公开谈判采购公告

1 采购项目

中电建新能源集团股份有限公司西南分公司（以下简称“集中采购方”）以谈判采购方式采购西昌飓源风电开发有限公司所需的大德风电场涉网技术监督服务项目（标包Ⅰ）、中国电建集团攀枝花新能源开发有限公司所需的万家山光伏电站涉网技术监督服务项目（标包Ⅱ）、中国电建集团炉霍新能源开发有限公司所需的贡唐岗光伏电站电场涉网技术监督服务项目（标包Ⅲ）、攀枝花宝顶新能源有限公司所需的大宝鼎光伏电站电场涉网技术监督服务项目（标包Ⅳ）（采购编号：PC-0307-26J6-FS0057），资金来源为企业自筹，资金已落实。请按以下要求于*开通会员可解锁*15时00分前将响应文件通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）递交。

2 项目概况与采购范围

2.1 项目名称

四川省内电场涉网技术监督服务项目。

标包Ⅰ：大德风电场涉网技术监督服务项目。

标包Ⅱ：万家山光伏电站涉网技术监督服务项目

标包Ⅲ：贡唐岗光伏电站电场涉网技术监督服务项目

标包Ⅳ：大宝鼎光伏电站电场涉网技术监督服务项目

2.2 项目概况

2.2.1 项目简介

中电建新能源集团股份有限公司西南分公司四川省内大德风电场、万家山光伏电站、贡唐岗光伏电站、大宝鼎光伏电站概况如下：

（1）大德风电场

大德风电场位于西昌市安宁河谷黄联关镇、佑君镇、阿七镇境内，升压站距西昌市区大约30余公里，西攀高速公路黄水出口以北约5公里。场址区地形较平坦，为河谷浅丘风电场，风电场海拔高度在1440m～1600m之间，场区附近有成昆铁路、国道G108线、西攀高速公路通过，交通方便。风电场共109台风机，总装机容量27.25万kW，经12条35kV集电线路汇流后，通过3台主变升压至220kV送出。

（2）万家山光伏电站

万家山光伏电站位于四川省攀枝花市盐边县新九镇安宁村，装机容量为3万kW，共有22个方阵，安装1026台逆变器，并网逆变器经交流汇流箱后接入箱式变压器，经单元变压器升压后，共计组合为3个35kV升压变联合单元，接入开关站。开关站共1段35kV母线，采用单母线接线，经一回35kV架空送电线路送出至220kV安宁变电站。

（3）贡唐岗光伏电站

贡唐岗光伏电站位于四川省甘孜州炉霍县下罗科马乡贡塔玛村，站址平均海拔约4190米，占地面积约1360亩，场站距离炉霍县城约40公里，距离康定260公里，距离成都590公里。装机5万kW，升压站安装有1台110kV主变压器，升压至110kV母线，经110kV贡炉线线路送出至110kV炉霍变电站。

（4）大宝鼎光伏电站

大宝鼎光伏电站位于四川省攀枝花市西区的东南部，场址位于攀枝花西区经大宝鼎矿区至攀枝花东区、仁和区的五摩路旁，海拔1460～1885m，平均海拔1690m。装机容量3万kW。升压站安装有1台110kV主变压器，经一回110kV线路送出至110kV纹坪变电站。

2.3 实施地点

标包Ⅰ：四川省凉山州西昌市大德风电场

标包Ⅱ：四川省攀枝花市盐边县万家山光伏电站

标包Ⅲ：四川省甘孜州炉霍县贡唐岗光伏电站

标包Ⅳ：四川省攀枝花市仁和区大宝鼎光伏电站

2.4 采购范围

本次采购范围为西南分公司大德风电场、万家山光伏电站、贡唐岗光伏电站、大宝鼎光伏电站涉网技术监督服务项目。主要内容如下：

根据（川电调控〔2025〕151号）四川电网涉网技术监督现场检查标准内容，开展涉网技术监督，内容包括但不限于：涉网合规性管理、调度运行管理、涉网设备监督、涉网试验监督等全部工作。 开展涉网技术监督资料收集、组织专家组到现场开展涉网技术监督、编制涉网技术监督报告及报送，配合协同机构完成报告审核并列出遗留问题清单，根据四川省调下达的《涉网技术监督遗留问题整改清单》，提出整改意见及方案，配合现场开展整改，并按期将整改闭环情况及时汇报协同机构，直至完成全部涉网技术监督工作。 工作期限

