收藏
一、项目信息
项目名称： 新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目
项目编号： 62********057 项目联系人及联系方式： 李轩 150********
报价起止时间： *开通会员可解锁*20:49 - *开通会员可解锁*18:00
采购单位： 新疆艺术学院
供应商规模要求： -
供应商资质要求： 工程承包资质类别-专业承包序列资质-建筑装修装饰工程专业承包资质
二、采购需求清单
| 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(元) | 意向品牌 |
| 圆窗户更换 | 核心参数要求: 商品类目: 建筑装修装饰工程; 描述:详采购人需求。; 次要参数要求: | 1平方米 | 173367.21 | - |
附件： 新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目-清单.zip 新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目-在线询价文件.doc
响应附件要求：必须上传广联达版本预算、响应文件扫描件，以及窗户分割电子图。必须上传工期承诺及未能完工自愿承担违约责任承诺，工期承诺必须法人签字并加盖公司公章。
三、收货信息
送货方式: 送货上门
送货时间: 工作日09:00-17:00
送货期限: 竞价成交后7个工作日内
送货地址： 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 头屯河区 火车西站街道 头屯河区金桥路699号新疆艺术学院金桥校区大学部院内
送货备注： -
四、商务要求
| 商务项目 | 商务要求 |
| 商务要求 | 详询价文件要求。 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目 | 第 1 页 共 5 页 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |||||||||||||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费 | 管理费和利润 | 风险费用 | ||||||||||||||||
| 分部分项 | |||||||||||||||||||||
| 本页小计 | |||||||||||||||||||||
| 注：本表中综合单价是指全费用综合单价。 | |||||||||||||||||||||
| 表—08 | |||||||||||||||||||||
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目 | 第 2 页 共 5 页 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |||||||||||||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费 | 管理费和利润 | 风险费用 | ||||||||||||||||
| 1 | ******** | 金属（塑钢、断桥）窗 | [项目特征]1.窗代号及洞口尺寸:1.2m*1.2m2.框、扇材质:65系塑钢窗3.玻璃品种、厚度:单框三玻（5+12A+5+12A+5）4.开启方式:平开，手摇开窗器5.其他:投标人综合报价，包括原窗拆除、拆除物的安置与运输；含拆除造成的窗洞口进行修复，新建窗型特殊定制、加工、安装、场外运 | 樘 | 21 | ||||||||||||||||
| 本页小计 | |||||||||||||||||||||
| 注：本表中综合单价是指全费用综合单价。 | |||||||||||||||||||||
| 表—08 | |||||||||||||||||||||
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目 | 第 3 页 共 5 页 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |||||||||||||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费 | 管理费和利润 | 风险费用 | ||||||||||||||||
| 输，洞口打胶，安装纱窗、手摇开窗器，成品保护费、施工场地清洁、场内运输、高空作业、保险、管理费、利润、税金、措施费等全部费用。材料的选型满足甲方要求，安装完成符合质量验收标准。 | |||||||||||||||||||||
| 本页小计 | |||||||||||||||||||||
| 注：本表中综合单价是指全费用综合单价。 | |||||||||||||||||||||
| 表—08 | |||||||||||||||||||||
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目 | 第 4 页 共 5 页 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |||||||||||||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费 | 管理费和利润 | 风险费用 | ||||||||||||||||
| 2 | ******** | 金属（塑钢、断桥）窗 | [项目特征]1.窗代号及洞口尺寸:0.9m*0.9m2.框、扇材质:65系塑钢窗3.玻璃品种、厚度:单框三玻（5+12A+5+12A+5）4.其他:投标人综合报价，包括原窗拆除、拆除物的安置与运输；含拆除造成的窗洞口进行修复，新建窗型特殊定制、加工、安装、场外运输，洞口打胶，安装纱窗、手 | 樘 | 39 | ||||||||||||||||
| 本页小计 | |||||||||||||||||||||
| 注：本表中综合单价是指全费用综合单价。 | |||||||||||||||||||||
| 表—08 | |||||||||||||||||||||
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目 | 第 5 页 共 5 页 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |||||||||||||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费 | 管理费和利润 | 风险费用 | ||||||||||||||||
| 摇开窗器，成品保护费、施工场地清洁、场内运输、高空作业、保险、管理费、利润、税金、措施费等全部费用。材料的选型满足甲方要求，安装完成符合质量验收标准。 | |||||||||||||||||||||
| 分部小计 | |||||||||||||||||||||
| 措施项目 | |||||||||||||||||||||
| 分部小计 | |||||||||||||||||||||
| 本页小计 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||
| 注：本表中综合单价是指全费用综合单价。 | |||||||||||||||||||||
| 表—08 | |||||||||||||||||||||
| 总价措施项目清单与计价表 | ||||||||||||||||||
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目 | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 | ||||||||||
| 1 | ******** | 安全文明施工 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 其中：智慧工地基础配置费 | ||||||||||||||||
| 合 计 | ||||||||||||||||||
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： | |||||||||||||||||
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | ||||||||||||||||||
| 表-11 | ||||||||||||||||||
| 其他项目清单与计价汇总表 | ||||||||||
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目 | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 | ||||||
| 1 | 暂列金额 | 明细详见表-12-1 | ||||||||
| 2 | 暂估价 | |||||||||
| 2.1 | 材料暂估价 | — | 明细详见表-12-2 | |||||||
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-12-3 | ||||||||
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 | 明细详见表-12-7 | ||||||||
| 3 | 计日工 | 明细详见表-12-4 | ||||||||
| 4 | 总承包服务费 | 明细详见表-12-5 | ||||||||
| 合 计 | — | |||||||||
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | ||||||||||
| 表-12 | ||||||||||
| 规费、税金项目计价表 | ||||||||||||
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目 | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） | |||||||
| 合计 | ||||||||||||
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： | |||||||||||
| 表-13 | ||||||||||||
| 新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目 | 工程 | |||||
| 招标工程量清单 | ||||||
| 招 标 人： | ||||||
| (单位盖章) | ||||||
| 造价咨询人： | ||||||
| (单位盖章) | ||||||
| 年 月 日 | ||||||
| 封—1 | ||||||
| 新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目 | 工程 | ||||||
| 招标工程量清单 | |||||||
| 招 标 人： | 造价咨询人： | ||||||
| (单位盖章) | (单位资质专用章) | ||||||
| 法定代表人或其授权人： | 法定代表人或其授权人： | ||||||
| (签字或盖章) | (签字或盖章) | ||||||
| 编 制 人： | 复 核 人： | ||||||
| (造价人员签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | ||||||
| 编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日 | ||||
| 扉—1 | |||||||
| 总 说 明 | |||
| 工程名称：新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目 | 第 1 页 共 2 页 | ||
