收藏
点击查看公告内容： 里石门水库渔林场2025年中央林业草原改革发展资金森林质量提升（美丽林相）建设项目预公示
项目招标（预审）文件公示表
为确保《招标（预审）文件》的规范合理，保证项目招投标的顺
利开展，根据《浙江省人民政府关于进一步构建规范有序招标投标市
场的若干意见》（浙政发[2024]17号）的要求，现将项目招标（预
审）文件（详见附件）向社会公众进行公示，具体如下：
| 招标项目名称 | 里石门水库渔林场2025年中央林业草原改革发展资金森林质量提升（美丽林相）建设项目 | ||
| 招标人 | 天台县里石门水库渔林场 | 联系方式 | 139******** |
| 招标代理 | 桐庐居安工程咨询有限公司 | 联系方式 | 180******** |
| 公示时间 | *开通会员可解锁*至*开通会员可解锁* | ||
| 反馈方式 | 以书面加盖公章形式扫描件发送至邮箱********@qq.com。 | ||
天台县建设工程
招标文件
招标项目：里石门水库渔林场2025年中央林业草原改革发展
资金森林质量提升（美丽林相）建设项目
招标人：天台县里石门水库渔林场（盖章）
联系人：王小明联系电话：139********
招标代理机构：桐庐居安工程咨询有限公司（盖章）
代理项目联系人：金天娥联系电话：：180********
*开通会员可解锁*
目录
第一章招标公告
第二章投标人须知
投标人须知前附表
1.总则
1.1工程概况
1.2资金来源和落实情况
1.3招标范围、计划工期和质量要求
1.4投标人资格要求
1.5费用承担
1.6保密
1.7语言文字
1.8计量单位
1.9踏勘现场
1.10投标预备会
1.11分包
1.12偏离
2.招标文件
2.1招标文件的组成
2.2招标文件的澄清
2.3招标文件的修改
3.投标文件
3.1投标文件的组成
3.2投标报价
3.3投标有效期
3.4投标保证金
3.5备选投标方案
3.6投标文件的编制
4.投标
4.1投标文件的递交
4.2投标文件的修改与撤回
5.开标
5.1开标时间和地点
5.2开标程序
6.评标
6.1评标原则
6.2评标
7.合同授予
7.1中标候选人公示
7.2中标通知书
7.3合同签订
8.重新招标和不再招标
8.1重新招标
8.2不再招标
9.纪律和监督
9.1对招标人的纪律要求
9.2对投标人的纪律要求
9.3对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
9.4投诉
10.需要补充的其他内容
第三章评标办法
评标办法前附表
1.评标方法
2.评审标准
2.1初步评审标准
2.2分值构成与评分标准
3.评标程序
3.1初步评审
3.2详细评审
评标办法附件
第四章合同条款及格式
第五章投标文件格式
天台阳光招采平台网上开评标系统试运行投标人须知
1、天台阳光招采平台网上开评标系统（以下简称：网上开评标系统）可以通过天台阳
光招采平台网站（网址：***********）登录
2、网上开评标系统对投标人终端要求：
可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10，安装好WPS或Office办公软件，
并且配备扬声器，浏览器推荐使用谷歌浏览器、360极速浏览器；
3.投标人操作指南：
开评标活动通过“网上开评标系统”进行，请投标单位在开标前登录系统，下载“投标文件
固化工具”和“固化后的招标文件”来制作并固化投标文件，并完成网上投标（须在投标文件
HASH编码上传截止时间前上传已固化投标文件的HASH编码，在开标进行到“核验投标文
件”环节时，上传固化的投标文件），若在投标文件HASH编码上传截止时间前未上传投
标文件HASH编码则视为放弃投标。
（1）编制投标文件并固化
开标前下载“投标文件固化工具”和固化后的招标文件，先导入固化后的招标文件，然
后根据投标文件固化工具中左侧流程，依次导入已经编制完成的投标文件、保证金缴款凭证
等，完成投标文件固化，固化后可以得到投标文件HASH和固化后的投标文件。
特别提示：所导入的内容均需使用数字证书（CA）加盖电子签章，数字证书办理详见须
知第四条。
（2）投标文件HASH编码上传
在上传投标文件HASH编码截止时间之前，须在网上开评标系统中上传递交投标文件
的HASH编码，若未按时上传投标文件HASH编码，则视为放弃投标；在上传投标文件HASH
编码截止时间之前，投标文件若需要修改，则在修改投标文件后，重新固化，并撤回已上传
的原投标文件HASH编码，上传新的投标文件HASH编码。
（3）固化的投标文件上传递交
开标进行到“核验投标文件”环节时，需要投标人上传HASH编码对应的固化投标文件，
此文件开标结束后将推送至评标系统，供专家网上评标使用。投标文件需和投标文件HASH
编码对应，否则无法通过系统核验，会造成投标文件递交失败。
4、本次投标全过程须在天台阳光招采平台（***********）进行操作，
没有账号的潜在投标人自行在天台阳光招采平台（***********）注册，注
册流程参见本网站帮助中心的帮助文档中的《用户注册操作手册》；制作电子投标文件/响
应文件需要对最终文件进行电子签章，请潜在投标人在天台阳光招采平台
（***********）自行在线申请办理CA锁，办理流程参见本网站帮助中心
的帮助文档中的《CA锁申请办理操作手册》。
5、网上开评标系统项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均在网上下载。潜
在投标人可登录天台阳光招采平台（***********）下载。潜在投标人应自
行关注网站招标公告、澄清或修改公告等内容，招标人不再一一通知。如有答疑澄清文件，
投标人必须下载最新答疑澄清文件并导入投标文件固化工具，否则制作的电子投标文件将无
法开标。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
6、网上开评标系统项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过天台阳招采
平台（***********）完成招投标过程。投标人如对使用招投标专用工具软
件有疑问的，请和软件公司的服务人员联系，联系方式详见招标文件《投标人须知前附表》。
7、工程建设项目的工程量清单编制需要使用计价软件，为不影响您正常投标，请未购买【永
大计价软件台州市小额项目专用模板（含18定额）】的用户前往计价服务平台进行购买，计
价服务平台通过天台阳光招采平台（***********）网站首页【计价服务平
台】快捷入口进入。
8、投标人通过天台阳光招采平台递交的电子投标文件为评标依据。开标当日，所有投
标人不必抵达开标现场，可在本企业电脑上登录网上开评标系统参加开标会议、进行电子投
标固化文件上传、开标记录确认。投标人如来开标现场参加开标会议的，招标方和交易中心
不提供上网终端设备和不保证网络通畅。
9、为确保网上开评标工作顺利进行，投标人可以加入QQ“天台基投投标群”
（群号:636311242），进行业务咨询。此群也将作为网上开评标系统的备用远程交
互群。
10、其他事宜，详见网上开评标项目招标文件。
重要事项说明：
1、本项目是天台县实施全流程电子化交易的项目，采用的是电子辅助评标模式。根据
有关规定，投标人通过天台阳光招采平台（***********）进行项目投标登
记、下载招标文件、缴纳投标保证金后即视为已参与该项目的投标。
2.电子投标文件须使用天台阳光招采平台投标文件固化工具本生成制作，内容包括资格
文件、技术文件和商务文件的所有内容。
3、投标人须在招标文件规定的投标文件提交截止时间前通过网络传输将HASH编码上传
完毕。
4、简易操作流程（投标人）：登录中心网站--完成交易主体注册--上传相关资料--办理CA
数字证书并绑定--登录天台阳光招采平台--进行项目投标登记--缴纳平台服务费--下载招标文
件及投标文件固化工具--缴纳投标保证金--制作并固化投标文件--开标前上传HASH编码--参
与开标--开标后上传投标固化文件--唱标--确认开标结果。未登录天台阳光招采平台进行的
业务操作一律无效。
5、开标信息：
（1）开标时间：同投标文件HASH编码上传截止时间。
