内蒙古能源东苏特高压外送新能源三期基地32万千瓦风储项目

水环保工程及防洪工程建安劳务分包标段谈判采购公告

（采购编号：NMGDSTGY-SG-2024-009）

1.采购条件

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标内蒙古能源东苏特高压外送新能源三期基地32万千瓦风储项目，项目业主为内蒙古苏尼特左旗温都尔新能源有限公司，资金已落实。具备采购条件，现对该内蒙古能源东苏特高压外送新能源三期基地32万千瓦风储项目水环保工程及防洪工程建安劳务分包标段进行公开谈判采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

建设地点位于 位于建设地点位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗。

2.2 工程概况及标段概况

内蒙古能源东苏特高压外送新能源三期基地32万千瓦风储项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗东南部，场址南北长约11km，东西宽约18km，面积约131.33km2，场区海拔高程在980m～1150m之间，相对高差小于200m，总体属平缓的波状高平原丘陵。场址中心距苏尼特左旗直线距离约55km，距阿巴嘎旗直线距离约60km，距锡林浩特市直线距离约145km，二广高速G55从场区西南侧经过，场址区域附近有国道G331、省道S222、乡道和通村公路，风电场对外交通便利。

本标段为水环保工程及防洪工程施工标。

2.3 工期要求

内蒙古能源东苏特高压外送新能源三期基地32万千瓦风储项目水环保工程及防洪工程建安劳务作业分包收到中标通知书后3天内必须做好所有进场准备，达到开工条件，计划于*开通会员可解锁*完工。

2.4 质量要求

内蒙古能源东苏特高压外送新能源三期基地32万千瓦风储项目水环保工程及防洪工程建安劳务作业分包标段工程劳务分包质量要求：合格，符合工程创优要求，符合国家、地方相关部门对整个项目水土保持、环境保护、复垦施工相关的要求，确保本项目通过水土保持、环境保护、复垦等各项验收。

2.5 采购范围

本次采购工程为内蒙古能源东苏特高压外送新能源三期基地32万千瓦风储项目水环保工程及防洪工程工程建安劳务作业分包，承包范围包括（但不限于）：

（1）负责整个项目（包括但不限于本项目全部风电场进场道路及场内道路、风机吊装平台、35kV集电线路、220kV升压站、建设单位营地、总包营地、分包营地、升压站周边及的水土保持、环境保护、复垦施工工作，完成整个项目的水土保持、环境保护、复垦验收工作，确保项目顺利拿到水土保持、环境保护、复垦验收证书。以上所有工作包含在价格清单中（工程内容以附件内水土保持方案报告书及相关图纸、批复为准）。

（2）负责施工期环水保措施。

（3）施工期间临建设施自行解决，包括场地选择、征林征地手续办理，后期恢复等工作，费用自理，含在投标报价内。

（4）负责相关报批手续办理、对外协调、阻工协调等工作，投标报价时应充分理解并考虑协调工作难度和风险，且不能以此作为工期和价格索赔的理由。

（5）施工过程遇有需拆除拆迁的电线杆、坟地等零星障碍物时响应人自费解决。

（6）完成工程验收（含政府及专项验收）、合规性手续办理，同时进行工程相关外部协调等工作。

（7）所有工程施工、验收、维护和缺陷修复。资料整理归档、竣工验收、直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务。

（8）项目施工过程中必须使用内蒙古能源集团智慧工地平台。

（9）为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设、运行、维护、拆除、清场等。

（10）完成相关项目的验收、准备各类资料文件（包含各工程类所有验收资料及试验报告），并安排专人配合；响应人完成满足国标及内蒙古能源集团要求的竣工资料的编制、整理、移交等工作，费用含在总报价中。

（11）施工单位在当地的营业许可等相关施工手续，费用含在总报价中。

响应人在施工过程中不能满足发包人要求时，发包人有权调整其施工任务，并相应调减其分包价格，响应人不得有异议。

同时，响应人应搜集、整理本项目工程建设过程中的全部建设管理及档案资料并负责整理移交。具体要求以建设单位资料要求为准。

具体合同范围和工作内容以工程量清单和承包范围为准。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须是在中华人民共和国境内依法（登记）注册的法人或者其他组织，具有政府主管部门颁发的有效的企业营业执照或事业单位法人证书；有常驻服务机构、固定经营场所，具有土地整治相关服务营业范围或复垦服务企业资质证书或土地复垦施工服务贰级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：提供近三年（2022年至2024年）财务报告。

3.1.3 企业工程业绩要求：近三年来不少于1项类似工程业绩或经验。

3.1.4 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；

（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（6）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次招标不接受联合体响应。

3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到响应文件规定要求，评标小组将否决其响应资格。

4.谈判采购文件的获取

招标文件的获取凡有意参加的响应人，应当在“中国电建阳光采购网”（网址为https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行投标人注册。完成注册的响应人请于*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*，每日上午8:30至17:00时（北京时间，不含法定公休日），在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

5.响应文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为*开通会员可解锁* 15 时00分（北京时间，下同），响应人应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

5.2本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin）全程在线开展，响应文件的加密、提交、解密等流程须各响应人在线进行操作。响应人须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

6.开标时间、地点

6.1开标时间：*开通会员可解锁*15时00分

6.2谈判时间（预计）：与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。

6.3谈判地点（预计）：线上谈判。

6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.发布公告的媒介

本次谈判公告同时中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与上发布。

8.成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

地 址：西安市长安区城南大道 18 号中国电建西北院常宁基地 4F

联 系 人： 张工

电 话：*开通会员可解锁*

邮 箱：epc_dept@163.com

10.监督机构

监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

监督电话：*开通会员可解锁*

11.提出异议的渠道和方式如有异议请联系中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司。联系人：阎工联系电话：*开通会员可解锁*电子邮箱：xby10342@powerchina.cn

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

2026 年 5 月 8 日