| 新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目工程量清单编制总说明 一、工程概况：1、更换窗户二、工程量清单报价范围：招标文件及答疑规定的全部内容。三、清单编制依据：1、中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。2、修复范围说明、设计图纸、招标文件及答疑。四、工程量清单费用组成：本工程量清单费用包括安全文明施工费、规费及税金；其中规费包括：工程排污费、养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金、女工生育保险、工伤保险费；安全文明施工费、规费及税金必须按照国家规定编制。税金按照*开通会员可解锁*新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅发布的新疆标【2019】4号文《关于实施建筑业增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》的文件执行，以增值税9%计税。五、工程量清单说明：1、本次工程量清单由分部分项工程费、措施项目费、其它项目清单计价、规费及税金五项组成，投标人应根据招标人的工程量清单、技术规范和图纸、图纸范围说明、答疑、现场情况及建设单位要求结合进行报价,自行制定的施工方案或施工组织设计，按照企业成本核算水平和市场价格费、机械费、管理费、利润、风险金等相关费用组成。2、工程量清单报价前投标单位应充分勘察现场情况及施工条件。3、工程量清单表中任何内容不得随意删除和涂改，表中列明的项目投标人均应如实填报，未填报的单价和合价视为已包含在工程量清单的其他项目单价和合价中。4、凡是工程量清单报价表中与合价不符时以单价为准，大写和小写不符时以大写为准。5、招标人提供的分部分项工程量清单，是投标人投标报价的基础；投标人填写的分部分项工程和单价措施项目清单与计价表作为签订合同、拨付工程进度款和竣工结算的依据。结算工程量以合同约定为准。报价人由于自身原因造成工程量的增加不以任何形式调增。6、投标人在措施项目中未列入的项目，认为已被投标人计入分部分项工程量清单报价中。7、本清单中叙述不到位的，由投标人根据施工组织设计、施工设计图答疑或变更、规范考虑在报价中。8、工程量清单项目名称、项目特征所述内容为主要内容，投标人报价时应按照施 | |||
| 表-01 | |||
| 总 说 明 | |||
| 工程名称：新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目 | 第 2 页 共 2 页 | ||
| 工图纸、答疑、施工组织设计及有关施工规范完成该项目的全部工作内容。六、其他说明1、招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的，没有考虑投标人的个性，报价时可根据本企业的自身情况，结合项目特点及施工组织设计等增加或减少措施项目的内容报价。2、工程量清单项目特征描述中包含“投标人自行考虑”的项目，投标人应根据现场勘察及施工组织设计综合考虑报价，此类项目不因施工实际情况的变化而调整综合单价。4、若招标文件中的相关条款与清单有冲突，或清单项目及描述与施工图纸有矛盾，投标单位应在答疑时提出，以答疑为准。5、本工程所有垃圾需按建设单位要求运至指定垃圾场，费用综合考虑在综合单价中，费用包含垃圾清理、收集、倒运、装车运至垃圾场、消纳等发生的所有费用。6、综合单价中应综合考虑本工艺及完成相关工序的所有费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求。 | |||
| 表-01 | |||
| 建设项目投标报价汇总表 | ||||||||
| 工程名称：新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目 | 第 1 页 共 1 页 | |||||||
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） | |||||
| 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 | ||||||
| 1 | 新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目 | |||||||
| 合计 | ||||||||
| 注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。 | ||||||||
| 表-02 | ||||||||
| 单项工程投标报价汇总表 | ||||||||
| 工程名称：新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目 | 第 1 页 共 1 页 | |||||||
| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) | |||||
| 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 | ||||||
| 1 | 建筑与装饰工程 | |||||||
| 合计 | ||||||||
| 注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。 | ||||||||
| 表—03 | ||||||||
新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目
1.1.1.1.第一部分竞价邀请
按照《中华人民共和国政府采购法》《新疆维吾尔自治区政府采购电子卖场管理暂行办法》拟对新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目实施竞价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、采购项目名称：新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目
二、采购项目编号：
三、采购项目预算金额：*开通会员可解锁*元；
四、本项目最高限价(控制价）：173367.21元
五、采购内容：
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 施工范围 | 工期 | 预算金额（单位：元） |
| 1 | 新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目 | 1项 | 工程量清单中的全部内容,最终满足甲方使用要求 | 自开工之日起10个日历日内，因即将进入冬季，报价单位需考虑入冬抢工费用。 | *开通会员可解锁*元 |
六、项目内容及需求：
1、具体工程量和做法详见新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目工程量清单内容；
2、本项目属于专门面向中小企业采购的项目，其中面向中小企业份额为100%。不接受大型企业投标，其投标文件无效，不接受联合体投标。
3、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。
4、供应商必须对项目进行整体响应，不允许仅对其中部分内容进行响应。
七、供应商资格要求（如不满足作无效标处理）：
（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件和本项目特定资格要求，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.提供供应商资格声明函（见下文）；
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（见下文）；
4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见下文）；
5.未被“信用中国”网站（***********）、“中国政府采购网"(***********)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图并加盖公章）
6.本项目特定资格要求（如未提供或不满足作无效标处理）：
6.1具有建筑装饰装修装饰工程专业承包叁级及以上（提供有效证书加盖供应商公章）；
6.2供应商须具有由住房和城乡建设部门颁发并在有效期内的《安全生产许可证》（提供有效证书加盖供应商公章）。
6.3项目负责人资质类别及等级：拟派项目负责人为建筑专业二级及以上注册建造师，并且在近3年（*开通会员可解锁*～至今）至少担任过2个及以上类似施工项目的负责人，在本单位注册，本项目不接受临时注册建造师；（须提供施工合同、竣工验收表，二项缺少一项均为无效业绩，业绩证明材料须反映项目负责人。有效业绩时间以中标通知书或合同签订时间为准，不满足三项和未提供相关证明材料视为不满足资格要求），具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且须提供未担任其他在建设工程项目的项目经理的书面声明（提供有效证书加盖供应商公章）。
6.4投标单位近三年（*开通会员可解锁*～至今）内至少独立承担过3项及以上的类似工程项目施工业绩（规模不得小于本项目），且工程质量达到合格（须提供施工合同、竣工验收表，二项缺少一项均为无效业绩，，业绩证明材料须反映项目负责人。有效业绩时间以中标通知书或合同签订时间为准，不满足三项和未提供相关证明材料视为不满足资格要求）；
6.5凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（***********）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（***********）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动。
（二）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
（三）本项目不接受联合体参与竞价。
八、获取竞价文件时间及方式自发布之日起，自行免费下载竞价文件。
九、提交竞价响应文件截止时间和地点
（一）提交响应文件截止时间：详见公告
（二）提交响应文件方式：按照此文件规定的方式上传。
1.1.1.2.第二部分竞价供应商须知
（一）竞价须知前附表
| 条 款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1 | 建设地点 | 乌鲁木齐市头屯河区金桥路699号新疆艺术学院院内 |
| 2 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 3 | 信誉要求（不良行为记录） | 企业在 3 年内未出现关、停、并转等不良经营状况，未处于被责令停业、投标资格取消、财务被接管、冻结、破产状况，未在近三年内有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全问题或拖欠农民工工资等问题；拟派的建造师未有不良业绩。 |
| 4 | 踏勘现场 | ☑不组织，投标自行踏勘现场，报价文件中提供已进行现场踏勘的照片资料。现场踏勘联系人：谈飞，电话：188********。 |
| 5 | ★竞价响应有效期 | 90 天 |
| 6 | 响应文件份数 | 正本1份 |
| 7 | 评审方法 | 由采购人对推荐供应商的响应文件及最终报价进行评定，经评定响应文件满足竞价要求且报价最低的供货商为预中标单位。 |
| 8 | ★报价 | 报价（一次报价）超出本项目采购预算金额或最高限价的为无效报价， 其响应文件将被认定为无效响应。 |
| 9 | 竞价保证金 | / |
| 100 | 需要补充的其他内容 | |