（2）开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。
（3）本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现
场提交原件资料。
6、特别提醒
因本工程采用远程不见面交易模式，故招标人特别说明如下：
（1）远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
（2）本项目招标文件和投标文件必须使用经测试过的专用工具软件编制，并通过网上招
投标平台完成投标过程。投标人的投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如
未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标
专用工具的开发商可根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。
（3）投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用工具制作
电子投标文件时生成文件后缀为“.tbsx”的投标固化文件，用于上传到网上。开标当日，投
标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统参加开标会议。
（4）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入项目开标
会议进行在线签到，播放远程开标会议温馨提示测试音频。
（5）未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，
视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查
看等操作，并承担由此导致的一切后果。
（6）投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布投标人名单，通过开标会议区发
出上传投标固化文件的指令，投标人在各自地点按规定时间自行上传投标固化文件（投标人
上传详见投标人操作手册），待所有投标人均上传文件后，展示投标保证金递交匹配情况。
因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、上传的固化文件和HASH编
码不对应、
故意不在要求时限内完成上传等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能上传，视为投标人
放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件上传、开、
评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
（7）开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，
中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交
互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资
格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
（8）为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电
脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（耳麦、话筒、高清摄像头、音响）等；
建议投标人具备的软件设施有：谷歌浏览器或360极速浏览器，安装天威驱动插件。为保证
交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全
或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切
后果。
（10）投标单位应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件固化完
成后尽早完成HASH编码上传。
7、如有疑问，请咨询宁波政采网络科技有限公司技术服务电话：张先生189********、
曹先生189********
第一章招标公告
详见天台阳光招采平台（网址：***********）、
天台县人民政府-政务公开-公共资源交易
（***********）
第二章投标人须知
投标人须知前附表
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：天台县里石门水库渔林场联系人：王小明联系电话：139******** |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：桐庐居安工程咨询有限公司联系人：金天娥手机：180********（750779） |
| 1.1.4 | 工程名称 | 里石门水库渔林场2025年中央林业草原改革发展资金森林质量提升（美丽林相）建设项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 天台县里石门水库渔林场第三林区 |
| 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 财政资金100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目为施工总承包项目，主要工作内容：涉及1个林区，共计7个小班，合并为3个作业小班，面积700亩。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 不超过30日历天（含30日历天） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和项目负责人资格要求 | 投标人资质条件：具有独立法人资格；项目负责人资格要求：具有林业相关专业中级及以上职称。 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由潜在投标人自行前往现场踏勘。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.4 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标文件由资格标和商务标二部分组成1、资格标包括：（1）项目负责人简历表（投标文件格式一）；（2）主要施工机械设备表（投标文件格式二）； |
| 3.1 | 投标文件组成 | （3）台州市建设工程投标人资格自查表（投标文件格式三）；（4）台州市建设工程投标项目负责人资格自查表（投标文件格式四）；（5）台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式六）；（6）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书(详见投标文件格式七或八，如为法人办理投标事宜仅需提供法定代表人资格证明书、如为委托代理人办理投标事宜仅需提供法定代表人授权委托书)；（7）证书材料：①《省外企业进浙承接业务备案证明》（仅指浙江省外企业）②《企业营业执照》副本；③项目负责人的林业相关专业中级及以上职称证书；④提供项目负责人投标截止时间前最近一个月（*开通会员可解锁*、8月、9月任意一个月）投标人为其缴纳的社保证明或与投标人签订的劳动合同扫描件；备注：（1）以上资格标内容均需在投标工具中的资信标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。（2）资料不全（模糊不清者视为不全），资格审查不予通过。资格审查未通过，不再进入下阶段的商务标评审。（3）以上证书材料如为电子证书的可仅提供电子证书打印件（包括社保证明等必须能通过打印件上的二维码扫描显示相关信息，否则作无效证书处理）。2、商务标包括：（1）投标函（格式见投标文件格式五）； |
