.2 如项目延期，承包人有义务继续提供履约担保。

3.3 承包人项目经理及人员

3.3.1 承包人项目经理

3.3.1.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目经理应

负责组织合同的实施。承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的管理机构章，

并由承包人项目经理或其授权代表签字。

3.3.1.2 项目经理应驻现场，项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需

离开现时，应取得发包人的书面同意，临时代行其职责的人员需经过发包人的书面同意，该人

员应具备履行相应职责的能力。承包人项目经理未经发包人同意擅自离开现场的，发包人有权

按照相关管理制度进行考核。

3.3.1.3 承包人更换项目经理时，应提前 28 天书面通知并取得发包人书面同意。替换人

员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。

59

3.3.1.4 项目经理按合同约定组织服务工作。在紧急情况下为确保作业安全和人员安全，

在无法与发包人代表及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与作业有关的人身、

财产的安全，但应在 24 小时内向发包人代表提交书面报告。

3.3.1.5 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求

更换的理由。承包人应在接到更换通知后 2 天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改

进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 3 天内进行更换，并将新任命的项

目经理的相关资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行合同约定的职责。

3.3.2 承包人人员

3.3.2.1 承包人派驻到现场的主要管理人员应相对稳定。项目实施过程中如有变动，承包

人应及时向发包人提交现场人员变动情况的报告。承包人更换主要管理人员时，应提前 7 天书

面通知并取得发包人书面同意。

3.3.2.2 特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，发包人可以随时检查。

3.3.2.3 承包人的主要管理人员离开现场应报发包人同意。主要管理人员离开现场前应指

定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发

包人的同意。

3.3.2.4 承包人擅自更换主要管理人员，或前述人员未经发包人同意擅自离开施工现场

的，发包人有权按照相关管理制度进行考核。

3.4 提前入场和交接

3.4.1 承包人应在合同开始工作前 21 天，进驻现场进行项目部建设，工器具布置，设备

熟悉、与本项目之前的服务单位工作交接等工作。合同开始工作之日前，具备工作条件，合同

开始工作之日立即开展服务工作，与前一服务单位无缝对接。

3.4.2 承包人有义务在合同结束前 21 天对本项目下一阶段的服务单位人员进行技术交底

等交接工作，双方交接完成，承包人才能退出本项目。

3.4.3 在承包人提前入厂期间，如因承包人原因造成相关设备、设施损坏的，由承包人负

责修复或更换，并承担由此产生的费用。

3.5 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同项目。

60

4. 工期

4.1 合同工期

在专用合同条款中约定，发包人提出服务的合同期限。

4.2 服务工作实施

4.2.1 发包人在专用合同条款中约定通知承包人进厂的时间，承包人应按合同约定的期限

内完成合同服务工作。

4.2.2 如果是由于发包人的原因或发生不可抗力事件，承包人因此无法按期完工，双方应

共同商议延期后相关事宜。

4.3 工作延期

发包人由于工作需要提出的服务工作延期，如有在专用合同条款中约定。

4.4 其他

5. 服务质量

5.1 服务质量要求

5.1.1 服务质量标准必须符合发包人要求，以及相关验收规范和标准。有关服务质量的特

殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因承包人原因造成服务质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直

至质量达到合同约定的标准为止，由此增加的费用由承包人承担。

5.2 不合格项的处理

因承包人原因造成的不合格项，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同

要求的质量标准，由此增加的费用由承包人承担。无法补救的，由双方协商解决。

5.3 质量争议检测

合同当事人对服务质量有争议的，由双方协商确定的检测机构鉴定，由此产生的费用及因

此造成的损失，由责任方承担。

6. 安全文明与环境保护

61

7. 支付

7.1 付款方式

具体付款方式在专用合同条款中约定。

7.2 结算

7.2.1 服务期满后 7 天内，承包人应按发包人规定的格式向发包人提交项目结算申请。发

包人将按相关制度的规定及程序及时对承包人报送的结算申请进行审核。

7.2.2 结算原则在专用合同条款约定。

8. 保险

8.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应为其参与本项目全体人员购买工伤保险或全过

程的人身意外伤害险，未按合同约定办理保险的承包人人员禁止进入服务场地；因投保产生的

保险费和其他相关费用已包含在合同价中。合同延期，保险期限应相应延长。

8.2 承包人应向发包人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，相关凭证将作为

合同付款的依据之一。

9. 不可抗力

9.1 不可抗力的确认

9.1.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不

能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用

合同条款中约定的其他情形。

9.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的

证据，并及时认真统计所造成的损失。发生争议时，按第 12 条【争议的解决】的约定处理。

9.2 不可抗力的通知

9.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合

同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

9.2.2 不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，

说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关

资料。

62

9.3 不可抗力后果的承担

9.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承

担。不可抗力发生前已完成的服务工作应当按照合同约定进行支付。

9.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等后果，由合同当事人按以下原则

承担：

（1）永久工程、已运至现场的材料的损坏，以及因设备、设施损坏造成的第三方人员伤

亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人工器具的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人

没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

在合同延期期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

9.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有

权解除合同。合同解除后，由双方当事人商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的费用；

（3）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（4）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（5）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 42 天内完

成上述款项的支付。

10. 违约

10.1 发包人违约

10.1.1 发包人违约的情形

63

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（2）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（3）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（2）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包

人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 3 天内仍不纠正违约行为的，承包人

有权暂停相应的服务工作。

10.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事

人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

10.1.3 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解除

履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的款项；

（3）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（4）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（5）按照合同约定应退还的质量保证金；

（6）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 12 条【争议的解决】的约定处

理。

承包人应妥善做好已完项目的保护和移交工作，并将工器具和人员撤出作业现场，发包人

应为承包人撤出提供必要条件。

10.2 承包人违约

10.2.1 承包人违约的情形

64

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定使用不合格的工器具、材料等的；

（2）因承包人原因导致检修服务质量不符合合同要求的；

（3）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入现场的材料、工器具等撤离施工现场

的；

（4）因承包人违反合同约定造成暂停服务的；

（5）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（6）由于承包人的责任使一项或更多项的技术性能和保证值没有达到要求的；

（7）承包人未能在合同期内对缺陷进行修复或拒绝按发包人要求进行修复的；

（8）未能按照合同约定履行其他义务的。

10.2.2 承包人违约的责任

10.2.2.1 承包人应承担因其违约行为而增加的费用。增加的费用除应包括由于上述违约

行为直接造成发包人的所有支出或损失外，还应包括由于承包人违约而造成的发包人向第三方

支付的费用。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计

算方法。

10.2.2.2 承包人提交违约金后，仍有义务向发包人提供技术支持。由于承包人的原因导

致发包人拒收项目的，并不免除承包人支付违约金的义务。

10.2.2.3 承包人因发生第 10.2.1（5）目约定的违约情形应支付违约金，违约金额度在

专用条款里中约定。

10.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第 10.2.1 项【承包人违约的情形】第（5）目约定的违

约情况时，发包人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同

目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使

用承包人在现场的材料、工器具、临时设施、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文

件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或

减轻承包人应承担的违约责任。

65

10.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和

清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按发包人确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提

供的材料、临时设施等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款

项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。

发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 12 条【争议解决】

的约定处理。

10.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约

责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

11. 索赔

11.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向发包人递交索赔通知书。索

赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额，并附必要的记录和证明材料；

（2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向发包人递

交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额，并附必要的记录和证明材料；

（3）承包人未在前述 14 天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款的权利。

11.2 承包人索赔处理程序

66

（1）发包人收到承包人提交的索赔通知书后，在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一

步证明材料后的 14 天内，将索赔处理结果答复承包人；

（2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 14 天内完成赔

付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 11 条的约定执行。

11.3 承包人提出索赔的期限

承包人在接到发包人结算通知后，应被认为已无权再提出服务作业期间所发生的任何索

赔。

11.4 发包人索赔的提出

根据合同约定，发包人认为有权扣减付款的，应按以下程序向承包人提出索赔：

（1）发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向承包人递交索赔通知书。索

赔通知书应详细说明索赔理由以及要求扣减的付款金额，并附必要的记录和证明材料；

（2）索赔事件具有连续影响的，发包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向承包人递

交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的扣减付款金额，并附必要的记录和证明材料。

11.5 发包人索赔处理程序

（1）合同当事人双方就索赔事件达成一致意见，承包人应付给发包人的金额可从拟支付

给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。承包人在收到索赔通知书

或有关索赔的进一步证明材料后的 14 天内，将索赔处理结果答复发包人。如承包人在收到索

赔通知书后 14 天内未做答复，则视为该索赔已被接受；

（2）承包人接受索赔处理结果后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第

11 条的约定执行。

12. 争议的解决

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决

不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

67

第二节 专用合同条款

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、

公平和诚实信用的原则，双方就大唐保定热电厂 2026-2029 年制冷设备维保(3 年)合同

协商一致，订立本合同。

1 项目概况

项目名称：大唐保定热电厂 2026-2029 年制冷设备维保(3 年)