| 1、本项目的扬尘污染防治措施增加费计取，依据《自治区建筑工地施工现场扬尘治理工作实施方案》（新建质（2019）7 号、《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020)等标准规定（注：此规定各项费用已按《关于新疆建设工程扬尘污染防治增加费计取方法的公告》新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅公告 2020 年 第120 号计取）；2、建筑工程施工现场扬尘污染防治的工作标准、各方主体责任、强化监管 及工作保障措施标准必须严格执行《自治区建筑工地施工现场扬尘治理工作实施方案》（新建质〔2019〕7 号）、《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020）等标准规定。3、各供应商需根据该项目实际情况填报施工各项措施费用，施工图纸、地勘报告、清单特征描述、工程现场已明确的，措施费结算不予调整。4、按照“谁用工谁负责”的原则，农民工工资支付主体为用工单位;支付方式以货币形式(通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代) ;支付周期按月支付。 | ||
| 5、投标企业需在新疆工程建设云网站（***********）上完成资质信息及人员信息个人实名制录入（以新疆工程建设云向社会公开信息为准）6、区外进疆建筑企业需按照自治区住房和城乡建设厅发布的《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》，登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（以下简称新疆工程建设云，网址：***********），注册报送企业基本信息和人员信息。7、根据《建筑工程施工许可管理办法》（住房和城乡建设部令第 18 号）文第二条规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。10、投标企业近三年内没有被建设管理部门予以行政处罚（责令整改、警告处分除外） 或有关部门予以禁入处理等记录；具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录；11、本工程不分标段，不分包，不接受联合体投标。中标单位不得将工程转包或分包， 否则招标单位有权终止施工合同，施工单位向招标单位支付违约金，金额为合同额的20%； | ||
竞价要求
一、工程概况：
新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目详见图纸及清单
二、招标内容：
标准及要求
一、具体工程量和做法详见新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目的设计图纸和工程量清单内容；
二、工期要求：自开工之日起10个日历日内，因承包人原因造成不能按期完工，每延误一天工期承包人向发包人支付逾期违约金（合同价的2%），逾期违约金金额的最高限额为合同价的20%，达到逾期违约金的最高限额后，发包人有权单方面解除合同，承包人承担全部经济责任，同时向发包人赔偿因工期延误造成的经济损失，报价单位自行考虑夜间施工费等问题，所有赶工期费用已包含在控制价中。
三、报价方式：清单报价，报价不得超过控制价，不得低于项目成本价，不得影响工程质量问题；
四、项目款支付方式：合同签订完成后支付合同价（扣除暂列金）30%，工程竣工验收合格后支付至合同价（扣除暂列金）的85%；工程经结算审计后，以审计结果为准，付款至审计价的97%，留3%质保金（防水工程占总质保金金额的20%），质保期满无任何质量问题后无息给予付清；
五、投标企业近三年内没有被建设管理部门予以行政处罚（责令整改、警告处分除外）或有关部门予以禁入处理等记录；具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录；
六、本工程不分标段，不分包，不接受联合体投标。中标单位不得将工程转包或分包，否则招标单位有权终止施工合同，施工单位向招标单位支付违约金，金额为合同额的20%；
七、针对该项目的所有管理人员须提供近期本单位依法缴纳社保证明材料。
三、招标投标报价：
1.工程量计算依据：要求投标人，尤其是编制投标报价的人员，要到现场勘察详细情况，核实工程内容及工程量；如有异议可向甲方申请答疑，未提出异议的投标单位就认为对招标文件、工程量清单内容全部认可。根据清单的标准和要求，认真核实工程内容。报价中要考虑清单中未提供工程量的项目，包括：破损处修补、拆除恢复、材料运输、垃圾清运和垃圾的二次倒运、施工现场保洁、安全防护措施等；
2.工程竣工验收合格后，承包方需在竣工验收合格之日起三个月内报送工程结算及全部工程资料，最终以甲方审计处结算价为准；
3．请各投标单位根据企业自身情况在企业管理费和利润相应费率区间内自主选择费率。
★4.本工程不因国家政策和信息价变化等因素调整投标综合单价，投标单位应将以上风险考虑在投标报价中，并在响应文件中做出相应承诺。
5．因设计变更、经济签证产生的新增材料，若合同内无相同也无类似清单项，或信息价中无此新增材料的价格信息，具体确认价格方式可以参照如下办法：
（1）、单项新增材料预算金额小于10万元，施工单位自行报价，并在报送的结算资料中提供报价材料，最终由工程项目结算审计单位对此单项新增材料进行价格确认工作。
（2）、单项新增材料预算金额大于10万元，施工单位向建设单位提交报价单，然后由建设单位牵头组织询价小组进行市场询价，经市场调研询价后形成询价报告（询价报告须询价小组全体成员签字），取询价结果与施工单位报价的较低值作为单项新增材料的最高限价，最终由工程项目结算审计单位对此单项新增材料进行价格确认工作。
6．凡是有二次报价的工程项目，工程结算价款均要求以总价下浮的方式报送结算文件，即结算总价×（1-一次报价与二次报价之间计算出的下浮率）。
五、工程质量与施工要求
1.各专业严格执行国家相关质量验收标准以及有关操作规程；按照国家最新的相关施工规范施工。
2.质量等级要求合格。
3.质保期要求：工程质保二年，防水工程质保五年。
注：标★项为实质性条款，如未响应作无效标处理！
1.1.1.3.第四部分合同格式
建设工程施工合同
项目
1.1.1.4.住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书
1.1.1.4.1.1.发包人（全称）：新疆艺术学院承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
6.1.•工程名称：新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目。
6.1.•工程地点：乌鲁木齐市头屯河区金桥路699号新疆艺术学院校园内。
6.1.•工程立项批准文号：/。
6.1.•工程内容：。
6.1.•工程承包范围：设计图纸、招投标文件、工程量清单、补疑文件、采购文件所示范围全部内容。
1.1.1.4.1.二、合同工期
计划开工日期：2025年月日。计划竣工日期：2025年月日。
工期：10日历日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
因承包人原因造成不能按期完工，每延误一天工期承包人向发包人支付逾期违约金为合同价的2%，逾期违约金金额的最高限额为合同价的20%，达到逾期违约金的最高限额后，发包人有权单方面解除合同，承包人承担全部经济责任，同时向发包人赔偿因工期延误造成的经济损失。
1.1.1.4.2.三、质量标准
工程质量符合合格标准。
1.1.1.4.3.四、签约合同价与合同价格形式
4签约合同价为：
人民币（大写），此价格为含税价格。其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）/（¥/元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）/（¥/元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）/（¥/元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）（¥元）。
5合同价格形式：总价合同。
1.1.1.4.4.五、项目经理
承包人项目经理：。
1.1.1.4.5.六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）招标文件、中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
1.1.1.4.6.七、承诺
4发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
5承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
6发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
1.1.1.4.7.八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
1.1.1.4.8.九、签订时间
本合同于2025年月日签订。
1.1.1.4.9.十、签订地点
本合同在新疆艺术学院签订。
1.1.1.4.10.十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
1.1.1.4.11.十二、合同生效
本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。
1.1.1.4.12.十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
1.1.第二部分通用合同条款
发包人与承包人声明此部分的内容与住房和城乡建设部、国家工商行政总局制定的建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）通用条款部分的内容完全一致。在本合同中，出于节俭的考虑，本条款部分的内容予以省略。如果就合同的相关事宜涉及到通用条款部分的内容，双方同意完全按照建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）通用条款部分的内容执行。
第三部分专用合同条款
1.1.0.1.1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（询价文件、廉政协议、有实质性影响的会议纪要、经济签证、设计变更、设计调整、施工组织设计、洽谈记录、图纸会审记录等资料）。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：；
资质类别：；
联系电话：；
电子信箱：/；
通信地址：/；
1.1.2.5设计人：
名称：；
资质类别：；
联系电话：；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：生活、办公等临时设施及设备、材料加工，堆放场地等。
1.1.3.9永久占地包括：见规划红线。
1.1.3.10临时占地包括：生活、办公等临时设施及设备、材料加工，堆放场地。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500