| 3.2.1 | 预算审核造价及投标总报价上限 | 预算审核造价：*开通会员可解锁*元；最高投标限价：188566元（预算审核造价×88%） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、担保金额：3700元。2、投标保证金缴纳方式:电子保函投标人必须通过“天台阳光招采平台”办理相关银行数字保函、担保数字保函、保险数字保单，否则保函（保单）无效。不允许采用纸质保证金保函（保单）的形式提交投标保证金，否则将被视为未缴纳投标保证金。3、电子保函办理截止时间同投标截止时间，具体以投标截止时间时“天台阳光招采平台”显示是否有效为准。4、保函（保单）的有效期为一年。5、保函（保单）中招标人可提起索赔的内容必须至少包括“投标人须知3.4.4”款中所列条款。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件其它格式要求 | 投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 |
| 3.6.3 | 投标文件签字盖章要求 | 投标人应按招标文件格式括号内要求签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 公示结束后如无特殊情况，中标单位需另行提供与其在本项目投标时的投标文件正本的格式、内容完全一致的纸质投标文件肆份及《纸质与电子投标文件一致承诺函》（格式自拟）。 |
| 4.1 | 投标文件上传和递交 | 1、响应人需在投标文件HASH编码上传截止时间前上传HASH编码，开标时间到达后上传HASH编码对应的固化文件（后缀为.tbsx），否则作无效报价处理。2、响应人HASH编码对应的固化文件（后缀为.tbsx）上传时间为30分钟（时间自代理机构下令“开始上传”时开始计算），开标现场直播各潜在响应人必须在开标时间到达前自行进入网上开评标系统，然后等待代理机构下令“开始上传”后，再上传对应项目的固化文件（后缀为.tbsx）。3、响应人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，响应人使用投标工具固化工具生成一个后缀为.tbsx的固化投标文件，在开标时“核验投标文件”环节上传到网上开标系统。4、电子投标文件上传步骤：1)打开中心网站***********)选择当前需要上传HASH或投标固化文件的项目，进入网上开标大厅，进行上传。投标工具的开发商可根据响应人的要求，提供必要的培训和技术指导。电子招投标工具开发商：宁波政采网络科技有限公司，联系电话189********倪工，189********杨工；qq群：天台基投投标群(群号：636311242)。 |
| 4.1.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年月日9时00分；开标地点：在“天台阳光招采平台网上开评标系统”（网址：***********）开启投标文件 |
| 5.2 | 开标程序 | 一、开标形式：本次项目为电子标，投标人无需到现场，通过钉钉直播（或会议）方式开展开标活动，请投标人在开标前10分钟内，进入对应项目的开标会直播厅，点击对应项目查看开标会议信息，就能看到直播房间地址，钉钉开标群群号将于开标当日在开标系统(***********)上进行通知。二、开标顺序：先开资格标，再开商务标。电子投标文件解密说明： |
| 5.2 | 开标程序 | 1、投标人上传电子投标文件。上传时间为30分钟（时间自招标人或招标代理机构下令“开始上传”时开始计算），开标现场直播各潜在投标人必须在投标截止时间前自行进入网上开评标系统，然后等待招标人或招标代理机构下令“开始上传”后，上传对应项目的投标固化文件（后缀为.tbsx）。2、如果开标时未上传的投标固化文件（后缀为.tbsx），则以否决投标处理。3、投标截止时间之前未能在线签到的单位做否决投标处理。 |
| 7.3.1 | 工程担保 | 履约担保金额为中标合同金额的2%，如不能办理工程保函采用现金的，中标人必须通过其本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人指定帐户。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | |
| 10.1 | 电子招标文件 | 电子招标文件的评标办法与本招标文件（指Word格式招标文件）的评标办法不一致的，以本招标文件为准。 |
| 10.2 | 电子投标文件编制 | 1、本项目实行电子辅助评标，即全部投标文件均采取电子化编制和电子辅助评标。投标人应将编制完成后的全部投标文件导入投标工具，检查并填写好相应信息，并且用CA锁对招标文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章，并按照招标文件的时间要求上传至天台阳光招采平台。2、投标人应保障提交的HASH编码和开标时上传的投标固化文件（后缀为.tbsx）相对应，未按照规定格式制作的电子投标文件导致电子标书无法导入辅助评标系统，造成评标小组无法对电子投标文件进行评审的，评标小组（招标人）可以否决其投标，且投标文件不计入评标基准价的计算及商务文件的评审。3、在编制投标文件时，须以招标人最后发出的电子招标文件进行投标文件编制，如投标人未按要求的电子招标文件版本编制（经软件公司确定）而导致投标文件无法正常评审时，评标小组（招标人）可以否决其投标；4、投标人必须使用最新版投标制作工具（天台阳光招采平台门户网站免费下载使用），经软件公司确定因未使用最新的投标制作工具编制，导致投标文件无法正常评审时，评标小组（招标人）可以否决其投标。5、投标人应检查电子投标文件的完整性和有效性，确保开标时需要上传的投标固化文件（后缀为.tbsx）与开标前上传的HASH编码对应。开标时，以交易系统上传规定格式的电子投标文件为正本，若网上上传的文件不能读取，评标小组（招标人）可以否决其投标。6、资信标相应要求盖章处应按要求使用CA加盖单位章。7、商务标相应要求盖章处用CA加盖单位章。 |
| 10.2 | 电子投标文件编制 | 8、法定代表人授权委托书及投标函等其他文件相应要求盖章处应按要求使用CA加盖单位章和法定代表人个人章。9、电子版投标文件中项目负责人不能签字盖章的，投标人将打印出纸质并在相应要求处签字、盖章以扫描件形式将原件上传至电子版投标文件中。 |
| 10.2 | 温馨提示 | 投标人须提前在广易招交易平台（网址：***********），办理投标人信息入库、审核事宜。联系电话：******** |
1.总则
1.1工程概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备
招标条件，现对本招标工程进行招标。
1.1.2本招标工程招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4本招标工程名称：见投标人须知前附表。
1.1.5本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。
1.2资金来源和落实情况
1.2.1本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。
1.3.3本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；
（3）其他要求：
1）项目负责人在本工程投标文件提交截止日前，原以建造师身份承接（包括已办理项目负责人
变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工验收记录或交工验收记录为准），项目负
责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：
a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；