项目地理位置：河北省保定市竞秀区天威西路 2688 号大唐保定热电厂。

承包方式：包工包料

服务内容、范围：技术标准和要求。

2 合同工期

合同签订：采购期为三年，合同一年一签，当年合同执行完，双方无异议，签署

下一年合同，第一个合同期 2026 年 x 月 x 日至 2027 年 x 月 x 日；第二个合同期 2027

年 x 月 x 日至 2028 年 x 月 x 日；第三个合同期 2028 年 x 月 x 日至 2029 年 x 月 x 日。

3 合同价格

本合同货币为人民币。

单年合同金额为乙方报价的 1/3。单年合同结算金额达到单年合同总金额或单年合

同服务期满合同终止，以先到者为准。

在第一年合同有效期内，若乙方责任发生人身重伤及以上事故或机组降负荷及以

上事故，或双方协商一致不再续签第二年合同的，第一年合同于约定期满后自动终

止。

4 合同价款的支付

4.1 本工程无预付款。双方同意按下述方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应

提供正式发票。

68

4.2 本合同采用固定费用+据实结算的形式进行付款，其中清洁维保部分为固定费

用，按季度支付，支付额为单年清洁维保固定费用的 1/4。故障修缮部分采用据实结算

形式，按季度支付。乙方于每个季度初提交结算单，由甲方专业人员按承包内容进行

审核验收，经甲方审核确认并开具上个季度金额的项目质量验收单，乙方根据甲方出

具的质量验收单，开具上个季度全额的税率为 %的增值税发票，甲方在收到发票后 90

日内支付上个季度全额结算价款（如有考核从结算价款中扣除）。

结算价格的不含税价格固定不变，税率随国家政策调整而调整。

5 甲方职责

5.1 检查并评价乙方的组织机构是否正确履行职责和充分有效。

5.2 检查乙方的资质和质量保证体系及实施情况。

5.3 编制设备维修计划、制度、标准、管理、流程及报表等。

5.4 将维护检修指令以文件或工作任务单等形式下达给乙方，并负责检修前交底、

监督实施。

5.6 负责乙方与其它相关单位的工作协调。

5.7 对乙方的维护工作进行考评，提出考核与奖励意见。

5.8 属于乙方服务范围内的工作，因乙方人员能力不足（包括数量不足或资质不

够）难以胜任的、或时间精力有限难以在规定的期限内完成的、或组织不力难以完成

的，或乙方要求甲方另行外委维修的，属于乙方的违约行为，甲方可根据实际情况及

时采取必要措施另行组织力量完成工作，由此发生的费用将从乙方的合同款中全额核

减，并根据情节对乙方进行处罚。

6 乙方职责

6.1 乙方负责开展大唐保定热电厂 2026-2029 年度制冷设备维护保养（3 年）工

作。

6.2 乙方必须执行甲方管理体系中与乙方相关的所有管理制度和标准。在本协议签

订之后，修订完善和增加的制度和标准乙方须同样执行。管理制度和标准没有完全覆

盖乙方管理内容的，须执行中国大唐集团公司、大唐国际或国家相关的法律、法规和

制度。

6.3 必须采取相应措施适应甲方管理系统的管理模式。

69

6.4 必须严格执行甲方的安全管理要求，签订《安全技术协议》。

6.5 协助甲方完成各种检查和评价等工作。

6.6 向甲方提交下述文件：现场维护组织机构（项目部成员、管理部门、维护专业

班组），现场管理人员、技术人员和工人基本情况一览表，维护管理规章制度和维

护管理考核制度等。

6.7 应将在审阅合同文件及设备维护过程中发现的工程设计或技术规范中的任何错

误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方相关管理人员。

6.8 协助设备管理人员完成制冷设备大小修工作，主要负责监督验收和服务工作。

6.9 检修工作结束后要及时完成各种记录和台帐的填写、整理，按时反馈给甲方。

6.10 维护人员应 24 小时，通讯联络畅通，随叫随到，维修及时，避免事故扩大。

6.11 采取一切合理措施，保护现场及周围的环境，避免污染或由于其设备维护方

法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

6.12 采取一切合理的预防措施，防止其员工发生任何违法的、妨害治安的行为，

并维护治安和保护现场和附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

6.13 乙方应遵守甲方相关制度，并服从甲方管理。

6.14 乙方必须为现场作业工作人员办理意外伤害保险保险额 100 万元或以上，并

支付其保险费用。

7 验收

7.1 乙方的施工质量及提交的资料必须符合国家、地方法律、法规及行业标准、技

术规范、规程等相关规定。

7.2 制冷设备维修后，运行正常，无报警、泄漏等缺陷。

7.3 验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自

行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

8 质量保证及期限

无。

70

9 分包

本工程不允许分包，严禁项目转包。

10 安全文明施工及环保要求

10.1 合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、地方、甲方及其上级公司有关

安全生产的要求，乙方有权拒绝甲方强令乙方违章作业、冒险作业的任何指示。

10.2 乙方应按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，接受甲方及政府安全

监督部门的检查与监督。

10.3 本合同履行过程中，甲乙双方应各自负责各自员工的保险及安全警示教育培

训，认真落实安全上岗的要求，此期间任何一方的员工产生的人身损害等事故，由各

自方负责。如因乙方未履行相关义务包括但不限于未给项目员工购买保险、未按约定

支付工资福利等导致本合同履行受到影响的，甲方有权单方解除合同，并停止支付合

同款，乙方应赔偿甲方的损失，甲方有权从乙方的合同款中直接扣除，应付款不足

的，乙方应另行支付。

10.4 在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，工器具等摆放整齐，并

保持施工现场清洁整齐。

10.5 乙方在合同履行期间，应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程

中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

10.6 乙方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染

引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方

应遵守项目建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全

防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费

用，由乙方承担。

11 违约责任

11.1 项目出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按合同价款的 10%-

30%向甲方支付违约金（可从合同价款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损

失，亦可作为解除合同条件。

11.2 协议一方擅自解除或终止本合同，违约方应按合同价款的 20%向守约方支付

违约金。

71

11.3 乙方不得克扣员工工资，如因此问题对甲方生产经营或社会声誉造成不良影

响，甲方有权停止支付相应价款，待问题解决后再按照合同约定支付。如给甲方生产

经营造成损失，则由乙方承担相应赔偿责任。

11.4 乙方在施工过程中，发生环保或网络事件，对甲方生产经营、社会声誉造成

不良影响或造成舆情事件，甲方有权根据影响大小扣除合同总价 10％至 30%，并暂停

支付相应价款，直至影响消除。如影响恶劣给甲方生产经营造成损失，由乙方承担赔

偿责任，同时甲方有权单方面解除合同。

11.5 履行本合同如果需要乙方具备合同相关运输、利用、处置固体废物的资格

时，乙方承诺：具有合同相关运输、利用、处置固体废物的资格和技术能力，所提交

的相关证明材料，真实、合法有效。否则由此给甲方造成损失的（包括但不限于甲方

支付的罚款赔偿金等）应当承担赔偿责任。

11.6 乙方未经甲方同意将项目分包，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲

方已支付的合同价款外，还应向甲方支付违约金人民币 20%合同价款。

11.7 乙方派驻到现场的主要管理人员应相对稳定。项目工作过程中如有变动，乙

方应及时向甲方提交现场人员变动情况的报告。乙方更换主要管理人员时，应提前 2

天书面通知并取得甲方同意，如乙方擅自更换主要管理人员的，甲方有权按照相关管

理制度进行考核，并单次处罚款 1000 元。

11.8 特殊工种作业人员或甲方在采购文件中要求作业人员需持有某些资格证明

的，均应持有相应的资格证明，甲方可以随时检查，如违约每人次罚款 1000 元。

11.9 乙方违约造成甲方其他损失时，乙方承担其相应损失费用，包括但不限于产

生的诉讼费、律师费、保全费等实现债权的相关费用。

12 不可抗力

12.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避

免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如（台风、洪水、地震、火灾、爆炸

等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等。合同双方中的任何一方，由于不可抗

力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影

响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

12.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将发生不可抗力的

情况以传真或电子邮件的形式提交给另一方，并在 7 日内将有关部门出具的证明文件

72

提交给另一方确认。受影响的一方同时尽量设法缩小这种影响和由此引起的延误，一

旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方，恢复工作。

12.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续 90 天以上或由于不可抗力事件发

生后合同无法继续履行时，双方通过友好协商解决。

13 保密条款

13.1 乙方对在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据(无论是书面的还

是电子的)，以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方

书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

13.2 甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及

时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予永久删除。

13.3 乙方人员违反上述保密规定时间，乙方应承担相应法律责任。

13.4 以上 1、2、3 款在合同有效期结束后继续生效。

14 合同的变更、修改、中止和终止

14.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容作任何单方面修改。

但任何一方均可以对要求修改的合同内容以合同修改意见书的形式通知对方并经双方

签字认可。

14.2 如因乙方未能履行合同义务，甲方有权中止部分或全部合同。如果甲方行使

中止权利，甲方有权停付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方的中止

部分款项索回。

14.3 在合同执行过程中，若因计划调整而引起本合同无法执行时，甲方或乙方可

以向对方提出中止执行合同和修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办

理。

14.4 当甲方认为乙方无正当理由而又未履行义务时，可向乙方发出指明其未履行

义务的通知。若甲方发出通知后 30 日内没有收到答复，可向乙方发出终止合同的通

知，合同即行终止。乙方承担违约责任。

14.5 乙方施工完成，甲方完成验收材料并结清费用，本合同即终止。

15 合同争议的解决

73

本合同执行过程中，如发生争议或经济纠纷（例：合同一方的经济困难、或其

雇员的罢工、或劳资纠纷，导致履行本合同项下义务的延误或停止的），合同双方应

友好协商解决，协商不成，合同双方约定向甲方住所地人民法院提起诉讼。

在诉讼期间，除提交有关争议事项，合同仍应继续履行。

16 其它

16.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

16.2 下述文件是本合同不可分割并相互补充和说明的一部分，与本合同具有同

样的法律效力，并与本合同一起阅读和解释：

（1）本合同技术协议书；

（2）标准、规范及有关技术文件、图纸；

（3）本项目采购、应答文件及澄清；

（4）双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件。

（5）其他合同文件。

16.3 如遇下列事宜，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法

律效力：

（1）本合同及其附件中未尽事宜。

16.4.1 根据《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（劳社部发[2004]22

号）和《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发〔2016〕

49 号），乙方应按照国家和当地行政主管部门制定的相关规定缴纳农民工工资保证

金。当发生拖欠农民工工资时，经当地劳动保障行政部门、建设行政主管部门核实无

误后，由建设行政主管部门从该账户支付拖欠的农民工工资。

16.4.2 乙方未向当地劳动和社会保障部门缴纳的，甲方将按照当地劳动和社会

保障部门的规定，在支付给乙方工程进度款中扣留农民工资保证金，用于支付拖欠的

农民工工资。

16.4.3 乙方应设置农民工工资专用账户，专用账户上的款项只能用于支付农民

工工资。乙方及其分包单位，应按月考核农民工工作量并编制农民工工资支付表，并

由农民工本人签字确认，经乙方汇总并核查后，与当月工程进度等情况一并报送至甲

方。经甲方或甲方委托的监理单位审查同意后，甲方依据农民工工资支付表，将农民

74

工工资汇入农民工工资专用账户。乙方应及时支付农民工工资，甲方将定期对农民工

工资账户支付情况进行检查。

16.4.4 甲方有权监督农民工工资发放情况，如果乙方或其分包单位所负责的工

程出现拖欠农民工工资情况，甲方有权要求乙方限期整改。每发生一次农民工工资迟

付、聚众讨薪、骚乱滋事、停工罢工、上访等事件，对乙方按未及时足额支付的工资

总额的 1%-30%进行处罚。

16.5 本合同一式六份，甲方四份，乙方两份，自双方法定代表人或委托代理人

（须经法定代表人书面授权委托）签字、加盖双方公章或合同专用章后生效。

75

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称为实施

项目名称

)，已接受

(服务商名称，以

下简称

“承包商”)对该项目服务投标。

发包人和承包商共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.1 中标通知书；

1.2 投标函；

1.3 专用合同条款；

1.4 通用合同条款；

1.5 发包人要求；

1.6 服务费用清单；

1.7 服务方案；

1.8 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以

上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币(大写)

(¥)

。

4. 项目负责人：

。

5. 服务工作质量符合的标准和要求：

。

76

6. 承包商承诺按合同约定承担其应负责的服务工作。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。

8. 承包商计划开始服务日期：，实际日期按照发包人在开始服务通知中载明的开

始服务日期为准。服务期限为

天。

9. 本合同协议书一式份，合同双方各执份。

10. 合同未尽事宜，双补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：

(盖单位章) 承包商：

(盖

单位章

)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 法定代表人或其委托代理人：

(签字)

年

月

日

年 月

日

77

附件二：履约担保

履约担保

（招标人名称）：

鉴于（招标人人名称，以下简称“招标人”）与（中标人名称，以下称“中标人”）于年

月日就（项目名称）协商一致共同签订《

XX 合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就中标

人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自招标人与中标人签订的合同生效之日起至招标人签发或应签发竣工验收

证书之日起

50 天后失效。

3. 在本担保有效期内，因中标人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收

到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在

7 天内无条件支付。

4. 招标人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年月日

78

79

第五章

技术标准和要求

一、服务要求

1.1 招标项目概况

1.1.1 项目名称：大唐保定热电厂 2026-2029 年制冷设备维保(3 年)