-2013、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）、国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T28-2002），国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图纸及其他设计文件；现行的施工规范和技术标准等，《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》等国家法规及自治区和地方的有关规定。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：必须符合国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范、施工图设计要求。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标文件及中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件及补充文件。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：/；
发包人向承包人提供图纸的数量：/；
发包人向承包人提供图纸的内容：/。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：开工前3日应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月25日前提供下月完成工程量报表、开工报告，施工组织设计，安全组织设计，进度报表及有关现场、经济签证、工程量清单等；
承包人提供的文件的期限为：开工前3日、每月25日前；
承包人提供的文件的数量为：4份书面形式，1份电子文档；
承包人提供的文件的形式为：书面形式和电子文档；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后10天内。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：/。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在事件发生时起5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：新疆艺术学院；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：；本项目施工现场
承包人指定的接收人为：现场负责人。
监理人接收文件的地点：；
监理人指定的接收人为：；
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人需要，取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，承包人承担以上相关手续费用和建设费用。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包方协助，承包方办理并承担全部费用,承包方对场内交通损毁，施工完毕承包方负责恢复原状，费用承包方承担。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：视实际情况，根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中9.5.1条，9.6条和《通用合同条款》1.13条要求，由发包方书面确认后调整。工程量变化超过（或小于）合同工程量部分的综合单价均不调整。
1.1.0.2.2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓名：；
身份证号：/；
职务：；
联系电话：；
电子信箱：/；
通信地址：新疆艺术学院。
发包人对发包人代表的授权范围如下：协调各部门工作，对工程质量、进度、投资、安全文明施工中存在的问题进行全面监督管理。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三日内向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：已具备施工条件。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用条款。
发包人是否提供支付担保：不提供。
发包人提供支付担保的形式：/。
1.1.0.3.3.承包人
3.1承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：\。
承包人需要提交的竣工资料套数：贰套书面形式，壹套电子版。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后10天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
（2）承包人应履行的其他义务：1、配合发包人办理项目前期手续；2、配合发包人办理施工过程所需手续；3、配合发包人办理竣工验收手续；4、配合发包人办理其他相关手续；5、配合费用均含在合同价中；6、按照合同约定的时间提交工程竣工结算资料；7、承包人必须严格按照本合同第一部分合同协议书中“一、工程概况第4条、第5条约定，完成约定内容中所有工程内容的施工并承担相应责任。
3.2项目经理
3.2.1项目经理：
姓名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：/；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：执行通用条款。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人在施工现场时间不少于10天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人限期承包人在收到提交要求后3日内补缴社会保险，并承担违约金1万元；3日内不能补交的，承包人必须更换项目经理，并承担违约金1万元，由此导致的一切责任包括但不限于由此增加的费用或延误的工期由承包人承担，每延误一天工期应向发包人支付违约金500元。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：监理单位负责对承包人项目经理进行考勤，项目经理缺勤按照300元/天的标准进行违约处理，项目副经理及项目技术负责人缺勤按照200元/天的标准进行违约处理。承包人同意当发生上述违约事项时按照上述标准向发包人支付违约金，发包人可以单方面决定从应付的进度款中扣除违约金，发包人扣除违约金后支付给承包人的剩余进度款视为发包人全额支付了承包人的进度款，由此导致的一切责任由承包人承担。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能继续履行职责，发包人应责令承包人撤销其更换决定，承包人承担违约金1万元；如原项目经理无法继续履行职责，发包人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，并承担违约金1万元，由此导致的一切责任由承包人承担；发包人认为必要时，可选择没收履约保证金，解除合同，建设单位另行发包。承包人承担上述违约责任及给发包人造成的一切损失。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以1万元的违约金，承包人承担上述违约责任及给发包人造成的一切损失。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。
3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每个主要施工管理人员处以1万的违约金，承包人承担上述违约责任及给发包人造成的一切损失，若承包人仍拒绝更换的，发包人有权书面通知该施工管理人员停止工作，并指示暂时停止施工，视为承包人违约，发包人有权单方解除协议，要求承包人按照合同签约金额30%承担违约金，并返还已支付工程款部分，赔偿发包人的全部损失，损失包括但不限于因此产生的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等费用。
3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人书面认可后方可离开。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每个主要施工管理人员处以1万的违约金，承包人承担上述违约责任及给发包人造成的一切损失。
3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以1000元的违约金，承包人承担上述违约责任及给发包人造成的一切损失。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：除本合同约定的可以分包的工程外，其他部分不允许分包、工程不得转包。
主体结构、关键性工作的范围：\。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：\。
其他关于分包的约定：发包方有权分包\。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：\。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场后至交付发包人验收，发包人确认合格并使用前由承包人负责保修、保管施工场地内属于其承包范围以内的所有成品、半成品，如有损毁、灭失的，由承包人承担一切经济赔偿责任。施工全过程中对校园内设施、绿化等造成损坏、破坏的，由承包人承担一切经济赔偿责任。无其它特殊要求的，费用由承包人全部承担。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
1.1.0.4.4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：对工程质量、进度、投资进行全面的控制，对施工安全、合同、信息进行管理，协调业主与承包人在施工过程中工作关系。
关于监理人的监理权限：开工令、停工令、工程变更、经济签证须取得发包人同意。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓名：；
职务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：/；
通信地址：/；
关于监理人的其他约定：/。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协议达成一致，不能达成一致的，由监理工程师按照合同约定审慎做出公正的决定。总监理工程师应将决定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定均没有异议的，按照总监理工程师的确定执行，任何一方合同当事人有异议，按照本合同通用条款第20条（争议解决）约定处理，争议解决前，争议解决的结果与总监理工程师的决定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由违约方承担。
（2）/；
（3）/。
1.1.0.5.5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：执行通用条款。应满足消防装饰装修材料要求，符合建筑内部装修防火施工及验收规范GB-50354-2023中的《建筑内部装修设计防火规范》相关法律条款。
关于工程奖项的约定：/。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人，应当给监理人预留充足的准备时间。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
5.4不合格工程处理：除执行通用合同条款外，还应执行：①由于承包人使用了不合格材料或工程设备造成了工程损害，监理人和发包人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。②若承包人无故拖延或拒绝执行监理人或发包人的指示，则发包人有权委托其它承包人执行该项指示，由此增加的费用和工期延误的责任，均由承包人承担。③承包人向发包人支付不合格工程结算价20％的违约金。④发包人认为必要时，除违约金外，可以没收履约保证金，单方解除合同，另行发包。