b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的；
c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），
经原建设单位同意的。
如发生以上a、b、c情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随
资格标上传，招标文件提供证明格式的须按照该格式提交），投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、
漏报，将不予认可。
项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、管理
部门的网站或管理部门的文件中载明以建造师身份担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。若
是年度招标项目则以具体项目的承接作为是否已承接该项目的判断依据。如承接项目已取得竣工验收
记录或交工验收记录的，该项目不作为在建。原承接项目已解除合同的，该项目不作为在建。
2）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其
他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。
1.4.2投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本工程的监理人；
（4）为本工程的代建人；
（5）为本工程提供招标代理服务的；
（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；
（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；
（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台
建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标
文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；
（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定。
（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。
1.4.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人
须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义
务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文
件及缴纳投标保证金。
1.5费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造
成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1本项目招标人不组织现场踏勘。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时
参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开
投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.11分包
投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前
附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离
范围和幅度。
2.招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程预算审核报告书；
（6）图纸；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）
对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应
经常浏览发布招标公告的媒体。
2.2招标文件的澄清
2.2.1投标人从交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。
投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容不全、对内容有疑问等问题应
自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，要求招标人对招标文件
予以澄清。
2.2.2招标人的澄清将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投
标人自行下载。澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见
投标人须知前附表2.3款规定）至少3日前，将澄清的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发
布；不足3日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。
2.2.3招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能
供投标人参考，对招标人无任何约束力。
2.3招标文件的修改
招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标人的修改内容将在交易场所（发布招标公
告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。修改的内容可能影响投标文件编制的，
招标人应当在提交投标截止时间至少3日前，将修改的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发
布；不足3日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
3.投标文件
3.1投标文件的组成
投标文件的组成：见投标人须知前附表。
3.2投标报价
3.2.1招标控制价：本工程招标控制价采用2018年浙江省定额编制，具体金额见投标人须知前附
表。
3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，此修改须符合本章第4.2款的有关
要求。
3.3投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。
投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；
投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标保证金。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。
3.4.3本项目投标保证金为投标保函，不做退还。
3.4.4投标人有下列情形的，投标担保将全部不予退还：
（1）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，或者对《台州市建设工程投标
人资格自查表》和《台州市建设工程项目负责人资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报的；
（2）投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为的；
（3）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签
订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保）；