1.1.2 项目地理位置：河北省保定市竞秀区天威西路 2688 号大唐保定热电

厂。

1.1.3 建设单位：大唐保定热电厂

1.1.4 建设规模：1100MW。

1.1.5 项目基本情况：大唐保定热电厂无制冷设备维护专业人员，尤其八期

制冷设备投用将近 20 年，严重老化，故障频率高，鉴于生产区域电子、电气设

备由空调降温，一旦空调发生故障，将影响电气设备的安全性能，进而可能引发

机组故障，故需有专业人员随时对制冷设备进行维护，以确保机组安全稳定运行。

1.2 服务范围和内容

1.2.1 服务范围

1.2.1.1 服务内容：30HXC300A 螺杆机组 2 台配套冷却塔 3 台、LSW240AP

型螺杆机组 2 台配套冷却塔 2 台、450kW KLGCWF450 型变频引风机螺杆制冷机

组 1 台配套冷却塔 1 台、270kW OZL-230WSI 型给水泵变频螺杆制冷机组 4 台、

QLG-IIIA 型氢气制冷机 1 台、TGKⅡ-3 净化空调机组 2 台、TGKⅡ-5 净化空调

机组 2 台、TLWK-110HF 屋顶式空调机组 2 台、TLWK-147HF 恒温恒湿空调机组 2

台、HS-4L 恒温恒湿空调 8 台、TLHF31 恒温恒湿空调 4 台、BFGKT-60/X 防爆空

调 1 台、TLHF-9 精密空调 1 台、多联机空调 3 套（14 台室内机，3 台外机）、

分体空调约 223 台、中央空调风机盘管 653 台等 。详见全厂制冷设备清单。

全厂制冷设备清单

a.螺杆机组

80

序号

设备型号

数量

品牌

主要参数

使用/安装位置

分类

30HXC300A 型

螺杆冷水机组

2 台

一冷开利

制冷量 1031kW,

制冷剂 R134a

八期制冷站

C

CDFNGP-300 型

方形逆流式玻璃

钢冷却塔

3 台

德州亚太

冷却水流量 300t/h

风量 158600m³/h,

功率 7.5kW/3.8

八期制冷站屋

顶

C

1

换热机组

2 台

德州亚太

换热量：1000KW

设计压力：

1.6MPa

八期制冷站

C

LSW240AP 型水冷

螺杆式冷水机组

2 台

山东格瑞德

制冷量：845kw

功率：135kw

九期制冷站

C

DFNDP-200-2-1

型冷却塔型号

2 台

山东格瑞德

水流量 185.5m³/h/台

九期综合楼顶

C

2

GDHR-1000 型

换热机组

2 台

山东格瑞德

换热量：1000KW

设计压力：

1.6MPa

九期制冷站

C

450kW KLGCWF450

风冷螺杆冷水机

组

1 台

艾思柯

制冷量 450kW

功率 105kW

八期引风机之

间

B

3

CDFNGP-300 型

引风机冷却塔

1 台

艾思柯

冷却水流量 300t/h

风量 148000m³/h,

八期引风机之

间

B

4

270kW OZL-

230WSI 型

水冷螺杆式水冷

4 台

广州晟盈

制冷量 270kW

功率 54.4kW

八期汽机房 0

米

B

81

冷水机组

5

QLG-IIIA 型

氢气制冷机

1 台

/

/

八期汽机房 5

米

B

b.组合式空调

序号

设备型号

数量

品牌

主要参数

使用/安装位置

分类

TGKⅡ-3 型

净化空调机组

2 台

靖江特菱

冷量 130kW, 热量 110kW

风量 30000 m³/h

八期机房 18 米

集控室工程师

站

C

1

TGKⅡ-5 型

净化空调机组

2 台

靖江特菱

冷量 210kW, 热量 170kW

风量 50000 m³/h

八期机房 18 米

电子间

B

TLWK-110HF 型

屋顶式空调机组

2 台

江苏特菱

设计风量：29000m³/h

制冷量：110KW；制热量：

94KW

机组总功率：65KW

九期机房 18 米

集控室工程师

站

B

2

TLWK-147HF 型

屋顶式空调机组

2 台

江苏特菱

设计风量：41000m³/h

制冷量：147KW;制热量：

83KW

机组总功率：86.5KW

九期机房 18 米

电子间

A

3

HS-4L 型

恒温恒湿空调

8 台

山东格瑞德

风量 4000 m/h ；

制冷量 31kw；

八期汽机房 0

米

B

4

TLHF31 型

4 台

江苏特菱

设计风量：6500m³/h

九期汽机房

A

82

恒温恒湿空调

制冷量：30.2KW

制热量：12KW

6.3 米

5

BFGKT-60/X 型

防爆风管式空调

机组

1 台

江苏特菱

设计风量：4600m³/h

制冷量：60KW

制热量：18K

九期集控楼

6.3 米

C

6

TLHF-9 型

机房精密空调

台

江苏特菱

设计风量：2200m³/h

制冷量：8.9KW

制热量：5KW

九期集控楼

12.6 米网络电

子间

A

c.多联机空调

序号

设备型号

数量

品牌

参数

位置

2 台

九期集控楼

保安配电间

C

MJV-140W-E01-LLIA

型

直流调速多联机

1 台

Qc=7.1kW，Qh=8kW，风量

1000m3/h，带控制面板

九期集控楼

精处理电子

设备间

B

1

多联机空调室外机

1 台

美的

Qc=22.4kW，Qh=25kW，

N=5.81kW/380V 带控制箱

九期集控楼

屋面

B

4 台

Qc=11.2kW，Qh=12.5kW，风

量 1800m3/h，静压 100Pa，

N=0.262W/220V 带控制面板

九期 6.3m 公

用配电间

C

2

MDV-785W/D2SN1-

8X3(I)多联机空调（热

泵）机组

2 台

美的

Qc=5.6kW，Qh=6.3kW，风量

800m3/h，静压 30Pa，

#12 机直流

配电间，#13

B

83

N=80W/220V 带控制面板

机直流配电

间

2 台

Qc=11.2kW，Qh=12.5kW，风

量 1800m3/h，静压 100Pa，

N=0.262W/220V 带控制面板

九期机组检

修照明配电

间

C

多联机空调室外机

1 台

Qc=78.5kW，Qh=95kW，

N=20.56kW/380V 带控制箱

九期集控楼

屋面

C

1 台

制冷量：3.6kW，制热量：

4.0kW，0.038kW/220V,风

量：550m3/h,自带回风箱，

回风百叶

早会会议室

C

MDV-224W/DSN1-8R0

型

独立式直流变频中央

空调

2 台

制冷量：4.5kW，制热量：

5kW，0.051kW/220V,风量：

780m3/h,自带回风箱，回风

百叶

早会会议室

C

3

多联机空调室外机

1 台

美的

制冷量：14kW，制冷功率：

4.1kW/220V，制热量：

16kW，4.03kW/220V

九期集控楼

屋面

C

d.分体式空调

八期生产区域

序号

设备型号

数量

位置

分类

1

电空调

4 台

八期集控室

C

2

电空调

6 台

八期机组电子间

A

3

电空调

2 台

八期机组保护间

A

4

电空调

3 台

八期 UPS 小间

B

84

5

电空调

3 台

10 号机 5 米励磁小间

A

6

电空调

3 台

11 号机 5 米励磁小间

A

7

电空调

2 台

10 号给水泵变频间

B

8

电空调

2 台

11 号给水泵变频间

A

9

电空调

2 台

八期机组蓄电池室

C

10

电空调

2 台

八期升压站保护间

C

11

电空调

1 台

八期升压站蓄电池室

B

12

电空调

8 台

10 号送风机变频间

B

13

电空调

8 台

11 号送风机变频间

B

14

电空调

1 台

仪表间空调(两炉之间北

C

15

电空调

2 台

10 号引风机变频间

B

16

电空调

2 台

11 号引风机变频间

B

17

电空调

1 台

尿素间配电室

C

18

电空调

1 台

11 号脱硝配电室(东侧盘柜

B

19

电空调

2 台

辅助直流室

C

20

电空调

2 台

超滤反渗透 MCC

C

21

电空调

2 台

热泵配电室

C

22

电空调

1 台

热泵热控间

B

23

电空调

2 台

燃料控制室

C

24

电空调

1 台

燃料洗澡间

C

25

电空调

1 台

燃料班长室

C

26

电空调

3 台

八期脱硫 UPS 及蓄电池室

C

27

电空调

1 台

八期除尘电子间

B

28

电空调

2 台

八期除尘配电室

C

29

电空调

1 台

八期脱硫综合楼配电室

C

30

电空调

1 台

八期脱硫综合楼二楼电子间

B

31

电空调

1 台

外排水小间空调

B

85

32

电空调

1 台

工业废水处理室

C

33

电空调

1 台

煤泥处理室值班室

C

34

电空调

6 台

检修楼 6 台

C

35

电空调

3 台

燃料采样间

C

36

电空调

4 台

火车调度室

C

37

电空调

8 台

灰库值班室

C

38

电空调

4 台

燃料值班室

C

39

电空调

1 台

化学值班室

C

40

电空调

1 台

氢站

C

40

电空调

1 台

5 米维修值班室

C

42

电空调

10 台

燃料采样实验室

C

43

电空调

4 台

八期办公楼

C

44

电空调

4 台

八期办公楼东配电室

C

45

电空调

4 台

电梯机房

C

46

电空调

4 台

门岗

C

九期生产区域

1

立柜式分体空调

1

13#机炉配电间

B

2

立柜式分体空调

2

13#机炉配电间

B

3

立柜式分体空调

1

12#机炉配电间

B

4

立柜式分体空调

2

12#机炉配电间

B

5

立柜式分体空调

2

13#厂用 6kV 配电间

B

6

立柜式分体空调

4

13#励磁小间

A

7

立柜式分体空调

2

12#厂用 6kV 配电间

B

8

立柜式分体空调

4

12#励磁小间

A

9

立柜式分体空调

1

热网电子设备间

B

10

立柜式分体空调

2

#12、#13 锅炉热控配电间

B

11

壁挂式分体空调

1

化验间

C

86

12

立柜式分体空调

1

仪表间

C

13

防爆壁挂式分体空

调

1

蓄电池室

C

14

立柜式分体空调

1

12/13 号直流配电室

C

15

立柜式分体空调

1

热控检修间

C

16

立柜式分体空调

2

电气检修间

C

17

柜式分体空调

1

筒仓配电间

C

18

立柜式分体空调

2

化水

PC 配电间

B

19

立柜式分体空调

2

热控电子设备间，化水

MCC 配电间

B

20

立柜式分体空调

2

直流室，除尘配电间

B

21

立柜式分体空调

2

备品间，工具间

C

22

立柜式分体空调

1

检修间

C

23

立柜式分体空调

2

热控房间

C

24

立柜式分体空调

3

除灰配电间

B

25

立柜式分体空调

2

辅助公用配电间

B

26

立柜式分体空调

1

热控房间

C

27

壁挂式分体空调

4

灰库控制室

C

28

立柜式分体空调

1

消防控制室

C

29

立柜式分体空调

1

九期厂区配电室

C

30

恒温恒湿空调

2

综合档案室

C

31

恒温恒湿空调

1

档案室

C

32

恒温恒湿空调

1

人事档案室

C

33

立柜式分体空调

4

翻车机控制楼

B

34

分体冷暖柜式空调

（

3P）

2

脱硫废水零排工程师站、热控电子间

B

35

分体冷暖柜式空调

（

3P）

3

脱硫废水零排电气设备间、

DCS 设备间

B

87

36

防爆型柜式冷暖空

调

1

九期脱硫楼

UPS 间

B

37

柜式冷暖空调

1

九期脱硫楼热控配电间

B

38

柜式冷暖空调

1

九期脱硫楼

12 号机组脱硫电子设备间

A

39

柜式冷暖空调

1

九期脱硫楼

13 号机组脱硫电子设备间

A

40

柜式冷暖空调

1

九期脱硫楼热控室

B

41

柜式单冷空调

4

九期脱硫楼电气配电间

B

42

立柜式冷暖空调

2

九期脱硫

CEMS 小间

A

43

壁挂式冷暖空调

2

九期脱硫

CEMS 小间

A

44

壁挂式冷暖空调

8

九期脱硝

CEMS 小间

B

45

壁挂式空调柜式空

调（

3P）

1

尿素楼控制及电子设备间

A

46

壁挂式空调柜式空

调（

3P）

1

尿素楼

12 号机 SCR 区电控小间

B

47

壁挂式空调柜式空

调（

3P）

1

尿素楼

13 号机 SCR 区电控小间

B

48

立柜式空调柜式空

调（

3P）

3

空压机房除灰配电室

C

49

立柜式空调柜式空

调（

3P）

1

空压机房除尘

MCC 配电间

C

50

立柜式空调柜式空

调（

3P）

1

空压机房辅助直流配电间

C

合计

223

注：统计数量偏差 2%左右

e.风机盘管

名称

数量

位置

分类

八期风机盘管

320 台

八期办公楼、检修楼、生产楼等

/

九期风机盘管

333 台

九期办公楼、综合楼、食堂等

/

88

合计：

653

注：

1.统计数量偏差 2%左右

1.2.1.2 服务边界条件：负责大唐保定热电厂所属资产下的所有空调设备清

洁维保、故障修缮（包括单体空调、风机盘管的移机）等，不包含非维保导致的

重大改造；

1.2.1.3 维保所需工器具、零配件及耗材由投标方提供。

（1）工器具要求：需配置搬运备件车辆，真空、填充制冷剂设备并配备齐

全专业维保工器具，包括精准度符合要求的检测设备（如冷媒压力表、万用

表、温度检测仪）、清洁工具（专用空调清洗剂、高压水枪）及安全作业工具

（绝缘手套、安全带、安全帽）；所有工器具需定期校准或检修，确保使用时

性能稳定、安全可靠，招标方可随机抽查工器具的校准记录或安全检测报告，

设备修理用施工机械及常用工器具全部由投标方自行解决；

（2）零配件及耗材需求：投标方提供维保所用常规耗材（如滤网、清洁

剂、冷媒剂、铜管、冷冻油）需符合国家相关质量标准，提供产品合格证明；

维修过程中发生的零配件及其他消耗材料（如绝缘胶带、局部铜管保温的绑

带、氧气、乙炔、焊条等）均由投标方负责；

1.2.2 服务内容及深度

工作量一览表

序号

任务名称

内容描述

单位

数量

备注

1

清洁维保

1.1

螺杆制冷机

1.1.1

蒸发器清洗

清洗后传热系数达到≥

90%，进行预膜处理

一年

/次

1.1.2

冷凝器清洗

清洗后管壁残留污垢厚

度≤

0.05mm。

台

9

一年

/次

89

序号

任务名称

内容描述

单位

数量

备注

1.1.3

过滤滤芯清洗

清洗后晾干需置于通风

处至少

2 小时

一年

/次

1.1.4

滤水器排污

打开排污门将异物排净

1 月/次（5-

9 月）

1.1.5

开机检测调试服务

1、检查制冷剂液位和油面；

2、检查油槽、油加热器和温度；

3、检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

4、使用专业清洗液对冷凝器排管进行一次拆机清洗；

5、与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录，检查启动器的运行；

6、配合检查水系统的运行情况

(包括冷冻水泵、

水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门、过滤器等

);

7、检查调整控制中心的设定值；

8、启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；

9、根据运行记录，分析处理机组问题；

10、提供维护保养报告。

一年

/次

1.1.6

定期检查检测保养

1、检查冷水机组，调整安全控制装置；

2、检查控制装置的运行；

3、检查制冷剂液位和油位；

1 月/次（5-

10 月）

90

序号

任务名称

内容描述

单位

数量

备注

4、检查润滑系统的运行；

5、检查回油系统；

6、检查电机和启动器的运行；

7、记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；

8、记录和报告要求的备件。

1.1.7

停机检查和预防性

保养

1、检查压缩机-电机组

件

2、检查压缩机润滑油系统，根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；

3、检查油泵、密封和油泵电机；

4、检查冷凝器、蒸发器，根据需要使用专业清洗液对冷凝器排管进行一次拆机清洗；

5、检查水流开关的控制情况，根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理；

6、进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理，按要求补充制冷剂，记录视液镜的状态，检查制冷剂循环，确认处于正常平衡状态。