1.1.0.6.6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款并满足当地行政主管部门对施工现场的要求，相关费用已在招投标文件中计取，费用任何时候不增加，不受设备材料价格、人工费、政策性调整等任何因素影响。
6.1.2承包人应严格管理，确保文明施工，安全施工，杜绝发生任何事故（包括但不限于工伤事故、安全事故、意外事故、管理责任事故、违法违纪事故等），否则，因此产生的经济责任全部由承包人自行承担。发生相关事故的，承包人应自行积极妥善处理，并承担相全部费用。否则，因此给发包人造成经济损失的，承包人应双倍赔偿发包人，因此受到的全部损失，发包人有权从应给承包人支付的后期费用中优先扣除，不足部分，承包人负责赔偿，承包人不及时赔偿的，每日向发包人承担应付款项百分之五的违约金。
6.1.3关于治安保卫的特别约定：由承包人负责协调并履行治安保卫职责，承包人制定应对突发治安事件紧急预案,承包人负责统一管理施工场地的治安保卫事项,对因治安事件发生的人身和财产损失，均由承包方负责,发包人不承担任何责任。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工现场治安管理计划。自承包人进入施工现场之日起，因为承包人的施工行为（包括但不限于施工准备行为、安全防护措施、实际施工行为等）、施工现场的施工设施、设备、材料等造成的承包人人员、财产损害，第三方人员、财产的损害等后果的均由承包人承担一切责任。
6.1.4文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。
6.1.5关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按工程进度比例支付。
1.1.0.7.7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：\。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前三天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：\。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：\。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：\。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因，工期顺延；非发包方原因，工期不顺延。因政策性原因、不可抗力原因及重大设计变更等影响工程进度，承包人需在发现后七日内上报发包人工期予以顺延，否则，发包人不予认可，承包人承担由此产生的逾期交工的违约责任。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：2000元/天。
因承包人原因造成工期延误，延误超过15天，发包热有权单方解除本合同，并有权要求承包人支付合同总价20％的违约金。因承包人原因造成工期延误，导致监理费用增加的由承包人增加的全额承担（发包人有权从应付工程款中直接扣除）。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：\。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）\；
（2）\；
（3）\。
7.9提前竣工的奖励
7.9.1提前竣工的奖励：\。
7.10其他约定
7.10.1承包人自行负责建筑垃圾的清理,交工时必须保证场地的干净整齐，所发生的费用由承包人自行承担。
7.10.2施工水、电的费用由承包人自理（包括开挖、堆土造成的草坪、树木恢复费用）。
7.10.3承包人在工程施工、竣工及保修的整个过程中对施工现场全部人员的保险及安全负责，费用自理。
7.10.4承包人对在施工过程中聘请的人员，应当签订相应的合同，并按照合同的约定及时发放报酬。承包人与其聘请人员发生的任何争议均由承包人自行解决并承担全部责任。因承包人与其聘请人员发生争议而影响施工进度、工程质量的，给发包人造成损失的，承包人承担发包人的全部损失，并承担相应逾期交工的赔偿责任，发包人有权解除合同，因承包人原因导致合同解除的，承包人应承担本合同金额30%的违约金。
7.10.5承包人应确保安全施工、文明施工，并自行为其聘请人员缴纳社保或购买相应的保险、支付相关费用，在施工过程中产生的劳务费用纠纷、劳动用工纠纷、工伤纠纷、人身损害赔偿纠纷等任何纠纷，由承包人承担相应的责任；因此给发包人造成任何损失的，承包人应承担全部损失并进行双倍赔偿。
7.10.6：承包人应具备该工程所需的施工资质，并确保其工作人员具有该工程所需的资格证书。否则因此给发包人造成任何损失的，承包人应承担发包人的全部损失并进行双倍赔偿。
1.1.0.8.8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：\。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：所有进场材料必须“三证”齐全，向监理单位报验合格后方可使用。需复试材料应向监理、发包人报备取样，并经发包人委托的具备相应检测资质的检测单位复试合格，出具检测报告。检验不符合质量要求的，应退货处理，其检验费和退货损失由承包人承担。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担，费用包含在合同价中。
1.1.0.9.9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：\。
施工现场需要配备的试验设备：\。
施工现场需要具备的其他试验条件：\。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：\。
检测与检验：检测与检验由发包人委托，承包人提供该项目满足质量规范要求的检验批次与数量；若承包人提供的检验批次与数量不准确所产生的费用全部由承包人承担。
1.1.0.10.10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用条款。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定:（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价。（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，经发包人、监理工程师、造价咨询单位审核同意后，可在合理范围内参照类似项目的单价。（3）已标价的工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据相关定额、国家标准、调差文件等执行，不再以清单重新组价。管理费及利润执行中限标准。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：\。
发包人审批承包人合理化建议的期限：\。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：\。
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第通用条款第1种方式确定。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第通用条款第1种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：\。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
1.1.0.11.11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：\；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：投标截止日前28天的乌鲁木齐地区的信息价为基准价。只调整人工价差，材料价差不进行调整。
第3种方式：其他价格调整方式：\。
1.1.0.12.12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除专用合同相关条款约定的可调整的风险费用外，本承包工程内容范围内的所有风险因素已包含在投标报价的综合单价内。
风险费用的计算方法：\。
风险范围以外合同价格的调整方法：（1）经济签证、设计变更等引起新的工程量清单项目，合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款，工程量清单中没有适用的工程项目，根据相关定额、国家标准、调差文件等执行，不再以清单重新组价。（2）暂估工程项目在实施过程中承包人所编制的专项方案需经监理、发包人确认；暂估工程项目在实施过程中所用材料（包括规格型号、品牌、质量）需满足设计及规范要求并经监理、发包人认可；暂估工程项目在实施过程中所产生的费用必须经发包人确认。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：\。
风险费用的计算方法：\。
风险范围以外合同价格的调整方法：\。
3、其他价格方式：\。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：预付款按合同价的30%支付（不含暂列金）。
预付款支付期限：合同签订后14天内。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的金额及期限：不提供。
预付款担保的形式为：\。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：执行通用条款。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：执行通用条款。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：\。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：\。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：\。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：预付款按合同价的30%支付（不含暂列金），在达到工程竣工验收合格且承包人提供完整的施工资料后支付至合同价的85%（不含暂列金）；工程结算审计定案后付至审定价的97%；预留工程竣工审定价的3%作为工程质量保修金，如质保期内工程存在质量问题，进行维修的，相应部分质保期顺延；若质保期内承包人不能按发包人要求在3日内进行维修，发包人有权自行处理，所产生的一切费用从承包人的质保金中扣除，处理费用大于质保金的部分，由承包人另行承担。若质保期内未产生任何质量问题，发包人自质保期满后30天内无息支付给承包人，质保期两年，防水质保期五年。
本合同约定价款为含税价，承包人应在发包人付款前10日，提供符合发包人财务做账需求的等额发票，否则发包人有权拒付款项且不承担逾期付款的违约责任，同时有权自应付款中直接扣除等额税金；如因乙方开具的发票导致甲方被行政处罚或造成其他损失的，甲方有权要求乙方赔偿一切损失。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：在达到工程竣工验收合格且承包人提供完整的施工资料后累计付款金额达到合同价（含预付款，不含暂列金）的85%时停止支付；工程结算审计定案后付至审定价的97%；预留工程竣工审定价的3%作为工程质量保修金，质保期满经确认无遗留问题无息返还。