（4）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；
（5）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议的。
3.5备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。
3.6投标文件的编制
3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。
3.6.2投标文件签字盖章：见投标人须知前附表。
3.6.3公示结束后如无特殊情况，中标候选人需另行提供经招标代理确认的与其在本项目投标时
的投标文件格式、内容完全一致的纸质投标文件一式肆份，否则招标人将有权废除授标，并可向投标
人追偿由此造成的损失。投标函中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。
4.投标
4.1投标文件的递交
4.1.1投标人应在本章第2.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.1.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.1.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.1.4逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。
4.2投标文件的修改与撤回
4.2.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。投标人在上传
投标文件HASH编码截止时间之前，投标文件若需要修改，则在修改投标文件后，重新固化，并撤回
已上传的原投标文件HASH编码，上传新的投标文件HASH编码。
4.2.2修改的内容为投标文件的组成部分。
5.开标
5.1开标时间和地点
招标人在本章前附表第2.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点
公开开标。
5.2开标程序
开标程序：见投标人须知前附表。
6.评标
6.1评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.2评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.合同授予
7.1中标候选人公示
7.1.1招标人应当将中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少
于3个工作日。
7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定
事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）
应给予答复。
7.1.3涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面
形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。
7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：
（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；
（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；
（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；
（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；
（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。
7.2中标通知书
7.2.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及第二中标候选人和其他投标人资格无效
的，评标结果不作调整。
第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定
造成其资格无效的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标
结果不作调整。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。
7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。
7.2.3《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出
后，如中标人因违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组
织招标。
7.3合同签订
7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担
保额度详见投标人须知前附表，履约担保必须解入招标文件前附表规定的招标人帐户。
7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起7日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中
标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
7.3.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，
签订施工合同。
7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19
号）的要求签订《廉政合同》。
8.重新招标和不再招标
8.1重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2不再招标
重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。
9.纪律和监督
9.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会
公共利益或者他人合法权益。
9.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中
标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标
工作。
9.3对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评
审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作
人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.4投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督
部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部
门举报。
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章评标办法
评标办法前附表
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
| 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 | ||
| 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定 | ||