项目总工期计划：*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*，实际开工时间以发包人通知为准，各电厂计划工期如下：

标包Ⅰ：大德风电场：*开通会员可解锁*前完工；

标包Ⅱ：万家山光伏电站：*开通会员可解锁*前完工；

标包Ⅲ：贡唐岗光伏电站：*开通会员可解锁*前完工；

标包Ⅳ：大宝鼎光伏电站：*开通会员可解锁*前完工。

2.6 成果要求

(1) 成果文件的组成：包括整改意见及方案、实施方案、验收检查材料。

(2) 成果文件的深度：满足发包人要求。

(3) 成果文件的格式要求：满足发包人要求。

(4) 成果文件的份数要求：满足发包人要求。

(5) 成果文件的载体要求

①　纸质版的要求：满足发包人要求，并加盖承包人公章；

②　电子版的要求：全套成果资料一份，包括但不限于文本、附件、附表、附图等。

2.7 报价有效期

90天。

2.8 本项目标包划分

本项目共划分为4个标包。具体划分情况如下：

(1) 标包Ⅰ：大德风电场涉网技术监督服务项目（发包人为西昌飓源风电开发有限公司）。

(2) 标包Ⅱ：万家山光伏电站涉网技术监督服务项目（发包人为中国电建集团攀枝花新能源开发有限公司）。

(3) 标包Ⅲ：贡唐岗光伏电站电场涉网技术监督服务项目（发包人为中国电建集团炉霍新能源开发有限公司）。

(4) 标包Ⅳ：大宝鼎光伏电站电场涉网技术监督服务项目（发包人为：攀枝花宝顶新能源有限公司）。

2.9 成交人数量

本项目成交人共1个（本项目各标包通过统一评审方式确定1家成交人）。

确定成交人后，各标包买方分别与成交人签订合同。

2.10 合同签订

供应商成交后须同意配合发包人在供应链云服务平台上开展电子合同的签订工作（不签署线下纸质版合同），供应链云服务平台网址：https://scm.powerchina.cn/web/index。

3 响应人资格要求

本次谈判采购响应人资格审核采用资格后审方式，各响应人应满足以下资格要求：

3.1 营业执照

响应人须在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，具有独立承担民事责任及完成项目所需的实施能力。如响应人为分公司的，应提供总公司针对分公司出具的经营活动授权书或针对本项目进行响应的授权书。提供营业执照的原件扫描件，如响应人为依法允许经营的事业单位的，提供事业单位法人证书的原件扫描件；如响应人为港、澳、台供应商的，提供所在地合法资质或经营证书的原件扫描件；如响应人为中华人民共和国境外供应商的，提供所在国合法资质或经营证书的原件扫描件。

3.2 资质要求

响应人具有电力企业协会备案、许可开展涉网技术监督的资质及完成项目所需的专业实施能力。

3.3 财务状况

响应人财务状况良好，近3年（2022年至2024年）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，提供近三年的财务会计报告，财务会计报告经注册会计师审计的，需提供注册会计师及其所在的会计师事务所出具的审计报告。提供的“财务会计报告”包括会计报表、会计报表附注（或财务情况说明书）的原件扫描件。响应人应当保证财务会计报告真实、完整。响应人的成立时间少于前述要求年份的，应提供成立以来的财务会计报告。

3.4 业绩要求

响应人提供近3年（*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*）开展中或完成的类似的业绩至少2项（如响应人为联合体，联合体牵头人或联合体成员方业绩均认可），并提供合同原件扫描件或用户证明材料（合同原件、案例可接受集中采购方现场核实）。