本合同约定的所有工程款项均需按照发包人财务制度执行，承包人对此无异议。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：\。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：\。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：\。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内。
（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：\。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：\。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款。
1.1.0.13.13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：\。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：\。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：\。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：\。
（1）单机无负荷试车费用由\承担；
（2）无负荷联动试车费用由\承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：\。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接受证书7天内，工程验收合格后交付发包人前，承包人应负责清理承建工程所发生所有建筑垃圾、剩余材料等，做到工完场清，所发生的费用由承包人承担。
1.1.0.14.14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：在施工过程中施工资料同步；承包人应在工程竣工验收合格后10天内向发包人和监理人提交本项目完整的竣工资料纸质版2份，电子版1份；承包人应在工程竣工验收合格后10天内向发包人和监理人提交本项目完整的结算资料纸质版1份，电子版1份。每延误1天按3000元承担违约金，发包人直接从应付工程结算款中扣除内。
竣工结算申请单应包括的内容：结算书、影响工程造价资料及申请、经济签证、隐蔽工程资料、设计变更、竣工图等资料。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单14天内。
发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单20天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
14.3竣工结算审核其它相关规定
竣工结算执行初审、终审相关规定，最终结算以终审结果为准。根据发包人审计意见书确认的竣工结算报告，由发包人向承包人支付工程结算款。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：纸质版八份，电子版1份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满7天内。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内。
（2）发包人完成支付的期限：申请签发后10天内。
1.1.0.15.15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：\；
（2）3%的工程款；
（3）其他方式:\。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第3种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:待缺陷责任期满，经监理、发包人确认验收无疑问后，一次性无息付清(质保期按国家相关文件规定执行)。
关于质量保证金的补充约定：待缺陷责任期满，经监理、发包人确认验收无疑问后，一次性无息付清(质保期按国家相关文件规定执行),竣工验收合格后，在质保期间出现质量缺陷维修部分，从维修完成验收合格之日起，质保期顺延两年。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：工程保修期自发包人书面验收工程合格之日起计算，保修期为两年（24个月），防水五年。以中华人民共和国法律法规规定最低保修年限为准，图纸约定保修年限高于国家规定最低年限的分项工程，以图纸规定为准。
保修期内承包人保证随叫随到，若出现问题承包人在24小时内没有维修或解决，发包人有权委托他人进行处理，费用从承包人的质保金中支出；如维修费用高于质保金的，除扣除质保金外，超出部分费用由承包人承担，维修项目的质量保修期相应顺延，质保金承包人应予以补足。在顺延的质保期内因工程达不到质量要求而支出的维修费用超过质保金的部分，由承包人支付并承担相应的维修费用及赔偿责任。
15.4.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内。
1.1.0.16.16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：执行通用条款。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：\。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：\。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：\。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：\。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：\。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：\。
（7）其他：\。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人应保证按时足额向施工人员发放工资，双方明确，如承包人未按时足额给工人支付工资的，发包人有权按相关费用的2倍，要求承包人承担违约金，并从后期应付费用中直接扣除。如因此发生任何施工人员举报、信访、围堵政府相关部门等事件的，发包人有权解除本协议，没收履约保证金，停止支付工程款，涉及刑事犯罪的，发包人将依法向有关部门进行举报。若因承包人原因给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部赔偿责任及相关相关法律责任。
（1）承包人逾期完工或未按照本合同约定提交工程竣工结算资料的，按日承担2000元违约金，发包人有权单方解除合同，要求承包人按照合同金额30%承担违约金，并返还已支付费用。承包人若违约，应当赔偿发包人相关损失，损失包括但不限于因此产生的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等费用。
（2）承包人施工质量不合格，发包人有权选择要求承包人返修或者单方解除合同；要求返修的，承包人应在5日内完成维修，逾期完工，按上一款承担逾期的违约责任；发包人要求解除合同的，按上一款承担因承包人原因解除合同的违约责任。
（3）承包人未经发包人同意进行分包或转包本合同约定的全部或部分施工内容，发包人有权单方解除合同，要求承包人按照合同金额30%承担违约金，并返还已支付费用。承包人若违约，应当赔偿发包人相关损失，损失包括但不限于因此产生的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等费用。
（4）承包人违反本合同的其他约定或相关法律规定，给发包人造成超过10万元以上的损失的，发包人有权单方解除合同，要求承包人按照合同金额30%承担违约金，并返还已支付费用。承包人若违约，应当赔偿发包人相关损失，损失包括但不限于因此产生的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等费用。
（5）承包人违约，还应赔偿发包人及其他第三方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、诉讼费等全部费用。承包人违约的，发包方有权将相应违约金从应给承包方支付的工程款、质保金中直接予以扣除。
（6）承包人所有施工资料需按照工程进度完善，发包人每月月底进行检查，若不合格，承包人应无条件按照相关规范及发包人要求进行完善、修改，直到符合发包人的要求，每次将扣除工程款20000元整，若出现此类情形超过3次（含3次）仍未将施工资料完善的，发包人有权解除协议，并要求承包人按照合同金额30%承担违约金，并赔偿发包人相关损失，损失包括但不限于因此产生的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等费用。
（7）开工前三天承包人必须向发包人报送合格完善的施工组织设计和安全组织设计，如不合格导致施工许可证无法正常审批，发包人将不顺延工期，并追究承包人给发包人造成的逾期交工的违约责任及一切经济损失。
（8）承包人从发包人处或从其他项目主体获取的项目资料文件，应当自项目结束后返还发包人及其他项目主体，若丢失或毁损，承包人应当立即采取措施予以弥补，若无法还原给发包人造成损失的，承包人应当予以承担。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：如因承包人原因造成合同无法履行、履行不完全、履行不符合约定、合同履行过程中造成的侵权等，承包人应赔偿由此给发包人或第三方造成的一切损失（损失包括但不限于直接损失、律师费、交通费、差旅费等），并按照合同总价款30%的标准承担违约责任。且发包人有权单方解除合同，并不承担任何责任。若发包人因承包人原因承担责任,发包人有权向承包人追偿。
本合同中约定可单方解除合同的，单方解除合同的条件成就时，享有解除权的一方可单方解除合同，但应书面通知对方。合同自通知到达对方时解除。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：\。
1.1.0.17.17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：\。
17.4因不可抗力解除合同
经双方确认不可抗力事件协商解除合同：合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付,承包人应当在此之前向发包人开具并交付符合其要求的足额发票，否则发包人有权延期付款且不承担逾期付款的违约责任。
1.1.0.18.18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：执行通用条款。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：执行通用条款。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
1.1.0.19.20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：\。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：\。
选定争议评审员的期限：\。
争议评审小组成员的报酬承担方式：\。