| 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定 | ||
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价（投标函中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准） | ||
| 水印编号 | 电子投标文件的水印编号须与书面投标文件一致 | ||
| 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 | ||
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
| 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 | ||
| 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.1项规定 | ||
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2和3.1.3情形之一的 | |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |
1.评标方法
本次评标办法见评标办法附件。招标人对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2
款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。
2.评审标准
2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
分值构成与评分标准：见评标办法附件。
3.评标程序
3.1初步评审
3.1.1招标人依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评
审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.1.2招标人在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，
其投标作无效标处理：
(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制(包括使用同一台电脑、同一套投标工具、
同一套计价软件)；
(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
(5)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
3.1.3招标人在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如
投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
3.2详细评审
招标人按本章第2.2款规定进行评审和评分。
评标办法附件
综合评估法（3）
一、资格审查
招标人按照招标文件载明的资格后审条款对投标人的企业资格等进行审查，凡不符合资格后审要求
的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。
二、商务标评审（100分）
（一）评标标底价
最高投标限价乘以调整系数作为评标标底价，即评标标底价＝最高投标限价×调整系数。（以元为
单位，小数点后一位四舍五入）
调整系数＝（100–D）%，D值在0.00～0.99范围内随机抽取产生。先从0～9中抽取十分位数字X，
再从0～9中抽取百分位数字Y，则抽取的D值即为0.XY。
（二）商务标得分
投标人的投标报价等于评标标底价的得100分。偏离评标标底价的，每高于评标标底价一个百分点的
－|投标报价-评标标底价
扣2分（商务标得分＝100，|×100×2），每低于评标标底价一个百分点的扣2
评标标底价
投标报价-评标标底价
分（商务标得分＝100－|，|×100×2），中间按内插法计算（小数点后保留2位，
评标标底价
小数点后第3位四舍五入）。
三、中标候选人的确定
招标人按商务标得分确定中标候选人，即商务标得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候
选人。如出现得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：
（一）投标报价低者；
（二）抽签确定（抽签规则：投标人对应签号按投标文件解密的先后顺序确定，序号在前的为1号，
以此类推，再由招标人代表随机抽取，第一个抽到的为第一中标候选人，以此类推）。
第四章合同条款及格式
发包人：（全称）天台县里石门水库渔林场
承包人：（全称）
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公
平和诚实信用的原则，双方就里石门水库渔林场2025年中央林业草原改革发展资金森林质量提升（美丽
林相）建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。
一、项目概况
1、项目名称：里石门水库渔林场2025年中央林业草原改革发展资金森林质量提升（美丽林相）建
设项目。
2、项目地点：天台县里石门水库渔林场第三林区。
3、项目规模：涉及1个林区，共计7个小班，合并为3个作业小班，面积700亩。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数，天。
三、质量标准
工程质量符合合格标准。
四、签约合同价
1.签约合同价为：
人民币（大写），（¥，元）
2.合同价格形式：[单价合同]。
3.发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户，
并按规定开具相关税票。
五、工程担保、保险
1、承包人向发包人提供履约担保的约定：
（1）履约担保金额为中标价的2%。
（2）缴纳履约保证金时间：在本合同签订前5天内。
（3）履约担保金的返回时间：竣工验收合格。如承包人在施工过程中违背合同规定的，发包人有权
部分或全部没收履约保证金。
2、承包人投保内容及相关事项约定：按规定必须投保的强制性保险。
六、技术规范及安全施工
1、《森林资源规划设计调查技术规程》（GB/T26424）；
2、《森林抚育规程》（GB/T15781-2015）；
3、《森林采伐作业规程》（LY/T1646-2005）；
4、《生态公益林建设技术规程》（GB/T18337.3-2001）；
5、《造林技术规程》（GB/T15776-2016）；
6、《封山（沙）育林技术规程》（GB33/T15163-2018）；
7、《低效林改造技术规程》（LY/T1690-2017）；
8、《防护林体系设计技术规范》（LY/T2828-2017）；
9、《商品林建设造林技术规程》（DB33/T380.2-2015）；
10、《浙江省困难地立地造林技术规程》（浙林造〔2008〕10号）；
11、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全
检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成
事故的责任和因此发生的费用，均由承包人承担。
12、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包
人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
七、工程验收
（1）工程具备验收条件：经建设单位验收合格（如验收达不到合格等级需无条件返修至合格）。验
收后10天内给予认可或提出修改意见，承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
八、工程价款支款
（1）工程竣工验收合格拨款项到位后，在发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料