一年

/次

1.2

冷却塔

1.2.1

填料清理

清除破损填料及其他异

物

一年

/次

1.2.2

上水检查服务

1、检查塔内的结构件，清理所有的异物；

台

6

一年

/次

91

序号

任务名称

内容描述

单位

数量

备注

2、检查补水系统是否正常，各种管道部件是否牢固；

3、测电机绝缘电阻，检查启动和运行电流并保持记录正确；

4、检查电机、风机连接螺丝是否牢固，不得有松脱现象；

5、检查电机电源线接线是否松动以及电机绝缘情况；

6、检查皮带松紧度、张力，更换损坏皮带；

7、打开集水箱底部的排污门，用水冲洗冷却塔内的污物，清理喷头和其他部件上的杂物根据需求适时组织对填料进行一次清洗。

1.2.3

定期检查检测保养

1、冷却风扇电机润滑油检查；

2、冷却风扇电机皮带松紧度、张力检查；

3、检查电机电流、频率、电压、噪声、温度正常与否；

4、检查布水是否通畅、均匀。

1 月/次（5-

10 月）

1.2.4

放水维护保养

制冷季结束，将水塔水放净，修复塔体、风机等损坏的附件，确保风机电机停电。

一年

/次

1.3

制冷站换热机组

1.3.1

板换清洗

采暖期结束或机组长期不用时

,应放净系统存

水，并关闭所有接口阀

台

4

一年

/次

92

序号

任务名称

内容描述

单位

数量

备注

门

, 并对换热器维护、

清洗。

1.3.2

开机检测调试服务

1、开机准备、调试、投入正常运行，并注意

启动电流是否超过额定

值；

2、观察是否异常现象，检查轴封泄漏情

况，如有异常，应及时

停机处理。

一年

/次

1.3.3

定期检查检测保养

1、检查每日的机组运行记录。

2、检查水温度等显示是否正常，如有必要，进行校对。

3、检查系统压力是否正常。

1 周/次

（

11-次年 3

月）

1.3.4

停机检查和预防性

保养

采暖期结束或机组长期不用时，应放净系统存水，并关闭所有接口阀门，并对换热器维护、清洗。

一年

/次

1.4

QLG-IIIA 型氢气

制冷机

1.4.1

过滤器清理

过滤网及时清污

1 月/次（5-

10 月）

1.4.2

定期检查检测保养

1、检查每日的机组运行记录。

2、检查冷却风扇是否正常，如有必要，进行校对。

3、检查压缩机的运行情况，必要时进行维护。

台

1

1 月/次（5-

10 月）

1.5

八期

净化空调机组

93

序号

任务名称

内容描述

单位

数量

备注

1.5.1

清洗初效、中效过

滤器

将无纺布滤料浸泡在肥皂水中漂洗，再用自来

水清洗

2～3 次，压挤

出水份晒干

1 月/次（5-

10 月）

2 月/次

（

11-次年 4

月）

1.5.2

清洗表冷器

用化学除垢法除去水

垢，除垢后应进行水压

试验，（试压

16kg/cm2）以保证不渗

漏，

一年

/次

1.5.3

定期检查检测保养

1、检查制冷效果是否正常；

2、检查电气控制线路是否正常，管道是否畅通。

3、检查风机电机、轴承运行情况，适时进行润滑保养；

4、检查空调表冷段，有生锈情况，要在设备大修时除锈，然后油漆。

台

4

1 月/次（5-

10 月）

1.6

九期屋顶式空调机

组

1.6.1

清洗初效、中效过

滤器

将无纺布滤料浸泡在肥皂水中漂洗，再用自来

水清洗

2～3 次，压挤

出水份晒干

1 月/次（5-

10 月）

2 月/次

（

11-次年 4

月）

1.6.2

清洗表冷器

用化学除垢法除去水垢，除垢后应进行水压试验，（试压16kg/cm2）以保证不渗漏，

一年

/次

1.6.3

外机散热片清洗

高压水枪进行冲洗，以散热片见底色为准。

3 月/次（4-

10 月）

1.6.4

定期检查检测保养

1、检查制冷效果是否正常；

台

4

1 月/次（5-

10 月）

94

序号

任务名称

内容描述

单位

数量

备注

2、检查电气控制线路是否正常，管道是否畅通；

3、巡检和清理冷凝器，尤其是春夏之交杨絮飞扬，增加清理次数；

4、检查压缩机运行情况，发现情况及时处理；

5、检查风机电机、轴承运行情况，适时进行润滑保养；

6、检查空调表冷段，有生锈情况，要在设备大修时除锈，然后油漆。

2 月/ 次

（

11-次年 4

月）

1.7

八期恒温恒湿空调

1.7.1

清洗初效、中效过

滤器

将无纺布滤料浸泡在肥皂水中漂洗，再用自来水清洗

2～3 次，压挤

出水份晒干

1 月/次（5-

10 月）

2 月/次

（

11-次年 4

月）

1.7.2

定期检查检测保养

1、检查制冷效果是否正常；

2、空调机组供水过滤器开机前清洗一次。

3、空调机组夏季过后将回水总阀门关闭（

10、11 号机组）

4、季节制冷切换时将室内出风口清洗一次

台

8

1 月/次（5-

10 月）

2 月/次

（

11-次年 4

月）

1.8

九期恒温恒湿空调

1.8.1

清洗初效、中效过

滤器

将无纺布滤料浸泡在肥皂水中漂洗，再用自来

台

4

1 月/次（5-

10 月）

95

序号

任务名称

内容描述

单位

数量

备注

水清洗

2～3 次，压挤

出水份晒干

2 月/次

（

11-次年 4

月）

1.8.2

外机散热片清洗

高压水枪进行冲洗，以散热片见底色为准。

3 月/次（4-

10 月）

1.8.3

定期检查检测保养

1、检查制冷效果是否正常；

2、检查电气控制线路是否正常，管道是否畅通；

3、巡检和清理冷凝器积灰情况，及时清理；

4、检查压缩机运行情况，发现情况及时处理；

1 月/次（5-

10 月）

2 月/次

（

11-次年 4

月）

1.9

BFGKT-60/X 防

爆空调

1.9.1

清洗初效、中效过

滤器

将无纺布滤料浸泡在肥皂水中漂洗，再用自来水清洗

2～3 次，压挤

出水份晒干

1 月/次（5-

10 月）

2 月/次

（

11-次年 4

月）

1.9.2

外机散热片清洗

高压水枪进行冲洗，以散热片见底色为准。

3 月/次（4-

10 月）

1.9.3

定期检查检测保养

1、检查电气控制线路是否正常，管道是否畅通；

2、巡检和清理冷凝器积灰情况，飞絮季节增加及时清理次数；

3、检查压缩机运行情况，发现情况及时处理；

台

1

1 月/次（5-

10 月）

2 月/次

（

11-次年 4

月）

1.10

TLHF-9 精密空调

1.10.1

清洗初效、中效过

滤器

将无纺布滤料浸泡在肥皂水中漂洗，再用自来水清洗

2～3 次，压挤

出水份晒干

台

1

1 月/次（5-

10 月）

96

序号

任务名称

内容描述

单位

数量

备注

2 月/次

（

11-次年 4

月）

1.10.2

外机散热片清洗

高压水枪进行冲洗，以散热片见底色为准。

3 月/次（4-

10 月）

1.10.3

定期检查检测保养

1、检查制冷效果是否正常；

2、检查电气控制线路是否正常，管道是否畅通；

3、巡检和清理冷凝器积灰情况，飞絮季节增加及时清理次数；

4、检查压缩机运行情

况，发现情况及时处

理；

1 月/次（5-

10 月）

2 月/次

（

11-次年 4

月）

1.11

多联机空调

1.11.1

内机冷凝器、蒸发

器清洗

清洁时避免用硬物刮擦，以免影响散热效果。

台

14

1 月/次（5-

10 月）

3 月/次

（

11-次年 4

月）

1.11.2

外机散热片清洗

高压水枪或专用清洗剂，清除灰尘、柳絮等杂物。清洗时需保护好室外机的电气部件。

台

3

1 月/次（4-

10 月）

3 月/次

（

11-次年 3

月）

1.11.3

定期检查检测保养

1、检查制冷效果是否正常；

2、空调控制电路检测维护；

3、空调冷媒系统检漏；

4、空调压缩机运行检查；

套

3

1 月/次（5-

10 月）

2 月/次

（

11-次年 4

月）

97

序号

任务名称

内容描述

单位

数量

备注

5、空调内机冷凝器清洁情况检查

;

6、空调内机散热器情况检查；

7、空调外机噪音及振动检查；

8、检查并添加润滑剂，确保电机正常运转

9、凝结水系统查漏维护

1.12

分体电空调

1.12.1

空调内机蒸发器及回风过滤网消毒、

清洗

清洁时避免用硬物刮擦，以免影响散热效果。

1 月/次（5-

10 月）

3 月/次

（

11-次年 4

月）

1.12.2

空调外机冷凝器清

洗

高压水枪或专用清洗剂，清除灰尘、柳絮等杂物。清洗时需保护好室外机的电气部件。

2 月/次（4-

10 月）

3 月/次

（

11-次年 3

月）

1.12.3

定期检查检测保养

1、检查制冷效果是否正常；

2、空调压缩机运行检查；

3、空调内机冷凝器清洁情况检查

;