3.5 信誉要求

响应人近3年（*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*）内无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录，没有因响应人违约引起的合同中止、终止、纠纷、仲裁和诉讼的记录。如有近年诉讼及仲裁败诉情况的，应说明响应人败诉的合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件加盖单位公章。响应人需提供在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）查询的经营异常名录及严重失信主体的查询页面或生成的企业信用信息公示报告或“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的经营异常名录及严重失信主体的查询页面或生成的信用报告。凡被列入经营异常名录、严重失信主体名单的响应人不得参与本项目采购。

3.6 人员要求

需成立现场涉网技术监督服务项目组及专家组，设置现场项目经理及联系人，确定专家组团队成员数量及分工，现场涉网技术监督专家组应由考核合格并取得证书的四川电网涉网技术监督咨询专家组成，专家所擅长专业应满足现场涉网技术监督专业需要，涵盖全部涉网技术监督内容。

3.7 认证供应商要求

响应人成交后须同意配合申报进入中电建新能源集团股份有限公司或上级单位认证供应商库。

3.8 联合体要求

本项目不接受联合体报价。

3.9 转包及分包要求

本项目不得转包或分包。

4 谈判采购文件的获取

4.1 谈判采购文件获取时间及形式

满足本公开谈判采购公告响应人资格要求并有意参加本谈判采购的供应商，请于谈判采购文件获取期间在“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）确认接受本公开谈判采购公告后通过中国电建采购招标数智化平台获取谈判采购文件。

4.2 文件工本费

本项目不收取文件工本费。

5 响应文件的递交

5.1 递交响应文件的截止时间和地点

响应文件递交截止时间（报价截止时间，下同）为*开通会员可解锁*15时00分，响应人应在响应文件递交截止时间前将响应文件通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）递交。

(1) 本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

(2) 投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

(3) 响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

(4) 各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

(5) 成交通知书发出后，成交人须邮寄集中采购方纸质版响应文件一正一副。收件地址与收件人详见本章第6条联系方式。

(6) 响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台全流程远程在线开启。

(7) 响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，集中采购方将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取谈判采购文件的响应人。

(8) 中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

5.2 谈判时间及谈判地点

谈判时间：由集中采购方另行通知。

谈判地点：由集中采购方另行通知。

6 联系方式

集中采购方：中电建新能源集团股份有限公司西南分公司

发包人：

标包Ⅰ：西昌飓源风电开发有限公司

标包Ⅱ：中国电建集团攀枝花新能源开发有限公司

标包Ⅲ：中国电建集团炉霍新能源开发有限公司

标包Ⅳ：攀枝花宝顶新能源有限公司

地　　址：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1号楼5楼

联 系 人：杜雨潞

联系电话：*开通会员可解锁*

电子邮箱：duyulu@powerchina.cn

7 提出疑问或异议的渠道和方式

响应人针对本项目提出的疑问、实际需要或异议通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）递交。集中采购方通过中国电建采购招标数智化平台在响应文件递交截止时间至少3日历天前发出答疑澄清通知或修改补遗通知。响应人应注意及时查阅集中采购方发出的答疑澄清通知或修改补遗通知，因响应人自身原因未及时获知答疑澄清通知或修改补遗通知内容而导致的任何后果由响应人自行承担。

联系人及联系方式同本章第6条联系方式。

8 监督机构（提出投诉的渠道和方式）

潜在供应商、响应人或者其他利害关系人发现采购活动中存在违规、违法行为（如操纵围标串标、行贿受贿等）并掌握实际线索的，或不接受集中采购方异议答复意见或集中采购方在规定时间内未对异议进行答复的，可通过以下渠道和方式进行投诉举报。

监督机构：中电建新能源集团股份有限公司西南分公司党群工作部

监督电话：*开通会员可解锁*

中电建新能源集团股份有限公司信访举报通道：

举报电话：*开通会员可解锁*

举报邮箱：xfjb_djxny@powerchina.cn

9 发布媒介

中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）

中国招标投标公共服务平台（http://cebpubservice.cn/）

中电建新能源集团股份有限公司西南分公司

*开通会员可解锁*