后，在2个月内核实并付清所有应付款项。
（2）承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票。
（3）发包人向承包人支付的所有工程款均须汇入协议书中指定的承包人银行账户。
九、工程计量和计价的依据
招标文件中约定的计量和计价要求：按照《浙江省营造林工程预算定额》（2019试行版）的规定进
行计量和计价。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标
示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。
十、合同承包方式
采用固定单价合同。合同风险范围：除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一
次性包定：
1）本工程结算价的计算方式同投标价计算方式；
2）除本节风险范围以外规定可以调整的,其他内容均一次性包死，如招标文件规定的计算依据、承包
人投标时承诺的结算率等。
风险范围以外综合单价调整方法：
1）工程量按照本招标文件的规定计算，由承包人计量、监理单位确定、发包人及有关部门审核。
物价波动引起的价格调整：不作调整。
十一、双方权利与义务
1、发包人按合同的约定及时向承包人支付工程款。
2、发包人配合承包人做好外部协调工作。
3、承包人必须严格按规范规定并按作业设计图施工，由于承包人未按设计要求和现行有关规范、标准
施工，造成工程量增减或返工等，其责任由承包人自负。
4、承包人投标时承诺的质量标准为本工程合同的质量标准。
5、承包人应严格依法经营，严禁将工程转包。发现私自转包或挂靠经营现象，所有履约担保归发包人，
同时赔偿发包人损失，并无条件退出工地。
6、承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合
同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。
十二、工程违约责任
1、因承包人原因造成工程延期的，每日历天赔付额度：500元，并没收履约保证金。
2、如因承包人原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，再全额没收履约担保，并处以工程
结算造价5%的罚款并补偿发包人因此而遭受的损失。
十三、争议
1、双方发生经济纠纷，可经相关部门进行调解。
2、调解不成时，诉请天台县人民法院解决争议。
十四、组成合同的文件
1、本合同主要条款
2、中标通知书
3、招标文件
4、投标书
5、标准、规范及有关技术文件
6、作业设计图纸
7、预算审核报告书
8、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
十五、合同生效
合同订立时间：，年，月，日
合同订立地点：
双方约定本合同自双方经法定代表人或委托代理人签字，加盖本单位公章之日起生效。
| 发包人（盖章）： | 承包人（盖章）： | ||
| 地址： | 地址： | ||
| 法定代表人： | 法定代表人： | ||
| 委托代理人： | 委托代理人： | ||
| 账户名称： | 账户名称： | ||
| 开户银行： | 开户银行： | ||
| 账号： | 账号： | ||
| 签订时间： | |||
| 签订地点： |
水务集团廉洁伙伴协议
书
年
廉洁伙伴协议书
甲方：
乙方：
为认真贯彻落实中央部署，持续推进党风廉政建设，加强双方在
廉洁领域的合作共建，根据工程建设、廉政建设的规定，甲乙双方经
友好协商，达成如下协议：
第一条甲乙双方权利义务对等,自觉遵守法律法规、规章制度及
本协议的规定，在合同订立、履行过程中廉洁自律。
第二条甲乙双方应当与对方保持正常的业务关系，双方员工不
得从事以下行为：
1.双方员工不得以任何形式或名义向对方索要或收受回扣、佣金
等好处费；不得在合同外收取保证金、押金等任何款项；不得收受对
方馈赠的现金、红包、有价证券、贵重物品及财产性权益等。
2.双方员工不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐
活动；不得借考察、谈判等名义接受对方提供的旅游机会和休闲、健
身等活动；不得让对方报销任何费用。
3.双方及其员工不得要求或者接受对方为其住房装修、婚丧嫁娶
活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
4.双方员工及其配偶、子女不得从事与双方工作有关的材料设备
供应、工程分包、劳务等经济活动等。
5.双方及其员工不得以任何理由向对方推荐分包单位或推销材
料，不得要求对方购买合同规定外的材料和设备。
6.双方员工不得有索贿、受贿、介绍贿赂及其他不正当的交易行
为，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
7.双方员工不得要求对方提供其他能用金钱加以衡量的物质利
益或能满足需求和欲望的精神利益，以使对方获得相应的权益、优惠、
便利及其他好处的行为。
第三条双方应当通过正常途径开展相关业务，不得为谋求交易
机会或者竞争优势及其他合作的利益，向对方员工提供本协议第二条
约定之行为以获取任何不正当利益。
第四条双方资金往来必须通过对公账户进行，不得存入任何个
人账户。
第五条双方如发现对方员工有违反上述协议者，应向对方监察
举报平台举报，并提供相关证据给对方，经对方查实后作出处理并为
对方保密。双方对举报属实和严格遵守本协议的单位，在同等条件下
优先考虑与对方继续合作。
第六条双方员工违反本协议约定的，双方依据公司相关管理制
度进行处理，情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第七条乙方承诺并同意，若乙方有违反本协议约定的商业贿赂
等不正当竞争行为的，甲方有权单方解除合同。乙方将纳入廉洁伙伴
建设黑名单管理，五年内剔除集团合作名单。
第八条本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收
后止。
第九条本合同作为，（项目名称）项
目合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后
立即生效。
第十条本合同一式叁份，由甲方和乙方各执—份，送交县国资
一份。
第十一条甲方监督部门：水务集团监察审计部举报电话：
********；举报邮箱：********@126.com。
乙方监督部门：，举报电话：，；举报邮
箱：，。
甲方：，（盖单位章）乙方：（盖单位章）
授权代表：，（签字）授权代表：（签字）
签约日期：年月日签约日期：年月日
第五章投标文件格式
一、项目负责人简历表
二、主要施工机械设备表
三、台州市建设工程投标人资格自查表
四、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表
五、投标函
六、台州市建设工程诚信投标承诺书
七、法定代表人授权委托书
八、法定代表人身份证明
一、项目负责人简历表
里石门水库渔林场2025年中央林业草原改革发展资金森林
质量提升（美丽林相）建设项目
项目负责人简历表
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | |||||
| 资质等级 | 职称 | 学历 | ||||||
| 参加工作时间 | 从事项目负责人年限 | |||||||
| 证书号 | 身份证 | |||||||
| 简历 | ||||||||
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：，日期：年月日
二、主要施工机械设备表
里石门水库渔林场2025年中央林业草原改革发展资金森林
质量提升（美丽林相）建设项目
主要施工机械设备表
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备能力 | 进场时间 | 备注 |