4、空调内机散热器情况检查；

5、空调外机噪音及振动检查；

6.凝结水系统查漏维护

台

223

1 月/次（5-

10 月）

2 月/次

（

11-次年 4

月）

1.13

风机盘管

98

序号

任务名称

内容描述

单位

数量

备注

1.13.1

风机叶片清洁

对于顽固污渍可用中性清洁剂进行擦拭

半年

/次

1.13.2

盘管表面清洁

清洗时注意水流方向，避免二次污染。

半年

/次

1.13.3

管道过滤网清洗

清洗时对屋顶吊顶做好保护

半年

/次

1.13.4

冷凝器水盘清洗

清洗后调整水盘平衡

一年

/次

1.13.5

性能调试

风量、温度性能调试

台

653

一年

/次

2

故障修缮

2.1

螺杆制冷机组

2.1.1

补充制冷剂 R22

定量追加，注意制冷剂品牌和参数

罐

（

10kg/

罐）

约

4 台

以实际发生

为准

2.1.2

补充制冷剂 R134a

定量追加，注意制冷剂品牌和参数

（

13.6kg

/罐）

约

4 台

以实际发生

为准

2.1.3

补充、更换冷冻

机油

PP23BZ104005

根据品牌补充、更换专用冷冻机油，废油进行收集，按规定处理。

桶

（

18.9L/

桶）

1

以实际发生

为准

2.1.4

补充、更换冷冻

机油 HBR·B08

根据品牌补充、更换专用冷冻机油，废油进行收集，按规定处理。

桶（

19L/

桶）

1

以实际发生

为准

2.1.5

清洗剂使用

主冷凝器清洗需使用清洗剂

瓶

（

500ml/

瓶）

1

以实际发生

为准

2.1.6

预膜剂使用

螺杆机蒸发器清洗后预膜处理

桶（

25L/

桶）

1

以实际发生

为准

2.1.7

维修、更换过滤

器

按规定步骤更换过滤器，按规定对废弃过滤器进行处理。

个

1

以实际发生

为准

2.1.8

控制系统故障

检查电路板连接，更换或者修复损坏电路板

台

约

12 台

以实际发生

为准

2.1.9

更换电子膨胀器

更换同品牌型号的设备

个

1

以实际发生

为准

2.1.10

更换温度传感器

按照品牌参考值不偏差±2℃

个

1

以实际发生

为准

99

序号

任务名称

内容描述

单位

数量

备注

2.1.11

更换压力变送器

按照品牌参考值及要求

不偏差

±2kpa

个

1

以实际发生

为准

2.1.12

维修其他易损件

/

个

1

以实际发生

为准

2.2

冷却塔

2.2.1

漂水太大

判断原因，进行处理

组

1

以实际发生

为准

2.2.2

更换电动机

判断出电机故障，更换

电机

台

约

1 台

以实际发生

为准

2.2.3

控制系统故障

判断原因，进行处理

次

1

以实际发生

为准

2.2.4

轴承磨损

检查转轴磨损情况，重

新更换轴承

次

1

以实际发生

为准

2.2.5

更换电机皮带

更换响应品牌型号压缩

机

组

约

3 组

以实际发生

为准

2.2.6

维修其他易损件

其他易损件，进行更换维修。

个

1

以实际发生

为准

2.3

组合式空调

2.3.1

补充制冷剂

定量追加，注意制冷剂品牌和参数

罐

（

10kg/

罐）

约

8 台

以实际发生

为准

2.3.2

防锈漆喷涂

表冷器清洗后，喷防锈

漆保养

瓶

（

450ml/

瓶）

1

以实际发生

为准

2.3.3

更换过滤网

对清洗后无法达到使用效率，或者达到使用年限的过滤网进行更换

个

约

64 个

以实际发生

为准

2.3.4

控制系统故障维

修

检查电路板连接，更换或者修复损坏电路板

台

约

14 台

以实际发生

为准

2.3.5

维修更换压缩机

压缩机损坏无法使用，更换相应品牌型号压缩机

台

1

以实际发生

为准

2.3.6

更换风机轴承

更换响应品牌型号压缩机

个

约

1 台

以实际发生

为准

100

序号

任务名称

内容描述

单位

数量

备注

2.3.7

更换电机皮带

更换响应品牌型号压缩机

组

约

1 组

以实际发生

为准

2.3.8

维修其他易损件

其他易损件，进行更换维修。

个

1

以实际发生

为准

2.4

多联机空调

2.4.1

补充制冷剂

定量追加，注意制冷剂品牌和参数

罐

（

10kg/

罐）

1

以实际发生

为准

2.4.2

维修更换压缩机

检测压缩机，确有需要更换响应品牌型号压缩机

台

1

以实际发生

为准

2.4.3

维修更换内风机电

机

检查电机轴承、绝缘阻值，损坏及时维修更换

台

1

以实际发生

为准

2.4.4

维修更换外风机电

机

检查电机轴承、绝缘阻值，损坏及时维修更换

台

1

以实际发生

为准

2.4.5

更换四通阀

如阀门破裂或开关失

效，应更换同规格阀门

个

1

以实际发生

为准

2.4.6

更换外机主电控板

更换适配件

个

1

以实际发生

为准

2.4.7

更换压缩机直流变

频板

更换适配件

个

1

以实际发生

为准

2.4.8

更换多联空调内机

副板

更换适配件

个

1

以实际发生

为准

2.4.9

更换传感器

更换适配件

个

1

以实际发生

为准

2.4.10

更换空调信号接收

器

更换适配件

个

1

以实际发生

为准

2.4.11

增加铜管

因移机产生新增铜管

米

1

以实际发生

为准

2.4.12

冷凝水系统修复

根据冷凝水堵塞漏水情

况，针对性修复

处

1

以实际发生

为准

2.4.13

维修其他易损

件

其他易损件，进行更换

维修。

个

1

以实际发生

为准

2.5

分体空调

101

序号

任务名称

内容描述

单位

数量

备注

2.5.1

补充制冷剂

R22

定量追加，注意制冷剂

品牌和参数

罐

（

10kg/

罐）

约

35 台

以实际发生

为准

2.5.2

补充制冷剂

R32

定量追加，注意制冷剂

品牌和参数

罐

（

10kg/

罐）

约

15 台

以实际发生

为准

2.5.3

维修更换风扇叶片

464*4.8

组

1

以实际发生

为准

2.5.4

维修更换导风电机

Ms-30-17 双电机

个

1

以实际发生

为准

2.5.5

维修更换室内贯轮

940*655

个

1

以实际发生

为准

2.5.6

维修更换室内风机

电机

YDK210-8F

台

1

以实际发生

为准

2.5.7

维修更换蒸发器

4CM

个

1

以实际发生

为准

2.5.8

维修更换室内电脑

版

*开通会员可解锁*

个

1

以实际发生

为准

2.5.9

维修更换室内电脑

版

ACDGHE

个

1

以实际发生

为准

2.5.10

维修更换室内电脑

版

CACCDW

个

1

以实际发生

为准

2.5.11

维修更换内机遥控

接收器

HS0038

个

1

以实际发生

为准

2.5.12

维修更换温度传感

器

20K

个

1

以实际发生

为准

2.5.13

维修更换内外机连

接管

16-19cm

个

1

以实际发生

为准

2.5.14

维修更换外机压缩

机

ZR125KC-TFD-522

个

1

以实际发生

为准

2.5.15

维修更换外机风扇

电机

YKD-150-6

个

1

以实际发生

为准

2.5.16

维修更换风扇启动

器

10uf

个

约

22 个

以实际发生

为准

2.5.17

维修更换四通阀

19-28

个

1

以实际发生

为准

102

序号

任务名称

内容描述

单位

数量

备注

2.5.18

维修更换四通阀线

圈

023-0088-00

个

1

以实际发生

为准

2.5.19

维修更换压缩机启

动器

80uf

个

约

22 个

以实际发生

为准

2.5.20

维修更换高低压角

阀

JA6G19.5CM

个

1

以实际发生

为准

2.5.21

维修更换冷凝器

4CM

台

1

以实际发生

为准

2.5.22

空调移机费

厂内旧空调移机产生的

费用

台

约

34 台

以实际发生

为准

2.5.23

空调移机高空费

4 楼以上增加费用

台

1

以实际发生

为准

2.5.24

增加铜管

因移机产生新增铜管

米

约

110 米

以实际发生

为准

2.5.25

维修其他易损

件

/

个

1

以实际发生

为准

2.6

风机盘管

2.6.1

维修更换电机

发现异常，及时停机检

查，必要时更换电机

台

1

以实际发生

为准

2.6.2

电机轴承更换

轴承拆卸更换新轴承，

并加润滑脂。

台

1

以实际发生

为准

2.6.3

维修更换电磁阀

出现故障及时维修更换

台

1

以实际发生

为准

2.6.4

冷凝水系统维修

根据冷凝水堵塞漏水情

况，针对性修复

处

1

以实际发生

为准

2.6.5

维修更换不锈钢软

连接

修复损坏软连接

处

1

以实际发生

为准

2.6.6

管道配件修理

修复破损管道配件

处

约

420 处

以实际发生

为准

2.6.7

保温修复

修复破损保温

处

1

以实际发生

为准

2.6.8

维修更换控制面板

维修更换损坏面板

个

1

以实际发生

为准

103

序号

任务名称

内容描述

单位

数量

备注

2.6.9

维修其他易损

件

/

个

1

以实际发生

为准

1.3 服务方案

1.3.1 整体服务方案

(1) 根据招标方《工作量一览表》，投标方制作《制冷设备定期维保时间计划

表》，人员配备及计划开展应具有合理性及可执行性，并对执行情况进行

监督；

(2) 采用“清洁维护+故障修缮”结合模式，定期维保需做好记录，维修作业优

先安排在招标方非高峰时段，避免影响正常运营。

(3) 严格遵循空调维护保养技术规范，每个月提交报告（含设备状态、问题建

议），维修前需与招标方确认方案，完工后共同验收并签署确认单。

(4) 维保后空调制冷、制热温度偏差需≤±2℃，风速、噪音符合国家《民用建

筑供暖通风与空气调节设计规范》相关标准。

(5) 常规保养需在约定时间内完成，确保维保后设备无明显故障隐患单次维保

后质保期不少于 30 天。

1.3.2 重点、难点分析（含突发事件应急预案及处理）

（1）全厂制冷设备包含螺杆制冷机、冷却塔、组合式中央空调、多联机空调、

分体电空调、风机盘管，数量种类繁多，尤其螺杆制冷机需要制冷供暖季进行

启停维护，需要有螺杆制冷机或中央空调维护经验的维保人员进行操作，对人

员技术水平要求高；

（2）八期建厂已达 20 年，八期所用螺杆制冷机、中央空调、分体电空调等制

冷设备均使用 20 年，老化严重，故障频发，维修频率高，维护工作量大，需要

人员常驻进行经常性维护；

（3）因部分制冷设备使用影响设备的安全性，全厂制冷设备分为 ABC 类，A 类

104

冷却设备使用区域，要求接到 A 类制冷设备故障报告后 1 小时内到场，并进行

处理保证不影响区域内设备运行； B 类冷却设备使用区域，制冷设备发生异

常，需保证 8 小时内恢复正常；C 类冷却设备使用区域，制冷设备发生异常，

需保证 24 小时内恢复正常；以水为媒介的制冷设备发生水的大量泄漏时，将不

遵循 ABC 类制冷设备分类，需 1 小时内到场处理。

1.3.3 安全、环保、培训内容

（1）相关安全环保管理要求

1、投标方必须严格执行国家和地方有关环境、安全方面的法律法规、方针

政策，依法依规开展工作。

2、投标方必须指定一名管理人员负责现场安全管理工作，明确其工作职责

及要求。

3.投标方必须建立相关安全管理制度和标准，并严格落实。

4.投标方人员应服从招标方人员指挥，严格遵守招标方有关安全生产和文

明施工等各项规定。由于投标方原因在维护过程中发生的人身事故、设备事故

均由投标方负责，并赔偿招标方因此造成的全部损失。

（2）现场安全管理要求

1、投标方应按招标方要求统一配发、穿戴劳保用品、戴安全帽、着统一服

装，安全帽编号与安监备案号码一致。如招标方在检查中发现投标方施工人员

未按要求佩戴劳保用品，招标方有权对投标方做出相应处罚。凡因未按规定配

发、穿戴劳保用品造成的伤害事故,均由投标方负责。

2、投保方人员应自觉接受招标方质量监督、检查，落实整改措施，并加强

对员工技能、安全知识培训，不断提高员工素质，为招标方提供高质量、高效

率、反应迅速的维护服务。

3、投标方使用的运输工具、工位器具、材料必须安全可靠，符合安全标准

要求和现场管理要求。

4、投标方特定作业场所必须符合消防、安全、环保管理要求，特种设备定

105

期进行了检验并在有效期内。

5、投标方在招标方活动期间，未经允许不得随意进入招标方关键部位和重

要岗位。

6、投标方特种作业人员必须持证上岗、严禁无证作业和酒后上岗行为。

7、投标方用电、用水必须按规定办理审批手续；严禁私自接水、接电，严

禁损坏招标方供水、供电等基础设施行为私接乱接临时线。

8、未经允许严禁携带易燃易爆化学品进入场区。

9、进入招标方工作现场的车辆严禁乱停乱放，严禁车辆超速行驶、酒后驾

驶等行为。

10、非应急情况下，未经允许严禁动用招标方工作现场内消防设施，使用

后的消防设施必须恢复原样。

11、严禁随意排放废水、废油、废稀释剂、固废等废弃物，应集中收集，

妥善处理。

12、严禁触碰商品车，严禁进入商品车停放区。

13、严禁在招标方工作现场内吸烟。

14、严禁酒后上岗，严禁在招标方工作现场内嬉戏、打闹、打架、斗殴、

赌博，严禁破坏、偷盗招标方财物。

（3）人员培训

1、维保人员接受职业健康安全教育和相关施工项目安全生产、质量管理相

关制度告知，经培训、考试合格后方可办理入场；

2、投标方负责维护人员贯彻执行招标方安全、环保、文明生产、防火保

卫、点检标准、定置管理等有关规定，使维护人员熟知招标方各项要求，不得

违反招标方各项规章制度，否则招标方有权按照本合同相应附件规定对投标方

落实考核。

3、投标方对维保人员进行经常性技能培训，不断提高维护人员的业务水

平；

106

1.4 服务人员要求

1.4.1 维保人员个人必备资质：制冷与空调作业操作证、低压电工证、高

空作业证；

1.4.2 投标方应按采购文件的要求配置数量足够、专业齐全、结构合理的

维保人员进行工作，为保证螺杆制冷机及中央空调系统安全运行，投标方驻场

人员应有开利、格瑞德、江苏特菱等品牌或者类似等级大型中央空调 2 年以上

维护、保养工作经验；

1.4.3 为了保证生产现场重要设备间空调设备及设施的及时维护和修理，

投标方必须保证 2 人驻厂维护，保证 24 小时响应，重要制冷设备（A 类）接到

电话后 1 小时内到场，空调运行高峰期（4-9 月）需增加人员，保证制冷设备

正常运行；

1.4.4 投标方驻厂人员应相对固定，不得频繁更换，维保人员通过生产区

域闸机刷脸进行打卡，招标方相关管理人员不定期抽查核实；

1.4.5 投标方根据招标方《工作量一览表》制作《制冷设备定期维保时间

计划表》明确维保人员每天要例行维保项目，保证工作安排合理有序。

1.4.6 投标方人员由设备部统一管理。

1.5 服务质量及进度

1.5.1 服务期限为：自合同签订之日起三年

1.5.2 服务质量

（1）投标方应根据招标方的质量目标，制定服务质量保证措施，强化质量

过程控制。

（2） 投标方应按相关的国家标准和行业规范要求，采用先进的技术措施

和手段，采用合格的工具和材料，完成项目工作内容，保证项目质量。

（3）质量控制合格率：维保作业单次验收合格率需达到 100%，即设备运

行参数、部件安装、清洁效果等均符合本项目技术标准，无重大整改返工项。

107

（4）服务优良率：每季度招标方满意度评价中，服务优良率不低于 95%，

评价维度含响应及时性、问题解决率、作业规范性等。

（5） 质量追溯要求：建立完整质量档案，记录每台设备维保时间、内

容、责任人及验收结果，招标方可随时查阅。

（6）投标方应针对本项目的质量管理要求编制应答文件，包括但不限于：

质量管理体系说明（附相关认证证书）、质量控制流程细则、过往同类项目质

量验收报告、针对本项目的质量保障承诺，且内容需真实有效、条理清晰，明

确对应本项目质量管理要求的具体落实措施。

1.6 其他要求

服务承诺

（1）投标方在接到采购方中选通知后 72 小时内到达采购方现场对待修复

的设备进行相关检查，并完成入厂手续的办理。

（2）合同签订后，投标方应在30日内完成制冷设备（特指螺杆制冷机）维

护、保养工作。当遇有特殊情况（为保证冷却设备安全运行），投标方方有义

务依照采购方的需求，合理安排24小时连续进行维护、保养工作计划。

二、适用规范标准

1 制冷机维护、保养须符合以下标准：

GB9237-88 《制冷设备通用技术规范》

GB/T 19410-2008 《螺杆式制冷压缩机》

GB50243-2002 《通风与空调工程社工质量验收规范》

JB/T 9056/1999 《螺杆式冷水机组性能测试及验收标准》

GB9237-2001 制冷制热用机械制冷系统 安全要求

GB10080-2001 空调用通风机 安全要求

GB18361-2001 溴化锂吸收式冷（温）水机组 安全要求

108

GB25130-2010 单元式空气调节机组 安全要求

GB4076.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB4076.13-2008 家用和类似用途电器的安全 制冷器具的特殊要求