其他事项的约定：\。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：\。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向\仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院起诉。
21.通知及送达
本协议记载地址及联系方式系各方确认的有效送达地址及联系方式，可作为产生争议进入司法程序后法院、仲裁机构传票、判决书等司法文书的送达地址，向该地址寄送的司法文书，无论拒收或退回，均视为有效送达。如有变更的，变更方应当及时通知相对方，否则因通知不及时引发的损失由变更方承担。
1.1.0.19.1.22.补充条款：
承包人同意接受甲方工程结算审计原则。
7工程竣工后，承包方要在规定的时间内报送完整、规范的竣工材料，工程竣工验收单（记录）须加盖承包方、监理方、工程管理部门、使用单位公章并由单位负责人或项目负责人签字，否则视为工程未通过验收。并对报送材料的全面、准确、真实性负责。
8承包方须在竣工验收合格之日起及时报送工程结算及全部工程资料，承包方送审的工程竣工材料要恪守承诺和质量要求，工程施工内容与结算内容相一致，符合招标和投标文件及合同内容，不得违反合同约定。承包方如未在规定的时间内提供完整、真实、合法的资料、包括工程中涉及变更项目及增加的项目，由此产生的不良后果由承包方负责，发包方不承担责任，也不予受理；工程管理部门拖延者，将按学校的相关规定进行问责。工程结算报甲方审计处进行审计，最终以甲方审计处审定结算价为准。
9“项目管理人员及主要人员明细表”与投标文件保持一致，
“主要材料表”与投标文件保持一致。在施工阶段中，投标文件所报针对该项目的所有管理人员必须到场，其中项目经理和技术负责人未经发包人批准不得进行更换，其他人员在向学校工程管理部门提交变更人员申请及近六个月本单位的缴纳社保证明材料后，经学校工程管理部门审核通过备案后才能进行更换，如违反上述要求，发包人有权终止合同。
10建设单位、施工单位、监理单位需对隐蔽工程量进行确认，并形成隐蔽工程量确认单，为后期结算审核提供审核依据。
1.1.0.19.2.附件
附件1：工程质量保修书
附件2：建设工程廉政责任书
附件3：工程项目安全生产责任书
附件2：
工程质量保修书
发包人（全称）：新疆艺术学院
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗均为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。竣工验收合格后，在质保期间出现质量缺陷维修部分，从维修完成验收合格之日起，质保期顺延两年。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
| 发包人：新疆艺术学院(公章) | 承包人：(公章) |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） : | 法定代表人或其委托代理人： （签字） : |
| 组织机构代码：1265********7K | 组织机构代码: |
| 地 址：乌鲁木齐天山区团结路734号 | 地 址： |
| 邮政编码：830049 | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人：/ | 委托代理人：/ |
| 电 话：******** | 电 话： |
| 传 真：******** | 传 真：/ |
| 电子信箱：/ | 电子信箱：/ |
| 开户银行：中国建设银行乌鲁木齐团结东路支行 | 开户银行： |
| 账 号：65********000192 | 账 号： |
附件2：
1.1.建设工程廉政责任书
发包人：新疆艺术学院
承包人：
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
2.严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
3.各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
1.不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
3.不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
4.不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
5.不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
1.不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
2.不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
4.不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
1.发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2.承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
3.本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人或法定代表人或
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
组织机构代码：组织机构代码：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
附件：3
工程项目安全生产责任书
工程名称：新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目
工程地址：新疆艺术学院金桥校区院内
建设单位（甲方）：新疆艺术学院
施工单位（乙方）：
为加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持“以人为本，安全第一”的原则和“谁供货谁负责安全”的原则，明确施工单位第一责任人的安全职责，增强对安全生产工作重要性的认识，新疆艺术学院与施工单位就工程项目签订安全生产责任书如下：
一、安全目标
1．无伤亡事故；
2．无重大机械事故。
二、安全生产责任有效期
施工单位进场至工程竣工交付使用。
三、安全生产责任
第一条施工单位为责任单位，施工单位法人代表为该项目安全生产的第一责任人，项目负责人为该项目的直接责任人。
第二条施工单位的第一责任人和直接责任人对安全生产工作负有以下职责：
（一）负责主持制定本单位的安全生产责任制，与各相关人员签定安全生产责任书，将安全责任落实到项目岗位和工作环节，做到责任到人。
（二）落实并执行安全生产规章制度和操作规程。
（三）保证安全生产投入的有效实施。
（四）督促、检查安全生产工作，及时消除事故隐患。
（五）组织制定并实施安全生产事故应急救援预案。
（六）及时、准确报告安全生产事故。
第三条施工单位对本单位的安全生产工作负有以下职责；
（一）遵守《安全生产法》和其它有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，确保本单位具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。
（二）严格按批准的安全供货组织设计中的技术方案组织供货。
（三）负责对员工进行安全教育和培训，保证从业人员安全生产具备必须的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
（四）确保特种作业人员按照有关规定取得专业的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书。
（五）负责安排专门人员进行安全管理，对安全生产状况进行经常性检查。
（六）提供符合标准的劳动防护用品，监督、教育从业人员按照使用规则，佩戴使用劳动防护用具品，并在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
（七）接受安全生产监督管理部门对安全生产工作的监督管理，并对监督检查予以配合，不得拒绝、阻挠。
（八）发生重大生产安全事故时，施工单位应迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照有关规定如实上报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据，并要求主要负责人不得在事故调查处理期间擅离职守。
（九）施工单位在进入校园供货中，所有供货人员的供货安全，均由施工单位负责承担，乙方在供货过程中，因管理不善，造成高空坠物、供货设施倒塌或其它因素造成的学生、行人的伤害，一切责任均有施工单位负责承担。
（十）因保管不善，造成的供货材料、工具丢失，一切责任均有施工单位负责承担。
第四条实行供货总承包的，供货现场安全由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对供货现场的安全生产管理。
第五条两个及以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。供货总包单位对专业分包单位的安全应进行安全检查与协调。分包单位发生的一切安全事故，责任由分包单位承担。
四、处罚
1．对发生生产安全事故造成人员伤亡、机械事故、他人财产损失的责任单位，视情节给予经济和行政处罚，事故所发生的一切费用由施工单位负责承担，并对直接负责人追究行政或法律责任。
2．发生四级及以上重大安全事故，甲方将从乙方工程款资金中一次性扣除拾万圆人民币。同时，甲方将乙方列入业绩不良名单，并停止乙方项目负责人及技术负责人参加甲方组织的招投标活动。
3、本责任书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
发包人(公章)：新疆艺术学院承包人(公章)
法定代表人或委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：
第五部分响应文件格式竞价响应文件封面格式项目名称：项目编号：响应文件正本副本第五部分响应文件格式竞价响应文件封面格式项目名称：项目编号：响应文件正本副本
供应商名称：
在年月日时分之前不得启封
1.1.0.1.响应文件主要目录
一、商务文件
1.竞价响应函
2.商务需求条款响应表
3.拟派项目负责人及管理技术人员一览表
4.企业管理体系认证
5.同类项目业绩情况一览表
6.项目团队
7.中小企业声明函
8.承诺书（必须提供）
二、技术文件
10.技术服务内容
三、价格文件
11.报价一览表
12.投标报价（同时上传广联达电子版）
四、供应商认为需要提供的其他资料
五、其他文件格式
13.法定代表人授权委托书
14.供应商资格声明函
15.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
16.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
17.已进行现场踏勘证明材料。
18.提供安装图纸及窗户的分割大样图，确保圆窗全部开启，并安装手摇开窗器。
注：1、请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作竞价响应文件，并编制目录及页码，否则可能将影响对竞价响应文件的评价。
2、上述文件，如未提供或未逐页加盖公章，作无效标处理。
一、商务文件
1.竞价响应函
我方确认收到贵方新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目采购该工程及相关服务的竞价文件（采购项目编号：），(供应商名称、地址)作为供应商已正式授权(被供应商授权代表全名、职务)为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：