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：
日期：年月日
三、台州市建设工程投标人资格自查表
里石门水库渔林场2025年中央林业草原改革发展资金森林质
量提升（美丽林相）建设项目
台州市建设工程投标人资格自查表
| 序号 | 自查内容 | 招标文件条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 1.4.1（1） | 是 | |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） | 1.4.2（1） | ||
| 3 | 是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外 | 1.4.2（2） | ||
| 4 | 是否为本工程的监理人 | 1.4.2（3） | ||
| 5 | 是否为本工程的代建人 | 1.4.2（4） | ||
| 6 | 是否为本工程提供招标代理服务 | 1.4.2（5） | ||
| 7 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人 | 1.4.2（6） | ||
| 8 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股 | 1.4.2（7） | ||
| 9 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作 | 1.4.2（8） | ||
| 10 | 是否被责令停业 | 1.4.2（9） | ||
| 11 | 是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.2（10） | ||
| 12 | 是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内 | 1.4.2（11） | ||
| 13 | 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日往前溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 1.4.2（12） | ||
| 14 | 是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定的情形 | 1.4.2（13） | ||
| 15 | 是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销（仅指浙江省省外企业） | 1.4.2（14） |
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：
年月日
四、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表
里石门水库渔林场2025年中央林业草原改革发展资金森林质量
提升（美丽林相）建设项目
台州市建设工程投标项目负责人资格自查表
| 序号 | 自查内容 | 招标文件条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| 1 | 投标项目负责人资格是否符合 | 1.4.1（2） | 是 | |
| 2 | 投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的：（1）无在建；（2）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）；（4）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。属上述（2）、（3）、（4）情形的，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交招标人。 | 1.4.1（3） | 应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形 | 属情形 |
| 3 | 项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响） | 1.4.2 | ||
| 4 | 投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.3（10） | ||
| 5 | 投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 1.4.3（12） | ||
| 6 | 投标项目负责人安全生产任职资格是否符合相关规定 | 1.4.3（13） | 是 |
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：
日期：年月日
五、投标函
里石门水库渔林场2025年中央林业草原改革发展资金森林质
量提升（美丽林相）建设项目
投标函
（招标人）：
一、根据提供的（项目名称）招标文件，经考察现场
和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：
1、愿以总报价人民币:拾万仟佰拾元，
| (￥： | .元)承包上述工程的施工、竣工和保修；2、我方承诺： | ||
| ①总包工期： | 日历天内竣工并移交该工程；②工程质量等级合格；③安全文明等级合格； | ||
| 承担责任。 |
三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我
们双方的合同。
四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：
日期：年月日
六、台州市建设工程诚信投标承诺书
台州市建设工程诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加里石门水库渔林场2025年
中央林业草原改革发展资金森林质量提升（美丽林相）建设项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损
害招标人或其他投标人的合法权益；
四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者
他人的合法权益；
五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
七、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州
市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放
弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：
日期：年月日
六、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
（参考样张）
本授权委托书声明：我，（姓名）系
（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位（姓名）
为我的代理人，以本单位的名义参加，（招标人）的（工
程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以
承认。
代理人无转委权，特此委托。
投标人（盖章）：
法定代表人（盖章）：
代理人：，性别：联系号码：
身份证号码：，职务：
授权委托日期：，年，月，日
七、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
（参考样张）
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：
身份证号码：
联系电话：
职务：系，（投标人名称）的法定
代表人。
特此证明。
投标人：（盖单位公章）
年月日
400-888-7022
APP下载
小程序
公众号