GB4076.17-2010 家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求

GB8877-2008 家用和类似用途电器安装、使用、维修安全要求

GB14636.1-2008 家用和类似用途自动控制器 第 1 部分 通用要求

GB150.1-4-2011 压力容器第 1-第 4 部分 通用，材料，设计，制造、检验及

验收

GB/T15765-2006 房间空气调节器用全封闭式电动机-压缩机

GB/T10597-2006 封闭式制冷压缩机三相异步电动机通用技术条件

GB/T17791-2007 空调与制冷用无缝铜管

GB/T23130-2008 房间空调器用热交换器

GB/T25126-2010 大容量交叉式电磁四通换向阀

GB/T25129-2010 制冷用空气冷却器

GB/T 7375-2006 工业用氟代甲烷类纯度的测定 气相色谱法

GB/T7376-1987 工业用氟代甲烷类中微量水分的测定 卡尔·费休法

JB9063-1999 房间空调盘管空调器安全要求

JB/T9058-1999 制冷设备清洁度测定方法

JB/T4119-1999 制冷用电磁阀

JB/T7659.1-1995 氟利昂制冷装置用储液器

JB/T7659.2-1995 氟利昂制冷装置用水冷冷凝器

JB/T10212-2011 制冷空调用直动式电子膨胀阀

109

JB/T10718-2007 空调用机织空气过滤网

2. 技术要求：

2.1 螺杆机冷凝器清洗材料要求。

清洗药剂要求：

高效除垢剂：能快速溶解各种水垢、锈垢、污泥等，除垢率达 98%以上，

且对设备无腐蚀、无损伤、无垢渣、不脱落沉淀，不堵塞管道，除垢速度快、

效果好。对人体无害、无毒，废液符合环保排放。

安全高效除垢剂，应具有三大特点：

a、高效：除污、除锈能力强，能快速溶解各种水垢、锈垢，除垢率达

99.9%以上。

b、安全：本品含清洗缓蚀剂与金属不发生反应，对设备无腐蚀、损伤，延

长了设备的使用寿命，残液无害无毒，符合环保排放。

c、无味：用本品清洗后，不留任何异味、茶炉等清洗后即可烧水饮用。

d、使用浓度 3%-5%。

活性氧杀菌灭藻剂：本品能强力杀灭生物藻类细菌，使其死亡、脱落。

高效预膜剂应能在清洗干净的系统管道各处预制一层保护薄膜，起防止氧

腐蚀和减缓结垢的作用。能在清洗干净的系统管道各处预制一层保护薄膜，起

防止氧腐蚀和减缓结垢的作用。

2.2.主机冷凝器清洗、预膜方法要求：

a、排空系统存水，在冷却系统进出水管之间建立临时循环系统（可以拆下

温度计、压力表、排气、排污阀等，用软管与机外循环泵连接）；

b、将安全高效除垢剂溶解后，用循环泵从进水口注入，从出水口返出，循

环浸泡 3-5 小时左右。同时，不断检验水中药效，直到系统各处水垢全部清洗

干净为止；

110

c、排出污水，用清水冲洗干净；

d、打开冷凝器端盖，用电动毛刷在每根冷凝器铜管内壁来回通拉,将每根

冷凝器铜管内壁的污泥水垢清理干净；用高压水枪将每根冷凝器铜管内壁的污

泥水垢清理干净，要求露出铜管金属表面，光亮无腐蚀；

e、恢复系统各处。

F、补水加入预膜剂循环 72 小时排污即可，使其在清洗干净的冷凝器铜管

内壁预制一层保护膜，起防止氧腐蚀和减缓结垢的作用。

2.3.组合式空调机组维护方法要求：

a、保养组合式空调前先将电机电路用塑料布封闭保护以免进水。

b、组合式空调机组电机绝缘测量、必要时修复。

c、电机轴承加油等检查必要时更换，更换电机皮带。

d、拆除旧滤网更换新滤网。

e、检查换热管表冷器。表冷器用水枪冲洗，如果油污、灰尘过多可喷翅片

清洗剂发泡冲洗，直到表冷器呈本色为止。对水路过滤器要拆下用清水冲洗干

净安装，滴水盘人工擦洗或用小喷水枪冲洗干净。

f、空调内部箱体清洗主要用水擦洗，在擦洗时要保护好箱体内的所有电

路，在清洗空调机组外部箱体时，先把堆积在箱体上的杂物移走，再用吸尘器

把壳体上的灰尘清除干净，最后用抹布擦拭一遍箱体外部。较脏时使用清洗剂

清洗

g、定期检查、清理或者更换滤网。

h、空调机内壁和电机蜗轮只能用高压气枪喷洗 ，一般不用水冲洗以免电路进

水造成故障。

2.4.分体空调、风机盘管维护要求：

制冷设备进行制冷机性能恢复性检修达到使用性能。

111

2.5 服务质量

a 质量控制合格率：维保作业单次验收合格率需达到 100%，即设备运行

参数、部件安装、清洁效果等均符合本项目技术标准，无重大整改返工项。

b 服务优良率：每季度招标方满意度评价中，服务优良率不低于 95%，

评价维度含响应及时性、问题解决率、作业规范性等。

c 质量追溯要求：建立完整质量档案，记录每台设备维保时间、内容、

责任人及验收结果，招标方可随时查阅，质量问题需在 1 小时内响应，并在 3

日内提供整改方案并落实。

3.维护产生废弃物处理要求：

对制冷设备维护、检修产生的制冷剂、冷冻油等危废物由维护单位进行回

收并无害化处理，由此产生的费用包含在总价中。

危险废物、固体废物处置依据《大唐保定热电厂外包工程环境保护补充条

款》进行，详见附件1。

112

附件

1

大唐保定热电厂外包工程

环境保护补充条款

1 总则

1.1 为加强大唐保定热电厂危险废物、固体废物管理，保证施工生产符合环境管

理的要求，强化和规范企业发承包工程的环保管理工作，依据《中华人民共和

国环境保护法》等法律、法规、规章，结合本厂实际，特制定本条款。

1.2 本条款适用于大唐保定热电厂在办公、生产等各项活动中产生的危险、固

体废物的管理，对危险、固体废物分类、收集、存放、处置、职责分工及违约

责任提出具体要求。

2 术语及名词解释

2.1 固体废物：是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽

未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物

品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。

[按其形态

可分为固态废物、半固态废物和液态

(气态）废物]

2.2 危险废物：是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标

准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。严禁一般固体废物与危险废物混

放，一般固体废物与危险废物混放的，视为危险废物。危险废物按照《大唐保

定热电厂危险废物管理制度》执行。

2.3 处置：是指将固体废物综合利用和用其他改变固体废物的物理、化学、生物

特性的方法，达到减少已产生的固体废物的数量、缩小固体废物体积、减少或

者消除其危险成分的活动。危险废物的处置原则为“即产生、即处置”。

3 危险、固体废物的管理

3.1 外委单位应根据实际情况，如实上报危险、固体废物的重量、产生量、流

向、贮存、转移等信息，对产生的废物进行分类收集，妥善保管，处理、处

置，并负责施工现场固体废物防污染措施的落实。

113

3.2 外委单位应积极采用先进的生产工艺、环保型的原辅材料，开展清洁生产

活动，采取源头控制和综合利用，减少固体废物的产生量。应正确辨识一般固

体废物和危险固体废物，参照“废弃物分类名单”（见附件）进行分类管理。

3.3 外委单位对产生的固体废物进行合理的分类收集、处置。对暂不能集中处

理的，采取相应防止二次污染的措施进行集中堆放。废物收集容器和存放地，

应做到分类存放、明确标识，以防混放。属于废旧物资的交由我厂物资部门处

理，对生产、检修过程中产生的不能综合利用的废弃物，联系有资质单位进行

处置。属于危险废物的，收集、贮存、厂内转移危险废物必须采取防扬散、防

流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。对危险废物的容器和包装物以及

收集、贮存危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。按照《大唐

保定热电厂危险废物管理办法》进行收集、贮存、厂内转移及处置等管理。

3.4 外委单位应选择相应处置资质的废物处置方，必须保证处置方的接受能

力，能够满足处置的需要，防止污染转嫁和“二次污染”禁止将有毒有害废弃

物作土方回填，以免污染地下水和环境。

3.5 外委单位自备的施工机械、车辆尾气排放必须符合国家规定，不得泄漏油

污。对于有辐射源的施工过程，需提前告知相关部门，并采取相应的阻隔、防

护措施。

3.6 施工场地禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒

有害烟尘和恶臭气体的物质。

3.7 必须保证施工场所污染物必须达标排放。固体废弃物、施工污水排放满足环

保部门审批要求

,符合排放要求。施工作业过程中一旦发生环保责任事故（含投

诉），由外委单位全面负责处理，并负全部责任。

4 危险、固体废物处置要求

4.1 试验室(化验室)废物的处置

4.1.1 各实验室(化验室)废弃物成分复杂，不得随意排放或丢弃，应分类存放处

置，设专用收集箱（桶）、做好标识、集中送交有资质的单位处置。

4.1.2 危险化学品的包装容器应清洗干净后再回收处理。

4.2 建筑垃圾的处置

114

4.2.1 在项目施工发包签订工程协议时，应对施工现场的环境、建筑垃圾的清运

提出要求，明确工程产生的建筑垃圾应委托有资质的单位清运出厂。

4.2.2 外委单位在施工过程中，应围场作业，产生的建筑垃圾应按规定处置及时

清运，清运时适当洒水减少扬尘。运输过程中不得遗洒。运输粉状材料须遮盖

或装袋、或用容器，防止遗洒与飞扬。搬运时轻拿轻放，不准抛扔。

4.3 对生活垃圾和一般固体废物的控制要求

4.3.1 应当在指定的地点倾倒、堆放生产垃圾，不得随意扔撒或者堆放生产垃

圾。

4.3.2 应按照废物分类原则，负责废物的分类、收集。垃圾箱应作好标识，防止

混放并及时回收清运。

4.4 对沉淀池、澄清池、化粪池等清淤产生的固体废物应按照废物性质进行危

险废物鉴别，对属于危险废物的，应委托有资质单位处理。

4.5 对灰、渣、石膏等一般固体废物暂存设施应有防止二次污染的设施，污染

防治设施不得擅自停用、关闭、改作他用。运输车辆均应平槽装车，并密封运

输。

4.6 危险废物贮存场所、转移工具必须具有“三防”措施，防止危险废物在其

产生、贮存、转移过程中发生环境污染。收集、贮存危险废物的场所、设施、

设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理方可使

用。

4.7 转移危险废物的，应当落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

及《危险废物转移联单管理办法》等规定，征得环境保护主管部门同意并批准

后方能依批复要求进行。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵

守国家有关危险货物运输管理的规定。

4.8 一旦发生危险废物的意外跑、漏情况，外委单位要立即与环境保护小组、

厂办室、危险废物管理部门取得联系，并积极主动采取临时控制措施，防止危

险废物进一步扩散。对可能危及安全生产的重要部位要首先布控预防，尽快隔

离可能带有高温、火源的地段，并做好消防准备。

115

4.9 对跑、漏的危险废物严格按照环保要求进行回收处理，严禁就地掩埋和冲

入河流、地下管道、沟道等。确因事故中有危险废物流入冲入河流、地下管

道、沟道，应及时做好采集、回收工作，同时应启动相应级别的应急预案并上

报环境保护主管部门。

5 监督权利及标准

5.1 设备管理部负责对外委单位固体废弃物产生、收集、贮存、运输、处置情

况及危险废物处置、回收、厂内转移等全过程进行监督检查，发现不符合环保

要求的，有权责令进行限期整改并给予考核。

5.2 设备管理部负责对危险废弃物处置方的资质进行审查，对危废处置方的生

产、回收现场进行抽查。将危废处置方的经营许可证、营业执照、危险废物经

营许可证、运输资质审核备案后，方可委托处置。监督产废部门建立危险废物

台账、报送危险废物管理计划。

5.3 相关标准

5.3.1《中华人民共和国环境保护法》

5.3.2《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

5.3.3《危险废物转移联单管理办法》

5.3.4《中国大唐集团公司环境事件调查与处理管理办法》

5.3.5《保定市环境保护局行政处罚自由裁量权细化标准》

5.3.6《大唐保定热电厂危险废物管理制度》

5.3.7《大唐保定热电厂固体废物管理办法》

6 违约责任

6.1 对厂区内固体废物产生、运输、储存、处置及委托处理过程等环节的环境

保护措施，由外委单位负责现场管理。发生现场采取的环保措施不符合国家法

律法规和我厂环保管理要求的，每发生一起，考核外委单位五千元，逾期未完

成限期整改的考核一万元，对拒不整改的考核两万元。

116

6.2 对进行冲灰、清淤、冲渣等外委施工作业的，发生不符合国家法律法规和我

厂环保管理要求的，造成固体废物二次污染的，每发生一起，考核外委单位三

万至八万元。

6.3 外委单位应按本条款提前向相关管理部门上报危险废物管理计划并报送厂环

境保护小组，未按照要求报送危险废物管理计划的，考核外委单位两万元；影

响危险废物处置的考核五万元。

6.4 外委单位对生产过程中属于危险废物的，未及时进行收集、管理，并建立危

险废物统计台账、妥善保管贮存，转移处置的每发生一起，考核外委单位两万

元；危险废物在厂内转移、处置前暂存期间发生泄漏，每发生一起，考核五万

元；发生贮存废油泄漏，每发生一起，考核八万元；对发生将各类危险废物随

意丢弃、排放的，每发生一起，考核十万元。

6.5 对于外委单位违规排放或管理、处置不当发生泄露导致环境事件造成一般环

境污染的考核二十万元；造成较大环境污染的考核三十万元；造成重大环境污

染的考核四十万元；造成特大环境污染的考核五十万元。

6.6，国家有关法律、法规、规章对环境事件的处理做出规定的，依照其规定执

行。对环境事件责任者的违法行为构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

废弃物分类名单

类

别

分类

固体废弃物主要名称

纸类

废纸张、卡片、纸箱、纸盒、纸制过滤器、废标签、废包装

纸

木材类

废木材、废木桶等、废木箱、废办公桌椅、废门窗等

金属类

废铁、铜、铝、配件、下脚料、废铝盖、废铝桶、废电缆等

橡胶类

各种废胶垫、废胶塞、废胶圈、废乳胶手套、废轮胎等

塑料类

各种塑料纸、塑料包装袋、编制袋、塑料桶等

玻璃类

废包装小玻璃瓶、废玻璃仪器、碎玻璃等、清洗后的试剂瓶

废布类

滤布、滤袋、废无菌衣、废毛巾、废纱布

A 类

可

回

收

利

用

废炭类

废活性炭(如：制水岗位用活性炭)

117

其它

污泥、废弃设备、废阀门、废管道等

生活

卫生纸、剩饭菜、卫生洗涤废品、

生产

碎泡沫塑料、废毛刷、废浸塑手套、废滤膜、废过滤器、废

陶瓷填料、废打包带

建筑

碎砖、泥沙、废瓦片、碎木块、水泥块等

绿化

枯萎落叶、枯枝、树根、枯萎花草等

清洁

扫把、拖把

B 类

不

可

回

收

利

用

其它

报废文具、动物粪便等

废溶剂类

各种废有机溶剂、釜残、溶剂回收液等

废活性炭类

含各种溶剂的废活性炭

树脂类

各种废树脂

化验、实验废

液

废化学试剂、洗液、废培养基等

废油类

废柴油、废机油、废润滑油等

化学品

废化学品、废化学试剂、废酸碱、

危险包装物

废试剂瓶(含有废试剂)、危险化学包装桶（编制袋）、废油

漆桶、农药包装材料、废药品包装材料

药品

报废药品、污粉

石棉制品

废石棉垫、废石棉保温材料

C 类

危

险

物

品

其它

含油污棉丝（手套）、废电池、废灯管、硒鼓、墨盒、废蓄

电池、废油刷、报废水银温度计

部分危险废物的危险分类

废 物 种 类

危 险 分 类

废酸类

刺激性／腐蚀性（视其强度而定）

废碱类

刺激性／腐蚀性（视其强度而定）

废溶剂如乙醇、甲苯

易燃

卤化溶剂

有毒

118

油—水混合物

有害

氰化物溶液

有毒

酸及重金属混合物

有害／刺激性

重金属

有害

含六价铬的溶液

刺激性

石棉

石棉

脱硝催化剂

毒性

电厂常见危险废物汇总表

序

号

废物描述/名称

废物类别

产 生 工 序

产生源/设备/

车间

1.