1.我们愿意遵守新疆艺术学院竞价文件的各项规定，自愿参加竞价，并已清楚竞价文件的要求及有关文件规定，并严格按照竞价文件的规定履行全部责任和义务。
2.我们同意本响应文件自竞价截止之日起90天内有效。如果我们的响应文件被接受，则直至合同生效时止，本响应文件始终有效并不撤回已递交的响应文件。
3.我们已经详细地阅读并完全明白了全部竞价文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本竞价文件的要求，我们同意放弃对竞价文件提出不明或误解的一切权力。
4.我们同意提供采购人要求的有关竞价的一切数据或资料。
5.我们理解采购人并无义务必须接受最低报价的竞价或其它任何投标，完全理解新疆艺术学院拒绝迟到的任何竞价和最低竞价报价不是被授予成交的唯一条件。
6.如果我们未对竞价文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效响应处理。
7.我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
8.如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，取消中标资格，并同意作相应处理。
9.我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和新疆艺术学院。
10.所有有关本次投标的函电请寄：（供应商地址）
供应商名称（单位盖公章）：
法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：
职务：联系电话：
备注：本函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。
1.1.0.1.0.2.2.商务需求条款响应表
采购项目名称：项目编号：序号商务条款要求是否响应偏离说明1完全理解并接受合同条款要求2完全理解并接受对合格供应商、合格的服务要求3完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，包括带“★”条款的全部内容。5竞价有效期：竞价有效期为自递交投标文件起至确定正式成交供应商止不少于90天6★报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务。7同意接受竞价文件的各项要求8同意接受合同范本所列的各项条款9同意按本项目要求缴付相关款项10★同意采购人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证11其它商务条款偏离说明（若有）：序号商务条款要求是否响应偏离说明1完全理解并接受合同条款要求2完全理解并接受对合格供应商、合格的服务要求3完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，包括带“★”条款的全部内容。5竞价有效期：竞价有效期为自递交投标文件起至确定正式成交供应商止不少于90天6★报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务。7同意接受竞价文件的各项要求8同意接受合同范本所列的各项条款9同意按本项目要求缴付相关款项10★同意采购人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证11其它商务条款偏离说明（若有）：
注：
1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
3.上述商务需求条款响应表内明确的条款如有删减作无效标处理。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：
供应商名称（盖公章）：
1.日期：年月日
1.1.0.1.0.3.3.拟派项目负责人及管理技术人员一览表
采购项目名称：项目编号：
| 序号 | 姓名 | 学历 | 职称 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
备注：根据评审表的要求提交相应证明资料复印件加盖企业公章：身份证、资格证（注册建造师执业资格证书）、安全生产考核合格证、社保证明）、拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人的书面承诺、管理过的类似项目业绩须附成交通知书、合同复印件。
供应商名称（单位盖公章）：日期:
1.1.0.1.0.4.4.企业管理体系认证
注：根据竞价须知第七部分评审标准“商务部分”评审内容的要求编写及提供相关资料，复印件均要求加盖公章。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖章：供应商名称（盖公章）：
日期：年月日
1.1.0.1.0.5.5.同类项目业绩情况一览表
采购项目名称：项目编号：
| 序号 | 采购单位名称 | 采购项目名称 | 合同总价 | 签订日期 | 单位联系人及电话 |
备注：根据评审表的要求提交相应资料。
供应商名称（单位盖公章）：
日期:
1.1.0.1.0.6.6.项目团队
注：根据竞价内容的要求编写及提供相关资料，复印件均要求加盖公章。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖章：供应商名称（盖公章）：
日期：年月日
1.1.0.1.0.7.7.中小企业声明函【本项目必须填写】
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》
（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：日期：
备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。
1.1.0.8.承诺书（必须提供）
致：（采购人）
我公司承诺：本工程不因国家政策和信息价变化等因素调整投标综合单价。
供应商名称（单位盖公章）：
法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：
1.1.1.二、技术文件
1.1.1.0.0.1
1.1.1.0.0.2.10.技术服务内容
应包括但不局限于以下内容
技术方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容不限于如下内容：
1.1.•项目实施方案；
1.1.•施工工期保证措施；
1.1.•质量管理及质量保证措施；
1.1.•施工安全及文明施工措施；
1.1.•应急服务方案；
1.1.•员工权益保障方案；
1.1.•企业规章制度情况。
1.1.2.三、价格部分
1.1.2.0.0.3.11.报价一览表(报价表)
采购项目名称：项目编号：
| 项目名称 | 报价（人民币 元） |
| 新疆艺术学院金桥校区图书馆更换可开启圆窗项目 | 小 写 ： 大 写： |
★注（包干价）：报价含税、发票、土建、保险、运输、安装、调试、交通、人工等项目相关一切费用，达到甲方正常使用要求。
注：
1.供应商须按要求填写所有信息。本表格式内容不得改动。
2.总报价不得超出本项目最高限价，否则视作无效响应文件。供应商名称（单位盖公章）：
法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：
职务：
日期:
1.1.2.0.0.4.12.投标报价
采购项目名称：采购项目编号：
.............................
.............................
.............................
注：
1.此表为《报价一览表(首次报价表)》的报价明细表，具体内容及所需的表格，以竞价文件和上传的工程量清单为准。
供应商名称（单位盖公章）：
法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：职务：日期:
四、供应商认为需要提供的其他资料
供应商认为需要提供的其他证明文件或图片、文字说明等其他资料。注：本项内容由供应商根据本竞价文件的内容自行决定。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：供应商名称（盖公章）：
日期：年月日
1.1.3.五、其他文件格式
1.1.3.0.0.1
1.1.3.0.0.2.13.法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：注册于（供应商地址）的（供应商名称）在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动相关的响应、竞价、合同执行，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。
被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。
法定代表人居民身份证复印件（正面）法定代表人居民身份证复印件（正面）法定代表人居民身份证复印件（反面）法定代表人居民身份证复印件（反面）本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。附：法定代表人身份证复印件
被授权人（授权代表）居民身份证复印件（正面）被授权人（授权代表）居民身份证复印件（正面）被授权人（授权代表）居民身份证复印件（反面）被授权人（授权代表）居民身份证复印件（反面）附：被授权代表人身份证复印件
法定代表人（签名或盖章）：职务：
被授权人（签名）：职务：供应商名称（单位盖公章）：
日期:
1.1.3.0.0.3.14.供应商资格声明函
新疆艺术学院：
关于贵公司年月日发布项目（采购项目编号：）的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：
本公司（企业）具备下列《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚竞价文件的要求及有关文件规定。
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
本公司（企业）已清楚竞价文件的要求及有关文件规定。
本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。
本公司（企业）承诺：若为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，将不再参加该采购项目的其他采购活动。
本公司（企业）承诺：参加本次采购活动前3年内，我公司（企业）在经营活动中没有重大违法记录。本公司（企业）承诺：本项目标的的所有权和该作品的使用权归采购人所有，知识产权（含该作品的著作权及版权）或专利归作者我公司（企业）所有。本项目我公司（企业）所提供的服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，我公司（企业）承担对第三方的知识产权（含该作品的著作权及版权）或专利的侵权责任，以及由此产生的后果由我司负责。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
供应商名称（单位盖公章）：
日期:
1.1.3.0.0.4.15.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。主要专业技术能力有：。
供应商名称（盖章）：
年月日
1.1.3.0.0.5.16.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应商名称（盖章）：
年月日
1.1.3.0.0.6.17.已进行现场踏勘证明材料（格式自拟）
1.1.3.0.0.7.18.圆窗户的安装图纸及分割大样图（格式自拟）
400-888-7022
APP下载
小程序
公众号