丙酮

HW06 废有机溶剂

与含有机溶剂废

物

工业生产中作为清洗剂或萃取剂

使用后废弃的有毒有机溶剂，包

括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮

部件清洗

2.

甲苯、乙醇

HW06 废有机溶剂

与含有机溶剂废

物

工业生产中作为清洗剂或萃取剂

使用后废弃的易燃易爆有机溶

剂，包括正己烷、甲苯、邻二甲

苯、间二甲苯、对二甲苯、

1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异

丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、

乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁

酯、苯酚

部件清洗

3.

废矿物油及油

泥

HW08 废矿物油与

含矿物油废物

内燃机、汽车、轮船等集中拆解

过程产生的废矿物油及油泥

柴油发电机柴

油机、路轨两

用车发动机

4.

煤油、柴油、

汽油

HW08 废矿物油与

含矿物油废物

清洗金属零部件过程中产生的废

弃煤油、柴油、汽油及其他由石

油和煤炼制生产的溶剂油

部件清洗

5.

废润滑油

HW08 废矿物油与

含矿物油废物

车辆、机械维修和拆解过程中产

生的废发动机油、制动器油、自

动变速器油、齿轮油等废润滑油

机械维修

6.

工业齿轮油

HW08 废矿物油与

含矿物油废物

使用工业齿轮油进行机械设备润

滑过程中产生的废润滑油

机械维修

119

7.

废液压油

HW08 废矿物油与

含矿物油废物

液压设备维护、更换和拆解过程

中产生的废液压油

液压设备维修

8.

废冷冻机油

HW08 废矿物油与

含矿物油废物

冷冻压缩设备维护、更换和拆解

过程中产生的废冷冻机油

制冷机维修

9.

废变压器油

HW08 废矿物油与

含矿物油废物

变压器维护、更换和拆解过程中

产生的废变压器油

变压器维修

10.

油泥

HW08 废矿物油与

含矿物油废物

废燃料油及燃料油储存过程中产

生的油泥

锅炉燃油罐维

修

11.

乳化液

HW09 油/水、烃

/水混合物或乳

化液

使用切削油和切削液进行机械加

工过程中产生的油/水、烃/水混

合物或乳化液

修造车间车

床、钻床

12.

防锈、防腐涂

层涂敷过程中产

生的废物

HW12 染料、涂料

废物

使用油漆（不包括水性漆）、有

机溶剂进行阻挡层涂敷过程中产

生的废物

防锈、防腐涂

层

13.

油漆废物

HW12 染料、涂料

废物

使用油漆（不包括水性漆）、有

机溶剂进行喷漆、上漆过程中产

生的废物

油漆废物

14.

使用过程中产

生的失效、变

质、不合格、淘

汰、伪劣的油漆

HW12 染料、涂料

废物

生产、销售及使用过程中产生的

失效、变质、不合格、淘汰、伪

劣的油墨、染料、颜料、油漆

油漆废物

15.

废弃的离子交

换树脂

HW13 有机树脂类

废物

废弃的离子交换树脂

化学制水

16.

废弃的含汞催

化剂

HW29 含汞废物

废弃的含汞催化剂

脱硝系统

17.

脱硫废水污泥

HW29 含汞废物

含汞废水处理过程中产生的废树

脂、废活性炭和污泥

脱硫系统

18.

使用过程中产

生的失效、变

质、不合格、淘

汰、伪劣的清洁

剂、污迹去除剂

以及其他废酸液

HW34 废酸

生产、销售及使用过程中产生的

失效、变质、不合格、淘汰、伪

劣的强酸性擦洗粉、清洁剂、污

迹去除剂以及其他废酸液及酸渣

使用过程中产

生的失效、变

质、不合格、

淘汰、伪劣的

清洁剂、污迹

去除剂以及其

他废酸液

120

19.

使用过程中产

生的失效、变

质、不合格、淘

汰、伪劣的清洁

剂、污迹去除剂

以及其他废碱液

HW35 废碱

生产、销售及使用过程中产生的

失效、变质、不合格、淘汰、伪

劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污

迹去除剂以及其他废碱液、固态

碱及碱渣

使用过程中产

生的失效、变

质、不合格、

淘汰、伪劣的

清洁剂、污迹

去除剂以及其

他废碱液

20.

石棉废物

HW36 石棉废物

其他生产过程中产生的石棉废物

保温

21.

废弃磷酸酯抗

燃油

HW37 有机磷化合

物废物

生产、销售及使用过程中产生的

废弃磷酸酯抗燃油

汽轮机高压抗

燃油系统

22.

废钒钛系催化

剂

HW50 废催化剂

烟气脱硝过程中产生的废钒钛系

催化剂

脱硝系统

121

第七章

投标文件格式

(请各投标人务必仔细阅读招标文件，特别提醒认真阅读招标文件评分标准，结合评分标

准编写有关内容)

122

大唐保定热电厂 2026-2029 年制冷设备维保(3 年)

商务投标文件

投标人： （盖单位章）

年 月 日

123

目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、联合体协议书（如有）

四、投标保证金

五、商务差异表

六、资格审查资料

七、廉洁合同

八、投标人关于资格的声明函

九、商务部分评标因素统计表

124

一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了 （服务名称）招标项目招标文件的全部内

容，愿意以人民币（大写） （¥） 的投标总报价（其中，增值税税率

为 %），服务期限： 日历天，按合同约定完成该服务工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

2.1 商务投标文件

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金

（5）商务差异表

（6）资格审查资料

（7）廉洁合同

（8）投标人关于资格的声明函

（9）商务部分评标因素统计表

2.2 技术投标文件

（1）投标人已完成的业绩情况表

（2）服务方案

（3）项目组织机构

（4）重点、难点分析

（5）进度及质量保证

125

（6）安全、环保、培训及其保障措施

（7）服务承诺

（8）技术差异表

（9）技术部分评标因素统计表

（10）其他资料

21.3 价格投标文件

（1）报价表

（2）分项报价表

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存

在招标规定的任何一种不得存在的情形。

6.（其他补充说明）

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

126

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

127

二、法定代表人身份证明或授权委托书；

（一）法定代表人身份证明

(适用于无委托代理人的情况)

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人：________（签字）

________年__月__日

附：法定代表人身份证复印件。

128

（二）授权委托书

(适用于有委托代理人的情况)

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递

交、撤回、修改本招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方

承担。本授权委托书生效后，可对被授权人签署的有关本项目的其他文件进行事后追

认。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签

字。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

129

130

三、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加

（项目名称）的招标活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，递交和接收相

关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，

以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均

予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义

务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本招标项目。

5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：__________

6. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并

加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式__份，联合体成员和招标人各执一份。

（注：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。）

联合体牵头人名称：________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

联合体成员名称：________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

联合体成员名称：________（盖单位章）

131

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

……

132

四、投标保证金

____________________（投标人名称）：

标段名称：_________________________招标编号：____________________

投标保证金电汇底单复印件：

银行汇款底单复印件

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：________（签字）

地址：________

邮政编码：________

电话：________

________年__月__日

133

投标保函

保函编号：

致: (以下简称受益人):

鉴于 （以下简称“被保证人”）将参加贵方 项目的投标，标段

编号为 ，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供无条件、不可撤销、见索即付

的投标保证:

一、本保函的保证金额为人民币 (小写) (大写)。

二、本保函自开立之日起生效， 天日历日内有效(不得少于投标有效期)。

三、在本保函的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔:

1.被保证人中标后未按招标文件约定或规定时限支付中标服务费的；

2.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签

署合同；

4.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或者拒绝按招标文件的规定

提交履约担保；

5.投标人有串通投标、弄虚作假等行为；

6.投标人有招标文件中有关投标保证金不予退还的其他情形的。

四、在本保函的有效期内，我方收到受益人向我方发出的书面索赔通知时（索赔通知应写明要

求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明被保证人违约的证明材料），将不争辩、不挑

剔、不可撤销地在 7 个工作日内向受益人支付索赔金额。受益人的索赔通知必须在本保函的保证期

间内送达我方，超过保证期间送达的我方无义务支付。

134

五、本保函项下的权利不得转让。

六、本保函的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保函的保证金额，我方的保证责任免

除。

七、本保函适用中华人民共和国法律（为本保函之目的，不包括香港、澳门特别行政区和中国

台湾地区的法律）并按其解释。因本保函发生争议协商解决不成，应向受益人所在地的人民法院起

诉。

八、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖我方印章之日起生效。

保 证 人：

法定代表人（或授权代表）：

地 址：

邮政编码：

电 话：

日 期： 年 月 日

135

五、商务差异表

招标文件

投标文件

序号

条目

简要内容

条目

简要内容

注：

1.投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著的差异或保留。

2.投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招

标文件有差异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明。

投标人名称：______ __（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签字）

________年__月__日

136

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址

邮政编码

联系人

电话

联系方式

传真

网址

法定代表人

姓名

技术职称

电话

技术负责人

姓名

技术职称

电话

成立时间

员工总人数：

营业执照号

高级职称人员

注册资金

中级职称人员

开户银行

初级职称人员

账号

其中

其他

经营范围

关联企业情况

1 单位负责人为同一人的其他单位的名称；

2 存在控股管理关系的其它单位的名称。

备注

137

附件：投标人营业执照

138

（二）投标人资质证书情况表

序号

资质证书名称

等级

证书编号

发证单位

有效期

备注

1

2

3

4

5

……

注：1、包括投标人资质证书、信用等级证书及银行资信等级证书等相关证件的复印

件

2、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

139

附件：投标人资质证书（投标人根据招标公告及招标文件要求提供所需资质）

140

（三）投标人财务状况表

年份

单位

20XX 年

20XX 年

20XX 年

备注

营业收入

万元

流动资产

万元

流动负债

万元

流动比率

%

净利润

万元

所有者权益

万元

净资产收益率

%

负债总额

万元

资产总额

万元

资产负债率

%

固定资产

万元

注：四舍五入，保留 2 位小数即可。

1.本表后应附近年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表，包括资产

负债表、现金流量表、利润表等复印件，报表应清晰可辨认。

2.本表所列数据必须与本表财务报表中的数据相一致。

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

4.招标人成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务报表。

141

附件：投标人财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表等复印

件，报表应清晰可辨认）

142

（四）投标人拟委任的主要人员汇总表

根据招标文件和公告资格条件要求提供相应材料。

执业或职业资格证明

序号

本项目任职

姓名

职称

专业

证书名称

级别

证号

备注

143

（五）投标人拟委任主要人员简历表

根据招标文件和公告中投标人资格条件要求提供相应材料。

姓名

年龄

执业或职业资格证书名称

职称

学历

拟在本项目任职

工作年限

从事类似工作年限

毕业学校

____年毕业于____学校____专业

主要工作经历

时间

参加过的类似项目

担任职务

发包人/招标人

联系电话

注：投标人应在本表后附相关证明材料。

144

附件：投标人提供拟招标人员的资质业绩等资料（招标文件和公告中要

求的内容）

145

（六）投标人需提供的其他资料（拟投入本项目的仪器设备表、荣誉证书、网站截图等）

146

七、廉洁合同

项目名称：

___________________________________

招标（合同）编号：

___________________________

甲方（招标人）：

_____________________________

乙方（投标人）：

_____________________________

为规范中国大唐集团有限公司招标投标工作，防止违法违纪事件的发生，

经甲方和乙方协商同意，双方将严格执行以下条款。

一、甲方的权利和义务

（一）甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规

定。甲方的纪检监察人员有权对双方在招标投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（二）甲方的工作人员不得向乙方泄露招标投标中的商业秘密。

（三）甲方的工作人员在招标投标过程中以及合同执行过程中，不得以任

何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决

谢绝，无法拒绝的要在一个月内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（五）甲方的工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其

他有关规定。

二、乙方的权利和义务

（一）乙方的纪检监察人员有权对双方在招标投标及合同执行过程中的廉

洁从业情况进行监督，并积极配合甲方纪检监察人员就有关违纪问题进行调查取证。

（二）乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合

甲方遵守执行。

（三）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解招投标中的

商业秘密。

147

（四）乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲

方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员装修房子；不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

（五）乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在

48 小时内署名报

告甲方的纪检监察人员或有关领导。

守廉洁自律的其他有关规定。

三、违约责任

（一）甲方的工作人员违反廉洁规定，经调查属实的，甲方将依据党纪政

纪对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

（二）乙方的工作人员违反廉洁规定，经调查属实的，乙方应依据党纪政

纪对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。甲方有权退回其投标；对中标的乙方，甲方有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订合同总价款的

0.5%-10%，直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。

四、合同的生效

（一）本合同在双方签字盖章后即生效。

（二）本合同一式两，双方各执一份。

（三）本合同在主合同授予、履行的全过程有效，并作为主合同的附件。

甲方：

___________________________________

法定代表人（或授权代表）签字：

___________

盖章：

___________________________________

148

签字日期：

_______________________________

乙方：

___________________________________

法定代表人（或授权代表）签字：

___________

盖章：

___________________________________

签字日期：

_______________________________

149

八、投标人关于资格的声明函

致：（招标人名称）

我公司愿意针对 （服务名称）进行投标。投标文件

中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，

我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：________

（签字）

地址：________

________年__月__日

150

九、商务部分评标因素统计表

序号

评分项目

简要描述（投标人根据投标文件内容进行提

炼，简明描述，字数控制在

500 字之内。）

评标因素所在投标文件位置

1

对招标文件商务部分的响应

性

存在

条商务负偏差。

第几章第几节第几页

2

企业实力

2.1

营业收入（近三年平均）

XXX 万元(每年营业收入相加后取算术平均

值

)

第几章第几节第几页

2.2

资产总额（近三年平均）

XXX 万元(每年资产总额相加后取算术平均

值

第几章第几节第几页

2.3

企业人数

XXX 人

第几章第几节第几页

2.4

企业荣誉及获奖情况

1.近五年，获得国家级荣誉 XXX 项。

获得荣誉名称：

1、XXXX；2、XXXX；3、

XXXX；

2.近五年，获得省部级荣誉 XXX 项。

获得荣誉名称：

1、XXXX；2、XXXX；3、

XXXX；

(中共中央、国务院、全国人大、全国总工会

等为颁发单位，或两个部委以上联合颁发

的，或国家级（评审）委员会颁发的，视为

国家级荣誉

)

第几章第几节第几页

3

财务状况

3.1

负债率（近三年平均）

第几章第几节第几页

3.2

流动比率（最近一年）

流动比率为

XXX

第几章第几节第几页

4

银行资信等级

XX（银行或机构名称）出具的 XX 级证书。

第几章第几节第几页

151

大唐保定热电厂 2026-2029 年制冷设备维保(3 年)

技术投标文件

投标人： （盖单位章）

年 月 日

152

目录

一、投标人已完成的业绩情况表

二、服务方案

三、项目组织机构

四、重点、难点分析

五、进度及质量保证

六、安全、环保、培训及其保障措施

七、服务承诺

八、技术差异表

九、技术部分评标因素统计表

十、其他资料

153

一、投标人已完成的业绩情况表

项目名称

项目所在地

招标人名称

招标人地址

招标人电话

合同价格

服务期限

项目经理

项目描述

备注

注：每张表后附该业绩的合同证明（包括合同首页、签字页和标的页，如

要求用户证明或竣工验收证明，请一并提供）

154

附件：投标人业绩的合同证明（包括合同首页、签字页和标的页，如要求

用户证明或竣工验收证明，请一并提供）

二、服务方案

投标人根据项目的概况等多方面情况，从服务项目的服务范围、服务内容

以及要达成的质量目标角度，制订相应的服务方案。不能完全复制招标文件技

术内容。应结合投标人自身状况编制有针对性的方案。

整体服务方案

其他方面的内容

三、项目组织机构

投标人根据服务项目情况提供相应的人员构成，应列明主要人员资质、业

绩等情况（如有），和专业人员的数量、持证情况，以及项目所需设备机械的

情况、劳动力计划表等，以供招标人参考。

拟派项目负责人姓名：XXX，（职称名称），提供项目负责人业绩（担任项

目负责人的业绩）：具有（数量）个（规模）及以上（业绩类型）的服务业

绩：

1.项目名称（规模）担任职务：XXXX

2.项目名称（规模）担任职务：XXXX

3.其他服务人员（数量）人，具有 资质

四、重点、难点分析

服务项目的重点、难点问题，投标人应有清楚的认识并做出分析，投标人

还应考虑在服务过程中可能遇到的一些突发事件，并针对项目遇到的突发事件

提供相应的应急预案。

实施重点

难点分析

155

应急预案

五、进度及质量保证

投标人根据招标文件要求的服务进度，结合本企业情况做出响应，包括响

应的具体时间、进度计划表等内容，还应提供为保证进度所采取的一些具体措

施，以及为保证质量采取的具体措施。

服务进度：合同签订后 XX 天内完成本项目

质量保障措施

进度保障措施

六、安全、环保、培训及其保障措施

安全问题至关重要，所有服务过程中应保证安全第一，投标人应制订严格

的安全措施，环保措施，严格执行中国大唐集团有限公司以及招标人的各项安

全规章制度，投标人应提供为保证安全所制订的措施，同时包括环保措施，以

及必须的培训内容（如安全培训等），也包括一些特殊项目所需的人员培训，

如有以上培训内容，投标人应提供相应日程安排，来保证培训的执行。

安全保障措施

环保保障措施

培训内容

七、服务承诺

投标人提供的服务所能达到的目标，或招标文件要求投标人必须提供的一

些服务承诺，投标人应作出相应的响应，如有优于招标人要求的服务响应，应

具体列出。

承诺提供服务承诺

问题响应时间

解决问题时间

156

八、技术差异表

招标文件

投标文件

序号

条目

简要内容

条目

简要内容

注：

1.投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著的差异或保留。

2.投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文

件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明。

投标人名称：______ __（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签

字）

________年__月__日

157

九、技术部分评标因素统计表

序号

评审因素

投标人填写（投标人根据投标文件内容进行提

炼，简明描述，字数控制在 500 字之内。）

评标因素所在

投标文件位置

1

对招标文件技

术部分的响应

性

存在

条技术负偏差。

第几章第几

节第几页

2

企业业绩

具有（数量）个有效业绩：

1.项目名称（规模）XX 年 XX 月 XX 日

2.项目名称（规模）XX 年 XX 月 XX 日

……

第几章第几

节第几页

3

材料设备与工器

具

材料设备与工器具

第几章第几节

第几页

4

项目组织管理，

包括机构设置和

主要人员安排

拟派项目负责人姓名：XXX，（职称名称），提

供项目负责人业绩（担任项目负责人的业

绩）：具有（数量）个（规模）及以上（业绩

类型）的服务业绩：

1.项目名称（规模）担任职务：XXXX

2.项目名称（规模）担任职务：XXXX

3.其他服务人员（数量）人，具有 资

质

第几章第几节

第几页

5

整体服务方案的

完备性、合理性

整体服务方案

其他方面的内容

第几章第几节

第几页

6

项目实施重点、

难点分析及应对

措施

实施重点

难点分析

应急预案

第几章第几节

第几页

7

服务工作的质

量、进度及保障

措施

服务进度：合同签订后 XX 天内完成本项目

质量保障措施

进度保障措施

第几章第几节

第几页

8

安全、环保、培

训及其保障措施

安全保障措施

环保保障措施

第几章第几节

第几页

158

培训内容

9

服务承诺

承诺提供 年质保

问题响应时间

解决问题时间

第几章第几节

第几页

159

十、其他资料

投标人提供其他所必须的资料，如图纸、清单等

160

161

大唐保定热电厂 2026-2029 年制冷设备维保(3 年)

价格投标文件

投标人： （盖单位章）

年 月 日

162

目录

一、报价表

二、分项报价表

163

一、报价表

单位：人民币元

序号

项目明细

数

量

单位

不含税

单价

税

率

含税

单价

一年

含税

总价

三年

含税

总价

1

空调清洁维保

1

项

2

空调故障修缮

2.1

螺杆制冷机组

2.1.1

补充制冷剂 R22

10

罐

（

10kg/

罐）

2.1.2

补充制冷剂 R134a

20

罐

（

13.6kg

/罐）

2.1.3

补充、更换冷冻机油

(PP23BZ104005)

5

桶

（

18.9L/

桶）

2.1.4

补充、更换冷冻机油

(

HBR·B08)

5

桶（

19L/

桶）

2.1.5

清洗剂使用

1

瓶

（

500ml/

瓶）

2.1.6

预膜剂使用

1

桶（

25L/

桶）

2.1.7

维修、更换过滤器

64

个

2.1.8

控制系统故障

12

台

2.1.9

更换电子膨胀器

1

个

2.1.10

更换温度传感器

1

个

2.1.11

更换压力变送器

1

个

164

2.1.12

维修其他易损件

1

个

2.2

冷却塔

2.2.1

分水器维修

1

组

2.2.2

更换电动机

1

台

2.2.3

控制系统故障维修

1

次

2.2.4

更换轴承磨损

1

次

2.2.5

更换电机皮带

3

组

2.2.6

维修其他易损件

1

个

2.3

组合式空调

2.3.1

补充制冷剂 R410A

8

罐

（

10kg/

罐）

2.3.2

防锈漆喷涂

1

瓶

（

450ml/

瓶）

2.3.3

更换过滤网

64

个

2.3.4

控制系统故障维修

14

台

2.3.5

维修更换压缩机

1

台

2.3.6

更换风机轴承

1

个

2.3.7

更换电机皮带

1

组

2.3.8

维修其他易损件

1

个

2.4

多联机空调

2.4.1

补充制冷剂 R410A

1

罐

（

10kg/

罐）

2.4.2

维修更换压缩机

1

台

165

2.4.3

维修更换内风机电机

1

台

2.4.4

维修更换外风机电机

1

台

2.4.5

更换四通阀

1

个

2.4.6

更换外机主电控板

1

个

2.4.7

更换压缩机直流变频

板

1

个

2.4.8

更换多联空调内机副

板

1

个

2.4.9

更换传感器

1

个

2.4.10

更换空调信号接收器

1

个

2.4.11

增加铜管

1

米

2.4.12

冷凝水系统修复

1

处

2.4.13

维修其他易损件

1

个

2.5

分体空调

2.5.1

补充制冷剂

R22

35

罐

（

10kg/

罐）

2.5.2

补充制冷剂

R32

15

罐

（

10kg/

罐）

2.5.3

维修更换风扇叶片

1

组

2.5.4

维修更换导风电机

1

个

2.5.5

维修更换室内贯轮

1

个

2.5.6

维修更换室内风机电

机

1

台

2.5.7

维修更换蒸发器

1

个

2.5.8

维修更换室内电脑版

1

个

166

2.5.9

维修更换室内电脑版

1

个

2.5.10

维修更换室内电脑版

1

个

2.5.11

维修更换内机遥控接

收器

1

个

2.5.12

维修更换温度传感器

1

个

2.5.13

维修更换内外机连接

管

1

个

2.5.14

维修更换外机压缩机

1

个

2.5.15

维修更换外机风扇电

机

1

个

2.5.16

维修更换风扇启动器

22

个

2.5.17

维修更换四通阀

1

个

2.5.18

维修更换四通阀线圈

1

个

2.5.19

维修更换压缩机启动

器

22

个

2.5.20

维修更换高低压角阀

1

个

2.5.21

维修更换冷凝器

1

台

2.5.22

空调移机费

34

台

2.5.23

空调移机高空费

1

台

2.5.24

增加铜管

110

米

2.5.25

维修其他易损件

1

个

2.6

风机盘管

2.6.1

维修更换电机

1

台

2.6.2

电机轴承更换

1

台

2.6.3

维修更换电磁阀

1

台

167

2.6.4

冷凝水系统维修

1

处

2.6.5

维修更换不锈钢软连

接

1

处

2.6.6

管道配件修理

420

处

2.6.7

保温修复

1

处

2.6.8

维修更换控制面板

1

个

2.6.9

维修其他易损件

1

个

总 计

最终

报价

小写：

大写：

税率：含 6% 增值税；（应答人必须明确税率）

备注

（1）供应商可自行设计提供详细分项报价表。

（2）报价有效期为 180 日。

1、投标人报价应包含按照招标文件要求完成所有工作所需的全部费用。

2、投标人报价应包含需缴纳的所有税费。

3、投标人应明确报价中的税率，根据国家税法要求，开具相应的增值税专用发票。

投标人名称：_____ _ __（盖

单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签

字）

________年_ _月_ _日

168

二、分项报价表（如有）

1、适用于金额报价

序 号

分项名称

金额（元）

备注

1

2

3

4

5

……

小写：

投 标 报

价 总 计

大写：

注：供应商可自行设计提供详细分项报价表

投标人名称：_____ _ __（盖

单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签

字）

________年_ _月_ _日

169

2、适用于费率报价

序 号

分项名称

费率（%）

备注

1

2

3

4

5

……

小写：

总计

大写：

注：供应商可自行设计提供详细分项报价表

投标人名称：_____ _ __（盖

单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签

字）

________年_ _月_ _日